合同是商業(yè)合作中確保各方利益平衡的重要保障措施。撰寫合同時(shí)建議尋求專業(yè)的法律意見(jiàn),以確保合同的合法性和有效性。小編特別為大家整理了一些合同的注意事項(xiàng),請(qǐng)大家務(wù)必仔細(xì)閱讀。
承攬合同注意點(diǎn)篇一
發(fā)建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠(chéng)信原則,確保建房過(guò)程中堅(jiān)持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過(guò)程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責(zé)任一概與甲方無(wú)關(guān)。如果施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn),則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用。甲方不支付任何費(fèi)用,也不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、為督促乙方為施工人員購(gòu)買意外保險(xiǎn),甲方愿意支付部分購(gòu)買施工人意外保險(xiǎn)的費(fèi)用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購(gòu)買意外傷害方面的保險(xiǎn),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負(fù)責(zé)人必須對(duì)所有施工人員和出入工地的其他外來(lái)人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素,消除安全事故的隱患,隨時(shí)對(duì)工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。 承攬人應(yīng)安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應(yīng)承攬人自行負(fù)責(zé)。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來(lái)水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負(fù)責(zé)。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及架板、架木等,費(fèi)用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。
三、工程質(zhì)量
1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時(shí)接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問(wèn)題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時(shí)要保證質(zhì)量。使用濕潤(rùn)好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達(dá)到“三個(gè)一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問(wèn)題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時(shí)必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
5、房屋建成后,因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問(wèn)題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任,并由乙方承擔(dān)所需的費(fèi)用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤
無(wú)正當(dāng)理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可以相應(yīng)順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價(jià)
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計(jì)算),房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià),托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計(jì)算。
2、磚匠工按每平方米為元計(jì)算。
3、上樓板時(shí),甲方只負(fù)責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)給乙方。
六、建房工期:自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起, 到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來(lái)年農(nóng)歷4月前完工。
七、 工程款支付方式:
乙方進(jìn)場(chǎng)后,甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫 壹萬(wàn)元整)工程款,以后將按如下進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗(yàn)通過(guò)后7天內(nèi)支付壹萬(wàn)伍千元;
2、主體完工結(jié)頂,驗(yàn)收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過(guò)工程款60%);
3、所有粉刷工程完工,初驗(yàn)通過(guò)后7天內(nèi)支付壹萬(wàn)伍千元;
4、留取工程總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保證金,期限1年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復(fù)驗(yàn),確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題且經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后,甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗(yàn)收合格且結(jié)算完畢后,7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決辦法
1、工程質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無(wú)違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬(wàn)分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗(yàn)收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動(dòng)失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同注意點(diǎn)篇二
_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
_________________印刷廠(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方“_________”一書,經(jīng)標(biāo)價(jià)結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:_________本,每本_________頁(yè)。
二、價(jià)款:每本人民幣_(tái)________元,全部?jī)r(jià)款合計(jì)人民幣_(tái)________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁(yè)。
五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗(yàn)收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價(jià)百分之_________,即人民幣_(tái)________元整,其余價(jià)款須待制成品交清,經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_(tái)________元整。
七、價(jià)款追加或追減:本合約全部?jī)r(jià)款_________元整,如因頁(yè)數(shù)增減,其總價(jià)應(yīng)按實(shí)際頁(yè)數(shù)核算,追加或追減其總價(jià)的金額。但追減總價(jià)的金額,以不超過(guò)百分之_________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價(jià)千分之_________。
九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負(fù)賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對(duì)保無(wú)誤之日起生效,至價(jià)款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
承攬合同注意點(diǎn)篇三
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號(hào):
地址:
聯(lián)系方式:
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜?xiàng)工作內(nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
1、工程價(jià)款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況,但不對(duì)乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo),甲方只驗(yàn)收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責(zé)令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi),乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù),甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問(wèn)題。乙方負(fù)責(zé)對(duì)乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn),自行負(fù)責(zé)施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、工程進(jìn)度:乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理?xiàng)l例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過(guò)正當(dāng)方式解決。
8、乙方應(yīng)按時(shí)結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度,凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗(yàn)收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成,乙方對(duì)內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時(shí)間:年月日
承攬合同注意點(diǎn)篇四
委托方:_______________(甲方)
承攬方:_______________(乙方)
1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期:
______________________
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___________,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5、質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6、結(jié)算方式:通過(guò)銀行托收。
7、違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
法定代表人:__________法定代表人:_______________
地址:________________地址:__________________
銀行帳號(hào):_____________銀行帳號(hào):________________
_____年_________月__________日
承攬合同注意點(diǎn)篇五
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費(fèi)及支付方法。
2.1廣告費(fèi)
2.2支付方法及時(shí)間:
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條違約責(zé)任
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)____________%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)________%的違約金,不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按未履行部分廣告費(fèi)的________償付違約金。
3.3其它違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(________)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:承攬方
單位名稱(蓋章)
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業(yè)務(wù)員證號(hào):
開戶銀行:
帳戶:
承攬合同注意點(diǎn)篇六
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍
甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī),乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算,土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫:元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。
七、工程量計(jì)算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè),甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。
八、工程驗(yàn)收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。
2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。
2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過(guò)程中的不規(guī)范行為,并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十二、爭(zhēng)議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補(bǔ)充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動(dòng)失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國(guó)家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià),超出另行計(jì)價(jià)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
承攬合同注意點(diǎn)篇七
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項(xiàng)目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點(diǎn):
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費(fèi)用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。
6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程
二、合同單價(jià)和付款方式
1.合同單價(jià):
2.實(shí)際結(jié)算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價(jià)為準(zhǔn)。以上價(jià)格包括含稅價(jià),材料及其運(yùn)輸費(fèi),人工費(fèi),裝卸費(fèi),設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價(jià)款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi)一次性無(wú)息付清。
4.該項(xiàng)目合同約定的款項(xiàng)由有限公司按照本合同約定支付,項(xiàng)目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對(duì)甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭(zhēng)議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時(shí)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問(wèn)題,在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)安排人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行免費(fèi)維修。若乙方不能及時(shí)維修,甲方可委托他人維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日
承攬合同注意點(diǎn)篇八
承攬方: __________
簽訂地點(diǎn):__________
簽訂時(shí)間:_____ 年_____ 月 _____日
一、項(xiàng)目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
項(xiàng)目名稱 任務(wù)量(工時(shí)) 酬金 完成期限 備注 工資________/小時(shí)
合計(jì)人民幣金額(大寫)
(注:空格如不夠用,可以另接。)
二、項(xiàng)目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
_________________________________
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
_________________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
_________________________________
五、結(jié)算方式及期限
_________________________________
六、違約責(zé)任
_________________________________
七、解決合同糾紛的方式
_________________________________
八、雙方協(xié)商的其它條款
_________________________________
單位名稱(章):________ 單位名稱(章):_______
單位地址:________ ? ? ? ? ? ? 單位地址:________
法定代表人: ________ ? ? ? ? 法定代表人:________
委托代理人: ________ ? ? ? ? 委托代理人: ________
電話:______________ ? ? ? 電話:________
開戶銀行: ________ ? ? ? ? ? ?開戶銀行: ________
日期: ________年________月________日
鑒(公)證意見(jiàn):____________
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章):____________
監(jiān)制部門:____________
印制單位:____________
承攬合同注意點(diǎn)篇九
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的`,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號(hào):_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同注意點(diǎn)篇十
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。( )
(對(duì)、錯(cuò))
正確答案:對(duì)
答案解析:
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
運(yùn)輸合同中,因托運(yùn)人托運(yùn)貨物時(shí)的過(guò)錯(cuò)造成多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人損失,如果托運(yùn)人已經(jīng)轉(zhuǎn)讓多式聯(lián)運(yùn)單據(jù),則托運(yùn)人不再承擔(dān)責(zé)任。( )
(對(duì)、錯(cuò))
正確答案:錯(cuò)
答案解析:
因托運(yùn)人托運(yùn)貨物的過(guò)錯(cuò)造成多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人損失的,即使托運(yùn)人已經(jīng)轉(zhuǎn)讓多式聯(lián)運(yùn)單據(jù),托運(yùn)人仍然應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
承攬合同是諾成、有償、雙務(wù)、非要式合同,具有以下特征:
也可以是腦力勞動(dòng)成果;既可以是物,也可以是其他財(cái)產(chǎn)。
2.承攬合同的標(biāo)的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的特殊要求而訂立的,因而定作人對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、形狀等的要求使承攬標(biāo)的物特定化,使它同市場(chǎng)上的物品有所區(qū)別,以滿足定作人的特殊需要。
3.承攬人工作具有獨(dú)立性。承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作任務(wù),不受定作人的指揮管理,獨(dú)立承擔(dān)完成合同約定的質(zhì)量、數(shù)量、期限等責(zé)任,在交付工作成果之前,對(duì)標(biāo)的物意外滅失或工作條件意外惡化風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失承擔(dān)責(zé)任。故承攬人對(duì)完成工作有獨(dú)立性,這種獨(dú)立性受到限制時(shí),其承受意外風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任亦可相應(yīng)減免。
