合同在法律上被視為一種法律文件,用于明確當事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。合同的內(nèi)容應(yīng)該明確、詳盡,并體現(xiàn)雙方的意愿。下面是一些關(guān)于合同格式與寫作技巧的分享,希望對您有所幫助。
找建設(shè)工程合同篇一
甲方:
乙方:
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責任,保證工程正常順利進行、雙方本著平等互利的原則達成如下協(xié)議:
第一條、工程概況
1、施工名稱: 辦公樓內(nèi)墻面裝修
2、施工地點:四平市鐵東區(qū)開發(fā)區(qū)大路2499號
第二條、承包范圍:行政辦公樓內(nèi)墻粉刷。
第三條、工程要求:符合吉林省的有關(guān)規(guī)定及國家驗收標準。
第四條、合同工期:總工期為(日歷工期)4 天。(2 013 年 9月 日20xx年 9 月 日)
第五條、合同文件使用的語言文字及使用的法律
1、合同使用的語言:漢語。
2、適用法律、法規(guī):中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)。
第六條、工地代表
甲方代表:
乙方代表:王永軍
第七條、工程量、合同造價、結(jié)算方式:
1、工程量:粉刷面積為 。
2、合同造價:甲方以 固定總價 的標準計算合同價款,共計人民幣(大寫),小寫: (: ) 元整。
3、付款方式: 工程竣工驗收合格并結(jié)算審核后支付至總價的95%,剩余5%做保修金,保持期滿一年驗收無缺陷后一次支付完畢。
3、結(jié)算方式: 結(jié)算審核后,由施工方出具四平地區(qū)稅務(wù)部門開具的全額工程類發(fā)票,甲方于七日內(nèi)將工程款的95%,一次性付給乙方。
第八條、甲方工作
1、甲方提供工人的就餐場所,費用由施工方承擔。
2、甲方負責定位基準點、技術(shù)交底等技術(shù)要求及相關(guān)問題,并負責組織工程竣工驗收等。
3、提供施工臨時用水、用電主干管和接駁口,并提供一個二級主配電匣供乙方接駁使用,工程用水、用電費用由乙方另行繳納。
4、組織甲、乙雙方工程技術(shù)人員進行驗收。
5、負責協(xié)調(diào)乙方施工現(xiàn)場與相關(guān)單位之間的關(guān)系。
6、協(xié)助乙方接洽政府、地方有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的各項檢查。
7、監(jiān)督乙方的安全生產(chǎn)、文明施工,同時為乙方提供施工便利條件,如辦公室、食堂等。
第九條、乙方工作
1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機械設(shè)備。
2、接受甲方的工作指導及工程質(zhì)量的監(jiān)督。
3、確保安全施工并達到甲方的要求的工程質(zhì)量和工期,如發(fā)生質(zhì)量問題,根據(jù)損失給予甲方相應(yīng)賠償,如工程逾期,每日歷天由工程款內(nèi)扣除工期違約金1000元。
第十條 安全及防護要求
1、施工方須設(shè)置專職安全員,負責施工現(xiàn)場安全,作好施工現(xiàn)場安全管理工作。
3、承擔由于自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用。
第十一條 技術(shù)要求
1、乙方根據(jù)工程的具體情況,派駐1名工程師或技術(shù)人員對施工進行全過程技術(shù)指導。
2、乙方在施工過程中,須按照甲方的技術(shù)交底施工,每道工序須按照建筑裝飾施工規(guī)范操作。
3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標正品原料,不得出現(xiàn)脫落、發(fā)霉等現(xiàn)象。
第十二條文明施工
1、乙方在施工過程中必須遵守吉林省建筑裝修行業(yè)及白象食品股份有限公司吉林分公司的有關(guān)文明施工的規(guī)定,不得擾亂建設(shè)單位正常秩序。
2、進入現(xiàn)場施工的人員應(yīng)有禮貌,不得頂撞甲方。
3、使用的生活設(shè)施應(yīng)保持整潔衛(wèi)生,施工人員不得隨地大小便,不得在廠區(qū)內(nèi)吸煙,由此引起的罰款由責任方承擔。
第十三條違約責任
1、由于一方過失造成合同不能履行時,由過失一方承擔違約責任,如屬雙方過失,根據(jù)實際情況,由雙方承擔各自的違約責任。
2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。
3、當合同雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商或申請施工合同管理機構(gòu)有關(guān)合同管理部門調(diào)解,不愿通過協(xié)商調(diào)解或調(diào)解不成的,可以向合同簽定所在地人民法院提起訴訟。
第十四條附則
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方應(yīng)本著友好合作的精神,另行商定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
找建設(shè)工程合同篇二
項目名稱:
委托單位(甲方):(公章)。
代理單位(乙方):(公章)。
合同簽訂日期:xx年3月01日
本合同雙方:
委托單位(甲方):
代理單位(乙方):
委托方將杭州某花園社區(qū)排屋高層建設(shè)項目的招標事宜委托乙方代理,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,合同雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、甲方委托乙方組織建設(shè)工程招標活動。
2、工程概況:
3、本次招標范圍:
(1)招標代理的內(nèi)容:填寫申請表格,編制招標文件(包括編制資格預審文件);審查投標人資格;組織投標人踏勘現(xiàn)場和答疑;組織開標、評標、定標;提供招標前期咨詢等業(yè)務(wù)。
(2)招標代理的形式:
1、建設(shè)工程規(guī)劃臨時許可證、建設(shè)項目資金來源證明等(詳見《辦理建設(shè)工程招標投標需提交的資料》清單)。
2、委托方提供能夠滿足施工,標價計算要求的施工圖紙及技術(shù)資料;或者經(jīng)符合資質(zhì)條件的工程造價咨詢機構(gòu)編制的建設(shè)項目投資預概算。
3、乙方代理過程中,遵守國家、地方有關(guān)工程建設(shè)招標、投標法規(guī),堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則,按照有關(guān)程序規(guī)定進行,接受招標監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
4、委托代理人在簽訂本合同時,應(yīng)出具委托證書。
本合同自簽訂之日起執(zhí)行,中標通知書簽發(fā)后自行廢止。
1、本工程造價為人民幣_______(大寫),收取代理費用合計人民幣_______(大寫)。付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬,代理費用應(yīng)在開標前全部付清。代理費用不包含編制標底的費用、資格預審及評標專家費用。(收費標準:按國家計委計價格[xx]1980號)。
2、投標單位購買標書每份工本費計人民幣_______元(大寫),所得歸乙方。
1、雙方都必須嚴格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約;
2、委托方應(yīng)提供真實可靠的相關(guān)資料,及按第四款第一條約定支付代理費用,否則一切責任由委托方自負。
3、雙方在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議,可協(xié)商解決,也可由相關(guān)部門進行調(diào)解。
4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款,補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,報招標管理機構(gòu)一份。
委托方(甲方):代理方(乙方):_______工程招標代理有限公司。
法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):
單位地址:單位地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
郵政編碼:郵政編碼:
開戶銀行:開戶銀行:
銀行帳號:銀行帳號:
簽定日期:xx年03月01日
找建設(shè)工程合同篇三
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確責任,協(xié)作配合,確保工程勘察質(zhì)量,經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
工程內(nèi)容:________________________________________________。
2.1提供本工程批準文件(復印件),以及用地(附紅線范圍)、施工、勘察許可等批件(復印件)。
2.2提供工程勘察任務(wù)委托書、技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術(shù)資料及工程所需的坐標與標高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設(shè)施、洞室等)及具體位置分布圖。
2.5發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集的,發(fā)包人需向勘察人支付相應(yīng)費用。
勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料四份,發(fā)包人要求增加的份數(shù)另行收費。
4.1開工及提交勘察成果資料的時間
4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日開工,________年________月________日提交勘察成果資料,由于發(fā)包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時,按本合同第六條規(guī)定辦理。
4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準,如遇特殊情況(設(shè)計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。
4.2收費標準及付費方式
4.2.1本工程勘察按國家規(guī)定的現(xiàn)行收費標準_____________________計取費用;或以“預算包干”、“中標價加簽證”、“實際完成工作量結(jié)算”等方式計取收費。國家規(guī)定的收費標準中沒有規(guī)定的收費項目,由發(fā)包人、勘察人另行議定。
4.2.2本工程勘察費預算為________元(大寫_____________________),合同生效后3天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)向勘察人支付預算勘察費的20%作為定金、計________元(本合同履行后,定金抵作勘察費);勘察規(guī)模大、工期長的大型勘察工程,發(fā)包人還應(yīng)按實際完成工程進度________%時,向勘察人支付預算勘察費的_________%的工程進度款,計___________元;勘察工作外業(yè)結(jié)束后________天內(nèi),發(fā)包人向勘察人支付預算勘察費的________%,計__________元;提交勘察成果資料后10天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)一次付清全部工程費用。
5.1發(fā)包人責任
