合同一旦簽訂,當(dāng)事人應(yīng)按合同約定履行各自的責(zé)任和義務(wù)。在撰寫合同時(shí),應(yīng)全面考慮交易涉及的各個(gè)方面,盡量縮小信息的不對(duì)稱。要編寫一份完美的商務(wù)合同,不妨參考以下范文,提升您的合同文書水平。
高速公路土方承包合同篇一
發(fā)包方:xxx(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
承包方:xxx(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
為做好xxx養(yǎng)護(hù)工作,使養(yǎng)護(hù)管理工作專業(yè)化、規(guī)范化,提高高速公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量,改善高速公路的通行服務(wù)水平,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公路法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定,雙方就xxx的維修保養(yǎng)工作委托給乙方承包事宜,經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
一、維修保養(yǎng)范圍。
甲方所管轄的項(xiàng)目資產(chǎn)范圍,即xxx征地紅線圖以內(nèi)主線xxx公里(起點(diǎn)xxx,終點(diǎn)xxx),收費(fèi)廣場(chǎng)及匝道的車道折合里程xxx公里,維修保養(yǎng)總里程xxxxxx公里,統(tǒng)一委托乙方維修保養(yǎng)。
二、維修保養(yǎng)內(nèi)容。
維修保養(yǎng)內(nèi)容包括:日常保潔及小修保養(yǎng),具體內(nèi)容如下:
1、日常保潔:指高速公路經(jīng)常性的清掃、清理、清洗和清疏等日常性養(yǎng)護(hù)和日常巡查工作。
路基、路面保潔工作內(nèi)容:路面清掃;清撿路面、路基、中央分隔帶、邊坡、隔離柵等的垃圾;清除路面積水;交通事故現(xiàn)場(chǎng)清潔,小面積油污處理,以及有關(guān)廢棄物的處理工作。
清理、清疏工作內(nèi)容:橋梁、涵洞構(gòu)造物(包含泄水孔、伸縮縫、橋墩、橋臺(tái))異物清理;墩臺(tái)雜物清理;排水系統(tǒng)(包含排水溝、邊溝、急流槽、截水溝、涵洞、通道、集水井)以及廢棄物的處理工作。
日常巡查工作內(nèi)容:包括路基坍塌、沖刷;路面坑槽、裂縫、積水、
唧泥等病害;橋梁、涵洞的水毀、伸縮縫及排水系統(tǒng);沿線交通設(shè)施的完好狀況;以及綠化的病蟲害、管養(yǎng)情況等。
2.小修保養(yǎng):是指高速公路及配套設(shè)施的各種輕微病害的處理工作,是主要以人工消耗為主的維修保養(yǎng)工作。
路基:排水設(shè)施及路肩、錐坡和邊坡工程的局部恢復(fù)維修與加固工作。路面:包含水泥混凝土路面和瀝青混凝土路面恢復(fù)維修和保養(yǎng)工程。中央分隔帶:路緣石、方磚等的更換維修工程,單點(diǎn)維修在1m范圍內(nèi)。
橋梁:橋梁支座保養(yǎng)、墩、臺(tái)清理;伸縮縫兩側(cè)剛性帶鋼筋混凝土維修;橋梁梁板輕微裂縫封閉。
生活管理區(qū):綠化、道路及垃圾堆放點(diǎn)的定期清理。
綠化:包含收費(fèi)站等站區(qū)、中央分隔帶及沿線的灌喬木和花草等綠化工程的保養(yǎng),主要工作為修剪、除雜草、松土、澆水、施肥、除蟲、喬木的支撐和扶正、刷白、補(bǔ)植。
三、維修保養(yǎng)工程質(zhì)量。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照公路水泥混凝土路面養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范(jtj073.1-20xx)、公路橋涵養(yǎng)護(hù)規(guī)范(jtgh11-20xx)、公路隧道養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范(jtgh12-20xx)、公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程(jtgh30-20xx)的要求進(jìn)行高速公路的養(yǎng)護(hù)作業(yè),及時(shí)完成路基、路面、結(jié)構(gòu)物及其沿線附屬設(shè)施的修復(fù),確保高速公路及附屬設(shè)施的運(yùn)營(yíng)處于良好的狀態(tài)。維持良好的路容、路況、路貌,保證行車的“安全、快速、舒適、暢通”,使xxx的養(yǎng)護(hù)工作達(dá)到優(yōu)良水平的要求。
高速公路土方承包合同篇二
(發(fā)包人名稱):_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
(承包人名稱):_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
___________高速公路建設(shè)管理處(發(fā)包人名稱,以下簡(jiǎn)稱發(fā)包人)為實(shí)施(項(xiàng)目名稱),已接受河南省___________工程有限公司(承包人名稱,以下簡(jiǎn)稱承包人)對(duì)該項(xiàng)目第三標(biāo)段施工的投標(biāo)。發(fā)包人和承包人共同達(dá)成如下協(xié)議。
1.第標(biāo)段由至,長(zhǎng)約,主要工程內(nèi)容為隧道供配電照明、通風(fēng)系統(tǒng)工程,(文山隧道、長(zhǎng)江塘隧道、長(zhǎng)城嶺隧道)。
2.下列文件應(yīng)視為構(gòu)成合同文件的組成部分:
(2)中標(biāo)通知書;
(3)補(bǔ)遺書;
(4)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;
(5)項(xiàng)目專用合同條款;
(6)山西省公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術(shù)規(guī)范;
(10)圖紙;
(11)已標(biāo)價(jià)工程量清單;
(12)投標(biāo)人信用承諾書及目標(biāo)承諾書、承包人有關(guān)人員、設(shè)備投入的承諾;
(13)根據(jù)承諾提供的詳細(xì)人員、設(shè)備清單;
(14)施工組織設(shè)計(jì)安排;
(15)農(nóng)民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3.上述文件互相補(bǔ)充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。
4.根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計(jì)數(shù)量和單價(jià)或總額價(jià)計(jì)算的簽約合同價(jià):_________________人民幣(大寫)叁仟伍佰貳拾柒萬伍仟肆佰壹拾陸元叁角肆分(小寫)(35275416.34元)。
5.承包人項(xiàng)目經(jīng)理:_________________。承包人項(xiàng)目總工:_________________。
6.工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。
7.承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的實(shí)施、完成及缺陷修復(fù)。
8.發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時(shí)間和方式向承包人支付合同價(jià)款。
9.承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工,工期為225日歷天。
10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗(yàn)收合格、缺陷責(zé)任期滿及保修期終止分別簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書及保修期終止證書后失效。
11.本協(xié)議書正本二份、副本陸份,合同雙方各執(zhí)正本一份,副本叁份,當(dāng)正本與副本的內(nèi)容不一致時(shí),以正本為準(zhǔn)。
12.合同未盡事宜,雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
高速公路土方承包合同篇三
