在商業(yè)領(lǐng)域，簽訂合同是保障雙方權(quán)益的重要方式。如何撰寫一份清晰明確的合同，是合作伙伴共同關(guān)心的問題。合同的正確使用可以有效預(yù)防和解決糾紛，為交易雙方帶來更多的安全感。
工程付款合同起訴篇一
乙方(施工方)：_______簽訂日期：_______
______________。
1、工程總價：______________。
2、裝修內(nèi)容：______________。
1、自本合同雙方簽字生效后，甲方應(yīng)付給乙方工程預(yù)付款人民幣(60%)即人民幣_______元整，工程施工到油漆工進場時，甲方付乙方工程總造價人民幣即_______元整。質(zhì)量保修一年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤，一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結(jié)束后、甲方如在2日內(nèi)不驗收、乙方自行驗收、甲方應(yīng)以承認。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔變更產(chǎn)生的施工人工費用協(xié)議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔責任，工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容引起的一切后果，由甲方負責，給乙方造成的損失甲方還應(yīng)賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協(xié)商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預(yù)算要求，先付款后，乙方再施工。
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。
2、甲方未按合同的'約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù)，需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。
1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方同意由_______仲裁委員會進行了仲裁，若未達成，仲裁協(xié)議交_______法院裁決。
法定代表人(簽字)：________法定代表人(簽字)：________
工程付款合同起訴篇二
乙方(居間人)：___________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
1、乙方接受甲方委托，負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的，均視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，內(nèi)容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設(shè)單位供應(yīng)材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權(quán)取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業(yè)主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設(shè)單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項，無權(quán)取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
6、乙方領(lǐng)取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票，相關(guān)的所得稅由乙方自承擔。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設(shè)單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。
2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內(nèi)，應(yīng)向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內(nèi)，應(yīng)支付_______________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款，按_______________%的比例支付;竣工結(jié)算完畢，甲方取得全部工程款后____________日內(nèi)全部結(jié)清。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的.方式支付。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應(yīng)負責賠償。
1、本合同簽字生效后，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
工程付款合同起訴篇三
1、合同簽訂乙方進場十天后，甲方向乙方支付合同價款的20%作為備料款。
2、乙方完成合同工程量60%時，甲方向乙方支付合同總價款的60%的工程進度款。
3、乙方完成合同工程量95%時，甲方向乙方支付合同價款的80%。
4、工程竣工，并經(jīng)甲方組織有關(guān)部門驗收合格后，甲、乙雙方一個月內(nèi)辦理完結(jié)算，工程款支付到結(jié)算總金額的95%。
5、余款為結(jié)算金額的5%，作為本工程的保修金，待本工程竣工驗收合格滿一年后七天內(nèi)支付5%。
1、合同簽訂后付預(yù)付20%。承包商提供銀行或有信譽的公司出具的，受益人為發(fā)包人，有效時間為90天的保函，保函為見索即付保函，即含有“在保函有效期內(nèi)，發(fā)包人因承包人未能履行合同項下約定義務(wù)(以下簡稱“違約”)而要求收回預(yù)付款時，我行將在收到發(fā)包人簽署的聲明承包人違約的書面索賠通知紙質(zhì)原件及本保函正本原件后七個式作日內(nèi)，無條件支付給發(fā)包人累計總額不超過擔保金額的款項”的條款。保函保證的金額為元整。
2、完成工程總額的50%付已完工程額的30%。
3、完成工程額的80%付已完工程額的60%。
4、工程全部完成并驗收合格后付至已完工程額的85%。
5、決算完成后付至工程額的95%。
6、質(zhì)保金5%二年
1、按月計量支付:即實行旬末預(yù)支或月中預(yù)支,月終按工程師確認的當月完成的有效工程量進行結(jié)算,竣工后辦理竣工結(jié)算。(指承包商可以在旬末或月中向業(yè)主提交預(yù)支工程款賬單,預(yù)支一旬或半月的工程款,月終再提交工程款結(jié)算賬單和已完工程的月報表,業(yè)主對這部分已完工程的質(zhì)量驗收合格后,向承包商及時支付當月工程款。)
2、界面付款:即雙方約定按單項工程或單位工程的形象進度劃分不同階段進行結(jié)算。如對一般工業(yè)民用建筑可以劃分為基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝飾、設(shè)備安裝等幾個階段。每階段工程完工后再進行結(jié)算。高層建筑也可把每完成一層的施工作為一個結(jié)算段。公路工程也可分為基礎(chǔ)層和面層兩個結(jié)算段等。
3、竣工后一次結(jié)算:項目規(guī)模較小、工期較短(一般在12月以內(nèi))的工程,可以實行在施工過程中分幾次預(yù)支、竣工后一次結(jié)算的方法。
以上就是關(guān)于工程合同付款方式的三種常見的方式。
工程付款合同起訴篇四
乙方：______________身份證號：______________
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著公平、公正、平等互利、誠實守信的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
1、工程名稱：______________
2、工程地點：______________
3、乙方承包范圍：__________下料工程。
