通過簽訂合同，雙方可以達成共識，并確保雙方履行合同約定的義務。合同起草應當遵守法律法規(guī)，并根據(jù)實際情況進行具體規(guī)定。請大家認真查看以下合同范文，以便更好地了解合同的具體內容。
工程承攬合同樣本篇一
_______________有限公司(甲方)。
_______________有限公司(乙方)。
依照《_____》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250kva變受電工程的設計。
2、設備購置。
3、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配。
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有。
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：_______________元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%。
(計_______________元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所。
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)。
代表：_______________代表：_______________。
工程承攬合同樣本篇二
根據(jù)《中華人民共和國_____》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優(yōu)質工程，所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇三
承攬合同具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作并對工作成果的完成承擔風險，以下由文書幫小篇推薦工程承攬合同參考。
工程承攬合同樣本
合同編號：
委托方：(以下稱甲方)
承接方：(以下稱乙方)
簽約地點：
施工地點：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣：(rmb： )
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的'____%，即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
簽約代表：簽約代表：
指定聯(lián)絡人員：指定聯(lián)絡人員：
工程承攬合同樣本篇四
甲方：
乙方：
甲方的計算機信息機房工程及其設備安裝工程項目，確定乙方為施工安裝單位，根據(jù)《xxx合同法》，雙方本著互惠互利的原則，經多次洽商，達成如下合同：
1、1工程概況：
本工程主要包括系統(tǒng)計算機機房裝修。機房設備的提供安裝調試。及其工程。
1、2項目名稱：
1、3承包范圍。
系統(tǒng)工程設計。施工。及設備材料供應。
1、4施工地點。
1、5本合同遵循的技術規(guī)格和標準及優(yōu)先原則：
1、6質量合保證。
乙方須承諾，本工程中所選用的材料及設備均嚴格按照本合同材料及設備清單中所列出的產地和數(shù)量去選項購，并須獲得甲方的認可和支持，以確保本工程符合以上標準。
第二章甲乙雙方的責任。
2、1甲方的責任：
1)負責協(xié)調施工現(xiàn)場各工種間的配合。
2)負責對工程施工進度及質量進行檢查。監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水，電及相應的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術文件，資料保密，不以任何形式擴散給第三者。
2、2乙方的責任：
1)負責本系統(tǒng)工程施工圖紙設計。
2)負責按合同規(guī)定施工，確保工程進度，按照甲施要求完成各項工作。
3)負責按照經過甲方審批過的施工設計圖和有關規(guī)范施工，確保工程質量。
4)負責成品交驗前的保護，保養(yǎng)。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄，并匯集施工技術資料。
6)負責辦理有關手續(xù)，并確保系統(tǒng)按期驗收使用。
7)負責培訓甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術人員。
8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理，如違反甲方管理制度，視情節(jié)予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理，保持現(xiàn)場清潔，器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾，做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓工作，現(xiàn)場施工嚴格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度，乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負責。
第三章材料及設備。
3、1材料及設備到達目的地為工地現(xiàn)場。
3、2裝修材料10天內交貨，設備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日；
3、3所有材料均由乙方組織采購，甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設備除甲方另有書面變更要求外，均須按投標報價中所列產品型號。產地進行采購。
第四章合同價款。
合同總價為：
計人民幣：元整。
合同總價包括附件的設備清單所列設備。系統(tǒng)的安裝調試及其運保費。稅金等所有的相關費用。
第五章付款方式。
5、1合同簽定后一周內，甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款，計人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢，驗收合格，正常使用后，甲方支付至所有款項90%的竣工款，乙方工程價款計人民幣：(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質保金，工程驗收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項，乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票，給甲方入帳。
第六章工期。
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起，乙方即開始進行施工準備工作。
6、2根據(jù)甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計劃安排需經甲方書面確認后方可執(zhí)行；甲方原因造成的停工及工期延誤，乙方必須當日向甲方提出書面報告以供審批；甲方須在48小時內予以書面答復，若逾期不予答復，則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設計變更。
甲方因變更設計時，應書面通知乙方；乙方按規(guī)定需變更時，應由甲方簽證，竣工時按工程量增減的簽證進行調整和結算，未經甲方代表確認的變更無效，不可作為結算依據(jù)。
第八章工程驗收。
8、1工程完成后，乙方提交工程竣工報告，七日內由甲。乙雙方對工程進行驗收。
8、2工程驗收時，乙方應向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設計。施工文件及圖紙，并提供全套電子管理文檔。
8、3按國家和地方當局的相關施工規(guī)范，驗收規(guī)范和標準作為驗收依據(jù)。
8、4甲方需在三日日內驗收完畢，并在驗收報告單據(jù)上簽字蓋章。
8、5若經確定為不合格工程，則乙方應及時修正，并直至工程驗收合格。
第九章保證及處罰。
9、1乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產品免受第三方提出關于侵犯其專利權。商標權或工業(yè)設計權的起訴。
