優(yōu)質(zhì)拖欠工程款協(xié)議書大全(16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-01 03:53:20
優(yōu)質(zhì)拖欠工程款協(xié)議書大全(16篇)
時間:2023-11-01 03:53:20     小編:夢幻泡

總結(jié)不僅僅是對過去的總結(jié),也是對未來的規(guī)劃和展望。在總結(jié)中準確歸納核心觀點是非常重要的。如果你正在寫總結(jié),這些范文可以幫助你更好地理解總結(jié)的要點和技巧。

拖欠工程款協(xié)議書篇一

企業(yè)性質(zhì):集體

經(jīng)營范圍:工業(yè)與民用建筑。

流動資金: ___________萬元

何時經(jīng)何部門批準開業(yè):______年______月份經(jīng)______縣基建局批準

開戶銀行:______工區(qū)歷下辦理處。帳號:__________________

法定代表人姓名:_________職務:_________

被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心

地址:________市______ ______路________號

事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

事實和理由:

______年______月______日, ______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為_______________元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經(jīng)濟上造成損失達_______________元。甲方雖然承擔了__________元的誤工費,但尚有__________元到今有承擔賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。

工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款__________元。

從______年_____月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值__________元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失。

訴訟請求:

責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失:

(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款__________元;

以上三項合計,共_______________元。

此致

______市______區(qū)人民法院

起訴單位:______縣建筑工程總公司

__________公司(蓋章)

_________年_________月________日

附:1.本狀副本1份;

2.書證28件。

拖欠工程款協(xié)議書篇二

xxxxxx公司:

鑒于我公司是貴公司的供應商,為確保貴公司向我公司采購的產(chǎn)品符合法律、法規(guī)及合同約定,同時使向我公司采購的產(chǎn)品不侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán),現(xiàn)我公司就供應貴公司之產(chǎn)品,做出以下承諾:

1、我公司承諾向貴公司供應的所有產(chǎn)品,包括之前已經(jīng)供應的產(chǎn)品和未來將要供應的產(chǎn)品,不存在任何侵犯第三方及其授權(quán)許可人的知識產(chǎn)權(quán)的情形,包括但不限于商標權(quán)、專利權(quán)、外觀設計、著作權(quán)以及我國法律規(guī)定的其他知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利及關(guān)聯(lián)權(quán)利。

2、我公司承諾供應的產(chǎn)品,如含有商標、專利或著作權(quán)等內(nèi)容,我公司為合法的權(quán)利人或授權(quán)許可人。

3、我公司承諾如涉及我公司向貴公司供應的產(chǎn)品被第三方起訴侵權(quán)并要求貴公司承擔賠償責任或其他責任的,我公司承擔貴公司因此遭受的全部損失,包括但不限于對第三方作出的賠償、行政處罰、律師費、應訴成本等,同時,貴公司有權(quán)退回侵權(quán)產(chǎn)品,并要求支付相當于侵權(quán)產(chǎn)品貨款同等金額的違約金。

4、本承諾書適用于簽署前和簽署后,所有我公司與貴公司簽訂的采購合同、協(xié)議、訂單中的產(chǎn)品。即使雙方合作關(guān)系終止,本承諾書仍然有效。

5、如雙方因此發(fā)生糾紛,有權(quán)管轄法院為深圳市xxx區(qū)人民法院。

6、本承諾書簽署于_____年___月___日。

承諾人:____________________

(蓋章)

法定代表人

(簽字):____________

拖欠工程款協(xié)議書篇三

被告:_____市_____建筑工程公司

訴訟請求:

1、請求判決被告向原告支付拖欠的工程款_______________元。

2、判決被告按銀行同期利率計算支付從__________年_____月_____日至款項清償之日的利息。

3、訴訟費由被告承擔。

事實和理由:

原告于__________年_____月_____日與_____市_____建筑工程公司簽訂了一份《__________工程施工合同》,約定工作由原告組織包工隊進行承包施工,另約定工程全部竣工驗收合格后,一月內(nèi)付總工程款的90%,剩余10%工程款待質(zhì)保期結(jié)束且無質(zhì)量問題,一次性付清余款。

截止__________年_____月_____日,原告已按照雙方約定完成全部工程施工,雙方于當日進行了工程量的結(jié)算,工程驗收合格,合同內(nèi)結(jié)算總價為__________元,合同外完成工程結(jié)算總額為__________元,原告完成工程量最終結(jié)算總價為__________元?,F(xiàn)本案項目已交付業(yè)主使用半年之久,_____市_____建筑工程公司在斷斷續(xù)續(xù)支付了部分款項后,對剩余的__________元工程款拒不向原告支付,經(jīng)原告多次催要無果。

現(xiàn)為維護原告合法權(quán)益,根據(jù)《民法典》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定特依法向貴院提起訴訟,懇請依法予以受理。

此致

_____市_____區(qū)人民法院

具狀人:

__________年_____月_____日

拖欠工程款協(xié)議書篇四

文昌市住房和城鄉(xiāng)建設局:

為了保障農(nóng)民工的'合法權(quán)益,維護社會穩(wěn)定,本單位在工程建設中,鄭重承諾:

1、建設單位在工程建設過程中按工程進度或合同約定及時撥付工程款,不拖欠工程款。

2、施工單位保證按時足額支付農(nóng)民工工資,不拖欠農(nóng)民工工資。

3、若出現(xiàn)拖欠農(nóng)民工工資時,可從我單位交存的工資保證金中先予支付。

4、如果發(fā)生違反規(guī)定拖欠或克扣農(nóng)民工工資行為,造成農(nóng)民工上訪,本單位愿意接受市人力資源和社會保障行政部門和市住房和城鄉(xiāng)建設局主管部門依照有關(guān)規(guī)定作出的任何處理(處罰)決定。

xxx

20xx年xx月xx日

拖欠工程款協(xié)議書篇五

致_______單位:

現(xiàn)就貴單位拖欠我單位工程款之事鄭重致函如下:

一、關(guān)于貴單位拖欠我單位工程款的事實

貴單位與我單位于____年____月____日簽訂施工合同,我單位承建貴單位的工程,工程于____年____月____日開工,年月日通過竣工驗收,并于____年____月____日辦理完竣工結(jié)算,結(jié)算金額為:________。至____年____月____日貴單位已支付我單位工程款:________,貴單位尚欠我單位工程款:________。

二、貴單位必須履行合同義務,清償上述欠款

根據(jù)我們雙方簽訂的合同專用條款的第條在工程驗收合格并辦理決算審計后____月內(nèi)付款至,余款保修期滿付清的規(guī)定,貴單位必須履行合同義務,清償上述工程款,我單位要求貴單位在7個工作日內(nèi)復函我單位,并明確今年____月____日前上述欠款付到我單位帳上。否則我們將保留以法律手段追償貴方違約責任的權(quán)利。

特此函告。

此致

敬禮!

________公司

____年____月____日

致_______單位:

現(xiàn)就貴司拖欠我司xx改造工程款一事向貴司致函如下:

月日,貴司與我司簽訂了,雙方約定,貴司曾于 ____年____月 ____日支付了合同總價的70%預付款xx,余款按合同約定待施工完畢移交正式使用后個工作日付清。但從年月施工完畢至今,貴司便未再按約定支付分文,加上施工期間(經(jīng)確認)增加的工程量(xx元),現(xiàn)累計已欠xx元,顯已違約。

鑒于雙方此前的合作關(guān)系較好,現(xiàn)特致函請貴司于 ____年 ____月 ____ 日前將所欠款項支付我司。如貴司仍不能按期支付,我司將按有關(guān)規(guī)定向貴司追索欠款,甚至采取相關(guān)法律措施,屆時,貴公司可能要承擔訴訟而帶來的更大損失。

此致

敬禮!