4、承包方式
甲方提供合格的材料及施工機具，乙方負責提供工程所需的.合格工人。
5、承包單價
地庫鋼筋下料_______元/噸，5#主樓鋼筋下料_______元/m2。
乙方必須嚴格把好質(zhì)量關(guān)，保證一次驗收合格，因施工質(zhì)量不合格造成返工的，材料及人工費全部由乙方承擔。
1、乙方工人進場后，甲方負責安排食宿，每月付給乙方工人生活費_______元/人。
2、乙方必須聽從甲方管理，保質(zhì)保量完成甲方下達的施工任務(wù)，現(xiàn)場必須做到文明施工，成品碼放整齊，原材料進場卸車、廢料二次接頭利用。按時完成甲方下達的施工進度計劃。
3、乙方必須遵守勞動紀律，嚴格按照施工規(guī)范施工，必須為每位工人繳納人身意外傷害保險。施工中發(fā)生的一切安全事故，費用均由乙方負責。
4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作，超過5天以上的，甲方付給乙方工人每天_______元/人的生活補助費。
地庫砼澆筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包費;主樓甲方每月付給乙方工人_______元的生活費，等工程完工后支付到工程款的70%待主體結(jié)構(gòu)封頂驗收合格兩周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。
施工中任意一方違反此合同，必須承擔總工程款20%的違約金。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印
推薦度：
點擊下載文檔
搜索文檔
工程付款合同起訴篇五
甲方：
乙方：
丙方：
甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下：雙方確認，甲方欠乙方中堡子村綜合改造工程欄桿、百葉工程款人民幣_________元，以宏府鯤翔九天項目房屋抵付，乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房，并轉(zhuǎn)讓給丙方。
丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議：
一、以房抵款金額及方式：
1、款399136元，工程質(zhì)保金不在抵扣范圍內(nèi)。
2、抵付方式為乙方開出所欠工程款全部發(fā)票，甲乙雙方協(xié)助丙方辦理房屋手續(xù)，欠付款項價款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致，如房款超過399136元，超出部分由丙方自行向宏府項目的開發(fā)商繳納。
3、本協(xié)議簽訂后，即表示甲方已按施工合同約定履行了_____元(大寫人民幣為：399136元整)的工程款付款義務(wù)。
二、房屋有關(guān)狀況：
1.具體房號以丙方與開發(fā)商簽訂的購房合同。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行，所發(fā)生費用由丙方自行承擔。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。(具體標準參照《商品房預(yù)售合同》)。產(chǎn)生費用均由丙方自行承擔。
三、原合同工程結(jié)算、付款約定：
因乙方承攬甲方的工程的原合同除抵房款項之外，其余款項由甲乙雙方根據(jù)雙方原合同執(zhí)行。
四、承諾：
1、乙方同意甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、因房屋質(zhì)量產(chǎn)生任何問題，由丙方直接與開發(fā)商聯(lián)系，甲乙雙方不因房屋質(zhì)量問題直接與丙方產(chǎn)生任何關(guān)聯(lián)。且協(xié)議簽訂后，乙方不得向甲、乙方提出退房或索賠等要求。
3、丙方同意按與開發(fā)商簽訂《商品房預(yù)售合同》規(guī)定承擔房屋其它相關(guān)費用。
4、丙方簽訂此合同時，該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時，均由丙方與開發(fā)商直接聯(lián)系。
五、本協(xié)議簽訂后，丙方與開發(fā)商簽訂商品房買賣合同后，即為甲乙雙方抵付行為完成。
六、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
七、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，任何一方可將爭議提交甲方北京市石景山區(qū)人民法院訴訟解決。
八、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式三份，甲方一分，乙方一份，丙方一份。
甲方：乙方：丙方：
____年____月____日：
工程付款合同起訴篇六
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
甲乙雙方共同參與投標的（以下簡稱主合同），在雙方共同努力下，業(yè)主將該合同授予甲方。經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方就合作施工主合同工程施工事宜達成一致意見，以便共同遵守。
第一條工程實施責任及要求
1、甲方將主合同項下全部工程的實施責任交乙方承擔（包括該合同項下的全部變更工程）。
2、工期、質(zhì)量必須滿足主合同或業(yè)主要求。
第二條甲方責任
1、負責及時辦理主合同的履約擔保和動員預(yù)付款擔保手續(xù)。
2、負責為乙方實施主合同提供相應(yīng)的授權(quán)，解決只能由甲方解決的事項。
3、負責及時向乙方傳遞來自業(yè)主、監(jiān)理、沿線地方政府的涉及本協(xié)議執(zhí)行的指令、通知、圖紙、資料等。
4、負責在乙方所做計量支付申報工作上，及時辦理需要自身完成的工作。
5、負責工程質(zhì)量、進度、文明施工、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、計量支付等方面的監(jiān)督檢查。
第三條乙方責任
1、負責代甲方履行主合同的施工、缺陷修復(fù)及保修責任。
2、負責以自身資源按照主合同要求完成該工程，自擔風險、自負盈虧。
3、自覺接受甲方、業(yè)主、監(jiān)理的各項監(jiān)督檢查。
4、負責自本協(xié)議簽字之日起7日內(nèi)，向甲方交納：甲方為辦理主合同保函而向銀行交納的抵押金元及相應(yīng)的財務(wù)費元。
5、負責自本協(xié)議簽字之日起7日內(nèi)，向甲方交納：本協(xié)議履約保證金元。
6、保證不以甲方或項目部的名義從事于本工程無關(guān)的活動。
7、未經(jīng)甲方許可，不得將本工程的全部或任何部分轉(zhuǎn)包或分包給第三方。
8、負責及時清償為實施本工程而產(chǎn)生的各類債務(wù)，及時支付民工工資。
9、每月25日前向甲方報送當月統(tǒng)計報表及下月進度計劃。業(yè)主計量支付報表批復(fù)后3日內(nèi)傳至甲方。
10、工程結(jié)束后，除向業(yè)主提交完整的竣工資料外，還需向甲方提交業(yè)主終期支付報表，交工證書、施工總結(jié)等。
11、負責為甲方派遣到本工程從事本工程管理、或解決需由甲方出面解決的問題的人員提供必要的工作和生活條件。
第四條印章管理
項目經(jīng)理部印鑒由甲方授權(quán)代表管理，用印范圍只對業(yè)主和監(jiān)理以及當?shù)卣母鞣N報表、文件、資料、證明、工程結(jié)算及費用撥付等。因乙方組織施工所需的勞務(wù)合同、機械設(shè)備購置和租賃合同、各種材料采購和加工合同、臨時征地合同等確實需要使用項目經(jīng)理部名稱和印鑒時，須經(jīng)甲方代表同意，用印人必須是乙方或乙方授權(quán)代表。
第五條費用、結(jié)算與支付
1、業(yè)主支付給本工程的動員預(yù)付款、材料預(yù)付款、工程結(jié)算款、獎金一律歸乙方所有，相應(yīng)的罰金亦由乙方承擔。
2、甲方收取管理費為主合同總價的%（含變更、索賠費用）。施工過程收取以乙方當月統(tǒng)計產(chǎn)值為基數(shù)進行計算，最終收取管理費總額以業(yè)主終期計量支付工程款為基數(shù)進行計算。乙方應(yīng)在每月30日前將本月管理費匯至甲方指定賬戶。
3、甲方收到銀行保函抵押金后7日內(nèi)支付乙方。
