合同一旦簽訂即產(chǎn)生法律約束力,雙方應(yīng)按照合同的約定履行各自的責(zé)任。簽訂合同前應(yīng)對各項條款進(jìn)行仔細(xì)審查和評估。合同范文可以作為起草合同時的參考和借鑒。
包加工合同包工包料加工合同篇一
住所:________________________。
聯(lián)系電話:____________________。
乙方(承攬人):_______________________。
法定代表人:_________________________。
住所:_____________________________。
聯(lián)系電話:___________________________。
甲乙雙方就產(chǎn)品外包加工事宜經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認(rèn)為合格。
第四條材料由______方負(fù)責(zé)。
第五條若材料由_______方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_______。
第六條驗收時的檢驗方法是采用,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,aql(可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式,aql(可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者,則不在此限。
(一)過期______日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處____%違約金。
(二)繼續(xù)逾期______天以上至_____天以內(nèi)者,每逾1天,按未交部分總價,處_____%違約金。
(三)繼續(xù)逾期______天以上至______天以內(nèi)者,每逾1天,按未交部分總價,處_____%違約金。
(四)繼續(xù)逾期_____天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的______倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為______%,給予總價_____%獎勵金。按期交足定貨而合格率為______%,給予總價______%獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為_____個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量、交貨期、價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條付款條件。
乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_____________________。
第十四條乙方應(yīng)找連帶保證乙方履行本約。
第十五條爭議解決。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)夭块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交仲裁委員會仲裁。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
包加工合同包工包料加工合同篇二
承攬方(乙方):_________。
一、委托加工項目。
1、委托加工產(chǎn)品:_________。
2、數(shù)量:以甲方下單為準(zhǔn)。
3、單價:_________。
4、交貨期限:按乙方接單日起5—7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應(yīng)在_________年_________月_________日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工,于_________年_________月_________日制作出樣品,經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則》(見附件)及國家標(biāo)準(zhǔn)。(如企業(yè)質(zhì)量細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國家標(biāo)準(zhǔn)或者與國家標(biāo)準(zhǔn)不符的,按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限。
1、面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn)。
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn)。
3、繡制杉杉標(biāo)徽工藝的確認(rèn)。
4、縫紉手工藝的確認(rèn)。
5、其他質(zhì)量問題的確認(rèn)。
6、乙方負(fù)責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題。
7、乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責(zé)任需支付保證金。
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1、甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限。
甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)),并派業(yè)務(wù)員跟單,其食宿由乙方負(fù)責(zé)。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1、乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________。運費由_________負(fù)擔(dān)。
八、交付金額及銷售期限。
1、第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認(rèn)后,交付總貨款的_________%。
2、在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%。
3、銷售期限:_________。
1、在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。
乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_________。
開戶銀行:_________。
銀行賬號:_________。
九、違約責(zé)任:
1、乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應(yīng)向甲方支付價款總值20%的違約金。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。
3、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進(jìn)行處罰。
4、乙方由于保管不善,致使甲方提供的.原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失。
5、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
6、乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo),如果未達(dá)到要求而導(dǎo)致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金。
7、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金。
8、每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識,每少貼一件賠償甲方_________元。
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
包加工合同包工包料加工合同篇三
甲方:。
乙方:。
根據(jù)上《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
一、工程概況。
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程數(shù)量:
4.結(jié)構(gòu)形式:
二、承包方式。
三、承包范圍。