5.1.1發(fā)包人委托任務(wù)時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務(wù)及技術(shù)要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2在勘察工作范圍內(nèi),沒有資料、圖紙的地區(qū)(段),發(fā)包人應(yīng)負責查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作過程中發(fā)生人身傷害或造成經(jīng)濟損失時,由發(fā)包人承擔民事責任。
5.1.3發(fā)包人應(yīng)及時為勘察人提供并解決勘察現(xiàn)場的工作條件和出現(xiàn)的問題(如:落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關(guān)問題、平整施工現(xiàn)場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業(yè)用船等),并承擔其費用。
5.1.4若勘察現(xiàn)場需要看守,特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時,發(fā)包人應(yīng)派人負責安全保衛(wèi)工作,按國家有關(guān)規(guī)定,對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護,并承擔費用。
5.1.5工程勘察前,若發(fā)包人負責提供材料的,應(yīng)根據(jù)勘察人提出的工程用料計劃,按時提供各種材料及其產(chǎn)品合格證明,并承擔費用和運到現(xiàn)場,派人與勘察人的人員一起驗收。
5.1.6勘察過程中的任何變更,經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后,發(fā)包人應(yīng)按實際發(fā)生的工作量支付勘察費。
5.1.7為勘察人的工作人員提供必要的生產(chǎn)、生活條件,并承擔費用;如不能提供時,應(yīng)一次性付給勘察人臨時設(shè)施費_____________元。
5.1.8由于發(fā)包人原因造成勘察人停、窩工,除工期順延外。發(fā)包人應(yīng)支付停、窩工費(計算方法見6.1);發(fā)包人若要求在合同規(guī)定時間內(nèi)提前完工(或提交勘察成果資料)時,發(fā)包人應(yīng)按每提前一天向勘察人支付_________元計算加班費。
5.1.9發(fā)包人應(yīng)保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝(方法)、專利技術(shù)和合理化建議,未經(jīng)勘察人同意,發(fā)包人不得復制、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目;如發(fā)生上述情況,發(fā)包人應(yīng)負法律責任,勘察人有權(quán)索賠。
5.1.10本合同有關(guān)條??钜?guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應(yīng)負的其它責任。
5.2勘察人責任
5.2.1勘察人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務(wù)委托書及技術(shù)要求進行工程勘察,。按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料,并對其負責。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質(zhì)量不合格,勘察人應(yīng)負責無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格;若勘察人無力補充完善,需另委托其他單位時,勘察人應(yīng)承擔全部勘察費用;或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時,勘察人除應(yīng)負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的________%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設(shè)計,派人與發(fā)包人的人員一起驗收發(fā)包人提供的材料。
5.2.4勘察過程中,根據(jù)工程的巖土工程條件(或工作現(xiàn)場地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件)及技術(shù)規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。并辦理正式變更手續(xù)。
5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員,應(yīng)遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其它有關(guān)的規(guī)章制度,承擔其有關(guān)資料保密義務(wù)。
5.2.6本合同有關(guān)條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應(yīng)負的'其它責任。
6.1由于發(fā)包人未給勘察人提供必要的工作生活條件而造成停、窩工或來回進出場地,發(fā)包人除應(yīng)付給勘察人停、窩工費(金額按預算的平均工日產(chǎn)值計算),工期按實際工日順延外,還應(yīng)付給勘察人來回進出場費和調(diào)遣費。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質(zhì)量不合格,不能滿足技術(shù)要求時,其運工勘察費用由勘察人承擔。
6.3合同履行期間,由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時,勘察人未進行勘察工作的,不退還發(fā)包人已付定金;已進行勘察工作的;完成的工作量在50%以內(nèi)時,發(fā)包人應(yīng)向勘察人支付預算額50%的勘察費計________元;完成的工作量超過50%時,則應(yīng)向勘察人支付預算額100%的勘察費。
6.4發(fā)包人未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘察費,每超過一日,應(yīng)償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.5由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應(yīng)減收勘察費千分之一。
6.6本合同簽訂后,發(fā)包人不履行合同時,無權(quán)要求退還定金;勘察人不履行合同時,雙倍返還定金。
其它約定事項:___________________________________________。
本合同發(fā)生爭議,發(fā)包人、勘察人應(yīng)及時協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成時,發(fā)包人、勘察人同意由_______________仲裁委員會仲裁。發(fā)包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又未達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起拆。
本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章后生效;按規(guī)定到省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;發(fā)包人、勘察人認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同終止。
本合同一式__________份,發(fā)包人__________份、勘察人__________份。
找建設(shè)工程合同篇四
本案要旨為,原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴,這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則,即“一事不再理”原則,判斷是否適用該原則,主要依據(jù):訴訟標的是否一致,訴訟請求是否一致,當事人是否一致,爭議事項是否一致,應(yīng)當就具體案件結(jié)合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù),以及行使處分權(quán)的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日,被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結(jié)束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結(jié)算未結(jié)算。”該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點主要為,原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴,一審法院審理認為,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,二審法院審理認為,洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加,但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張,也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干,朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干,只是工程款具體數(shù)額記不清,并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時,一審法院也查閱了該院(20xx)孟會民初字第59號案件卷宗材料后,認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此,洛基公司認為楊治安屬重復訴訟,其并不欠楊治安工程款的主張,法院不予支持。
二、案件來源。
三、基本案情。
被告在承攬華陽洛陽(孟津)電廠公用區(qū)基樁工程期間,于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結(jié)束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》,合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元,協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結(jié)算未結(jié)算?!痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人(且又是(20xx)孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人)查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定?,F(xiàn)原告為要求被告應(yīng)支付所欠零雜施工工程款84330元及利息,向法院提起了訴訟,但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張,共計款49550元。
四、法院審理。
一審法院認為:審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點,一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在(20xx)孟會民初字第59號案件中是否一并審理,原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定;二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù),按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù),對被告所欠零雜工程款數(shù)額應(yīng)認定為49550元,超出部分,證據(jù)不足,不能認定。原告要求被告支付利息,因雙方無明確約定,利息可從原告起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中,被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等,理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定,判決如下:一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國民事訴訟法》。
