浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同(專業(yè)13篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-14 16:31:03
浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同(專業(yè)13篇)
時(shí)間:2023-12-14 16:31:03     小編:文軒

合同的有效性依賴于雙方的自愿和真實(shí)意圖。合同一旦簽訂,雙方都應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行合同義務(wù)。合同草稿需要經(jīng)過雙方的認(rèn)真審閱和修改,確保準(zhǔn)確無誤。

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇一

甲方:(簡稱甲方)。

乙方:(簡稱乙方)。

由于甲方廠區(qū)圍墻垮塌,需重新修建圍墻,由乙方清理原圍墻內(nèi)外渣土,便于雙方責(zé)、權(quán)、利的執(zhí)行,特制定此協(xié)議:

1、甲方疏通道路,提供倒土場地;。

2、甲方根據(jù)乙方施工進(jìn)度及時(shí)支付乙方的渣土清運(yùn)費(fèi)用;。

3、如遇到巖石,挖掘機(jī)確實(shí)挖不動(dòng)時(shí),經(jīng)甲方確認(rèn)后,其破碎臺(tái)班由甲方支付。

1、由于甲方倒土場地有限,乙方須按照甲方要求倒土,高度不能低于六米;。

4、乙方必須按照甲方設(shè)計(jì)方案施工,最終以甲方提供圖紙驗(yàn)收。

三、運(yùn)輸費(fèi)用。

乙方負(fù)責(zé)鉤機(jī)、運(yùn)輸車、裝載機(jī)的所有費(fèi)用,甲方只需按運(yùn)輸方量計(jì)算,就地回填每立方7元、外運(yùn)每立方22元。

經(jīng)驗(yàn)收合格后由乙方提供地稅完稅發(fā)票,七天內(nèi)支付工程所有余款。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇二

委托方:____________(以下簡稱甲方)。

承運(yùn)方:____________(以下簡稱乙方)。

根據(jù)《^v^合同法》及貨物運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)過充分協(xié)商,現(xiàn)就乙方向甲方提供運(yùn)輸服務(wù)事宜達(dá)成一致,特簽定本合同共同遵守。

第一條服務(wù)范圍。

乙方為甲方提供藥品門到門運(yùn)輸服務(wù)。

運(yùn)輸方式:乙方根據(jù)甲方發(fā)貨單上的收件地址和貨運(yùn)方式等要求,結(jié)合實(shí)際貨運(yùn)情況,可變更甲方送貨單上的貨運(yùn)方式,以最經(jīng)濟(jì)穩(wěn)妥的貨運(yùn)方式,保證甲方藥品準(zhǔn)確及時(shí)到達(dá)目的地,貨運(yùn)方式可采用鐵路、公路或公鐵聯(lián)運(yùn)的方式,藥品運(yùn)輸完畢后,對于變更貨運(yùn)方式發(fā)送藥品的相關(guān)信息應(yīng)于次日反饋甲方,并提出今后類似地區(qū)貨運(yùn)方式的最佳建議。

第二條服務(wù)期限。

從______年______月______日起至______年______月______日止;本合同期限為一年。

第三條藥品保險(xiǎn)。

本合同采用以下保險(xiǎn)方式:甲方委托乙方運(yùn)輸?shù)乃幤?,乙方?元/件收取保險(xiǎn)費(fèi)用。

第四條結(jié)算方式及時(shí)間。

1、乙方按照雙方確認(rèn)的價(jià)格進(jìn)行收費(fèi),詳見“______年服務(wù)價(jià)格表”;。

第五條雙方的權(quán)利義務(wù)。

一、甲方的權(quán)利義務(wù):

1、甲方有權(quán)要求乙方按委托的時(shí)間、地點(diǎn)、方式將藥品運(yùn)送到目的地;。

2、在未辦理提貨、發(fā)貨手續(xù)之前,甲方有權(quán)變更或取消委托內(nèi)容;。

3、甲方有權(quán)要求乙方隨時(shí)提供甲方所委托業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況,服務(wù)過程中的信息;。

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇三

甲方(賣方):身份證號(hào)碼:乙方(買方):身份證號(hào)碼:

根據(jù)《^v^合同法》、《^v^____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在*等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,乙方向甲方購買房產(chǎn)并簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

第一條:房屋基本情況。

甲方房屋(以下簡稱該房屋)位于____區(qū),該房屋的所有人為,建筑面積為*方米(詳見土地房屋權(quán)證第號(hào))。

第二條:上述房屋的交易價(jià)格。

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,該房屋總售價(jià)為30元,總金額大寫:叁拾萬零貳仟元整,小寫:30元。本合同簽訂之日,乙方向甲方支付人民幣元整,作為購房定金。

第三條:付款時(shí)間與方式。

甲、乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣元整給甲方,剩余房款人民幣元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。

第四條:交付期限及違約責(zé)任。

2.乙方逾期未付款的39;違約責(zé)任:乙方須在規(guī)定日期內(nèi)付清房款,逾期未付清房款,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的損失,甲方不予承擔(dān),乙方所交定金,抵作甲方損失。

3.甲方逾期未交房的違約責(zé)任:甲方須協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)并在交期限內(nèi)交房給乙方,逾期未交房或乙方發(fā)現(xiàn)建筑不合格,甲方須在____日內(nèi)支付乙方所付定金的雙倍作為賠償,同時(shí)乙方有權(quán)選擇繼續(xù)購房或終止合同,其中如乙方選擇終止合同,甲方須在____日內(nèi)將乙方所付定金的雙倍及已付款一次性退還給乙方。

