合同的簽訂可以明確雙方的權益和責任,避免后續(xù)矛盾和糾紛。編寫一份完備的合同需要細致考慮各項條款,確保合同的準確性和有效性。在起草合同時,建議查閱相關的法律和商業(yè)法規(guī),以確保合同的合法性。
承包工程居間合同篇一
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
身份證號:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協(xié)助甲方為其(有限公司)進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
逸濤半島三期嘉苑別墅工程的其中217棟別墅及相關配套設施的工程施工總分包權。
二、居間任務:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人。
應當按按約定支付報酬”的規(guī)定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,并順利的按施工總分包合同約定的時間、約定的內容開工后,收到工程進度款時本合同才生效,反之則無效自動終止該合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居間費:
2、付款方式:
4)、該居間費在甲方第五次收到工程進度款時,甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現(xiàn)的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執(zhí)行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。
乙方促成甲方與該幅土地使用權所有者談判后,甲方不得以任何理由單方面終止與。
此補償費放棄所有法律權利及話語權。
如是次乙方為甲方介紹的施工總分包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由。
乙方介紹的該工程發(fā)包人(廣州南沙建安);如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功論,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣捌拾萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:乙方:
法人代表簽章:簽名:
日期:日期:
承包工程居間合同篇二
經甲乙雙方友好協(xié)商,甲方現(xiàn)將_______________的不銹鋼制作以包工包料的形式承包給乙方,具體協(xié)議如下:。
一、單價及材料要求。
二、質量。
乙方必須保證滿足材質要求及合同、設計、施工規(guī)范要求。乙方確保各位置施工用不銹鋼管材的厚度和規(guī)格,乙方在施工中確保各不銹鋼連接點焊接牢固與美觀,嚴格依照甲方提供的施工圖紙或既定方案按照國家有關不銹鋼制作《規(guī)范》進行施工,乙方必須保證該單項工程順利通過竣工驗收,否則返工費用由乙方自行負則。
三、工期。
乙方自_____年____月_____日進場施工,到______年_____月_____日施工結束,期間,乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。
四、其他乙方按要求采購本工程所需材料,所有材料必須達到送檢要求。
乙方自行完成各種材料的搬運,并自行攜帶各類施工用電線、機具,自行承擔施工中各項措施費用,甲方主動向乙方提供水源、電源,并主動為乙方做好施工協(xié)調工作,乙方至始至終保持文明施工,做到工完場清。
五、付款。
六、質保金。
乙方工程竣工后交由甲方和監(jiān)理方檢查,直到本建筑工程竣工驗收合格后留下質保金_____________元,質保期為_____________月,然后乙方憑_______票據(jù)按合同約定結清工程余款。
本合同一式兩份,甲方雙方各持一份,雙方簽字有效。
甲方簽字:_______________。
乙方簽字:_______________。
______年_____月_____日。
承包工程居間合同篇三
委托人:_____________________________________________(以下簡稱甲方)聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:居間人:_____________________________________________(以下簡稱乙方)聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
第一條委托事項。
1.1乙方接受甲方委托,負責就省工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
第二條乙方義務。
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
2.3乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
2.4乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
2.5乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與建設單位的關系。
2.6乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
第三條甲方義務。
甲方按約定的時間和要求做好以下工作:
3.1甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
第四條居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
4.1本項目居間費用為工程施工合同金額的。人民幣(大寫)。
4.2居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付元整;。
在正常施工的兩個月內,應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
4.3甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
第五條居間費用的承擔。
5.1居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差等費用)。
第六條保密事項。
6.1甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
6.3乙方違反保密義務的,應向甲支支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
第七條合同終止。
7.1本合同簽字生效后,如果至合同自動終止。
7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
第八條爭議解決方式。
8.1如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;。
8.2協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
第九條其他事項。
9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
9.2本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
9.3合同簽訂地:
甲方(委托人)乙方(居間人)。
法定代表人或委托代理人::法定代表人或委托代理人::甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
電話:電話:
合同訂立時間:年月日合同訂立時間:年月日。
承包工程居間合同篇四
居間合同是由居間人向委托人提供居間服務的合同。居間人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務,委托人是否與第三人訂立合同,與居間人無關,居間人不是委托人與第三人之間的合同的當事人。以下是本站小編整理的承包工程居間合同,歡迎參考閱讀。
甲方(代表):
乙方(代表):
經甲、乙雙方協(xié)商,達成如下居間協(xié)議,共同遵照執(zhí)行。
一、居間事項:乙方協(xié)助甲方取得位于山西省交城縣開發(fā)區(qū)天鑄鑄造有限公司檢測中心工程施工項目總分包權。
二、居間任務:乙方為上述項目提供信息、推介服務,并促成甲方取得工程施工總分包權。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按按約定支付報酬”的規(guī)定,按如下方式支付居間費用:
1、當乙方協(xié)助甲方取得該工程施工總分包權,土建部分按工程總造價下浮三個點做為居間費用支付給乙方,鋼結構部分按工程總造價下浮六個點做為居間費用支付給乙方。
2、付款方式:甲方收到預付款時,付給乙方15萬元。
三、本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現(xiàn)的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執(zhí)行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。
甲方不得以任何理由單方面終止與乙方的委托關系,不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發(fā)包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發(fā)生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費,作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、制約條件:甲方如不履行本居間協(xié)議,乙方有權直接通過發(fā)包方扣取居間費,居間費用翻倍。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