9、2乙方保證本系統(tǒng)的設計。施工。驗收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進度安排完成各項工作，如逾期，每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統(tǒng)保修內提供4小時快速響應，24小時內現(xiàn)場服務。
工程承攬合同樣本篇五
建設單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
施工單位地址：
身份證號：
甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利，根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設有關的法律、法規(guī)，經過平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同。
三、工程總價：
四、工程款支付：乙方完成工程總量的50%，甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后，甲方支付80%的工程款。經雙方驗收合格，甲方支付總工程款的95%，余留5%的工程款作為質保金，一年內未發(fā)生工程質量問題，給予一次性付清。
五、工程期限：工程于20xx年月日開工，到20xx年月日結束，工期天。提前一日完工獎元，延期一日完工罰元。
六、工程質量要求：乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規(guī)范和質量要求進行施工，如遇特殊施工的環(huán)境改變，需甲乙雙方的確認后，根據(jù)新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度，甲方監(jiān)理人員應及時核實質量及工程量，經雙方確認，作為工程款結算依據(jù)。乙方應服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調，保質保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財產等責任均由乙方承擔。
八、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇六
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：
根據(jù)《xxx合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協(xié)商簽訂本合同以資共同遵守。
1、工程名稱：。
2、工程地點：。
3、工程內容：
4、承包方式：下列承包方式擇一選擇，雙方商定第______種。
（1）乙方包工、包料。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。
（3）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》）。
5、工程期限：
總_____日歷天，開工日期_______年_____月_____日，竣工日期_______年_____月_____日（施工期以材料進場日第二天起計算）。
6、合同總價款：
7、價款支付方式：
1、開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件；
2、負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。
3、負責提供施工所需的水源、電源；
4、負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系；
6、施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作；
7、參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。
8、按時、按質、按量提供施工所用的自購材料，根據(jù)裝修要求提供圖紙、圖套；
9、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
10、按期支付工程款，不得無故拖延。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場；
5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護；
6、工程竣工時，積極配合甲方完成工程驗收。
1、由甲方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；乙方驗收后應負責妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的，應禁止使用；如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
1、以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：
（1）不能提供水、電；
（2）不能按期提供自購材料、設備；
（3）不能按期支付工程款影響正常施工的；
（4）因甲方原因變更設計、增加施工項目；
（5）同意工期順延的其他情況。
（6）因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
2、對以下原因造成工期延誤，工期不順延：
（1）因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；
（2）因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
（3）乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
1、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工（安裝）。
2、施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后______天內做出簽字答復或協(xié)商解決。
3、隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為_____天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。
4、工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
（1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單；（保修期為_____年）。
（2）在正常使用條件下，裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
甲、乙雙方本著誠實信用的原則履行本協(xié)議，任何一方違反上述條款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都應承擔相應的違約責任。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成也可調解；調解不成的，可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂后工程不得轉包。
2、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、本合同一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，保修期后自行終止。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
_______年____月____日。
工程承攬合同樣本篇七
乙方(承包方)：
根據(jù)《xxx合同法》，結合本工程具體情況，本著公平、公正、平等、合理的原則，經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條工程概況。
工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預算書。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材;詳見預算書。
