包加工合同包工包料加工合同(通用19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-04 09:23:18
包加工合同包工包料加工合同(通用19篇)
時間:2023-12-04 09:23:18     小編:字海

合同是 維護交易雙方合法權(quán)益 的重要法律工具。合同的撰寫應(yīng)當準確、明確,避免模糊性和歧義。學(xué)習(xí)合同范文可以幫助我們更好地了解合同的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容要點。

包加工合同包工包料加工合同篇一

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達成以下有關(guān)協(xié)議:

1、工程名稱:甲方在修建等工程項目。

2、承包原則:甲方為了加快工程進度,提高工作管理效益,確保工程質(zhì)量不發(fā)生意外,甲方將上述工程包工不包料發(fā)包給乙方,由乙方施工修建,一切材料由甲方提供到施工現(xiàn)場,乙方負責(zé)看管好,做到不浪費材料,如有有意損壞和浪費材料的現(xiàn)象發(fā)生,乙方將賠償甲方經(jīng)濟損失。

3、質(zhì)量要求:乙方在施工時,一定要做到按圖施工,水池修好后,使用時要做到不滲水和不漏水,看守房和圍欄一切按設(shè)計要求完成任務(wù),確保工程質(zhì)量又牢固又美觀。

4、付款方式:乙方在進行施工修建時,按照工程量比例70%借付工資款,等工程干完最后按工程量結(jié)算,如工程經(jīng)驗收合格,除扣10%的工程質(zhì)量保證金外,全部付清(質(zhì)保時間5個月)。

5、安全:乙方在現(xiàn)場進行施工時,要做到不安全不生產(chǎn),不安全就有隱患故障的發(fā)生,因此,如果不把好安全關(guān),如發(fā)生意外傷害和事故,甲方概不負一切經(jīng)濟責(zé)任,所造成的一切經(jīng)濟后果由乙方承擔(dān)。

6、水池承包單價包模板,每個是_____元??词胤棵科椒矫讍蝺r包模板,每平方是_____元。圍欄墻按每米單價計算_____元。

7、施工期限在1個月內(nèi)爭取完成,時間以簽字之日起到工程結(jié)束為止。如施工方在1個月內(nèi)完成,獎勵500元,如完不成處罰500元。

8、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,以上合同內(nèi)容無爭議時,雙方簽字生效,同具有法律效益,在施工運行中,雙方不能隨意反悔和變更違約合同,如有一方違約,將承擔(dān)對方的一切經(jīng)濟損失。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

_________年____月____日。

包加工合同包工包料加工合同篇二

第一條方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時交貨。

第三條方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。

第四條料由_________方負責(zé)。

第五條材料由甲方負責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。

第六條收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。

一次抽樣計劃,為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。

一邊規(guī)格界限,形式_________,為_________。

第七條方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。

過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。

第八條過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時,則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。

按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。

第十一條用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

第十三條款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。

第十四條方應(yīng)找殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

_________年____月____日_________年____月____日。

包加工合同包工包料加工合同篇三

甲方:。

乙方:。

根據(jù)上《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。

一、工程概況。

1.工程名稱:

2.工程地點:

3.工程數(shù)量:

4.結(jié)構(gòu)形式:

二、承包方式。

三、承包范圍。

包工包料、包手頭工具等所有機具(包括三級配電箱以下滿足質(zhì)量要求的照明用電線及其它設(shè)備)、自備勞保用品、食宿自理、周轉(zhuǎn)材料管理。

四、施工日期

1、商定工期為天(日歷天)。

開工日期:年月日

竣工日期:年月日

2、本工程應(yīng)一次進場完成,按照甲方工程各階段的施工進度計劃施工。根據(jù)甲方安排,乙方不能影響甲方下道工序施工,如有影響所造成的一切責(zé)任由乙方承擔(dān),并賠償給甲方造成的一切損失。如人為因素造成工期拖延,每延期一天,應(yīng)支付違約金1000元,7天以上(含7天)發(fā)包方有權(quán)終止合同,責(zé)令無條件退場,按已完成工程量的80%結(jié)算支付,并有承包方承擔(dān)所有經(jīng)濟責(zé)任。

五、工程面積及單價。

1、此工程樓號總面積約平方米。

2、每平方工程包價:主體每平方米元,裝飾每平方米元。

六、工程結(jié)算及支付辦法。

1、主體工程結(jié)算及支付辦法。

(1)、工程款支付,墊資主體______層封頂(不包括地下室),付已完工工程量的_______,主體封頂付已完工工程量的______,工程主體結(jié)構(gòu)驗收達到合同第六項標準后付至總造價的,剩余三個月內(nèi)付清。

(2)、結(jié)算前由發(fā)包方、建設(shè)方、監(jiān)理方、質(zhì)監(jiān)站及設(shè)計方組織驗收,驗收合格并簽署意見后,由乙方向甲方項目部提出申請,經(jīng)甲方項目部和項目經(jīng)理批準后,甲方財務(wù)核算后給予支付。

2、裝飾工程結(jié)算及支付辦法。

(1)砌體完成一半后福完成工程量的,全部完成付總款的,主體驗收后付至。

(2)工程裝飾工程量完成一半后付完工程量的,全部完成付總工程款,竣工驗收后付至總款的,二次結(jié)構(gòu)、裝飾部分竣工驗收后三個月內(nèi)付清。

3、質(zhì)量保證金條款。

(1)質(zhì)量保修期為2年,質(zhì)保期內(nèi),乙方隨叫隨到,及時維修,若乙方不能按時維修,甲方有權(quán)安排第三方維修,維修費從乙方的質(zhì)保金中扣除。

(2)本同訂立后,乙方向甲方交納_____,開工后再交納。質(zhì)量保證金在主體竣工驗收后退還。

(3)保修金在質(zhì)檢站、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、甲方對本工程竣工驗收合格并取得竣工驗收報告之下月起開始計算2年后無任何遺留問題無息支付。