日期:日期:
甲方(委托人):身份證號碼:乙方(居間人):身份證號碼:甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和施工方直接洽談,并最終促成甲方與施工方簽訂該工程項目的專業(yè)承包。
二、乙方的義務。
1、乙方有義務協(xié)助施工方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向施工方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與施工方進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在施工方施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與施工方的關系。
三、甲方義務。
1、如果居間成功,則由甲方全面履行和施工方所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
2、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同總金額的1%,共計元整。
2、甲方與施工方施工合同簽訂完畢,即刻支付乙方元整,在施工方正常施工的一個月內,應向乙方支付元整;剩余居間費從正常施工的第二個月開始,半年內付清,共計元整。
3、甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔相關費用)。
六、合同終止。
1、本合同簽字生效后。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂日:
甲方:(簽章):乙方(簽章):
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協(xié)助甲方為其進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
承包建筑工程:乙方協(xié)助甲方取得位于項目的工程施工權。
二、居間任務:
乙方為上述項目,向甲方提供信息、推介服務,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的開發(fā)單位直接洽談,并利用自身的社會資源關系開展協(xié)調工作,以最終促成甲方與開發(fā)商《》簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同、促成甲方取得工程施工權視為居間成功。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按約定支付報酬”的規(guī)定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,甲方同意按如下方式支付居間費:
2、付款時間:在乙方的促成下甲方與簽訂正式施工合同視為居間成功,甲方同時支付居間費萬元人民幣,剩余的居間費用。
3、付款方式:甲方須以轉賬的方式支付乙方費用,甲方通過銀行轉入乙方指定的賬戶上(乙方指定帳戶為:行戶名:),其他方式支付或沒有轉入乙方指定的帳戶無效。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現(xiàn)。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執(zhí)行,是甲方全體董事會成員—致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。乙方促成甲方和何理由單方面終止與乙方的居間(委托)關系,不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發(fā)包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發(fā)生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元整(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。如此次乙方為甲方介紹的施工總承包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由乙方介紹的該工程發(fā)包商任何人接觸;如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同—式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:乙方:
法人代表簽章:簽名:
日期:日期:
承包工程居間合同篇五
甲方:
乙方(實際施工方):
甲方承建大西鐵路大荔樁基工程項目,現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
按施工圖紙設計方案單項工程項目的工作內容,具體為工程。
甲方根據(jù)乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心的結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
1)乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度,做到文明施工、安全施工。
2)乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內,未經甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
3)乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
1、甲方責任:
1)負責工地現(xiàn)場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
2)負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
2、乙方責任:
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到等級以上。
2)強化本施工隊伍的安全生產教育,嚴格按操作規(guī)程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生,否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
3)工人進入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場,未經項目經理同意不得擅自離開工地。
5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數(shù)穩(wěn)定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6)具體施工作業(yè)中必須配備所需安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施,并且必須符合所在地有關施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自行承擔。
7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方指定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發(fā)生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。
9)乙方不得將依據(jù)本協(xié)議書取得,經甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
工程質量應符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業(yè)質量檢驗評定的等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
乙方必須嚴格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期____日,按結算總價的%或元向甲方支付罰金。
1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方賬戶后三天內按95%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
2)質保金:質保金按工程總造價的5%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收兩年后,據(jù)實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在受到甲方書面通知____日內派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內扣除,不足部分由乙方支付。
1)若乙方無正當理由單方終止本協(xié)議書,除承擔由此給甲方造成的經濟損失外,還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。
2)若乙方違反本協(xié)議書之上述有關約定,不按期竣工、質量達不到設計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本協(xié)議書無法履行的行為,甲方有權單方解除本協(xié)議書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
十、本協(xié)議書一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。該協(xié)議書自雙方簽字蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方:
乙方(實際施工方):
代表:
代表:
經辦人:
施工責任人:
簽約日期:________年____月____日
承包工程居間合同篇六