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,合同的`簽訂是對(duì)雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的高速公路施工承包合同,歡迎大家分享。
(發(fā)包人名稱)(以下簡(jiǎn)稱甲方):_________________
(承包人名稱)(以下簡(jiǎn)稱乙方):_________________
山西忻阜高速公路建設(shè)管理處(發(fā)包人名稱,以下簡(jiǎn)稱發(fā)包人)為實(shí)施(項(xiàng)目名稱),已接受河南省__________工程有限公司(承包人名稱,以下簡(jiǎn)稱承包人)對(duì)該項(xiàng)目第三標(biāo)段施工的投標(biāo)。發(fā)包人和承包人共同達(dá)成如下協(xié)議。
1.第標(biāo)段由至,長(zhǎng)約,主要工程內(nèi)容為隧道供配電照明、通風(fēng)系統(tǒng)工程,(文山隧道、長(zhǎng)江塘隧道、長(zhǎng)城嶺隧道)。
2.下列文件應(yīng)視為構(gòu)成合同文件的組成部分:_________________
(1)本協(xié)議書及各種合同附件(含評(píng)標(biāo)期間和合同談判過程中的澄清文件和補(bǔ)充資料);
(2)中標(biāo)通知書;
(3)補(bǔ)遺書;
(4)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;
(5)項(xiàng)目專用合同條款;
(6)山西省公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術(shù)規(guī)范;
(10)圖紙;
(11)已標(biāo)價(jià)工程量清單;
(12)投標(biāo)人信用承諾書及目標(biāo)承諾書、承包人有關(guān)人員、設(shè)備投入的承諾;
(13)根據(jù)承諾提供的詳細(xì)人員、設(shè)備清單;
(14)施工組織設(shè)計(jì)安排;
(15)農(nóng)民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3.上述文件互相補(bǔ)充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。
4.根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計(jì)數(shù)量和單價(jià)或總額價(jià)計(jì)算的簽約合同價(jià):_________________人民幣(大寫)叁仟伍佰貳拾柒萬伍仟肆佰壹拾陸元叁角肆分(小寫)(35275416.34元)。
6.工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。
7.承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的實(shí)施、完成及缺陷修復(fù)。
8.發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時(shí)間和方式向承包人支付合同價(jià)款。
9.承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工,工期為225日歷天。
10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗(yàn)收合格、缺陷責(zé)任期滿及保修期終止分別簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書及保修期終止證書后失效。
11.本協(xié)議書正本二份、副本陸份,合同雙方各執(zhí)正本一份,副本叁份,當(dāng)正本與副本的內(nèi)容不一致時(shí),以正本為準(zhǔn)。
12.合同未盡事宜,雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
高速公路土方承包合同篇四
甲方:
乙方:
一、承包范圍:
二、合同開工、竣工日期: 年 月 日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
三、承包方式:全過程承包,招投標(biāo)、材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險(xiǎn)等所有費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),自負(fù)盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結(jié)算與財(cái)務(wù)管理辦法:
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算,經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義,由乙方負(fù)責(zé)辦理,乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價(jià)的3.0%向乙方收取配合費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅等按國(guó)家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納,本項(xiàng)目工程由甲方財(cái)務(wù)統(tǒng)一做帳,工程款(進(jìn)度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費(fèi)后,甲方必須在3個(gè)工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個(gè)工作日,甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔(dān)工程款(進(jìn)度款)、包括利息,由劉建光個(gè)人財(cái)產(chǎn)擔(dān)保乙方的所有款項(xiàng)給乙方。
4、工程款(進(jìn)度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合,如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進(jìn)度款),甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進(jìn)度款)的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
高速公路土方承包合同篇五
一、承包范圍:________________________________________________________________________。
二、合同開工、竣工日期:_________年_________月_________日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
三、承包方式:全過程承包,招投標(biāo)、工程材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險(xiǎn)等所有費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),自負(fù)盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結(jié)算與財(cái)務(wù)管理辦法:
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算,經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義,由乙方負(fù)責(zé)辦理,乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價(jià)的______%向乙方收取配合費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅等按國(guó)家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納,本項(xiàng)目工程由甲方財(cái)務(wù)統(tǒng)一做帳,工程款(進(jìn)度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費(fèi)后,甲方必須在______個(gè)工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過______個(gè)工作日,甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔(dān)工程款(進(jìn)度款)、包括利息,由劉建光個(gè)人財(cái)產(chǎn)擔(dān)保乙方的所有款項(xiàng)給乙方。