第五條:稅費(fèi)承擔(dān)。

經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由方承擔(dān),代辦產(chǎn)權(quán)手續(xù)費(fèi)由方承擔(dān)。

第六條:甲方必須保證上述房屋權(quán)屬清楚,沒有產(chǎn)權(quán)糾紛或債務(wù)糾紛,若有糾紛情況,甲方均在交易前辦妥,交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

第七條:本合同一式四份,甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方公證人一份,乙方一份,乙方公證人一份。

第八條;發(fā)生爭議的解決方式。

本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

甲方(賣方)簽章:甲方公證人簽章:

乙方(買方)簽章:乙方公證人簽章:

其他相關(guān)證明人簽章:簽訂日期

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇四

承運(yùn)人:簽訂時(shí)間:托運(yùn)人:簽訂地點(diǎn):

根據(jù)《^v^合同法》的相關(guān)規(guī)定,為明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù),本著公*、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)合同雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

一、托運(yùn)貨物的名稱、性質(zhì)、數(shù)量、地點(diǎn)、人、到達(dá)時(shí)間、行駛路線。

二、貨物運(yùn)輸需要辦理審批、檢驗(yàn)等手續(xù)的,托運(yùn)人應(yīng)當(dāng)將辦理完有關(guān)手續(xù)的文件提交承運(yùn)人。

三、包裝要求:托運(yùn)人應(yīng)當(dāng)按照約定的包裝方式交付標(biāo)的物。沒有約定包裝方式的應(yīng)當(dāng)按照通常的方式包裝,沒有通常方式的應(yīng)當(dāng)采取足以保護(hù)標(biāo)的物的包裝方式。包裝費(fèi)用由負(fù)擔(dān)。

四、運(yùn)輸費(fèi)用xx元;由托運(yùn)人/人支付。

五、支付期限、方式、地點(diǎn);貨物到達(dá)并數(shù)量無誤、無毀損xx日內(nèi)支付。

六、在承運(yùn)人將貨物交付人之前,托運(yùn)人可以要求承運(yùn)人中止運(yùn)輸、返還貨物、變更到達(dá)地點(diǎn)或者將貨物交給其他人,但應(yīng)當(dāng)賠償承運(yùn)人因此受到的損失。

七、人收到貨物或者提取貨物時(shí),在約定的xx工作日內(nèi)/當(dāng)即對貨物的數(shù)量、毀損情況進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果當(dāng)即通知托運(yùn)人。

八、承運(yùn)人對運(yùn)輸過程中貨物的毀損、滅失承擔(dān)損害賠償責(zé)任。但承運(yùn)人證明貨物的毀損、滅失是因不可抗力、貨物本身的自然性質(zhì)或者合理損耗以及托運(yùn)人、人的過錯(cuò)造成的,不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

九、因托運(yùn)人申報(bào)不實(shí)或者遺漏重要情況,造成承運(yùn)人損失的,托運(yùn)人應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

十、賠償額:承運(yùn)人對運(yùn)輸過程中貨物的毀損、滅失承擔(dān)損害賠償責(zé)任的,由承運(yùn)人向托運(yùn)人/人賠償xx元。

十一、托運(yùn)人/人不支付運(yùn)費(fèi)、保管費(fèi)以及其它運(yùn)輸費(fèi)用的,承運(yùn)人對相應(yīng)的運(yùn)輸貨物享有留置權(quán)。

十二、違約責(zé)任:1、未按約定的時(shí)間將貨物送達(dá)。

2、未按約定路線運(yùn)輸。

十三、其他約定:傳真件具有與合同原件同等法律效力。

十四、本合同自雙方簽字、蓋章后生效。

十五、解決爭議的方式:1協(xié)商解決。2、向x提起訴訟。

本合同未盡事宜依照《^v^合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

承運(yùn)人名稱:托運(yùn)人名稱:

電話:傳真:電話:傳真:地址:地址:

法人代表:法人代表:

代理人:代理人:

簽訂日期:簽訂日期:

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇五

甲方(托運(yùn)人):

乙方(承運(yùn)人):

甲乙雙方根據(jù)《^v^合同法》及其他法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,在平等、自愿的基礎(chǔ)上經(jīng)共同協(xié)商,就有關(guān)貨物運(yùn)輸事宜訂立本合同,并由雙方共同遵守。

貨物品種為青銅峽市新井煤礦煙煤,運(yùn)輸路程為:青銅峽市新井煤礦到靈武市華電附近煤場。

貨物運(yùn)輸期限為日,乙方須于年月日到年月。

日將甲方貨物運(yùn)到本合同約定地點(diǎn),并交付給甲方指定的收貨人。

運(yùn)輸價(jià)格為()元每噸(不含稅),運(yùn)輸方式為()汽車運(yùn)輸,在乙方按照甲方指定的時(shí)間,地點(diǎn)卸完貨,乙方拿有甲方指定收貨人出具并簽字的過磅單的實(shí)收噸位現(xiàn)金結(jié)算。給予乙方在運(yùn)輸過程中的正常損耗為()公斤,超出正常損耗的每噸()元賠付甲方。

乙方指定運(yùn)輸車輛在裝卸貨時(shí)必須聽從煤場管理人員的指揮,如發(fā)生打罵煤場管理人員的現(xiàn)象,甲方取消乙方的運(yùn)輸資格,裝完貨由甲方安排人員為運(yùn)輸車輛貼封條,乙方運(yùn)輸車輛不承擔(dān)任何費(fèi)用。

