一份合同應(yīng)當(dāng)明確雙方權(quán)益，確保合作的公平、公正和合法性。充分了解合同所涵蓋的領(lǐng)域和相關(guān)法律法規(guī)，確保合同的合法性和執(zhí)行力。請注意，這僅是一份范本合同，不能完全適用于所有情況，請根據(jù)實際需求進(jìn)行調(diào)整。
工程施工承攬合同篇一
一.工程名稱：
________________________________________。
對外墻滲水進(jìn)行維修施工。
三.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求：
1.施工質(zhì)量必須達(dá)到合格（無滲漏），經(jīng)甲方或質(zhì)量部門驗收，達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)立即返修，其材料費(fèi)、人工費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
2.施工原材料必須合格并符合施工要求。四.雙方的責(zé)任和義務(wù)：a.甲方的責(zé)任和義務(wù)：
1.甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為乙方提供安全可靠的'施工現(xiàn)場。
2.甲方有權(quán)對乙方的施工進(jìn)行監(jiān)管。
3.甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時辦理工程費(fèi)用的結(jié)算、付款。
4.因乙方責(zé)任造成的質(zhì)量安全事故和延誤工期，其經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)，甲方可按損失情況扣除相應(yīng)費(fèi)用。
b.乙方的責(zé)任何義務(wù)：
1.乙方員工進(jìn)入現(xiàn)場時，應(yīng)遵守甲方公司的內(nèi)部企業(yè)管理制度。
2.乙方必須嚴(yán)把質(zhì)量安全生產(chǎn)關(guān)，因此次施工涉及高空作業(yè)，施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品，杜絕任何安全事故的發(fā)生。
3.乙方應(yīng)組織好文明施工，并搞好施工場地內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作。
五.工程款結(jié)算方法和驗收標(biāo)準(zhǔn)：
1.工程款結(jié)算方法：經(jīng)雙方協(xié)商，本次施工總費(fèi)用為___________元。在工程施工完成后支付_________元。剩余部分，在工程完成后的___天內(nèi)付清。
2.驗收標(biāo)準(zhǔn)：以無滲漏為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
六.雙方協(xié)商的其它條款：________________________________。本合同壹式貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
甲方蓋章：
乙方蓋章：___。
_____年____月____日。
________年____月____日。
工程施工承攬合同篇二
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條乙方承包經(jīng)營________大酒店，_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條酒店的坐落、面積、裝修、設(shè)施情況。
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi)，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進(jìn)行清點、確認(rèn)。
第三條承包期限、用途。
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿，甲方有權(quán)收回該酒店，乙方應(yīng)如期交還。
乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂承包合同。
第四條承包金用支付方式。
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
a分二次付款，自本同生效后________幾天內(nèi)付清，第一次應(yīng)交承包金_____元;第二次到_______時止，需交_______元。
b一次性付清，至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條承包期間相關(guān)費(fèi)用及稅金。
1.甲方應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費(fèi)用，由甲方負(fù)擔(dān)。
(2)__________________________。
2.乙方交納以下費(fèi)用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔(dān)保)，乙方的抵押(擔(dān)保)額為________元。
(2)乙方應(yīng)按時交納稅收及相關(guān)的費(fèi)用，如不按時交納費(fèi)用引起的后果則由乙方全部承擔(dān)責(zé)任。
(3)___________________________。
第六條酒店房屋修繕與使用。
1.在承包期限內(nèi)，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當(dāng)除外)，其它所屬硬件設(shè)施的維修責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。
a.甲方提出進(jìn)行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。
b.對乙方的裝修裝飾部分甲方不負(fù)有修繕的義務(wù)。
2.乙方應(yīng)合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設(shè)施。如因乙方使用不當(dāng)造成房屋及設(shè)施損壞的，乙方應(yīng)立即負(fù)責(zé)修復(fù)或者經(jīng)濟(jì)賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備，設(shè)計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條對酒店的裝修部分各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
2.因乙方過錯導(dǎo)致合同解除或終止的，甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種：
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復(fù)酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復(fù)工程實際發(fā)生的費(fèi)用。
第八條酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租。
1.在承包期間，甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買權(quán)。
第九條合同的變更、解除與終止本合同。
1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權(quán)解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設(shè)施，嚴(yán)重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù)，嚴(yán)重影響經(jīng)營。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權(quán)解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經(jīng)甲方書面同意，轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意，拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。
(3)損壞承包的酒店設(shè)施，甲方提出的合理期限內(nèi)未修復(fù)的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意，不得應(yīng)用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進(jìn)行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應(yīng)當(dāng)由乙方交納的費(fèi)用，已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
5.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條酒店交付及收回的驗收。
1.甲方應(yīng)保證承包期間酒店本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設(shè)施有異議應(yīng)當(dāng)場提出。當(dāng)場難以檢測的，應(yīng)于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應(yīng)于承包期滿后，將承包酒店及附屬設(shè)備、設(shè)施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設(shè)施應(yīng)保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品，甲方有權(quán)處置。
第十一條違約責(zé)任。
1.甲、乙雙方應(yīng)全面實際履行本合同，不履行或者不完全履行的應(yīng)負(fù)違約責(zé)任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權(quán)終止合同，收回酒店的經(jīng)營權(quán)，乙方應(yīng)按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，每逾期一天，則應(yīng)按上述費(fèi)用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經(jīng)甲方同意，中途擅自退包的，乙方應(yīng)按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補(bǔ)甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.在承包期滿，乙方應(yīng)如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應(yīng)向甲方支付________元的滯納金。乙方還應(yīng)承擔(dān)因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條保險。
在承包期限內(nèi)，乙方應(yīng)以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
