現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
工程合同糾紛篇一
民事起訴狀
訴訟請求
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于x年xx月xx日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目b區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從x年xx月xx日至x年xx月xx日。合同還約定工程款的5%作為保修款，保修期自竣工之日起18個月，項目最后的結(jié)算金額為1245184.72元，所以被告留存保修款62259.24，保修期至x年xx月xx日。然而，過了保修期后，該項目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約，嚴重損害了原告的合法權(quán)益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
xx市xx區(qū)人民法院
具狀人:x有限公司
法定代表人:
x年xx月xx日
二、建設(shè)工程合同糾紛發(fā)生的原因
1、承包人沒有資質(zhì)，導致合同無效。
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條，“建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，應(yīng)當根據(jù)合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定，認定無效:一、承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的;二、沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;三、建設(shè)工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。”在建設(shè)工程合同中，經(jīng)常會出現(xiàn)一些非法轉(zhuǎn)包，違法分包的情況，違反了法律的禁止性規(guī)定導致合同無效，以至于當事人的合法利益受到損害?；蛘吆炗喓贤某邪耸菕炜拷?jīng)營，自己根本不具備承包工程的資格。因此，在簽訂合同時，發(fā)包人或者業(yè)主要嚴格的對承包人的資格進行審查，以免發(fā)生糾紛。
2、拖欠工程款
工程款拖欠也是建設(shè)工程合同發(fā)生糾紛的主要原因之一?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，第26條，“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?！彼痉ń忉尀榱司S護實際施工人的利益，規(guī)定了發(fā)包人對于欠付工程款的責任。因此在合同的訂立時，當事人最好約定違約金，這樣可以約束發(fā)包人或者分包人的行為。
如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除。
工程合同糾紛篇二
發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、備注：
二、工程承包范圍
1、鋼結(jié)構(gòu)工程的制作、安裝。(見附表圖紙，以預(yù)算單中的項目為準)
2、不含土建、防火及其它附屬項目。
三、合同工期
本工程在預(yù)付款到位，且鋼結(jié)構(gòu)工程具備施工條件，開工日期年月日，竣工日期為年月日，合同工期總天數(shù)天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：依據(jù)鋼構(gòu)有關(guān)驗收規(guī)范合格。
五、合同價款
工程總造價：大寫：￥：
六、合同價款支付;
1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價的%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價的%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價的%給乙方作工程尾款。
七、發(fā)包人工作
1、委派
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，保證工程正常施工，如有當?shù)馗蓴_或不法收費，應(yīng)承擔責任。
八、承包人工作
1、委派為工地代表，聯(lián)系方式;
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔自身造成的事故及因此發(fā)生的費用。
4、保證施工場地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場。
九、工程變更
1、施工中甲方需對原工程設(shè)計進行變更，應(yīng)提前七天以書面形式向乙方發(fā)變更通知，因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔，延誤的工期應(yīng)相應(yīng)順延。
2、施工中乙方不得對原工程設(shè)計進行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料的換用，須經(jīng)甲方同意。
3、乙方在工程變更確定后7天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)甲方確認后調(diào)整合同價款，與工程款同期支付。
十、竣工驗收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
十一、竣工結(jié)算
甲方收到乙方遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后三日內(nèi)，給予確認并支付工程竣工結(jié)算價款，乙方收到竣工結(jié)算價款后三日內(nèi)將竣工工程交付甲方。