4、業(yè)主履行了工程缺陷修復(fù)責任的前提下，甲方收到業(yè)主返還的質(zhì)量保證金后7日內(nèi)支付乙方。
5、乙方負責承擔本工程所發(fā)生的各種稅賦，并按有關(guān)規(guī)定納稅。
6、乙方負責承擔甲方派出人員的工資，標準為：，于每月30日前匯至甲方指定帳戶，由甲方負責給派出人員發(fā)放工資，時間從本協(xié)議簽訂之日起至工程交工驗收后6個月止。
第六條違約責任
1、對于主合同所規(guī)定的甲方的合同責任，雙方按本協(xié)議規(guī)定的各自的責任分別承擔。若由于自身原因造成違約，違約方不得要求另一方共同承擔違約責任。
2、進度與質(zhì)量不符合業(yè)主要求，乙方應(yīng)無條件整改，直至滿足業(yè)主要求，否則，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，部分或全部沒收乙方的履約保證金、質(zhì)量保證金，并承擔由此給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
3、若乙方施工造成環(huán)境污染，乙方須及時自費清除污染，賠償受污染方的經(jīng)濟損失。
4、由于乙方自身原因產(chǎn)生安全事故，導(dǎo)致乙方、甲方或第三方人身財產(chǎn)受損，乙方須自費承擔事故處理費用，向受損方賠償。
5、若乙方未能按期完工，并因此招致業(yè)主對甲方的處罰，應(yīng)全部由乙方承擔，并加倍賠償甲方的損失。
6、若乙方未及時向甲方交納管理費，則乙方應(yīng)按延遲付款總額的0.5‰。日向甲方支付滯納金。
7、未足額繳納各種保證金，甲方有權(quán)終止本協(xié)議并將本工程施工權(quán)收回。
8、若乙方擅自將本工程分包轉(zhuǎn)包或以甲方名義從事于本工程無關(guān)的經(jīng)濟活動，甲方有權(quán)終止合同收回工程，乙方應(yīng)承擔由此給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
9、若乙方未及時清償本工程實施所產(chǎn)生的債務(wù)，則乙方須承擔由此給甲方造成的一切法律責任、經(jīng)濟和名譽損失。
第七條其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。
補充協(xié)議作為本協(xié)議的補充，不得與本協(xié)議相抵觸，應(yīng)與本協(xié)議一起共同執(zhí)行。
第八條因履行本協(xié)議所引起的一切爭議，雙方應(yīng)在誠信原則基礎(chǔ)上協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可到甲方所在地人民法院起訴。
第九條附則
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。履行完協(xié)議約定的全部義務(wù)、工程竣工驗收達標，移交全部工程資料，保修期滿，結(jié)清各項費用后終止。
2、本協(xié)議一式三份。甲方二份，乙方一份。
甲方：（蓋章）
代表：
年月日
乙方：（蓋章）
代表：
年月日
工程付款合同起訴篇七
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本項目工程勞務(wù)用工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
用工開始日期______年______月______日，用工結(jié)束日期______年______月______日。
第壹種結(jié)算方式：包干單價。根據(jù)______市“九三”預(yù)算定額規(guī)定計算建筑面積，每平方米單價______元。根據(jù)乙方施工的建筑面積乘以包干單價確定最終結(jié)算總價。
第貳種結(jié)算方式：計時工資。乙方的工資標準為______/天。甲方根據(jù)乙方實際出勤天數(shù)乘以工資標準后計算乙方最終結(jié)算工資。
第叁種結(jié)算方式：計件工資。根據(jù)______市“九三”預(yù)算定額規(guī)定計算乙方實際施工內(nèi)容的定額工日，結(jié)算標準______元/工日。根據(jù)定額工日數(shù)乘以結(jié)算標準確定最終結(jié)算總價。
第肆種結(jié)算方式：
勞務(wù)用工合同總價：
1、無論采用上述何種結(jié)算方式，甲方均先向乙方支付生活費。具體支付辦法為：簽訂本合同次月開始，每月支付一次，標準為______元/人。乙方完成本合同全部施工內(nèi)容，并達到本合同約定要求后，經(jīng)雙方確認結(jié)算金額，甲方一次性將結(jié)算余額全部支付乙方;若乙方施工工期跨越春節(jié)，則甲方于春節(jié)前______天向乙方結(jié)算已完工程量______%的人工工資，其余______%待乙方全部完成本合同施工內(nèi)容后，一次結(jié)算。
2、乙方承擔本合同之外的施工內(nèi)容，事前須征得甲方書面同意，事后______日內(nèi)向甲方簽證確認，否則甲方不予結(jié)算工資。
3、乙方人員增加，須經(jīng)甲方書面同意，否則增加的人員甲方不予結(jié)算工資。
4、乙方施工結(jié)束后，若人工費超過合同總價，超出部分由乙方承擔。
施工現(xiàn)場乙方必須達到______級文明工地要求;必須達到______級標化工地要求。
(一)甲方責任。
1、編制施工組織設(shè)計和施工方案，對乙方進行現(xiàn)場交底、施工交底和三級安全教育，并提供施工圖紙。
2、提供施工臨時設(shè)施和水、電源，提供乙方人員的住宿。
3、為乙方人員代辦暫住證、胸卡等有關(guān)證件。
(二)乙方責任。
1、乙方須經(jīng)甲方審核同意后進場，進場前必須向甲方提交或辦理有關(guān)證件(身份證復(fù)印件、暫住證、務(wù)工證、上崗證等)，保證提供證件的真實性和有效性。
2、進場前，乙方須確定其負責人，并訂立委托書，授權(quán)委托其負責人代為與甲方結(jié)算、領(lǐng)取工資以及處理與其相關(guān)的事務(wù)。
3、保證向甲方填報各種資料的真實性，禁止弄虛作假，維護公司正常的經(jīng)營管理秩序。
4、嚴格按照甲方的施工組織設(shè)計、交底和方案組織施工，必須更改時應(yīng)征得甲方的書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕驗收和結(jié)算工資。
5、乙方人員進出現(xiàn)場、生活區(qū)必須佩戴胸卡，不得帶無關(guān)人員進出現(xiàn)場和生活區(qū)，非作業(yè)時間，不得進入工地。
6、乙方須嚴格按甲方認可的月節(jié)點進度計劃組織施工，確保工程進度。如乙方不能按期完成計劃，甲方可以采取相應(yīng)措施以保證進度，所發(fā)生費用由乙方承擔。若乙方連續(xù)二個月未完成計劃，甲方可以單方面終止本合同，由此造成的損失由乙方承擔。
7、乙方人員在施工中須服從甲方管理和指揮，增強自我管理意識，做到安全施工，文明施工。
8、乙方進場前必須如實向甲方告知健康狀況，包括有無殘疾、傳染病等影響從事本工種施工和他人健康的各種疾病。如因乙方殘疾而造成的安全事故，其后果全部由乙方承擔;進場后甲方發(fā)現(xiàn)乙方人員中健康狀況不適于現(xiàn)場施工作業(yè)者，必須無條件退場。
9、乙方必須遵守甲方關(guān)于勞務(wù)用工的管理制度，不符合甲方要求的，甲方有權(quán)辭退。
10、嚴格按照施工工序組織施工，未經(jīng)甲方驗收合格不得進行下道工序的施工。
11、對甲方所提要求存在異議時，可采取協(xié)商辦法處理。
12、乙方違反國家法律和甲方的規(guī)章制度，擾亂生產(chǎn)、生活和社會秩序，由此所引起的一切后果，乙方承擔全部責任，并無條件退場。
1、驗收以《建筑工程質(zhì)量評定標準》及國家和地方制訂的其他強制性標準和規(guī)范為依據(jù)。
2、施工中若國家或地方頒布強制性標準或規(guī)范則執(zhí)行新標準或規(guī)范。
3、未達到本合同約定的質(zhì)量標準，乙方需進行返工，直到達到本合同約定的質(zhì)量標準，并承擔返工費用。甲方向乙方約定的質(zhì)量標準的費用已包含在本合同價中，乙方不得再要求增加費用。
4、乙方應(yīng)向及時甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
