通過感悟,我們可以對自己和他人的行為、思想等進行審視和反思。寫感悟時,可以通過對比和對照,來突出感悟的深度和價值。以下是小編為大家整理的一些感悟范文,供大家參考和借鑒。
簽訂合同的感悟篇一
代表人:_________
乙方:_________
代表人:_________
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
1、工程地點_________。
2、工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、承包方式:雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期:_________月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效后,甲方按約定向乙方支付工程款:
工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
甲方:
2、提供施工期間的水源、電源,并承擔相應費用;
3、負責協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關系;
5、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
6、對工程質(zhì)量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;
7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標準及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
1、本工程質(zhì)量標準按xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標準》執(zhí)行。
3、如未經(jīng)驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗證,經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局xx年1月1日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設部xx年1月1日聯(lián)合發(fā)布實施的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范",進行室內(nèi)環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設部建辦質(zhì)(xx)17號文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應列入工程預算中,檢測結(jié)果不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產(chǎn)生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的`材料、設備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責等通知乙方。
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
(1)未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
本站合同范文·建材訂貨合同范本·簡單裝修合同·工裝裝修合同·門面店面裝修合同·辦公室裝修合同·室內(nèi)裝修合同(2)由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔責任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
4、乙方責任
甲方:乙方:
年月日年月日
簽訂合同的感悟篇二
身份證號碼:_______________
現(xiàn)家庭住址:_______________
乙方(受聘方):_______________
身份證號碼:_______________
現(xiàn)家庭住址:_______________
一、甲方老人需要乙方提供的家政服務主要工作內(nèi)容:_______________
1、負責制作好老人每天三頓飯和與之相關的采買工作;
2、負責居室環(huán)境衛(wèi)生工作;
3、住在老人家中,照顧好老人的飲食和起居及與之相關的服務工作;
4、如果老人生病住院,負責照看和陪護工作。
二、甲方的權(quán)利和義務
1、甲方應及時按月支付給乙方足額勞務工資,試用期半個月,勞務工資按每月_____________元計發(fā);試用期滿后,勞務工資按每月_____________元計發(fā)。每個月安排乙方2個休息日,如果乙方?jīng)]有按日得以休息,甲方應按日加倍計發(fā)勞務工資。
沒有特殊情況,甲方不得拖欠或扣發(fā)乙方的工資。工資支付時間為每個月底的最后一天。
2、甲方向乙方提供免費食宿。做到平等待人、不岐視、不虐待、保證乙方在服務期間人身和財產(chǎn)的安全。有義務對乙方的家政服務工作進行指導。
3、乙方因個人身體原因突發(fā)急病或其他傷害時,甲方應及時通知其家人,并在力所能及的范圍內(nèi)采取必要的救治措施,但甲方不承擔任何與之相關的費用。因從事合同規(guī)定的工作且排除個人身體原因所致的意外傷害,經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方可以適當負擔部分醫(yī)藥費用。
4、甲方不得強迫乙方從事合同以外的工作。
5、甲方有權(quán)拒絕乙方將同鄉(xiāng)或親友帶入家中。甲方有權(quán)拒絕乙方使用家中電話撥打長途。
