承攬合同的樣本(實用22篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-08 06:52:16
承攬合同的樣本(實用22篇)
時間:2023-12-08 06:52:16     小編:HT書生

合同的簽訂應該是自愿的,雙方必須是具備完全行為能力的法律主體。如何撰寫一份合同是一個關鍵問題。首先,明確雙方當事人的身份和資質;其次,明確合同的目的和內容;再次,約定合同的履行方式和時間節(jié)點;最后,設置合同的違約責任和解決爭議的條款。推薦幾份常用的合同模板,供您參考和使用。

承攬合同的樣本篇一

甲方:

乙方:

地址:

地址:

傳真:

傳真:

電話:

電話:

聯絡人:

部門:

聯絡人:

部門:

根據《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:

第一條:工程名稱:______________(下稱“本工程”或“工程”)。

第二條:工程地點:

第三條:工程范圍:______________(詳如本合同圖說附件一)。

第四條:工程期限:本工程的開工日期為_______年_______月_______日(下稱“開工日”),并自開工日起計_______個日歷天內完成并通過甲方驗收。

第五條:工程總價:人民幣______________元。

第六條:付款辦法。

乙方銀行賬戶:

戶名:

銀行名稱:

賬號:

本合同總貨款按下列約定支付:

簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的_______%,即人民幣_______;

工程全部完工并經甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之_______%,即人民幣_______。

保修金條款。

本工程不需要繳納保修金。

乙方同意工程總價之_______%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。

本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。

經乙方申請,甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款,七日內核對保修金,并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。

乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。

第七條:工程價款。

本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。

乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。

第八條:圖說附件。

本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經甲方認可者均為本合同的內容,對雙方具有法律上約束力。

乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經檢視工程地點,已充分了解工程位置現狀及地質等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。

如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。

乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。

圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

第款所述的所有相關數據,乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。

(本條中關于圖書附件的約定要注意:1、認真核實工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意8。1中“經甲方認可者均為本合同內容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)。

第九條:工程及材料監(jiān)理。

乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調,并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。

履行本合同之一切工程材料,應經甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗,如檢驗結果為不合格,乙方應立刻調換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。

甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質量進行檢查。

乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。

第十條:工程變更。

本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內,但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

甲方認為工程有變更的必要時,一經通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。

乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經甲方同意后,方可變更。

第十一條:履行進度。

乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。

乙方應在第四條開工日前三日內,提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。

乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。

凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工,乙方不得拒絕。

(此條約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責任和成本)。

第十二條:施工管理。

乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。

乙方應派富有工程經驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。

乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內,予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。

乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。

本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。

本工程經甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。

凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協(xié)調合作的義務;如因工作不能協(xié)調,而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。

本工程在未經甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。

(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7日內作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)。

乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害,應負損害賠償責任。

乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。

乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。

乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。

乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。

如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。

乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。

乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

第十三條:工程驗收。

工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。

第十四條:品質條款。

乙方應當保證有承包本工程之資質,并取得所有相關許可證照。

乙方必須實施工程品質管理制度,符合國家工程品質管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質量檢驗評定標準。

乙方應設專門負責的工程品質管理組織,其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。

乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后,方得根據工程進度表及圖說附件等相關數據,提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建,如在限期內未完成,甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。

乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。

乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。

第十五條:違約罰款。

乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之_______計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。

(3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)。

第十六條:保修期限。

甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期_______年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為_______年,供熱與供冷系統(tǒng),為_______個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為_______年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。

第十七條:工程保險。

乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:

本工程未約定保險條款。

本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方;并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。

第十八條:稅捐條款。

因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。

第十九條:解約條款。

乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:

乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。

乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。

違反本合同任何條款規(guī)定,經甲方限期改正而未改正者。

工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。

如本合同經甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現場,并于甲方通知后,五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。

如本合同經甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

(如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)。

第二十條:不得轉讓條款。

乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經甲方書面同意者,不在此限。

乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者:

由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。

一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。

第二十一條:合同期限。

本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。

第二十二條:管轄條款。

甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。

(如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)。

第二十三條:通知條款。

雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。

接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。

本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

第二十四條:附則。

投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。

立合同人:

甲方:

乙方:

有權簽字人:

有權簽字人:

_______年_______月_______日。

_______年_______月_______日。

承攬合同的樣本篇二

委托方(甲方)。

承攬方(乙方)。

依照《合同法》、《廣告法》等有關法律規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。

第一條、制作承攬內容。

項目:

項目內容:

工期要求:

其他要求:

第二條、制作費用。

費用明細:乙方按照甲方標準完成相關項目制作及安裝要求,待甲方驗收合格后,按項目結算相關費用。

第三條雙方約定的其他事項。

甲、乙雙方為委托方與承攬方關系,甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。

乙方在廣告相關制作、安裝時,必須規(guī)范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關安全措施,以確保人身安全。

承攬合同的樣本篇三

乙方(承包方):

根據《xxx合同法》,結合本工程具體情況,本著公平、公正、平等、合理的原則,經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議,共同遵守。

第一條工程概況。

工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料;詳見預算書。

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主材;詳見預算書。

(3)乙方包工,甲方包全部材料;詳見預算書。

備注:甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換,如材料下單后甲方要求更換材料所產生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業(yè)主自行承擔。公司贈送東西,業(yè)主可放棄但不可折現,不可換別的物品。

工程期限__________天;。

開工日期______年______月______日

竣工日期______年______月______日

合同施工價款:本合同工程造價為(人民幣)____________元;。

金額大寫:___________________________________________元整。

第二條施工圖紙及預算、監(jiān)理。

本工程施工圖紙及預算、監(jiān)理分別由提供設計,提供預算,提供監(jiān)理,圖紙及預算一式兩份,甲、乙雙方各一份,作為本合同附件。

第三條。

免費提供乙方施工期間所需要的水、電;。

負責協(xié)調鄰里之間的關系;負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當支付的有關費用。

施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保護消防等項工作。

參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收。

第四條。

嚴格執(zhí)行本市有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。

保護好原居室的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通。

保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。

第五條。

工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更單,同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程項目采用固定單價、不可變更。具體如下:

1);減項部分:基礎裝修部分不得減價,主材部分根據折扣減價。簽訂減項單,在最后一次結算時減除。

2);增項部分;根據公司規(guī)定價格或市場價格增項。簽訂增項單,同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。

3);工期;減項不減工期,增項根據增項內容調整增加工期。

同一工程施工期間的變更不能超過三次,每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單,并提前兩天完成,否則導致工期順延和窩工的,甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。

第六條。

按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。

第七條。

對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化或設計變更;。

(2)不可抗力;國家節(jié)假日。

乙方工作工程變更材料供應工期延誤。

(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準,甲方可向物業(yè)管理單位問詢);。

(4)甲方同意工期順延的其它情況。

因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延并按本合同第五條承擔相應的賠償款。

因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第八條質量標準。

雙方約定本工程施工質量按以下標準執(zhí)行:

(1)施工過程中雙方就工程質量發(fā)生爭議,申請由質量監(jiān)督部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第九條工程驗收和保修。

雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

(1)材料進場驗收;。

(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等;。

(3)中期驗收即工期過半木工收口;。

(4)竣工驗收;。

乙方應提前一天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單;。

工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(工程驗收單),在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(工程結算單);(3)竣工驗收。

工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收,驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清尾款,簽署保修單。

雙方進行施工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,因此而造成的損失由甲方承擔。

竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽定解決竣工驗收遺留問題協(xié)議后方可先行入住。

本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。

第十條工程款支付方式。

雙方約定按下列方式支付工程款:

合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款:

(2)其他支付方式:

工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并告知甲方。甲方接到告知后兩日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(工程結算單)并簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款,然后乙方負責清理現場,收拾衛(wèi)生。

第十一條違約責任。

未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。

因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。

由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理;。

由于乙方原因,致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金千分之元。

第十二條合同爭議的解決方式。

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列方式解決:

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關部門調解,協(xié)商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第十三條其它條款。

因工程施工而產生的垃圾,由甲方指定地點,并由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。

施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收并結算完畢后,應當如數交還。

甲乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定,所有口頭承諾均無效。

甲乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準,工程量按照工程中實際發(fā)生的為準。

乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關規(guī)定,如違反相關規(guī)定給甲方造成的損失應由乙方負責。

乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價服務,并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后,乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關于工程的一切事宜均通過乙方施工監(jiān)理及設計師解決,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

