合同的簽訂是商務(wù)活動中不可或缺的一環(huán)。合同的完美撰寫需要細(xì)致入微的思考和精確的表達(dá),確保沒有模糊和歧義的地方。以下是我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備的一些合同樣本,請查閱。
承攬施工的合同篇一
甲方:。
乙方:。
依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的室內(nèi)裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
一、工程施工地點及房屋情況。
1.施工地點:小區(qū)號樓單元室。
2.住房結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);房型:二室二廳一廚一衛(wèi),建筑面積:。
二、雙方權(quán)利義務(wù)。
1.乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育,在施工過程中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無關(guān)。
2.乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
4.施工機(jī)械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān)。
6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,防止被盜丟失,否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
三、質(zhì)量和工期要求。
2.裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理,保證工程質(zhì)量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
5.房屋裝修竣工后,甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的,乙方必須及時進(jìn)行免費維修。
四、違約責(zé)任。
由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法。
1.發(fā)生合同爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則。
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
2.以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
承攬施工的合同篇二
委托單位(甲方)。
承攬單位(乙方)。
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱:__________________________________.
2.工程地點:__________________________________.
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)。
1.按照合同規(guī)定的`質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時間。
付款百分比。
金額。
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)。
承攬單位(乙方)。
代表人:
代表人:
簽約日期:
簽約日期:
承攬施工的合同篇三
依照《中華人民共和國勞動法、民法典、建筑法》為依據(jù),參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則,雙方協(xié)商簽訂施工合同如下:
一、工程名稱:
二、施工地點:
三、結(jié)構(gòu)形式:
五、資質(zhì)要求:三級以上資質(zhì),簽訂合同時,將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。
六、質(zhì)量要求:合格。
七、開工日期:__________年__________月__________日
竣工日期:__________年__________月__________日
八、材料要求:
所使用的建筑材料,必須有合格證和化驗單。
九、付款方式:
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。
3、竣工初檢合格后,甲方付給乙方工程總造價款50%。
4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理,甲乙雙方技術(shù)人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。
5、保質(zhì)金3%,質(zhì)保期為12個月,在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方通知乙方并約定時間進(jìn)行維修,如乙方不能按時進(jìn)行維修,甲方派人維修,其維修費用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除,質(zhì)保期滿后按合同約定時間把質(zhì)保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟,聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。
十、施工人員須持證上崗,工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí),由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理,乙方不能因此停工,拖延工期。
十二、在施工過程中,保證小區(qū)道路暢通無粉塵,做好屋面防水,如有此類現(xiàn)象發(fā)生,乙方自行與業(yè)主調(diào)解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊,由甲方處理。
十四、安全生產(chǎn),文明施工。
1、施工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范,施工前須對上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn),文明施工教育,有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費用。
3、進(jìn)場的各種設(shè)備、材料隨使隨進(jìn),合理堆放,保證施工現(xiàn)場清潔。
十五、違約:
1、甲乙又方簽訂合同后,乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工,如違約甲方有權(quán)拒付工程款。
2、不許轉(zhuǎn)包他人,如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn),甲方有權(quán)終止合同,所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
十六、施工現(xiàn)場三通一平,由甲方協(xié)調(diào),費用由乙方承擔(dān)。
十七、合同未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后,具有法律效力,共同遵守。
十九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:__________乙方:__________。
電話:__________電話:__________。
__________年__________月__________日。
承攬施工的合同篇四
建設(shè)單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位:_________(以下簡稱施工方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)。