第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴,必須受理;對下列起訴,分別情形,予以處理:
(一)依照行政訴訟法的規(guī)定,屬于行政訴訟受案范圍的,告知原告提起行政訴訟;
(三)依照法律規(guī)定,應(yīng)當由其他機關(guān)處理的爭議,告知原告向有關(guān)機關(guān)申請解決;
(四)對不屬于本院管轄的案件,告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
(七)判決不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件,判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件,沒有新情況、新理由,原告在六個月內(nèi)又起訴的,不予受理。
找建設(shè)工程合同篇五
發(fā)包方(甲方):
法定的代表人:
承包方(乙方):
法定的代表人:
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并要求嚴肅的履行。
第一條工程的項目。
三、工程地點:
四、工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。
五、工程造價:本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。
第二條工程的期限。
一、根據(jù)國家工期定額和使用需要,商定工程總工期為____天(日歷天),自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期,見附表一)。
二、開工前____天,承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。
三、在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應(yīng)及時進行協(xié)商,并通過書面形式確定順延期限:
1、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
4、因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或其所供材料以及設(shè)備不合規(guī)格要求,被迫停工或不能順利施工者。
6、非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;
7、未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工。
8、由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏=ɑ蚓徑?,使合同不能繼續(xù)履行,乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件,支付以上的經(jīng)濟支出,并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關(guān)損失。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
四、工期提前。
施工中如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議,合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃,報甲方批準。甲方應(yīng)在5天內(nèi)給予批準,并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議包括以下主要內(nèi)容。
1、提前的時間;
2、乙方采取的趕工措施;
3、甲方為趕工提供的條件;
4、趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔;
5、提前竣工收益(如果有)的分享。
第三條施工準備。
一、甲方在開工前應(yīng)辦妥施工所需各種證件、批件,申請領(lǐng)取建筑執(zhí)照;清除施工場地范圍內(nèi)影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場地,搭建大型臨時設(shè)施用地);解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返臅惩ǎ粦?yīng)于________年____月____日向乙方提供所有工程設(shè)計圖紙____份;組織設(shè)計、施工單位進行工程設(shè)計交底。
二、乙方在開工前應(yīng)組織有關(guān)人員研究和熟悉圖紙,參與設(shè)計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設(shè)計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設(shè)施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構(gòu)件,做好一切施工準備。
第四條物資供應(yīng)。
一、由發(fā)包方供應(yīng)以下材料、設(shè)備的實物或指標:____________。
二、除發(fā)包方供應(yīng)以外的其他材料、設(shè)備由承包方采購;
三、發(fā)包方供應(yīng)、承包方采購的材料、設(shè)備,必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程。由甲方負責供應(yīng)的材料和設(shè)備,如未按期供應(yīng)或規(guī)格、質(zhì)量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應(yīng)由甲方負擔。任何一方認為對方提供材料需要復驗的,應(yīng)允許復驗。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的,方可用于工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質(zhì)量要求的,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理,其復驗費由提供材料、設(shè)備方承擔。
四、本工程材料和設(shè)備差價的處理辦法:____________。
第五條工程的質(zhì)量。
一、本工程的質(zhì)量經(jīng)雙方研究要求達到:____________。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第六條工程價款的支付與結(jié)算。
一、本合同簽訂后____日內(nèi),發(fā)包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的____%備料款,計人民幣________萬元;臨時設(shè)施費,按土建工程合同總造價的____%計人民幣________萬元,安裝工程應(yīng)按人工費的____%計人民幣________萬元;材料設(shè)備差價________萬元,分____次支付,每次支付時間為____,金額________。
二、發(fā)包方收到承包方的工程進度月報后必須在____日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的____%時,按規(guī)定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時候,不再按進度付款,辦完交工驗收后,連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
四、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款,應(yīng)向承包方支付拖欠金額日萬分之三的違約金。
五、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成承包方的停、窩工損失的,應(yīng)由發(fā)包方承擔。
第七條施工與設(shè)計變更。
一、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準以及設(shè)計要求組織施工,要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構(gòu)件的積壓、施工力量和機械調(diào)遷等損失,應(yīng)由責任方負擔:
1、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應(yīng)該以書面形式通知甲方,由甲方在7天之內(nèi)與原設(shè)計的單位商定,提出修改或變更設(shè)計文件,經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后,方準施工。
2、在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應(yīng)商定做到安全部位。
3、在施工中,如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應(yīng)由甲方承擔。
第八條安全施工。
一、乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,安全施工,防火防盜。在施工中因因乙方責任發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責。
二、發(fā)生重大傷亡事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府有關(guān)部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
三、非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關(guān)費用。
1、乙方可按協(xié)議條款約定分包部分工程。
2、乙方與分包單位簽訂分包合同后,將副本送甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸,以本合同為準。
第十條違約的責任承包方的責任:
一、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,應(yīng)該負責無償修理或返工。
二、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的,按本合同關(guān)于建設(shè)工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期罰款。發(fā)包方的責任:
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的責任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的返工,應(yīng)采取措施彌補或減少損失。同時,賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
三、工程未經(jīng)驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,應(yīng)由發(fā)包方承擔相應(yīng)的責任。
四、承包方驗收通知書送達____日后不進行驗收的,按規(guī)定償付逾期違約金。
五、不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十一條糾紛解決辦法建筑工程承包合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或雙方上級業(yè)務(wù)主管部門,進行調(diào)解;解決不了的,可選擇下述第()項處理:
(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁,
(2)直接向人民法院起訴。
第十二條合同的生效與終止。
一、本合同一式____份,合同附件____份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份。其余副本由發(fā)包方報送—————————————————機關(guān)、建設(shè)主管部門備案。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章即生效日起生效;工程竣工驗收符合要求,結(jié)清工程款后終止。
三、本合同簽訂之后,承、發(fā)包雙方如果需要提出修改時,應(yīng)該經(jīng)過雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
甲方:____。
法定的代表人:___。
乙方:____。
法定的代表人:___。
合同簽訂的日期:_____
簽約的地點。
找建設(shè)工程合同篇六
1.___(業(yè)主名字)(下簡稱“業(yè)主”)已安排了一筆以多種貨幣構(gòu)成的資金,用于____(工程名稱)建設(shè)費用的合理支付。所有如資格預審文件規(guī)定的來自合格貨源并經(jīng)資格預審合格了的投標人均可參加本工程的投標。
2.業(yè)主邀請資格預審合格的投標人就下列工程施工和竣工所需的勞務(wù)、材料、設(shè)備和服務(wù)進行密封投標:__________________________(工程概況、主要項目及工程量等)。
3.凡有興趣的資格預審合格的投標人,可從下列地址獲取進一步的信息及查閱招文件:_________(查詢和發(fā)售招標文件的機構(gòu)名稱、地址等)。
4.任何有興趣的資格預審合格的投標人在向上述機構(gòu)提交書面申請并在交納了一筆不可退還的'費用____(貨幣名稱和數(shù)量)后可購得一套完整的招標文件。多購的招標文件收費相同。
5.所有投標書必須于19__年__月__日__時之前送達下列地址:_(投標書接收地點)。并必須同時交納招標文件中規(guī)定的5接受的格式,數(shù)量為2%投標價的投標保證金。
6.開標儀式定于19__年__月__日__時在下列地點舉行_________(開標地點),投標人可派代表出席。
甲方:______。
乙方:______。
日期:______
找建設(shè)工程合同篇七
合伙人:(以下簡稱甲方)。
性別。
年齡。
身份證號碼。
合伙人:
身份證號碼。
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就合伙承包一致意見,共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程建設(shè),進而實現(xiàn)各方利潤最大化,共享收益,共擔風險。
二、合伙經(jīng)營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設(shè)項目內(nèi)容和范圍為準。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結(jié)算完畢為止。
四、出資方式及比例:甲乙雙方現(xiàn)金出資,前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元,該款中標退還后歸甲方;以后施工時甲乙雙方各出資50%,在雙方商定出資____日內(nèi)到賬,否則按日千分之三承擔違約責任。甲方派現(xiàn)金會計一名負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目,乙方派主管會計一名負責記賬;會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。
五、盈余分配及債務(wù)承擔:
1、盈余分配:盈余以甲乙雙方出資為依據(jù),按比例分配。
2、合伙如產(chǎn)生債務(wù),先由合伙財產(chǎn)償還,合伙財產(chǎn)不足清償時,以各合伙人的約定的出資為依據(jù),按比例承擔。
六、退伙:合伙期間原則上不得退伙;如遇到特殊原因確需退伙的,應(yīng)經(jīng)兩方協(xié)商同意;
七、項目日常管理。
2、每月____日、____日為雙方商定的結(jié)賬日,由雙方和會計共同下賬,所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬,超過兩個月不下賬的支出個人自負。
3、重大支出和重大合伙事項應(yīng)由甲乙雙方事先共同決定,雙方電話決定的應(yīng)在最近的下賬日補簽書面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿,甲乙雙方按合伙協(xié)議進行結(jié)算,盈、虧均按比例進行分配、承擔;一方分配的應(yīng)收款另一方有協(xié)助收回的義務(wù)。
九、違約責任。
1、未經(jīng)合伙人同意而擅自退伙,給合伙造成損失的應(yīng)進行賠償造成的損失無法計算的,按承接工程總價的15%計算損失。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定,給另一方造成損失的,應(yīng)承擔賠償責任。
十、其他。合伙人之間如發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。
合伙人(甲方):
________年____月____日。
合伙人(乙方):
________年____月____日。
找建設(shè)工程合同篇八
根據(jù)國家建設(shè)部、監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反腐敗和反對不正當競爭的通知》和中共云南省紀委、監(jiān)察廳、建設(shè)廳《關(guān)于在全省建設(shè)工程中建立工程承包和工程廉政“雙合同”機制的通知》精神,堅決執(zhí)行《反對不正當競爭法》、《建筑法》、《招標投標法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策,為確保建設(shè)工程質(zhì)量達到國家有關(guān)規(guī)定、爭優(yōu)創(chuàng)優(yōu)、干部廉潔,在簽定工程建設(shè)合同的同時,甲乙雙方必須簽定工程廉政合同。
一、甲方不得接受乙方請吃、請玩;不得接受乙方贈送的禮品、禮金和各種有價證券、信用卡及其他支付憑證;不得接受乙方任何好處費及工程回扣;不得向乙方報銷任何由甲方支付的費用;不得借用、租用乙方的交通、通訊工具等物品;不得參加乙方舉行的任何祝賀慶典活動。
二、甲方工作人員的配偶、子女,不得承包或從事與工程有關(guān)的材料供應(yīng)、工程
分包、工程監(jiān)理、工程裝璜和裝修、組織提供勞務(wù)等活動;不得向施工方推薦分包單位;不得要求施工方購買合同規(guī)定外的材料和設(shè)備。
三、甲方人員向乙方索賄,經(jīng)乙方或其他線索檢舉,被紀檢監(jiān)察機關(guān)立案查處認定的,由此產(chǎn)生的辦案費用由甲方( 索賄方單位或個人 )承擔。不論舉報甲方或乙方賄賂行為的舉報人,經(jīng)查證屬實,可由查辦案件的機關(guān)(單位)依照規(guī)定給予獎勵。
四、乙方不得以任何形式邀請甲方人員吃、玩或向甲方贈送禮品、禮金、各種有價證券、信用卡及其他支付憑證或物品。如有違反,由有關(guān)行政主管部門對乙方給予扣減應(yīng)付工程款的3%-5%,或者中止工程建設(shè)合同。并視情節(jié)輕重,對乙方?jīng)Q策人和經(jīng)辦人以及甲方接受人員給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。
五、乙方在工程項目建設(shè)中賄賂甲方人員、中介方人員,被紀檢監(jiān)察機關(guān)或司法機關(guān)立案查處的,甲方有權(quán)中止工程建設(shè)合同。由此給甲方造成的損失以及發(fā)生的一切費用均由乙方承擔??稍诠こ探Y(jié)算款中扣除。
六、甲乙雙方人員贈送、賄賂、接受或索要錢物的行為,如果一方發(fā)生,另一方當事人應(yīng)立即主動報告本單位領(lǐng)導和紀檢監(jiān)察機關(guān)或向檢察機關(guān)舉報。對不主動報告情況的有關(guān)人員,一經(jīng)查出,必須視情節(jié)輕重給予批評教育、黨紀政紀處分、依法追究刑事責任。
七、凡是未按規(guī)定簽定《工程廉政合同》的工程項目,不得辦理工程建設(shè)項目施工許可證等相關(guān)手續(xù),不得擅自同意或者進行施工(勘察、設(shè)計、監(jiān)理)。違者將由紀檢監(jiān)察機關(guān)追究黨政紀責任,由有關(guān)行政主管部門依照有關(guān)法律法規(guī)進行處罰。
嚴追究責任。
九、工程竣工驗收同期,甲乙雙方要分別向本單位的紀檢監(jiān)察部門和監(jiān)證的紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門寫出執(zhí)行《工程廉政合同》的情況總結(jié)和相互鑒定報告。未按規(guī)定作出報告或紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門不同意驗收的工程,不得辦理工程竣工驗收手續(xù)。
十、此合同一式四份:甲乙雙方各一份,有關(guān)行政主管部門一份,紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門一份。
十一、此合同自雙方簽字并經(jīng)紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門簽證后即生效,并由本單位的紀檢監(jiān)察部門和簽證的紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門監(jiān)督執(zhí)行。
建設(shè)單位(甲方):(公章) 中標單位(乙方):(公章)
地址:地址:
建設(shè)單位法定代表人: 中標單位法定代表人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
建設(shè)單位項目法人:中標單位項目法人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
本單位紀檢監(jiān)察部門:(公章)
聯(lián)系電話:
紀檢監(jiān)察機關(guān)、部門:(公章)
聯(lián)系電話:
年 月 日
找建設(shè)工程合同篇九
鑒于_________________(投標人名稱)已于_________年____月____日(日期)提交了建設(shè)(合同名稱)____________________________的投標書(以下稱投標書)。
風險提示:投標保證金。
投標人要按招標文件要求,將投標保證金按規(guī)定方式足額存入指定的銀行賬戶。憑存款單據(jù)在開標前到指定地點開據(jù)保證金收據(jù)。
各投標人在繳納投標保證金時,須憑銀行出具的進賬單回執(zhí)聯(lián)到指定地點開具保證金收據(jù)。每個項目的投標保證金形式是根據(jù)招標文件的要求而定。
投標人須從企業(yè)工商注冊所在地的基本賬戶以轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票和銀行電匯方式繳納投標保證金(現(xiàn)金方式交納除外)。
根據(jù)本文件,茲宣布,我行______________(以下稱銀行)向業(yè)主立約擔保支付________________的保證金。本保證書對銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。
銀行名稱(蓋章)。
_________年____月____日。
本保證義務(wù)的條件是:
(a)如果投標人在投標書中規(guī)定的投標書有效期內(nèi)撤回投標書;
或(b)如果投標人在投標書有效期內(nèi)接到業(yè)主所發(fā)的中標通知書后;
(1)未能或拒絕根據(jù)投標須知的規(guī)定,按要求簽署合同協(xié)議書;
或(2)未能或拒絕接投標須知的規(guī)定,提供法的保證金。