施工人員對甲方現場物品應認真清點及保護,并且雙方須簽署物品清單。簽定之后,如發(fā)現丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外,不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。

負責采購的主要材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如甲方所供材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,對工程造成的損失由甲方負責。

工程由乙方負責采購的主要材料、設備,必須在報價單中注明質量標準并經甲方簽字認可,否則對工程造成的損失由乙方負責。

施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況,材料發(fā)生質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期、窩工等,均由甲方承擔責任;凡由乙方提供的材料,發(fā)生上述問題均由乙方承擔責任。

除合同注明的以外,五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等,如由甲方供貨到現場的,甲方必須及時提供。若需要乙方負責,需要在預算中確定,否則,在后期施工過程中需要乙方代購的,加收5%人工及差旅費。

如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,需提前與乙方代表聯系,在雙方簽定變更單后方能進行該項施工。凡甲方直接與現場施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔。為保證施工及服務的質量,乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易,請甲方配合。

合同簽定后,如甲方的減項金額超過工程款的20%以上,甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調度及人工等)5%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現場,甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用,如果不能退貨,甲方需承擔所有貨款。

根據有關規(guī)定,乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線,須出示有關部門的批準文件并與乙方簽定施工責任保證書,且改造驗收合格后,乙方只負責合同保修內的維修責任,不負責其它賠償責任。

物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費用由甲方交納。

工程施工工期過半(木工收口驗收合格后),甲方應配合乙方進行分階段驗收及中期預結算(根據工程變更、工程增減)。甲方應在中期預結算后兩日內到乙方財務部門交納中期款,否則,乙方有權利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預結算,乙方有權自預結算發(fā)生日起停止施工,由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據本合同由甲方負責。

乙方應提前一天通知甲方參加竣工驗收及結算。如甲方接到通知后,未按時參加,每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結算款后填寫工程保修單,辦理工程移交手續(xù)(未出現在報價單及變更單上的項目乙方不予保修及承擔任何責任)。甲方七日內未付工程結算款視為自動放棄保修及維修的權利,且乙方保留相關權利。

合同簽定后,未出現本合同約定的情況下,一方提出解除合同時,須向另一方支付合同總額10%的違約金,由此造成的損失,違約方應予以賠償對方。

如甲方對乙方工作有任何質疑時,請撥打投訴電話:xxxxxxx。

第十四條補充約定。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

承攬合同的樣本篇四

發(fā)包人(以下簡稱甲方):

承包人(以下簡稱乙方):

根據《xxx合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協(xié)商簽訂本合同以資共同遵守。

1、工程名稱:。

2、工程地點:。

3、工程內容:

4、承包方式:下列承包方式擇一選擇,雙方商定第______種。

(1)乙方包工、包料。

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

5、工程期限:

總_____日歷天,開工日期_______年_____月_____日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

6、合同總價款:

7、價款支付方式:

1、開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件;

2、負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。

3、負責提供施工所需的水源、電源;

4、負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;

6、施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等各項工作;

7、參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。

8、按時、按質、按量提供施工所用的自購材料,根據裝修要求提供圖紙、圖套;

9、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;

10、按期支付工程款,不得無故拖延。

4、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;

5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護;

6、工程竣工時,積極配合甲方完成工程驗收。

1、由甲方提供的材料、設備,應當符合設施要求,如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。

2、由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

1、以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:

(1)不能提供水、電;

(2)不能按期提供自購材料、設備;

(3)不能按期支付工程款影響正常施工的;

(4)因甲方原因變更設計、增加施工項目;

(5)同意工期順延的其他情況。

(6)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

2、對以下原因造成工期延誤,工期不順延:

(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;

(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。

(3)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。

3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。

1、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

2、施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后______天內做出簽字答復或協(xié)商解決。

3、隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為_____天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。

4、工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。

(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單;(保修期為_____年)。

(2)在正常使用條件下,裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

甲、乙雙方本著誠實信用的原則履行本協(xié)議,任何一方違反上述條款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都應承擔相應的違約責任。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成也可調解;調解不成的,可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。

1、本合同簽訂后工程不得轉包。

2、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

3、本合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,保修期后自行終止。

甲方(簽章):

乙方(簽章):