________公司

____年____月____日

拖欠工程款協(xié)議書篇六

致________單位:

____年____月____日,貴司與我司簽訂了《________工程施工合同》,雙方約定,貴司應于____年____月____日支付我司工程預付款____________元,貴司也曾于____年____月____日支付了預付款,余款于____年____月____日之前付清。但從____年____月____日后,貴司便未再按約定支付分文,現(xiàn)累計已欠________元。明顯已違約。

鑒于雙方此前的合作關(guān)系較好,現(xiàn)特致函請貴司于____年____月____日前將所欠款項支付我司。如貴司仍不能按期支付,我司將按有關(guān)規(guī)定向貴司追索欠款利息,甚至采取相關(guān)法律措施,屆時,貴公司可能要承擔訴訟而帶來的更大損失。

此致

敬禮!

_______公司

____年____月____日

致________單位:

自____年____月____日與貴司簽訂辦公領地裝飾合同以來,我司不遺余力的推進著貴司辦公領地裝飾的進程,并于____年底交付給貴司并入住辦公,根據(jù)合同您尚有20000元合同工程款未支付,拖欠時間長達一年多,超過5次以上催促貴司仍未回復,現(xiàn)書面形式遞交給您,希您盡快付款!

此致

敬禮!

_______公司

____年____月____日

拖欠工程款協(xié)議書篇七

企業(yè)性質(zhì):集體

經(jīng)營范圍:工業(yè)與民用建筑。

流動資金:______________元

何時經(jīng)何部門批準開業(yè):______年______月份經(jīng)______縣基建局批準

開戶銀行:______工區(qū)歷下辦理處。帳號:__________________

法定代表人姓名:_________職務:_________

被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心

地址:________市_______ -______路________號

事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

事實和理由:

______年______月______日, ______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為_____________________元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經(jīng)濟上造成損失達______________元。甲方雖然承擔了______________元的誤工費,但尚有______________元到今有承擔賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。

工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失。

訴訟請求:

責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失:

(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款______________元;

以上三項合計,共______________元。

此致

______市______區(qū)人民法院

起訴單位:______縣建筑工程總公司

__________公司(蓋章)

_________年_________月________日

拖欠工程款協(xié)議書篇八

致________單位:

現(xiàn)就貴司拖欠我司《_______________土建及附屬配套工程》工程預付款一事向貴司致函如下:

____年____月____日,貴司與我司簽訂了《______________土建及附屬配套工程項目》,雙方約定,貴司曾于____年____月____日支付了合同總價的%預付款(元),我公司在____年____月____日以將銀行保函呈交貴公司,至今我公司賬戶上未收到貴公司承諾的工程預付款。

鑒于雙方的合作關(guān)系較好,現(xiàn)特致函請貴公司于____年____月____日前將所欠的工程預付款款項支付我公司。

此致

敬禮!

_______公司

____年____月____日

致________單位:

由我公司承建的貴公司____________住宅樓工程,按照雙方約定,我公司已于____年____月____日竣工交付使用。根據(jù)雙方約定,工程竣工后工程款應付至____%的約定,貴公司應支付我公司工程尾款________萬元。但截至____年____月____日,你方仍未支付。因此,按照合同同約定,貴公司還應承擔尾款利息約____余萬元。

鑒于雙方在施工過程合作較愉快,我們也本著實事求是的原則,懇請貴公司尊重法律,尊重事實,及時從快解決工程尾款問題。否則,我公司將主張自己的權(quán)利,訴諸法院解決問題。屆時,不但貴公司名譽受損失,還要承擔高額利息和訴訟費用,還有可能給貴公司造成其他不必要的損失,引發(fā)社會事件。懇請貴公司在五日內(nèi)給與答復!

此致

敬禮!