5、甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)乙方在施工中未能按驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標準施工，乙方必須返工;由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔;此類返工不順延工期。
1、無重大安全事故。
2、乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)勞動管理的政策、規(guī)定及甲方管理制度。
3、對甲方提供的安全生產(chǎn)設(shè)施，乙方應(yīng)檢查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或損壞甲方采取的安全防護措施;如遇特殊情況需拆除的，必須征得甲方同意，否則由此引起的一切后果由乙方承擔;乙方認為甲方的安全措施不完善的，可向甲方提出，甲方應(yīng)及時處理。
4、所有人員進入施工現(xiàn)場必須穿戴安全防護用品，特殊作業(yè)必須采取系安全帶等安全措施，禁止吸煙。
1、在工程尚未驗收交付之前，乙方施工區(qū)域內(nèi)已完工程、甲供材料、成品及設(shè)備的.產(chǎn)品保護工作由乙方負責，期間發(fā)生損壞、遺失，乙方自費予以修復(fù)和賠償。
2、乙方在施工期間必須做好建筑材料、施工工具、設(shè)備的保管和維護工作，以及公共部位的成品保護。
1、施工期間發(fā)生以下之一情況，均視為乙方違約，甲方有權(quán)單方面終止合同，并追究違約方的責任。
(1)接到甲方的進場通知未按期進場。
(2)因乙方原因造成重大安全事故或存在重大質(zhì)量事故隱患且不及時整改。
(3)現(xiàn)場施工管理混亂且不及時整改。
(4)乙方連續(xù)兩個月未完成甲方的進度計劃。
(5)乙方不能達到甲方施工要求。
2、乙方不得浪費材料，否則甲方有權(quán)要求乙方賠償浪費的材料款;因乙方使用不當造成材料、設(shè)備損壞的，乙方應(yīng)承擔賠償責任。
3、未達到本合同約定的質(zhì)量、安全、文明施工、標化工地要求，乙方承擔違約責任，違約金按乙方結(jié)算金額______計算。
1、本合同一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方全部施工完畢，甲方結(jié)算后終止。
甲方(蓋章)______________________________。
項目責任人(簽字)________________________。
乙方班組全體成員(簽字、指印)___________。
合同訂立日期：___________年______月______日
工程付款合同起訴篇八
委托方： (甲方)
承攬方：(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方平等協(xié)商，自愿達成以下協(xié)議：
一、工程概況：
(1)工程名稱： 制作安裝安裝地點：
(2)項目實施開始于201 年 月 日，竣工日期為201 年 月 日。
二、承包方式及工程造價：
(1)依據(jù)乙方所提供的工程預(yù)算項目，包工包料進行施工。
(2)甲方若變更設(shè)計應(yīng)及時同乙方對工程價款、工程期限進行調(diào)整，新增部分內(nèi)則按報價表中單價 結(jié)算。
(3)合同總造價：(大寫)(小寫) (單位工程造價參照預(yù)算書決定)。
三、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)：
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1. 開工前負責人員接通施工現(xiàn)場電源，電費由甲方承擔。
2. 指定專人對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù)，負責工程驗收確認簽字。
3. 甲方負責提供場地給乙方存放工具，乙方負責看管。
4. 施工過程中，如遇設(shè)計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災(zāi)害，原定工期理因順延。
5. 工期竣工后，應(yīng)在接到乙方驗收申請三日內(nèi)，會
會同乙方進行工程驗收，對工程的質(zhì)量問題，甲方必須以書面形式通知乙方，否則工程視甲方驗收合格。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1. 按照雙方商定的范圍，做好材料的制作、供應(yīng)和管理。
2. 及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應(yīng)嚴格按合同、預(yù)算施工、確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
3. 乙方負責清理現(xiàn)場衛(wèi)生。
4. 必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度，做好施工現(xiàn)場的防火、治安工作。
5. 工程驗收合格后，乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負責質(zhì)量問題，負責無償修復(fù)(不含人為性破壞及自然災(zāi)害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后，48小時內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場進行維護工作。
6. 乙方在施工中，如發(fā)生的人身傷亡事故，自行負擔，甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負責，甲方不負任何責任。
四、工程付款方式：
1.合同簽定當天，甲方支付乙方工程預(yù)付款，占總工程款的 %，計人民幣： 元，大寫： 。
2.施工人員進場施工，甲方支付乙方工程進度款，占總工總款的 %,計人民幣：元，大寫： 。
3人民 幣： 元，大寫： 。
五、違約責任：
(一)甲方：
1. 未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應(yīng)付的責任，除乙方竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。
2. 工程途中停建，緩建或由于設(shè)計變更而造成的停工、返工，甲方應(yīng)采取彌補措施或者減少損失，同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
3. 工程未經(jīng)驗收，甲方提前或者擅自使用，既視同驗收合格，由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問題，由甲方自行負責。
4. 不按合同規(guī)定的時間撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，以此產(chǎn)生的責任由甲方負責。
5. 如遇特殊情況需要變更合同應(yīng)及時與乙方取得聯(lián)系，協(xié)商解決并以雙方簽字為準，否則應(yīng)承擔全部責任。
6. 工程交付使用，甲方如未能按合同規(guī)定付款，應(yīng)償付逾期違約金，每日按總價的0.2%支付給乙方。
(二)乙方：
1. 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，負責無償整改。
2. 工程交付時間不符合規(guī)定，應(yīng)償付逾期違約金，每日按總價的0.2%支付違約金給甲方。
3. 乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的制作工作，乙方如需變更內(nèi)容時，經(jīng)過甲方書面同意，若質(zhì)量出現(xiàn)問題，雙方應(yīng)協(xié)調(diào)達成解決協(xié)議，再行議付。
面形式通知另一方，并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi)，向另一方提交有關(guān)權(quán)威部門的證明，及本合同(包括補充協(xié)議)約定義務(wù)與責任不能履行或需要延期的報告。