_______年____月____日。

承攬合同的樣本篇五

甲方(承租方):

乙方(出租方):

因甲方演出需求,租用乙方演出器材設備,根據《xxx合同法》的有關規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權利與義務,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

1、舞臺搭建和舞美設計布置;

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作。

3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;

4、活動現場的錄像。

設備的名稱見附表1和附表2。

租賃用途:演出所用。

使用時間:20年月日、

安裝時間:20年月日開始,音響led屏14日上午9時前交付使用。

安裝地點:信和源華庭廣場。

拆卸時間:20年月日12時前拆卸完畢并撤離現場。

租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔、

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負責賠償、

4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負責。

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。

2、夜間值班,甲方須派數名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。

甲方:

乙方:

承攬合同的樣本篇六

簽訂時間:年月日合同編號:

乙方(供方):第一條采購清單:

甲方(需方):中鐵九局集團第七工程有限公司。

第四條到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定:甲方施工現場。汽車運輸,確定運費為/噸。第五條隨貨物必備品:乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。

第六條計算方法:鋼筋依據理論值換算計重;盤圓依據過磅檢斤計重。

第七條包裝及驗收標準:按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲,無銹蝕。試驗結果以甲方試驗室復檢報告為準,不合格品乙方無條件退場。

第八條結算方式:第九條本合同解除的條件:貨物在數量和質量上無問題,貨款全額支付無拖欠時,本合同自動解除。

第十條違約責任和雙方義務:

乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務,承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認,乙方按對賬結果開據合法有效發(fā)票。

第十一條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。

第十二條本合同一式肆份,甲方叁份乙方壹份,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十三條其他約定事項:

本合同簽訂數量為工程量約算數量,供貨與結算按現場實際需用量為準,如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協(xié)議。

承攬合同的樣本篇七

甲方:

乙方:

根據《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有關法。

一、工程概況:

1、工程名稱:

2、工程地點:。

3、承攬方式:該工程為包工包料(即包清工)。

二、工程工期。

1、本工程的工期從年月日至年月日,總日歷天數_______天。

2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩。

三、承包價款及支付方式。

1、工程款總價為元。

2、支付方式:合同簽訂后支付工程款,工程竣工驗收合格后甲方向。

乙方支付的工程款應達到工程款總額的%,剩余%的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

四、工程質量標準及驗收。

在施工過程中,乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工,認真執(zhí)行國家現行施工標準及驗收規(guī)范。

五、雙方責任和權利。

(一)甲方的責任和權利。

1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。

2、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。

3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

(二)乙方責任和權利。

1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。

2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3、乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。

8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。

10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。

六、違約責任:

1、本協(xié)議一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。

2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工,如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。

七、爭議的解決方式:

甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同的效力。

本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

承攬合同的樣本篇八

甲方:(定作方)。

地址:工業(yè)城。

法定代表人:。

營業(yè)執(zhí)照證號:。

乙方:(承攬方)。

地址:。

法定代表人:。

營業(yè)執(zhí)照證號:。

合同。

編號:合同簽訂地:工業(yè)城內。

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是:

甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表:。

甲方企業(yè)物料代碼產品品名、規(guī)格單位單價備注。

1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):

甲方企業(yè)物料代碼產品品名規(guī)格技術標準或要求。

備注。

四、加工零部件價格及加工費的確定:

1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

3.加工費計算方法:

(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨:

1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。

(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單:

(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。

(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料。4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:

3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:

1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;

3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;

5.模具的知識產權:甲方所有;

6.模具的所有權:甲方所有。

八、知識產權保護。

1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、產品技術、質量標準與控制。

1.合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

(1)。

(2)。

(3)。

2.產品質量控制:

(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。

(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。

(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產品品種,零部件不得更改。

(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。

(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現二次不合格,甲方可發(fā)出整改。

通知書。

并可應乙方要求派出技術檢驗人員予以幫助但其費用由乙方支出經整改仍不合格的甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4.產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證。

協(xié)議書。

》。

十、加工費的結算。

1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2.質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。

十一、驗收方法。

1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法。

保證書。

號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2.乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3.加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

4.加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。

十三、乙方違約責任:

1.乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:

(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。

(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;

(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;

(8)送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;

2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。

5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。

十四、甲方的違約責任。

1.甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2.甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。