_______公司

____年____月____日

拖欠工程款協(xié)議書篇九

文昌市住房和城鄉(xiāng)建設局:

為了保障農(nóng)民工的合法權(quán)益,維護社會穩(wěn)定,本單位在工程建設中,鄭重承諾:

1、建設單位在工程建設過程中按工程進度或合同約定及時撥付工程款,不拖欠工程款。

2、施工單位保證按時足額支付農(nóng)民工工資,不拖欠農(nóng)民工工資。

3、若出現(xiàn)拖欠農(nóng)民工工資時,可從我單位交存的工資保證金中先予支付。

4、如果發(fā)生違反規(guī)定拖欠或克扣農(nóng)民工工資行為,造成農(nóng)民工上訪,本單位愿意接受市人力資源和社會保障行政部門和市住房和城鄉(xiāng)建設局主管部門依照有關(guān)規(guī)定作出的任何處理(處罰)決定。

xxx

20xx年xx月xx日

拖欠工程款協(xié)議書篇十

乙方

(員工協(xié)商代表) (用人單位協(xié)商代表)

深圳市裝飾行業(yè)工會工作委員會

深圳市裝飾行協(xié)會

代表員工總數(shù):______________

代表用人單位總數(shù):______

首席協(xié)商代表:______________

首席協(xié)商代表:__________

職務:裝飾行業(yè)工委會主席

職務:裝飾行業(yè)協(xié)會會長

協(xié)商代表人數(shù):10名

協(xié)商代表人數(shù):10名

產(chǎn)生方式:民主推選

產(chǎn)生方式:民主推選

委托授權(quán)

委托授權(quán)

為了保障勞動者的合法權(quán)益,維護用人單位的正當經(jīng)營利益,合理配置、開發(fā)、利用人力資源,根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國工會法》及相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方就本行業(yè)工資分配事宜達成如下協(xié)議。

基本原則及方式

甲乙雙方在涉及工資協(xié)商問題時,應遵循下列原則:

(一)平等對話;

(二)公平、公正、公開

(三)權(quán)利與義務相統(tǒng)一;

(四)合法、合度、合理。

根據(jù)行業(yè)特性,本行業(yè)工資協(xié)商過程得采用自下而上、逐層推舉、漸次授權(quán)的方式進行。

本行業(yè)實行如下工資分配制度:

(一)除初級職員以外,從事經(jīng)營管理(含技術(shù)人員)及行政事務的固定人員實行等級工資制。

(二)從事臨時勞務工作的人員,實行計件工資制。

本行業(yè)固定人員工資不低于______元/月。

(一)從事經(jīng)營管理的工作人員依如下等級確定工資:

1、高層管理人員(總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理)工資不低于_____元/月;

(二)從事技術(shù)工作的工作人員依如下等級確定工資:

1、主設計師以上工作人員的工資不低于_____元/月;

2、設計師及項目管理工作人員工資不低于_____元/月。

上述工作人員月工資最高不得超過最低基數(shù)的____倍。

本行業(yè)臨時勞務人員(含木工、電工、焊工、安裝工、泥水工、油漆工)及一線服務人員(含預算員、材料員、財務員、安全員、采購員、倉管員)依如下等級確定工資。

1、高級人員工資不低于______元/日;

2、中級人員工資不低于______元/日;

3、初級人員工資不低于______元/日。

初級職員、勤雜工人平均工資不低于_____元/月。

本協(xié)議第4條、第5條、第6條所涉人員統(tǒng)稱為員工?!肮べY”,是指員工在正常工作時間內(nèi)為用人單位提供正常勞動應得的標準工資。

本行業(yè)固定人員年度工資增長幅度根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況、社會物價水平等因素,得由甲乙雙方在年度工資協(xié)商時另行商定。

本行業(yè)各企業(yè)應于每月25日前向工作人員全額支付其本月工資;臨時勞務人員的工資可按月清結(jié),亦可即時清結(jié);按月清結(jié)的,亦須于每月25日之前清結(jié)完畢。