4、工程款(進(jìn)度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合,如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進(jìn)度款),甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進(jìn)度款)的`任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章生效。
甲方:______。
_________年_________月_________日。
高速公路土方承包合同篇六
高速公路屬于高等級(jí)公路。對(duì)于高速公路承包合同你了解多少呢?以下是本站小編整理的高速公路承包合同,歡迎參考閱讀。
甲方:法人代表:
乙方:
一、承包范圍:
二、合同開工、竣工日期:年月日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
三、承包方式:全過程承包,招投標(biāo)、工程材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險(xiǎn)等所有費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),自負(fù)盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結(jié)算與財(cái)務(wù)管理辦法:
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的。
有關(guān)結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算,經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義,由乙方負(fù)責(zé)辦理,乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價(jià)的3.0%向乙方收取配合費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅等按國(guó)家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納,本項(xiàng)目工程由甲方財(cái)務(wù)統(tǒng)一做帳,工程款(進(jìn)度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費(fèi)后,甲方必須在3個(gè)工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個(gè)工作日,甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔(dān)工程款(進(jìn)度款)、包括利息,由劉建光個(gè)人財(cái)產(chǎn)擔(dān)保乙方的所有款項(xiàng)給乙方。
4、工程款(進(jìn)度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合,如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進(jìn)度款),甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進(jìn)度款)的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章生效。。
甲方:
年月日乙方:
甲方:
乙方:
為開發(fā)本村山區(qū)經(jīng)濟(jì),經(jīng)生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)以上會(huì)議決定,將本村車站至雙坑口路段進(jìn)行路面硬化。路段長(zhǎng)約4.5公里,工程款以上撥資金為準(zhǔn)。工程以議標(biāo)方試承包,與乙方訂合同如下:
1.工程規(guī)格:路面硬化寬度3.5米,包括路基整平,涵洞設(shè)施(15cm水泥管埋設(shè)),雙坑口車站,不包括路肩。
2.工程質(zhì)量:按康莊工程標(biāo)準(zhǔn)施工,以上級(jí)相關(guān)部門驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
3.施工期限:20xx年12月31日前完工。(公歷)。
4.付款辦法:以上級(jí)部門撥給本路段路面硬化工程款如數(shù)給乙方。甲方提供乙方相關(guān)證明,乙方負(fù)責(zé)辦理相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。(含路肩未做)。
5.包工包料:工程涉及的人工,材料,機(jī)械,水電等由乙方負(fù)責(zé)。填充料可以到水庫采取,里翁通往水庫路道,由乙方處理。村方指定場(chǎng)地(大會(huì)堂)。
6.押金:乙方交甲方押金壹萬元,自合同簽訂之日起10日內(nèi)未動(dòng)工,沒收押金。硬化至山黃橋退回押金。
7.施工期間,發(fā)生本合同不可估計(jì)費(fèi)用乙方自理(一切意外事故,路段沿岸自來水管損壞維修)。
8.本合同一式叁份,供雙方參照?qǐng)?zhí)行。本合同未盡事宜參照相關(guān)法律。
甲方:
乙方:
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
為做好養(yǎng)護(hù)工作,使養(yǎng)護(hù)管理工作專業(yè)化、規(guī)范化,提高高速公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量,改善高速公路的通行服務(wù)水平,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公路法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定,雙方就維修保養(yǎng)工作委托給乙方承包事宜,經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
一、維修保養(yǎng)范圍。
甲方所管轄的項(xiàng)目資產(chǎn)范圍,即征地紅線圖以內(nèi)主線*公里(起點(diǎn),終點(diǎn)),收費(fèi)廣場(chǎng)及匝道的車道折合里程*公里,維修保養(yǎng)總里程*公里,統(tǒng)一委托乙方維修保養(yǎng)。
二、維修保養(yǎng)內(nèi)容。
維修保養(yǎng)內(nèi)容包括:日常保潔及小修保養(yǎng),具體內(nèi)容如下:
1、日常保潔:指高速公路經(jīng)常性的清掃、清理、清洗和清疏等日常性養(yǎng)護(hù)和日常巡查工作。
路基、路面保潔工作內(nèi)容:路面清掃;清撿路面、路基、中央分隔帶、邊坡、隔離柵等的垃圾;清除路面積水;交通事故現(xiàn)場(chǎng)清潔,小面積油污處理,以及有關(guān)廢棄物的處理工作。
清理、清疏工作內(nèi)容:橋梁、涵洞構(gòu)造物(包含泄水孔、伸縮縫、橋墩、橋臺(tái))異物清理;墩臺(tái)雜物清理;排水系統(tǒng)(包含排水溝、邊溝、急流槽、截水溝、涵洞、通道、集水井)以及廢棄物的處理工作。
日常巡查工作內(nèi)容:包括路基坍塌、沖刷;路面坑槽、裂縫、積水、
唧泥等病害;橋梁、涵洞的水毀、伸縮縫及排水系統(tǒng);沿線交通設(shè)施的完好狀況;以及綠化的病蟲害、管養(yǎng)情況等。
2.小修保養(yǎng):是指高速公路及配套設(shè)施的各種輕微病害的處理工作,是主要以人工消耗為主的維修保養(yǎng)工作。
路基:排水設(shè)施及路肩、錐坡和邊坡工程的局部恢復(fù)維修與加固工作。路面:包含水泥混凝土路面和瀝青混凝土路面恢復(fù)維修和保養(yǎng)工程。中央分隔帶:路緣石、方磚等的更換維修工程,單點(diǎn)維修在1m范圍內(nèi)。
橋梁:橋梁支座保養(yǎng)、墩、臺(tái)清理;伸縮縫兩側(cè)剛性帶鋼筋混凝土維修;橋梁梁板輕微裂縫封閉。
生活管理區(qū):綠化、道路及垃圾堆放點(diǎn)的定期清理。
綠化:包含收費(fèi)站等站區(qū)、中央分隔帶及沿線的灌喬木和花草等綠化工程的保養(yǎng),主要工作為修剪、除雜草、松土、澆水、施肥、除蟲、喬木的支撐和扶正、刷白、補(bǔ)植。
