2023年箱包加工合同圖片實用

在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關(guān)系。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

箱包加工合同圖片篇一

乙方：_________

第一條 ：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準(zhǔn)時交貨。

第三條 ：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認(rèn)為合格。

第四條 ：材料由_________方負(fù)責(zé)。

第五條 ：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時，廢料率為_________。

第六條 ：驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。

第七條 ：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者，則不在此限。

(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價款的一倍計算。

第八條 ：通過驗收的`貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條 ：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條 ：按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

第十一條 ：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條 ：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

第十三條 ：付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。

第十四條 ：乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

箱包加工合同圖片篇二

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其它

（如： .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的.輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）

代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

承攬加工合同（二）

現(xiàn)有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

甲方：________________________

乙方：________________________

一、工程項目

4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應(yīng)）

三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。

四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。

五、加工產(chǎn)品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）

六、付款方式__________________

1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。

2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________％。

3、加工件到達(dá)甲方指定地點時支付乙方總價__________％。

4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。

5、驗收合格后一次性支付加工件總額。

七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

1、玻璃_________________

2、鋼材_________________

3、鋁材_________________

4、油漆_________________

5、噴塑_________________

八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安

全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。

九、驗收：

甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收，七日內(nèi)不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

十、違約責(zé)任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變

更或解除本合同。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。

乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。

十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。

（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

甲方：（章） 乙方：（章）

電話： 電話：

電子郵箱： 電子郵箱：

開戶行： 開戶行：

________年______月_____日

箱包加工合同圖片篇三

定作方： 簽訂地點：

承攬方： 簽訂時間： 年 月 日

一：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

單價 總金額 合計

合計人民幣金額(大寫)

二：定作方帶料

三：質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四：承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五：驗收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六：驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七：包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達(dá)站(港)和費用負(fù)擔(dān)

九：交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時間

十：結(jié)算方式及期限

十一：違約責(zé)任

十二：如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

十三：解決合同糾紛的方式

十四：雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見

單位地址 單位地址

法定代表人 法定代表人 經(jīng)辦人 簽(公)證機關(guān)(章)

委托代理人 委托代理人

電話 電話

電掛 電掛

開戶銀行 開戶銀行

帳號 帳號 年 月 日

郵政編碼 郵政編碼

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

箱包加工合同圖片篇四

隨著市場對異型石材裝飾產(chǎn)品的需求量急劇增加，這就催促著石材加工設(shè)備向多元化、高速化方向發(fā)展。那么石材加工

合同

(甲方)委托方： (乙方)加工方： 地址： 地址：

電話： 電話： 傳真： 傳真：

一、貨物概況及加工價格

1.1下表為本合同明細(xì)單價，具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。

1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi)，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。 1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn)，合同簽訂后3日內(nèi)乙方應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實實際尺寸，制作施工圖。 1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量*約定單價。

1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應(yīng)到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認(rèn)收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。

1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負(fù)責(zé)。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。

2.2乙方需對確認(rèn)的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn)，并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標(biāo)簽。

三、交貨時間及地點

五、包裝標(biāo)準(zhǔn)

5.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。

5.2交貨時，乙方應(yīng)在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。

六、貨款支付

6.1 乙方給甲方每交貨一批，經(jīng)甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%，安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。

6.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算。

6.3乙方應(yīng)保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的，乙方承擔(dān)責(zé)任和賠償費用。

七、違約責(zé)任

7.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應(yīng)按合同的約定辦理結(jié)算，支付乙方貨款給。

7.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還已付款，并賠償甲方損失。 7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換，如擅自調(diào)換的，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。

7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應(yīng)無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。

八、合同的變更與解除

8.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除本合同。

8.2合同權(quán)利義務(wù)終止后，甲乙方都應(yīng)遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

九、解決爭議的方式

9.1甲乙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

10.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

10.3乙方應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證、稅務(wù)登記證復(fù)印件。

10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準(zhǔn)確無誤，甲方可按該地址直接送達(dá)與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達(dá)，郵寄送達(dá)的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達(dá)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

甲方(委托方)：

乙方(生產(chǎn)方)：

甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方向甲方石材供料達(dá)成如下協(xié)議。

一、 承包范圍：

甲方委托乙方生產(chǎn)加工別墅主體外墻石材，乙方根據(jù)甲方提供的排版圖、加工圖紙及加工尺寸、規(guī)格清單進行加工。

二、 加工數(shù)量及收費標(biāo)準(zhǔn)：

2.1 本合同石材加工數(shù)量、規(guī)格以實際下料單為準(zhǔn)。(詳見附件)

2.2 本合同總金額共計人民幣元整(小寫：)。

2.3 以上合同價格為包干價，包括了石材成品運輸?shù)郊追街付üさ氐倪\費及其保險費、包裝費、裝卸費(乙方負(fù)責(zé)卸貨到甲方指定地點)、稅費等費用。該價格亦不會因匯率波動、人工及物價變動而作調(diào)整。