十五、合同的變更、解除:

1.合同期內,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。

2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3.合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。

十六、不可抗力。

1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、其他。

1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4.雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件。

十八、其他需約定事項:

甲方:乙方:

授權代表:授權代表:

日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日

承攬合同的樣本篇九

乙方:

一、承包范圍與單價。

二、甲方職責:

1、甲方按時支付進度款。

2、甲方提供相關施工圖紙四套,并進行技術交底。

3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。

4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點,甲方技術人員配合進行施工放線。

三、乙方職責:

1、嚴格按規(guī)范和設計要求進行施工,確保工程質量。

2、服從甲方施工技術人員的管理,服從甲方調遣。

3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內容,確保工程工期。

四、付款方式:

4、工程實體完工支付結算總價的95%,5%余款于年月日前一次性付清。

五、其它:

補充事項:

六、本協(xié)議一式三份,甲方貳份,乙方壹份。

本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

七、簽證。

發(fā)包人:承包人:

簽章:簽章:

聯系電話:聯系電話:

日期:日期:

承攬合同的樣本篇十

定做方:(稱甲方)承攬方:(稱乙方)。

根據《xxx合同法》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。

1.制作內容:

主鋼構:鋼梁.h(400~800)×200×6×。材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)。

2.合同簽訂三日內甲方付款。

3.提貨:

(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。

1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。

2.交貨時間:

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。

2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現問題及時糾正。

4.甲方如現場發(fā)現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協(xié)助解決。

5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。

1.本合同。

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。

3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

委托代理人:委托代理人:聯系方式:聯系方式:

開戶行:開戶行:

賬號:賬號:

承攬合同的樣本篇十一

委托方:(以下簡稱甲方)。

加工方:(以下簡稱乙方)。

依據《xxx合同法》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。

一、加工方式。

甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。

二、加工內容。

本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期。

2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同采用的定價方式結算。

五、運輸方式:需方自提,運費自負。

六、結算、付款及付款方式。

1、本合同簽訂后萬元為定金,/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。

3、如甲方在現場安裝時發(fā)現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。

七、雙方責任甲方責任。

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下跌前的原價格結算。

乙方責任。

1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收。

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。

2、質量異議期限:甲方收到產品后如發(fā)現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任。

1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權對相關構件自行處理,且無需向甲方承擔任何責任。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。

十、保密責任。

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

十一、其他約定。

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。

甲方:(蓋章)乙方:

承攬合同的樣本篇十二

委托單位(甲方):

承攬單位(乙方):

為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

1.工程名稱:__________________________________。

2.工程地點:__________________________________ 。

3.承包范圍:參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:

(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。

7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。

工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。

1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費,依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。

3. 未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。

5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。

6. 嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。

7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。

1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

付款時間

付款百分比

金額

合同簽訂后 開工前二至五天

50%

施工完成交付驗收后兩日內

40%

竣工驗收一個月后

10%

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

乙方負責并承擔責任。

乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。

1、本合同一式 份,

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方(甲方): 承攬單位(乙方):

代表人: 代表人:

日期: 日期:

地址: 地 址:

電話: 電 話:

傳真: 傳 真:

承攬合同的樣本篇十三

甲方:

乙方:

根據《xxx合同法》和《建筑法》及有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。

建設單位:

工程名稱:

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。

二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規(guī)定,安全生產、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質量生產操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續(xù),不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。

三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現有違反質量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經營中發(fā)生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

承攬合同的樣本篇十四

郵編:————郵編:————。

電話:————電話:————。

法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。

開戶行:————開戶行:————。

賬戶:————賬戶————。

甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

定作物品名或項目規(guī)格。

型號————計量————。

單位數量————價款————或酬金————交貨數量————及交貨期限————。

單價總金額————。

合計————。

郵編:————郵編:————。

電話:————電話:————。

法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。

開戶行:————開戶行:————。

賬戶:————賬戶————。

———年————月———日。

承攬合同的樣本篇十五

甲方: (定作方)

地址:×××工業(yè)城

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

乙方: (承攬方)

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

合同編號: 合同簽訂地:×××工業(yè)城內

乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的`原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

一、 本合同所指加工行為是:

甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

二、 本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業(yè)物料代碼 產品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注

1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求):