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協(xié)助甲方為其進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
承包建筑工程:乙方協(xié)助甲方取得位于項目的工程施工權。
二、居間任務:
乙方為上述項目,向甲方提供信息、推介服務,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的開發(fā)單位直接洽談,并利用自身的社會資源關系開展協(xié)調工作,以最終促成甲方與開發(fā)商《》簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同、促成甲方取得工程施工權視為居間成功。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按約定支付報酬”的規(guī)定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,甲方同意按如下方式支付居間費:
2、付款時間:在乙方的促成下甲方與簽訂正式施工合同視為居間成功,甲方同時支付居間費萬元人民幣,剩余的居間費用。
3、付款方式:甲方須以轉賬的方式支付乙方費用,甲方通過銀行轉入乙方指定的賬戶上(乙方指定帳戶為:行戶名:),其他方式支付或沒有轉入乙方指定的帳戶無效。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現(xiàn)。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執(zhí)行,是甲方全體董事會成員—致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。乙方促成甲方和何理由單方面終止與乙方的居間(委托)關系,不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發(fā)包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發(fā)生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元整(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。如此次乙方為甲方介紹的施工總承包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由乙方介紹的該工程發(fā)包商任何人接觸;如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同—式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:乙方:
法人代表簽章:簽名:
日期:日期:
承包工程居間合同篇七
甲方(委托人):身份證號碼:乙方(居間人):身份證號碼:甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和施工方直接洽談,并最終促成甲方與施工方簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
二、乙方的義務。
1、乙方有義務協(xié)助施工方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向施工方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與施工方進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在施工方施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與施工方的關系。
三、甲方義務。
1、如果居間成功,則由甲方全面履行和施工方所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
2、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同總金額的1%,共計元整。
2、甲方與施工方施工合同簽訂完畢,即刻支付乙方元整,在施工方正常施工的一個月內,應向乙方支付元整;剩余居間費從正常施工的第二個月開始,半年內付清,共計元整。
3、甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔相關費用)。
六、合同終止。
1、本合同簽字生效后。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂日:
甲方:(簽章):乙方(簽章):
承包工程居間合同篇八
鑒于_______,公司(以下簡稱轉讓公司)是由甲方于________年____月____日基于其掌握的技術針對項目投資注冊的全資控股公司,注冊資本萬元,營期限為________年。鑒于_______,甲方有意將其所屬的占%股權的轉讓公司按本協(xié)議規(guī)定的條款和條件轉讓給乙方,乙方愿意按同樣的條件受讓轉讓公司。故此,依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、政策之規(guī)定,并本著平等互利、友好協(xié)商的原則,雙方簽訂本協(xié)議。
二、員工的安置:本合同公司轉讓時所涉及員工的安置,經甲、乙雙方約定按如下方式處理:一并由乙方接收。
三、債權、債務處理經甲、乙雙方約定,按如下辦法處理:一并由乙方接收。
四、土地使用權使用方式本合同轉讓公司坐落場所的土地性質為,經甲、乙雙方約定,按如下辦法處理:一并由乙方接收。
五、公司轉讓價款及支付方式:
1、轉讓價款為人民幣(大寫)元,雙方約定在本合同簽訂后____日內,乙方預支付甲方%轉讓價款(包括20%定金,適用定金規(guī)則)。
2、甲方收到乙方上述%轉讓價款后,乙方支付給甲方剩余%轉讓價款。
六、產權交割甲方收到乙方100%轉讓價款后,轉讓公司相關權利義務歸乙方所有,甲方不再承擔任何權利義務。甲乙雙方約定在____月內辦理相關產權交割手續(xù)。
八、爭議處理在本合同履行過程中,甲、乙雙方發(fā)生爭議,經協(xié)商無效時,當事人可以依法向具有管轄權人民法院起訴。
九、違約責任。
2、乙方未能按期支付本合同公司的價款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期____日應按逾期部分金額的%,向對方支付違約金。
3、一方違約給另一方造成直接經濟損失,且違約方支付違約金的數(shù)額不足以補償對方的經濟損失時,違約方應償付另一方所受損失的差額部分。
十、合同的變更和解除當發(fā)生下列情況之一時,可以變更、解除合同;
1、因情況發(fā)生變化,當事人雙方協(xié)商一致,并訂立了變更或解除協(xié)議,而且不因此損害國家和社會公共利益的。
2、由于不可抗力致使本合同的條款不能履行的。
3、由于一方在合同約定的期限內因故沒有履行合同,另一方予以認同的。本合同需變更或解除,甲、乙雙方必須簽定變更或解除協(xié)議。
十一、權證變更甲、乙雙方在交割完成后,由負責,于____日之內辦妥權證變更事項。
十二、雙方約定的其他條款:
十三、合同的生效本合同由甲、乙雙方當事人簽字蓋章后生效。
十四、其他本合同共頁,附件件(共頁)。一式份,甲、乙雙方及委托的會員各執(zhí)份;產權交易機構備。
甲方:______________。
乙方:______________。
________年____月____日。
承包工程居間合同篇九
居間合同是指居間人為委托人和第三人提供訂約的機會或充當介紹人而取得報酬的協(xié)議。以下是本站小編整理的承包工程居間合同,歡迎參考閱讀。
甲方委托方(蓋章):乙方居間方(蓋章):法人代表或委托代理人:法人代表或委托代理人:聯(lián)系地址:聯(lián)系地址:
電話:電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就(以下稱該項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包。
2、“居間成功”是指完成本條例全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
1、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2、乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第二款執(zhí)行。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。如果能夠達成施工合同簽訂,并入場施工,視為居間成功,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、合同簽訂后,在甲方進入施工現(xiàn)場內,甲方應向乙方支付%的居間費用、撥款后,內應支付剩余的居間費。
3、甲方可以轉賬或現(xiàn)金的方式支付,由乙方提供指定賬戶轉賬或現(xiàn)金支付。
五、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付違約金,同樣甲方違反保密義務,應向乙方支付的違約金。
六、合同終止。
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式。
1、如果發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
八、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
委托人:_____________________________________________(以下簡稱甲方)聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:居間人:_____________________________________________(以下簡稱乙方)聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
第一條委托事項。