三、 質(zhì)量要求

3.1 本合同所選用的石材為。

(1)產(chǎn)品生產(chǎn)加工圖紙參照外觀效果圖，根據(jù)主體現(xiàn)場結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，最終以甲方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。

(2)石材的規(guī)格、樣式依照甲方確認(rèn)的效果圖，并符合設(shè)計圖紙和實際施工要求為準(zhǔn)則。

3.3 乙方加工的石材質(zhì)量需符合《石材幕墻工程技術(shù)規(guī)范》及《石材加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)。

四、交貨方式及期限

按甲乙雙方協(xié)商，根據(jù)工程進度，按甲方加工計劃要求分次完成交貨，每次交貨期限為經(jīng)甲方驗收合格并付清該批次貨款后日內(nèi)乙方發(fā)貨至甲方指定地點。

五、貨物驗收

5.1 乙方按每批次加工完成成品石材后，應(yīng)及時通知甲方，由甲方指定專人到乙方工廠進行驗收。

5.2 若有質(zhì)量異議，甲方應(yīng)在現(xiàn)場及時通知乙方，乙方查證確屬乙方原因所致的，對不符合供貨條件的產(chǎn)品進行退換或者返工。如甲方在現(xiàn)場未提出異議，則視為驗收合格。

5.3 甲方收到乙方驗收通知后三日內(nèi)未派人到乙方現(xiàn)場進行驗收，則視為驗收合格，并應(yīng)在五個工作日內(nèi)支付該批次貨物的貨款。

六、付款方式

本合同采取分批生產(chǎn)、交貨、分批付款的方式：

6.1 本合同簽訂后日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價款的30%，即人民幣(小寫：)作為預(yù)付款。

6.2 預(yù)付款在最后一批貨款支付時抵扣。

七、雙方職責(zé)

7.1 甲方職責(zé)：

(1)甲方應(yīng)為乙方提供排版圖、加工圖紙、加工尺寸、規(guī)格清單。

(2)甲方應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)制定石材加工計劃，或根據(jù)現(xiàn)場實際情況調(diào)整計劃。

(3)甲方應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)排版圖、加工圖、尺寸清單下料及石材成品驗收工作。

7.2 乙方職責(zé)

(1)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定、甲方提供的排版圖、加工圖紙、加工尺寸、規(guī)格清單所確定的生產(chǎn)符合甲方要求的石材，因乙方原因?qū)е庐a(chǎn)品不符合要求的，乙方負(fù)責(zé)返工、調(diào)換。

(2)如乙方發(fā)現(xiàn)加工圖中尺寸不詳或有誤，應(yīng)在加工前與甲方溝通確認(rèn)。

共

2

1

1

2

箱包加工合同圖片篇五

乙方：_________

一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至_________業(yè)務(wù)，乙方接受甲方委托。

二、合同標(biāo)的：_______________

產(chǎn)品名稱：___________________

數(shù)量：_______________________

合同金額：___________________

擬出運日期：_________________

出運港：_____________________

到貨港：_____________________

外方付款結(jié)算方式：___________

三、雙方責(zé)任及義務(wù)

(一)甲方職責(zé)

1.負(fù)責(zé)與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負(fù)責(zé);

2.負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)、出運、交貨;

4.承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費用及風(fēng)險，保證按合同條款(合同標(biāo)的)的全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。

(二)乙方職責(zé)

1.負(fù)責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;

2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);

3.負(fù)責(zé)出口結(jié)匯;

4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方帳戶。

四、違約責(zé)任

如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔(dān)。

五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。

六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

箱包加工合同圖片篇六

甲方：xxx（福建）服飾發(fā)展有限公司（發(fā)單方）

乙方：（接單方）

一、加工貨號、品名、數(shù)量、單價、布種；

二、甲方負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的有關(guān)物料提供，主要指：

1、 產(chǎn)品所需的面、輔料提供，或者是裁剪好的布片。 2、 產(chǎn)品樣衣、裁剪版、實樣、工藝制造單。

3、 甲方應(yīng)在合同簽訂后天內(nèi)提供面輔料。如無法按時提供，則交貨期順延。

三、加工要求：

1、乙方投產(chǎn)前，要經(jīng)過甲方的產(chǎn)前樣確認(rèn)；

2、乙方需配合甲方質(zhì)管部門提供相關(guān)的質(zhì)量和生產(chǎn)進度數(shù)據(jù)；

6、乙方作為甲方的加工廠家，乙方要積極參加甲方生管部、質(zhì)管部召開的各種相關(guān)會議。

四、品質(zhì)要求：

1、乙方須嚴(yán)格按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的一級品標(biāo)準(zhǔn)以及甲方提供的《工藝制造單》的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，乙方不行私自調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

