承攬合同的法律(專業(yè)15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-06 15:16:06
承攬合同的法律(專業(yè)15篇)
時間:2023-11-06 15:16:06     小編:雁落霞

合同是建立信任和信任的基礎,它確保了雙方的權(quán)益和利益。在起草合同時,我們需要保持溝通和協(xié)商,以確保雙方的利益得到平衡和保護。為了更好地理解合同的撰寫要點,以下是一些合同范文供您參考。

承攬合同的法律篇一

需方:_________

經(jīng)雙方洽談,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,特簽訂以下合同:

合同內(nèi)容:

1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。

2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。

3、椅子按國家標準的高度配套。

4、以上辦公家具的款式按樣板制作。

數(shù)量、單價及金額:

制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個??偨痤~:_________元。。

以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。

質(zhì)量要求:

甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。

加工、售后服務方式:

甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時,乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

保修期為_________年,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應免費修理。

在保修期內(nèi),因同一嚴重質(zhì)量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關(guān)證明,甲方應為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。

交貨時間及地點:

在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。

產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),發(fā)生嚴重質(zhì)量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。

驗收標準及方式:

甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質(zhì)保量地按時完成。

包裝、裝卸、運輸方式及費用:

包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。

付款方式及期限:

即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。

違約責任:

1、甲方違約責任:

甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。

甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。

甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。

甲方逾期交付標的物,應當按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。

2、乙方違約責任:

乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。

乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

超過合同規(guī)定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權(quán)將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。

無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

變更交付標的物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。

甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。

合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。

甲方:_________ 乙方:_________

地址:_________ 地址:_________

甲方代表:_________ 乙方代表:_________

電話號碼:_________ 電話號碼:_________

開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________

銀行帳號:_________ 銀行帳號:_________

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

承攬合同的法律篇二

定作人:

承攬人:

簽訂地點:

簽訂時間:年月日。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況(如定作物為工程類,可另行表述或附件,寫為見合同附件一)。

1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)。

1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)。

1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)。

1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)。

2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。

2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。

2.3付款時間:(寫明年、月、日)。

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:

3.1質(zhì)量要求:(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)。

3.2技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))。

3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:(注:可以另設合同附件,寫明見合同附件二)。

4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)。

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。

第五條技術(shù)資料、圖紙的提供。

5.1定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人。

5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

第六條驗收標準和方法。

6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)。

6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)。

6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)。

6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)。

6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準。

第七條交(提)定作物的時間和地點。

7.1雙方約定由定作人自提定作物。

7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)。

7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)。

7.2雙方約定由承攬人送交定作物。

7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔:

8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。

8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)。

第九條運輸方式及費用負擔。

9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

9.2運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。

第十條定作物的保修。

10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)。

10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。

第十一條定金及預付款。

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。

11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)。

11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。

11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)。

第十二條承攬人的違約責任:

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的____________%的違約金。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失,由承攬人承擔。

12.12其它違約責任:_______________。

第十三條定作人的違約責任:

13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

13.5超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.8其它違約責任:____________。

第十四條不可抗力。

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。

第十五條爭議的解決方式。

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種):

1.提交_______________仲裁委員會仲裁;。

2.依法向_______________人民法院起訴。

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十七條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。

第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達成補充協(xié)議。

委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:傳真:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號郵政編碼:郵政編碼:

合同簽訂時間:年月日。

承攬合同的法律篇三

本合同于____年_月__日生效,合同內(nèi)容為_yz公司(以下簡稱“甲方”)與abc公司(以下簡稱“乙方”)之間關(guān)于乙方向甲方提供___工程咨詢服務的約定。雙方協(xié)議如下:

一、服務內(nèi)容

1.乙方同意向甲方提供______________的咨詢服務。并約定了服務的內(nèi)容、時限、衡量成果的標準。其中的主要內(nèi)容包括:

乙方義務:向甲方提供___工程建設全面咨詢服務,直到甲方承攬到本合同所指的____工程項目,并與本工程項目業(yè)主簽訂工程合同后,才結(jié)束全面咨詢服務。乙方在履行合同期間或合同規(guī)定期內(nèi),不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務活動有關(guān)的保密資料,且不得向第三方提供本工程項目的咨詢服務。乙方應負責甲方與本工程項目有關(guān)的第三方的協(xié)調(diào),免費為甲方工作提供順暢的外部條件。乙方應當在約定的時間內(nèi),及時免費向甲方提供與本項目咨詢業(yè)務相關(guān)的資料及信息。