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)。
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”;。
辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計,負(fù)責(zé)組織驗收工作,
負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
5.……。
第九條:承包方義務(wù)。
乙方負(fù)責(zé):
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計和施工形象進(jìn)度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國家施工驗收規(guī)范進(jìn)行。
6.……。
第十條:違約責(zé)任及獎勵條款。
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、
______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)。
法定代表人:_____法定代表人:______。
地址:________地址:_________。
開戶銀行:______開戶銀行:_______。
帳號:________帳號:_________。
簽約日期:____年__月__日
承攬施工的合同篇五
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________。
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州_____委員會申請_____。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
承攬施工的合同篇六
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限:_____年____月___日起至相應(yīng)工程完工。
第二條施工機(jī)械及工程款計算與支付。
一、機(jī)械設(shè)備:序號_____、機(jī)械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進(jìn)行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機(jī)械設(shè)備按實際工作時間進(jìn)行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時間。
3、乙方每天工作后應(yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認(rèn)可其量。
三、支付方式。
第三條機(jī)械設(shè)備的使用和管理。
一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機(jī)械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進(jìn)行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。
三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外,其余因機(jī)械設(shè)備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān)。
四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機(jī)械無法正常運行,乙方應(yīng)及時進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應(yīng)及時組織搶險,防止事態(tài)擴(kuò)大,保護(hù)現(xiàn)場,并報告甲方和有關(guān)部門,聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān):
1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的'事故。
第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)。
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進(jìn)度和管理要求對乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排,包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場,乙方無條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時,甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
l、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障,承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。
3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責(zé)任。
任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
一、甲方違約責(zé)任。
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責(zé)任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時,甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時,乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無法正常施工時,甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。
第六條不可抗力。
一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)及時告知對方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________。
__年__月__日。
乙方(公章):_________。
__年__月__日。
承攬施工的合同篇七
甲方:家住:身份證號:乙方:家住:身份證號:甲方在老房基地建房一幢,以包工形式發(fā)包給乙方施工,現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下:
一、項目規(guī)格。
建筑一層平房,共計7間。磚木結(jié)構(gòu),高米,寬米,長約米,前沿為現(xiàn)澆。
二、承包方式。
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產(chǎn)生活的一切用具等。(所有施工用具,甲方一切不提供)。
三、承建項目。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、防震柱及權(quán)梁、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻后硬沿墻面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
四、承包價格。
建筑面積每平米人工費330元,不封沿口。工程期限年月。
日開至年月日完工。
五、付款方式。
地基、圈梁打好后付現(xiàn)金元,主體工程完成后付現(xiàn)金元,完工后扣除叁仟元為工程質(zhì)量保險金,其余完工后現(xiàn)金一次付清。
六、雙方責(zé)任。
甲方負(fù)責(zé)水電供給確保原材料及時進(jìn)場。乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便甲方迅速籌備。乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,不得偷工減料。