6、甲方老人家中的貴重物品應自行妥善保管。對乙方因工作失誤造成的經(jīng)濟損失,應同其協(xié)商解決或求助法律幫助,不得侵犯乙方的人身權(quán)益。
7、甲方如發(fā)現(xiàn)乙方患有不能勝任家政服務的疾病時,可以隨時解除本合同。
8、甲方如發(fā)現(xiàn)乙方有損害甲方權(quán)益的行為時、或不勝任家政服務工作,甲方有權(quán)解除本合同。
三、乙方的權(quán)利和責任
1、乙方向甲方保證身體健康,能夠勝任家政服務工作、無不良社會記錄。
2、乙方承諾具有照顧老人飲食起居的基本常識和工作經(jīng)驗,能夠提供相關家政服務。
3、乙方應當尊重和維護甲方的合法權(quán)利,自覺履行本協(xié)議規(guī)定的家政服務項目,熱誠耐心服務。
4、享有按月、按時得到勞務工資的權(quán)利。
5、有權(quán)拒絕甲方提出的不合理要求。有權(quán)維護自己人身財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯。
6、乙方應當安心做好家政服務工作,如遇特殊情況(親屬患病、家有急事等),需回家處理時,應先事先征得甲方的同意。
7、乙方不得擅自將親友及他人帶入甲方家中,不得隨便翻拿或故意損壞甲方家中的物品,否則,應承擔相應的法律和賠償責任。
8、乙方不得參與甲方家庭及鄰糾紛,不得對外泄露甲方家庭信息等隱私,尊重甲方老人的生活習慣,不得虐待所服務對象。
9、合同期內(nèi),乙方如欲提前解除本合同,乙方應當提前5天通知甲方,以便甲方及時另行聘請家政服務人員。
四、其他
1、合同執(zhí)行期間,雙方如發(fā)生糾紛,應先協(xié)商解決,協(xié)商不成可向合同履行地基層法院提起民事訴訟。
2、合同期限:_______________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。
3、本合同一式三份,甲乙雙方和擔保方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:_______________
聯(lián)系電話:_______________
乙方:_______________
聯(lián)系電話:_______________
擔保方:____________公司
聯(lián)系電話:_______________
____ 年 _____ 月 _____ 日
簽訂合同的感悟篇三
合同是指平等主體的雙方或多方當事人(自然人或法人)關于建立、變更、終止民事法律關系的協(xié)議。此類合同是產(chǎn)生債權(quán)的一種最為普遍和重要的根據(jù),故又稱債權(quán)合同?!吨腥A人民共和國合同法》所規(guī)定的經(jīng)濟合同,屬于債權(quán)合同的范圍。合同有時也泛指發(fā)生一定權(quán)利、義務的協(xié)議,故又稱契約。
即合同雙方當事人關于建立合同關系的意思表示的方式。中國的合同形式有口頭合同、書面合同和經(jīng)公證、鑒證或?qū)徍伺鷾实臅婧贤取?/p>
是以口頭的(包括電話等)意思表示方式而建立的合同。但發(fā)生糾紛時,難以舉證和分清責任。不少國家對于責任重大的或一定金額以上的合同,限制使用口頭形式。
即以文字的意思表示方式(包括書信、電報、契券等)而訂立的合同,或者把口頭的協(xié)議作成書契、備忘錄等。書面形式有利于分清是非責任、督促當事人履行合同。中國法律要求法人之間的合同除即時清結(jié)者外,應以書面形式簽訂。其他國家也有適用書面合同的規(guī)定。
合同公證是國家公證機關根據(jù)合同當事人的申請,對合同的真實性及合法性所作的證明。經(jīng)公證的合同,具有較強的證據(jù)效力,可作為法院判決或強制執(zhí)行的根據(jù)。對于依法或依約定須經(jīng)公證的合同,不經(jīng)公證則合同無效。
合同鑒證是中國工商行政管理機關和國家經(jīng)濟主管部門,應合同當事人的申請,依照法定程序,對當事人之間的合同進行的鑒證。鑒證機關認為合同內(nèi)容有修改的必要時,有權(quán)要求當事人雙方予以改正。鑒證機關還有監(jiān)督合同履行的權(quán)利,故鑒證具有行政監(jiān)督的特點。中國合同鑒證除部門或地方性法規(guī)有明確規(guī)定的以外,一般由當事人自愿決定是否鑒證。
合同的審核批準,指按照國家法律或主管機關的規(guī)定,某類合同或一定金額以上的合同,必須經(jīng)主管機關或上級機關的審核批準時,這類合同非經(jīng)上述單位審核批準不能生效。例如,對外貿(mào)易合同即應依法進行審批程序。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法規(guī)規(guī)定,為明確出租方和承租方的權(quán)利和義務關系,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽定本合同。
第1條 租賃房屋的位置和狀況條款
甲方將座落于______城市________房屋出租給乙方使用。建筑面積共計約______平方米,使用面積_______平方米。
第2條 租賃期限條款
租賃期限為_____年_____個月,即自_____年_____月____日至_____年_____月____日止。合同到期后,乙方具有優(yōu)先承租權(quán)。
第3條 租賃房屋的用途條款
乙方租用的房屋作居住用途,乙方不得利用租賃房屋從事違法活動。在租賃期間,乙方若對房屋進行轉(zhuǎn)租或改變用途應事先取得甲方書面同意。
第4條 租金和租金的交納期限條款
租金每月人民幣 整,年總租金 整,租賃費每年半年預交1次,以后依次類推。乙方應于每年的_____月____日和_____月____日分2次向甲方交付租金。
第5條 房屋的交付條款
甲方應于_____年_____月____日前將出租房屋交付乙方使用。甲方遲于上述時間交付出租房屋,乙方可將本合同有效期延長,雙方應書面簽字確認。