用人單位不得無故拖欠工作人員工資。

本行業(yè)各用人單位應按《勞動法》有關(guān)規(guī)定支付員工加班加點工資報酬。

員工加班加點工資依其本人標準工資為計算基數(shù)。

員工因法定事由致其標準工資低于深圳市當年度最低工資標準的,依深圳市當年度最低工資標準為基數(shù)計算加班加點工資報酬。

其它事項

本行業(yè)建立年度工資協(xié)商制度

本行業(yè)應于每年5—7月間,就本行業(yè)下年度工資分配事宜進行協(xié)商。

本行業(yè)年度工資協(xié)商的內(nèi)容,依本行業(yè)工資分配變化情況適時商定。年度工資協(xié)商達成協(xié)議的,該協(xié)議作為本協(xié)議附件,與本協(xié)議具有同等效力。

在本協(xié)議有效期內(nèi),本行業(yè)年度工資協(xié)商的協(xié)商代表非因法定事由不予更換,且得依原有授權(quán)依法履行職責。

本協(xié)議一經(jīng)生效,甲乙雙方均須嚴格遵守,認真履行。

本協(xié)議有效期內(nèi),因涉本協(xié)議履行發(fā)生爭議的,甲乙雙方應及時協(xié)商,并有權(quán)要求與爭議有關(guān)的企業(yè)依法對爭議進行調(diào)處,亦可直接通過行業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會依照工作規(guī)則進行調(diào)處。

依前款規(guī)定,與爭議有關(guān)的用人單位對甲乙雙方提出的處理意見和要求不得予以拒絕,并應于規(guī)定的.時間內(nèi)對爭議處理的結(jié)果做出答復。

本協(xié)議各條款所涉之效力及于參與推舉工資協(xié)商代表大會代表的各用人單位。各用人單位依照工資協(xié)商代表大會對工資協(xié)商代表授權(quán)時所做的承諾承擔各自的義務,并獨立承擔相應的法律責任。

本協(xié)議自依法生效之日起,至____年____月____日止。

本協(xié)議未盡事宜,法律、法規(guī)有規(guī)定的,依有關(guān)法律法規(guī)處理;法律、法規(guī)無明文規(guī)定的,由甲乙雙方協(xié)商解決。

本協(xié)議壹式肆份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,報勞動部門及上級工會備案。

甲方(員工協(xié)商代表) 乙方(用人單位協(xié)商代表)

簽字蓋章___________ 簽字蓋章___________

拖欠工程款協(xié)議書篇十一

未拖欠工程款證明

出具公函說明無拖欠情況,最好附上承包合同以及按照合同進度要求的已付款憑證。

農(nóng)民工資保證函的格式

不拖欠農(nóng)民工工資的承諾書

致:

本承諾書聲明:本人系xxx建筑公司的法人代表,本公司承建的xxx工程,將積極響應國務院、建設部有關(guān)認真落實解決拖欠農(nóng)民工工資的精神,按照《建設領域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》,保證在我司有關(guān)本項目工程的承諾條件下,及時支付農(nóng)民工工資,足額付清工人工資,不以任何理由拖欠。

特此承諾

承諾人:xxx建筑公司

法人代表:xxx

年月日

無拖欠工程款證明這個應該是在工程竣工驗收時候需施工單位提交建設單位的證明文件。建設單位以此作為竣工資料的一項報政府質(zhì)檢部門。

農(nóng)民工資保證函不清楚從字面上應該是開工時需提交的保證。

立項批文是發(fā)改委下發(fā)的文件,原來計劃經(jīng)濟時代的產(chǎn)物,比如說某單位要建項目了,第一步要到計委立個項,計委給你安排建設資金,當然,現(xiàn)在都是自己單位出錢了,這只是建設上的程序了,沒有大的意義。