乙方權(quán)利:乙方可以因甲方不再積極配合本工程項目的咨詢工作,提出中止咨詢業(yè)務。

甲方義務:在乙方提供咨詢服務過程中,免費向乙方提供甲方相關(guān)資質(zhì)證件等資料,便于乙方展開相關(guān)咨詢服務。

甲方權(quán)利:甲方有向乙方詢問工作進展情況及相關(guān)內(nèi)容的權(quán)利,當甲方認定乙方不按規(guī)定履行其職責或義務,或與第三方串通給甲方造成任何損失的,甲方有權(quán)要求中止合同并要求乙方承擔甲方相應損失。

2.如果乙方在工作中因自身過錯而發(fā)生任何錯誤或遺漏,乙方應無條件更正,而不另外收費,并對因此而對甲方造成的損失承擔賠償責任,賠償以載明的該項服務內(nèi)容對應之服務費為限。若因甲方原因造成工作的延誤,將由甲方承擔相應的損失。

二、驗收

1.乙方完成階段性工作后向甲方交付工作成果。成果的提交形式為書面文件及有效的電子文件,其中書面文件的提交數(shù)量為二份。因成果提交而產(chǎn)生的任何費用(包括但不限于郵寄費)甲方均不需負擔。

2.若一方對階段性的工作成果有異議,必須在工作成果交付之日起的__個工作日內(nèi)向另一方以書面形式提出。雙方應在書面異議提出之日起的__個工作日內(nèi)對于該工作成果是否達到約定工作標準(或工作目標)進行商定并確認。雙方所商定并確認工作成果的事宜不得被無故拖延。

3.如經(jīng)雙方書面認可確認達到約定工作標準(或工作目標)的,則乙方將向甲方發(fā)出該階段的費用帳單;若未達到約定的工作標準(或工作目標)的,甲方有權(quán)暫時停止支付該部分的約定服務費并由乙方采取必要的補救措施。

三、服務費的支付

1.中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價高5%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的3%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低5%-10%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的2%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低10%-15%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的1%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低15%以上,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的0.5%。甲方將在與本工程項目業(yè)主簽訂正式工程施工合同之日起的__個工作日內(nèi)向乙方支付應付服務費的30%,余額將在本工程項目正式開工且業(yè)主支付的工程開工預付款到賬后的5個月內(nèi),等額支付給乙方。

2.本費用結(jié)構(gòu)僅限于本工程項目咨詢的工作。如果甲方要求擴大項目范圍,或因甲方改變已經(jīng)議定的項目內(nèi)容導致乙方需變更項目步驟,乙方將需要重新評估上述費用結(jié)構(gòu)。

3.乙方同意服務費按階段支付。每階段末,甲方將在乙方提出申請的__天內(nèi),向乙方支付約定的費用。雙方同意以人民幣形式付款。

4.階段付款的比例及時間約定如下:

費用階段付款比例付款時間

第一階段30%協(xié)議簽署之后

第二階段14%工程開工預付款到賬后的第一個月末

第三階段14%工程開工預付款到賬后的第二個月末

第四階段14%工程開工預付款到賬后的第三個月末

第五階段14%工程開工預付款到賬后的第四個月末

第六階段14%工程開工預付款到賬后的第五個月末

5.乙方將自行承擔項目實施范圍內(nèi)的全部費用,并不得以任何理由向甲方索要其他費用。

四、服務的變更

甲方可以提前_個工作日以書面形式要求變更或增加所提供的服務。該變更最終應由雙方互相商定認可,其中包括與該變更有關(guān)的任何費用調(diào)整。

五、合同解除

1.雙方中任一方均不得隨意終止該合同,除非任一方有下列實質(zhì)性的違約事件發(fā)生。違約方應向另一方支付本合同總金額的5%作為違約金。

甲方未按約定及時支付服務費,并經(jīng)乙方書面催討后仍不支付的;