工程施工承攬合同篇三
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，就甲方_____________________施工事宜，達(dá)成如下一致：
一、乙方為甲方的建筑工程進(jìn)行施工，僅含___________。
二、工程概況：
1、工程名稱：_____________________。
2、工程地點：_____________________。
3、工程施工范圍：___________和___________。
三、工程價格：___________元平方米，___________部分___________元平方米___________面積按實際測量為主等等，自乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場、具備開工條件后開工并連續(xù)施工至工___月___日。
四、工程款的支付時間、方式：工程完成前付清工程款的___%，尾款__年___月___日內(nèi)結(jié)清。
五、乙方按照國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范進(jìn)行施工，負(fù)責(zé)保證工程質(zhì)量，并按合同約定時間開工，按正常工期完成施工。
六、甲方負(fù)責(zé)辦理——或提供些___________。
如因甲方原因造成乙方不能按時開工，由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。
七、工程施工期間，甲方所有——提供給乙方使用，但因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的損壞由乙方自行負(fù)責(zé)并___________。
八、未盡事宜，雙方經(jīng)協(xié)商后以書面形式確定。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
十、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
工程施工承攬合同篇四
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：
第一條：施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應(yīng)工程完工。
第二條施工機(jī)械及工程款計算與支付。
一、機(jī)械設(shè)備：序號_____、機(jī)械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進(jìn)行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機(jī)械設(shè)備按實際工作時間進(jìn)行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時間。
3、乙方每天工作后應(yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認(rèn)可其量。
三、支付方式。
第三條機(jī)械設(shè)備的使用和管理。
一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機(jī)械運(yùn)送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進(jìn)行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。
三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外，其余因機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、使用、施工等發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機(jī)械無法正常運(yùn)行，乙方應(yīng)及時進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實際運(yùn)轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應(yīng)及時組織搶險，防止事態(tài)擴(kuò)大，保護(hù)現(xiàn)場，并報告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)：
1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的'事故。
第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)。
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進(jìn)度和管理要求對乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排，包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)換人，否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場，乙方無條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時，甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
l、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。
3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責(zé)任。
任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
一、甲方違約責(zé)任。
甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責(zé)任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。
第六條不可抗力。
一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時告知對方，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________。
__年__月__日。
乙方(公章)：_________。
__年__月__日。
工程施工承攬合同篇五
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
2.工作標(biāo)準(zhǔn)(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù)，并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費(fèi)用。
1.合同期保潔承攬費(fèi)用總額為元。其中，月度保潔費(fèi)用為元。
2.保潔承攬費(fèi)用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費(fèi)及乙方管理服務(wù)費(fèi)用。
乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費(fèi)用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權(quán)利義務(wù)。
1.為乙方提供進(jìn)入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件，確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費(fèi)中扣除相關(guān)費(fèi)用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
（二）乙方的權(quán)利義務(wù)。
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進(jìn)駐甲方服務(wù)場所，并應(yīng)著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人，具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實施、監(jiān)督與指導(dǎo)，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應(yīng)立即將其開除；嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任，以及由此發(fā)生各種費(fèi)用。
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù)，給對方造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。
1.乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進(jìn)行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險責(zé)任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：或委托代理人：
年月日年月日。
簽訂地點:。
工程施工承攬合同篇六
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費(fèi)及支付方法。
2.1廣告費(fèi)。
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條違約責(zé)任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)____________%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)________%的違約金，不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按未履行部分廣告費(fèi)的________償付違約金。
3.3其它違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務(wù)員證號：
開戶銀行：
帳戶：
工程施工承攬合同篇七
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）
1.1品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號）
1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）
1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
3.1質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱）
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價（元）
總金額
（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗收）
6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細(xì)地址）