第6條 費用承擔
租賃期內(nèi),按國家規(guī)定因房屋租賃應由甲方承擔的費用由甲方承擔,應由乙方承擔的由乙方承擔。
乙方使用的'水費、電費由乙方承擔,按物價部門及有關部門規(guī)定價格計費,交費方式為每月____日交。
第7條 房屋修繕條款
修繕房屋是甲方的義務。甲方對房屋及其設施應進行必要的檢查、修繕。
乙方在出租房屋使用過程中,如出租房屋及內(nèi)部的設施出現(xiàn)或發(fā)生妨礙安全、正常使用的損壞或故障時,應及時通知甲方并采取有效措施;甲方應于接到乙方通知后5日內(nèi)進行維修。
乙方通知甲方,甲方拒不維修的,乙方可經(jīng)合同登記機關見證后代為維修或由乙方自行維修。本條維修費用(包括乙方代為維修)由甲方承擔。
因乙方使用不當或不合理使用,出租房屋及其內(nèi)的設施出現(xiàn)損壞或發(fā)生故障,乙方應負責及時維修和承擔相應損失。
第8條 房屋的改建、裝修條款
本合同有效期內(nèi),甲方確需要對出租房屋進行改建、擴建或裝修的,須經(jīng)乙方同意方可進行,甲、乙雙方應就此另行簽訂協(xié)議。因國家政策和不可抗力除外。
本合同有效期內(nèi),經(jīng)甲方書面同意后,乙方可對出租房屋進行裝修。合同到期后,可移動裝修物乙方帶走,不可移動裝修物乙方無償留給甲方。
第9條 房屋轉(zhuǎn)讓條款
本合同有效期內(nèi),甲方需轉(zhuǎn)讓出租房屋的部分或全部的,應提前1個月通知乙方。乙方在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。出租房屋轉(zhuǎn)讓他人的,甲方應保證受讓人繼續(xù)履行本合同。
簽訂合同的感悟篇四
合同編號:
招(議)標選商意向書
1、項目名稱:
2、需用單位:
3、計劃接收時間:需用時間:
4、概預算金額:萬元
5、選商意向:
6、選商說明:本次招(議)標的評標標準按下列第()種方式:(一)單項低價中標。(二)總價最低中標。(三)綜合評議性價比,由評標小組推薦中標者。妥否,請批示。
7、標的物:見《采購物資明細》表
物資供應中心
科:業(yè)務員科長
招標科:業(yè)務員科長
中心主任:
礦區(qū)服務事業(yè)部
分管供應副主任:
主任:年月日
簽訂合同的感悟篇五
一、首先看開發(fā)商是否具備五證。即房地產(chǎn)開發(fā)證、國有土地使用證、該工程開發(fā)許可證、建筑工程規(guī)劃許可證和商品房銷(預)售許可證。簽訂規(guī)范的商品房買賣合同,最好請律師代理或介入并要對合同進行公證,確認其法律效力。
二、使用規(guī)范的合同文本。許多開發(fā)商在簽訂正式的預售合同前會要求購房者簽訂一份《房屋定購協(xié)議書》,交一筆訂金。這種行為并非購房的必經(jīng)程序,往往會使購房者陷入訂金糾紛。因此建議消費者直接與開發(fā)商簽訂商品房預售合同,這樣購房者就有充分的主動權(quán)與開發(fā)商就合同的具體條款進行完全平等的協(xié)商。
三、查驗有關證明文件。買期房要查看開發(fā)商是否有預售許可證,并要確認自己所購之房在預售范圍內(nèi),買現(xiàn)房則要查看開發(fā)商是否具有該房屋的大產(chǎn)證和《新建住宅交付使用許可證》。此外要核對一下賣方的營業(yè)執(zhí)照和房地產(chǎn)開發(fā)企事業(yè)資質(zhì)證書,要注意這些證照文件的單位名稱是否一致。
四、買期房要注意建筑面積的約定。購房者在建筑面積約定時僅僅用多退少補、按實結(jié)算來約定面積問題時容易產(chǎn)生糾紛。在填寫暫測面積時除了要填上總建筑面積外,也要將套內(nèi)面積和公用分攤面積填上。在沒有約定的情況下,根據(jù)有關法規(guī),建筑面積超過預售合同約定的,購房人可以不承擔增加部分的價款,建筑面積不足預售面積合同約定的,開發(fā)商應將建筑面積減少部分的價款退還購房者。
五、買期房要約定資訊條件和時限。所謂交房有兩層含義:一層是房屋使用權(quán)即實物交付;另一層是房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移即產(chǎn)權(quán)過戶。購房者應當在預售合同中對實物交付和產(chǎn)權(quán)過戶均約定清楚。為避免尷尬法律狀態(tài),購房者不能接受未取得《新建住宅交付使用許可證》的房屋使用交付。
六、簽約時要注意房屋質(zhì)量問題。購房者在簽約時,應認真推敲《商品住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》兩書的內(nèi)容。并將質(zhì)保書作為合同的附件。
七、簽約時明確物業(yè)管理事項。合同中要確定前期物業(yè)管理公司,以及雙方約定的物業(yè)管理范圍和收費標準。
八、注意合同文本中補充協(xié)議的內(nèi)容。補充協(xié)議通常由開發(fā)商起草,購房者應謹防有些開發(fā)商將示范合同文本中保護交易公平的條款通過補充協(xié)議加以取消,以減輕賣方的責任。
簽訂合同的感悟篇六
代表人:_________
乙方:_________
代表人:_________
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
1、工程地點_________。
2、工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、承包方式:雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止。保修期:_________月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效后,甲方按約定向乙方支付工程款:
工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