乙方未按約定標準提供服務,并在甲方書面提出后仍無法進行合理性補救的。

2.在本合同期限內(nèi),若本工程項目取消或乙方咨詢失敗,雙方同意按以下步驟解除本合同。

乙方應于確認項目失敗的正式宣布之日起的5日內(nèi)通知甲方。

合同解除后,乙方已完成的階段性工作量相對應的費用,甲方不再支付給乙方。

六、不可抗力造成的遲延

凡因不可抗力而延遲履行的,任何一方均不因此而被視為違反本合同,而且任何一方均不對由此而造成的損害承擔賠償責任。

合同雙方將盡其合理的努力,促使其各自的代理人、雇員和代表盡量減少對另一方保密信息的散發(fā)和復制,并防止作出未經(jīng)授權(quán)的透露。合同雙方同意,只有有必要知悉另一方保密信息的該方代理人、雇員和代表才會得到該等保密信息。未經(jīng)另一方事先書面同意,任何一方不得將另一方的保密信息透露給第三方。

七、雙方保證

1.乙方保證

1.1其有權(quán)利、經(jīng)驗、技能簽訂和充分履行本合同;

1.2其將遵守在履行服務時所實行的一切適用的中國的法律與法規(guī);

2.甲方保證

甲方將把其所掌握的而且是乙方履行本合同范圍內(nèi)服務所需的一切信息提交給乙方。甲方應對提交給乙方的一切信息的準確性負責。甲方同意將所提交的信息中存在的任何問題或錯誤盡快通知乙方。

3由于甲方的原因致使乙方為更正信息或資料所提供的服務可能會發(fā)生的額外費用,雙方約定將協(xié)商談論重新評估費用。

八、涉及第三方的責任

有下列情形之一的,對于第三方(如計劃受托人、參與人或政府機構(gòu))提出的任何性質(zhì)的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費),甲方應向乙方作出補償,并使其免于承擔責任;對因乙方下述行為而導致的任何性質(zhì)的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費),乙方應向甲方作出補償,并使其免于承擔責任:

1.違反本合同保密規(guī)定的條款;

3.嚴重疏忽或故意行為不當。

九、訴訟條款

雙方同意,除了為保證本合同保密條款的強制執(zhí)行而求助于法院以外,雙方同意因本合同終止或執(zhí)行所產(chǎn)生的其他一切爭議應首先爭取通過友好協(xié)商解決該爭議;協(xié)商不成,則任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院起訴。

十、其他規(guī)定

1.本合同僅為甲方和乙方的利益而簽訂,在任何情況下,均不因本合同而另設任何第三方權(quán)益或義務。

2.本合同以中文簽署一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具同等效力。

3.本合同的任何規(guī)定均不得被視為或解釋為為任何目的而在雙方之間建立合營或合伙關(guān)系。就一切目的而言(包括但不限于確定由誰負責承擔與工資有關(guān)的一切義務的問題),乙方的人員仍是乙方的雇員。

4.如果本合同的任何條款或其任何部分被宣告無效,則其余條款仍然充分有效。

雙方于下列日期簽署本合同,以資證明。

代表:_yz公司日期:____年__月__日

代表:abc公司日期:____年__月__日

承攬合同的法律篇四

簽訂日期:

甲方:

乙方:

經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

1.質(zhì)量標準:

2.交貨(運輸)辦法及地點:

3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:

4.包裝要求及費用負擔:

5.結(jié)算辦法及期限:

6.原材料供應辦法:

7.其他:

違約責任:

第一點:甲方承擔。

(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失。

(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。

(8)其他。

第二點:乙方承擔。

(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他。

本合同一式份。有效期自年月日到年月日止。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

電話:電話:

地址:地址:

開戶銀行:開戶銀行:

帳號:帳號:

承攬合同的法律篇五

委托方: (甲方)

承攬方:(乙方)

1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價格、交貨期:

2、質(zhì)量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ,但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

5、質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

6、結(jié)算方式:通過銀行托收。

7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

甲方:

乙方:

法定代表人:

法定代表人:

地址:

地址:

銀行帳號:

銀行帳號:

年 月 日

承攬合同的法律篇六

乙方(承包方):_______________

依照《_______________》以及相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下:

第一條:施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限:__________年_________月________日起至相應工程完工。

第二條施工機械及工程款計算與支付

一、機械設備:序號__________、機械名稱__________、規(guī)格__________、型號__________、數(shù)量__________(臺)。

二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎________元/小時。

三、工程款計算方式說明

2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

四、支付方式

第三條機械設備的使用和管理

一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。

二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。

三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。

五、因故障造成機械無__________常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。

六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關(guān)部門,聽候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔:

1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;

2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;