七、工程審批手續(xù)由 方辦理，甲方應(yīng)提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發(fā)送通知的方法，如用電報、電傳通知時，凡涉及雙方權(quán)利、義務(wù)的，應(yīng)隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改，須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關(guān)文件均視為有效送達。
九、本協(xié)議涉及的設(shè)計圖、制作圖、工程報價預(yù)算書均可作為附件，具有同等法律效力。
十、在履行本合同過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成，甲乙任何一方可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
十一、其他：
十二、本合同一式兩份，雙方簽字。蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工，款項結(jié)清，本合同自然終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
工程付款合同起訴篇九
原告：______________，女，19__________年_____月_____日生，漢族，__________市人，住__________市__________區(qū)__________路__________號__________小區(qū)_____單元_____號。
被告：______________，男，19__________年_____月_____日生，漢族，__________市，__________公司職工，住__________市__________區(qū)__________路__________號__________小區(qū)_____單元_____號。
訴訟請求：_________________
1.判令原被告婚生女兒_______________由原告撫養(yǎng);
2.被告每月支付小孩撫養(yǎng)費20__元。
事實與理由
此致
_______________人民法院
具狀人：_________________
_____年_____月_____日
工程付款合同起訴篇十
乙方：濟寧xxx典廣告裝修工程有限公司
因乙方承包甲方酒店裝飾工程所發(fā)生的工程欠款，經(jīng)甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則，達成以下付款協(xié)議：
一、甲乙雙方共同協(xié)議商定工程價款：雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款，達成最終認可價格為(大寫)：(小寫：)。
二、工程款付款方式：甲方已支付乙方裝飾工程款，下欠工程款。經(jīng)雙方協(xié)商確定甲方于20xx年月日付給乙方工程款，剩余欠款待甲方試營業(yè)(擬定10月1日試營業(yè))一個月后的十日內(nèi)一次性付清。
三、工程款付款形式為現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款，甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協(xié)議書簽訂之日起，乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程，一次性無條件的交付甲方，所有權(quán)歸屬甲方。
六、本協(xié)議在履行過程中如產(chǎn)生糾紛，雙方可協(xié)商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方代表簽字：乙方代表簽字：
20xx年月日
工程付款合同起訴篇十一
建設(shè)工程付款控制是工程項目財務(wù)管理的核心內(nèi)容,工程付款合同怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的工程付款合同范文，感謝您的閱讀。
委托方：(甲方)。
承攬方：(乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方平等協(xié)商，自愿達成以下協(xié)議：
一、工程概況：
(1)工程名稱：制作安裝安裝地點：
(2)項目實施開始于201年月日，竣工日期為201年月日。
二、承包方式及工程造價：
(1)依據(jù)乙方所提供的工程預(yù)算項目，包工包料進行施工。
(2)甲方若變更設(shè)計應(yīng)及時同乙方對工程價款、工程期限進行調(diào)整，新增部分內(nèi)則按報價表中單價結(jié)算。
(3)合同總造價：(大寫)(小寫)(單位工程造價參照預(yù)算書決定)。
三、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)：
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1.開工前負責人員接通施工現(xiàn)場電源，電費由甲方承擔。
2.指定專人對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù)，負責工程驗收確認簽字。
3.甲方負責提供場地給乙方存放工具，乙方負責看管。
4.施工過程中，如遇設(shè)計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災(zāi)害，原定工期理因順延。
5.工期竣工后，應(yīng)在接到乙方驗收申請三日內(nèi)，會同乙方進行工程驗收，對工程的質(zhì)量問題，甲方必須以書面形式通知乙方，否則工程視甲方驗收合格。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1.按照雙方商定的范圍，做好材料的制作、供應(yīng)和管理。
2.及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應(yīng)嚴格按合同、預(yù)算施工、確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
3.乙方負責清理現(xiàn)場衛(wèi)生。
4.必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度，做好施工現(xiàn)場的防火、治安工作。
5.工程驗收合格后，乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負責質(zhì)量問題，負責無償修復(fù)(不含人為性破壞及自然災(zāi)害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后，48小時內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場進行維護工作。
6.乙方在施工中，如發(fā)生的人身傷亡事故，自行負擔，甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負責，甲方不負任何責任。
四、工程付款方式：
1.合同簽定當天，甲方支付乙方工程預(yù)付款，占總工程款的%，計人民幣：元，大寫：。
2.施工人員進場施工，甲方支付乙方工程進度款，占總工總款的%,計人民幣：元，大寫：。
3人民幣：元，大寫：。
五、違約責任：
(一)甲方：
1.未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應(yīng)付的責任，除乙方竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。
2.工程途中停建，緩建或由于設(shè)計變更而造成的停工、返工，甲方應(yīng)采取彌補措施或者減少損失，同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
3.工程未經(jīng)驗收，甲方提前或者擅自使用，既視同驗收合格，由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問題，由甲方自行負責。
4.不按合同規(guī)定的時間撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，以此產(chǎn)生的責任由甲方負責。
5.如遇特殊情況需要變更合同應(yīng)及時與乙方取得聯(lián)系，協(xié)商解決并以雙方簽字為準，否則應(yīng)承擔全部責任。