工程款優(yōu)先權(quán)應當在工程交付前行使。帖中建筑的工程雖然沒有履行竣工驗收程序,但應當是交付發(fā)包人使用了,再講優(yōu)先權(quán)不可能了;另外,銀行的抵押權(quán)應當是合法有效的,而債務人又無其他財產(chǎn),訴訟目的很難實現(xiàn)(除非該建筑物拍賣后有足夠的剩余),還要搭進一些費用。

不如考慮向違法發(fā)放竣工合格證的機關(guān)主張行政賠償?shù)目赡苄浴?/p>

通知要求,對于政府或政府部門工程項目因拖欠工程款導致農(nóng)民工工資拖欠的.,本級政府或有關(guān)部門要立即予以清償,先行墊付被拖欠的農(nóng)民工工資。

對于房地產(chǎn)開發(fā)等項目因欠工程款致拖欠農(nóng)民工工資的,要督促建設單位立即還款,先行墊付被拖欠的農(nóng)民工工資;對不具備還款能力的項目,可采取資產(chǎn)變現(xiàn)等措施籌措資金解決被拖欠的農(nóng)民工工資。

地方政府未能解決政府投資工程項目拖欠工程款問題的,除極特殊原因外,一律不再批準其新建政府投資工程項目。對未能解決拖欠工程款問題的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),一律不得批準其新開發(fā)建設項目,不為其辦理規(guī)劃和用地、新開工項目施工許可等手續(xù),并依法向社會公布。

拖欠工程款協(xié)議書篇十二

拖欠工程款證明

農(nóng)民工資保證函的格式

不拖欠農(nóng)民工工資的承諾書

致:

本承諾書聲明:本人系xxx建筑公司的法人代表,本公司承建的xxx工程,將積極響應國務院、建設部有關(guān)認真落實解決拖欠農(nóng)民工工資的精神,按照《建設領域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》,保證在我司有關(guān)本項目工程的承諾條件下,及時支付農(nóng)民工工資,足額付清工人工資,不以任何理由拖欠。

特此承諾

承諾人:xxx建筑公司

法人代表:xxx

年月日

無拖欠工程款證明這個應該是在工程竣工驗收時候需施工單位提交建設單位的證明文件。建設單位以此作為竣工資料的一項報政府質(zhì)檢部門。

農(nóng)民工資保證函不清楚從字面上應該是開工時需提交的保證。

立項批文是發(fā)改委下發(fā)的文件,原來計劃經(jīng)濟時代的產(chǎn)物,比如說某單位要建項目了,第一步要到計委立個項,計委給你安排建設資金,當然,現(xiàn)在都是自己單位出錢了,這只是建設上的程序了,沒有大的意義。

工程款優(yōu)先權(quán)應當在工程交付前行使。帖中建筑的工程雖然沒有履行竣工驗收程序,但應當是交付發(fā)包人使用了,再講優(yōu)先權(quán)不可能了;另外,銀行的'抵押權(quán)應當是合法有效的,而債務人又無其他財產(chǎn),訴訟目的很難實現(xiàn)(除非該建筑物拍賣后有足夠的剩余),還要搭進一些費用。

不如考慮向違法發(fā)放竣工合格證的機關(guān)主張行政賠償?shù)目赡苄浴?/p>

(一)建立工程保證金制度。按市府辦〔〕194號文件規(guī)定,建設局在發(fā)放施工許可證時,提取工程總造價3%的工資保證金,存入建設行政主管部門所開戶銀行的工資保證金專戶,工資保證金專款專用,由人事勞動和社會保障局、建設局共同監(jiān)督管理。如發(fā)生拖欠、克扣民工工資問題,立即用工資保證金解決,工程完工后,經(jīng)檢查,沒有拖欠民工工資的,將此款本息返還給施工企業(yè)。