我行保證在收到業(yè)主第一次書面要求后,即對業(yè)主支付上述款額,無須業(yè)主出具任何證明,只需在其書面要求中說明條件是在此要求業(yè)主將注意到索款是由于出現(xiàn)了上述條件中的一種或兩種,并具體說明情況。本保證書在投標須知規(guī)定的有效期或在該日期前已延長的投標書有效期后30天(會第30天)內(nèi)有效。延長投標書有效期無須通知銀行,任何索款要求應(yīng)在上述日期前交到銀行。
日期:_________年____月____日
銀行名稱:________________。
蓋章:________________。
證人簽字:________________。
證人所在單位及地址:________________。
找建設(shè)工程合同篇十
設(shè)計證書等級:________發(fā)包人:________。
設(shè)計人:________簽訂日期:________
深圳市規(guī)劃與國土資源局監(jiān)制。
發(fā)包人:________設(shè)計人:________發(fā)包人委托設(shè)計人承擔工程設(shè)計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂:
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》。
1.3《深圳市城市規(guī)劃條例》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》。
1.4國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。第二條本合同設(shè)計項目的內(nèi)容:
2.12.2設(shè)計指標。
第三條發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計人提交的有關(guān)資料及文件。
第四條設(shè)計人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計資料及文件:
第五條本合同設(shè)計收費估算為計費支付進度詳見下表。說明:
1.提交各階段設(shè)計文件的同時支付各階段設(shè)計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結(jié)清全部設(shè)計費,不留尾款。
3.實際設(shè)計費按初步設(shè)計概算(施工圖設(shè)計概算)核定,多退少補。實際設(shè)計費與估算設(shè)計費出現(xiàn)差額時,雙方另行簽訂補充協(xié)議。
4.本合同履行后,定金抵作設(shè)計費。
第六條雙方責任6.1發(fā)包人責任:
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向設(shè)計人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責,發(fā)包人不得要求設(shè)計人違反《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定及國家有關(guān)標準進行設(shè)計。
6.1.2發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi),設(shè)計人按合同第四條規(guī)定交付設(shè)計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時,設(shè)計人員有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。
6.1.3發(fā)包人更變委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計人設(shè)計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計人所耗工作量向設(shè)計人增付設(shè)計費。
在未簽合同前發(fā)包人已同意,設(shè)計人為發(fā)包人所做的各項設(shè)計工作,應(yīng)按收費標準,相應(yīng)支付設(shè)計費。
6.1.4發(fā)包人要求設(shè)計人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計資料及文件時,如果設(shè)計人能夠做到,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人提前投入的工作量,向設(shè)計人支付趕工費。
6.1.5發(fā)包人應(yīng)為派赴現(xiàn)場處理有關(guān)設(shè)計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。
及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應(yīng)負法律責任,設(shè)計人有權(quán)向發(fā)包人提出索賠。6.2設(shè)計人責任:
6.2.1設(shè)計人應(yīng)嚴格按照《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定,有關(guān)工程強制性標準,國家和地方技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程及發(fā)包人提出的設(shè)計要求,進行工程設(shè)計,技術(shù)經(jīng)濟指標符合《深圳市建筑技術(shù)經(jīng)濟指標計算規(guī)定》,按合同規(guī)定的進度要求提交質(zhì)量合格的設(shè)計資料,并對其負責。
6.2.2設(shè)計人采用的主要技術(shù)標準是:
6.2.3設(shè)計合理使用年限為。
6.2.4設(shè)計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設(shè)計交付設(shè)計資料及文件后,按規(guī)定參加有關(guān)的設(shè)計審查,并根據(jù)審查結(jié)論負責對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設(shè)計人按合同規(guī)定時限交付設(shè)計資料及文件,本年內(nèi)項目開始施工,負責向發(fā)包人及施工單位進行設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工,設(shè)計人仍負責上述工作,但應(yīng)按所需工作量向發(fā)包人適當收取咨詢服務(wù)費,收費額由雙方商定。
6.2.6設(shè)計人應(yīng)保護發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán),不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失,發(fā)包人有權(quán)向設(shè)計人索賠。第七條違約責任:
7.1在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設(shè)計人未開始設(shè)計工作的,不退還發(fā)包人已付的定金;已開始設(shè)計工作的,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
7.2發(fā)包人應(yīng)按合同第五條規(guī)定的金額和時間向設(shè)計人支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔支付金額的千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設(shè)計人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批或本合同項目停緩建,發(fā)包人均按7.1條規(guī)定支付設(shè)計費。
8.1發(fā)包人要求設(shè)計人派專人留駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關(guān)問題時,雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議或技術(shù)咨詢服務(wù)合同。
8.2設(shè)計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖,由發(fā)包人自費向有關(guān)出版部門購買。本合同第四條規(guī)定設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件份數(shù)超過《工程技術(shù)收費標準》規(guī)定的份數(shù),設(shè)計人另收工本費。
8.3本工程設(shè)計資料及文件中,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備。應(yīng)當注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標,設(shè)計人不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。發(fā)包人需要設(shè)計人的設(shè)計人員配合加工定貨時,所需要費用由發(fā)包人承擔。8.4發(fā)包人委托設(shè)計人配合引進項目的設(shè)計任務(wù),從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個階段,應(yīng)吸收承擔有關(guān)設(shè)計任務(wù)的設(shè)計人參加。出國費用、除制裝費外,其它費用由發(fā)包人支付。
主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構(gòu),事后又未達成仲裁書面協(xié)議的,可向人民法院起訴。
8.8本合同一式份,發(fā)包人8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設(shè)計人支付定金后生效。
8.10本合同生效后,按規(guī)定到建設(shè)工程方案審批機構(gòu)(深圳市規(guī)劃與國土資源局或其派出機構(gòu))備案。雙方認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同即行終止。8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關(guān)協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同意法律效力。
8.12其它約定事項:
發(fā)包人名稱:________設(shè)計人名稱:________。
法定代表人:(簽字)________。
委托代理人:(簽字)________。
開戶銀行:________銀行帳號:________。
建設(shè)行政主管部門備案:________備案號:________。
備案日期:________法定代表人:________
委托代理人:________住所:________郵政編碼:________。
電話:________傳真:________。
開戶銀行:________銀行帳號:________。
鑒定意見:________經(jīng)辦人:________。
鑒定日期:________(簽字)
鑒定日期:________(簽字)
找建設(shè)工程合同篇十一
甲方公司因工作和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,就甲方聘請乙方擔任甲方公司工程師,達成如下聘用協(xié)議:
二、甲方責任和義務(wù)。
1、將相關(guān)資料歸還乙方。
2、投標。
3、甲方應(yīng)妥善保管乙方資料和證書,確保職稱證書完好無損。如果由于甲方原因發(fā)生乙方的證書丟失或吊銷,甲方應(yīng)賠償損失。
三、乙方的責任和義務(wù)。
1、乙方承諾向甲方提供的資料真實合法,若乙方提供的資料是虛假偽造,乙方自行承擔一切責任并負責賠償甲方相應(yīng)損失。
2、乙方的職稱證書在協(xié)議有效期內(nèi)交由甲方保管。
四、酬金。
1、酬金按年支付,支付標準為年。