6.工程交付使用，甲方如未能按合同規(guī)定付款，應(yīng)償付逾期違約金，每日按總價的0.2%支付給乙方。
(二)乙方：
1.工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，負責無償整改。
2.工程交付時間不符合規(guī)定，應(yīng)償付逾期違約金，每日按總價的0.2%支付違約金給甲方。
3.乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的制作工作，乙方如需變更內(nèi)容時，經(jīng)過甲方書面同意，若質(zhì)量出現(xiàn)問題，雙方應(yīng)協(xié)調(diào)達成解決協(xié)議，再行議付。
六、本合同有效期內(nèi)因自然災(zāi)害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素，造成本合同及其補充協(xié)議內(nèi)容部分或全部不能履行，雙方互不承擔違約責任。但應(yīng)在四十八小時內(nèi)，將相關(guān)事件、可能引發(fā)后果等情況以書面形式通知另一方，并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi)，向另一方提交有關(guān)權(quán)威部門的證明，及本合同(包括補充協(xié)議)約定義務(wù)與責任不能履行或需要延期的報告。
七、工程審批手續(xù)由方辦理，甲方應(yīng)提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發(fā)送通知的方法，如用電報、電傳通知時，凡涉及雙方權(quán)利、義務(wù)的，應(yīng)隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改，須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關(guān)文件均視為有效送達。
九、本協(xié)議涉及的設(shè)計圖、制作圖、工程報價預(yù)算書均可作為附件，具有同等法律效力。
十、在履行本合同過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成，甲乙任何一方可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
十一、其他：
十二、本合同一式兩份，雙方簽字。蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工，款項結(jié)清，本合同自然終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
丙方：
1.甲方、乙方于年月日簽訂了(a)項目建設(shè)工程合同，合同編號為，合同金額為萬元，(b)項目建設(shè)工程合同，合同編號為，合同金額為萬元;上述兩份合同總額為萬元，上述合同工程內(nèi)容均已完成，正在進行結(jié)算中，乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房，并轉(zhuǎn)讓給丙方。(上述兩份合同以下簡稱原合同。)。
2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3.乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議：
一、以房抵款金額及方式：
1.乙方同意甲方以位于濰坊市區(qū)街號項目號室房屋房屋抵付甲方所欠工程款萬元。
2.抵付方式為雙方互開發(fā)票的方式抵付，價款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致，該發(fā)票僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
二、房屋有關(guān)狀況：
1.該商品房建筑面積暫定為平方米(實際面積以測繪單位最終測繪面積為準)，單價元/平方米，房款總額為元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預(yù)售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。(具體標準參照《商品房預(yù)售合同》第條)。
因乙方承攬甲方的工程的原合同正在進行結(jié)算中，若結(jié)算額或工程進度款扣減甲方已付款額后余款不足房款，其余款項，三方同意為簡化三方之間付款程序，由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款直接支付給甲方。
四、甲方的協(xié)助。
1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;。
3、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜，甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
4、在原合同規(guī)定的工程竣工后，甲、乙雙方確定最終結(jié)算額，且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后，甲方與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾。
丙方從乙處購得此房，房款交于乙方，并承諾本協(xié)議簽訂之日起關(guān)于此房的一切經(jīng)濟糾紛與甲方無關(guān)。丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償?shù)纫?，否則由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔賠償責任。
六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預(yù)售合同》規(guī)定承擔房屋物業(yè)管理費(元/月)，不論丙方是否實際入住。
七、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時，三分同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結(jié)算。
八、本協(xié)議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成。
九、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式七份，甲方四分，乙方兩份，丙方一份。
甲方：乙方：丙方：
日期：日期：日期
甲方：
乙方：
丙方：
甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商，就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下：雙方確認，甲方欠乙方中堡子村綜合改造工程欄桿、百葉工程款人民幣_________元，以宏府鯤翔九天項目房屋抵付，乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房，并轉(zhuǎn)讓給丙方。
丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議：
一、以房抵款金額及方式：
1款399136元，工程質(zhì)保金不在抵扣范圍內(nèi)。
2、抵付方式為乙方開出所欠工程款全部發(fā)票，甲乙雙方協(xié)助丙方辦理房屋手續(xù)，欠付款項價款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致，如房款超過399136元，超出部分由丙方自行向宏府項目的開發(fā)商繳納。
3、本協(xié)議簽訂后，即表示甲方已按。
施工合同。
約定履行了元(大寫人民幣為：399136元整)的工程款付款義務(wù)。
二、房屋有關(guān)狀況：
1.具體房號以丙方與開發(fā)商簽訂的購房合同。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行，所發(fā)生費用由丙方自行承擔。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。(具體標準參照《商品房預(yù)售合同》)。產(chǎn)生費用均由丙方自行承擔。