甲方:
2、提供施工期間的水源、電源,并承擔相應費用;
3、負責協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關系;
5、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
6、對工程質(zhì)量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;
7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標準及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
1、本工程質(zhì)量標準按xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標準》執(zhí)行。
3、如未經(jīng)驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗證,經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局xx年1月1日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設部xx年1月1日聯(lián)合發(fā)布實施的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范",進行室內(nèi)環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設部建辦質(zhì)(xx)17號文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應列入工程預算中,檢測結(jié)果不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產(chǎn)生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責等通知乙方。
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
(1)未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
本站合同范文·建材訂貨合同范本·簡單裝修合同·工裝裝修合同·門面店面裝修合同·辦公室裝修合同·室內(nèi)裝修合同(2)由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔責任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的',每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
4、乙方責任
甲方:乙方:
年月日 年月日
簽訂合同的感悟篇七
目前工程承包一般都實行項目經(jīng)理負責制,以項目經(jīng)理為首組成一個項目經(jīng)理部。項目經(jīng)理部是承包人為了履行某一具體的建設工程合同,便于對施工進度、質(zhì)量進行直接管理而組建的特定工程的臨時性的管理團隊。根據(jù)《建設工程施工合同》通用條款第1.5條的規(guī)定,項目經(jīng)理:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。因此,在承包人授權(quán)的范圍內(nèi),項目經(jīng)理部可以對外簽訂合同,項目經(jīng)理部在承包人授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂的合同無疑是有效的。
問題是,在承包人沒有授權(quán)或者授權(quán)不明的情況下,項目經(jīng)理部對外簽訂的合同的效力如何認定。我們認為,如果合同已經(jīng)履行或者事后取得承包人的追認,合同有效;如果合同尚未履行,承包人也不予以追認,則應當分兩種情況認定:
(2)如果相對人并沒有理由相信項目經(jīng)理部簽訂合同是在承包人授權(quán)范圍內(nèi)的,項目經(jīng)理部的行為構(gòu)成越權(quán)代理,合同無效。
通過在上文中的詳細講述,相信你已經(jīng)知道,在工程項目部這種比較特殊的部門中,其對外簽訂的合同是有法律效力的.。因為通常工程承包當中都是實行的項目進行負責制。但是也不能完全肯定的說項目部簽訂的合同就是有效的,還需要符合法律規(guī)定的合同生效條件才可以。
簽訂合同的感悟篇八
摘要:勞動合同是約束勞資雙方的重要法律依據(jù),勞動者與用工單位之間確立勞動關系,明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。勞動合同依法訂立即具有法律約束力,當事人必須履行勞動合同規(guī)定的義務。企業(yè)不簽訂合同需要負法律責任,下面看具體的案例。
李某20xx年3月31日到某電子器件公司工作,雙方未簽訂勞動合同。9月10日,該公司以李某在試用期內(nèi)達不到要求為由與其解除勞動關系,但未支付解除勞動關系經(jīng)濟補償。李某到當?shù)貏趧尤耸聽幾h仲裁委員會提出仲裁申請,要求該公司支付5月至8月未簽勞動合同二倍工資5400元、解除勞動關系經(jīng)濟補償金1350元。該公司辯稱:公司管理規(guī)定第5條規(guī)定新入職員工試用期為3個月,試用期滿合格后與公司簽訂1年勞動合同,1年期滿后,公司有權(quán)決定是否續(xù)簽合同。李某未在試用期內(nèi)達到要求,應解除勞動關系,不支付經(jīng)濟補償。