三、維修保養(yǎng)工程質(zhì)量。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照公路水泥混凝土路面養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范(jtj073.1-20xx)、公路橋涵養(yǎng)護(hù)規(guī)范(jtgh11-20xx)、公路隧道養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范(jtgh12-20xx)、公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程(jtgh30-20xx)的要求進(jìn)行高速公路的養(yǎng)護(hù)作業(yè),及時(shí)完成路基、路面、結(jié)構(gòu)物及其沿線附屬設(shè)施的修復(fù),確保高速公路及附屬設(shè)施的運(yùn)營(yíng)處于良好的狀態(tài)。維持良好的路容、路況、路貌,保證行車的“安全、快速、舒適、暢通”,使養(yǎng)護(hù)工作達(dá)到優(yōu)良水平的要求。
共
2
頁,當(dāng)前第。
1
頁
1
2
高速公路土方承包合同篇七
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
因甲方承建工程施工任務(wù),需進(jìn)行道路路面混凝土工程施工,由于工期緊、任務(wù)重,乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。為確保工程質(zhì)量和進(jìn)度,甲、乙雙方本著互惠互利、平等的原則,依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī),遵循自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則,就乙方承攬甲方道路路面混凝土工程施工有關(guān)事項(xiàng),經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以資共同信守:
一、工程名稱:項(xiàng)目。
二、工程地點(diǎn):
三、承包范圍、數(shù)量及內(nèi)容:
(一)承包范圍、道路路面混凝土工程(約米),最終數(shù)量以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成工程數(shù)量為準(zhǔn)。
(二)主要工程施工內(nèi)容:
1、道路路面混凝土工程:強(qiáng)度等級(jí)。
2、道路路面厚度200mm厚,寬度(按圖紙和甲方要求的尺寸施工);
3、澆筑、壓光、壓痕;
4、路面養(yǎng)護(hù);
5、伸縮、縮縫、鋸縫、嵌縫;
6、路面混凝土保護(hù);
凡與道路路面混凝土工程施工相關(guān)所有事項(xiàng)均由乙方承擔(dān)。
四、施工工期及班組要求:
1、工期要求:
開工日期:20xx年月日
竣工日期:20xx年月日
工期總?cè)諝v天數(shù)天。
2、乙方在甲方要求開工的機(jī)械跟上造成施工進(jìn)度滯后,甲方有權(quán)要求乙方整改,拒不整改或可能造成工期延誤時(shí),甲方有權(quán)解除合同。由甲方直接組織隊(duì)伍進(jìn)行施工,且造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
3、工期延誤分清責(zé)任方,屬甲方責(zé)任造成,則甲方承擔(dān);由乙方造成工期延誤;則由乙方承擔(dān)責(zé)任,如乙方未按期完成,則按工程總價(jià)的%支付違約金。
五、工程質(zhì)量:
1、路面混凝土澆筑嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范組織施工。
2、路面混凝土施工前必須對(duì)各班組所有參建人員進(jìn)行技術(shù)交底并簽字確認(rèn)。
3、模板必須采用定型鋼模,模板支撐牢固,成型后必須做到大。
彎園順、小彎取直、線形順直美觀。
4、現(xiàn)場(chǎng)砼必須振搗密實(shí)(采用振動(dòng)棒或振動(dòng)梁配合平板振動(dòng)器),現(xiàn)場(chǎng)各班組必須采用磨光機(jī)進(jìn)行磨光、人工二次收面,確保砼表面平整無積水現(xiàn)象。
未按要求的配合比進(jìn)行拌和時(shí)或任意加水者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000~20xx元每次的罰款。
6、混凝土澆筑后應(yīng)按要求及時(shí)進(jìn)行養(yǎng)護(hù),并應(yīng)采用塑料溥膜進(jìn)行遮蓋保溫、保濕養(yǎng)護(hù),達(dá)到一定強(qiáng)度后及時(shí)組織切縫,確保無斷板發(fā)生,同時(shí)各班組必須對(duì)成品路面采取保護(hù)措施,待混凝土達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后才能允許重型車輛通過。
六、安全責(zé)任:
1、施工前乙方必須做好進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)和交底,施工過程中做好安全防范措施,嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)要求作業(yè)。
2、在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示標(biāo)志。
3、負(fù)責(zé)道路路面施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械及車輛使用管理,嚴(yán)格遵守交通規(guī)劃及項(xiàng)目部相關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)禁無牌、無駕駛證操作,嚴(yán)禁酒后開車。
4、乙方在施工期間,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及《四川省安全生產(chǎn)條例》的要求,必須保證現(xiàn)場(chǎng)施工人員的安全,組織合理、指揮得當(dāng),在施工時(shí)對(duì)甲方提出的合理要求,乙方必須按要求執(zhí)行。施工期間不得是在場(chǎng)內(nèi)還是場(chǎng)外所發(fā)生的安全事故均由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
七、承包單價(jià)及計(jì)量方式:
承包單價(jià):包工元每平方米。
計(jì)量方式:按實(shí)際完成工程量結(jié)算。
八、付款方式及質(zhì)量保證金扣留和退返:
經(jīng)雙方共同商定,乙方嚴(yán)格按照甲方要求完成路面砼施工任務(wù),并經(jīng)省國(guó)土資源廳竣工驗(yàn)收合格后,甲方按每月完成工程量的80%進(jìn)行支付,其余20%在工程完工壹月內(nèi)進(jìn)行支付。
九、其他。
合同簽定后,甲、乙雙方遵照協(xié)議執(zhí)行,不得無故單方面毀約,否則視為違約,賠償守約方合同總價(jià)款的10%的違約金。
本合同如發(fā)生糾紛,當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可請(qǐng)業(yè)務(wù)主管機(jī)關(guān)調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),可申請(qǐng)當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)關(guān)仲裁或向人民法院起訴。
本協(xié)議未盡事宜,雙方簽字后生效,具同等法律效力,完工結(jié)算付清余款后失效。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
身份證號(hào):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
年月日年月日。
高速公路土方承包合同篇八
甲方: 法人代表:
乙方:
年 月 日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