1.1乙方接受甲方委托,負責就省工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
第二條乙方義務。
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標。
通知書。
合同條件工程量清單總價工程量子目單價建設單位供應材料品種及單價棄渣運距等。乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
2.3乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
2.4乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
2.5乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與建設單位的關系。
2.6乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
第三條甲方義務。
甲方按約定的時間和要求做好以下工作:
3.1甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
第四條居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
4.1本項目居間費用為工程施工合同金額的。人民幣(大寫)。
4.2居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付元整;。
在正常施工的兩個月內,應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
4.3甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
第五條居間費用的承擔。
5.1居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差等費用)。
第六條保密事項。
6.1甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
6.3乙方違反保密義務的,應向甲支支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
第七條合同終止。
7.1本合同簽字生效后,如果至合同自動終止。
7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
第八條爭議解決方式。
8.1如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;。
8.2協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
第九條其他事項。
9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
9.2本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
9.3合同簽訂地:
甲方(委托人)乙方(居間人)。
法定代表人或委托代理人::法定代表人或委托代理人::甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
電話:電話:
合同訂立時間:年月日合同訂立時間:年月日。
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
身份證號:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協(xié)助甲方為其(有限公司)進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
逸濤半島三期嘉苑別墅工程的其中217棟別墅及相關配套設施的工程施工總分包權。
二、居間任務:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人。
應當按按約定支付報酬”的規(guī)定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,并順利的按施工總分包合同約定的時間、約定的內容開工后,收到工程進度款時本合同才生效,反之則無效自動終止該合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居間費:
2、付款方式:
4)、該居間費在甲方第五次收到工程進度款時,甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現(xiàn)的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執(zhí)行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。
乙方促成甲方與該幅土地使用權所有者談判后,甲方不得以任何理由單方面終止與。
此補償費放棄所有法律權利及話語權。
如是次乙方為甲方介紹的施工總分包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由。
乙方介紹的該工程發(fā)包人(廣州南沙建安);如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功論,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣捌拾萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:乙方:
法人代表簽章:簽名:
日期:日期:
承包工程居間合同篇十
建設單位:____________(甲方)。
施工單位:____________(乙方)。
1.協(xié)助乙方做好施工或作業(yè)前安全技術教育與考核,作好記錄并存檔,教育內容是甲方生產特點、工藝、危險源、有關管理制度及各項安全制度。
2.介紹施工或作業(yè)環(huán)境,按規(guī)定程度及時開據(jù)動火、動土、動水、臨時用電和進入容器作業(yè),高空作業(yè)等工作許可證。
3.甲方應配備安全巡檢人員,協(xié)助乙方監(jiān)督檢查施工或作業(yè)現(xiàn)場安全技術措施落實情況。
4.定期召開安全工作聯(lián)系會議,研究解決出現(xiàn)的各種不安全隱患。
5.監(jiān)督檢查乙方各項安全管理工作,遇有特殊工種無證操作、違章操作或危險緊急情況可令其停止施工或作業(yè)。
6.根據(jù)甲方有關處罰規(guī)定,甲方有權力對乙方給甲方造成的經濟損失進行處罰和索賠。
1.乙方應嚴格遵守國家有關法律和規(guī)定及甲方各項管理制度。服從甲方的指揮與協(xié)調。乙方除要進行正常的“三級教育”外,還要接受甲方的施工或作業(yè)的安全教育。
2.根據(jù)施工項目制定安全施工方案,并征求甲方意見,要堅持文明施工,危險作業(yè)區(qū)應設立警示標志。施工單位必須設安全員,代表乙方全權負責施工或作業(yè)現(xiàn)場安全管理。
3.嚴格履行甲方特種作業(yè)審批制度,動火、動土(挖掘)、動氣、動水、臨時用電和進入容器內作業(yè),高空作業(yè)等必須按甲方規(guī)定報批,并指派專人負責現(xiàn)場監(jiān)護。動火前現(xiàn)場必須清除易燃物,配備消防器材。臨時用電應設置漏電保護等防護裝置。施工現(xiàn)場應預留安全通道并及時清理施工雜物,做到工完料凈、場地清。
4.施工或作業(yè)中如需動用甲方機具設備、工具,應先檢查設備和工具的安全可靠性,需經批準并履行交接手續(xù)。
5.乙方作業(yè)需要進入甲方規(guī)定的特殊區(qū)域,需經其部門主管批準并遵守其特殊規(guī)定。
6.乙方作業(yè)人員進入甲方廠區(qū)內嚴禁吸煙,發(fā)現(xiàn)吸煙者罰款____元。嚴禁打架斗毆、無理取鬧、酗酒,否則罰款____元。罰款從工程款項中扣除。出現(xiàn)治安問題按治安條例交送有關部門處理。
7.乙方所帶的機具、設備、物料必須符合安全要求,安全附件齊全可靠,主動接受甲方的檢查驗證。嚴禁存放易燃易爆劇毒物品及與作業(yè)無關的物品。
8.現(xiàn)場施工或作業(yè)人員應佩戴符合安全規(guī)定的安全防護用品,特種作業(yè)人員要持證作業(yè)。乙方施工或作業(yè)中違章違法或乙方自身原因造成的人身傷亡事故由乙方負責。
9.乙方必須嚴格遵守和執(zhí)行本甲方的乙方安全規(guī)則。
10.施工或作業(yè)中發(fā)生人身傷亡、機損事故要按國家規(guī)定程序在報告有關部門的同時,及時報告甲方并負責保護事故現(xiàn)場。
1.標價充分考慮了為滿足所有安全要求而需要付出的成本。
2.所有乙方員工在身體和心理上都必須適應分配給他們的工作任務。
3.所有乙方員工都必須掌握本行的技術。
4.所有乙方員工都受過安全培訓,并持有專業(yè)證書,如:電工、焊工、起重工,廠內機動機車駕駛員等特殊工種操作人員,各部門應在工作前確認其有效操作證后,通知安保部備案,嚴禁無證操作。乙方應按有關規(guī)范文明施工或作業(yè),凡損壞甲方財物或造成經濟損失應照價賠償。
5.所有乙方都應提供培訓文件及所需持有的證書。
6.在廠區(qū)內工作時禁止飲酒、服用藥物或持有武器。
7.所有乙方都應遵守甲方安全規(guī)則。
8.乙方單位應當指定一名自己的稱職人員來監(jiān)督和記錄安全規(guī)則遵守情況。
9.各部門乙方施工或作業(yè)在簽訂主體合同的同時,必須簽訂本“安全工作協(xié)議書”。作為主體合同的首要附件,并具同等法律效力。
10.各部門簽訂本“安全工作協(xié)議書”的內容,可根據(jù)具體情況增加必要的安全工作條款。
11.安全主管,項目主管有權對違犯安全規(guī)則或規(guī)定者給以逐出現(xiàn)場、終止合同或禁止其將來再進入甲方工作等處罰。
1.發(fā)生傷亡事故,無論何種情況,雙方都要及時向各自上級主管和勞動部門報告。
2.依據(jù)“____市企業(yè)職工傷亡事故報告處理辦法”和國家勞動部有關傷亡事故統(tǒng)計辦法調查處理,統(tǒng)計報告。
以上協(xié)議于____年____月____日雙方簽字蓋章后生效,有效期____天。