2、付款時間:酬金一次性付清。即雙方簽訂協(xié)議時,乙方提供工程師證書(原件)、身份證復印件、畢業(yè)證復印件、一寸彩色照片(或電子版)。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶。乙方須保證證書未在其它公司掛靠,如因乙方證書已掛靠而導致甲方不能使用的,乙方須退還甲方支付的聘用工資。
五、違約責任。
1、協(xié)議有效期內(nèi),乙方提出終止協(xié)議,則乙方必須雙倍返還酬金,甲方提出終止協(xié)議則已付酬金不予返還。
2、乙方須保證證書真實、有效,如因乙方提供虛假證書,導致甲方投標或申辦資質(zhì)失敗,乙方退還甲方已付酬金。
六、其他。
1、本協(xié)議期滿前一個月,如雙方達成一致意見,可續(xù)簽本協(xié)議。若不續(xù)簽的,甲方應(yīng)及時歸還乙方所有證件,甲方不得扣留拖延歸還任何證件。
2、協(xié)議終止或協(xié)議期滿后,甲乙雙方應(yīng)彼此友好合作,配合完成解除協(xié)議等相關(guān)的后續(xù)工作。
3、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)一份。
乙方:________。
法定代表人:________身份證號:________。
找建設(shè)工程合同篇十二
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商,本著友好合作原則,達成如下分包合同:
一、承包范圍:
二、承包方式:
三、質(zhì)量標準:
四、工期:
本工程自年月日開工至年月日完工,工期為天。
五、收費標準及支付方式:
1、經(jīng)雙方協(xié)議,本工程總量為米,收費標準為,共計:(大寫:)。
2、合同總價依據(jù)實際完成工程量進行結(jié)算。
3、付款方式:
六、變更及工程費用調(diào)整:
1、本工程進行中,發(fā)包人對本工程與技術(shù)要求提出變更時,發(fā)包人應(yīng)在變更前天內(nèi)發(fā)出書面通知。承包人接到變更后天內(nèi)予以確認。
2、變更后及承包增加施工費用,發(fā)包方按市場價予以調(diào)整。
七、發(fā)包責任:
1、發(fā)包方在開工2日前向承包方提供本工程施工組織設(shè)計、技術(shù)交底與要求、設(shè)計圖紙及放線定點軸線。
2、開工前,發(fā)包方應(yīng)辦理開工許可證、工作場地使用等手續(xù),及時解決好有關(guān)擾民和影響正常工作的有關(guān)問題,并承擔相應(yīng)費用。
八、承包方責任:
1、承包人按本合同所規(guī)定的時間完成本工程的工作內(nèi)容。
2、嚴格按本工程設(shè)計方案及技術(shù)要求進行施工,確保施工質(zhì)量。
3、施工中如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報,并提出相應(yīng)的處理方案,經(jīng)發(fā)包方確認后進行施工。
4、負責好現(xiàn)場測量放線、樁體定位、施工技術(shù)資料記錄工作,并如實及時提交發(fā)包方,如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質(zhì)量問題,承包方應(yīng)負責補救并承擔相應(yīng)責任,情況嚴重時,發(fā)包方有權(quán)向承包方追償相應(yīng)損失。
5、遵守國家及北京市有關(guān)施工管理規(guī)定,服從現(xiàn)場指揮與領(lǐng)導。
九、違約責任:
甲方或乙方不能按照本協(xié)議條款約定履行各自的各項責任及發(fā)生與本合同無法履行的行為,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。
十、材料與設(shè)備。
1、發(fā)包人及承包人對各自所提供的材料及機械設(shè)備進場負責,并經(jīng)雙方驗收合格后方可使用。
2、若造成窩工、誤工所造成的損失,責任是甲方的由甲方負責,是乙方的由乙方負責。
十一、報告、成果、質(zhì)量檢查與驗收。
1、發(fā)包方負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查與驗收。
2、承包方應(yīng)對其所確保提交的報告、成果、文件的真實性進行負責。
3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后,通知發(fā)包方進行檢查與驗收,經(jīng)發(fā)包方簽字確認后方可進行下一道工序。檢驗不合格,承包人負責在規(guī)定的時間內(nèi)必須進行修補。
十二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十三、其它約定事項:
本合同自發(fā)包人、承包人簽字蓋章后生效,發(fā)包人、承包人履行完成合同所規(guī)定的義務(wù)后終止。
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
找建設(shè)工程合同篇十三
發(fā)包人:
勘察人:
發(fā)包人委托勘察人承擔任務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確責任,協(xié)作配合,確保工程勘察質(zhì)量,經(jīng)發(fā)包人,勘察人協(xié)商一致,簽定本合同,共同遵守。
1.2工程建設(shè)地點:
1.3工程規(guī)模、特征:
1.4工程勘察任務(wù)委托書、日期:____年__月__日
1.5工程勘察任務(wù)(內(nèi)容)與技術(shù)要求:
1.6承接方式:投標。
1.7預計勘察工作量:
2.1提供本工程批準文件(復印件),遺跡用地(附紅線范圍),施工、勘察許可等批件(復印件)。
2.2提供工程勘察任務(wù)委托書、技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術(shù)資料及工程所需的坐標與標高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設(shè)施、洞室等)及具體位置分布圖。
2.5發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集。
勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料《勘察報告》十份。
4.1開工及提交勘察成果資料的時間。
4.1.1本工程的勘察工作定于____年__月__日開工,____年__月__日提交勘察成果資料。
4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準,如遇特殊情況(設(shè)計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。
4.2收費標準及付費方式。
4.2.1本工程勘察費用單價為:元/米。勘察工作為固定單價合同,按實際完成并經(jīng)雙方確認的工作量結(jié)算。
4.2.2本工程勘察費預算為元(大寫):元整??辈烊蝿?wù)完成,提交勘察成果資料,雙方確認后30天內(nèi)發(fā)包人一次付清全部勘察費用。
5.1發(fā)包人責任。
5.1.1發(fā)包人委托任務(wù)時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務(wù)及技術(shù)要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2發(fā)包人應(yīng)及時為勘察人提供勘察現(xiàn)場的基本工作條件并解決勘察現(xiàn)場出現(xiàn)的問題。
5.1.3發(fā)包人為勘察人的工作人員提供水電源,水電費用由勘察人自行承擔。
5.1.4發(fā)包人應(yīng)保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝(方法)、專利技術(shù)和合理化建議等,未經(jīng)勘察人同意,發(fā)包人不得向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目。
5.1.5配合勘察人進行隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認。
5.1.6合同有關(guān)條款規(guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應(yīng)負的其他責任。
5.2勘察人責任。
5.2.1勘察人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務(wù)委托書及技術(shù)要求進行工程勘察,按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料,并對其負責。
5.2.2由于勘察人提供的勘測成果資料質(zhì)量不合格,勘察人應(yīng)負責無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格;若勘察人無力補充完善,需另委托其他單位時,勘察人應(yīng)承擔全部勘察費用;或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時,勘察人除應(yīng)負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的100%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設(shè)計,報發(fā)包人審核。
5.2.4勘察過程中,根據(jù)工程的巖土工程條件(或工作現(xiàn)場地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件)及技術(shù)規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見,并辦理正式變更手續(xù)。
5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員,應(yīng)遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其他有關(guān)的規(guī)章制度,承擔其有關(guān)資料保密義務(wù)。
5.2.6若勘察現(xiàn)場需要看守,特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時,勘察人應(yīng)派人負責安全保衛(wèi)工作,按國家有關(guān)規(guī)定,對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護,并承擔費用。
5.2.7.勘察人及時組織發(fā)包人、監(jiān)理方對隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認,未經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理方確認發(fā)包人有權(quán)拒付工程款。
5.2.8合同有關(guān)條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應(yīng)負的其他責任。
6.1發(fā)包人未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘察費,每超過一日,應(yīng)償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.2由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應(yīng)減收勘察費千分之一。
6.3由于勘察人原因造成勘察成果質(zhì)量不合格,不能滿足技術(shù)要求時,其返工勘察費用由勘察人承擔。
本合同未盡事宜,經(jīng)發(fā)包人與勘察人協(xié)商一致,簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
其他約定事項:無。
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向勘察工程所在地的人民法院起訴。