全過程承包,招投標(biāo)、工程材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險(xiǎn)等所有費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),自負(fù)盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算,經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義,由乙方負(fù)責(zé)辦理,乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價(jià)的3.0%向乙方收取配合費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅等按國(guó)家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納,本項(xiàng)目工程由甲方財(cái)務(wù)統(tǒng)一做帳,工程款(進(jìn)度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費(fèi)后,甲方必須在3個(gè)工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個(gè)工作日,甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔(dān)工程款(進(jìn)度款)、包括利息,由劉建光個(gè)人財(cái)產(chǎn)擔(dān)保乙方的所有款項(xiàng)給乙方。
4、工程款(進(jìn)度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合,如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進(jìn)度款),甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進(jìn)度款)的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章生效。
甲方:
年 月 日
乙方:
高速公路土方承包合同篇九
為開發(fā)本村山區(qū)經(jīng)濟(jì),經(jīng)生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)以上會(huì)議決定,將本村車站至雙坑口路段進(jìn)行路面硬化。路段長(zhǎng)約______公里,工程款以上撥資金為準(zhǔn)。工程以議標(biāo)方試承包,與乙方訂合同如下:
1、工程規(guī)格:路面硬化寬度______米,包括路基整平,涵洞設(shè)施(______cm水泥管埋設(shè)),雙坑口車站,不包括路肩。
2、工程質(zhì)量:按康莊工程標(biāo)準(zhǔn)施工,以上級(jí)相關(guān)部門驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
3、施工期限:_________年_________月_________日前完工。(公歷)。
4、付款辦法:以上級(jí)部門撥給本路段路面硬化工程款如數(shù)給乙方。甲方提供乙方相關(guān)證明,乙方負(fù)責(zé)辦理相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。(含路肩未做)。
5、包工包料:工程涉及的人工,材料,機(jī)械,水電等由乙方負(fù)責(zé)。填充料可以到水庫采取,里翁通往水庫路道,由乙方處理。村方指定場(chǎng)地(大會(huì)堂)。
6、押金:乙方交甲方押金壹萬元,自合同簽訂之日起10日內(nèi)未動(dòng)工,沒收押金。硬化至山黃橋退回押金。
7、施工期間,發(fā)生本合同不可估計(jì)費(fèi)用乙方自理(一切意外事故,路段沿岸自來水管損壞維修)。
8、本合同一式叁份,供雙方參照?qǐng)?zhí)行。本合同未盡事宜參照相關(guān)法律。
_________年_________月_________日。
高速公路土方承包合同篇十
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》二十三章居間合同及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依照平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項(xiàng)。
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就京新高速項(xiàng)目阿拉善盟段中順利接手兩個(gè)標(biāo)段(大約總造價(jià)暫定共60億元人民幣),推薦給甲方,向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,并最終促成甲方與河南盛隆華成國(guó)際路橋工程有限公司聯(lián)營(yíng)簽訂該工程項(xiàng)目施工合同,取得施工權(quán)。
2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國(guó)際路橋工程有限公司聯(lián)營(yíng)簽訂該工程項(xiàng)目施工合同,取得施工權(quán),即視為乙方全部完成居間服務(wù)委托事項(xiàng)。
二、乙方義務(wù)。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目前期的主要信息,并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),開展與業(yè)主方有效的協(xié)調(diào),并促成甲方取得工程施工權(quán)。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目基本信息的真實(shí)可靠,最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務(wù)過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細(xì)節(jié),不必向甲方匯報(bào)溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務(wù)。
1、甲方負(fù)責(zé)提供真實(shí)有效的資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料,做好簽訂合同前所需的手續(xù)準(zhǔn)備。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行施工合同,認(rèn)真履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第426條關(guān)于“居間人促成合同簽訂成功,居間人付出了大量人力、物力和艱辛,在簽訂工程合同過程中的各個(gè)重要環(huán)節(jié)發(fā)揮了決定性作用,使甲方與發(fā)包方順利簽訂了工程施工合同,甲方愿意履行按約定支付報(bào)酬”的規(guī)定。如果居間成功,則甲方應(yīng)向乙方支付本合同約定的全部居間報(bào)酬。
四、居間報(bào)酬。
1、居間成功后,乙方居間報(bào)酬按合同總價(jià)款的2%計(jì)算支付。居間報(bào)酬如需納稅,由甲方承擔(dān),本居間報(bào)酬為稅后金額。
五、支付方式。
乙方居間報(bào)酬分三次付清:
1、甲方在第一筆預(yù)付款5%到賬后,在3個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付合同總價(jià)款的1%居間報(bào)酬。
2、甲方在第二筆預(yù)付款20%到賬后,在3個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付合同總價(jià)款的1%居間報(bào)酬。
3、甲方按“乙方居間報(bào)酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報(bào)酬支付到乙方每個(gè)人的賬戶。
六、特別約定。
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對(duì)或相對(duì)控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項(xiàng)目發(fā)包方提供的相關(guān)資料是真實(shí)、有效、合法的,是可查詢、可驗(yàn)證的。
2、居間服務(wù)成功完成后,在工程建設(shè)期間,若業(yè)主方與甲方發(fā)生實(shí)施過程中一切執(zhí)行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關(guān),居間人不承擔(dān)任何責(zé)任,一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)由甲方全部承擔(dān)。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前,雙方為了創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益跑項(xiàng)目,不管項(xiàng)目成與不成,所產(chǎn)生的一切費(fèi)用,都由自己方承擔(dān),與對(duì)方無關(guān)。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現(xiàn)的憑證,不受甲方企業(yè)改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項(xiàng)。