十二、違約
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數(shù)額支付工程款，甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門解決。
十三、不可抗力
1、發(fā)生不可抗力造成工程施工困難，如雨、雪天氣，自然災(zāi)害工期延誤。
2、發(fā)生不可抗力造成合同履行困難，雙方友好協(xié)商解決。
十四、其它條款：
十五、本合同自簽章之日起生效，該工程結(jié)算完畢后，本合同即告終止。
十六、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
工程合同糾紛篇三
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概況：建筑面積平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
____廠房裝修工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù)；
工程造價為：￥元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）
四、工程期限
工程開工日期： 年 月 日
工程竣工日期： 年 月 日
五、質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標準《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題（竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的 %
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的 %
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的 %
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金在一年內(nèi)付清。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設(shè)計要求；提供現(xiàn)場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負責指明；施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（ 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）
3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：
（蓋公章）
法人代表：
委托代理人：
乙方：
（蓋公章）
法人代表：
委托代理人：
年 月 日
工程合同糾紛篇四
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）
承包人：（以下簡稱乙方）
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，雙方就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：十堰倍力工貿(mào)有限公司三期廠房。
2、工程地點：十堰市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)白浪東路33號。
3、工程內(nèi)容：三期廠房（鋼構(gòu)+土建+裝飾）清單如下：
①地梁、地面及土石方工程分項。
③鋼構(gòu)工程中除12xa-g、gx5-12、5xd-g、dx1-5軸標高4.65米以下的的外墻圍護(包括彩板、墻梁等等)不做外，其余均遵照圖紙要求范圍和甲方提交的書面圖紙會審通知。
二、工期
自合同簽訂第三日起始，工程總有效工作日為60天，具體工期明確如下：
①基礎(chǔ)工程30天；
②主鋼構(gòu)安裝15天；
③屋面及屋面排水系統(tǒng)安裝5天；
④門窗及圍護系統(tǒng)安裝10天。
⑤其它附屬及收尾工程10天。
1、雨雪及其它不適合安裝的天氣。
2、春節(jié)。
3、設(shè)計錯誤、資料不準確和甲方提出工程變更。
4、因甲方和第三方原因造成施工停頓。
5、可能對甲方正常生產(chǎn)造成影響的工作磋商。
三、合同價款及付款方式
1、合同價款：
本工程合同內(nèi)容以人民幣捌拾伍萬圓整（￥850000.00）包干。
2、付款方式:
甲方預(yù)付工程總款的支付工程總款的30%；屋面及圍護系統(tǒng)完工后支付工程總款的20%；所有收尾工程完工，驗收合格后即支付工程總款的15%；余款（工程總款的5%）作為質(zhì)保金。
3、變更工程價款：
凡涉及合同工程內(nèi)容以外的工程技術(shù)變更增加的新項目，場代表及項目經(jīng)理聯(lián)合簽字認可的工程技術(shù)變更通知單和施工簽證為準，發(fā)生的主要原材料以市場價格報價為依據(jù)進行核算，其變更造價以甲方雙方共同協(xié)商認可為準，涉及規(guī)稅事項參照國家有規(guī)定執(zhí)行。
四、材料供應(yīng)
1、對主鋼構(gòu)及圍護系統(tǒng)的原材料供應(yīng)，甲方有明確指定，即主鋼構(gòu)所用的中厚板必須從武鋼原廠購買，彩鋼板必須選用寶鋼原產(chǎn)，在鋼構(gòu)拼裝、彩板軋制前，乙方必須向甲方提供制造廠商有效的出廠證明，對于主鋼構(gòu)所用基材，應(yīng)及時通知甲方見證取樣送檢。主鋼構(gòu)焊接組件必須按國家規(guī)定作焊縫探傷檢查，并出具檢測報告，所用焊料、焊接工藝、焊工技術(shù)水平證明、檢驗方法等必須符合國家相關(guān)強制規(guī)定要求。
2、其余材料由乙方自行采購，凡采購的材料必須符合設(shè)計和建設(shè)單位要求及各項技術(shù)標準。且質(zhì)量合格證和出廠合格證書必須隨貨同行，材料進場后經(jīng)甲方現(xiàn)場代表見證驗收合格方可使用。凡采購的材料未經(jīng)驗收乙方擅自使用造成工程質(zhì)量不合格，由乙方負責修復或拆除并承擔發(fā)生的全部費用，由此延誤的工期不能順延，并賠償由此給甲方所造成的經(jīng)濟損失。