仲裁委經(jīng)審理認為,《勞動合同法》第82條規(guī)定:“用人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的,應當向勞動者每月支付二倍的工資。”該公司認為根據(jù)公司的規(guī)定與李某已約定試用期,試用期內(nèi)達到要求方能訂立勞動合同。但該公司的規(guī)章制度不能超越法律規(guī)定,該公司未在用工1個月內(nèi)與李某訂立勞動合同,違反了法律規(guī)定,應當賠償二倍工資。該公司以李某在試用期內(nèi)未達到要求為由解除勞動關系,李某要求支付經(jīng)濟補償,符合法律規(guī)定,應予以支持。
最終,仲裁委裁定某電子器件公司支付李某5月至8月未簽勞動合同二倍工資5400元、經(jīng)濟補償金1350元,共計6750元。
附:勞動法第十九條:勞動合同應當以書面形式訂立,并具備以下條款:
(一)勞動合同期限;
(二)工作內(nèi)容;
(三)勞動保護和勞動條件;
(四)勞動報酬;
(五)勞動紀律;
(六)勞動合同終止的'條件;
(七)違反勞動合同的責任。
勞動合同除前款規(guī)定的必備條款外,當事人可以協(xié)商約定其他內(nèi)容。
簽訂合同的感悟篇九
畢業(yè)生剛踏出大學校門走入社會,租房可以說是不可避免的事,那么如何在租房中確保自己的權(quán)益不受損害,是最好也是最有效的方法,簽訂“租房合同”需要注意四個事項:
一、要求房東出具房產(chǎn)證原件以及房東本人身份證,各復印一份,經(jīng)核實無假后方可簽約。簽“租憑合同”時要寫明租房期限,租房具體地址,要求所填具體地址與房產(chǎn)證上保持一致。
二、簽“租憑合同”時要寫明租房期限、租房具體地址(要跟房產(chǎn)證上一致),室內(nèi)包含設施(因為如果是有裝修而且有家具的,要寫清楚,以免以后退租時引來糾紛),水電費、物業(yè)費、有線電線閉路費等由誰付,房屋租金并備注上(乙方在租用期間,甲方不得再收取任何名義為由的任何附加費用。)
三、在寫明房屋租金條款后注上“乙方在租用期間,甲方不得再收取以任何名義為由的任何附加費用”。另需注意的是,如房東委托他親戚或是朋友幫忙代理租房事宜的,可以的話,簽合同時需要房東親自來簽,若不然,要他的親戚或是朋友出具一份“授權(quán)委托書”,里面具體寫明委托人和代理人姓名、身份證號碼、工作單位等,還要寫上“本人特委托上列代理人替本人辦理相關租房事宜、簽署有關文件”。
四、若出租人并非房東,簽租賃合同必須注意,簽訂的租賃合同必須房東認可,租賃期限不能超過原租賃合同。如有附加條件如安全、環(huán)境因素等,與房東商議后,爭取寫入合同附加條件中,必須注意的是,訂金最好在簽好合同并寫上附加條件之后再支付。
五、簽合同時要出具的材料包括:雙方身份證原件(是用來看的),復印件、房產(chǎn)證原件和復印一份,委托書(如果不是房東本人的情況下)。再有就是兩份“合同”,這樣差不多就可以。
注意有七類房屋是不能租的:
一、未經(jīng)綜合驗收、新建的房屋不能出租。
有的開發(fā)商或房屋所有人急功近利,甚至將未經(jīng)綜合驗收部門驗收的房屋出租給承租人,這樣做一是違反國家法規(guī),二是對承租方的安全造成威脅。
二、沒有產(chǎn)權(quán)證的房屋不能出租。
產(chǎn)權(quán)證是房屋的權(quán)屬證件,沒有產(chǎn)權(quán)證就無法證明房屋的法律關系,從而就沒租賃的法律基礎產(chǎn)權(quán)證是建立租賃關系的第一條件。
三、沒有房屋證件的房屋也不能出租。
雖然產(chǎn)權(quán)證是建立租賃的關系第一要件,但它不是唯一要件。要使租賃關系合理合法,出租人要持房產(chǎn)所有證件及其它有關房地產(chǎn)證件到房地產(chǎn)管理部門辦理房屋租賃證件,只有獲得了租賃證,出租行為才合法,出租手續(xù)才完備。
四、未經(jīng)原租人的書面同意,承租不得擅自將所有房屋在轉(zhuǎn)租出去。
如果未獲得原租人的同意,承租人私下將房屋轉(zhuǎn)租出去,會引起法律糾紛,原承租人會因侵權(quán)而被原出租方起訴,并被罰款。
五、屬于違章建筑不能出租。
有的單位或個人未得到規(guī)化部門批準,私自建起房屋并出租,對于這類房屋,不但規(guī)劃部門要對其罰款,強令其限期拆除,而且房管部門因其無產(chǎn)權(quán)證和租賃證而進行處罰。
六、產(chǎn)權(quán)屬于共有的房屋,在共有的人未一致同意出租的情況下不能出租。
即使是大多數(shù)共有的`人同意也不能出租,因為,這就會對不同意出租的共有的人造成侵權(quán)。
七、已抵押的房屋,在未得到抵押權(quán)人的同意之前,不得出租。
已經(jīng)設抵押之屋的所有權(quán)的行使實際在法規(guī)上已經(jīng)受到限制。抵押人在出租已經(jīng)設置抵押的房屋之前必須征得抵押權(quán)人的同意也是一個法律程序。否則出租行為無效。
簽訂合同的感悟篇十
出租方:_________________(以下簡稱甲方)
承租方:_________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權(quán)利義務關系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條甲方將坐落在____的自有房屋(建筑面積____平方米,精裝修,地轉(zhuǎn)、廚衛(wèi)瓷磚,乳膠漆白色墻壁)。出租給乙方作生活起居使用。
第二條租賃期限租賃期共____個月,甲方從____年____月____日起將出租房屋交付乙方使用,出租雙方有其他原因需要停止租賃關系的,請?zhí)崆耙粋€月告知對方,以便減少雙方損失。
第三條在承租期內(nèi)乙方有下列情形之一的,甲方有權(quán)終止本合同,并收回房屋,沒收租房押金:
1、擅自將房屋轉(zhuǎn)租、分租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、聯(lián)營、入股或者與他人房屋調(diào)劑交換的。