(3)乙方包工，甲方包全部材料;詳見預算書。
備注：甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換，如材料下單后甲方要求更換材料所產生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業(yè)主自行承擔。公司贈送東西，業(yè)主可放棄但不可折現(xiàn)，不可換別的物品。
工程期限__________天;。
開工日期______年______月______日
竣工日期______年______月______日
合同施工價款：本合同工程造價為(人民幣)____________元;。
金額大寫：___________________________________________元整。
第二條施工圖紙及預算、監(jiān)理。
本工程施工圖紙及預算、監(jiān)理分別由提供設計，提供預算，提供監(jiān)理，圖紙及預算一式兩份，甲、乙雙方各一份，作為本合同附件。
第三條。
免費提供乙方施工期間所需要的水、電;。
負責協(xié)調鄰里之間的關系;負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當支付的有關費用。
施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保護消防等項工作。
參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第四條。
嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;。
保護好原居室的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條。
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更單，同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程項目采用固定單價、不可變更。具體如下：
1);減項部分：基礎裝修部分不得減價，主材部分根據(jù)折扣減價。簽訂減項單，在最后一次結算時減除。
2);增項部分;根據(jù)公司規(guī)定價格或市場價格增項。簽訂增項單，同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。
3);工期;減項不減工期，增項根據(jù)增項內容調整增加工期。
同一工程施工期間的變更不能超過三次，每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單，并提前兩天完成，否則導致工期順延和窩工的，甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條。
按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。
第七條。
對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;國家節(jié)假日。
乙方工作工程變更材料供應工期延誤。
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準，甲方可向物業(yè)管理單位問詢);。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延并按本合同第五條承擔相應的賠償款。
因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條質量標準。
雙方約定本工程施工質量按以下標準執(zhí)行：
(1)施工過程中雙方就工程質量發(fā)生爭議，申請由質量監(jiān)督部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條工程驗收和保修。
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)材料進場驗收;。
(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等;。
(3)中期驗收即工期過半木工收口;。
(4)竣工驗收;。
乙方應提前一天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單;。
工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(工程驗收單)，在工程款結清后，辦理移交手續(xù)(工程結算單);(3)竣工驗收。
工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收，驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結清尾款，簽署保修單。
雙方進行施工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，因此而造成的損失由甲方承擔。
竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽定解決竣工驗收遺留問題協(xié)議后方可先行入住。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。
第十條工程款支付方式。
雙方約定按下列方式支付工程款：
合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款：
(2)其他支付方式：
工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并告知甲方。甲方接到告知后兩日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款，然后乙方負責清理現(xiàn)場，收拾衛(wèi)生。
第十一條違約責任。
未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。
由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理;。
由于乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金千分之元。
第十二條合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列方式解決：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，也可由有關部門調解，協(xié)商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十三條其它條款。
因工程施工而產生的垃圾，由甲方指定地點，并由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。
施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收并結算完畢后，應當如數(shù)交還。
甲乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定，所有口頭承諾均無效。
甲乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準，工程量按照工程中實際發(fā)生的為準。
乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關規(guī)定，如違反相關規(guī)定給甲方造成的損失應由乙方負責。
乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價服務，并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后，乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關于工程的一切事宜均通過乙方施工監(jiān)理及設計師解決，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