包工包料、包手頭工具等所有機具(包括三級配電箱以下滿足質(zhì)量要求的照明用電線及其它設(shè)備)、自備勞保用品、食宿自理、周轉(zhuǎn)材料管理。
四、施工日期
1、商定工期為天(日歷天)。
開工日期:年月日
竣工日期:年月日
2、本工程應(yīng)一次進(jìn)場完成,按照甲方工程各階段的施工進(jìn)度計劃施工。根據(jù)甲方安排,乙方不能影響甲方下道工序施工,如有影響所造成的一切責(zé)任由乙方承擔(dān),并賠償給甲方造成的一切損失。如人為因素造成工期拖延,每延期一天,應(yīng)支付違約金1000元,7天以上(含7天)發(fā)包方有權(quán)終止合同,責(zé)令無條件退場,按已完成工程量的80%結(jié)算支付,并有承包方承擔(dān)所有經(jīng)濟責(zé)任。
五、工程面積及單價。
1、此工程樓號總面積約平方米。
2、每平方工程包價:主體每平方米元,裝飾每平方米元。
六、工程結(jié)算及支付辦法。
1、主體工程結(jié)算及支付辦法。
(1)、工程款支付,墊資主體______層封頂(不包括地下室),付已完工工程量的_______,主體封頂付已完工工程量的______,工程主體結(jié)構(gòu)驗收達(dá)到合同第六項標(biāo)準(zhǔn)后付至總造價的,剩余三個月內(nèi)付清。
(2)、結(jié)算前由發(fā)包方、建設(shè)方、監(jiān)理方、質(zhì)監(jiān)站及設(shè)計方組織驗收,驗收合格并簽署意見后,由乙方向甲方項目部提出申請,經(jīng)甲方項目部和項目經(jīng)理批準(zhǔn)后,甲方財務(wù)核算后給予支付。
2、裝飾工程結(jié)算及支付辦法。
(1)砌體完成一半后福完成工程量的,全部完成付總款的,主體驗收后付至。
(2)工程裝飾工程量完成一半后付完工程量的,全部完成付總工程款,竣工驗收后付至總款的,二次結(jié)構(gòu)、裝飾部分竣工驗收后三個月內(nèi)付清。
3、質(zhì)量保證金條款。
(1)質(zhì)量保修期為2年,質(zhì)保期內(nèi),乙方隨叫隨到,及時維修,若乙方不能按時維修,甲方有權(quán)安排第三方維修,維修費從乙方的質(zhì)保金中扣除。
(2)本同訂立后,乙方向甲方交納_____,開工后再交納。質(zhì)量保證金在主體竣工驗收后退還。
(3)保修金在質(zhì)檢站、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、甲方對本工程竣工驗收合格并取得竣工驗收報告之下月起開始計算2年后無任何遺留問題無息支付。
包加工合同包工包料加工合同篇四
根據(jù)《中華人民共和國》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲方委托乙方加工_________,雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下合同條款,以便共同遵守:
第一條:乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條:乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。
第三條:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認(rèn)為合格。
第四條:材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條:若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。
第六條:驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條:乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者,則不在此限。
風(fēng)險告知:在履行合同過程中,承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料或圖紙、技術(shù)要求等不符合約定要求的,應(yīng)及時通知定作人進(jìn)行更換、補齊或采取其他的補救措施,如承攬人不及時通知或定作人怠于答復(fù)則有可能導(dǎo)致合同不能按時履行或造成對方損失的。因此,這里就涉及到“通知”的時間及方式問題了。所以,在承攬合同中,應(yīng)當(dāng)明確,如出現(xiàn)上述問題,合同一方應(yīng)當(dāng)在幾天內(nèi),通過什么方式通告對方,只要守約方在合同約定的時間內(nèi)履行了通知的義務(wù),則可避免相關(guān)的法律風(fēng)險。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條:通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條:按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條:加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條:乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
包加工合同包工包料加工合同篇五
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)雙方認(rèn)可,即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用??p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗確認(rèn)無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失,由加工方承擔(dān)。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨,給公司造成的損失,由加工廠承擔(dān),并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面:需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%,如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%,各車間拒絕接收,送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的,乙方務(wù)必在甲方通知的第一時間來我司返工,否則產(chǎn)生的返工費,及計時費用由乙方承擔(dān)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包加工合同包工包料加工合同篇六
甲方:
乙方:
現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商,將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(建設(shè)和添量的全部資產(chǎn),共計人民幣________元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營,雙方達(dá)成協(xié)議如下:。
一、承包內(nèi)容。
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營,乙方自主經(jīng)營自負(fù)盈虧,甲方無權(quán)干涉。
二、承包期限:
承包期為年,自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額:乙方每月應(yīng)支付給甲方承包款元。
2、支付方式:乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,每拖一天,甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責(zé)任。
1、乙方在承包期間負(fù)責(zé)管理好甲方的財產(chǎn),及時對財產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)、維修,不得轉(zhuǎn)移、變賣,不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為,甲方有權(quán)予以制止,由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。
2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊設(shè)備老化乙方可以更換新設(shè)備,費用由乙方承擔(dān)。