2、擅自對房屋結(jié)構(gòu)進行改造或者原有裝修進行人為破壞的;未經(jīng)甲方同意擅自配備多把房門鑰匙的。
3、擅自出售、出借、出租、私自占有房屋內(nèi)原有家具、家用電器的。
4、利用承租房屋進行非法活動,觸犯國家或者地方法律、法規(guī)的。
5、發(fā)生嚴重破壞公共區(qū)域衛(wèi)生、噪聲擾民等周圍居民意見強烈的行為,經(jīng)兩次警告無效的。
6、發(fā)生漏水、漏氣、火災、高空墜物等人為事故對房屋或者他人造成損失、傷害的由乙方承擔相應法律后果及經(jīng)濟損失。
第四條房屋內(nèi)水、電、暖設施如在正常使用過程中因老化、腐蝕等原因需要維修,乙方應及時通知甲方,由甲方承擔維修費用;如乙方先行墊付維修費用,需向甲方提供相關票據(jù),報銷維修費用。
以上情況,乙方未及時通知甲方或未自行進行及時維修對房屋或者他人造成損失、傷害的由乙方承擔相應法律后果及經(jīng)濟損失。
第五條租金、交納期限和交納方式
1、甲乙雙方議定月租金____元(大寫:_____),
其中甲方承擔房屋的______(費用),乙方承擔房屋的______(費用)。
2、租金交納方式和時間。房屋租金個月支付一次,先付后用。乙方必須在支付租金月開始后的五日內(nèi),以現(xiàn)金、匯款或者轉(zhuǎn)賬的方式將應繳租金支付給甲方。逾期未交租金且未向甲方說明原因時,甲方可視乙方拖欠租金,有權(quán)立即終止本合同,并收回房屋。甲方收回房屋后,乙方須在五日內(nèi)搬出房屋,逾期未搬出,甲方將尋求司法強制手段解決,造成損失的,甲方不承擔任何責任。
第六條房屋如因水災、火災、地震等不可抗力導致?lián)p毀或造成損失及傷害的,雙方互不承擔責任。
第七條乙方必須遵守當?shù)貢鹤^(qū)域內(nèi)的各項規(guī)章制度。乙方的民事、刑事糾紛均自行負責。
第八條甲方收乙方押金____元(大寫:_____)乙方退房時,結(jié)清水、電、氣費。交還鑰匙后,由甲方退還乙方押金。
第九條租賃合同因期滿終止時,如乙方確實無法找到新住所,可與甲方協(xié)商酌情延長租賃期限,租金另行協(xié)商定收;合同期滿后,如甲方仍然繼續(xù)出租本房屋,乙方享有優(yōu)先承租權(quán)。
第十條本合同生效后,乙方未按照合同約定期限承租房屋或者中途退租未提前一個月通知甲方的,甲方有權(quán)扣除房屋押金作為合同違約金。
第十一條本合同執(zhí)行中,如甲乙雙方發(fā)生糾紛,甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決不成,經(jīng)租賃房屋所在地區(qū)人民法院法院解決。
本合同書一式兩份,甲乙雙方各一份,妥善保管。須用藍色墨水填寫,改寫、涂改、復印均視合同無效。
甲方(簽字或蓋章):_________乙方(簽字或蓋章):___________
聯(lián)系電話:_______聯(lián)系電話:___________
____年____月____日____年___月__日
簽訂合同的感悟篇十一
《合同簽訂的法律意義》內(nèi)容如下:
《民事訴訟法》第二十四條規(guī)定,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。這是法律對于因合同糾紛提起的訴訟的.管轄一般規(guī)定,即發(fā)生糾紛后,要么向被告住所地人民法院起訴,要么起訴至合同履行地人民法院(從這里可以看出,明確合同履行地比明確合同簽訂地更具有法律意義)。
所以,一般而言合同簽訂地人民法院沒有管轄權(quán),但也存在特殊情況?!睹袷略V訟法》第二十五條規(guī)定,合同的雙方當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄,但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。根據(jù)此規(guī)定,合同簽訂地人民法院有管轄權(quán),要同時滿足以下條件才可以:
1、雙方簽訂了書面合同(口頭合同當然不行);
2、雙方所簽訂的書面合同中已明確約定合同簽訂地人民法院為管轄法院;
3、雙方關于管轄法院的約定,沒有違反法律對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。
只有同時具備以上三個條件,明確合同簽訂地才具有法律意義,否則對于合同的履行以及可能發(fā)生的訴訟,其實際意義相當微小。
簽訂合同的感悟篇十二
1、產(chǎn)權(quán)證要齊全。包括《國有土地使用權(quán)證》、《建設用地規(guī)劃許可證》、《商品房預售許可證》。此三證是辦理產(chǎn)權(quán)證的必要條件。銷售許可證的證件原件應該在售樓現(xiàn)場懸掛,可以在售樓現(xiàn)場看到證件的原件,再有就是土地證是否抵押了,土地使用證有一個備注頁,如果開發(fā)商向銀行進行了開發(fā)貸款,在土地使用權(quán)證上會有注明。還有開發(fā)商的營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍里是不是有房地產(chǎn)開發(fā)商的土地經(jīng)營許可。
2、簽合同時要寫明交房日期、通水、通電、通氣等條件,要明確雙方違約責任。按規(guī)定入住70%以上才能開通燃氣,之前開發(fā)商要免費提供液化氣灌。
3、延期交房:開發(fā)商《補充協(xié)議》規(guī)定,“若開發(fā)商延期交樓,則按業(yè)主已交房價每日千分之一支付違約金,且違約金賠償總額以房款5%為限,如發(fā)展商仍不能交樓,業(yè)主只退回已交的本金?!边@種約定非常不合理。
4、購買合同的第一條,項目建設依據(jù),在審核這一條條款內(nèi)容時,需要注意在合同中填寫相關的內(nèi)容,與開發(fā)商提供的相關證件是否一致,比如說編號和經(jīng)營范圍。第二條,是商品房的銷售依據(jù),需要做的跟第一條基本相同,需要核對銷售許可證的號碼,批準的機構(gòu),以及銷售的方式,與開發(fā)商在售樓處懸掛的售樓許可證是否一致。