包加工合同包工包料加工合同篇四

乙方:_________。

第一條?:乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條?:乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時交貨。

第三條?:乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。

第四條?:材料由_________方負責(zé)。

第五條?:若材料由甲方負責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。

第六條?:驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。

第七條?:乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。

(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。

第八條?:通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條?:乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條?:按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。

第十一條?:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條?:加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

第十三條?:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。

第十四條?:乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

包加工合同包工包料加工合同篇五

發(fā)包方(甲方):

承包方(乙方):

鑒于辦公樓裝修實際情況的需要,按照《中華人民共和國合同法》及建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達成以下合同條款,雙方自覺遵守。

一、工程概況。

1、工程名稱:xxxx有限公司指揮部裝修工程。

2、工程地點:

3、承包范圍:施工圖及預(yù)算書所涉及全部施工內(nèi)容。

5、工期:90天,本工程自20xx年2月8日開工,于20xx年5月18日竣工。遇其他不可抗因素影響,工期須延。

6、工程質(zhì)量:優(yōu)良。

7、合同價款(人民幣大寫):暫定肆佰萬元整,實際合同金額以雙方簽字認可的預(yù)算價格為準。

二、材料確認。

1、本合同工程所有材料由乙方按施工圖要求統(tǒng)一采購安裝。

2、凡屬于乙方所提供的材料因質(zhì)量問題(部分材料要經(jīng)安裝和使用后才能檢驗出質(zhì)量合格與否)導(dǎo)致某項目部分或全部發(fā)生連帶問題等,均由乙方承擔(dān)后果責(zé)任。如需維修或重新裝修時,由乙方承擔(dān)一切費用。

3、凡乙方供應(yīng)材料、設(shè)施、用具等。乙方須按合同約定及時采購并送交施工現(xiàn)場,搬運、裝卸費用等由乙方承擔(dān)。

三、水電供應(yīng)。

本工程施工前,甲方須給乙方提供房屋原始水電結(jié)構(gòu)詳圖,負責(zé)水電到位和承擔(dān)施工所發(fā)生的水電費。鑒于裝修期間不能間斷,故甲方必須保證水電暢通。

四、項目的增減及變更。

1、工程施工中甲方需修改設(shè)計方案或增加工程項目,須提前三天與乙方聯(lián)系,經(jīng)雙方簽字認可后,乙方則予以安排施工。

2、工程合同生效后,甲乙雙方均不得借故減少裝修項目,否則視為違約。

五、工程項目、單價的確定。

1、本合同工程具體裝修項目等均以雙方簽字確認為準,甲、乙雙方均不得擅自更改。

2、甲方要求變更增加項目費用經(jīng)雙方商榷另行計算。

六、付款方式及終結(jié)算。

1、本合同生效當日,甲方須支付材料訂貨款。

2、甲方需按合同約定撥付工程款,乙方開收款收據(jù)。

3、工程合同簽訂完畢甲方需按合同約定及時撥付進度款,如不能按時撥付進度款乙方有權(quán)停工或順延工期。

4、乙方自主墊資150萬,完成工程進度70%前不得問甲方索要進度款。

5、工程款具體支付日期:

七、工程驗收標準。

本合同以甲、乙方確認的施工圖紙、工藝標準以寧夏住房與城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的《寧夏回族自治區(qū)公用設(shè)施裝修工程質(zhì)量驗收標準》為準。

八、工程驗收和交付。

1、本工程完工驗收前3天由乙方口頭通知甲方,甲方須按時到場參加驗收,不得借故拖延,如完工后,甲方因故不能按約定驗收,時間超過十五日,則本工程視為合格,雙方不再驗收。

2、雙方驗收時,由甲方到場參加驗收。工程驗收合格、雙方須在工程驗收單上簽字認可,并在十五日前結(jié)清余款。

3、本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字后生效。

甲方(公章):_________________。

乙方(公章):_________________。

______年____月____日。

包加工合同包工包料加工合同篇六

承攬方(乙方):_________。

一、委托加工項目。

1、委托加工產(chǎn)品:_________。

2、數(shù)量:以甲方下單為準。

3、單價:_________。

4、交貨期限:按乙方接單日起5—7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。

1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應(yīng)在_________年_________月_________日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。

2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準。

1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_________年_________月_________日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。

2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。

四、乙方對質(zhì)量負責(zé)的范圍及期限。

1、面料、輔料質(zhì)量的確認。

2、顏色、尺碼規(guī)格的確認。

3、繡制杉杉標徽工藝的確認。

4、縫紉手工藝的確認。

5、其他質(zhì)量問題的確認。

6、乙方負責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題。

7、乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責(zé)任需支付保證金。

8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。

1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

六、驗收標準、方法和期限。

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準),并派業(yè)務(wù)員跟單,其食宿由乙方負責(zé)。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。

1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。

2、于甲方指定的地點_________交貨。

3、運輸方式為_________。運費由_________負擔(dān)。

八、交付金額及銷售期限。

1、第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準,經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%。

2、在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%。

3、銷售期限:_________。

1、在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。

乙方銀行帳戶為:

銀行戶名:_________。

開戶銀行:_________。

銀行賬號:_________。

九、違約責(zé)任:

1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應(yīng)向甲方支付價款總值20%的違約金。

2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。

3、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應(yīng)當承擔(dān)損害賠償責(zé)任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。

4、乙方由于保管不善,致使甲方提供的.原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當賠償甲方因此而造成的損失。

5、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

6、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標,如果未達到要求而導(dǎo)致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金。

7、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金。

8、每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元。

9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。

包加工合同包工包料加工合同篇七

現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:

一、甲方以下達“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標準,經(jīng)雙方認可,即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。