本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章之日起生效;按規(guī)定到省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;發(fā)包人、勘察人認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請簽證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同終止。
本合同一式柒份,發(fā)包人伍份,勘察人貳份。
發(fā)包人名稱:勘察人名稱:
(蓋章)(蓋章)。
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
住所:住所:
郵政編碼:郵政編碼:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
銀行帳號:銀行帳號:
建設(shè)行政主管部門備案:鑒證意見:
(蓋章)(蓋章)。
備案號:經(jīng)辦人:
備案日期:____年__月__日鑒證日期:____年__月__日
找建設(shè)工程合同篇十四
甲方因施工需要與乙方建立勞務(wù)關(guān)系,雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則,明確甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議,訂立本勞務(wù)合同:
南寧市青秀區(qū)大水坡至官已坡道路大中修工程,原舊路為水泥混凝土路面,全線舊水泥路面已出現(xiàn)局部破壞嚴重,須進行局部翻修。
1、工程名稱:____________工程。
2、工程地址:____________。
單項砼工種自備機械勞務(wù)承包。
乙方嚴格按照甲方施工要求,自備發(fā)電機,攪拌機,上料鏟車,運輸車輛,斗車,水泵,模板等工具,進行攪拌,運輸,支拆模,澆筑,收光等工作。
嚴格按砼質(zhì)量驗收標準執(zhí)行。
(1)質(zhì)量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼,嚴禁出現(xiàn)爛根、蜂窩、麻面、汽泡,杜絕出現(xiàn)砼漏振、爛腳等。
(2)砼澆筑嚴格按照公路水泥混凝土路面設(shè)計規(guī)范(tgd40—20)執(zhí)行。
(3)如出現(xiàn)上述質(zhì)量問題時,乙方無條件承擔所有的處理工作并根據(jù)實際情況賠償甲方損失。
(4)進度:乙方無論在任何條件下施工作業(yè)時必須保證勞動力,若因乙方勞動力不足造成的損失將由乙方全部負責。
1、現(xiàn)場:進入施工現(xiàn)場所有人員必須戴好安全帽,系上帽帶。衣著整潔,不準穿拖鞋、不準穿背心裙子、裸背進入施工現(xiàn)場。
2、安全教育:
(1)乙方進場人員必須在3天內(nèi)準確的記錄勞務(wù)人員的地址、身份證號碼、等資料登記造冊,交給甲方一份以備查詢。
(2)乙方進場人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動。上崗人員經(jīng)過培訓及業(yè)務(wù)孰練的人員才能上崗,違章作業(yè)的后果自負。
(3)在施工期間因工地不安全的環(huán)境造成的安全事故,由甲方承擔正規(guī)醫(yī)院就醫(yī)的所有醫(yī)療費(憑正規(guī)醫(yī)院發(fā)票報銷),誤工費、護理費、生活費、營養(yǎng)費。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔,甲方不承擔任何費用。
(4)在施工期間不得惹事、打架、偷盜,發(fā)現(xiàn)一次根據(jù)情節(jié)輕重進行經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)。
(5)租房:在施工現(xiàn)場有條件情況下將集中住宿統(tǒng)一管理。
(6)文明施工:在所有的工作范圍內(nèi)必須每天做到工完場清、余料及廢料每天做到下班時清理干凈。不得私拉亂接電線,非械面人員不得從事機械操作,不得違章指揮,發(fā)生事故由乙方自行負責。
乙方按甲方要求時間進場,先期費用由乙方自行解決,工程進行15天后可向甲方支付生活費,待工程完工驗收后,結(jié)清全部款項。
1、本合同與項目管理條例同時生效。
2、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一經(jīng)簽字立即生效至工程款付清后自動失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產(chǎn)的,責任由乙方全部承擔。中途無故退場的,退場費將由乙方自行承擔,甲方只付給乙方工程款的70%。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
找建設(shè)工程合同篇十五
根據(jù)《民法典》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,達成設(shè)備安裝合同壹份,內(nèi)容如下:
一、工程概況:工程名稱:中央空調(diào)系統(tǒng)的安裝調(diào)試工程地點:項目工地(號)。
二、合同范圍:本合同范圍:?項目中央空調(diào)系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、驗收及維保。乙方應(yīng)提供嶄新的未經(jīng)使用的安裝設(shè)備及材料、技術(shù)服務(wù)和所需的其他事項。在履行合同過程中,如乙方?jīng)]有提供或沒有達到設(shè)計圖紙中的技術(shù)性能指標,乙方應(yīng)采取挽救措施,并承擔全部責任。甲方需要而合同文件中未提出的技術(shù)要求,甲方有權(quán)發(fā)出變更通知,乙方有責任以合理的進度以及最優(yōu)惠的價格滿足甲方變更的.要求。招標文件及投標文件作為合同附件,組成本合同不可分割的一部分,甲乙雙方共同承諾、遵守。
3.1“合同價格”是指?項目中央空調(diào)系統(tǒng)工程,除甲方供應(yīng)中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備以外(甲方供應(yīng)設(shè)備見附表),從安裝設(shè)備及材料、安裝調(diào)試、備品備件供應(yīng)至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價,其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調(diào)試費、備品備件供應(yīng)費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內(nèi)的維保費用等。
3.2合同價格為固定價,包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用,但由于甲方增減工程量引起的價格調(diào)整除外。
3.3合同價格包括合同涉及到的,由乙方提供的與設(shè)備的安裝與調(diào)試期間有關(guān)的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用,并由乙方負責運進和運離工程現(xiàn)場。
3.4合同價格包括乙方人員到現(xiàn)場的一切交通食宿費,甲方協(xié)助乙方人員在現(xiàn)場居住的方便,但有關(guān)費用由乙方自理。
3.5除非另有規(guī)定,乙方的價格須包括執(zhí)行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用,不論它們是否在合同文件中有所說明,也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。
四、付款方式。
4.1合同簽訂后,十天內(nèi),乙方進場前,甲方支付合同總價30﹪為設(shè)備預付款;。
4.2主要設(shè)備含空調(diào)主機及風機盤管末端進場后,甲方支付合同總價30%。
4.3工程量進展到一半時,甲方支付合同總價20﹪。
4.4安裝、調(diào)試、驗收合格后,甲方支付合同總價15﹪。
4.5質(zhì)量保證期結(jié)束,無質(zhì)量問題,甲方付清全部余款。
五、工程工期:根據(jù)發(fā)包人使用要求,雙方約定合同簽定后,自乙方收到設(shè)備預付款之日起兩個月內(nèi),乙方完成本合同全部工程的安裝調(diào)試工作。
5.1?乙方進場前向甲方提供施工組織設(shè)計和施工總進度計劃。
5.2?在合同生效以后,____日內(nèi),乙方完成進場前的準備工作,并組織施工人員進場開始施工。
5.3?乙方須按合同規(guī)定的日期完成安裝及調(diào)試,協(xié)調(diào)與消防、裝修的沖突,保證工程順利進行,確保按期完成。
5.4?如工程實際與圖紙設(shè)計存在較大差異,無法按圖施工;或圖紙有較大變更,不能按期完成施工,經(jīng)甲方簽字認可,工期順延。
5.5?遇不可抗力(由于嚴重的自然災(zāi)害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件),工期順延。
6.1?乙方應(yīng)按國家或國際有關(guān)的標準與規(guī)范施工。
6.2?安裝施工應(yīng)以圖紙要求為準,不得私自偷工減料,或更換圖紙規(guī)定的安裝材料。對于圖紙未規(guī)定的安裝材料,應(yīng)選用質(zhì)量較好的材料使用。工程安裝調(diào)試完成以后,應(yīng)達到圖紙設(shè)計的功能及使用要求。
6.3?甲方的授權(quán)代表有權(quán)任何時候檢查乙方的相關(guān)工程質(zhì)量與工程材料的質(zhì)量,并作為驗收的依據(jù)之一。
七、變更通知。
7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限,須立即以書面形式向甲方提出,甲方核實無誤后將向乙方發(fā)出變更通知,但在以下情況中,不得發(fā)變更通知。
7.1.1對乙方影響行為是在合同規(guī)定內(nèi)作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務(wù)。
7.1.2乙方合同執(zhí)行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。
7.2?如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務(wù)時,須及時向甲方提出。相應(yīng)設(shè)備及工程量的增減,按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。
八、質(zhì)保期。
8.1?質(zhì)保期從竣工驗收合格之日起計算________年,主機設(shè)備保修________年。
8.2?乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調(diào)系統(tǒng)安裝質(zhì)量符合合同要求。主機為xx公司產(chǎn)品,風機盤管及末端為上海三燕產(chǎn)品。
8.3在質(zhì)保期內(nèi),若非誤操作或人為破壞所致,則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應(yīng)由乙方維修、供應(yīng)和安裝。
8.4在質(zhì)保期內(nèi),乙方在接到甲方通知后,2小時內(nèi)作出反應(yīng)并指導,24小時之內(nèi)應(yīng)派有經(jīng)驗的技術(shù)人員到工地現(xiàn)場,履行其保修義務(wù)或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理,其費用從質(zhì)保金中扣除。
8.5若質(zhì)保期內(nèi),甲方?jīng)]有指出有缺陷,則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的,其質(zhì)量保證責任已完成,但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發(fā)現(xiàn)的缺陷除外。
九、違約責任。
9.1?由于乙方的原因不能按時交付使用,所使用的安裝材料不符合合同規(guī)定,由此造成的損失,應(yīng)有乙方承擔一切責任。
9.2?若由于甲方原因出現(xiàn)如未按有關(guān)要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不負責任。