4.承攬合同具有一定人身性質(zhì)。承攬人一般必須以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作并對(duì)工作成果的完成承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成,且對(duì)完成工作過(guò)程中遭受的意外風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。但是如果經(jīng)過(guò)定做人的同意,承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人,但注意的是工程成果承攬人還是要負(fù)責(zé)的人。
承攬合同具有多種多樣的具體形式。按照合同法第251條[1]的規(guī)定,承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作,因而也就有相應(yīng)類型的合同。
5.承攬合同是諾成合同、有償合同、雙務(wù)合同。
6.承攬合同強(qiáng)調(diào)履行的協(xié)作性。
7.承攬合同的雙方是相互獨(dú)立的責(zé)任主體。
承攬合同注意點(diǎn)篇十一
委托方:(甲方)
承攬方:(乙方)
1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格、交貨期:
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5、質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6、結(jié)算方式:通過(guò)銀行托收。
7、違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
地址:
地址:
銀行帳號(hào):
銀行帳號(hào):
年月日
承攬合同注意點(diǎn)篇十二
經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名
規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額交貨日期超欠幅度%
違約責(zé)任:
第一點(diǎn):甲方承擔(dān)
(2)中途退貨的,償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
承攬合同注意點(diǎn)篇十三
甲方:委托方代表:
乙方:承攬方代表:
根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍。
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗(yàn)、工作資質(zhì)的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作,同時(shí)乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動(dòng)成果,即按時(shí)制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計(jì)要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)以雙方核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,核定價(jià)格為萬(wàn)。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí),甲方應(yīng)按核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費(fèi)。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新,且乙方應(yīng)及時(shí)對(duì)已損壞的廣告和相關(guān)財(cái)物進(jìn)行重作和維修,相關(guān)費(fèi)用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過(guò)程中,出現(xiàn)未按時(shí)保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時(shí)無(wú)條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過(guò)程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見(jiàn)的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費(fèi)。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實(shí)際情況而定。
4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無(wú)權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi),并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟(jì)損失。
4.2乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過(guò)程中無(wú)法按時(shí)保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無(wú)故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對(duì)方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時(shí),甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無(wú)法進(jìn)行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。
4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個(gè)月向甲方提出書面申請(qǐng),在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi),并按甲方的實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:乙方:
代表:代表:
承攬合同注意點(diǎn)篇十四
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格
型號(hào)————計(jì)量————
單位數(shù)量————價(jià)款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————
單價(jià)總金額————
合計(jì)————
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
———年————月———日
承攬合同注意點(diǎn)篇十五
發(fā)包方:________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:________(以下簡(jiǎn)稱乙方),住 ,身份證號(hào)
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行: 一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費(fèi)及結(jié)算:
安裝人工單價(jià)為:空調(diào):元/臺(tái),熱水器:元/臺(tái),本價(jià)格為包干價(jià)。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無(wú)條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。
2、乙方不得將承攬項(xiàng)目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。
四、其它要求
1、乙方須對(duì)安裝過(guò)程中的安全及對(duì)第三人造成的侵害負(fù)全責(zé);
2、甲方為乙方購(gòu)買意外傷害險(xiǎn);
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過(guò)程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復(fù)。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時(shí)生效。
甲 方:___________________
乙 方:___________________
聯(lián)系電話:__________________
聯(lián)系電話:__________________
簽約時(shí)間:20xx年xx月xx
承攬合同注意點(diǎn)篇十六
定作方:
承攬方:身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報(bào)酬事宜,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。
第二條承攬標(biāo)的:潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的地方,經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。
第四條承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù),若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時(shí),定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
第五條安裝、交通工具:安裝過(guò)程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過(guò)程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
第六條承攬方在安裝過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的說(shuō)明書進(jìn)行合理的安裝,不能對(duì)器械以及定作方客戶(即器械購(gòu)買方)的其它物件產(chǎn)生損壞,若有損壞應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償。
第七條承攬方在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問(wèn)題的,應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號(hào)的器械;如未及時(shí)更換,定作方有權(quán)不支付報(bào)酬,承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):承攬方應(yīng)按照器械的說(shuō)明書合理地進(jìn)行安裝,并以通過(guò)定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
第九條報(bào)酬組成及標(biāo)準(zhǔn):具體由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤(rùn)等部分組織。報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。
第十條報(bào)酬結(jié)算:承攬方完成安裝并通過(guò)驗(yàn)收合格后,即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的.報(bào)酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的,定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn):定作方對(duì)承攬方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)定作方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由,對(duì)定作方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁印):
簽訂日期:年月日
承攬合同:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔
搜索文檔
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/4025423.html】