二、乙方負責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用??p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。

三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗確認無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失,由加工方承擔(dān)。

四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨,給公司造成的損失,由加工廠承擔(dān),并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。

五、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。

六、質(zhì)量方面:需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%,如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%,各車間拒絕接收,送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的,乙方務(wù)必在甲方通知的第一時間來我司返工,否則產(chǎn)生的返工費,及計時費用由乙方承擔(dān)。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

包加工合同包工包料加工合同篇八

乙方:

第一條:乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件(見圖紙部件加工明細表),總計按甲方提供的每種零件的數(shù)量,價格按雙方協(xié)商所定的的價格(見圖紙部件加工明細表)。

第二條:乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行準時交貨;延時交貨,按總款額的1%/天繳付違約金。

第三條:乙方所交的加工品應(yīng)保質(zhì)保量,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況。加工完畢送貨至甲方工廠,經(jīng)過甲方初步驗收后入庫。(因甲方提供的物料本事質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時告知甲方,經(jīng)過甲方確認,乙方不承擔(dān)責(zé)任)。

第四條:通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第五條:付款方式:

1、合同雙方簽訂后,甲方預(yù)付乙方(人民幣)作為合同定金,乙方將零件按時加工完畢,交付甲方工廠,經(jīng)過甲方驗收合格,核算出加工零件總款后,甲方付到本次加工零件總款的%。余款%在甲方第二次訂單到貨,乙方開具發(fā)票與第二次加工零件訂單的定金(第二次零件加工訂單總款的%)一起支付;以后長期合作以此類推。

2、此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。

甲方(簽章):________________?。

乙方(簽章):________________。

包加工合同包工包料加工合同篇九

發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。

承包方:身份證號碼(以下簡稱乙方)。

為明確責(zé)任,保障雙方的權(quán)益,保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行,根據(jù)本項目的具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。

一、項目名稱:

二、項目地點:

三、承包范圍:

四、項目內(nèi)容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。

五、承包方式。

1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務(wù)費)清包。

2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。

最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付

開工日期:20xx年月日,項目必須在20xx年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方。

(一)過期2日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

(四)繼續(xù)逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式。

1、生產(chǎn)完成驗收合格后,30日內(nèi)辦理結(jié)算,結(jié)算總承包價款的80%,結(jié)算完畢后15日內(nèi),甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。

2、其余5%保修金,自項目結(jié)束驗收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。

3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。

九、項目質(zhì)量。

乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應(yīng)嚴格按設(shè)計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品),否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度。

在生產(chǎn)中,乙方應(yīng)嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn),不得以任何理由要求多用工時,影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導(dǎo)致誤工誤時,由甲方核實,總經(jīng)理批準后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。

十一、甲方工作。

1、開工前向乙方提供設(shè)計圖紙,乙方應(yīng)妥善使用和保管。

2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。

3、負責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設(shè)備設(shè)置或操作不當導(dǎo)致安全事故,責(zé)任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔(dān)。

十二、乙方工作。

1、乙方負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng),設(shè)備故障報修。

2、甲方在生產(chǎn)過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職,影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進度時,可要求乙方更換。

3、生產(chǎn)實行日報制度,乙方應(yīng)在每日上午上班時間告知甲方生產(chǎn)進度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計劃。

4、乙方應(yīng)承擔(dān)在本項目在移交前的成品及半成品的保護責(zé)任。

5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量,對于生產(chǎn)難點乙方應(yīng)先報甲方公司,經(jīng)甲方確認后方可批量生產(chǎn),否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由乙方負責(zé)。

6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項目管理人員必須配置手機,并保持24小時開機,保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。7、乙方生產(chǎn)負責(zé)人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議,乙方應(yīng)落實會議決定的各項事宜。

8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。

9、乙方生產(chǎn)完畢后,應(yīng)負責(zé)對因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀,若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復(fù),由甲方派人修復(fù),費用由乙方承擔(dān)。

10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內(nèi)容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權(quán)另行安排其他單位完成,所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減,影響工期的責(zé)任由乙方承擔(dān)。

11、產(chǎn)品驗收后,乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場清,并自行承擔(dān)有關(guān)費用。

12、乙方自行負責(zé)生產(chǎn)勞動力的組織、調(diào)配及管理,費用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負責(zé)。

13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導(dǎo)致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

十四、材料、設(shè)備供應(yīng)。

1、甲方負責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具,乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續(xù),乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單,乙方應(yīng)有指定代表簽名。

2、乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設(shè)備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容),乙方要負責(zé)維修和保養(yǎng),嚴禁任意損壞,如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失,甲方在結(jié)算時扣回。

3、材料進廠后不得擅自運出生產(chǎn)現(xiàn)場,如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款,情節(jié)嚴重上的送交司法部門處理。

十五、安全生產(chǎn)。

十六、項目移交。

乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗收后規(guī)定日內(nèi),按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改,承包內(nèi)容結(jié)束后,乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔(dān)延誤工期的違約責(zé)任。

十七、因甲方材料供應(yīng)不及時、生產(chǎn)計劃變更或產(chǎn)量減小時造成的乙方人員誤工或停工時,乙方應(yīng)立即調(diào)整撒離部分(30%~40%)人員另行安排,余下的人員應(yīng)由甲方組織工作內(nèi)容并支付日工資。

如遇不可抗力的戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等造成的損失,由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。

十九、其他。

此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產(chǎn)用工計劃》。合同未盡事宜,由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

包加工合同包工包料加工合同篇十

甲方:

地址:

電話:

法定代表人:

職務(wù):

國籍:

乙方:

地址:

電話:

法定代表人:

職務(wù):

國籍:

茲經(jīng)雙方同意,甲方委托乙方在加工,其條款如下:

1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量:

(1)商品名稱:

(2)數(shù)量共計臺。

2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在或購買,清單附于本合同內(nèi)。

3.每種型號的加工費如下:

(1)(大寫:美元);。

(2)(大寫:美元);。

(3)(大寫:美元)。

4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至,若有(某地)短少或破損,甲方應(yīng)負責(zé)補充供應(yīng)。

5.甲方應(yīng)于成品交運前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在。

或購買零配件、消耗品及原料費用。

6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成型標準的加工和交運,不得延遲,凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外。

7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為%,其損耗部分由甲方免費供應(yīng),如損耗率超過%,應(yīng)由乙方補充加工所需之零件和原料。

8.若甲方誤運原料及零件,或錯將原料及零件超運,乙方應(yīng)將超運部分退回,其費用由甲方承擔(dān),若遇有短缺,應(yīng)由甲方補充。

9.甲方提供加工標準零件和原料,乙方應(yīng)嚴格按規(guī)定的設(shè)計加工,不得變更。

10.技術(shù)服務(wù):

甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到的要求,協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員,并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責(zé)。

11.與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由乙方予以辦理。

12.加工后的標準,乙方應(yīng)運交給甲方隨時指定的國外買主。

13.其他條件:

(1)標準的商標由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應(yīng)負完全責(zé)任;。

(3)為促進出口業(yè)務(wù),乙方應(yīng)儲備標準樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。

14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽后各執(zhí)一份。

甲方:乙方:

代表:代表:

包加工合同包工包料加工合同篇十一

甲方:

乙方:

本著互惠互利共同發(fā)展的原則,,就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產(chǎn)管理,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:

一、原礦粗選廠地址:

二、合同期限: 年 月 日至 年 月 日止。

四、 甲方職責(zé):

1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設(shè)備、現(xiàn)場作業(yè)機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單人標準由甲方承擔(dān))、職工住宿、辦公室設(shè)施、職工食堂及灶房設(shè)備,工人洗浴設(shè)施。

2、甲方根據(jù)乙方生產(chǎn)量無條件提供滿足乙方原礦供給。

3、甲方保證乙方的生產(chǎn),生活用電,用水,尾礦堆放場地,礦石運送和開采設(shè)備的正常運行。

4、甲方負責(zé)配備現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員,進行甲乙雙方現(xiàn)場工作的.協(xié)調(diào)。

5、甲方提供乙方生產(chǎn)時所有備品備件及易損件的供應(yīng)(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責(zé))。

6、乙方應(yīng)每月提前申報備品、備件、易損件,由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃,甲方采購怠慢或儲備不足,所造成的一切損失全部由甲方承擔(dān)。

六、乙方的職責(zé):

1、乙方負責(zé)組織選礦廠的各種技術(shù)工作及勞動力的合理安排。承擔(dān)選礦廠生產(chǎn)設(shè)備的維修工作。

2、乙方負責(zé)完成甲方下達生產(chǎn)原礦石量的任務(wù)。

3、乙方負責(zé)進廠工人的安全教育。

4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數(shù)向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。

5、經(jīng)雙方商定乙方需向甲方繳納生產(chǎn)保證金xxx元。甲方在每月結(jié)算后從乙方結(jié)算金中扣除叁萬元作為生產(chǎn)保證金,直至扣清為止。合同期滿時,甲方在七日內(nèi)無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金,須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。

6、乙方在生產(chǎn)期間維護保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備(不包括各種生產(chǎn)車輛及與生產(chǎn)無關(guān)設(shè)備)。

7、乙方只負責(zé)處理礦石量,選礦指標全部由甲方技術(shù)人員來完成,乙方積極配合完成。

七、結(jié)算方式:

1、結(jié)算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數(shù),按xx噸/車計算)簽字認可的數(shù)據(jù)報表,每自然月上報公司核實后給予結(jié)算。

2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產(chǎn)量后在次月十五日內(nèi)給予發(fā)放一切承包費用。

3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務(wù)人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放,除去工資一項,剩余款項甲方一次性付給乙方。

八、承包單價、獎罰和任務(wù):

1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。

九、甲方的權(quán)利和義務(wù):

1、甲方有權(quán)監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現(xiàn)問題及時提出,雙方協(xié)商及時糾正處理。

2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費,致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應(yīng)按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。

3、在乙方生產(chǎn)維修期間,材料費用為甲方支付,人員工資由乙方承擔(dān)。如遇工藝流程改造,設(shè)備增減時生產(chǎn)的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔(dān)。

4、在生產(chǎn)期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費用,事后由保險公司賠付后給予扣除,剩余款項交付當事工人。

5、生產(chǎn)期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產(chǎn)累計三天以上時,甲方應(yīng)相應(yīng)按日產(chǎn)量xxxx噸從承包任務(wù)中遞減當月任務(wù)量,停產(chǎn)影響總量(xxx噸/天)剔除三天產(chǎn)量后按每噸xx元雙方結(jié)算進行補償。

十、乙方的權(quán)利和義務(wù):

1、生產(chǎn)中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。

2、確保安全生產(chǎn),并配有專業(yè)管理技術(shù)人員,在承包期負責(zé)設(shè)備保養(yǎng)和維修,如遇設(shè)備損壞雙方有專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定,如是乙方責(zé)任則有乙方承擔(dān)(如正常損耗乙方不予承擔(dān)任何損失)。

3、經(jīng)常性對工人進行安全教育,嚴格按照安全操作規(guī)程操作,管理好自己的職工。

4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理,協(xié)調(diào)調(diào)配,一切以公司整體利益為主。

5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準酗酒,嚴禁打架,睡覺,脫崗,玩手機等一切與工作無關(guān)的事情。

十一、違約責(zé)任:

1、雙方嚴格遵守合同,不得違約。如有違約,由違約方向守約方賠償造成的一切經(jīng)濟損失,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、乙方必須按時完成甲方下達的生產(chǎn)任務(wù),乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達的生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)單方面終止承包合同。

3、雙方如有特殊原因需終止合同,應(yīng)提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因,取得對方同意后,雙方協(xié)商終止本合同。

包加工合同包工包料加工合同篇十二

甲方(發(fā)包方):

乙方(承包方):

家庭住址:身份證號:甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)平等協(xié)商,甲方將本廠的“紅磚生產(chǎn)”承包給乙方,達成以下協(xié)議:

第一條:承包方式及要求。

1乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產(chǎn)人員獨立管理與核算。

3乙方生產(chǎn)所需要的工人由乙方自主招聘與甲方?jīng)]有勞動合同關(guān)系,生產(chǎn)期間所發(fā)生的輕工傷,花費在壹萬元以內(nèi)者,由乙方承擔(dān),如發(fā)生人身損傷事故,花費在壹萬元以上者,由甲乙雙方共同承擔(dān),各自承擔(dān)費用的50%。

第二條:承包定額及費用。

1承包期間所需的煤、電費由甲方承擔(dān),在確保原材料的滿足供應(yīng)下,乙方20xx年必須完成生產(chǎn)合格標磚壹仟萬塊,計價每萬塊為800.00元(大寫捌佰圓整),如遇到不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失由雙方協(xié)商共同承擔(dān)。

2乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠,甲方應(yīng)先付給乙方訂金伍萬元(此預(yù)定金在乙方進廠正常生產(chǎn)期間分批累計扣除注每月扣回壹萬伍仟元)。

第三條:雙方的責(zé)任和義務(wù)。

1甲方開機之前,要將所有的機械設(shè)備進行一次徹底維護保養(yǎng),移交給乙方使用和管理,確保乙方正常進行生產(chǎn),如有損壞或丟失,由乙方及時購買補充,不得影響正常生產(chǎn)。2甲方對乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)進行監(jiān)督不合格產(chǎn)品不入庫,但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。

3工資結(jié)算,甲方每月分二次對賬結(jié)算付給乙方承包費用,不得拖欠。

第四條:違約責(zé)任及獎罰制度。

1乙方必須完成年產(chǎn)量壹仟萬塊標磚,每超過壹百萬塊獎給乙方壹萬元獎金,如每少于一百萬塊則扣除乙方壹萬元的罰款,本合同生效后,雙方必須嚴格執(zhí)行,不得違約。2乙方及其工作無論任何情況下,不得干擾甲方經(jīng)營,不得阻塞圍堵甲方經(jīng)營場所,否則,每阻塞一次應(yīng)由乙方付給甲方五千元損失費,相反如由于甲方與當?shù)厝罕娀蛲恋丶m紛所造成影響乙方正常生產(chǎn),同樣付給乙方五千元的損失費。

3合同期間,雙方要坦誠相待,精誠合作,團結(jié)一致,做到勤溝通,勤協(xié)調(diào),遇到問題和困難及時處理,保證完成年生產(chǎn)任務(wù),做到大家都賺錢,都高興。

4本合同未盡事宜,雙方協(xié)商補充,補充協(xié)議與本合同具有同等效力,本合同在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭議,雙方盡量協(xié)商解決,如達不成共識,,可在當?shù)胤ㄔ涸V訟解決。5補充說明:如遇到特殊情況,磚廠確實無法正常生產(chǎn)時,所定產(chǎn)量按當時能生產(chǎn)多少算多少,不計獎罰。

6甲乙雙方須遵守合同條例,任何一方不得違約,若有一方違約,應(yīng)一次性賠付對方違約金三萬元。

7本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方自簽字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

包加工合同包工包料加工合同篇十三

發(fā)包人:(下稱甲方)。

承包人:(下稱乙方)。

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的__木材廠事宜達成如下協(xié)議,雙方應(yīng)共同遵守。

一、合同標的。

甲方將座落于____的__木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的__木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。

二、承包方式。

乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限。

1、承包經(jīng)營期限為___年,即從___年___月___日起至___年___月___日止。

2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式。

乙方承包木材廠的承包保證金為___元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金:

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)。

1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,

2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設(shè)備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。

3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將__木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。

六、乙方的權(quán)利與義務(wù)。

1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應(yīng)當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔(dān)。

4、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。

5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責(zé)任自負。

6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保,不得擅自處置甲方財產(chǎn)。

7、乙方不得在承包過程中將__木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔(dān)?;驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。

9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng),對于因消防設(shè)施不達標而引起的災(zāi)難由乙方自行負責(zé)。

10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

七、違約責(zé)任。

甲乙雙方應(yīng)當全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金____元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應(yīng)當賠償守約方的損失。

八、其它。

1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

2、協(xié)議期滿或解除后,原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有,乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。

3、協(xié)議中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決.

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:乙方:

___年___月___日___年___月___日。

包加工合同包工包料加工合同篇十四

法定住址:_____________________________。

法定代表人:___________________________。

職務(wù):_________________________________。

委托代理人:___________________________。

身份證號碼:___________________________。

通訊地址:_____________________________。

郵政編碼:_____________________________。

聯(lián)系人:_______________________________。

電話:_________________________________。

傳真:_________________________________。

帳號:_________________________________。

電子信箱:_____________________________。

定作人:_______________________________。

法定住址:_____________________________。

法定代表人:___________________________。

職務(wù):_________________________________。

委托代理人:___________________________。

身份證號碼:___________________________。

通訊地址:_____________________________。

郵政編碼:_____________________________。

聯(lián)系人:_______________________________。

電話:_________________________________。

傳真:_________________________________。

帳號:_________________________________。

電子信箱:_____________________________。

雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費。

定作物名稱。

型號。

規(guī)格。

質(zhì)量要求。

計量單位。

數(shù)量。

加工費。

單位。

總價。

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔(dān)。

定作物名稱。

完工時間。

檢驗時間和地點。

檢驗標準及方法。

包裝標準。

包裝費承擔(dān)。

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)。

定作物名稱。

交付時間。

交付地點。

運輸方法。

運輸價款承擔(dān)。

第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱。

型號。

規(guī)格。

質(zhì)量要求。

計量單位。

數(shù)量。

單價。

總價。

圖紙、技術(shù)資料及交付時間。

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。

材料名稱。

交付時間。

交付地點。

交付數(shù)量。

包裝要求。

檢驗方法。

運輸方法和運費承擔(dān)。

第六條圖紙?zhí)峁?/p>

第七條轉(zhuǎn)包。

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。

3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。

第八條保密。

承攬人應(yīng)當就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

第九條變更的損失。

定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當賠償損失。

第十條協(xié)助。

1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。

2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解。

除合同。

第十一條監(jiān)督。

承攬人在工作期間,應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管。

承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十三條加工費結(jié)算辦法與時間。

_____________________________________。

第十四條付款。

定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

第十五條留置。

定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件:

1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;

3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;

4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;

6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;

第十七條質(zhì)量保證。

承攬人對定作物的質(zhì)量負責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。

第十八條違約責(zé)任。

1.承攬人的違約責(zé)任。

(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。

(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

(6)由承攬人負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。

2.定作人的違約責(zé)任。

(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。

(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當償付承攬人因停工待料的損失。

(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。

(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。

(6)定作人如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證。

承攬人:

1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人:

1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知。

1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:______________________________。

3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十一條合同的變更。

合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓。

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。

第二十三條爭議的處理。

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力。

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。

第二十五條合同的解釋。

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十六條補充與附件。

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力。

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。

承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________。

法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):______。

委托代理人(簽字):_____委托代理人(簽字):______。

包加工合同包工包料加工合同篇十五

根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜,達成協(xié)議條款如下:

一、工程概況。

二、工期。

本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認可。

三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。

1、保證材料的及時到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔(dān)。

2、遵守以上約定并執(zhí)行。

四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。

2、按照圖紙制作,保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處,應(yīng)積極主動向甲方反映進行協(xié)商,并出具變更說明完善圖紙設(shè)計,達到甲方設(shè)計要求。

3、因甲方材料不及時到位,乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔(dān)裝車的費用。

4、遵守以上約定并執(zhí)行。

五、技術(shù)要求。

1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。

2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達到設(shè)計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。

3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費用,如需探傷,費用由甲方負責(zé),并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進展。

4、乙方在加工期間,甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。

5、構(gòu)件制作驗收執(zhí)行g(shù)b50205—20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。

六、付款方式。

合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款,余款按提貨量分期付清。

七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔(dān)。

八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。

包加工合同包工包料加工合同篇十六

發(fā)包方(甲方):

承包方(乙方):

為了提高甲乙雙方的經(jīng)濟效益,整合雙方資源,充分發(fā)揮物流企業(yè)優(yōu)勢 ,依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方平等、自愿協(xié)商,特訂立本承包經(jīng)營合同,供雙方共同遵守執(zhí)行。

第一條 承包經(jīng)營事項

本合同所涉承包經(jīng)營事項為:貨物運輸權(quán)和運營收益權(quán)。其中,如完成承包行為的車輛為甲方提供,乙方還享有該車輛的使用權(quán)。

乙方享有的貨物運輸權(quán)、運營收益權(quán)以及車輛使用權(quán)受本合同約定的限制。

第二條 承包期限

承包經(jīng)營期限為 年,即從 年 月 日起至 年 月_______日止。

承包經(jīng)營期限屆滿后,如甲方繼續(xù)發(fā)包的,同等條件下,乙方有優(yōu)先承包的權(quán)利。 承包經(jīng)營期限內(nèi),甲、乙雙方可依據(jù)本合同的約定,變更或解除本合同。

第三條 承包方式

一、基本承包經(jīng)營方式:

1、甲方提供貨物運輸?shù)呢浽?,由乙方運輸至甲方或貨主指定的地點。

2、甲方與貨物托運人辦理托運手續(xù)和運費清結(jié)。

根據(jù)經(jīng)營需要,甲方也可以書面(不得口頭)委托乙方辦理貨物托運手續(xù)和運費清結(jié)。

3、乙方必須在甲方通知的期限內(nèi)完成甲方安排或隨時指定的運輸業(yè)務(wù)。

4、承包金反向給付,即由甲方向乙方支付本協(xié)議約定的承包金。

5、承包經(jīng)營期間,乙方承擔(dān)貨物運輸過程中所發(fā)生的燃油、燃氣費用、路橋通行費用、車輛維修保養(yǎng)費用(保險公司賠償?shù)某?等經(jīng)營成本。

二、補充承包經(jīng)營方式:

乙方可以選擇以下方式作為完成承包經(jīng)營的運輸工具(勾選):

1、甲方提供運輸工具。( )

甲方提供物流車輛的車牌號、型號、噸位、機械狀況、服務(wù)內(nèi)容及價格等事宜本合同期滿,乙方應(yīng)將機動車輛檢修后,交甲方檢驗接收,并隨交修車工具。

2、乙方以自有車輛作為運輸工具。( )