1.乙方在運(yùn)輸途中,不得給貨物澆水,如有管理人員發(fā)現(xiàn),取消該車的運(yùn)輸資格。到達(dá)卸貨地點(diǎn),由甲方安排人員,過磅,驗(yàn)收,出具過磅單并簽字。驗(yàn)收時(shí),如發(fā)現(xiàn)封條有損毀現(xiàn)象,甲方有權(quán)扣留該車,查清原因,方可卸車,不為乙方承擔(dān)任何停車費(fèi)用。

2.在驗(yàn)收時(shí),如發(fā)現(xiàn)有換煤的現(xiàn)象,甲方有權(quán)扣留該車,并處以煤炭總價(jià)5倍的罰款,甲方不承擔(dān)任何停車費(fèi)用。并取消乙方的的運(yùn)輸資格。

3.在運(yùn)輸途中發(fā)生的交通事故,以及裝卸場地發(fā)生的人員傷亡事故,全部有乙方承擔(dān)。

甲乙雙方自覺遵守以上條款,友好合作。本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,簽字后生效,具有法律效力。

甲方:(簽字)。

乙方:(簽字)。

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇六

甲方(出賣方):身份證件號(hào)碼:

乙方(買受方):身份證件號(hào)碼:

甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就房屋買賣一事,在*等、自愿、誠實(shí)信用的前提下,達(dá)成如下協(xié)議:

第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:

(二)出售房屋的所有權(quán)證證號(hào)為;。

(三)房屋*面圖及其四至見房產(chǎn)證;。

該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。

出賣人還將室內(nèi)設(shè)備,轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價(jià)格已包含在房屋的總價(jià)款中,不再另行支付價(jià)款。

第二條甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔(dān)保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。

房屋總價(jià)為人民幣大寫____________元整,小寫;房價(jià)款的支付方式、支付時(shí)間為:房屋價(jià)款乙方分期付給甲方:

第三期:在年月日付清尾款人民幣元整。

第四條1、甲、乙雙方定于年月日(付清尾款之日),甲方正式交付該房屋、房產(chǎn)證及土地使用證等有關(guān)證件。

2、雙方定于房屋產(chǎn)權(quán)獲證日期滿五年的時(shí)候,甲方積極配合乙方向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名過戶手續(xù)。登記時(shí),如需要甲方出面處理的,甲方必須予以協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。

3、辦理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi)等由乙方按國家規(guī)定承擔(dān)。

第五條違約責(zé)任:

1、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房產(chǎn)證、土地使用證以及交付房屋,每逾期1天按房價(jià)的總額3‰計(jì)算違約金給與乙方。逾期超過3個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房價(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價(jià)款同額的賠償金給乙方。

2、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價(jià)款時(shí),其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日3‰計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過3個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),除了不退定金外,還將扣除房屋總價(jià)的20%。

第六條該房屋正式交付時(shí),甲方應(yīng)交清之前產(chǎn)生的物業(yè)管理、水、電、有線電視等相關(guān)雜費(fèi)。

第七條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

第八條本合同一式份。其中甲方留執(zhí)份,乙方留執(zhí)份。均具有相同的法律效力。

第九條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇七

甲方:(以下簡稱甲方)。

乙方:(以下簡稱乙方)。

根據(jù)《^v^合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,在*等、自愿、公*、誠信、守法的原則下簽訂本合同,以資共同遵守。

一、合作期限。

本合同有效期為年,自年月日至年月日止。壹年期滿后,若乙方能正確履行合同有關(guān)條款,經(jīng)雙方協(xié)商可以續(xù)簽壹年。

二、供貨范圍。

乙方授權(quán)公司負(fù)責(zé)向甲方食堂供應(yīng)配送范圍包括:糧油、蔬菜、水果、鮮雞蛋、鮮豬肉、凍品、水產(chǎn)品(含海產(chǎn)品)、干貨食品(包括紫菜、花生米、地瓜粉、淀粉、干香菇、白糖、綠豆、黃豆、干辣椒等)、日用品(如洗潔精、碗筷、廚房用品等),甲方可根據(jù)實(shí)際需要選擇配送貨品。如甲方另有需求,乙方均可供貨。

三、供貨質(zhì)量與食品安全。

1、乙方需保證供貨商品質(zhì)量合格,確保食品安全。乙方對因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的食物中毒(經(jīng)查證屬實(shí)的)依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

等原因造成食物中毒等概由甲方負(fù)責(zé)。

四、供貨價(jià)格。

供貨價(jià)格以乙方商場上午供貨時(shí)店內(nèi)售價(jià)為準(zhǔn)。

五、配送要求。

1、乙方按甲方要求的時(shí)間,將所配送的商品準(zhǔn)時(shí)備好。

2、如果乙方所備貨物質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)要求換貨或退貨。

六、收貨方式。

乙方送貨時(shí)需提供收銀小票和供貨商品明細(xì)表(電腦打印,內(nèi)容包含供貨日期、商品名稱、單價(jià)、總價(jià)、合計(jì)金額等項(xiàng)目)給甲方,甲方現(xiàn)場驗(yàn)貨完畢,由甲方指定的負(fù)責(zé)人在供貨商品明細(xì)表上簽收后黃單留給乙方記賬并作為結(jié)算憑證,另外紅單給甲方記賬。

七、付款方式。

1、甲方以向乙方購買儲(chǔ)值卡或者現(xiàn)金的形式進(jìn)行貨款的結(jié)算。

2、匯款賬戶:甲方通過銀行轉(zhuǎn)帳方式將貨款轉(zhuǎn)入乙方賬戶。

乙方開戶名稱:

乙方開戶銀行:

乙方賬號(hào):

八、違約責(zé)任。

1、甲乙雙方均應(yīng)當(dāng)全面履行本合同的約定,如有一方違約,造成對方經(jīng)濟(jì)損失的,違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

九、協(xié)議生效及爭議處理。

1、本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表人或負(fù)責(zé)人簽署并加蓋公章后生效。

2、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,均具同等法律效力。

3、本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不成,也可向有關(guān)行政。

機(jī)關(guān)投訴處理;對投訴處理結(jié)果不滿意的,可向人民法院提起訴訟。

甲方:(蓋章)。

乙方:(蓋章)。

甲方代表:

乙方代表:

本協(xié)議簽訂日期:年月日

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇八

甲方(采購方):

乙方(供應(yīng)方):

依據(jù)《^v^合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方*等友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。

一.產(chǎn)品品名、顏色、單價(jià)、數(shù)量及價(jià)格。

二.產(chǎn)品要求:

1.大貨按樣品出貨,包含如下:主機(jī)、充電線、充電器、說明書、腰帶、頭戴麥克風(fēng)、包裝。

2.乙方必須保證產(chǎn)品質(zhì)量、顏色符合甲方要求(與之前購買的產(chǎn)品無任何差異)且無任何產(chǎn)品質(zhì)量問題。

三.產(chǎn)品交貨時(shí)間:

乙方在收到甲方支付貨款的定金并確定可安排生產(chǎn)日起15個(gè)工作日內(nèi)交付所有貨物。貨物的尾款在交貨前付清。

四、交貨方式及交貨信息:

1、甲乙雙方簽訂合同后,甲方全款付清后,乙方3天內(nèi)安排物流發(fā)出。

2、付款方式:通過轉(zhuǎn)賬的方式,將款項(xiàng)支付至以下賬戶:

戶名:賬號(hào):開戶行:交通銀行深圳市福田區(qū)福田支行。

五、售后:

由乙方提供售后保障服務(wù),產(chǎn)品自收貨日起1年保修。

六、其他事項(xiàng):

甲、乙兩方履行合同,發(fā)生糾紛時(shí),應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向人民法院起訴。(兩者選一)。

本合同未盡事宜,雙方友好協(xié)商。本合同一式二份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲、乙雙方各持一份,傳真、掃描及拍照具同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇九

新冠疫情無疑給承運(yùn)人完成運(yùn)輸、履行運(yùn)輸合同下的義務(wù)帶來重重困難。此種情形下,承運(yùn)人責(zé)任的問題被屢屢提起。我國《民法典》第一百八十條有關(guān)“不可抗力”的規(guī)定:“因不可抗力不能履行民事義務(wù)的,不承擔(dān)民事責(zé)任。法律另有規(guī)定的,依照其規(guī)定。”承運(yùn)人在疫情下對其責(zé)任的抗辯主要依據(jù)即為不可抗力的相關(guān)規(guī)定。我國海事法院在近兩年也做出了有關(guān)疫情下承運(yùn)人責(zé)任的裁判,對這一問題作出了認(rèn)定。

2020年1月5日,案外人覃某與吉安市輪船運(yùn)輸有限公司(以下簡稱“吉安公司”)簽訂水路運(yùn)輸合同,委托吉安公司自上海良友新港碼頭運(yùn)輸高粱至湖北荊州防汛碼頭,并約定運(yùn)輸途中貨物如果受潮、發(fā)霉、短少、變質(zhì),保險(xiǎn)公司理賠后的損失由吉安公司負(fù)責(zé),貨物干霉與吉安公司無關(guān)。合同所附運(yùn)輸船舶為“豫信貨11638”,該船船舶所有人為張某。后張某簽發(fā)水路貨物運(yùn)單,載明承運(yùn)人、實(shí)際承運(yùn)人、托運(yùn)人、收貨人的有關(guān)權(quán)利義務(wù)適用《國內(nèi)水路貨物運(yùn)輸規(guī)則》(以下簡稱“水規(guī)”)。涉案貨物由中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司吉安中心支公司(以下簡稱“太保吉安”)承保。

涉案船舶于2020年1月8日裝貨,1月9日開航,1月10日在南京加油、保養(yǎng)、補(bǔ)給后于1月12日續(xù)航,1月16日到達(dá)武漢。1月19日張某離船回老家過年,1月28日返回船舶。2月11日船舶駛離武漢,2月14日到達(dá)荊州。其中,2月5日及6日武漢天氣為雨天,2月14日及15日荊州天氣為雨天。2月25日發(fā)現(xiàn)船艙后部因雨水淋濕雨布漏水造成高粱發(fā)霉、結(jié)塊、變質(zhì)。運(yùn)輸期間,受新冠疫情影響,武漢于當(dāng)年1月23日封城,荊州于1月24日封城。

原告太保吉安訴稱,張某系涉案運(yùn)輸船舶所有人并簽發(fā)運(yùn)單承運(yùn)涉案貨物,淮濱縣航運(yùn)公司(以下簡稱“淮濱公司”)系該輪船舶經(jīng)營人,兩被告應(yīng)對涉案貨損承擔(dān)連帶賠償責(zé)任,故請求判令兩被告連帶賠償原告貨物損失。被告張某辯稱,覃某與吉安公司就涉案貨物簽訂運(yùn)輸合同,且約定承運(yùn)人僅承擔(dān)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)賠付后不足部分的損失。涉案貨物遭雨淋水濕霉變系不可抗力所致,承運(yùn)人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。被告淮濱公司辯稱,其僅為船舶經(jīng)營人并未實(shí)際參與該輪經(jīng)營,且已按相關(guān)要求履行義務(wù),未參與涉案貨物實(shí)際運(yùn)輸,不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