施工人員對甲方現(xiàn)場物品應認真清點及保護，并且雙方須簽署物品清單。簽定之后，如發(fā)現(xiàn)丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外，不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。
負責采購的主要材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。如甲方所供材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，對工程造成的損失由甲方負責。
工程由乙方負責采購的主要材料、設備，必須在報價單中注明質量標準并經甲方簽字認可，否則對工程造成的損失由乙方負責。
施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況，材料發(fā)生質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期、窩工等，均由甲方承擔責任;凡由乙方提供的材料，發(fā)生上述問題均由乙方承擔責任。
除合同注明的以外，五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等，如由甲方供貨到現(xiàn)場的，甲方必須及時提供。若需要乙方負責，需要在預算中確定，否則，在后期施工過程中需要乙方代購的，加收5%人工及差旅費。
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，需提前與乙方代表聯(lián)系，在雙方簽定變更單后方能進行該項施工。凡甲方直接與現(xiàn)場施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方承擔。為保證施工及服務的質量，乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易，請甲方配合。
合同簽定后，如甲方的減項金額超過工程款的20%以上，甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調度及人工等)5%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用，如果不能退貨，甲方需承擔所有貨款。
根據(jù)有關規(guī)定，乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線，須出示有關部門的批準文件并與乙方簽定施工責任保證書，且改造驗收合格后，乙方只負責合同保修內的維修責任，不負責其它賠償責任。
物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費用由甲方交納。
工程施工工期過半(木工收口驗收合格后)，甲方應配合乙方進行分階段驗收及中期預結算(根據(jù)工程變更、工程增減)。甲方應在中期預結算后兩日內到乙方財務部門交納中期款，否則，乙方有權利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預結算，乙方有權自預結算發(fā)生日起停止施工，由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據(jù)本合同由甲方負責。
乙方應提前一天通知甲方參加竣工驗收及結算。如甲方接到通知后，未按時參加，每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結算款后填寫工程保修單，辦理工程移交手續(xù)(未出現(xiàn)在報價單及變更單上的項目乙方不予保修及承擔任何責任)。甲方七日內未付工程結算款視為自動放棄保修及維修的權利，且乙方保留相關權利。
合同簽定后，未出現(xiàn)本合同約定的情況下，一方提出解除合同時，須向另一方支付合同總額10%的違約金，由此造成的損失，違約方應予以賠償對方。
如甲方對乙方工作有任何質疑時，請撥打投訴電話：xxxxxxx。
第十四條補充約定。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇八
甲方通過公開招標，評標小組綜合評審，按招標文件規(guī)定程序，確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點印刷企業(yè)之一。為進一步明確雙方的責任，確保印刷定點工作順利開展，經雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議：
一、定點印刷的服務單位
為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。
二、定點印刷的業(yè)務范圍
包括指定信封印刷品。
三、定點印刷產品的價格
(一)指定信封印刷品價格表，見附件一;
(二)常用紙張的實際進價及限價(注：實際進價可隨市場價格變化而調整)見附件二。
四、定點印刷時間
為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點印刷方法
由印刷單位在確定的定點印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點印刷合同單”(一式四份)，明確印刷的具體要求和印刷費用等，乙方提供免費接印、送樣、送貨等一條龍上門服務。
六、付款方式
乙方將印刷品送達指定地點后，須由印刷單位在“定點印刷驗收單”簽字蓋章，貨款支付按雙方在合同單上的約定，由乙方憑“定點印刷合同單(財務聯(lián))”、“定點印刷驗收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結算，由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務，如乙方需收取適當運費的，需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質量保證
乙方要確保印刷品符合有關的質量要求。印刷單位對印刷品質量有異議的，應向乙方提出，乙方應耐心查實和說明。
八、乙方承諾：
(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務。
(三)確定專人負責政府采購定點印刷業(yè)務;確定專人負責定點印刷的計價，確保準確無誤。
(四)做好生產技術質量管理工作，設立政府采購業(yè)務臺帳。
(五)根據(jù)印刷單位要求按時交貨，免費送貨到指定地點。
(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價格在實際執(zhí)行中可與乙方商定，乙方將隨同統(tǒng)計報表報甲方備案。
(九)乙方在投標文件中的其他承諾。
九、違約責任：
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》要求的，印刷單位可拒收，其損失由乙方承擔。
(二)乙方如有以下行為的，甲方有權對其作如下處理：
(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關規(guī)定，被執(zhí)法機關查處取消經營資格的，甲方有權單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標文件規(guī)定的印刷計價方式和規(guī)定標準計價的;
(3)在定點印刷期間，有弄虛作假、多計費用、以次充好等違規(guī)行為的;
(4)為非定點印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務或將承接的印刷業(yè)務轉包的;
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;
(7)未履行《投標人承諾書》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項行為之一的，一經查實，甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內第二次查實的，發(fā)函通報并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實的，甲方有權沒收余下的履約保證金，并終止協(xié)議，同時將其列入不良供應商名單。協(xié)議期內被查實二次以上或同時違反多款內容的，甲方并報市政府采購管理部門處理，在1-3年內禁止參加政府采購定點印刷招投標活動。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項內容之一的，甲方將視情提出警告并記錄在案，仍未作改正的，甲方有權沒收其10%以上履約保證金的處理，并將列入不良供應商名單。