甲、乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密,包括甲方的財(cái)務(wù)信息、技術(shù)專利、經(jīng)營(yíng)信息等,也包括乙方對(duì)合作報(bào)酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協(xié)議內(nèi)容,由泄密方承擔(dān)一切后果。但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有書面協(xié)議約定的除外。
八、合同終止。
1、乙方未完成居間服務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。
1、因不可抗力和國(guó)家以及地方政府政策變更,造成乙方不能正常履約,不屬于乙方違約。
2、出現(xiàn)違章、違法施工,發(fā)生人員傷亡和工程質(zhì)量事故,造成政府和主管部門勒令停止施工,發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān),與乙方無關(guān)。甲方撥付乙方所有居間費(fèi)用概不退還給甲方。有關(guān)本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí),雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項(xiàng)。
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致,如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業(yè)主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方,作前期對(duì)接準(zhǔn)備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜,雙方可通過協(xié)商,達(dá)成一致后簽訂書面協(xié)議予以補(bǔ)充.
3、本合同自雙方或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
高速公路土方承包合同篇十一
一、承包范圍:
二、合同開工、竣工日期:______年______月______日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
三、承包方式:全過程承包,招投標(biāo)、工程材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險(xiǎn)等所有費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),自負(fù)盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結(jié)算與辦法:
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算,經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義,由乙方負(fù)責(zé)辦理,乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價(jià)的3、0%向乙方收取配合費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅等按國(guó)家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納,本項(xiàng)目工程由甲方財(cái)務(wù)統(tǒng)一做帳,工程款(進(jìn)度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費(fèi)后,甲方必須在3個(gè)工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個(gè)工作日,甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔(dān)工程款(進(jìn)度款)、包括利息,由劉建光個(gè)人財(cái)產(chǎn)擔(dān)保乙方的`所有款項(xiàng)給乙方。
4、工程款(進(jìn)度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合,如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進(jìn)度款),甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進(jìn)度款)的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章生效。
甲方:______乙方:______。
______年______月______日。
高速公路土方承包合同篇十二
乙方(居間方):
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》二十三章居間合同及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依照平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,達(dá)成如下協(xié)議:
一、委托事項(xiàng)。
1、乙方接受甲方委托,負(fù)責(zé)就京新高速項(xiàng)目阿拉善盟段中順利接手兩個(gè)標(biāo)段(大約總造價(jià)暫定共60億元人民幣),推薦給甲方,向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息,并最終促成甲方與河南盛隆華成國(guó)際路橋工程有限公司聯(lián)營(yíng)簽訂該工程項(xiàng)目施工合同,取得施工權(quán)。
2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國(guó)際路橋工程有限公司聯(lián)營(yíng)簽訂該工程項(xiàng)目施工合同,取得施工權(quán),即視為乙方全部完成居間服務(wù)委托事項(xiàng)。
二、乙方義務(wù)。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目前期的主要信息,并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),開展與業(yè)主方有效的協(xié)調(diào),并促成甲方取得工程施工權(quán)。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目基本信息的真實(shí)可靠,最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務(wù)過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細(xì)節(jié),不必向甲方匯報(bào)溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務(wù)。
1、甲方負(fù)責(zé)提供真實(shí)有效的資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料,做好簽訂合同前所需的手續(xù)準(zhǔn)備。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行施工合同,認(rèn)真履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3、根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第426條關(guān)于“居間人促成合同簽訂成功,居間人付出了大量人力、物力和艱辛,在簽訂工程合同過程中的各個(gè)重要環(huán)節(jié)發(fā)揮了決定性作用,使甲方與發(fā)包方順利簽訂了工程施工合同,甲方愿意履行按約定支付報(bào)酬”的規(guī)定。如果居間成功,則甲方應(yīng)向乙方支付本合同約定的全部居間報(bào)酬。