因乙方承攬甲方的工程的原合同除抵房款項之外，其余款項由甲乙雙方根據(jù)雙方原合同執(zhí)行。
四、承諾：
1、乙方同意甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、因房屋質(zhì)量產(chǎn)生任何問題，由丙方直接與開發(fā)商聯(lián)系，甲乙雙方不因房屋質(zhì)量問題直接與丙方產(chǎn)生任何關(guān)聯(lián)。且協(xié)議簽訂后，乙方不得向甲、乙方提出退房或索賠等要求。
3、丙方同意按與開發(fā)商簽訂《商品房預(yù)售合同》規(guī)定承擔房屋其它相關(guān)費用。
4、丙方簽訂此合同時，該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時，均由丙方與開發(fā)商直接聯(lián)系。
五、本協(xié)議簽訂后，丙方與開發(fā)商簽訂商品房。
買賣合同。
后，即為甲乙雙方抵付行為完成。
六、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
七、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，任何一方可將爭議提交甲方北京市石景山區(qū)人民法院訴訟解決。
八、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式三份，甲方一分，乙方一份，丙方一份。
甲方：乙方：丙方：
工程付款合同起訴篇十二
甲方：
乙方：
甲方為了加強內(nèi)部付款制度的管理，規(guī)范并統(tǒng)一付款程序，同時進一步提高甲乙雙方的合作質(zhì)量和合作效率，經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商特制定本付款協(xié)議，以供甲乙雙方共同遵守：
甲方在收到乙方提供產(chǎn)品并驗收合格后方可通知乙方開具發(fā)票，開票數(shù)量僅為甲方驗收合格產(chǎn)品的數(shù)量（該數(shù)量必須經(jīng)過甲乙雙方共同確認）。對不合格產(chǎn)品的處理按照甲乙雙方擬訂的其他供貨合同或協(xié)議執(zhí)行。乙方在每月25號前將發(fā)票寄/送到甲方財務(wù)部。
甲方收到乙方發(fā)票后的90天內(nèi)向乙方一次性付清發(fā)票中顯示的的總金額款項。除人力不可抗力因素以外，甲方不得無故延遲向乙方支付貨款。如果確實有特殊情況在接到發(fā)票次月月底前無法支付的，必須提前與乙方進行解釋溝通，并爭得乙方同意，否則乙方可采取控制發(fā)貨對甲方進行制約。()如果乙方由于某些特殊情況要求甲方提前付款，必須提前與甲方及時溝通，甲方可視具體情況給與幫助。
甲乙根據(jù)雙方約定的訂貨周期向乙方發(fā)出采購訂單，除人力不可抗力因素以外，乙方應(yīng)嚴格按照與甲方確認的訂單中的交貨時間進行交貨，否則甲方可根據(jù)乙方延期交貨的實際時間延遲向乙方支付貨款，延期付款時間的計算：延期交貨付款時間=正常付款時間+延期的交貨天數(shù)x2（特殊情況獲得甲方正式批準的延期交貨情況除外）。
一般為電匯。（特殊情況可采取現(xiàn)金或者支票支付等方式）。
甲乙雙方應(yīng)信守本協(xié)議，如果發(fā)生糾紛，當事人應(yīng)及時友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意向起訴方所在地的法院申請仲裁。
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章后生效（傳真件有效）。本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份為憑。
本協(xié)議在甲乙雙方正常合作的情況下將長期有效，如任意一方要更改或解除該協(xié)議必須提前1個月向?qū)Ψ阶龀鰰娓耐ㄖ?，雙方協(xié)商修訂。
甲方簽字：乙方簽字：
蓋章蓋章。
工程付款合同起訴篇十三
原告： _____，性別___，_____族，____年____月____日生。
住址：
身份號碼：
被告： _________有限公司
地址：
法定代表人：
訴訟請求：
一、判決被告支付原告____年___月___日至____年___日期間的休息日加班的工資報酬______元。
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
原告____年___月____日開始到被告公司工作，擔任_______。
原告與被告于____年____月_____日訂立自____年____月____日至____年____月____日的《試聘用合同》，這期間原告的月工資為______元;每周上班___天。
原告與被告于____年___月____日訂立自____年月___日至____年____月____日的《聘用合同》，這期間原告的月工資為_____元;每周上班_____天。
原告于____年___月___日辭職。自入職之日至辭職時止，原告每周上班___天即每周的雙休日上班____天，其中，____年___月___日至____年____月___日原告休息日上班____天;____年___月___日至____年____月___日原告休息日上班____天;____年____月___日至____年___月___日原告休息日上班____天，被告沒有依法發(fā)放給原告休息日加班的工資報酬。
原告于____年___月____日申請勞動仲裁，要求被告支付休息日加班的工資報酬______元，但______勞動人事爭議仲裁委員會全部駁回原告的仲裁請求。
原告認為，_______勞動人事爭議仲裁委員會全部駁回原告的仲裁請求，是判斷有誤的：
一、原告每周上班___天，即雙休日也要上班___天，證據(jù)確鑿。
二、原告每周上班___天，被告對此無異議。
三、______勞動人事爭議仲裁委員會適用《中華人民共和國勞動法》第三十六條"國家實行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過44小時的工時制度。"與第三十八條"用人單位應(yīng)當保證勞動者每周至少休息1日"等法律規(guī)定為駁回原告請求支付不低于工資的百分之____的工資報酬?！吨腥A人民共和國勞動法》第四十四條規(guī)定"有下列情形之一的，用人單位應(yīng)當按照下列標準支付高于勞動者正常工作時間工資的工資報酬：(一)安排勞動者延長工作時間的，支付不低于工資的百分之一百五十的工資報酬;(二)休息日安排勞動者工作又不能安排補休的，支付不低于工資的百分之二百的工資報酬;(三)法定休假日安排勞動者工作的，支付不低于工資的百分之三百的工資報酬。被告可以在雙休日安排原告上班，這不違法，但原告請求的是支付加班工資報酬，原告以為并不能以此合法為由駁回原告請求，使得原告加班工資報酬求償未果。
原告認為，被告應(yīng)支付原告___________元的休息日加班工資報酬。
為了維護勞動者的合法權(quán)益，原告特予起訴，請求人民法院早日依法判決。
此致
________人民法院
具狀人：__________
______年_____月___日
工程付款合同起訴篇十四
委托方：___(甲方)
承攬方：___(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方平等協(xié)商，自愿達成以下協(xié)議：
一、工程概況：
(1)工程名稱：
制作安裝安裝地點：
(2)項目實施開始于20__年__月__日，竣工日期為20__年__月__日。
二、承包方式及工程造價：
(1)依據(jù)乙方所提供的工程預(yù)算項目，包工包料進行施工。
(2)甲方若變更設(shè)計應(yīng)及時同乙方對工程價款、工程期限進行調(diào)整，新增部分內(nèi)則按報價表中單價__結(jié)算。
(3)合同總造價：(大寫)(小寫) (單位工程造價參照預(yù)算書決定)。
三、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)：
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1.開工前負責人員接通施工現(xiàn)場電源，電費由甲方承擔。
2.指定專人對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù)，負責工程驗收確認簽字。
3.甲方負責提供場地給乙方存放工具，乙方負責看管。