上海海事法院經(jīng)審理認(rèn)為,本案系通海水域運(yùn)輸合同糾紛之代為求償之訴,應(yīng)僅就造成保險(xiǎn)事故的第三人與被保險(xiǎn)人之間的法律關(guān)系進(jìn)行審理。原告在向被保險(xiǎn)人覃某實(shí)際賠付后依法取得代位求償權(quán),在其賠付范圍內(nèi)有權(quán)要求承運(yùn)人及實(shí)際承運(yùn)人按約依法承擔(dān)貨損賠償責(zé)任。

就吉安公司與覃某之間的水路運(yùn)輸合同約定的行文措辭而言,“保險(xiǎn)公司理賠后的損失”既包含保險(xiǎn)公司自身保險(xiǎn)賠付后的損失,也包含保險(xiǎn)公司賠付后被保險(xiǎn)人可能未足額受償?shù)膿p失。結(jié)合后文,該約定意在解決貨物在運(yùn)輸途中受潮霉變損失與貨物自身特性所致干霉損失的賠償責(zé)任之劃分,并非約定承運(yùn)人僅需承擔(dān)保險(xiǎn)賠付后不足部分損失的賠償責(zé)任。依水規(guī)的規(guī)定,承運(yùn)人將貨物運(yùn)輸委托給實(shí)際承運(yùn)人履行的,承運(yùn)人仍然應(yīng)當(dāng)對全程運(yùn)輸負(fù)責(zé),但原告僅請求張成遠(yuǎn)作為實(shí)際承運(yùn)人承擔(dān)賠償責(zé)任。涉案貨物因在運(yùn)輸過程中未妥善保管、照料致?lián)p,與船舶經(jīng)營人淮濱公司無涉,原告主張淮濱公司作為登記的船舶經(jīng)營人連帶承擔(dān)涉案貨損賠償之責(zé)的訴請缺乏法律依據(jù)。

涉案貨物因雨布漏水導(dǎo)致水濕霉變,屬張某在實(shí)際運(yùn)輸途中未妥善保管、照料貨物所致。船舶于2020年1月9日即已駛離起運(yùn)港碼頭,卻未直接駛往目的港荊州,張某又于1月19日離船回家過年。未及時(shí)運(yùn)輸、卸載并交付貨物以避開途中可能遭遇的惡劣天氣,而后方才因新冠疫情影響而無法及時(shí)卸載交付,并再次遭雨淋造成高粱水濕霉變。遲延履行應(yīng)盡之責(zé)后發(fā)生的不可抗力,依法亦不能籍此免責(zé)。但結(jié)合涉案整個(gè)運(yùn)輸過程及高粱貨物自身特性分析,因新冠疫情導(dǎo)致涉案貨物遭雨淋后無法及時(shí)采取卸載曬貨之措施以防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大,以及原告自身保險(xiǎn)賠付之情形,最終確定張某按80%比例向原告承擔(dān)賠償責(zé)任。綜上,上海海事法院判決被告張某向原告賠償貨物損失人民幣203280元及相應(yīng)利息,并支付公告費(fèi)及承擔(dān)案件受理費(fèi)。一審判決后,各方當(dāng)事人均未上訴。本案判決現(xiàn)已生效。

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇十

甲、乙、丙、丁四雙方經(jīng)充分、友好協(xié)商,就合伙出資購車經(jīng)營運(yùn)輸一事,達(dá)成如下一致意見,簽訂本協(xié)議,以供信守。

一、合伙宗旨:甲、乙、丙、丁、四方共同投資,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享利益。

二、合伙經(jīng)營項(xiàng)目和范圍:合伙經(jīng)營項(xiàng)目為汽車運(yùn)輸;經(jīng)營范圍:以學(xué)生接送主,其它出租服務(wù)為輔。

三、合伙出資份額、車輛落戶、車輛所有權(quán)和合伙債務(wù):

1、合伙人投資金額總金額為元,各合伙人均分人民幣元。

3、在運(yùn)營中,如運(yùn)營收入沒及時(shí)到位,造成周轉(zhuǎn)資金不足,各合伙方應(yīng)協(xié)商,共同追加相同數(shù)額的資金到合伙項(xiàng)目中去,以保證合伙項(xiàng)目的正常運(yùn)營。

四、合伙費(fèi)用和開支:

1、以甲、乙、丙、丁四方的合伙方式進(jìn)行財(cái)務(wù)記賬,按約定分紅。

2、合伙經(jīng)營過程中產(chǎn)生油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車輛修理費(fèi)、配件費(fèi)用、駕駛員工資及費(fèi)用記入運(yùn)營成本。

3、每年的審車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車輛違章罰款等支出,按一定比例由每月的盈利中計(jì)提,存入合伙專戶,用于來年審車、保險(xiǎn)等支出。

五、合伙利潤的分配:

1、合伙利潤按月結(jié)算,按季分配一次;合伙利潤為當(dāng)月運(yùn)營總收入減去相關(guān)支出后平均分配本合同第四條第2、3、項(xiàng)的支出后所余的收入。

2、合伙利潤按各方所占合伙份額平均分配。未分配部分交由會(huì)計(jì)方存入專戶管理,用作運(yùn)營資金。

六、入伙及合伙解除:

1、本合伙為甲、乙、丙、丁四方合伙,四方一致同意不再添加其他合伙人;。

2、在經(jīng)營期限內(nèi),三方可以協(xié)議解除合伙協(xié)議;。

3、如經(jīng)營需要,合伙各方可協(xié)商追加合伙投資。

七、合伙事務(wù)執(zhí)行:各合伙方約定,由合伙各方共同決定合伙項(xiàng)目的營運(yùn)方向。甲方負(fù)責(zé)合伙項(xiàng)目的日常經(jīng)營管理(含車輛調(diào)度安排),乙方負(fù)責(zé)本合伙項(xiàng)目的賬務(wù)結(jié)算和財(cái)務(wù)核算,丙方負(fù)責(zé)合伙項(xiàng)目資金的管理和支出。合伙各方都必須積極為共同的合伙項(xiàng)目盡心盡責(zé)。丙方應(yīng)在比較方便的銀行(含郵政儲(chǔ)蓄銀行)設(shè)立帳戶,用于專項(xiàng)管合伙資金及合伙運(yùn)營收益。丁方積極配合其他三方的工作。如某合伙人的工作有缺點(diǎn),其他合伙人應(yīng)及時(shí)提出,以便及時(shí)糾正,以維護(hù)合伙項(xiàng)目的正常開展。合伙項(xiàng)目的運(yùn)營,必須經(jīng)全體合伙人一致同意,方可運(yùn)營。如未經(jīng)其他合伙人同意,而私自決定合伙項(xiàng)目的運(yùn)營,由此造成的后果由私自決定項(xiàng)目運(yùn)營的合伙人承擔(dān),并賠償其他合伙人的一切損失。

八、合伙的經(jīng)營期限:合伙的經(jīng)營期限暫定為:從年月日至合伙人一致約定的經(jīng)營期限屆滿。

九、合伙人的權(quán)利和義務(wù):

(一)合伙人的權(quán)利:

1、合伙人享有合伙利益的分配權(quán);。

2、合伙人有退伙的權(quán)利,必須要有三方同意。

(二)合伙人的義務(wù):

1、按照合伙協(xié)議的約定維護(hù)合伙財(cái)產(chǎn)安全、統(tǒng)一、完整;。

2、分擔(dān)合伙的經(jīng)營損失的債務(wù);。

十、違約責(zé)任:

2、合伙除四方協(xié)商一致解除外,任何一方均不得擅自單方解除合伙協(xié)議;一方合伙人擅自解除合伙協(xié)議給另三方合伙人造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償另三方合伙人的全部損失。

十一、爭議的解決方式:本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議,各合伙人應(yīng)友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向人民法院起訴。

十二、其他:

2、本協(xié)議一式肆份。合伙人甲、乙、丙、丁四方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力;。

3、本協(xié)議從四方合伙人簽字之日起生效。

甲方:年月日。

乙方:年月日。

丙方:年月日。

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇十一

甲方:

乙方:

為了貫徹《^v^食品衛(wèi)生安全法》提高公司流通環(huán)節(jié)食品安全及物流運(yùn)輸安全管理。經(jīng)雙方友好協(xié)商,根據(jù)合同法有關(guān)規(guī)定,簽訂貨物運(yùn)輸合同,條款如下:

一、合同從年月日起至年月日止。

三、甲方支付乙方車輛運(yùn)輸費(fèi)元/月,乙方支付押金元/輛。押金共計(jì)元,所有結(jié)算幣種均為人民幣。

四、乙方應(yīng)該做好車輛的安全保養(yǎng)檢修工作,保證車輛的安全作業(yè),若乙方人員及車輛發(fā)生一切意外及安全事故而導(dǎo)致人員傷亡、車輛損毀、貨物缺失等一切民事、刑事糾紛和經(jīng)濟(jì)賠償均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,甲方不承擔(dān)任何連帶關(guān)聯(lián)責(zé)任,并與任何第三方無關(guān)(貨物生產(chǎn)廠家)。

五、乙方每天到廠部接貨,必須和廠部辦理每店總重量交接手續(xù)并簽字確認(rèn),準(zhǔn)時(shí)擺放到各門店指定位置,否則甲方有權(quán)保留扣除應(yīng)付乙方運(yùn)費(fèi)的權(quán)利。

六、配送過程中,必須一車二人以上,每日配送,全年無休。

七、甲方根據(jù)配送過程中的變化,按實(shí)際情況調(diào)節(jié)每輛車的配送線路和每日的配送時(shí)間。

八、車輛由乙方自行提供,車輛產(chǎn)權(quán)歸乙方所有,配送過程中,乙方運(yùn)輸為冷藏車,在物流配送全程必須達(dá)到甲方的溫度要求,乙方每輛車要求每天進(jìn)行清潔消毒處理,并提供完整的的消毒記錄以保障甲方貨物的安全并不受運(yùn)輸配送過程中的交叉感染。

九、如乙方虛報(bào)公里數(shù)一旦經(jīng)查實(shí),情節(jié)嚴(yán)重,甲方有權(quán)單方面提前解除合同,并賠償甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失,押金和權(quán)益金都不予退還。

十、每月對賬日期為每月,結(jié)賬日期為每月的前。所有賬目均由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)作往來,統(tǒng)一發(fā)放,乙方車輛為甲方物流專用車輛,如另有其他用途,須在甲方確認(rèn)后方可進(jìn)行。

十一、如果單方要求提前解除合同,那么提出方必須提前一個(gè)月以書面的形式召會(huì)對方,押金退還,權(quán)益金不予退還,但如果乙方單方提出解除合同必須要等甲方的后續(xù)車跟上方可離去,否則押金及權(quán)益金不予退還。