四、居間報(bào)酬。
1、居間成功后,乙方居間報(bào)酬按合同總價(jià)款的2%計(jì)算支付。居間報(bào)酬如需納稅,由甲方承擔(dān),本居間報(bào)酬為稅后金額。
五、支付方式。
乙方居間報(bào)酬分三次付清:
1、甲方在第一筆預(yù)付款5%到賬后,在3個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付合同總價(jià)款的1%居間報(bào)酬。
2、甲方在第二筆預(yù)付款20%到賬后,在3個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付合同總價(jià)款的1%居間報(bào)酬。
3、甲方按“乙方居間報(bào)酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報(bào)酬支付到乙方每個(gè)人的賬戶。
六、特別約定。
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對(duì)或相對(duì)控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項(xiàng)目發(fā)包方提供的相關(guān)資料是真實(shí)、有效、合法的,是可查詢、可驗(yàn)證的。
2、居間服務(wù)成功完成后,在工程建設(shè)期間,若業(yè)主方與甲方發(fā)生實(shí)施過程中一切執(zhí)行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關(guān),居間人不承擔(dān)任何責(zé)任,一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)由甲方全部承擔(dān)。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前,雙方為了創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益跑項(xiàng)目,不管項(xiàng)目成與不成,所產(chǎn)生的一切費(fèi)用,都由自己方承擔(dān),與對(duì)方無關(guān)。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現(xiàn)的憑證,不受甲方企業(yè)改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項(xiàng)。
甲、乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密,包括甲方的財(cái)務(wù)信息、技術(shù)專利、經(jīng)營(yíng)信息等,也包括乙方對(duì)合作報(bào)酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協(xié)議內(nèi)容,由泄密方承擔(dān)一切后果。但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有書面協(xié)議約定的除外。
1、乙方未完成居間服務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。
1、因不可抗力和國(guó)家以及地方政府政策變更,造成乙方不能正常履約,不屬于乙方違約。
2、出現(xiàn)違章、違法施工,發(fā)生人員傷亡和工程質(zhì)量事故,造成政府和主管部門勒令停止施工,發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān),與乙方無關(guān)。甲方撥付乙方所有居間費(fèi)用概不退還給甲方。有關(guān)本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí),雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項(xiàng)。
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致,如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業(yè)主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方,作前期對(duì)接準(zhǔn)備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜,雙方可通過協(xié)商,達(dá)成一致后簽訂書面協(xié)議予以補(bǔ)充.
3、本合同自雙方或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方公司蓋章:乙方簽章:
法定代表人簽字:代表人簽字:
身份證號(hào)碼:身份證號(hào)碼:。
合同簽訂日期:年月日合同簽訂日期:年月日
高速公路土方承包合同篇十三
(發(fā)包人名稱):_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
(承包人名稱):_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
___________高速公路建設(shè)管理處(發(fā)包人名稱,以下簡(jiǎn)稱發(fā)包人)為實(shí)施(項(xiàng)目名稱),已接受河南省___________工程有限公司(承包人名稱,以下簡(jiǎn)稱承包人)對(duì)該項(xiàng)目第三標(biāo)段施工的投標(biāo)。發(fā)包人和承包人共同達(dá)成如下協(xié)議。
1.第標(biāo)段由至,長(zhǎng)約,主要工程內(nèi)容為隧道供配電照明、通風(fēng)系統(tǒng)工程,(文山隧道、長(zhǎng)江塘隧道、長(zhǎng)城嶺隧道)。
2.下列文件應(yīng)視為構(gòu)成合同文件的組成部分:
(2)中標(biāo)通知書;。
(3)補(bǔ)遺書;。
(4)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;。
(5)項(xiàng)目專用合同條款;。
(6)____________公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專用合同條款;。
(8)通用合同條款;。
(9)技術(shù)規(guī)范;。
(10)圖紙;。
(11)已標(biāo)價(jià)工程量清單;。
(12)投標(biāo)人信用承諾書及目標(biāo)承諾書、承包人有關(guān)人員、設(shè)備投入的承諾;。
(13)根據(jù)承諾提供的詳細(xì)人員、設(shè)備清單;。
(14)施工組織設(shè)計(jì)安排;。
(15)農(nóng)民工工資支付承諾書;。
(16)其他合同文件。
3.上述文件互相補(bǔ)充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。
4.根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計(jì)數(shù)量和單價(jià)或總額價(jià)計(jì)算的簽約合同價(jià):_________________人民幣。
5.承包人項(xiàng)目經(jīng)理:_________________。承包人項(xiàng)目總工:_________________。
6.工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。
7.承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的實(shí)施、完成及缺陷修復(fù)。
8.發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時(shí)間和方式向承包人支付合同價(jià)款。
9.承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工,工期為_______日歷天。
10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗(yàn)收合格、缺陷責(zé)任期滿及保修期終止分別簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書及保修期終止證書后失效。
11.本協(xié)議書正本二份、副本陸份,合同雙方各執(zhí)正本一份,副本叁份,當(dāng)正本與副本的內(nèi)容不一致時(shí),以正本為準(zhǔn)。
12.合同未盡事宜,雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