(五)因不可抗力原因，乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議，可書面提出，甲方經調查核實可提前終止。
十、甲方將會同有關部門對定點印刷的質量、價格、服務等情況進行檢查和考核，考核結果作為下次定點印刷企業(yè)資格考評的參考依據(jù)。
十一、其他：
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分：甲方的招標文件、乙方提交的投標文件(包括出具的承諾書)、中標通知書、履約保證金。
(二)_________的定點印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財政局)與乙方簽訂，其中有關印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財政局)在簽訂協(xié)議時確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點印刷方案實行的，乙方同意按本定點印刷方案的原則與需方協(xié)商相關事宜。
十二、未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，經協(xié)商無法解決的，按《合同法》有關規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效：本協(xié)議經甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各一份，報舟山市政府采購管理辦公室備案一份。
甲方：_________(公章)乙方：_________(公章)
法人代表/授權代表：_________(簽字)法人代表/授權代表：_________(簽字)
_________年____月____日_________年____月____日
協(xié)議附件：
1、《指定信封印刷價格表》
2、《_________單位紙張進價及限價表》
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點印刷合同單》
4、《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務統(tǒng)計報表》
工程承攬合同樣本篇九
建設單位：
（以下簡稱甲方）
施工單位： 博樂市銀河不銹鋼制作中心 （以下簡稱乙方）
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，經甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點： 精河縣和平小區(qū)
三、工程范圍：本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，（詳見附表）。
四、工程造價（包含安裝），本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元（壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。
本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現(xiàn)場，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時間十日，從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者；
3.1、以實際面積及變更進行結算；
3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價總數(shù) 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現(xiàn)場后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。
4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發(fā)生損失，應由甲方負擔。
5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時，根據(jù)一方當事人的請求，可以提交當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。
7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關的資料。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同樣本篇十
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程內容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：
工程承攬合同樣本篇十一
發(fā)包人：
承攬人：
根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優(yōu)質工程，所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
工程承攬合同樣本篇十二
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方平等協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議，具體事宜如下：
一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程。
二、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發(fā)票)：叁拾伍萬元整(350000.00)。
四、結算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現(xiàn)場后付30%預付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。
六、工程責任：
1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;。
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;。
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十三
甲方委托乙方對甲方工程進行承攬，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
第二條合同款項
本工程采用固定單價暫定總價的承包方式，依實際工程量結算;開立發(fā)票，發(fā)票必須符合國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定;合同單價已包含稅費、保險、保固等所有費用;合同單價包含所有工程風險，除工程變更外不作調整;凡涉及合同價格變更的書面文件，必須有甲方蓋章確認，否則甲方不承擔責任。分項價格表如下。本合同全部工程總價為人民幣元整(rmb)?？們r含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規(guī)定乙方應繳納的各種費用等。無論工料價格上漲、金銀匯兌變動到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價款。乙方承諾合同價款中已包括節(jié)假日施工費用。
第三條工程款結算方式及期限
全部工程竣工驗收合格后并收到乙方開具的全額發(fā)票后個工作日內支付全部工程款的%，工程余款%作質量保證金，待質量保修期滿(____年____月____日)后如無違約扣款事項，則在個工作日內無息支付。
第四條施工要求
1、符合設備說明書或技術人員要求。
2、參照甲方現(xiàn)有的標準施工。
3、乙方選用的為全新材料并應符合現(xiàn)行國家標準的規(guī)定。
4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解決，且需符合甲方的質量要求。