(1)、乙方在砌磚時,平整度垂直度誤差不大于0.8cm,混泥土結(jié)構(gòu)偏差不大于0.5cm,內(nèi)墻粉刷誤差不大于0.2cm,外墻瓷磚不大于0.1cm,地板磚誤差為0.
(2)、木工在施工期間,不能出現(xiàn)誤差,如有誤差或損料,全部由乙方承擔(dān)。
七、質(zhì)量要求。
乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費由乙方負(fù)責(zé)。
八、注意安全。
乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場,要確保施工人員的人身安全,對腳手架牢牢把關(guān),電、機(jī)械要專人操作,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。甲方對乙方要求的安全設(shè)施及材料應(yīng)該及時提供。
九、工期要求。
從合同簽訂之日起計算,乙方必須在個月內(nèi)竣工并交付甲方驗收,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
十、其它。
其它未盡事宜,由雙方你協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
20xx年八月三十一日。
承攬施工的合同篇八
甲方:家?。荷矸葑C號:
乙方:家?。荷矸葑C號:
甲方在老房基地建房一幢,以包工形式發(fā)包給乙方施工,現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下:
一、項目規(guī)格建筑一層平房,共計7間。
磚木結(jié)構(gòu),高米,寬米,長約米,前沿為現(xiàn)澆。
二、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。
乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產(chǎn)生活的一切用具等。
(所有施工用具,甲方一切不提供)。
三、承建項目乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。
墻面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
四、承包價格建筑面積每平米人工費330元,不封沿口。
工程期限年月日開至年月日完工。
五、付款方式地基、圈梁打好后付現(xiàn)金元,主體工程完成后付現(xiàn)金元,完工后扣除叁仟元為工程質(zhì)量保險金,其余完工后現(xiàn)金一次付清。
六、雙方責(zé)任甲方負(fù)責(zé)水電供給確保原材料及時進(jìn)場。
乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便甲方迅速籌備。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,不得偷工減料。
(1)、乙方在砌磚時,平整度垂直度誤差不大于0.8,混泥土結(jié)構(gòu)偏差不大于0.5,內(nèi)墻粉刷誤差不大于0.2,外墻瓷磚不大于0.1,地板磚誤差為0.(2)、木工在施工期間,不能出現(xiàn)誤差,如有誤差或損料,全部由乙方承擔(dān)。
七、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費由乙方負(fù)責(zé)。
八、注意安全乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場,要確保施工人員的人身安全,對腳手架牢牢把關(guān),電、機(jī)械要專人操作,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。
文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
甲方對乙方要求的安全設(shè)施及材料應(yīng)該及時提供。
九、工期要求從合同簽訂之日起計算,乙方必須在個月內(nèi)竣工并交付甲方驗收,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
十、其它其它未盡事宜,由雙方你協(xié)商解決本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):乙方簽字(章):
承攬施工的合同篇九
建筑工程承包合同是發(fā)包方(建筑單位)和承包方(施工單位、勘察設(shè)計單位)為完成某建筑工程而確立相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。國際工程承包合同一般具有以下法律特點:
1.具有國際性。主要表現(xiàn)在兩個方面:一是合同的當(dāng)事人是屬于不同國家或地區(qū)的公司、法人;二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務(wù),即合同的履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區(qū),故涉及到復(fù)雜的法律適用問題。
2.需要巨額資金,故合同標(biāo)的常常很大,交易中通常都需要各種各樣的銀行擔(dān)保。
3.履約期長。
4.風(fēng)險較大。為減少風(fēng)險,合同中除預(yù)訂有貨幣條款和不可抗力條款外,通常還含有價格調(diào)整條款、艱難情勢條款等。
對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同:
第一章一般條款。
定義和釋義。
1.1在本合同中,除按上下文另具意義者外,下列詞語應(yīng)解釋如下:
“業(yè)主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權(quán)利合法繼承人,但不包括業(yè)主的受讓人,經(jīng)承包人同意者除外。
“承包人”指標(biāo)書已被業(yè)主接受的某個或某些人、商行或公司,包括其他人代表,繼承人和業(yè)經(jīng)認(rèn)可的受讓人。
“工程師”指第二章中所指定的工程師,或由業(yè)主隨時任命且書面通知承包人以代替指定工程師履行合同職責(zé)的其它工程師。
“工程師代表”指任何常駐工程技術(shù)人員、監(jiān)理工程師,或由業(yè)主或工程師隨時任命的履行本合同第二條規(guī)定職責(zé)的任何工程現(xiàn)場監(jiān)督,其權(quán)限上工程師書面通告承包人。
“工程”包括永久性工程和臨建工程。
“合同”指合同條款、技術(shù)規(guī)范、圖紙、標(biāo)價的建筑工程清單、單價和價格表(如果有),還可指標(biāo)書、接受證書以及承包協(xié)議(如已完成)。
“合同價格”指在接受證書中確定的數(shù)額,可按本合同以下條款規(guī)定增減。
“建筑設(shè)備”指工程施工和維修中或有關(guān)施工和維修所需的全部設(shè)備或物品,不論任何性質(zhì),但不包括旨在構(gòu)成或正在構(gòu)成永久性工程某一部分的材料或其它物品。
“臨建工程”指工程施工或維修或有關(guān)工程施工或維修所需的各種臨時工程。
“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。
“技術(shù)規(guī)范”指在標(biāo)書或任何標(biāo)書更改中提及的規(guī)范,或由工程師隨時可能增加或書面同意增加的部分。
“圖紙”指技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的圖紙,經(jīng)工程師書面同意對此種圖紙所作的任何更改,以及可由工程師隨時提供或書面認(rèn)同的其他圖紙。
“工地”指工程師設(shè)計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地,包括地面、地下、在之上或通過部分,以及由業(yè)主所提供的用作臨時儲存或其它目的的其它土地或場所,只要能按合同明文規(guī)定構(gòu)成工地的組成部分。