十二、為滿足食品安全運(yùn)輸要求,現(xiàn)由甲方統(tǒng)一提供每輛車一套安全監(jiān)控設(shè)備,但使用費(fèi)乙方自行承擔(dān)。使用過程中乙方必須嚴(yán)格按照規(guī)范操作,愛惜設(shè)備,否則造成一切后果乙方承擔(dān)。

十三、甲方義務(wù):

1、確保每月的前把運(yùn)費(fèi)打到乙方指定的賬戶上。

2、線路后新開門店費(fèi)用甲乙雙方平均分配。

十四、合同到期,乙方享受優(yōu)先續(xù)簽合同的權(quán)利。

十五、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,按合同法辦理。

十六、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后有效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇十二

按照《^v^合同法》、《^v^廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第1條工程概況。

1、工程名稱:_________。

2、工程地點(diǎn):_________。

4、合同價(jià)款:小寫人民幣:_________,即大寫人民幣:_________。

第2條甲方權(quán)責(zé)。

1、向建筑施工單位協(xié)調(diào)好乙方施工所需的場地、水、電等。

2、指派。

3、為甲方駐工地代表,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、登記手續(xù)和其他事宜。

4、參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,審核乙方的施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,驗(yàn)收工程。

5、確保在_________年_________月_________日。

6、組織人員驗(yàn)收乙方的工程。

7、確保按照合同確認(rèn)之日期支付款項(xiàng)于乙方。

8、甲方負(fù)責(zé)此項(xiàng)廣告工程的報(bào)批。

第3條乙方權(quán)責(zé)。

1、開工前天,乙方向甲方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明并向甲方現(xiàn)場交底。

2、指派為乙方代表,負(fù)責(zé)解決乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜和合同履行。

3、指派為乙方工地代表,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。

4、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作流程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。做好工程進(jìn)度表,并提供給甲方參考。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。

5、遵守國家或地方*有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,管理好施工隊(duì)伍,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。

6、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,經(jīng)甲方同意后辦理相應(yīng)審批手續(xù)方可施工。。

7、現(xiàn)場施工場地或水、電、設(shè)備等產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自理。

8、全力配合甲方或甲方的關(guān)聯(lián)單位、監(jiān)理單位組織的檢查和驗(yàn)收工作。

第4條關(guān)于工期的約定。

1、因甲方未按約定完成工作,影響工期的,工期相應(yīng)順延。

2、因甲方未能按時(shí)交施工現(xiàn)場給乙方,影響工期的,工期相應(yīng)順延。

3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期的,工期不能相應(yīng)順延。

4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。

第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。

1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb50210-20xx)為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。

3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加中間工程的驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,如造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延,但乙方必須盡力配合甲方盡快完成工作。

4、由于乙方原因造成質(zhì)量或人員事故,其一切后果由乙方承擔(dān),工期不順延。

第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定。

1、本合同生效后,甲方分2次支付工程款,并付40%押金。

2、工程竣工后,乙方提出將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料三天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。

3、本項(xiàng)目造價(jià)根據(jù)結(jié)算書和現(xiàn)有設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目造價(jià)包干(甲方要求增加的工程除外)。

第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。

1、本工程的材料全部由乙方自行采購,材料必須符合合格的國標(biāo)產(chǎn)品。

2、凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,與樣板材料不一致的,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。

1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《^v^消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)格》、《^v^消防條例》、其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和現(xiàn)場建筑施工單位的規(guī)定。

3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全、火災(zāi)事故或人員傷亡事故,其一切后果由乙方承擔(dān)。

第9條違約責(zé)任。

1、若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方違約金。

2、乙方除自然力(臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震、冰雹、大雨等)、*、戰(zhàn)爭、火災(zāi)等不可抗力之因素外,應(yīng)按本協(xié)議約定之要求,完成各項(xiàng)工作,否則視為乙方違約,在這種情況下,甲方有權(quán)單方面終止執(zhí)行本協(xié)議,有權(quán)拒付費(fèi)用,并向乙方索取由此造成一切損失。

3、如甲方未能按本協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)付款,使乙方不能及時(shí)開展各項(xiàng)工作,因此而給乙方造成的工作延誤或影響,乙方不承擔(dān)任何損失或責(zé)任,乙方保留單方面終止合作和追討經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。

4、若甲方在以上規(guī)定的時(shí)間內(nèi)逾期未付款,則自本協(xié)議約定的付款時(shí)間算起,每日按拖欠款金額的0。3%向乙方支付滯納金;若經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后對工作一致推遲,則收款時(shí)間相應(yīng)順延。

5、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

第10條爭議或糾紛處理。

1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會(huì)申訴或向人民法院起訴。

第11條附則。

1、本工程鋼結(jié)構(gòu)架保修期為_三年;在保修期內(nèi),甲方應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)每年為鋼結(jié)構(gòu)架上防護(hù)油漆一次,如甲方未按期加以防護(hù),乙方不保修;穿孔字保修期為_一年;如本工程鋼結(jié)構(gòu)架和穿孔字在保修期內(nèi)有質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)及時(shí)免費(fèi)維護(hù)修復(fù)。

2、本合同一式份,每份包括合同正本和合同副本。甲乙雙方各持正本1份,副本1份。均具有同等法律效力。

3、在合作過程中如有未盡事宜,可另行簽定補(bǔ)充協(xié)議,并具有同等法律效率。

4、本合同履行完成后自動(dòng)終止,甲乙雙方同時(shí)簽定維護(hù)保養(yǎng)合同。

甲方:____________。

乙方:____________。

法人代表:____________。

法人代表:____________。

法人代表委托人:____________。

法人代表委托人:____________。

浦東新區(qū)食品運(yùn)輸合同篇十三

簽訂地點(diǎn):____________________。

為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù),依據(jù)《^v^合同法》之相關(guān)規(guī)定,本著互惠互利的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,并共同信守下列條款。