9.3?乙方原因延誤工期,每延誤一天交付使用,支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。
十、不可抗力。
10.1?如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風、地震、戰(zhàn)爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤,在此情況下,一方應(yīng)及時書面通知另一方,并提供當?shù)卣灠l(fā)的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方,就盡力減少事件的影響,盡早恢復工作,雙方應(yīng)盡早協(xié)商并確定新的交工日期,并由甲方發(fā)給乙方完工變更通知書,確定合同進度相應(yīng)順延。
10.2?不可抗力事件給雙方造成任何損失,有各方自行負責,合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調(diào)整。
十一、責任乙方負責在工程峻工前,對已完工程的成品保護,在此期間發(fā)生的損壞,由乙方負責修復。乙方承擔在安裝、維修等過程中因施工與質(zhì)量問題引發(fā)的其他事故和由此發(fā)生的全部費用。乙方承擔由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發(fā)生的全部費用。
十二、?合同終止。
12.1雙方應(yīng)按照合同的規(guī)定,全面履行完全合同義務(wù)直至合同終止。
12.2?凡出現(xiàn)以下情形,甲方有權(quán)通知乙方終止合同:
12.2.1?不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2?當甲方確信乙方已無履約能力時。
12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后,應(yīng)立即終止合同執(zhí)行,但雙方有權(quán)追究在合同終止前的違約索賠。
十三、?仲裁。
13.1?本合同適用的法律是《民法典》。
13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛,可通過雙方的友好協(xié)商來解決,若該協(xié)商在糾紛開始后不能在15天內(nèi)通過協(xié)商解決,任何一方可以在一個月內(nèi)向?qū)Ψ教岢鰰嫱ㄖ⒃摷m紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力,凡產(chǎn)生的仲裁費用或訴訟費用,按照國家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。
13.4在仲裁和起訴過程中,除非雙方協(xié)商同意終止合同,否則雙方必須繼續(xù)執(zhí)行他們各自的合同義務(wù)。
十四、?合同生效及其他。
14.1本合同應(yīng)在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規(guī)定的全部責任和義務(wù)時失效。
14.2在合同執(zhí)行期間,雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等法律效力,若補充規(guī)定與合同不一致時,以簽訂日期在后者為準。
14.4合同由協(xié)議書與合同附件組成,并具有同等法律效力。
14.5合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
十五、其他未盡事項:
找建設(shè)工程合同篇十六
本合同雙方:
委托單位:
代理單位:
合同簽訂日期: 年 月 日
委托方將的招標事宜委托乙方代理,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,合同雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容、形式:
甲方委托乙方組織建設(shè)工程招標活動。
工程概況:
本次招標范圍:施工圖紙內(nèi)容。
2、招標代理形式:邀請招標
二、工作條件和協(xié)作事項:
1、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)項目資金來源證明等。
2、委托方提供能夠滿足施工,標價計算要求的施工圖紙及技術(shù)資料。
3、乙方代理過程中,遵守國家、地方有關(guān)工程建設(shè)招標、投標法規(guī),堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則,按照有關(guān)程序規(guī)定進行,接受招標監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
4、委托代理人在簽訂本合同時,應(yīng)出具委托證書。
三、委托期限:
本合同自簽訂之日起執(zhí)行,中標通知書簽發(fā)后自行廢止。
四、費用支付方式及日期:
本工程造價為人民幣(大寫),收取代理費用合計人民幣______。付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,全部費用應(yīng)在中標通知書發(fā)出時一次性付清。甲方可根據(jù)乙方完成工作情況選擇一次性支付______元或僅支付______元,乙方均無異議。
五、違約責任:
1、雙方都必須嚴格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約;
2、委托方應(yīng)提供真實可靠的相關(guān)資料,及按第四款約定支付代理費用,否則一切責任由委托方自負。
3、雙方在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議,可協(xié)商解決,也可由相關(guān)部門進行調(diào)解。
4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款,補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,報招標管理機構(gòu)一份。
六、雙方協(xié)議的其他條款
甲方:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
找建設(shè)工程合同篇十七
建設(shè)單位:_________(以下簡稱甲方)。
建筑單位:_________(以下簡稱乙方)。
經(jīng)雙方協(xié)商就馬集中學工程問題簽訂如下合同:
一、工程地點:馬集中學。
三、承包方式:
四、開工日期:
五、竣工日期:
六、工程造價:
七、支付辦法:竣工驗收合格后全部付清。
八、甲乙雙方職責。
(一)甲方。
1、現(xiàn)場負責做到三通一平:水通、電通、路通,現(xiàn)場平整。
2、協(xié)助乙方疏通當?shù)赜嘘P(guān)關(guān)系。
3、確保資金按進度到位。
(二)乙方。
1、按甲方要求施工,確保工程質(zhì)量。
2、確保工期,工期為_________天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產(chǎn),安全事故由乙方自行負責。
九、其他未盡事宜,雙方協(xié)商后,以補辦的文字手續(xù)為準,其補充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
找建設(shè)工程合同篇十八
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
身份證:
為了確保工程順利完成,充分發(fā)揮技術(shù)力量,加強內(nèi)部統(tǒng)一管理,落實任務(wù)和責任,甲方將承建的__安泰.御華城一期_工程的工程檔案承包給乙方,為了落實各自權(quán)利和義務(wù),全力配合按期完工,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,達成如下協(xié)議,望共同遵守,嚴格執(zhí)行。
一、工作范圍及內(nèi)容。
1、建筑竣工資料(渝建竣表格、檢驗批表格)和監(jiān)理報驗資料的填寫和整理。(建筑竣工資料包含:基礎(chǔ)、主體、裝飾、水電的施工資料,其中保溫、涂料、門窗、防水等分包單位的資料由乙方負責收集整理歸檔)。
2、負責收集并整理各種材料的合格證、質(zhì)保書等保證資料。
3、負責填報各種材料的復檢和試件的檢測委托單,收集各報告。
4、負責所有建竣資料的裝訂,費用由乙方負責,并移交檔案室。
5、工程承包建筑面積約:8.8萬平方米(最終以竣工結(jié)算面積為準)。
二、質(zhì)量要求:
20xx)、《工程建設(shè)標準強制性條文》以及其他標準、規(guī)范來填寫和整理資料,保證所做資料全部合格,并能順利移交檔案館和建設(shè)單位。
三、工期:
根據(jù)該工程的施工進度計劃,乙方應(yīng)配合甲方,合理安排人員,按時按質(zhì)完成工作任務(wù),工期為從開工之日起算21個日歷月。如甲方工期超出,超出部分甲方按6000元/月補貼乙方。
四、單價及付款方式:
甲方按單價2.2元/平方米支付乙方承包費用。付款面積為本工程竣工建筑面積。付款方式:每個月支付6000元。在工程預驗收后付足乙方承包費的85%,余15%在檔案移交后三日之內(nèi)付清。并由乙方給甲方出具等額的收款收據(jù)。
五、甲方應(yīng)負的責任和義務(wù):
1向乙方提供該工程的施工圖一套及電子版本,相應(yīng)的圖紙會審、技術(shù)變更核定及設(shè)計變更通知單等資料。完工后,向乙方提供完整的竣工圖四套。
2負責檢測所試驗費用和檔案館人員到現(xiàn)場檢查、驗收時的其他費用,負責提供送樣車輛。
3提供辦公室給乙方,并配置辦公桌、文件柜,電腦。向乙方提供免費食宿。
4配合乙方相關(guān)工作。
六、乙方應(yīng)負的責任和義務(wù)。
1做好工作范圍的本職工作,并協(xié)助甲方做好相關(guān)工作。
2負責協(xié)調(diào)檔案館的聯(lián)系,保證工作順利進行。
3負責檔案資料的所有耗材、輔材以及送檔所有檔案盒和相關(guān)配套資料夾板,后期掃描電子檔案及刻盤等所有費用。
4按工程進度編寫技術(shù)檔案,按工程進度送檢材料,反應(yīng)出的試驗資料真實,數(shù)量完整,并符合設(shè)計和有關(guān)規(guī)范要求。
5資料整潔,字跡清楚,簽字完整齊全。
6確保該工程檔案資料達到合格,并提交四套完整竣工檔案資料。
7負責本工程的取樣送檢,當出現(xiàn)不合格材料時及時通知甲方。并配合甲方進行處理。
8負責配合建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)檢、實驗室等各單位的工作,配合甲方及建委相關(guān)部門的檢查驗收工作。
9乙方應(yīng)配備2人以上(含2人)的資料人員,乙方可根據(jù)工程需要適當進行增減,但必須征得甲方同意。甲方認為應(yīng)增加資料人員時,乙方應(yīng)及時增加。否則,甲方有權(quán)找人替代,替代人員工資在乙方資料款中全額扣除。
七、其它及違約處理。
1未經(jīng)過甲方同意,乙方不得私自更換資料人員。否則,甲方按20xx元/次處以乙方違約金。
2施工期間,乙方資料人員應(yīng)服從甲方的現(xiàn)場管理。如有不服從者,按200元/人/次對乙方進行處罰。
3因質(zhì)檢、建設(shè)、監(jiān)理、甲方等相關(guān)部門在施工期間檢查乙方資。
料不合格時,乙方應(yīng)無條件限期整改合格。如乙方未及時整改或整改不合格,甲方有權(quán)解除合同,且對乙方資料余款全部不予支付。4在工程驗收后,乙方應(yīng)按規(guī)定時間送交合格的資料到檔案館。如乙方送交資料不合格,甲方所欠資料款全部不予支付。
八、未盡事項,雙方按照公平、合理、互利的原則,協(xié)商處理或簽補充協(xié)議。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效,具有同等法律效力,工程完工,付清全款后本協(xié)議自動失效。
甲方(簽章)乙方(簽章)。
協(xié)議簽訂時間年月日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/19535922.html】