甲方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
_____________年__________月__________日。
乙方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_______________。
_______________年__________月__________日。
高速公路土方承包合同篇十四
甲方:_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
乙方:_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
為做好我縣農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)工作,提高農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和通行能力,為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。甲方將管轄范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程委托乙方承包日常養(yǎng)護(hù),經(jīng)雙方協(xié)商,共同達(dá)成如下合同:
一、承包路段里程和報(bào)酬。
承包路段里程:_________________。
合計(jì)里程:_________________。
承包路段報(bào)酬:_________________。
合計(jì)報(bào)酬:_________________。
二、承包時(shí)間。
該路段養(yǎng)護(hù)承包期限為________年,自___________年___________月________________日起,至___________年___________月___________日止。
三、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的`檢查和評(píng)定。
甲方按照《_________農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量檢查考核辦法》標(biāo)準(zhǔn),每月月底進(jìn)行檢查驗(yàn)收,半年度、年終組織相關(guān)人員進(jìn)行定期檢查,按考核結(jié)果撥付承包款。
四、甲方職責(zé)。
1、指導(dǎo)和協(xié)助乙方的養(yǎng)護(hù)工作,為提高乙方養(yǎng)護(hù)技術(shù)創(chuàng)造條件。
2、月初制定本月的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃,月底組織人員進(jìn)行考核。
3、組織人員對(duì)承包者養(yǎng)護(hù)公路進(jìn)行月度、季度、半年度、年度進(jìn)行定期不定期檢查。
五、乙方職責(zé)。
1、路面保持長(zhǎng)年清潔、平整、無堆積物、行車順適,雨季無積水,無破損。
2、路肩整潔、平整、無草,無堆積,無路基缺口,路肩順適,邊坡堅(jiān)固,穩(wěn)定,無松散坍塌現(xiàn)象。
3、保持邊溝排水暢通。及時(shí)養(yǎng)護(hù)排水設(shè)施和邊溝,確保排水暢通,無堵塞和積水。
4、及時(shí)清理塌方,發(fā)現(xiàn)重大塌方和水毀等險(xiǎn)情時(shí),應(yīng)立即設(shè)立標(biāo)志,設(shè)置路障等防范措施,確保行人和車輛安全,并及時(shí)上報(bào)塌方情況。
5、做好病害的防治及處理工作,并自備養(yǎng)護(hù)工具。
6、乙方必須按照甲方制定的月計(jì)劃完成本月任務(wù)。
7、做好安全生產(chǎn),上路作業(yè)必須穿安全標(biāo)志服,戴標(biāo)志帽,嚴(yán)格遵守養(yǎng)護(hù)作業(yè)操作流程,確保人身安全;發(fā)生安全事故的由乙方負(fù)責(zé),乙方必須給養(yǎng)護(hù)工投平安保險(xiǎn),在勞務(wù)承包期間因作業(yè)事故或交通事故行成人員損害的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,除平安保險(xiǎn)理賠外,由乙方自負(fù)或以個(gè)人名義起訴侵害者處理。
六、違約責(zé)任。
1、乙方不服從甲方工作安排,不履行合同義務(wù),養(yǎng)護(hù)工作轉(zhuǎn)讓他人,甲方可終止合同。
2、乙方工作受上級(jí)有關(guān)單位通報(bào)批評(píng)或年度考核不合格后,仍不立即改正的,甲方可終止合同。
七、合同的生效及終止。
本合同自簽字、蓋章之日起生效,協(xié)議期滿自行失效,如上年考核合格,可續(xù)簽次年承包合同。
八、合同份數(shù)。
本合同一式參份,具有同等法律效力,由甲、乙雙方簽字蓋章后分別保存一份,縣公路養(yǎng)護(hù)所留存一份。
合同簽訂時(shí)間:_________________。
高速公路土方承包合同篇十五
為開發(fā)本村山區(qū)經(jīng)濟(jì),經(jīng)生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)以上會(huì)議決定,將本村車站至雙坑口路段進(jìn)行路面硬化。路段長(zhǎng)約4.5公里,工程款以上撥資金為準(zhǔn)。工程以議標(biāo)方試承包,與乙方訂合同如下:
1、工程規(guī)格:路面硬化寬度3.5米,包括路基整平,涵洞設(shè)施(15cm水泥管埋設(shè)),雙坑口車站,不包括路肩。
2、工程質(zhì)量:按康莊工程標(biāo)準(zhǔn)施工,以上級(jí)相關(guān)部門驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
3、施工期限:20_年12月31日前完工。(公歷)。
4、付款辦法:以上級(jí)部門撥給本路段路面硬化工程款如數(shù)給乙方。甲方提供乙方相關(guān)證明,乙方負(fù)責(zé)辦理相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。(含路肩未做)。
5、包工包料:工程涉及的人工,材料,機(jī)械,水電等由乙方負(fù)責(zé)。填充料可以到水庫采取,里翁通往水庫路道,由乙方處理。村方指定場(chǎng)地(大會(huì)堂)。
6、押金:乙方交甲方押金壹萬元,自合同簽訂之日起10日內(nèi)未動(dòng)工,沒收押金。硬化至山黃橋退回押金。
7、施工期間,發(fā)生本合同不可估計(jì)費(fèi)用乙方自理(一切意外事故,路段沿岸自來水管損壞維修)。
8、本合同一式叁份,供雙方參照?qǐng)?zhí)行。本合同未盡事宜參照相關(guān)法律。
______年______月______日。
高速公路土方承包合同篇十六
定作方:________________。
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價(jià)款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方________元(即總價(jià)款的________%),在加工量達(dá)到________%,定作方付給承攬方________元(即總價(jià)款的________%),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方________元(即總價(jià)款的________%),預(yù)留________元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其它。
(如:.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的.,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________(蓋章)。
代表人:________________(蓋章)。
地址:________________。
電話:________________。
開戶銀行:________________。
帳號(hào):________________。
承攬方:________________(蓋章)。
代表人:________________(蓋章)。
地址:________________。
電話:________________。
開戶銀行:________________。
帳號(hào):________________。
________年________月________日訂。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/9790748.html】