2、發(fā)現(xiàn)確實因為工藝的問題，需要在質(zhì)量方面調(diào)整的，要經(jīng)過甲方質(zhì)管部門的書面確認(rèn)。 3、乙方在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，甲方有權(quán)責(zé)其賠償，成衣出現(xiàn)廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的，按成本價在加工費中扣除；布料和輔料超耗的，按成本價扣其加工費。

4、甲方將對乙方送來終檢的產(chǎn)品進行檢驗，檢驗的合格率必需達(dá)到 %以上； 5、乙方退回返工修復(fù)的`產(chǎn)品，乙方應(yīng)甲方的要求返工，不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面，如上交到甲方公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)要求乙方賠償，屬于是因乙方自己管理不善給其帶來的嚴(yán)重后果。

五、交貨要素：

1、交貨期限：從年 月 日起，至 年 月 日以前全部交清； 2、交貨地點：甲方指定的本公司倉庫。

3、包裝方式：交貨的外箱必須注明箱號、箱數(shù)、箱內(nèi)產(chǎn)品名稱及各規(guī)格、數(shù)量。乙方提供包裝箱并負(fù)責(zé)包裝及承擔(dān)費用。

4、驗收方式：乙方檢驗，甲方終檢。

5、運輸方式：乙方負(fù)責(zé)所有運輸費用。因產(chǎn)品的品質(zhì)問題退貨的所有往返運費也由乙方承擔(dān)。 6、交貨隨附文件：裝箱明細(xì)單。若是交給貨運公司發(fā)貨的，乙方并將貨品運輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證，運輸憑證原件隨后寄給甲方。

六、交貨規(guī)定：

1、乙方必須嚴(yán)守交貨日期，如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因，造成乙方無法按期交貨，應(yīng)由乙方填寫延期申請表經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人簽字同意。

2、如果因乙方自身的問題，而造成逾期交貨，逾期時間6天以上10天以內(nèi)的，將扣除產(chǎn)品加工總價10%；逾期10天以上15天以內(nèi)的，將扣除產(chǎn)品加工總價30%；逾期15天以上的，將扣除產(chǎn)品加工總價80%，并承擔(dān)賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來的經(jīng)濟損失。出現(xiàn)逾期交貨15天以上的，甲方有權(quán)取消合同，并不負(fù)責(zé)乙方的任何損失。

3、如果乙方?jīng)]按甲方的要求生產(chǎn)，而造成碼號、顏色不齊，品質(zhì)不良給甲方造成損失的，乙方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

七、付款方式：

3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個月后付清。

八、爭議解決：

1、雙方需要嚴(yán)格按照本合同的約定條款執(zhí)行；本合同未盡事宜，可通過簽訂補充協(xié)議處理。 2、雙方在合作過程中發(fā)生爭議，雙方可通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。

九、合同生效。

法定代表人簽名蓋章： 委托代理人： 電話： 傳真：

日期：年 月日

箱包加工合同圖片篇七

甲方：(委托方)

住址：

法定代表人：

__編碼：

乙方：(加工方)

住址：

法定代表人：

__編碼：

一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括：產(chǎn)品(含不合格產(chǎn)品)、樣品、工藝資料、色版樣、原材料、配方、圖紙等資料。

二、甲方對委托乙方加工所交付的所有標(biāo)的物享用所有權(quán)。

三、乙方不論加工工作完成與否，都應(yīng)對本合同中甲方提供的所有標(biāo)的物嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓等任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給第三方知悉。

四、乙方不得利用甲方、甲方產(chǎn)品及提供的一切資料做宣傳。

五、委托加工期間，乙方應(yīng)提供一切必要的方式和采取必要的行動，保證甲方的商業(yè)秘密安全。

六、乙方應(yīng)當(dāng)于委托加工合同結(jié)束時，或者于甲方提出請求時，返還全部屬于甲方的財物，包括記載著甲方秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無價值。

七、乙方在加工完成后承擔(dān)保密義務(wù)的期限為無限期保密，直至甲方宣布公開時止。

八、若乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元，并賠償甲方全部經(jīng)濟損失。同時甲方有權(quán)單方終止合作關(guān)系，并依法追究乙方相關(guān)法律責(zé)任。

九、甲乙雙方在委托加工過程中發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調(diào)解。

若協(xié)商、調(diào)解未成，雙方都有提起訴訟的權(quán)利，提起訴訟的法院為甲方企業(yè)所在地的各級人民法院，對此條款甲方已特別提醒乙方盡到注意義務(wù)。

十、本合同的任何修改必須經(jīng)過雙方的書面同意，合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。

十一、雙方確認(rèn)，在簽署本合同前已仔細(xì)審閱過合同的內(nèi)容，并完全了解合同各條款的法律含義。

十二、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。

十三、其它未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。

甲方：(簽章)乙方：(簽章)