5、施工過程中，需要改動的施工，乙方需全力配合，聽從甲方工程人員的安排。
6、乙方應遵守國家勞動法和地方政府有關用工規(guī)定，負責己方人員的安全和勞動保險，保證安全生產，乙方人員工作中的工傷事故，由乙方依據(jù)國家及地方政府的相關工傷保險條例處理，甲方不承擔法律上的責任。
8、乙方在施工中不得損壞相關設備，如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。
10、乙方工作中遇到意外困難時，可以向甲方請求提供技術支持，如有發(fā)生費用由乙方承擔。
1、乙方應遵照《勞動法》等相關法令辦理，并指派安全管理員及在工程方面經驗豐富的工地負責人長駐工地，負責施工督導及施工人員管理，確實依照施工規(guī)范施工。對有特殊緊急搶修要求的，乙方應指派施工隊伍常駐廠區(qū)附近，以便配合緊急搶修隨時入廠作業(yè)(派駐費用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項目實施的要求事先備妥相關設備、工具、人員，以便甲方隨時依工作需要聯(lián)絡乙方入廠檢修。乙方應備妥必要的通訊工具并隨時可與甲方聯(lián)絡。乙方應于甲方公司附近設立辦公場所及檢修人員駐地，以便配合緊急入廠檢修。
3、乙方所有參與工程的人員，應按甲方出入廠規(guī)定提前向甲方申領出入廠證，并應遵守甲方的出入廠規(guī)定，違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規(guī)定》處理。
4、乙方應將執(zhí)行本合同的管理人員名單以書面形式送達甲方備查，如有變動，亦應立即以書面形式通知甲方。
5、凡甲方所發(fā)的函件，無論簽送、掛號郵寄、傳真或于〖監(jiān)工記錄表〗上通知，乙方均應切實遵照辦理。如有異議，應于規(guī)定期限內(未規(guī)定期限者，以甲方發(fā)件后五天內為準)以書面提出，否則視為同意。
6、工程進行期間，甲方對施工質量、進度材料等有權隨時加以查驗，乙方應提出施工質量檢驗證明、材質證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。
7、乙方對該工程相關的技術文件應妥為保存，無論任何文件、在任何地點、任何時候等均應無條件保密，不得泄漏，否則應負契約及法律責任，若因此給甲方造成任何損失，應負賠償責任。
8、本工程如與其它工程相互配合時，與其它工程承攬人的協(xié)調工作以甲方為主，乙方應無條件服從并配合。
9、乙方發(fā)現(xiàn)施工內容與現(xiàn)場有出入或須更換重要零部件時應通知甲方確認后方可施工。
10、乙方應隨時保持施工場地清潔,做到工完場清。施工中所造成的垃圾，乙方應負責及時清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場所(由甲方統(tǒng)一清運)，否則甲方可雇工清理，清理費用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過錯致使甲方遭受任何損失時，概由乙方負責賠償。
1、乙方應嚴格遵守甲方各項規(guī)定,無條件配合甲方做好安全措施,按甲方規(guī)定辦妥工作票、動火票等，再憑票施工。并甲方已將乙方施工區(qū)域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方，乙方已知悉施工區(qū)域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發(fā)生人員、設備傷、損事故、環(huán)境污染等，概由乙方負責，若給甲方造成損失，乙方應負賠償責任，并從工程款中扣除。
2、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關人身及財產保險，如于施工期間的人員、設備發(fā)生任何傷、損事故、環(huán)境污染等，概由乙方負責，若因此給甲方員工或第三人造成任何損失，乙方應負賠償責任。
3、工程進行期間，乙方對各種可能發(fā)生的災害或意外事故等,應預先辦理保險并采取必要的防護措施(包括有關設施、設備上設置明確的安全警告標志等),如因預防措施不足所造成的一切損失，概由乙方負責賠償。
4、實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，乙方應在施工前14天以書面通知甲方，并提出相應的安全防護措施，經甲方認可后實施，由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。
5、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
第五條工期要求：
1、工程工期：
(1)開工日期：____年____月____日，甲方要求延期開工的，乙方應予配合，工期相應順延。
(2)竣工日期：____年____月____日
(3)總日歷工期：天;
2、施工的期限應當按照合同規(guī)定履行。一方要求提前或延期交付，應當提前與對方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，對提前或延期交付的工作成果按補充協(xié)議執(zhí)行，補充協(xié)議沒有約定或約定不明的仍以原合同為準。因為不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內完工。工程若有調整，甲方提前天書面通知。如系年約則可約定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時間以甲方書面通知為準。
第六條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國家、行業(yè)標準的原材料施工影響工程質量時，甲方有權要求乙方更換、重作、減少價款，有關費用由乙方承擔，由此造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。
第七條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、甲方應當(何時)提供技術資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理的，應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起日內回復，提出修改意見。乙方在約定的時間內未得到答復的，有權停止工作。
3、乙方對于承攬的工作，應當嚴格保密，未經甲方事先書面同意，不得泄露給任何第三人，也不得留存任何技術資料及其復制品。
第八條驗收標準和方法
1、符合現(xiàn)行國家或行業(yè)標準并符合甲方使用目的，以合同明確規(guī)定的圖紙、質量要求作為驗收依據(jù)。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書面驗收要求，甲方應在日內對乙方所完成的工作進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章后，方可進行下一道工序。
4、驗收時如發(fā)現(xiàn)品質不符要求，乙方應于甲方指定時間內改善完成，逾期未完成的，甲方可不經催告徑自處理，所需費用由工程款中扣除，如有不足概由乙方補足，因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。
5、雙方對工程質量有爭議，且經協(xié)商無法達成一致時，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第九條保修期及保修責任
1、本工程保修期為年(或月)，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如發(fā)現(xiàn)質量問題，除甲方使用、保管不當?shù)仍蛲猓曳綉诩追街付ㄆ谙迌刃迯?其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時間內修復，甲方有權自行修復或請第三方進行修復，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯(lián)系方式為變更，乙方應提前日書面通知甲方，否則甲方有權委托第三方修復，所發(fā)生的費用從保固費中扣除。
3、在保修期外，如甲方就本工程有關問題委托乙方修復，乙方應按成本價計費.