乙方的運輸工具為: 號 汽車,車架號 ,發(fā)動機號 ,以及隨車工具。

3、上述車輛,必須車況完好、審驗合格、安全適用、符合行駛和貨運的國家強制性標準。

4、上述車輛,由甲方統(tǒng)一辦理保險投保。

5、上述車輛,在承包經(jīng)營期限內(nèi)進行維修、保養(yǎng)的,應(yīng)統(tǒng)一在甲方指定的修理廠進行。

三、貨車采用班車運輸方式。每周一、二、三、四、五、六、天運行,法定節(jié)假日另行通知。

貨車按照甲方制定的《班車管理及運營質(zhì)量考核標準》規(guī)范運作。

第四條 承包經(jīng)營保證金和承包金

一、承包經(jīng)營保證金

本合同生效后,乙方應(yīng)向甲方交付承包經(jīng)營保證金人民幣伍萬元,其中叁萬元由乙方在本合同生效當時支付;剩余貳萬元由乙方在本合同生效后3個月內(nèi)支付。該保證金為乙方在承包經(jīng)營期間非甲方原因造成損失的賠償資金保證。 承包經(jīng)營保證金一次性交付。承包經(jīng)營期間,保證金不計付銀行利息。

承包經(jīng)營期限屆滿,甲、乙雙方無債權(quán)、債務(wù)的,甲方在30日內(nèi)一次性退還乙方扣除保證金提成部分的剩余保證金。

二、承包金

1、承包金按貨運單趟支付。支付金額為人民幣 元。

第五條 甲方的權(quán)利義務(wù)

1、甲方有權(quán)糾正乙方在貨物運輸中違法、違規(guī)行為。

甲方有義務(wù)保證本企業(yè)貨運資格合法、提供的車輛符合行駛和貨運的國家強制性標準。

2、甲方有權(quán)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要,自主地組織和調(diào)配貨源。

甲方有義務(wù)公平、公正、合理的為乙方組織貨物配載。

3、甲方有權(quán)定期組織乙方進行安全和職業(yè)道德學(xué)習(xí),并進行考核。學(xué)習(xí)時間為 月 日,甲方另有權(quán)通知乙方參加臨時學(xué)習(xí)。

甲方有義務(wù)按照主管部門規(guī)定和通知,組織乙方參加主管部門舉辦的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、評比等活動。

4、甲方有權(quán)制定本企業(yè)貨物運輸?shù)囊?guī)章制度。(該規(guī)章制度為本合同的附件) 甲方有義務(wù)保證規(guī)章制度符合物流行業(yè)的特點或交易習(xí)慣,不得增加乙方的負擔(dān)和責(zé)任。

5、甲方有權(quán)在承包經(jīng)營期限內(nèi),指定專人對乙方使用的車輛進行安全、車容、車況檢查。如乙方使用車輛存在安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方停止運輸。 甲方有義務(wù)保證乙方正常運輸,不得無理干涉。

6、甲方有權(quán)根據(jù)經(jīng)營需要,制定統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、在運輸車輛上粘貼統(tǒng)一標示或廣告。(甲方制定的統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范為本合同的附件)

甲方有義務(wù)保證統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范符合物流行業(yè)的特點或交易習(xí)慣,不得增加乙方的負擔(dān)和責(zé)任。

7、甲方有權(quán)選擇投保的保險公司,有權(quán)決定對運輸貨物投保貨物損失險。 甲方有義務(wù)選擇服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良、保險費用適中、理陪迅捷的保險公司投保,并應(yīng)書面通知乙方。

甲方有義務(wù)對提供的車輛投保交強險、車輛損失險和第三者責(zé)任保險,并為乙方投保駕駛員人身傷害保險。

8、甲方有權(quán)制定本企業(yè)統(tǒng)一的運費標準和其他費用收取標準。甲方有義務(wù)保證本企業(yè)統(tǒng)一的運費標準和其他費用收取標準不低于同地區(qū)、同行業(yè)的費用標準。

9、甲方有權(quán)根據(jù)經(jīng)營需求要求乙方更換車輛或變更線路,乙方必須配合。

第六條 乙方的權(quán)利義務(wù)

1、乙方有權(quán)在甲方指定的貨物運輸期限內(nèi),自主安排運輸。乙方有義務(wù)保證完成甲方的貨物配送運輸,并服從甲方的統(tǒng)一貨物調(diào)配。

2、乙方有權(quán)對甲方調(diào)配的貨物進行查驗,有權(quán)拒絕運輸國家禁止運輸或可能造成危險的物品。

乙方有義務(wù)按車輛相關(guān)規(guī)定維修和保養(yǎng)車輛,保證車輛安全性能完好、車容整潔。乙方有義務(wù)遵守交通法規(guī)和機動車操作規(guī)程,保證行車安全。

3、乙方有權(quán)拒絕支付本合同約定或主管部門規(guī)定以外的費用,有權(quán)對甲方?jīng)]有依據(jù)的收費提出異議或向主管部門投訴。

乙方有義務(wù)按照本合同約定,向甲方支付代為清結(jié)的運費和其他費用,并承擔(dān)因遲延支付給甲方造成損失的賠償責(zé)任。

4、未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得在運輸過程中擅自倒貨、換車、配載,

不得將車輛交給第三者駕駛,不得捎帶與工作無關(guān)的第三者,不得違反承包經(jīng)營用途使用車輛,不得以任何理由扣留或變相扣留運輸貨物。

5、乙方有權(quán)對甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范提出建議和修改意見。 乙方有義務(wù)嚴格遵守甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范,并承擔(dān)違反規(guī)章制度和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范給甲方造成損失的賠償責(zé)任。

6、乙方有義務(wù)在運輸過程中發(fā)生交通事故和意外事件造成貨物損毀時,在30分鐘內(nèi)通知甲方和保險公司,并立即報警。

7、乙方有義務(wù)保證聯(lián)系渠道通暢,可以隨時接受甲方貨運調(diào)配。

8、乙方有義務(wù)保守甲方的商業(yè)秘密。

第七條 貨物運輸風(fēng)險承擔(dān)

一、貨物運輸風(fēng)險

貨物運輸風(fēng)險包括但不限于因交通事故、貨物損毀、違章、自然災(zāi)害等造成的物質(zhì)損失以及對車輛內(nèi)、外人員的賠償責(zé)任。

二、風(fēng)險承擔(dān)