(二)進一步明確農(nóng)民工工資支付責任。按照誰承包、誰負責的原則,總承包企業(yè)對所承包工程的農(nóng)民工工資負全面負責,分包企業(yè)對分包工程的農(nóng)民工工資支付直接負責??偝邪髽I(yè)負責對分包企業(yè)勞動用工工資發(fā)放情況進行日常動態(tài)監(jiān)督,采取有效措施,確保農(nóng)民工工資按額發(fā)放??偝邪髽I(yè)因轉(zhuǎn)包、違法分包工程造成拖欠農(nóng)民工工資的,由總承包企業(yè)承擔全部責任。

(三)規(guī)范農(nóng)民工工資支付方式。要嚴格執(zhí)行《建設領域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》,按照依法簽訂的集體合同或勞動合同約定的日期,按月支付農(nóng)民工工資,并不得低于最低工資標準。

(四)嚴格勞動用工制度。施工企業(yè)招用農(nóng)民工,必須依照《中華人民共和國勞動法》及相關(guān)規(guī)定與農(nóng)民工簽訂勞動合同,對不與農(nóng)民工簽訂勞動合同,損害農(nóng)民工合法權(quán)益的用工單位,勞動保障行政部門要及時依法處理。

(五)建立清欠工作監(jiān)督舉報制度。我縣設立解決建設領域拖欠農(nóng)民工工資辦事機構(gòu)在人事勞動和社會保障局監(jiān)察大隊,負責受理欠薪舉報投訴,在縣建設局設立拖欠工程款辦事機構(gòu)。勞動爭議仲裁機構(gòu)對農(nóng)民工工資爭議案件要及時處理,快速結(jié)案,對經(jīng)濟困難的農(nóng)民工可給予減免仲裁費用等援助。

(六)建立農(nóng)民工工資信用制度,今后凡在我縣投標的建筑施工企業(yè),必須由縣人事勞動和社會保障局出具是否拖欠民工工資信用證明,方能參加投標。

解決拖欠工程款和農(nóng)民工工資問題是執(zhí)政為民的一項重要工作,各級各部門要站在“三個代表”的高度,樹立科學的發(fā)展觀和正確的政績觀,合理控制投資規(guī)模,嚴格按照縣人民政府的統(tǒng)一要求和部署,根據(jù)職能分工,加強協(xié)調(diào)配合,形成合力,鞏固前段“清欠”工作成果,預防和解決新拖欠情況的發(fā)生。

拖欠工程款協(xié)議書篇十三

企業(yè)性質(zhì):集體;經(jīng)營范圍:工業(yè)與民用建筑.

何時經(jīng)何部門批準開業(yè):______年______月份經(jīng)______縣基建局批準

開戶銀行:______工區(qū)歷下辦理處。帳號:__________________

法定代表人姓名:_________職務:_________

被告單位(全稱):______市職工教育培訓中心

地址:________市_______-______路________號

事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

訴訟請求:

責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失:

(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款______________元;

以上三項合計,共______________元。

事實和理由:

______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125.74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經(jīng)濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費,但尚有57979.30元到今有承擔賠償損失的責任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。

工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551.87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款,無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失?!睹穹ㄍ〞r》第一百零六條規(guī)定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任?!薄睹穹ǖ洹返谌艞l第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規(guī)定:未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。

拖欠工程款協(xié)議書篇十四

聯(lián)系電話:

聯(lián)系地址:

被告一:___________發(fā)包人

聯(lián)系電話:

聯(lián)系地址:

被告二:___________工程承包人

負責人:

聯(lián)系電話:

聯(lián)系地址:

被告三:___________工程項目經(jīng)理

聯(lián)系電話:

聯(lián)系地址:

1、判令上述三被告支付原告工程款__________元、逾期利息______元;