本協(xié)議一式二份由雙方部門存檔并監(jiān)督執(zhí)行,其它未盡事項的發(fā)生由雙方協(xié)商解決,或依據(jù)相關法律解決。
甲方代表簽字:(章)____________。
乙方代表簽字:(章)____________。
日期:____________
日期:____________
承包工程居間合同篇十一
甲方(工程施工方):
乙方(居間方):
甲乙雙方經友好協(xié)商本著互利原則,甲方委托乙方聯(lián)系承接工程項目建設的施工一事,一致同意甲方委托乙方按以下條款簽訂聯(lián)系承接該工程的居間合同。
一、居間事項及具體要求:
1、根據(jù)《中華人民共和國合同法》第23章居間合同之規(guī)定,乙方受甲方委托,為甲方聯(lián)系承接項目工程開發(fā)建設的施工任務,達成甲方與乙方的承包施工合同的成立。
2、如果甲方與乙方訂立合同且可進場施工,本居間合同成立,甲方應向乙方支付勞務居間費用。發(fā)包方與施工方雙方簽訂工程協(xié)議一切責任與居間方無關。一切工程的事項由雙方各自解決。
二、居間內容(工程概況):
1、工程項目名稱:
2、工程地點:
3、工程量萬立方米,以甲乙雙方簽認的現(xiàn)場方量為準。
三、居間報酬的計算:
甲方按完成的工程量每立方米人民幣 元,付給乙方勞 務居間費(稅后)。
居間報酬的支付:
1、甲方每月按比例待甲方進度款到后付給乙方。
2、甲方每月結算時乙方所得,并以現(xiàn)金轉賬形式匯入乙方所有
居間勞務費的受益人的銀行卡號。乙方收 益人卡號另行提供。
五、責任條款:
1、甲方作為勞務居間費的支付人,合法地代表公司,在甲方每次付款后24小時內按比例支付給乙方勞務居間費,否則視為違約。
2、未支付勞務居間費用的責任由甲方承擔,一旦支付給乙方受益人賬產后,甲方將不再負任何責任。勞務居間費用的支付方式將以雙方自愿同意的方式執(zhí)行。并適用于甲乙雙方或他們的股東委托人做出的任何更新、延期、續(xù)簽、增加或任何新合同。
3、甲方承諾簽訂本合同后,乙方將安排甲乙雙方的手續(xù),甲方不得越過乙方完成此次工程項目承接,甲方與乙方簽訂合同后乙方有義務配合甲方溝通.
4、如甲方有延遲或拒絕支付的行為出現(xiàn),由甲方承擔違約責任,并向乙方另行支付本居間合同之勞務居間費用總額每天千分之三標準的違約金。
5、如果發(fā)生任何爭議,合同雙方應友好協(xié)商解決,如不能達成一致意見,并由 。
6、本居間協(xié)議甲、乙雙方各執(zhí)一份,經甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(施工方): 乙方(居間方):
身份證號碼: 身份證號碼:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
乙方(中介方):
身份證號:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協(xié)助甲方為其 進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
承包建筑工程:乙方協(xié)助甲方取得位于項目的工程施工權。
二、居間任務:
乙方為上述項目,向甲方提供信息、推介服務,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的開發(fā)單位直接洽談,并利用自身的.社會資源關系開展協(xié)調工作,以最終促成甲方與 開發(fā)商《 》簽訂該工程 項目的專業(yè)承包施工合同、促成甲方取得工程施工權視為居間成功。 根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按約定支付報酬”的規(guī)定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,甲方同意按如下方式支付居間費:
1、當乙方協(xié)助甲方,促成甲方與
程項目的專業(yè)承包施工合同,甲方愿意支付乙方人民幣 萬元(稅后)居間費;
2、付款時間:在乙方的促成下甲方與簽訂正式施工合同視為居間成功,甲方同時支付居間費 萬元人民幣,剩余的居間費用 。
3、付款方式:甲方須以轉賬的方式支付乙方費用,甲方通過銀行轉入乙方指定的賬戶上(乙方指定帳戶為: 行 戶名:),其他方式支付或沒有轉入乙方指定的帳戶無效。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現(xiàn)。與 甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執(zhí)行,是甲方全體董事會 成員—致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始 終有效。
乙方促成甲方和 何理由單方面終止與乙方的居間(委托)關系,不得私自或另行委托 其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發(fā)包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發(fā)生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣 萬元整(稅后),作為對乙方的補償;并同 意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功,甲方同意無條件支付 乙方中介費人民幣 萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意 對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同—式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司 等。
甲方: 乙方:
法人代表簽章: 簽名:
日期: 日期:
承包工程居間合同篇十二
施工單位:_______公司(以下簡稱甲方)。
承包單位:_______公司(以下簡稱乙方)。
經甲方對乙方承建專業(yè)資格的考核,同意將公司防水工程委托乙方施工,為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則,協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行。
1、工程名稱:公司梅__生產、生活基地。
2、3樓。
2、工程地點:上梅____石料公司大院內。
3、工程內容:根據(jù)公司工程施工聯(lián)系單和設計變更通知單要求,廚衛(wèi)間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(厚),屋面防水工程采用聚氨酯;851;防水涂膜(找平層上作基層處理)。
乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等總包方式。
廚衛(wèi)間聚合物防水每平米_______元;屋面;851;聚氨酯防水每平米_______元。結算時按實際面積結算。
乙方應確保公司梅__生活、生產基地。
2、3樓防水工程達到優(yōu)良標準,嚴格參照____省防水工程新規(guī)范標準db15-19-97和____市現(xiàn)行有關標準及甲方要求施工,涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻,與基層有一定粘結力,達到設計厚度等質量要求。
1、甲方責任:
(1)應提前提出施工計劃,并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
(2)應提出工期計劃,但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
(4)甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,提交乙方限時整改。
2、乙方責任:
(1)聽候甲方通知,即時將防水材料進場,提交防水材料合格證、檢測報告及____市建設局頒發(fā)的準用證,由甲方現(xiàn)場負責人抽檢合格后使用,必要時由甲方抽送市;建科院;檢驗合格后使用。
(2)配合市建公司梅__生活基地整體進度,按甲方提出的施工計劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。
(3)應遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章管理制度,不得有違規(guī)行為,否則接受甲方各種形式的處罰。
(4)應嚴格按防水工程標準規(guī)范施工,發(fā)現(xiàn)問題,及時自行解決,確保工程質量達到優(yōu)良標準,并對工程保修________年。
本工程無預付工程款,甲方按乙方進度支付進度款,待工程全部完工驗收達優(yōu)良標準后甲方付至全部工程款的_______%給乙方,留_______%的工程款作保修金,________年保修期滿后乙方無質量問題,甲方支付余款。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力,待________年保修期滿,甲方支付余款后,合同自動失效。未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)。
代表:代表。
________年____月____日。
承包工程居間合同篇十三
鑒于_______,公司(以下簡稱轉讓公司)是由甲方于________年____月____日基于其掌握的技術針對項目投資注冊的全資控股公司,注冊資本萬元,營期限為________年。鑒于_______,甲方有意將其所屬的占%股權的轉讓公司按本協(xié)議規(guī)定的條款和條件轉讓給乙方,乙方愿意按同樣的39;條件受讓轉讓公司。故此,依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、政策之規(guī)定,并本著平等互利、友好協(xié)商的原則,雙方簽訂本協(xié)議。
三、債權、債務處理經甲、乙雙方約定,按如下辦法處理:一并由乙方接收。
五、公司轉讓價款及支付方式:
1、轉讓價款為人民幣(大寫)元,雙方約定在本合同簽訂后____日內,乙方預支付甲方%轉讓價款(包括20%定金,適用定金規(guī)則)。
2、甲方收到乙方上述%轉讓價款后,,乙方支付給甲方剩余%轉讓價款。