4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備,擴大生產(chǎn)力,在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負(fù)責(zé)有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費。
6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負(fù)責(zé)。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔(dān)、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強安全生產(chǎn)管理,及時排除可能造成安全隱患,發(fā)生安全事故有乙方負(fù)全責(zé),甲方不負(fù)任何經(jīng)濟和法律責(zé)任,但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。
五、其它。
1、如國家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同,廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用,所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包,合同終止。甲方所投資的總金額共計:__________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設(shè)備歸乙方所有。
3、違約責(zé)任:甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同,乙方承包經(jīng)營,甲方不得干預(yù),由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營,甲方應(yīng)按月承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應(yīng)按月承包款﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包加工合同包工包料加工合同篇七
第一條方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。
第三條方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認(rèn)為合格。
第四條料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。
第六條收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。
一次抽樣計劃,為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。
一邊規(guī)格界限,形式_________,為_________。
第七條方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者,則不在此限。
過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時,則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。
按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達(dá)_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條方應(yīng)找殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
_________年____月____日_________年____月____日。
包加工合同包工包料加工合同篇八
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達(dá)成以下有關(guān)協(xié)議:
1、工程名稱:甲方在修建等工程項目。
2、承包原則:甲方為了加快工程進(jìn)度,提高工作管理效益,確保工程質(zhì)量不發(fā)生意外,甲方將上述工程包工不包料發(fā)包給乙方,由乙方施工修建,一切材料由甲方提供到施工現(xiàn)場,乙方負(fù)責(zé)看管好,做到不浪費材料,如有有意損壞和浪費材料的現(xiàn)象發(fā)生,乙方將賠償甲方經(jīng)濟損失。
3、質(zhì)量要求:乙方在施工時,一定要做到按圖施工,水池修好后,使用時要做到不滲水和不漏水,看守房和圍欄一切按設(shè)計要求完成任務(wù),確保工程質(zhì)量又牢固又美觀。
4、付款方式:乙方在進(jìn)行施工修建時,按照工程量比例70%借付工資款,等工程干完最后按工程量結(jié)算,如工程經(jīng)驗收合格,除扣10%的工程質(zhì)量保證金外,全部付清(質(zhì)保時間5個月)。
5、安全:乙方在現(xiàn)場進(jìn)行施工時,要做到不安全不生產(chǎn),不安全就有隱患故障的發(fā)生,因此,如果不把好安全關(guān),如發(fā)生意外傷害和事故,甲方概不負(fù)一切經(jīng)濟責(zé)任,所造成的一切經(jīng)濟后果由乙方承擔(dān)。
6、水池承包單價包模板,每個是_____元。看守房每平方米單價包模板,每平方是_____元。圍欄墻按每米單價計算_____元。
7、施工期限在1個月內(nèi)爭取完成,時間以簽字之日起到工程結(jié)束為止。如施工方在1個月內(nèi)完成,獎勵500元,如完不成處罰500元。
8、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,以上合同內(nèi)容無爭議時,雙方簽字生效,同具有法律效益,在施工運行中,雙方不能隨意反悔和變更違約合同,如有一方違約,將承擔(dān)對方的一切經(jīng)濟損失。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
包加工合同包工包料加工合同篇九
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)雙方認(rèn)可,即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用??p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗確認(rèn)無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失,由加工方承擔(dān)。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨,給公司造成的損失,由加工廠承擔(dān),并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面:需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%,如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%,各車間拒絕接收,送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的,乙方務(wù)必在甲方通知的第一時間來我司返工,否則產(chǎn)生的返工費,及計時費用由乙方承擔(dān)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
包加工合同包工包料加工合同篇十
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合發(fā)電有限責(zé)任公司的'具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工作范圍與內(nèi)容。
乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務(wù)及市話直線服務(wù);電話機移機服務(wù),微波電路、調(diào)度總機、輸煤調(diào)度系統(tǒng)、自動交換機、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、生產(chǎn)用時鐘顯示系統(tǒng)等服務(wù)。
第二條合同期限。
本合同期限一年。
第三條承包方式。
第四條合同總價。
本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
第五條材料供應(yīng)。
1.乙方負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規(guī)定的材料鑒定試驗;。