“業(yè)經(jīng)認(rèn)可”指已經(jīng)經(jīng)書面認(rèn)可,包括過后對口頭認(rèn)可的書面確認(rèn),“認(rèn)可”指書面認(rèn)可,包括上述規(guī)定在內(nèi)。
1.2按合同上下文所需,單數(shù)含義的單詞也可據(jù)有復(fù)數(shù)的含義,反過來也是一樣。
1.3合同條款的標(biāo)題和邊注不得視為合同的一部分,不得用于考慮解釋條款或合同。
1.4“費用”一詞應(yīng)視為含工地上或以外發(fā)生的間接費用。
工程師及工程師代表。
2.1工程師必須按合同明文規(guī)定,履行作決斷、頒發(fā)證書和發(fā)出指令等職責(zé)。如業(yè)主簽發(fā)的工程師任命書中規(guī)定其某些職責(zé)的履行得經(jīng)業(yè)主專門認(rèn)可,其要件應(yīng)在本合同第二部分予以規(guī)定。
2.2工程師可隨時書面授權(quán)其代表代行其任何職權(quán),但必須將所有此種授權(quán)書的副本提交給承包人和業(yè)主。在授權(quán)范圍內(nèi),工程師代表給承包人的任何書面指令或認(rèn)可(僅限于此)對承包人和業(yè)主具有與工程師的指令或認(rèn)可同樣的效力。以下規(guī)定屬于例外:
工程師代表對任何工程或材料的不予否認(rèn),不得影響工程師此后否認(rèn)以及命令拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權(quán)力。
若承包人對工程師代表的任何決定不滿意,其有權(quán)將此決定提交工程師確認(rèn)、取消或更改。
轉(zhuǎn)讓和分包。
3.未經(jīng)業(yè)主事前書面同意,承包人不得將合同或其任何部分,或合同所規(guī)定或依合同而產(chǎn)生的任何收益轉(zhuǎn)讓,向承包人的開戶銀行支付按本合同規(guī)定到期或即將到期的款項除外。
4.承包人不得轉(zhuǎn)包整個工程。除非合同另有規(guī)定,未經(jīng)工程師事前書面同意,承包人也不得分包工程的任何部分,但工程師不得無故不同意分包,一旦同意分包,此種同意不得免去承包人所承擔(dān)的任何合同所規(guī)定的責(zé)任或義務(wù),他必須對任何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負(fù)完全責(zé)任,如同這些行為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不得視為是本條所規(guī)定的分包。
合同文件。
5.1以下要件得在合同第二部分規(guī)定:
用以起草合同文件的語言;
合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。
如果文件用一種以上語言作成,用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規(guī)定,且將被定為“主體語言”。
5.2除合同中另有規(guī)定外,合同第一、二部分的條款規(guī)定優(yōu)于其它任何構(gòu)成合同的文件的規(guī)定。以上述規(guī)定為準(zhǔn),構(gòu)成合同的數(shù)個文件可視為能互相解釋,如意思含糊或不一致時,由工程師解釋和處理,并由此向承包人發(fā)出指令。如工程師認(rèn)為,服從此種指令會使承包人發(fā)生額外費用,而此種費用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理無法預(yù)見的,工程師應(yīng)予以證明,業(yè)主必須支付相應(yīng)的額外款額以補(bǔ)償此種費用。
6.1圖紙由工程師獨自保管,但須向承包人免費提供兩份副本,承包人所需的其余副本由他自己制作并承擔(dān)費用。合同履行后,承包人須將全部合同圖紙歸還工程師。
6.2承包人必須將按上述規(guī)定所提交的一份圖紙副本留在工地,讓工程師及其代理,或工程師書面授權(quán)的任何其它人在所有合理的時間內(nèi)查閱使用。
承攬施工的合同篇十
發(fā)建房主方(甲):地址:電話:手機(jī):
身份證號碼:
承攬建筑方(乙):地址:電話:手機(jī):
身份證號碼:
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民住宅樓一幢(內(nèi)墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑:一層架空,二層、三層現(xiàn)澆,屋架、構(gòu)造柱以及圈梁現(xiàn)澆等。),為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信的原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
1、乙方在施工過程中,要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責(zé)任人由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn),責(zé)任一概與甲方無關(guān),如施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負(fù)責(zé)辦理,并支付一切保險費用,此費用已包含在工程造價中。
2、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負(fù)責(zé)人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。
二、施工要求:
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑,承包范圍中含土建工程的一切工作。
2、甲方負(fù)責(zé)提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工,以免影響房屋的質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負(fù)責(zé)。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機(jī)、震動器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等,費用已包含在工程造價內(nèi)。
6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
三、工程質(zhì)量:
1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方砌筑施工時應(yīng)保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤,砂漿的飽滿度必須要達(dá)到要求,采用“三個一”砌筑法,即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。
3、如果乙方因為自身水平原因達(dá)不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄,返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任,賠償相應(yīng)的材料款和人工給甲方,在工程結(jié)算時進(jìn)行扣除。
4、房屋建成后,因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任,并由乙方承擔(dān)所需的人工及材料等費用,一并賠償甲方由此造成的損失。
四、工期延誤:
無正當(dāng)理由,乙方不能延誤施工,由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可以相應(yīng)順延:
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價:
1、全部工程造價合計人民幣作價格調(diào)整。
2、澆筑樓層砼時,甲方不再支付乙方大小工人的勞務(wù)報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
六、建房工期:
建房工期為天,自年月日起,個日歷天。附今年春節(jié)前,主體結(jié)構(gòu)包括屋面工程必須封頂,屋面瓦必須要蓋好。