第十條乙方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量完成工作，乙方應當負責修理，如果修理后的交付時間超過合同約定的日期，應當承擔逾期交付責任。
2、完成工作的數(shù)量少于合同約定，乙方應當照數(shù)補齊施工，因此超過合同約定的交付時間的，應當承擔逾期交付責任。
3、在工程現(xiàn)場，乙方進場設備保管責任由乙方承擔。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當由乙方承擔賠償責任。
4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的逾期)，應當向甲方支付違約金，每逾期一天，按合同總額的%支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權要求乙方繼續(xù)承擔賠償責任。
5、擅自調換經甲方驗收合格的原材料或零部件，乙方應按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過合同約定的交付期限的，應承擔逾期交付的責任。
第十一條甲方的違約責任
1、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。
2、無故拒絕驗收工程，應當賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者，甲方有權解除合同:
(1)乙方逾約定開工日期天，或甲方認為不能依限完工時;
(2)乙方無正當理由，自行停工達小時(或天)以上時;
(3)除不可抗力或甲方書面同意者外，乙方逾期完工達日以上;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因導致合同解除時，乙方應向甲方支付違約金元，并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領的工程款，應待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結算支付余款給乙方，甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。
3、解除合同時，乙方應繳還甲方提供的一切資料，如經甲方要求，乙方應繼續(xù)承擔保密義務。
第十五條不可抗力
在合同約定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的，不免除乙方的賠償責任。
上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為或其他不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十三條爭議解決
本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間，非經甲方同意，乙方對爭議以外工作不得停工，應繼續(xù)履行本合約義務，甲方對爭議的工程款可暫予止付，待協(xié)商處理完成后，再無息支付該工程款。
第十四條其他約定事項
乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術和勞力完成承攬工作。
第十五條附則
1、本合同附件包括，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以本合同為準。
2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。經雙方簽字確認的補充協(xié)議等書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以時間在后的為準。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權利義務履行完畢之日終止。
5、本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。
發(fā)包方(蓋章)：承攬方(蓋章)：
甲方：乙方：____年____月____日：
工程承攬合同樣本篇十四
委托單位（甲方）：
承攬單位（乙方）：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
1、工程名稱：__________________________________。
2、工程地點：__________________________________。
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
（1）承包人包工、包料；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整（附報價清單）。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
付款時間。
付款百分比。
金額。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方（甲方）：承攬單位（乙方）：
代表人：代表人：
工程承攬合同樣本篇十五
發(fā)包方（簽章）（以下稱甲方）。
地址：
聯(lián)系電話：
承包方（簽章）（以下稱乙方）。
地址：
聯(lián)系電話：
乙方承包甲方（）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫）元。
施工工期：本工程暫定自年月日開工，于年月日竣工，總工期為日歷天；另質保期限為個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等。
2.1甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條：工程變更和終止。
3.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。
3.2工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3）乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤。
4.1以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務。
5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。
5.7乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；
5.9甲方在本合同期限內，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質量不符合合同規(guī)定的'，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式。
委托代理人：委托代理人：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/6711407.html】