箱包加工合同圖片篇八

乙方：

一、合作方式

甲方提供服裝加工所需場地、設(shè)備、加工人員和管理人員。乙方提供訂單以及相關(guān)的所有原輔材料和制圖工具，進行技術(shù)指導(dǎo)和訂單質(zhì)量跟蹤，乙方以最低保底加工費和計件加工費相結(jié)合的形式給付甲方加工費。

二、合作期限

一年，自 年 月 日 年 月 日。合同期滿，若雙方愿意繼續(xù)合作，雙方須提前三個月洽談合作條款。

三、合作條件

（一）設(shè)備：甲方確?，F(xiàn)有設(shè)備正常運行，維修費用由甲方承擔(dān)。以后是否增加生產(chǎn)設(shè)備完全有甲方自愿，乙方不得以缺少某種設(shè)備為由扣減加工費（附設(shè)備請單）。

（二）乙方用甲方服裝加工生產(chǎn)線工人。

（三）合同簽訂當(dāng)日付清第一月加工費，共計人民幣 元整（小寫 元）。

四、生產(chǎn)安排

由乙方技師與甲方管理人員共同進行生產(chǎn)和質(zhì)量管理，各負(fù)其責(zé)。雙方依據(jù)訂單充分溝通、協(xié)商，合理安排生產(chǎn)計劃，甲方在不違背河南省天霖地工貿(mào)有限公司管理規(guī)定的情況下保證正常的生產(chǎn)時間，每天8個小時，每月26個工作日（國家法定節(jié)日正常休息）。

五、加工費用及結(jié)算方式

（一）加工費用：每批產(chǎn)品以雙方談妥的價格計算當(dāng)月加工費。最低保底加工費月人均 元。當(dāng)月加工費低于保底加工費時，按照保底加工費結(jié)算。當(dāng)月水電費用由乙方負(fù)擔(dān)。

（二）結(jié)算方式：先付款后加工。乙方應(yīng)于每月 日前支付上半月的保底加工費。 日前支付下半月保底加工費。月底統(tǒng)算后支付當(dāng)月實際加工費。

六、質(zhì)量要求

（一）乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等，甲方必須按乙方要求配合好生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理，確保成品質(zhì)量和乙方材料的合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定，超損耗部分，分析原因，劃清責(zé)任，由雙方協(xié)商解決。

（二）乙方派駐2—4名男性技術(shù)人員指導(dǎo)生產(chǎn)，在甲方場地驗收產(chǎn)品質(zhì)量，甲方提供必要的倉儲場地。甲方按標(biāo)準(zhǔn)檢測包裝，出貨前乙方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，甲方無條件進行返修，直至合格。經(jīng)乙方檢驗合格的成品，出甲方加工現(xiàn)場后出現(xiàn)質(zhì)量問題甲方不承擔(dān)責(zé)任。

七、違約責(zé)任

乙方超過雙方約定的結(jié)算日沒有及時結(jié)算（法定節(jié)日順延），滿七個工作日甲方有權(quán)終止合同，乙方承擔(dān)相當(dāng)于當(dāng)月加工費等額的違約金，甲方有權(quán)留置乙方材料或成品。雙方合同期內(nèi)任何一方違約，違約方支付當(dāng)月加工費等額的違約金（不可抗力原因除外）。

八、其他

甲方為乙方人員辦理有關(guān)出入手續(xù)，乙方人員要服從甲方管理，自覺遵守甲方的各項規(guī)章制度。

九、所加工產(chǎn)品不得用于出口

十、協(xié)議期滿后，甲方必須保證乙方有在同等條件下優(yōu)先續(xù)簽的權(quán)利。

十一、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。

十二、未盡事宜，合同雙方另行協(xié)商解決。

十三、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

負(fù)責(zé)人（簽章）：

經(jīng)辦人：

年 月 日

乙方：

負(fù)責(zé)人（簽章）：

經(jīng)辦人：

年 月 日

箱包加工合同圖片篇九

定作方：________________________

地址：____________電話：____________

定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

1、項目名稱：________________________。

2、項目地點：________________________。

3、項目內(nèi)容：________________________。

4、建筑面積：________________________。

5、承攬方式：承攬方包工包料。

6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

7、共計：____________元。

雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。

(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進嘗竣工驗收。

(1)按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;

(2)參加項目的竣工驗收。

(1)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進行工作，因按定作方答復(fù)意見進行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

(2)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

(1)發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。

(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。

雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

(1)項目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。

(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求

(1)項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的，視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格，已通過驗收。

1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。

1、承攬方的違約責(zé)任

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。

2、定作方的違約責(zé)任

(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

甲方：____________乙方：____________

日期：____________年_______月_______日

【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/3218725.html】