七、付款方式:
開工付款(基礎(chǔ)圈梁澆筑結(jié)束)后付元;主體結(jié)構(gòu)封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗收合格后付元,一年質(zhì)保金元(竣工驗收滿一年后支付)。
八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法:
1、工程質(zhì)量達(dá)到約定要求的,乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方嚴(yán)重違約,甲方有權(quán)解除合同,辭退乙方,并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款的辦法規(guī)定,按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前10天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
九、合同的生效與終止:
1、本合同一式叁份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,公證一份;。
2、本合同自簽訂之日起生效;。
3、在工程竣工驗收合格后,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其它:
以上合同,雙方必須共同遵守,如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
見證方簽字(蓋章):
承攬施工的合同篇十一
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設(shè)計圖紙和要求,規(guī)范施工。此工程采取包工不包料的形式,甲方負(fù)責(zé)施工所需的建筑材料,乙方負(fù)責(zé)施工的一切機(jī)具含龍門架、攪拌機(jī)、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘?shù)取?/p>
四、房屋結(jié)構(gòu)為柱基圈梁,一層為框架,二至六層為磚混結(jié)構(gòu),建筑內(nèi)外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天,乙方須在承攬期限內(nèi)完成施工任務(wù),并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責(zé)任。
1、乙方嚴(yán)格按圖紙及建筑規(guī)范進(jìn)行施工。
2、未經(jīng)甲方及設(shè)計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、施工中做到墻體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達(dá)到平整、垂直。
5,鋼筋制作、綁扎、焊接要規(guī)范,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內(nèi)外墻粉刷(打點粉刷)要達(dá)到設(shè)計及甲方的要求標(biāo)準(zhǔn)。
7、一切施工嚴(yán)格按照國家施工規(guī)范要求進(jìn)行施工、各工序經(jīng)驗收合格及混凝土達(dá)到凝結(jié)期后,方可進(jìn)行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進(jìn)行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負(fù)責(zé)任造成的一切質(zhì)量事故所造成的損失由乙方全部承擔(dān)和賠償。
六、安全責(zé)任:
1、乙方在施工中要經(jīng)常性的對施工人員進(jìn)行安全教育,防止事故的發(fā)生。
2、乙方經(jīng)常性的檢查施工機(jī)械設(shè)備及電器設(shè)備,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
3、施工中如發(fā)生的一切人身安全事故由乙方全部負(fù)責(zé),甲方概不負(fù)責(zé)任。
七、若一方不完全履行本合同規(guī)定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權(quán)利。
九、本合同經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,完全同意后,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協(xié)議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
公證人簽字:二00年月日。
合同編號:甲方:定貨人:簽訂地點:乙方:承攬人:簽訂時間:年月日。
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限。
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:按國家標(biāo)準(zhǔn)gb12955—《防火門》執(zhí)行。
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:滿足設(shè)計規(guī)范和現(xiàn)行消防驗收要求。
第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術(shù)資料、圖紙。
第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質(zhì)檢部門提供產(chǎn)品合格證及驗收報告。
第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成。
第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:以當(dāng)?shù)叵乐鞴懿块T驗收合格為準(zhǔn)(承攬人負(fù)責(zé)工程驗收合格)。不負(fù)責(zé)防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條結(jié)算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預(yù)付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。
第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應(yīng)及時通知承攬人。
第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:由違約方承擔(dān)。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發(fā)票)。
第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執(zhí)一份。
甲方:乙方:年月日:
承攬施工的合同篇十二
即建筑安裝工程承包合同,簽訂的主要目的是為了明確責(zé)任,分工協(xié)作,共同完成國家建設(shè)項目的設(shè)計任務(wù)。那么承攬施工合同是怎樣的呢?以下是本站小編整理的承攬施工合同,歡迎參考閱讀。
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
甲乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就乙方為甲方提供合作事宜,達(dá)成如下合同。
一、施工項目的設(shè)計和要求,請見附件(一),乙方應(yīng)保證所有項目設(shè)計施工均必須符合國家或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
二、施工費用的工程,安裝的單價為元。預(yù)計安裝的數(shù)量為53個。實際工程總價款=實際安裝的數(shù)量*單價。
三、制作期與質(zhì)保期。
1.乙方應(yīng)在年月日前按本合同要求完成的安裝工作,并經(jīng)甲方驗收確認(rèn)。