五、工程質(zhì)量
1、乙方必須按照甲方認可的設(shè)計圖紙精心組織施工。遇有特殊情況需要變更時，必須征得甲方現(xiàn)場代表和項目經(jīng)理同意并聯(lián)合簽認后方可有效。
2、乙方必須接受甲方現(xiàn)場代表的質(zhì)量監(jiān)督及正常工作檢查，不得無故阻撓。
3、工程驗收：工程質(zhì)量必須達到合同所定標準及規(guī)范要求。若工程竣工后30天內(nèi)（以乙方向甲方遞交主體工程驗收通知單之日起算），因甲方原因不組織驗收均可視為工程已驗收合格。
4、工程驗收依據(jù)：
a、甲方簽認的施工圖、施工變更通知單、施工簽證、相關(guān)建筑標準圖集及圖紙會審紀錄。
b、相關(guān)國家標準：
c、圖紙規(guī)范未說明、或不詳細部分可參照甲方現(xiàn)有一期廠房作法進行驗收，未取得甲方現(xiàn)場代表和項目經(jīng)理確認的工程項，一律視為不合格項。
六、安全生產(chǎn)
乙方施工應(yīng)嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，持證上崗，杜絕安全質(zhì)量事故發(fā)生。若乙方施工中發(fā)生安全事故，造成已方及他方人身、財產(chǎn)損失，均由乙方自行負責。
七、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方
a、向乙方提供必要的施工條件。如現(xiàn)場通水、通電、道路暢通、施工場地平整具備吊裝條件等等。
b、應(yīng)向乙方提供設(shè)計圖紙兩份和與工程相關(guān)的技術(shù)資料。開工三天前組織有關(guān)單位參與施工圖會審與工程交底。
c、負責對乙方編制的施工組織設(shè)計（施工方案）進行審定，對乙方違反審定的施工組織設(shè)計的行為有權(quán)指止。
d、負責為乙方辦理必要的施工現(xiàn)場出入證明，確保乙方主輔材、施工機械及人員的通行。
e、及時組織有關(guān)方面參與工程驗收。
f、及時按進度劃拔工程款項。
2、乙方
a、乙方預(yù)見某些約束與本工程項目無關(guān)的已方屬員出入和滯留施工現(xiàn)施工因素可能會對甲方生產(chǎn)造成影響，應(yīng)立即向甲方告知并商討解決辦法。如乙方未及時告知，由此造成甲方生產(chǎn)影響的一切損失均由乙方承擔。除施工必要，乙方施工人員及其施工器械不得隨意出入甲方生產(chǎn)現(xiàn)場。
b、開工三天前編制施工組織設(shè)計（施工方案），及時交甲方審定，審定通過后嚴格按照施工組織設(shè)計施工。
c、編制工程整體進度計劃、周度進度計劃、送甲方項目經(jīng)
工程合同糾紛篇五
乙方：____有限公司
一、工程項目名稱：
鼎__
二、工程地點：
大慶市__x。
三、工程內(nèi)容：
地下樁基礎(chǔ)工程，1#樓及裙樓工程。超流態(tài)混凝土灌注樁基礎(chǔ)施工?；炷凉こ炭偭考s為：2千多立方米。最終以實際發(fā)生的，并經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理現(xiàn)場代表審核后的混凝土工程量為準，此工程量作為工程結(jié)算依據(jù)。
四、工程價款及承包方式
1、甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價款按實際發(fā)生的工程量計算為準。
（1）該工程造價中已包含勞保統(tǒng)籌費用及安全生產(chǎn)措施費、總包服務(wù)費、稅金等費用。
（2）此工程價款中已包含水電費用及相關(guān)的原材料、半成品的檢驗、試驗等費用。
（3）最終以實際發(fā)生的工程量進行結(jié)算，工程量計算以設(shè)計圖紙尺寸及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。由甲方、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場代表負責確認，最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認的為準。
（4）乙方負責向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負責。
2、承包方式
（1）乙方以包工包料形式承包，乙方負責按甲方、監(jiān)理批準后的施工方案進行施工，并且提供人工、材料，進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
（2）乙方自行負責工程所用水、電費用。
（3）甲方負責監(jiān)管乙方樁基礎(chǔ)工程施工及提供場地，乙方負責施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑，甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。
3、乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管，乙方嚴格按照施工圖設(shè)計及《樁基規(guī)范》進行施工，如出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量事故均由乙方負責。
五、付款方式
1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設(shè)備全部進場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預(yù)付款；以后按形象進度撥付工程款。樁基礎(chǔ)工程完成后預(yù)留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設(shè)計單位及甲乙雙方對樁基礎(chǔ)分項工程驗收合格，乙方交齊相應(yīng)的樁基資料后進行最終結(jié)算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機械設(shè)備等應(yīng)按經(jīng)過甲方及監(jiān)理批準要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續(xù)作業(yè)。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現(xiàn)場不具備施工條件，工期順延。