4、其他非因甲方原因造成的事故。

第四條雙方的權(quán)利和義務

一、甲方的權(quán)利和義務

1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權(quán)單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。

5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。

6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。

二、乙方的權(quán)利和義務

1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。

2、乙方應當提供技術(shù)保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。

3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。

5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。

第五條違約責任

任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。

一、甲方違約責任

甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

二、乙方違約責任

1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權(quán)解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。

4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時,甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。

第六條不可抗力

一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。

第七條解決爭議的方式

本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。

第八條合同的生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。

3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

承攬合同的法律篇七

委托人_________經(jīng)與_________律師事務所協(xié)商,達成以下協(xié)議:

一、_________律師事務所指派_________律師為犯罪嫌疑人_________提供法律幫助。

二、委托律師權(quán)限:_________。

三、根據(jù)《律師業(yè)務_____辦法》的規(guī)定,委托人向_________律師事務所繳納委托費用_________元。

四、本委托書有效期自雙方簽訂之日起至本案偵查終結(jié)止。

五、本委托書如需變更,另行協(xié)議。

六、本委托書一式二份,由委托人、律師事務所各持一份。

委托方(簽字):_________________。

__________年_________月________日。

受托方(蓋章):_______律師事務所。

__________年_________月________日。

承攬合同的法律篇八

甲方:

乙方:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。

建設單位:

工程名稱:

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。

二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部。

三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務等經(jīng)濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時上交公司。

七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關(guān)檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。

十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。

十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。

未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

甲方:

乙方:

簽定日期:

承攬合同的法律篇九

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

1.1項目(媒介):_________。

1.2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。

1.3發(fā)布地點或形式:_________。

1.4顏色:_________。

1.5規(guī)格或材料:_________。

1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________

1.7其他要求:_________。

2.1費用:

2.2結(jié)算方式和期限:_________。

2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。

4.1委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。

4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。

4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:

5.1提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;

5.2依法向人民法院起訴。

7.1本合同附件_________,名稱_________。

7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。

7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。

承攬合同的法律篇十

(甲方):

(乙方):

鑒定地點:xx縣

鑒定時間:20xx年xx月xx日

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條、運輸服務要求

甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:

1、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架,

2、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架。

第二條、服務期限

期限從20xx年xx月xx日起,至20xx年xx月xx日止,共計天。

第三條、服務費用

合同總費用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務期滿后60天內(nèi)一次性付清。

第四條、甲方責任

1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。

2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。

3、在服務期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。

4、負責服務期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。

5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。

6、如果服務車輛在服務期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。

7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。

8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。

9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。

10、服務期內(nèi),應遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。

11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。

12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術(shù)故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

14、若發(fā)生事故,甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。

16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。

第五條、乙方責任

1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。

2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。

3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。

4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。

第六條、糾紛解決方式

1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。

2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。

第七條、特別約定

1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。

2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。

甲方:

乙方:

單位名稱(章):

單位名稱(章)

:單位地址:

單位地址:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

電話:

電話:

20xx年xx月xx日

承攬合同的法律篇十一

簽訂時間:_____________________

合同雙方當事人:_______________

定作人(以下簡稱甲方):_______

安裝地點:_____________________

現(xiàn)住所地址:___________________

郵政編碼:______________________

身份證號碼:___________________

聯(lián)系電話:____________________

承攬人(以下簡稱乙方):_______

營業(yè)執(zhí)照號:___________________

注冊地址:______________________

法定代表人:___________________

聯(lián)系電話:______________________

本廚房設計師:_________________

聯(lián)系電話:______________________

安裝負責人:___________________

聯(lián)系電話:______________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合整體廚房企業(yè)標準和本廚房的具體情況,甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,達成本合同并共同遵守。

第1條付款方式

1.1合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù),具體見雙方簽訂的訂購單,貨款以現(xiàn)金或者( )方式支付。

1.2甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金,行業(yè)慣例為合同總價款的____%,(人民幣____圓),乙方登門出具設計方案后由于甲方原因不定做的,定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的,設計定金轉(zhuǎn)化為貨款,甲方只需交納余款。

1.3由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進行物資采購、加工生產(chǎn),因此整體廚房須付齊全款后方可定做,同時乙方需給甲方開具發(fā)票。