2.的質(zhì)保期為項目完成并經(jīng)甲方簽收確認(rèn)后的壹年(壹年按365天計算)。
3.質(zhì)保期內(nèi)如損壞,乙方應(yīng)在接到甲方通知后個工作日內(nèi)為甲方完成維修。如因維修不及時,則每逾期一日應(yīng)按甲方實際工程總價款的%作為延遲履行違約金。
4.質(zhì)保期后,乙方仍然應(yīng)當(dāng)依照上述標(biāo)準(zhǔn)為甲方提供維修服務(wù),但在維修后,甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應(yīng)略低于市場價格)。
四、合作內(nèi)容。
1.乙方將為甲方的的提供施工服務(wù)。
2.乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關(guān)工期、速度等事項的指示及安排,并不得以任何形式轉(zhuǎn)包。如乙方存在轉(zhuǎn)包行為,則甲方有權(quán)單方面解除本合同,并要求乙方按實際工程總價款的50%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
3.施工前,乙方應(yīng)當(dāng)運用專業(yè)技能,現(xiàn)場對具體施工地點進(jìn)行評估,以判斷施工點能否進(jìn)行本合同項目施工。
4.施工完成后,必須經(jīng)甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人驗收并簽字確認(rèn)。如經(jīng)甲方驗收不合格,包括但不限于施工評估不準(zhǔn)確導(dǎo)致施工錯誤、工程質(zhì)量、安裝合理性等,則乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方要求進(jìn)行整改并應(yīng)承擔(dān)所導(dǎo)致的甲方或第三方全部經(jīng)濟(jì)損失。
5.項目經(jīng)整改后仍未達(dá)到甲方要求,則甲方有權(quán)終止合同,并有權(quán)拒付剩余施工款,乙方對甲方因此所遭受的損失應(yīng)進(jìn)行賠償。
6.乙方保證施工的質(zhì)量及其義務(wù):
(1)現(xiàn)場評估設(shè)計方案。
1)施工設(shè)計必須結(jié)構(gòu)合理,安全牢固,符合安全指標(biāo),鋼結(jié)構(gòu)焊(如有)要符合標(biāo)準(zhǔn);。
2)電路部分必須由有資質(zhì)的電工進(jìn)行布線,必須使用國家標(biāo)準(zhǔn)電線及電器開關(guān)等;。
3)美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準(zhǔn)確印刷,裝裱整齊(如有)。
4)燈箱效果的圖片要保證其明亮度,并應(yīng)滿足甲方長時間的需求。
(2)現(xiàn)場施工。
1)乙方應(yīng)在現(xiàn)場施工前進(jìn)行必要的施工評估提出專業(yè)性意見,如認(rèn)為不可進(jìn)行項目施工,則應(yīng)拒絕甲方要求,如違反此規(guī)定,則對因此所造成的甲方或第三方損失,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任(甲方不采納乙方建議,強(qiáng)行要求施工的除外)。
2)乙方施工現(xiàn)場,應(yīng)放臵安全提示設(shè)備。如因沒有放臵,導(dǎo)致任一方人身或財產(chǎn)損失,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3)施工完畢后,乙方應(yīng)對施工現(xiàn)場進(jìn)行衛(wèi)生清潔。如因施工現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境原因包括但不限于物業(yè)因其處罰。乙方應(yīng)承擔(dān)因此發(fā)生的相關(guān)費用。
7.如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方或任何第三方造成損失,則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
五、費用結(jié)算。
1.甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內(nèi),將根據(jù)實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。
2.乙方實際安裝的數(shù)量,依照甲方負(fù)責(zé)人現(xiàn)場簽字的《施工驗收單》為最終確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。
3.甲方將在收到乙方開具實際應(yīng)付工程總價款的服務(wù)業(yè)發(fā)票后,向乙方支付相應(yīng)款項。
4.乙方收款信息。
1)乙方收款賬戶:
2)賬號:
3)開戶銀行:
六、聲明。
1.甲乙雙方均為依法成立、合法存續(xù)且經(jīng)營記錄良好的有限責(zé)任公司。
2.本合同已經(jīng)簽署及生效,構(gòu)成對雙方合法有效的約束力。
3.乙方應(yīng)具有本合同規(guī)定施工項目所必要的資質(zhì),包括但不限于技術(shù)力量、施工經(jīng)驗。
七、違約責(zé)任。
乙方如延遲完工或最終經(jīng)甲方驗收不合格,則乙方應(yīng)當(dāng)按實際工程總價%/日的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金,直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應(yīng)進(jìn)行賠償,包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務(wù)人員工資等。
八、法律適用及糾紛解決。
1.本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律,受中國法律管轄。
2.甲乙雙方因履行本合同產(chǎn)生的任何糾紛和爭議,應(yīng)盡量協(xié)商解決;協(xié)商無法解決的,任何一方有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
九、其他。
1.其他未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
2.未經(jīng)雙方書面同意,任何一方不得對本合同進(jìn)行修改。
3.本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。
4.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
5.本合同的附件、補(bǔ)充合同為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
年月日年月日。
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關(guān)建房事項,經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設(shè)計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎(chǔ)建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結(jié)頂付%計元(大寫:),內(nèi)粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內(nèi)付清。
共
2
頁,當(dāng)前第。
1
頁
1
2
承攬施工的合同篇十三
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的,甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失,全部由乙方承擔(dān);同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部.