六、產權交割甲方收到乙方100%轉讓價款后,轉讓公司相關權利義務歸乙方所有,甲方不再承擔任何權利義務。甲乙雙方約定在____月內辦理相關產權交割手續(xù)。
八、爭議處理在本合同履行過程中,甲、乙雙方發(fā)生爭議,經協(xié)商無效時,當事人可以依法向具有管轄權人民法院起訴。
九、違約責任。
2、乙方未能按期支付本合同公司的價款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期____日應按逾期部分金額的%,向對方支付違約金。
3、一方違約給另一方造成直接經濟損失,且違約方支付違約金的數(shù)額不足以補償對方的經濟損失時,違約方應償付另一方所受損失的差額部分。
十、合同的變更和解除當發(fā)生下列情況之一時,可以變更、解除合同;。
1、因情況發(fā)生變化,當事人雙方協(xié)商一致,并訂立了變更或解除協(xié)議,而且不因此損害國家和社會公共利益的。
2、由于不可抗力致使本合同的條款不能履行的。
3、由于一方在合同約定的期限內因故沒有履行合同,另一方予以認同的。本合同需變更或解除,甲、乙雙方必須簽定變更或解除協(xié)議。
十一、權證變更甲、乙雙方在交割完成后,由負責,于____日之內辦妥權證變更事項。
十二、雙方約定的其他條款:
十三、合同的生效本合同由甲、乙雙方當事人簽字蓋章后生效。
甲方:______________。
乙方:______________。
________年____月____日。
承包工程居間合同篇十四
根據(jù)《中華人民共和國經濟法》,《建筑安裝工程承包條例》及《建筑安裝工程總分包實施辦法》等有關規(guī)定,雙方本著共同合作,互惠互利的原則,制定本合同,具體條款如下:
一、施工內容:給甲方海河東______內的兩棟廠房以清包的方式上彩鋼瓦,包括焊砣,下預埋件,上彩鋼瓦等相關彩鋼的項目。
二、甲方管理規(guī)定:
1、乙方在施工過程中必須按工地的各項施工管理制度執(zhí)行。
2、乙方在施工過程中必須以報價單的施工項目、施工工藝、施工材料為準。
3、乙方在每天的下班前必須把施工工地的.衛(wèi)生搞好,做到每天清掃干凈。
4、現(xiàn)場的施工材料必須堆放整齊,擺放有序。
5、乙方在施工過程中必須以公司簽訂的施工工期為準并在施工工期內完工。
三、合同簽生效后,甲方按如下表中約定直接向乙方支付工程款:__________付款方式如下:__________本工程的工程總價為:__________。
第一次:工程款為______%。
第二次:工程款為______%。
第三次:工程款為______%。
四、甲方責任:
1、甲方負責與乙方的各項協(xié)調工作。
2、負責協(xié)調乙方辦理入場的各項管理手續(xù)。
3、負責工程進展的監(jiān)督檢查,竣工驗收。
五、乙方責任。
1、乙方作為工程合同的具體執(zhí)行人,要對甲方負責。
2、負責工程的施工管理、施工質量、施工工藝、施工材料、施工質量驗收工作。
3、必須保證施工人員的人身安全,出現(xiàn)各種安全事故乙方全權負責。
4、勞動保護用品及施工工具由乙方自行解決。
5、由于乙方對各種事故負全責,乙方應承擔各種事故給甲方造成的各種損失并賠償損失。
六、附則。
1、本協(xié)議經甲乙雙方簽后生效。
2、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效率。
3、本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行商議。
甲方簽〔簽章〕:__________。
乙方簽〔簽章〕:__________。
________年____月____日。
承包工程居間合同篇十五
甲方:
乙方:
為適應當前建筑市場,增強自身實力 ,擴大業(yè)務范圍,遵循自愿、平等、互惠互利的原則,經雙方協(xié)商達成以下協(xié)議。
甲方:
乙方:
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:
1.5工 期:
1.6質量標準:
1.7合同價款:
1.8付款及結算方式:
2.1甲方的責任和義務
2.1.1甲方在該工程開工前,負責辦理一切手續(xù)及相關的費用。
2.1.2甲方委派( )負責協(xié)調和業(yè)主相關工作。
2.1.3該項目的所有施工名稱及內業(yè)資料的相關名稱均使用甲方名稱。
2.1.4甲方有權對乙方的施工進度、質量、施工安全及財務進行定期檢查、督導,對發(fā)現(xiàn)的問題甲方有權要求乙方進行整改、責令停工及經濟罰款。
2.1.5甲方在工程開工前向乙方提供( )萬元的.啟動資金,該工程款在第二次撥款時甲方有權一次性扣除。
2.1.6甲方負責辦理一切資料整理及竣工驗收工作。
2.1.7該工程的工程款劃撥由甲方與建設單位辦理手續(xù),直接劃撥到甲方賬戶上,甲方扣除工程總造價2%(暫按大合同約定價,最后執(zhí)行決算總價的2%)管理費用和合同稅收,其余工程款一次性劃撥給乙方。如果甲方在施工過程中不服從甲方管理或不具備施工能力,甲方有權終止撥款,嚴重者重新選用施工隊伍,一切損失乙方自負。
2.1.8甲方在該項目中不承擔任何風險,一切風險乙方自行承擔。
2.2乙方的責任和義務
2.2.1乙方負責組建項目部的管理人員和施工人員且委派( )配合甲方做好各項工作。
2.2.2該工程按照大合同約定一切勞力、機械、材料均有乙方自行組織及材料采購。
2.2.3乙方在施工過程中必須服從建設單位、監(jiān)理及甲方的管理,對任何一方提出的問題都應及時整改、落實到位。
2.2.3乙方在施工過程中對施工的進度、質量及安全應按照規(guī)范及合同的要求落實到位,否則所產生的一切后果自行負責。
2.2.4乙方財務賬每月應及時上報甲方審閱,農民工工資必須及時發(fā)放到位,不得拖欠。
2.2.5本協(xié)議中未說明之處均執(zhí)行大合同的條款,該協(xié)議中有說明執(zhí)行該協(xié)議。
該協(xié)議一式兩份甲方、乙方雙方各一份,以上條款是由雙方共同商定,自愿達成該協(xié)議,望雙方共同自覺遵守,如有一方不認真履行或違反該條約對方均可追究對方的經濟責任和法律責任。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽名):_________
法定代表人(簽名):________
日期:_____年_____月_____日
日期:_____年_____月_____日
承包工程居間合同篇十六
承包方:_____________________,簡稱乙方。
企業(yè)經營者_____________________________甲、乙雙方經協(xié)商,簽訂本合同。
一、承包期限:____________________________。
二、承包形式為下列第____種:
1.定額補貼,超虧不補,減虧全留。
(1)承包期間,財政共給乙方虧損補貼__________元,其中________年________元;________年______元;________年______元。
(3)乙方虧損數(shù)額低于上述定額,低于定額的部分全部留給乙方。
2.虧損補貼,減虧分成乙方的全部虧損,由財政給予補貼:減虧部分,由甲、乙雙方按下述比例分成;________年,甲方______%,乙方______%;________年,甲方______%,乙方______%;________年,甲方______%,乙方______%。
四、主要經濟技術指標:_________________________。
五、技術改造任務:_________________________。
六、固定資產的增值和維護:_________________________。
八、承包期間,乙方享有國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定的經營管理自主權。企業(yè)經營者______________為乙方法定代表人,對企業(yè)經營管理中的下列事項,有依法自主決定權。
九、違約責任:_________________________。
十一、爭議的解決方式:_________________________。
十二、合同的生效條件和生效日期:_________________
十三、其他事項甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
承包工程居間合同篇十七
發(fā)包方(甲方):貴陽xx公司。
承包方(乙方):____省____市正業(yè)電氣安裝工程有限責任公司。
第一條合同依據(jù)。
第一卷。
第六冊全所照明及。
第一卷。
第七冊防雷接地》施工圖為依據(jù)進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容。
一、工程名稱:清鎮(zhèn)xx110變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮(zhèn)xx110變電所內。
三、工程范圍及內容:。
1:清鎮(zhèn)xx110變電所防雷接地安裝。
2:清鎮(zhèn)xx110變電所全所照明安裝。
第三條承包方式。
本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預算價格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字()04號文件頒發(fā)的《關于發(fā)布____省電力建設裝置性材料綜合預算價格(年價)的通知》;費用構成執(zhí)行《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定》(年版);根據(jù)____省電力公司電技經43、44號文件:其它相關費用依據(jù)其它相關資料計算。
第四條工程價款支付及結算方式。
1.該工程以____省____市正業(yè)電氣安裝工程有限責任公司編制的《清鎮(zhèn)xx110變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元)》為依據(jù)簽訂施工合同。
2.預付款方式:按工程預算書的.工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結算方式:工程竣工驗收合格后,按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