2.乙方采購的材料須符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并符合國家及上級主管部門規(guī)定的進(jìn)貨渠道。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)。
1.缺陷消除率100%;。
2.微波設(shè)備運行率為99.8%;。
3.交換設(shè)備運行率為99.9%;。
4.調(diào)度總機運行率為99.9%。
第七條質(zhì)量保證金。
1.本合同質(zhì)量保證金為合同總價的10%;。
2.因乙方責(zé)任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質(zhì)量保證金。
第八條付款方式。
甲方按時間進(jìn)度付款,付款時乙方需開具服務(wù)業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補開當(dāng)月差額部分發(fā)票(年總費用十二分之一扣除當(dāng)月已開發(fā)票),甲方在每月25日前結(jié)清當(dāng)月90%的服務(wù)費,其余10%未付部分待質(zhì)保期滿,經(jīng)驗收合格后支付。
第九條違約責(zé)任。
1.甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應(yīng)支付之日起計算的應(yīng)付款項的利息等)。
2.乙方不能按照合同規(guī)定的進(jìn)度完工或質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經(jīng)濟損失,及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十條、爭議或糾紛:
因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛,應(yīng)通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決,可提交仲裁機構(gòu)仲裁,仲裁裁決是終局的,對合同雙方都具有約束力。
第十一條、不可抗力:
由于雙方不能預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力,包括但不限于:地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有上述不可抗力的一方應(yīng)盡量設(shè)法使損失減少到最低程度,還應(yīng)書面通知另一方,并應(yīng)在15天內(nèi),提供事件詳情及不能全面履行,或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應(yīng)由地區(qū)的公證機構(gòu)出具。雙方應(yīng)按該事件對履行本協(xié)議的影響,通過協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責(zé)任,或者延期履行本合同。
第十二條合同變更:
本合同簽訂后,如需修改,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
第十三條附則:
本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等的法律效力。
本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期一年。
本合同的附件是本合同的組成部分,與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有:
1.撫順發(fā)電有限責(zé)任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務(wù)分工范圍。
2.撫順發(fā)電有限責(zé)任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務(wù)安全協(xié)議。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
(授權(quán)代表)(授權(quán)代表)。
開戶銀行:開戶銀行:
銀行帳號:銀行帳號:
年月日年月日。
包加工合同包工包料加工合同篇十一
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務(wù):
國籍:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
職務(wù):
國籍:
茲經(jīng)雙方同意,甲方委托乙方在加工,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量:
(1)商品名稱:
(2)數(shù)量共計臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在或購買,清單附于本合同內(nèi)。
3.每種型號的加工費如下:
(1)(大寫:美元);。
(2)(大寫:美元);。
(3)(大寫:美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至,若有(某地)短少或破損,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補充供應(yīng)。
5.甲方應(yīng)于成品交運前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在。
或購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成型標(biāo)準(zhǔn)的加工和交運,不得延遲,凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為%,其損耗部分由甲方免費供應(yīng),如損耗率超過%,應(yīng)由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件,或錯將原料及零件超運,乙方應(yīng)將超運部分退回,其費用由甲方承擔(dān),若遇有短缺,應(yīng)由甲方補充。
9.甲方提供加工標(biāo)準(zhǔn)零件和原料,乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計加工,不得變更。
10.技術(shù)服務(wù):
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到的要求,協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員,并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負(fù)責(zé)。
11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù),應(yīng)由乙方予以辦理。
12.加工后的標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件:
(1)標(biāo)準(zhǔn)的商標(biāo)由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應(yīng)負(fù)完全責(zé)任;。
(3)為促進(jìn)出口業(yè)務(wù),乙方應(yīng)儲備標(biāo)準(zhǔn)樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽后各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
代表:代表:
包加工合同包工包料加工合同篇十二
甲 方:合肥市華升泵閥股份有限責(zé)任公司 乙 方: 賬 戶:開戶行:賬 號:
一、焊接加工清單
二、雙方職責(zé)
1、本合同簽訂,經(jīng)甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。
2、最終按實際數(shù)量結(jié)算
3、乙方提供普票
三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年月日
包加工合同包工包料加工合同篇十三
根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進(jìn)雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜,達(dá)成協(xié)議條款如下:
一、工程概況。
二、工期。