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬施工的合同篇十四
建筑工程承包合同是發(fā)包方(建筑單位)和承包方(施工單位、勘察設(shè)計單位)為完成某建筑工程而確立相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。國際工程承包合同一般具有以下法律特點:
1.具有國際性。主要表現(xiàn)在兩個方面:一是合同的當(dāng)事人是屬于不同國家或地區(qū)的公司、法人;二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務(wù),即合同的履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區(qū),故涉及到復(fù)雜的法律適用問題。
2.需要巨額資金,故合同標(biāo)的常常很大,交易中通常都需要各種各樣的銀行擔(dān)保。
3.履約期長。
4.風(fēng)險較大。為減少風(fēng)險,合同中除預(yù)訂有貨幣條款和不可抗力條款外,通常還含有價格調(diào)整條款、艱難情勢條款等。
對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同:
第一章一般條款。
定義和釋義。
1.1在本合同中,除按上下文另具意義者外,下列詞語應(yīng)解釋如下:
“業(yè)主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權(quán)利合法繼承人,但不包括業(yè)主的受讓人,經(jīng)承包人同意者除外。
“承包人”指標(biāo)書已被業(yè)主接受的某個或某些人、商行或公司,包括其他人代表,繼承人和業(yè)經(jīng)認(rèn)可的受讓人。
“工程師”指第二章中所指定的工程師,或由業(yè)主隨時任命且書面通知承包人以代替指定工程師履行合同職責(zé)的其它工程師。
“工程師代表”指任何常駐工程技術(shù)人員、監(jiān)理工程師,或由業(yè)主或工程師隨時任命的履行本合同第二條規(guī)定職責(zé)的任何工程現(xiàn)場監(jiān)督,其權(quán)限上工程師書面通告承包人。
“工程”包括永久性工程和臨建工程。
“合同”指合同條款、技術(shù)規(guī)范、圖紙、標(biāo)價的建筑工程清單、單價和價格表(如果有),還可指標(biāo)書、接受證書以及承包協(xié)議(如已完成)。
“合同價格”指在接受證書中確定的數(shù)額,可按本合同以下條款規(guī)定增減。
“建筑設(shè)備”指工程施工和維修中或有關(guān)施工和維修所需的全部設(shè)備或物品,不論任何性質(zhì),但不包括旨在構(gòu)成或正在構(gòu)成永久性工程某一部分的材料或其它物品。
“臨建工程”指工程施工或維修或有關(guān)工程施工或維修所需的各種臨時工程。
“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。
“技術(shù)規(guī)范”指在標(biāo)書或任何標(biāo)書更改中提及的規(guī)范,或由工程師隨時可能增加或書面同意增加的部分。
“圖紙”指技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的圖紙,經(jīng)工程師書面同意對此種圖紙所作的任何更改,以及可由工程師隨時提供或書面認(rèn)同的其他圖紙。
“工地”指工程師設(shè)計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地,包括地面、地下、在之上或通過部分,以及由業(yè)主所提供的用作臨時儲存或其它目的的其它土地或場所,只要能按合同明文規(guī)定構(gòu)成工地的組成部分。
“業(yè)經(jīng)認(rèn)可”指已經(jīng)經(jīng)書面認(rèn)可,包括過后對口頭認(rèn)可的書面確認(rèn),“認(rèn)可”指書面認(rèn)可,包括上述規(guī)定在內(nèi)。
1.2按合同上下文所需,單數(shù)含義的單詞也可據(jù)有復(fù)數(shù)的含義,反過來也是一樣。
1.3合同條款的標(biāo)題和邊注不得視為合同的一部分,不得用于考慮解釋條款或合同。
1.4“費用”一詞應(yīng)視為含工地上或以外發(fā)生的間接費用。
工程師及工程師代表。
2.1工程師必須按合同明文規(guī)定,履行作決斷、頒發(fā)證書和發(fā)出指令等職責(zé)。如業(yè)主簽發(fā)的工程師任命書中規(guī)定其某些職責(zé)的履行得經(jīng)業(yè)主專門認(rèn)可,其要件應(yīng)在本合同第二部分予以規(guī)定。
2.2工程師可隨時書面授權(quán)其代表代行其任何職權(quán),但必須將所有此種授權(quán)書的副本提交給承包人和業(yè)主。在授權(quán)范圍內(nèi),工程師代表給承包人的.任何書面指令或認(rèn)可(僅限于此)對承包人和業(yè)主具有與工程師的指令或認(rèn)可同樣的效力。以下規(guī)定屬于例外:
工程師代表對任何工程或材料的不予否認(rèn),不得影響工程師此后否認(rèn)以及命令拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權(quán)力。
若承包人對工程師代表的任何決定不滿意,其有權(quán)將此決定提交工程師確認(rèn)、取消或更改。
轉(zhuǎn)讓和分包。
3.未經(jīng)業(yè)主事前書面同意,承包人不得將合同或其任何部分,或合同所規(guī)定或依合同而產(chǎn)生的任何收益轉(zhuǎn)讓,向承包人的開戶銀行支付按本合同規(guī)定到期或即將到期的款項除外。
4.承包人不得轉(zhuǎn)包整個工程。除非合同另有規(guī)定,未經(jīng)工程師事前書面同意,承包人也不得分包工程的任何部分,但工程師不得無故不同意分包,一旦同意分包,此種同意不得免去承包人所承擔(dān)的任何合同所規(guī)定的責(zé)任或義務(wù),他必須對任何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負(fù)完全責(zé)任,如同這些行為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不得視為是本條所規(guī)定的分包。