5、公攤面積:不應該計入的包括倉庫、機動車車庫、非機動車車庫,作為人防的地下室,以及可以單獨使用的空間。還有售房單位自管自用的房屋,比如說開發(fā)商在大堂里做的銷售中心等。為多棟房屋服務的管理用房,通俗來說,就是與這棟樓不相連的部分,比如說小區(qū)的物業(yè)管理用房等。在商品房買賣附件里應該有一個明確的說明,在主合同的第三條里,只是說分攤了多少,分攤的面積的`數(shù)額,但是在合同的附件二,應該有一個房屋面積分攤的說明表,分攤了哪一部分,是經(jīng)過哪一個地方批準的。
6、面積確認和差異的確定。建議購房人選擇在合同里已經(jīng)規(guī)定的第二種處理方式,即確定雙方可以接受的一個誤差比例,也就是說正負3%,超過此比例的購房人可以選擇退房,開發(fā)商應退還房款以及利息,你也可以接受。
7、付款方式與期限。一次性付款可以跟開發(fā)商協(xié)商,是不是可以留5%左右的房款,在正式交房之后給予付款,銀行貸款應該在約定的時間里款沒有到開發(fā)商的帳上,按照合同,你要支付相應數(shù)量的違約金,所以應該把時間約定的更加充裕一些。在簽訂正式購房合同之前,建議你向開發(fā)商指定的銀行,或者向律師咨詢一下你的資信條件,看你是否能夠得到資信貸款,避免出現(xiàn)其他的麻煩。
8、賣售人預期付款的違約責任。也就是說開發(fā)商約定你超過30天未付清房款可以解約的,對預期交房的解約期限也只能定30天,這兩條應該對應,應該是平等的。
9、有關規(guī)劃設計變更條款,這一方面,因為我們購買的是期房,在商品房施工的過程中,有可能某些方面,開發(fā)商認為需要做規(guī)劃的變更,設計的變更,應該在收到有關部門批準變更10個工作日,書面通知購房人,購房人有權(quán)選擇退房。
10、房屋的交接:開發(fā)商應該請房地產(chǎn)的管理部門認可的有資質(zhì)的機構(gòu)對房屋的面積進行實測,在交樓的時候,應該提供實測面積的數(shù)據(jù),以及我們所說的住宅質(zhì)量保證書以及住宅使用說明書,如果開發(fā)商提供證明原件不全的,可以拒絕收樓,由此產(chǎn)生的一切責任,由開發(fā)商承擔。
11、開發(fā)商關于基礎設施和配套設施的承諾,一般來說,標準合同中有五項,首先是通水通電通電梯,保證你售樓之后,這是最基本的保障。再有就是有關于天然氣以及燃氣管道的開通,一般來說,開發(fā)商會跟你說等到入住之后,比如說入住率是多少,但是目前北京市并沒有明確的規(guī)定,說入住率達到多少才可以開通天然氣,實際上跟開發(fā)商跟燃氣公司的工作協(xié)調(diào)都是有關系的,應該跟開發(fā)商進行約定,以免影響您的正常生活。對于您購買園區(qū)項目內(nèi),在樓書中開發(fā)商承諾過的,比如說象會所、園區(qū)的綠化,以及地上地下的停車位,建議在這一條中,要求開發(fā)商承諾竣工時間。在本條款中還包括如果規(guī)定日期內(nèi)未達到開發(fā)商承諾的使用條件,雙方約定的處理方式,應該按照對您比較有利的,在這一條上簽上,未達到使用條件,應該視為開發(fā)商逾期交房,應該承擔逾期交房的相關責任。
12、關于產(chǎn)權(quán)登記的相關規(guī)定,約定了辦理產(chǎn)權(quán)證的時限,以及違約的條款,購房人可以根據(jù)實際的情況,可以選擇退房或者違約金。按照現(xiàn)行商品房銷售規(guī)定,在60天內(nèi),開發(fā)商應將登記資料提供給產(chǎn)權(quán)辦理部門備案。如果因為開發(fā)商的責任,沒有及時把所有的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關備案,使購買人不能及時辦理產(chǎn)權(quán)證的,可以約定一個處理方式,可以退房,對于違約金,一般是合同金額的1%—5%之間,也是根據(jù)實際的情況來進行選擇。也可以選擇不退房,如果選擇退房,作起來有一定困難,比如說你已經(jīng)入住了,因為辦理產(chǎn)權(quán),是在入住之后的二三個月進行,如果這時你因為產(chǎn)權(quán)證的原因要退房,可能會不太利,建議大家在確認這個項目是一個合法的項目之后,那么辦理產(chǎn)權(quán)只是開發(fā)商工作的一個程序問題,以及和相關部門的協(xié)調(diào)問題,并不是說沒有辦理產(chǎn)權(quán)證,是因為這個項目的本身合法性有問題,在這個情況下建議你選擇不退房,讓開發(fā)商按照一定的比例來支付違約金。
13、其它:比如說這個合同有多少頁、有多少份等,商品房買賣標準合同應該有四份,其中二份是正本,二份是副本。現(xiàn)在房管局在做備案的時候,房管局會備一份,購房人應該有一個合同的正本,如果是申請銀行按揭的話,合同正本應該交銀行來收押。在整個的合同最后一條,是做預售登記備案的一個條款,一般情況下在合同簽訂30日之內(nèi),開發(fā)商應該向房產(chǎn)所在區(qū)的房產(chǎn)管理局和房管局做登記。附件一是房屋的平面圖,在簽合同的時候應該注意這個圖紙要用坐標來確認這個房屋的朝向;第二要標注面積,或者是面積的標尺。
簽訂合同的感悟篇十三
我們各簽了一份,但兩分時間不吻合
提問者:zhutao19790622-二級
最佳答案
最好直接與用人單位簽定勞動合同
具體說:就是你不是用人單位的人而是勞務公司的人.你的勞動關系養(yǎng)老醫(yī)療工傷問題都和用人單位無關.而且哪天用人單位不想要你了,就會把你退回勞務公司,沒有補償,由勞務公司再給你安排工作.勞務就像家政公司的鐘點工到別人家提供服務.還有保安公司也是勞務公司的一種.你工資的一部分有可能是勞務公司的`管理費用.但是如果是正規(guī)的勞務公司,就應該負責你的養(yǎng)老醫(yī)療工傷問題.