第四條工程質量標準、驗收和保修條件。
本工程參照國家《110及以下電氣安裝規(guī)范》進行施工,相關驗收標準執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定,并通過相關職能部門驗收,本工程的保修期________年。
第五條雙方協(xié)作事項。
甲方負責:
一:甲方應協(xié)調好該工程與有關單位的聯(lián)系,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第六條違約責任。
按國家的相關法律法規(guī)追究對方的違約責任。
第七條發(fā)生經濟糾紛處理方式。
如發(fā)生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協(xié)商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第八條施工工期。
本工程________年____月____日前完工。
第九條工程承包方式。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十一條工程造價。
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十二條合同份數(shù)。
本合同正本2份,雙方各執(zhí)正1份。
第十三條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:
承包工程居間合同篇十八
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將____省____市圖書館、博物館、文化館、科技規(guī)劃館建設工程(簡稱文化廣場)交由乙方總承包施工,為明確甲乙雙方的權利與義務關系,達成如下協(xié)議,供雙方嚴格遵照執(zhí)行:
第一條涉及的工程:
一、工程名稱:____市圖書館、博物館、文化館、科技規(guī)劃館建設工程。
二、工程地址:____市惠政東路以北、解放路以南、府西路以西、新城花園以東。
三、主體工程概況:圖書館、博物館、文化館、科技規(guī)劃館等。
四、建筑面積:約3.5萬平方米。
五、工程造價:暫定約為1億元,最后造價為審計部門的審計決算價。
六、工期:工程擬于年____月底前進場籌建,年底全部主體工程封頂,年____月底前全部工程驗收合格后交付給甲方使用,約為9個月。
七、工程承包范圍及內容:土建、安裝(水、電、弱電、通訊、消防、室外附屬總體、綠化、空調安裝、電梯設備安裝等)室內外裝飾裝修。
九、質量標準:達到優(yōu)質工程,并獲得中國建筑行業(yè)魯班獎。
第二條工程款支付方式:
1、全部工程驗收合格交付甲方后,甲方支付工程合同總價款的50%。
2、其余50%的工程款在全部工程交付給甲方后________年度內付清。即________年期滿甲方支付乙方30%工程款,________年期滿甲方支付乙方除5%質量保證金外的其余工程款。甲方按同期銀行貸款基準利率支付乙方利息。
3、本協(xié)議中未明確事宜由雙方協(xié)商解決。
第三條工程結算約定:
甲方按b方式執(zhí)行,按國內通行慣例,由______公司擔保(擔保協(xié)議作為本協(xié)議的重要附件,與本協(xié)議書具有同等法律效力),按5:3:2的比例,分________年支付乙方墊付的建設款。工程造價根據(jù)國家建設工程《工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-)及省市現(xiàn)行有關定額規(guī)定執(zhí)行,材料價格執(zhí)行____市施工同期造價信息指導價執(zhí)行,沒有指導價的由合同雙方認質認價,并經審計部門審計決算后,以造價不下浮作為最終結算依據(jù)。
第四條。
1、甲方應極力配合乙方辦理相關施工手續(xù),相關費用的承擔按國家規(guī)定執(zhí)行。
2、管理班子:乙方為建筑工程國家總承包一級資質,乙方選派公司管理人員齊全、技術力量雄厚、管理制度先進、設備優(yōu)良、施工隊伍素質高、擅長本類結構施工的優(yōu)秀項目部參加施工。
3、乙方保證“合理安排、精心施工”,把質量擺在。
第一位,工程一次驗收合格率達100%,并做到“目標管理,全過程監(jiān)控”。
4、乙方保證嚴格執(zhí)行國家安全施工規(guī)范,確保本工程無重大事故發(fā)生,負責所有治安保衛(wèi)、消防、市容、保潔、衛(wèi)生和現(xiàn)場文明施工管理工作,達到“標準化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全責任事故,一切責任均由乙方承擔,與甲方無關。
第五條違約責任。
1、如乙方由于自身資金不能及時到位或其他原因導致不能順利施工或停止施工10天以上,甲方有權要求中止合同并要求乙方退場,乙方自愿承擔500萬元違約金,退場后的工程價款按已完工程量審計決算結算。
2、乙方保證在施工過程中所有工程由自己施工隊伍直接施工,不得發(fā)包、分包、轉包,如有上述情況甲方有權終止合同并由乙方承擔一切違約責任。
第六條。
本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,雙方簽字、蓋章后生效。本補充協(xié)議與施工合同具有同等法律效力。
承包工程居間合同篇十九
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據(jù)《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規(guī)范,經過甲乙雙方充分協(xié)商,達成以下條款,雙方必須嚴格遵守。
1.工程地點:__________________________。
2.工程名稱:__________________________。
2.工程造價_____________一次性包死。
3.工程工期:自開工_____________內完成承包全部承包內容。
1.污水地底板驗收合格后付______%,主體驗收合格后付至______%,發(fā)包方進行竣工驗收合格后付至______%,其余工程款待工程保修期滿一次性付清。
幫助乙方解決水源電源,協(xié)助乙方解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,給乙方提供施工圖紙并交底。
嚴格按照施工圖及相關規(guī)范進行施工,必須遵守安全文明施工相關規(guī)定,承擔因為安全和質量造成的責任和費用。
1.保修期:發(fā)包方竣工驗收后日歷______天共計______個月。
2.質保金:承包總價的______%為保修金,保修期滿后付清全部承包價款。
4.合同生效日期:合同生效日期雙方簽字后立即生效,保修期滿質保金付清自行失效。
甲方:____________。
簽字:______。
乙方:____________。
簽字:_________。
日期:__________年____月____日
日期:__________年____月____日
承包工程居間合同篇二十
發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)。
承包方:_________(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國安全生產法》、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》及其它有關汗毛、行政法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著平等、互惠互利的原則,甲方將其石膏礦的開采采掘工程承包給乙方施工,為明確雙方責任、權利和義務,特簽訂本施工合同,以供雙方共同遵守。
一、工程名稱:_________。
二、工程地點:_________。
三、工程承包范圍及生產量:
采礦含爆破、開挖、巷道掘進、裝運、提升到井上貨場。
第二條承包限期。
承包期限為__________年,即從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第三條工程質量及技術要求、驗收方法。
一、所有的要求均符合國篆安全標準和行業(yè)技術質量要求。
二、符合礦山井巷采掘施工的質量標準。
三、以甲方下達的月采掘施工技術交底為準。
四、乙方將礦石運至甲方指定地點堆放(乙方不負責上車,堆碼場地內裝車由甲方自行安排)。
第四條合同價格及支付方式。
一、合同單價:
本合同為固定單價合同。
固定單價是甲方為乙方完成合同標明的單位工作內容及處理其涉及的或衍生的各種風險應支付的全部費用,包括人工、材料、供電、供風、通訊、標示、消防器材、照明設備、管線、局部通風、排水及照明設施的安拆、運輸、管理、安裝、維護、保險、勞保、施工措施費、臨時設施費、責任等各項應有費用及所需的其他全部費用。且不因人工、材料、機械、能源消耗、乙方采購材料費用、政府有關部門規(guī)定支付的管理費的變化而調整,本合同另有約定的按照合同約定條款執(zhí)行。
采礦費計算以甲方地磅過磅數(shù)量為依據(jù)。
巷道掘進計算以雙方驗收合格的數(shù)量和技術規(guī)范為依據(jù)。
年產量及采礦單價:_________年度為_萬噸/年,單價_元/噸,20__年度至合同期滿保底_萬噸/年,開采價格:_________年_元/噸,_________年度至本合同期滿_元/噸。
主巷道掘時:1000元/m;產品不計產量、支巷200元/m;計產量。(材料一切由甲方提供)。
二、支付方式。
雙方每月底進行一次工程款的結算。工程款于次月15日以現(xiàn)金和轉帳形式支付給乙方,以乙方出具收據(jù)為證。
第五條雙方的責任、權利和義務。
一、甲方的責任和權利、義務。
1、甲方負責辦理每次開工所需的一切手續(xù),不得因此影響乙方開工和停工(如果開工后腳甲方原因造成乙方停工一個星期以上)由甲方賠償乙方一切經濟損失。
2、按約定和時間向乙方支付工程款。
3、審查乙方的作業(yè)資格(由乙方配合甲方辦理作業(yè)資格證)。
4、制定年度和月度采掘計劃,下達產量、掘進工程量計劃。
5、提供供電變壓器和供電電源到配電室。
6、安排管理個人監(jiān)督、檢查、指導、協(xié)調乙方的安全生產管理工作,宣傳貫徹執(zhí)行甲方安全管理的理念。對查出的安全隱患,督促乙方落實、整改。