本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認(rèn)可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認(rèn)可。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、保證材料的及時到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔(dān)。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
2、按照圖紙制作,保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處,應(yīng)積極主動向甲方反映進(jìn)行協(xié)商,并出具變更說明完善圖紙設(shè)計,達(dá)到甲方設(shè)計要求。
3、因甲方材料不及時到位,乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔(dān)裝車的費用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求。
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進(jìn)度表以利于工程按時完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達(dá)到設(shè)計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費用,如需探傷,費用由甲方負(fù)責(zé),并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進(jìn)展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進(jìn)行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達(dá)到規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)讓甲方滿意。
5、構(gòu)件制作驗收執(zhí)行g(shù)b50205—20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。
六、付款方式。
合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔(dān)。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。
包加工合同包工包料加工合同篇十四
定作方:
簽訂地點:
合同編號:
承攬方:
簽訂時間:
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注:
二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等(附樣),在 天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字(蓋章),如有改進(jìn)意見,應(yīng)書面通知承攬方,并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用:
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進(jìn)行制作,并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨,服裝制作完成后由 承攬方 方負(fù)責(zé)(送)貨至 定作方指定地點 (地點),所需費用由 承攬方承擔(dān)。
四、驗收標(biāo)準(zhǔn),方法及提出異議期限:
按確認(rèn)樣品及改進(jìn)意見為驗收標(biāo)準(zhǔn),允許國標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限:
簽訂合同后,承攬方開具發(fā)票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件:
內(nèi)用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責(zé)任:
如有違約,違約方責(zé)任自負(fù),凡屬承攬方質(zhì)量原因,均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決,協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人:
電 話: 電 話:
包加工合同包工包料加工合同篇十五
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務(wù):_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
定作人:_______________________________。
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務(wù):_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費。
定作物名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
加工費。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法。
包裝標(biāo)準(zhǔn)。
包裝費承擔(dān)。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運輸方法。
運輸價款承擔(dān)。
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
單價。
總價。
圖紙、技術(shù)資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。
材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數(shù)量。
包裝要求。
檢驗方法。
運輸方法和運費承擔(dān)。
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
第七條轉(zhuǎn)包。
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條保密。
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助。
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解。
除合同。
第十一條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管。
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間。
_____________________________________。
第十四條付款。
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置。
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證。
承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任。
1.承攬人的違約責(zé)任。
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任。
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證。
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知。
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更。
本
合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力。
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力。
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________。
法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):______。
委托代理人(簽字):_____委托代理人(簽字):______。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/17173006.html】