七、質(zhì)量要求
1、按設(shè)計圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求施工。工程質(zhì)量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責任及經(jīng)濟損失由乙方全部負責。
2、工程完工后20天內(nèi)，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料四份。
八、責任及義務(wù)
甲方責任及義務(wù)：
甲方應(yīng)提供確保樁基礎(chǔ)工程施工所要求的施工現(xiàn)場和通道等，為樁基礎(chǔ)工程施工提供一切工作條件。
乙方責任及義務(wù)：
1、乙方施工樁基礎(chǔ)在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊配合進行樁基礎(chǔ)定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作，按甲方及監(jiān)理審批的、甲方指定進入施工現(xiàn)場的日期進入現(xiàn)場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內(nèi)，向甲方及監(jiān)理提供施工組織設(shè)計及進度計劃進行審批，乙方必須按批準后的方案施工，隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。
4、乙方在施工過程中如果發(fā)生由于土質(zhì)（如粉質(zhì)淤泥層等）情況，導致施工不能正常進行，乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期，由此而產(chǎn)生的一切費用全部由乙方承擔，由而引起的工期順延。
5、乙方應(yīng)嚴格按國家相關(guān)行業(yè)操作規(guī)程進行施工；樁及樁內(nèi)鋼筋的種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設(shè)計要求；試樁時，乙方應(yīng)達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達不到設(shè)計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔違約責任。
6、乙方應(yīng)認真按照標準、規(guī)范、設(shè)計要求、經(jīng)甲方及監(jiān)理批準的施工方案進行施工，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時通知甲方及監(jiān)理進行驗收。經(jīng)甲方現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗收合格后，方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應(yīng)及時通知甲方、現(xiàn)場專業(yè)人員及監(jiān)理單位進行處理。乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量。
9、乙方應(yīng)與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合，服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術(shù)管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內(nèi)，人工、材料及設(shè)備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔。
12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔試驗檢驗費用。
13、負責內(nèi)業(yè)資料的整理，竣工驗收后移交給監(jiān)理和甲方。
14、安全生產(chǎn)乙方在樁基礎(chǔ)工程施工階段應(yīng)制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術(shù)交底工作，保證施工現(xiàn)場安全。如施工現(xiàn)場出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔全部責任及費用。
甲方責任及義務(wù)
1、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作。
2、負責協(xié)調(diào)乙方和施工隊提供工程標高控制點及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負責放線定位，甲方及監(jiān)理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場內(nèi)，由此引起的一切費用由乙方承擔。
4、負責協(xié)調(diào)處理建設(shè)行政管理部門的相關(guān)手續(xù)。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)議，補充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法人代表簽字：法定代表簽字：
地址：地址：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
日期：日期：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/3047688.html】