有些用人單位為了逃避責任會委托勞務公司與勞動者簽定合同,一旦發(fā)生問題,勞務公司的資金有限,可以逃避風險。
因此最好直接與用人單位簽定勞動合同。
簽訂合同的感悟篇十四
在出租人和出租房屋符合資格與條件后,簽署租賃合同前,律師要核對原件、確認雙方當事人的主體身份:
個人審核身份證或護照、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證;企業(yè)、其他組織審核登記注冊證明、法定代表人身份證明、簽約代表的授權(quán)委托證明,若是境外企業(yè)、其他組織,前述證明還應經(jīng)公正或認證。
委托他人出租房屋的.,房屋所有人應當出具授權(quán)委托書,并與受托人簽訂房屋出租委托合同。
代理人代理出租,應當向承租人出具房屋所有人委托代理出租的授權(quán)證明,代收租金的,應當由相關的委托文件。
租賃合同應具備以下主要內(nèi)容
(1)租賃當事人的姓名或者名稱、住所;
(2)房屋座落地點、面積、結(jié)構(gòu)、附屬設施和設備狀況;
(3)房屋用途;
(4)房屋交付日期;
(5)租賃期限;
(6)租金數(shù)額、支付方式和期限;
(7)房屋使用要求和維修責任;
(8)房屋返還時的狀態(tài);
(9)轉(zhuǎn)租的約定;
(10)變更和解除合同的條件;
(11)違約責任;
(12)爭議的解決方式;
(13)租賃當事人約定的其他內(nèi)容。
簽訂合同的感悟篇十五
7月5日上午,我區(qū)朱林鎮(zhèn)黃金村與上海藝領投資管理有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,就品牌開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)營銷等事宜達成合作意向,副區(qū)長陳鎖龍參加活動。
朱林鎮(zhèn)黃金村地處茅山老區(qū),從xxxx年起,在村書記嚴清華的帶領下,創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)機制,培育出“黃金”牌優(yōu)質(zhì)軟米,通過土地、稻米等合作社的經(jīng)營,使村集體資產(chǎn)從原來的9萬元增加到現(xiàn)在的1300多萬元,村集體年收入達410多萬元,村民人均純收入超1.96萬元。上海藝領投資管理有限公司是一家專注于傳統(tǒng)文化工藝產(chǎn)品開發(fā)的投資公司。依托其創(chuàng)建的.“振興中華傳統(tǒng)工藝o2o系統(tǒng)公共服務云平臺”,通過市場化的運作,發(fā)掘中國傳統(tǒng)工藝文化的市場價值?!鞍盐覀凕S金村的農(nóng)耕文化進行提升,用文化資助黃金村的大米產(chǎn)業(yè),使它能夠做大做強。”唐總向記者娓娓道來,我們意在把黃金村打造成打造中國生態(tài)文明與農(nóng)耕文化第一村。根據(jù)合作協(xié)議,上海藝領投資管理有限公司將為黃金村建立有機稻米互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺,通過資金投入、包裝策劃等方式拓寬銷售渠道,形成完整的有機稻米生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈。
簽訂合同的感悟篇十六
甲方:
地址:
乙方:
地址:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就窗簾購銷事宜達成共識,簽訂本合同。
名稱數(shù)量單價總計
共計金額:
乙方安裝完畢,甲方驗收合格后,乙方需提供正式發(fā)票,甲方一次性付清。
窗簾的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、按甲方要求的樣板進行生產(chǎn),安裝.于_______年__月__日前安裝完畢。
1、甲方須準時向乙方支付金錢。
2、甲方訂購后中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的'損失由甲方增加等值經(jīng)費與乙方。
3、乙方于約定時間安裝完畢,甲方于七個工作日內(nèi)進行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。
1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝,每超過一天,須按合同總額2%日向甲方支付違約金。
2、甲方未按時支付金錢,每超過一天,須按合同總額2%日向乙方支付違約金。
乙方提供窗簾部分半年免費保修,配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)
1.窗簾高度實際:2.75米,超過2.75米的高度接高度接多少算多少。
甲方:乙方:
簽約代表:簽約代表:
電話:電話:
日期:日期:
公對公轉(zhuǎn)帳帳戶和帳號:
公司名稱:
開戶銀行:
帳號:
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/3965764.html】