1.4由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品,一旦下達生產(chǎn)定單貨款不退,整體廚房產(chǎn)品不退不換。但依據(jù)《家用廚房設備》(gb/t18884.4-20xx)中6.5條之規(guī)定判定廚房產(chǎn)品不合格、而乙方在90日內(nèi)沒按照合同約定整改到位的,以及法律明確規(guī)定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。

第2條交貨日期/安裝日期

交貨日期:整體廚房屬于定制產(chǎn)品,精細化制造與諸多服務環(huán)節(jié)需要較長周期;而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內(nèi),乙方免費為甲方運輸合同內(nèi)產(chǎn)品(除折價樣品和喬遷外)。

從甲方確認方案并交齊全款(或者交付總價款的____%)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產(chǎn)定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期,其他地區(qū)地順延2-3天,節(jié)假日生產(chǎn)周期順延):

序號

地區(qū)

交貨周期

1

青島及周邊地區(qū)

________天

2

南、西南、西北、東北地區(qū)

________天

3

山東、華北、華中、華東地區(qū)

________天

4其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆

________天

甲方交齊全款、乙方下達生產(chǎn)定單日期為__________年_____月_____日,計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內(nèi)。

第3條服務范圍

3.1整體廚房配置要求:甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細為準,甲乙雙方簽字確認。

3.2整體廚房服務內(nèi)容:乙方僅對其所經(jīng)銷的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝服務,并負責本合同項下的售后服務保證,對甲方自購或通過其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證,也不承擔其質(zhì)量不良所引起的連帶責任。

或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務作如下約定:____________________________________________。

因受專業(yè)限制,在設計安裝前,乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議,甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成,以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于:廚房基礎工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應請煤氣公司調(diào)試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據(jù)甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。

第4條工程配合

4.1甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同:確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現(xiàn)場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。

4.2乙方建議甲方首先裝修廚房,按照相應規(guī)范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測,同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后,己方依據(jù)訂單安排生產(chǎn)。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進行整體廚房安裝,避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通,以確定合適的安裝時間。

4.3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品,甲方應購買有信譽保證廠家的產(chǎn)品,并要求其經(jīng)銷(服務)商提供服務,同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證;如由于該部分產(chǎn)品質(zhì)量不良或安裝不當所造成的后果與乙方無關(guān)。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

承攬合同的法律篇十二

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協(xié)議:

1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認。

2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。

4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

甲方:__________________有限公司

法定代表人:____________________

乙方:__________________有限公司

代理人:________________________

__________年_______月_______日

承攬合同的法律篇十三

簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

貨款共計人民幣(大寫):

1。質(zhì)量標準:___________

2。交貨(運輸)辦法及地點:________

3。質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________

4。包裝要求及費用負擔:__________

5。結(jié)算辦法及期限:_____________

6。原材料供應辦法:____________

7。其他:_______________

違約責任:

(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____

(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。

(8)其他___________

(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要

要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他:____________

本合同一式___份。

有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方:______

乙方:________

法定代表人:_______

電話:________

地址:________

開戶銀行:_____

帳號:________

承攬合同的法律篇十四

定做人:____________

承攬人:____________

第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:

第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的,應在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復。

第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人(預付材料費/交付定金(大寫)______元。

第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人可以留置工作成果。

第十四條 本合同解除的條件:

第十六條 合同爭議的解決方式:

本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:(只能選擇一種)

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向_______人民法院起訴。

第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

定作人:________________(簽章)

營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________

法定代表人:____________________

電話:__________________________

開戶銀行:______________________

賬號:__________________________

承攬人:________________(簽章)

營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________

法定代表人:____________(簽章)

電話:__________________________

開戶銀行:______________________

賬號:__________________________

簽約日期:_______年_____月____日

簽約地點:______________________

承攬合同的法律篇十五

甲方(承租方):

乙方(出租方):

因甲方演出需求,租用乙方演出器材設備,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權(quán)利與義務,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

1、舞臺搭建和舞美設計布置;

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。

3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;

4、活動現(xiàn)場的錄像。

設備的名稱見附表1和附表2。

租賃用途:演出所用。

使用時間:20年月日、

安裝時間:20年月日開始,音響led屏14日上午9時前交付使用。

安裝地點:信和源華庭廣場。

拆卸時間:20年月日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。

租賃設備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔、

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負責賠償、

4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負責。

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責、(由乙方造成的原因除外)。

2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。

甲方:

乙方:

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/8395617.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