1、交通違章造成的行政處罰,乙方全部承擔(dān)。

2、交通事故,除因甲方提供的運輸工具固有的原因造成事故以外,其他情況下的事故賠償責(zé)任,由乙方承擔(dān)。乙方承擔(dān)賠償責(zé)任中,扣除保險公司理陪并實際賠付的部分,但保險公司合法拒陪的除外。

3、貨物毀損的,除因甲方提供的運輸工具和貨物包裝固有的原因造成的以外,其他情況下的賠償責(zé)任,由乙方承擔(dān)。乙方承擔(dān)賠償責(zé)任中,扣除保險公司理陪并實際賠付的部分,但保險公司合法拒陪的除外。

4、意外事件和自然災(zāi)害等造成的物質(zhì)損失和賠償責(zé)任,由乙方提供有權(quán)部門的書面證明,根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定處理。

5、車輛和貨物包裝固有原因的確定,以國家相關(guān)檢驗機構(gòu)的書面認定為準。

6、乙方遭受人身損害的,除保險公司理陪并實際賠付的部分外,甲方不承擔(dān)任何賠償或補償責(zé)任。

三、賠償處理費用承擔(dān)

賠償責(zé)任認定和處理過程中,包括但不限于人員工資、旅差費、法院訴訟費用、必要的律師代理費、主管部門的處理費用、鑒定費用等費用,由乙方承擔(dān)。

第八條 違約責(zé)任

一、本合同履行期間,雙方應(yīng)嚴格履行,不得單方解除、終止本合同。如有違反,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧?元的違約金。其他直接經(jīng)濟損失,違約方另行賠償。

二、下列情況下,由甲方支付乙方年度承包費總額20%的違約金,并賠償乙方的實際經(jīng)濟損失:

1、提供的運輸工具不符合國家強制性標準的

2、未向乙方提供營運證照、繳費憑證,致使乙方無法營運的

3、在貨源緊張時,向承包人以外的人員調(diào)配貨運的

三、下列情況下,由乙方支付甲方年度承包費總額20%的違約金,并賠償甲方的實際經(jīng)濟損失:

1、完成承包經(jīng)營的車輛不符合國家強制性標準的

2、不能保證甲方調(diào)配貨運的

3、不能保證車輛安全性能完好、車況整潔的

4、不參加甲方組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的

6、因乙方原因不能取得聯(lián)系的

7、無合法情由,拒不執(zhí)行甲方統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范的

因乙方違約行為導(dǎo)致甲方客戶對甲方追究違約責(zé)任的,乙方除承擔(dān)上述違約責(zé)任外,還應(yīng)承擔(dān)該違約責(zé)任。

四、下列情況下,甲方可以解除本合同,乙方的承包經(jīng)營保證金不予退還,乙方并應(yīng)賠償甲方的其他實際經(jīng)濟損失:

1、連續(xù)兩次不能完成甲方調(diào)配貨運的

2、連續(xù)兩次違章駕駛并受到行政處罰的

3、三次不參加甲方組織的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的

4、發(fā)生交通事故并承擔(dān)全部事故責(zé)任的

5、以甲方名義與他人簽定貨運協(xié)議并收取運費的

6、盜竊、故意損壞、故意丟失甲方調(diào)配的貨物的

7、故意泄露甲方商業(yè)秘密的

8、發(fā)生交通事故不及時通知甲方和保險公司的

9、扣留或變相扣留運輸貨物的

因乙方違約行為導(dǎo)致甲方客戶對甲方追究違約責(zé)任的,乙方除承擔(dān)上述違約責(zé)任外,還應(yīng)承擔(dān)該違約責(zé)任。

五、甲方應(yīng)按時、足額向乙方支付承包金。如有拖欠,每拖欠一日,應(yīng)向乙方支付拖欠部分1%的違約金。

包加工合同包工包料加工合同篇十七

名或項目單價總金額合計

二、定作方帶料

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

四、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔(dān)

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責(zé)任

十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方__________承攬方__________

單位名稱(章)__________單位名稱(章)__________

單位地址:__________單位地址:__________

法定代表人:__________法定代表人:__________

包加工合同包工包料加工合同篇十八

現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:

一、甲方以下達“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標準,經(jīng)雙方認可,即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。

二、乙方負責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用??p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。

三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗確認無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失,由加工方承擔(dān)。

四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨,給公司造成的損失,由加工廠承擔(dān),并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。

五、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。

六、質(zhì)量方面:需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%,如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%,各車間拒絕接收,送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的,乙方務(wù)必在甲方通知的第一時間來我司返工,否則產(chǎn)生的返工費,及計時費用由乙方承擔(dān)。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

包加工合同包工包料加工合同篇十九

發(fā)包人:(下稱甲方)。

承包人:(下稱乙方)。

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協(xié)議,雙方應(yīng)共同遵守。

一、合同標的。

甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。

二、承包方式。

乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限。

1、承包經(jīng)營期限為年,即從年月日起至年月日止。

2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式。

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金:

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)。

1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,

2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設(shè)備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。

3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。

六、乙方的權(quán)利與義務(wù)。

1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應(yīng)當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔(dān)。

4、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。

5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責(zé)任自負。

6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保,不得擅自處置甲方財產(chǎn)。

7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔(dān)?;驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。

9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng),對于因消防設(shè)施不達標而引起的災(zāi)難由乙方自行負責(zé)。

10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

七、違約責(zé)任。

甲乙雙方應(yīng)當全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應(yīng)當賠償守約方的損失。

八、其它。

1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

2、協(xié)議期滿或解除后,原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有,乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。

3、協(xié)議中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:乙方:

年月日年月日。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/17234544.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