4.施工過程中，如遇設(shè)計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災(zāi)害，原定工期理因順延。
5.工期竣工后，應(yīng)在接到乙方驗收申請三日內(nèi)，會同乙方進行工程驗收，對工程的質(zhì)量問題，甲方必須以書面形式通知乙方，否則工程視甲方驗收合格。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1.按照雙方商定的范圍，做好材料的制作、供應(yīng)和管理。
2.及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應(yīng)嚴格按合同、預(yù)算施工、確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
3.乙方負責清理現(xiàn)場衛(wèi)生。
4.必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度，做好施工現(xiàn)場的防火、治安工作。
5.工程驗收合格后，乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負責質(zhì)量問題，負責無償修復(fù)(不含人為性破壞及自然災(zāi)害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后，48小時內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場進行維護工作。
6.乙方在施工中，如發(fā)生的人身傷亡事故，自行負擔，甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負責，甲方不負任何責任。
四、工程付款方式：
1.合同簽定當天，甲方支付乙方工程預(yù)付款，占總工程款的__%，計人民幣：__元，大寫：__。
2.施工人員進場施工，甲方支付乙方工程進度款，占總工總款的__%,計人民幣：__元，大寫：__。
3人民幣：__元，大寫：___。
五、違約責任：
(一)甲方：
1.未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應(yīng)付的責任，除乙方竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。
2.工程途中停建，緩建或由于設(shè)計變更而造成的停工、返工，甲方應(yīng)采取彌補措施或者減少損失，同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
3.工程未經(jīng)驗收，甲方提前或者擅自使用，既視同驗收合格，由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問題，由甲方自行負責。
4.不按合同規(guī)定的時間撥付工程款，乙方有權(quán)停止施工，以此產(chǎn)生的責任由甲方負責。
5.如遇特殊情況需要變更合同應(yīng)及時與乙方取得聯(lián)系，協(xié)商解決并以雙方簽字為準，否則應(yīng)承擔全部責任。
6.工程交付使用，甲方如未能按合同規(guī)定付款，應(yīng)償付逾期違約金，每日按總價的0.2%支付給乙方。
(二)乙方：
1.工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，負責無償整改。
2.工程交付時間不符合規(guī)定，應(yīng)償付逾期違約金，每日按總價的0.2%支付違約金給甲方。
3.乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的`制作工作，乙方如需變更內(nèi)容時，經(jīng)過甲方書面同意，若質(zhì)量出現(xiàn)問題，雙方應(yīng)協(xié)調(diào)達成解決協(xié)議，再行議付。
六、本合同有效期內(nèi)因自然災(zāi)害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素，造成本合同及其補充協(xié)議內(nèi)容部分或全部不能履行，雙方互不承擔違約責任。但應(yīng)在四十八小時內(nèi)，將相關(guān)事件、可能引發(fā)后果等情況以書面形式通知另一方，并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi)，向另一方提交有關(guān)權(quán)威部門的證明，及本合同(包括補充協(xié)議)約定義務(wù)與責任不能履行或需要延期的報告。
七、工程審批手續(xù)由__方辦理，甲方應(yīng)提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發(fā)送通知的方法，如用電報、電傳通知時，凡涉及雙方權(quán)利、義務(wù)的，應(yīng)隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改，須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關(guān)文件均視為有效送達。
九、本協(xié)議涉及的設(shè)計圖、制作圖、工程報價預(yù)算書均可作為附件，具有同等法律效力。
十、在履行本合同過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成，甲乙任何一方可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
十一、其他：
十二、本合同一式兩份，雙方簽字。蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工，款項結(jié)清，本合同自然終止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程付款合同起訴篇十五
住址：_____________，聯(lián)系電話：_________________________________。
住址：_____________，聯(lián)系電話：_________________________________。
訴訟請求：
1、判令被告返還借款______元；
3、判令被告承擔本案訴訟費。
事實和理由：
____年___月___日，原告與被告經(jīng)過平等協(xié)商達成借款協(xié)議，約定被告從原告處借款____萬元，歸還期限為____年，即到____年___月____日被告必須歸還借款，并約定了以被告合法擁用有的土地使用權(quán)證（______（____）字第_____號證）為債務(wù)設(shè)定抵押?，F(xiàn)已屆至還款期限，可是被告至今沒有還款給原告，并且將設(shè)定已經(jīng)設(shè)定抵押的土地使用權(quán)由第三人_____________使用，侵犯了原告對抵押權(quán)的使用、收益等合法權(quán)益。經(jīng)原告多次想要與被告協(xié)商交涉，但被告置之不理。
此致
____________人民法院
具狀人：_________
____年____月____日
工程付款合同起訴篇十六
甲方：
乙方：
為加快工程進度，甲方將塑鋼門窗工程制作安裝工程交于乙方施工，為早日完成工程任務(wù)，特定付款合同條款如下。望雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
本次塑鋼門窗工程(含天窗)制作安裝工程為常州路西側(cè)舊城改造異地安置4#、6#住宅樓;塑鋼門窗暫定面積平方米(門、窗框外包尺寸面積)，項目地點在平度市膠平路(備注：如同時開工幾棟樓，按開工的樓數(shù)同時計算工作量)。
二、結(jié)算方式：
2、門窗制作安裝完成甲方付給乙方工作量(按實際付工作量)付款;。
3、驗收合格后，甲方憑結(jié)算票據(jù)付一個工程量的貨款總額的;。
4、余。
三、質(zhì)量。
本工程質(zhì)量必須達到國家驗收規(guī)范要求，并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主及質(zhì)檢站驗收合格。分部工程不合格時，甲方有權(quán)責令乙方停工并撤出現(xiàn)場不予結(jié)算。
四、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/7381506.html】