合同文件。
5.1以下要件得在合同第二部分規(guī)定:
用以起草合同文件的語言;
合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。
如果文件用一種以上語言作成,用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規(guī)定,且將被定為“主體語言”。
5.2除合同中另有規(guī)定外,合同第一、二部分的條款規(guī)定優(yōu)于其它任何構(gòu)成合同的文件的規(guī)定。以上述規(guī)定為準(zhǔn),構(gòu)成合同的數(shù)個文件可視為能互相解釋,如意思含糊或不一致時,由工程師解釋和處理,并由此向承包人發(fā)出指令。如工程師認(rèn)為,服從此種指令會使承包人發(fā)生額外費用,而此種費用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理無法預(yù)見的,工程師應(yīng)予以證明,業(yè)主必須支付相應(yīng)的額外款額以補(bǔ)償此種費用。
6.1圖紙由工程師獨自保管,但須向承包人免費提供兩份副本,承包人所需的其余副本由他自己制作并承擔(dān)費用。合同履行后,承包人須將全部合同圖紙歸還工程師。
6.2承包人必須將按上述規(guī)定所提交的一份圖紙副本留在工地,讓工程師及其代理,或工程師書面授權(quán)的任何其它人在所有合理的時間內(nèi)查閱使用。
6.3如工程師不在適當(dāng)時間內(nèi)再提供圖紙或命令,包括指示、指令或認(rèn)可,工程計劃或進(jìn)展便可能被延誤或中斷時,承包人必須書面通知工程師。通知書中應(yīng)詳細(xì)說明所需的圖紙或命令,所需原因和時間,以及如果不及時提供而可能造成的任何延誤和中斷。
承攬施工的合同篇十五
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的,甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失,全部由乙方承擔(dān);同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部.
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬施工的合同篇十六
根據(jù)《民法典》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:________________________。
工程名稱:________________________。
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的,甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失,全部由乙方承擔(dān);同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
承攬施工的合同篇十七
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:按國家標(biāo)準(zhǔn)gb12955—20xx《防火門》執(zhí)行。
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:滿足設(shè)計規(guī)范和現(xiàn)行消防驗收要求。
第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術(shù)資料、圖紙。
第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質(zhì)檢部門提供產(chǎn)品合格證及驗收報告。
第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成??梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵撼袛埲酥苯油瓿伞?/p>
第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:以當(dāng)?shù)叵乐鞴懿块T驗收合格為準(zhǔn)(承攬人負(fù)責(zé)工程驗收合格)。不負(fù)責(zé)防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條結(jié)算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預(yù)付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。
第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應(yīng)及時通知承攬人。
第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:由違約方承擔(dān)。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發(fā)票)。
第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執(zhí)一份。
甲方:乙方:年月日:
承攬施工的合同篇十八
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關(guān)建房事項,經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設(shè)計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎(chǔ)建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結(jié)頂付%計元(大寫:),內(nèi)粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內(nèi)付清。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/17008721.html】