2、本案訴訟費由三被告承擔。

被告一將____________市_____樓_____室內(nèi)及公共區(qū)域工程發(fā)包給被告二。被告二于______年___月___日與原告簽訂石材供貨及安裝合同,將該工程轉(zhuǎn)包給原告施工安裝,合同第六條明確約定:“按每月供貨總價的85%支付工程款,施工完成之后支付全部工程款的95%”。合同訂立后,原告積極履行合同義務,供應石材并施工安裝。合同履行期間,被告二不能按合同及時支付貨款,原告曾中止供應石材。被告三作為上述工程項目負責人為保障施工進度,以個人名義保證:“施工完成之后兩周內(nèi)支付全部工程款的95%”。原告聽信被告三的保證,繼續(xù)供貨完成安裝。______年___月___日被告三作為項目負責人代被告二與原告就上述工程進行結(jié)算,被告二應支付貨款__________元。時至今日,仍拖欠__________元未支付。

原告方多次就支付工程款事宜與三被告協(xié)商未果,為維護自身合法權(quán)益,根據(jù)民法典及相關(guān)規(guī)定,起訴至貴院,望判如所請!

此致

___________區(qū)人民法院

具狀人:___________

______年___月___日

拖欠工程款協(xié)議書篇十五

答辯人:

法定代表人:

地址:

被答辯人:

地址:

因張某訴拖欠工程款糾紛一案,現(xiàn)依法提出答辯如下:

答辯事項:答辯人請求人民法院依法駁回張某不合理且不合法的訴訟請求。

事實與理由:

原告所承接我公司新建廠房拋力光凈化工程,未按操作規(guī)程施工,存在明顯的工程質(zhì)量問題,拉風槽不能正常排風,我公司多次通知原告,原告也派人來到過現(xiàn)場查看維護,但一直未能維修好。

_______年_______月_______日,我公司出具書面函件給原告時,也已明確要求原告,要保證凈化工程的正常運轉(zhuǎn),維修及維護,不能影響生產(chǎn)。但事實上,原告根本未維修好。造成答辯人公司經(jīng)常停工待產(chǎn)。

原告要求從_______年_______月_______日起計算利息,明顯于法無據(jù)。

首先,該工程一直組織有關(guān)方面的人員進行正式驗收,特別是未能通過環(huán)保檢測,合同約定驗收合格后_______天內(nèi)付清尾款,至今未能驗收合格,無法取得環(huán)保和消防部門的驗收許可證。

另外,_______年_______月_______日我公司答應給付尾款,但條件是必須進行維護,保證生產(chǎn),但原告未進行維護。

綜上,請法院查明事實駁回原告的訴訟請求。

此致

_______區(qū)人民法院

答辯人:______________

______年_____月_____日

附:答辯書副本_____份;

證據(jù)材料______份。

拖欠工程款協(xié)議書篇十六

住所地xx市xx區(qū)xx大廈xx層。

法定代表人:xxx,總經(jīng)理。

委托代理人:xxx,本公司法律顧問。

被申請人:x市xx投資發(fā)展有限公司,

住所地x市x區(qū)x路x號。

法定代表人:xxx。

案由:拖欠工程款。

請求事項

請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣xxxxxxxx元和利息xxxxxx元。

仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。事實與理由

的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權(quán)的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣xxx萬元”。同時,甲乙丙三方并簽訂《具體消費辦法》,該辦法第三條約定“消費項目及內(nèi)容:客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權(quán)的人員簽單消費時,則乙方有權(quán)取消丙方以消費額度抵償債務的方式,并有權(quán)要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩余工程款的給付義務,并自當日起按銀行同期貸款利率計算。”

上述協(xié)議簽訂后,我司依約自xx年開始,在某酒店接受xx酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內(nèi)容進行消費。但自x年x月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協(xié)議停止我司及其授權(quán)的單位和人員的上述約定簽單消費,拒絕我司餐飲消費的簽單,其后相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。

此致xx仲裁委員會

申請人:xxxx體育設施有限公司

二o一x年月日

將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印

推薦度:

點擊下載文檔

搜索文檔

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/6064814.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