6.5驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機(jī)構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交（提）定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2自提定作物的地點：（寫明詳細(xì)地址不可省略）
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
8.1包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān)）
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運(yùn)輸方式：（寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式）
9.2運(yùn)輸費(fèi)用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條承攬人的違約責(zé)任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十三條定作人的違約責(zé)任：
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章）___________________
承攬人：___________________（公章）
住所：___________________
住所：___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
賬號：___________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：___________________
合同簽訂時間：__年_月_日
工程施工承攬合同篇八
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計：____總金額（大寫）____元整
二、技術(shù)資料提供方法：需方提供標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算；
七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款____元，需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)）。
八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用.工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)；
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂做方：____承攬方：____
單位：____單位：____
法定代理人：____法定代理人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話：____電話：____
開戶行：____戶名：____
帳號：____卡號：____
郵編：____郵編：____
簽訂時間：_____年____月____日
工程施工承攬合同篇九
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書，經(jīng)標(biāo)價結(jié)果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。
二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經(jīng)驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應(yīng)按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。
九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù)，保證人應(yīng)繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負(fù)賠償之責(zé)，亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
工程施工承攬合同篇十
發(fā)包方:________（以下簡稱甲方）。
承攬方:________（以下簡稱乙方），住，身份證號。
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，為了明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：一、工作內(nèi)容：
１、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝；
２、避雷接地；
３、五金配件安裝于配合調(diào)試；
二、安裝人工費(fèi)及結(jié)算：
安裝人工單價為：空調(diào)：元／臺，熱水器：元／臺，本價格為包干價。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求。
１、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，做到保質(zhì)保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。
２、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權(quán)解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。
四、其它要求。
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負(fù)全責(zé)；
2、甲方為乙方購買意外傷害險；
３、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，
４、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
５、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲方：___________________。
乙方：___________________。
聯(lián)系電話：__________________。
聯(lián)系電話：__________________。
簽約時間：20xx年xx月xx。
工程施工承攬合同篇十一
定作方：______________(簡稱甲方)
承攬方：______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
工程施工承攬合同篇十二
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程概況。
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費(fèi)用。
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程。
二、合同單價和付款方式。
2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價，材料及其運(yùn)輸費(fèi)，人工費(fèi)，裝卸費(fèi)，設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任。
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的，因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。
本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進(jìn)行免費(fèi)維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：乙方：
簽字簽字。
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日。
工程施工承攬合同篇十三
承攬合同（半成品）
合同編號：________
定作方：_________（甲方）
承攬方：________
（乙方）
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名（或項目）、數(shù)量及價款：
加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交（提）定作物
名稱或項目或完成工作日期
單價金額
合計金額（人民幣：）佰拾萬仟佰拾元角分
2.使用原材料（半制品）及主要輔料規(guī)定：
（1）甲方向乙方提供部分：
品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額
質(zhì)量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
（2）乙方提供部分：
品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________
5.交（提）定作物辦法（包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)）、地點：_____
6.驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________
8.結(jié)算方式和期限：___________
9.違約責(zé)任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方承攬方
單位名稱（蓋章）（蓋章）
法定代表人
簽約代表
地址
電話
電掛
開戶銀行及帳號
保證單位
（蓋章）（蓋章）
工程施工承攬合同篇十四
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
———年————月———日。
工程施工承攬合同篇十五
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）。
計量單位。
數(shù)量或工作量。
報酬。
單價。
總價。
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________。
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：________________。
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人（預(yù)付材料費(fèi)/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結(jié)算方式及期限：_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費(fèi)的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責(zé)任：_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）。
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________。
定作人。
定作人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬人。
承攬人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/18168332.html】