1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量及金額:

______________________。

本合同所確定的產(chǎn)品為甲方自產(chǎn)的系列產(chǎn)品,具體的名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量及金額以甲方的價(jià)格表(附件1)或甲方發(fā)貨清單為準(zhǔn)。

2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量,貼合甲方產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)。

3、產(chǎn)品的包裝均以甲方出廠標(biāo)準(zhǔn),包裝物甲方不予以回收,不另計(jì)價(jià)。

4、本合同確定的計(jì)量單位為件,規(guī)格見包裝上的提示或報(bào)價(jià)表標(biāo)注。

1、甲方實(shí)行含稅出廠價(jià)。

2、乙方收到產(chǎn)品后應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收,若有異議應(yīng)以書面形式在三天內(nèi)向甲方提出,并提交貨運(yùn)原件,以便協(xié)助解決。否則甲方視為乙方以按要求收貨。

1、甲方有向乙方帶給質(zhì)量合格產(chǎn)品的義務(wù)。

2、甲方有及時(shí)、準(zhǔn)確的向乙方帶給產(chǎn)品相關(guān)資料和證件的義務(wù)。

3、乙方在保質(zhì)期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,甲方經(jīng)查證后,屬甲方職責(zé)的,甲方有無償調(diào)換、退貨的義務(wù)(乙方造成的除外)。

1、乙方應(yīng)向甲方帶給有效的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證及法定代表人身份證復(fù)印件。

2、乙方年銷售任務(wù)為________萬元,每月最低________萬元。乙方在銷售期間應(yīng)按月、季度的銷售計(jì)劃進(jìn)貨。如連續(xù)三個(gè)月未完成銷售任務(wù)的__%或全年未完成銷售任務(wù)的__%,甲方有權(quán)取消乙方的經(jīng)銷權(quán)。無論是乙方放棄還是甲方取締其經(jīng)銷權(quán),乙方應(yīng)無條件保證甲方產(chǎn)品的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展以及配合甲方做好渠道、市場的交接工作。

3、乙方承諾在甲方產(chǎn)品到達(dá)乙方倉庫__月內(nèi)在建立完善的甲方產(chǎn)品銷售體系。

4、乙方享有甲方帶給的促銷商品等支持的權(quán)利。

5、甲方帶給不超過生產(chǎn)日期__天的產(chǎn)品給乙方,否則乙方有權(quán)拒收。

6、乙方有職責(zé)配合甲方業(yè)務(wù)代表不定期到乙方查詢經(jīng)營及庫存狀況。

7、乙方的銷售價(jià)格不得低于甲方帶給的價(jià)格銷售和跨區(qū)銷售、否則取消所有返利,并取消銷售甲方產(chǎn)品的資格。

1、為保證甲、乙雙方經(jīng)營利益和有效銷售甲方的產(chǎn)品,甲方帶給元人民幣作為誠信鋪底金,合同到期或終止時(shí)乙方務(wù)必將誠信鋪底金全額支付給甲方。

2、乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)銷售系列產(chǎn)品________萬元。

4、乙方在合同有效期內(nèi)內(nèi)完成銷售任務(wù)________萬元,甲方按銷售額的返利給乙方。

5、乙方在合同有效期內(nèi)內(nèi)完成銷售任務(wù)________萬元以上,甲方按銷售額的________返利給乙方。

6、合同有效期內(nèi)銷售額在________萬元以下則無返利。

7、所有返利都務(wù)必是在合同期滿且貨款結(jié)清后的次月甲方以產(chǎn)品兌現(xiàn)給乙方。

1、甲方產(chǎn)品的價(jià)格以甲方蓋公章的附件1為準(zhǔn),甲方視成本及市場原材料變化有權(quán)更改供應(yīng)價(jià)格,但應(yīng)提前一個(gè)月通知乙方。新價(jià)格調(diào)整前已付款則無論甲方價(jià)格做任何調(diào)整本批貨以原供價(jià)為準(zhǔn)。

2、結(jié)算方式:先款后貨,甲方在收到乙方貨款__日內(nèi)按乙方指定地點(diǎn)將貨物發(fā)出。

3、付款方式:由乙方將貨款存入甲方指定的銀行賬戶。乙方不得將現(xiàn)金交與甲方業(yè)務(wù)人員,否則由此產(chǎn)生的一切不良后果由乙方負(fù)責(zé)。

因履行本合同發(fā)生的爭議,應(yīng)透過友好協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商無法解決之爭議在甲方所在地人民法院起訴,透過訴訟解決合同爭議。

1、本合同的附件是本合同的有效組成部分具有同等效力;

2、本合同任何條款的變更,雙方務(wù)必書面為之;

3、甲方業(yè)務(wù)代表未經(jīng)甲方書面?zhèn)髡娲_認(rèn),不得向乙方借取貨物或現(xiàn)金,不得行使超出合同范圍之外的權(quán)力,由此引發(fā)的一切職責(zé)甲方不予承擔(dān)。

4、本合同一式__份,甲乙雙方簽字(蓋章)生效,雙方各執(zhí)__份。本合同共__頁,涂改或未經(jīng)合法授權(quán)代簽無效。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/19527424.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點(diǎn)擊

下載此文檔