7、組織對乙方重要施工作業(yè)的安全環(huán)保措施的審查。
8、甲方應當督促乙方經常性開展對職工安全教育培訓,督促乙方嚴格執(zhí)行安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,告知乙方與工作相關的安全要求(包括作業(yè)風險、職業(yè)危害因素、安全標準、hse程序、個人防護要求、工作許可要求等)和作業(yè)場所、工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。
9、根據(jù)生產計劃編制和批準火工品用量計劃。
10、監(jiān)督乙方按技術要求組織生產,搞好技術服務,并派出專業(yè)技術人員在現(xiàn)場進行開采指導。
11、接到乙方安全事故報告后,及時協(xié)調并參與事故調查處理。
13、對乙方發(fā)生的任何事故、均應納入乙方評審紀錄,若乙方在生產過程中發(fā)生死亡事故、乙方負責拾萬元,余下由甲、余下由甲方全部賠償。
14、有權對乙方使用的工具、設施設備及個人防護用品的性能、質量進行監(jiān)督檢查,以符合安全作業(yè)要求。
15、有權掌握乙方從業(yè)人員變動狀況,監(jiān)督乙方對新進人員的hse教育培訓,符合作業(yè)安全要求、指令和甲方所制訂的一切安全生產管理制度。
16、監(jiān)督并參與乙方每日乙方每周安全例會,督促檢查班前會。
17、督促指導乙方進行應急預案的演練。
18、甲方無償向乙方提供辦公室住房供乙方經營和安全管理使用。
19、甲方應建立健全安全生產責任制和安全技術操作規(guī)程、生產流程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標準;有完善的安全生產管理制度,乙方在作業(yè)過程中必須遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,按照采掘石膏礦安全規(guī)程操作,遵守上級有關安全指令和甲方所制訂的一切安全生產管理制度。
二、乙方的責任和權利、義務。
1、乙方應取得合法有效的礦山作業(yè)資質證,工程開工前,乙方應提交合法、有效的作業(yè)資質證書于甲方審查歸檔,并保證其聘用人員符合從事礦山作業(yè)的從業(yè)人員。
2、乙方自行聘用工作人員,但乙方有責任對其聘用人員進行職業(yè)技術、安全生產知識、職業(yè)病防治、勞動保障、規(guī)章制度等必要的教育與培訓,保證乙方從業(yè)人員具備必要的安全生產知識,熟悉有關的安全生產物章制度和安全操作規(guī)程,掌握本崗位的安全操作技能,確保所有作業(yè)人員經過培訓并考核合格,特殊工程人員取得特種作業(yè)資格證書。
3、乙方自行負責人員聘用、配備、人員安排和自行決定員工的工資報酬、保險、勞保福利、食宿,并應按勞動法規(guī)的規(guī)定向聘用人員支付勞動報酬和為聘用人員辦理各項社會保險(含工傷保險),管理好員。
4、按甲方的要求乙方在生產中每月必須交納電費捌仟元整,剩余由甲方承擔。
5、乙方是安全生產責任主體,對合同約定的工程承包范圍內發(fā)生的人員傷亡事故承擔拾萬以內責任和費用(不包括政府行政部門懲加給甲方的費用)。開工前,乙方應向甲方一次性交納安全生產風險抵押金拾萬元。
6、負責本礦井的的安全教育并定期召開安全例會,承擔礦井生產全過程的安全管理和勞動組織管理。
7、應按規(guī)定建立安全生產管理機構,安全管理人員的配備須達到如下要求:
a、礦井主要負責人和安全管理人員應取得國家、省安監(jiān)局核發(fā)的安全資格證書。
b、按當?shù)匕脖O(jiān)部門規(guī)定配備專職安全員。
9、應從管理層指定一名代表負責hse工作,及時理解、貫徹甲方hse管理要求,并負責編制安全作業(yè)方案。
10、至少配置一名生產技術管理人員負責生產技術工作。
11、認真落實“五想五不干”現(xiàn)場作業(yè)安全行為準則。
12、乙方應按規(guī)定對其工作人員進行入職、在崗、離職的職業(yè)健康身體檢查,符合安全作業(yè)要求,并建立員工職業(yè)健康檔案。
13、乙方施工中所需的各種機械、設施、設備、工具均由乙方負責,乙方應使用狀況完好的設施設備、工具及個人防護自行用具以保證安全工作,特種設備取得檢測檢驗證書。
14、火工品的使用必須符合國家民爆物品安全管理規(guī)定和公安部門要求結算。
15、嚴格執(zhí)行出入井登記管理制度。自開工日起,每天向甲方報送當天的入井人數(shù)、安全動態(tài)等甲方安全生產日報制度要求的相關情況。
16、及時向甲方報告從業(yè)人員的變更情況。
17、保證安全管理人員和技術骨干的相對穩(wěn)定,若有變更須報甲方批準。
18、制定防止中毒、窒息、邊坡坍塌、冒頂片幫、透水及墜井等安全事故及自然災害、地質災害誘發(fā)的安全事故的專項應急救援預案。
19、及時向甲方報告生產作業(yè)中發(fā)生的事件和事故,主動積極參加事故調查分析。
20、未經甲方同意,乙方人員不得擅自動用甲方設備設施;。
21、積極參加甲方組織的各項安全教育和演練活動。
22、有權對甲方的違章指揮提出建議和修正意見。
23、負責采購完成合同工作內容所需的原材料并承擔相關費用(合同約定甲方提供的材料除外)。
24、乙方負責對借用甲方房屋、設備設施的使用和日常維修、保養(yǎng)并承擔費用(詳見附后財產借用清單)。合同期內,若因乙方未盡維修保養(yǎng)義務造成的各種事故引發(fā)的人身和財產損失,由乙方自行承擔責任,與甲方無關。合同期滿后,乙方應交甲方驗收后移交甲方,如有損壞,照價賠償。
第六條獎勵與處罰。
1、全年完成計劃任務,無安全事故獎勵乙方2萬元,超出計劃部分每噸獎勵2元(未完成部分懲4元/t)。
2、生產人員出入井日不按時簽字或代簽的,罰款50元/人次;未經許可與生產無關的人員下井,人次處罰1000元。
3、安全違章,不戴防護品,罰款100元/人次,隊長500元/人次。生產人員帶病上崗,罰款200元/人次。
4、出現(xiàn)安全事故20分鐘要報告主要負責人,重大安全事故15分鐘內要報告總經理。
5、輕傷事故罰款50元/人次。
6、不按規(guī)定開口,礦壁、頂板達不到規(guī)定,每處罰款500元。不按時封口的,每處罰款200元。
7、其他按本礦安全管理制度及規(guī)章制度執(zhí)行。如拒不服從管理罷工、辭工罰款1000元/人次。
8、電路、線路安裝包扎要固定、要規(guī)范,如有不規(guī)范,一處罰款50元。
9、乙方所領爆破物品未按炸材有關管理規(guī)定存放退還入庫或爆破員未按爆破作業(yè)要求作業(yè),罰款20__元/人次。
10、甲、乙雙方關于本礦技術、經營等資料信息,雙方要保密。如有違反,罰款5000元。
11、在承包期間,乙方財產被盜、丟失由乙方負責。
第七條違約責任。
l、甲方不按時支付乙方工程款,每月22日前如甲方未位-清工資款,乙方有權停工。由甲方承擔乙方損失和費用,按乙方上月出勤人數(shù)每天100元/補償給乙方,直至升工為止。
2、乙方應嚴格甲方下達的月度生產計劃和技術交底,保質保量的完成汁劃量,否則即為違約,若發(fā)生上述違約,乙方應按本月計劃量合同總價的5%的比例支付甲方違約金。
3、乙方在生產期間施工組織過程中,應建立嚴格的安全施工規(guī)章制度,并確保按安全標準和安全方案進行施工,提取和使用安全經費,確保人身及工程安全。同時實行安全目標管理,達到無死亡事故、無重傷事故、無重大設備安全事故、無火災事故。
4、雙方約定的其他違約責任:甲乙雙方不按合同履行自己的各項義務,或發(fā)生單方無故解除合同的行為,應承擔違約責任,賠償金額為守約方投資額壹倍。
一、工程性質:本工程禁止任何分包和轉包行為。
二、不可抗力,按安監(jiān)局文件執(zhí)行。
三、承包期滿后,若甲方繼續(xù)對外承包,乙方也愿意承包的,甲乙雙方需另行協(xié)商重新簽訂承包合同后,乙方方可繼續(xù)承包。
若甲方不愿繼續(xù)對外承包,乙方應與甲方結清承包費后離礦。
第八條本合同簽訂后,確因情況發(fā)生變化,雙方可以協(xié)商變更,也可依法解除,但不得單方終止合同。如因甲乙雙方單方而無法履行合同時,需提前一個月以書面形式通知對方,在取得雙方同意后可終止合同,否則須按解除時上一個月生產量的價值全額賠償對方經濟損失。
第九條本合同簽訂后,甲乙雙方如需要提出修改,經雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法定效力。
第十條爭議的解決方式。
因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由甲方住所地的人民法院管轄。
第十一條本合同自雙方代表簽字并加蓋章雙方公章即時生效。
第十二條本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
委托代理人:_________(簽章)委托代理人:_________(簽章)。
承包工程居間合同篇二十一
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據(jù)《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規(guī)范,經過甲乙雙方充分協(xié)商,達成以下條款,雙方必須嚴格遵守。
1、工程地點:_________________。
2、工程名稱:_________________。
1、承包內容污水站全部土建工程。
2、工程造價一次性包死。
3、工程工期:_________________自開工內完成承包全部承包內容。
1、污水地底板驗收合格后付30%,主體驗收合格后付至70%,發(fā)包方進行竣工驗收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期滿一次性付清。
2、工程質量:_________________合格。
1、保修期:_________________發(fā)包方竣工驗收后日歷天共計六個月。
2、質保金:_________________承包總價的10%為保修金,保修期滿后付清全部承包價款。
4、合同生效日期:_________________合同生效日期雙方簽字后立即生效,保修期滿質保金付清自行失效。
日期:_________________日期
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/18479972.html】