甲方企業(yè)物料代碼 產品品名 規(guī)格 技術標準或要求

備 注

四、 加工零部件價格及加工費的確定:

1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。

2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

3. 加工費計算方法:

(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、 加工訂貨:

1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2. 因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。

(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3. 如甲方通知取消訂單:

(1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。

(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。

六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:

3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。

5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、 雙方就合同產品所需模具,約定如下:

1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

2. 模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;

3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;

5. 模具的知識產權:甲方所有;

6. 模具的所有權:甲方所有。

八、 知識產權保護

1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、 產品技術、質量標準與控制

1. 合同生效后 日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

(1)

(2)

(3)

2. 產品質量控制:

(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。

(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。

(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。

(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產品品種,零部件不得更改。

(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。

(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。

3. 質量整改

(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4. 產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。

十、 加工費的結算

1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2. 質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的 年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。

十一、 驗收方法

1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。

十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

1. 甲方在驗收過程中,如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2. 乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

4. 加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。

十三、 乙方違約責任:

1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:

(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。

(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;

(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;

(8) 送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;

2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。

5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。

十四、 甲方的違約責任

1. 甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2. 甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。

十五、 合同的變更、解除:

1. 合同期內,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。

2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3. 合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。

十六、 不可抗力

1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、 其他

1. 按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。

3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4. 雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件。

十八、 其他需約定事項:

甲方: 乙方:

授權代表: 授權代表:

日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日

承攬合同的樣本篇十六

定作人:

承攬人:

簽訂地點:

簽訂時間:年月日。

定作人:(填寫全稱)。

承攬人:(填寫全稱)。

根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)。

1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)。

1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)。

1.3數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位)。

1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)。

2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。

2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。

2.3付款時間:(寫明年、月、日)。

第三條加工成品質量要求及技術標準:

3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)。

3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)。

3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量。

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:

(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)。

4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)。

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。

第五條技術資料、圖紙的提供。

5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。

第六條驗收標準和方法。

6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)。

6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)。

6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)。

6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)。

6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。

第七條交(提)定作物的時間和地點。

7.1雙方約定由定作人自提定作物。

7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)。

7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)。

7.2雙方約定由承攬人送交定作物。

7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔:

8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。

8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)。

第九條運輸方式及費用負擔。

9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。

第十條定作物的保修。

10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)。

10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。

第十一條定金及預付款。

11.1定作人向承攬人交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)。

11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)。

11.3定作人向承攬人交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)。

11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)。

第十二條承攬人的違約責任:

12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。

12.12其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)。

第十三條定作人的違約責任:

13.1中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。

13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)。

第十四條不可抗力。

14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。

第十五條爭議的解決方式。

因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。

第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)。

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

定作人:(公章)承攬人:(公章)。

住所:住所:

法定代表人或法定代表人或。

委托代理人:委托代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號。

郵政編碼:郵政編碼:

合同簽訂時間:年月日。

承攬合同的樣本篇十七

甲方:

乙方:

依照《xxx勞動法、合同法、建筑法》為依據,參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則,雙方協(xié)商簽訂施工合同如下:

一、工程名稱:

二、施工地點:

三、結構形式:

五、資質要求:三級以上資質,簽訂合同時,將資質復印件留給甲方存檔備查。

六、質量要求:合格。

七、開工日期:20xx年月日

竣工日期:20xx年月日

八、材料要求:

所使用的建筑材料,必須有合格證和化驗單。

九、付款方式:

1、乙方全部墊付工程款。

2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。

3、竣工初檢合格后,甲方付給乙方工程總造價款50%。

4、經質檢站、監(jiān)理,甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。

5、保質金3%,質保期為12個月,在質保期內如出現質量問題,甲方通知乙方并約定時間進行維修,如乙方不能按時進行維修,甲方派人維修,其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除,質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

6、每竣工一棟初檢合格結一棟,聯合檢查全部合格結清工程款。

十、施工人員須持證上崗,工地管理人員要求一長三員。

十一、施工期間因個別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí),由物業(yè)單位協(xié)調處理,乙方不能因此停工,拖延工期。

十二、在施工過程中,保證小區(qū)道路暢通無粉塵,做好屋面防水,如有此類現象發(fā)生,乙方自行與業(yè)主調解。

十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊,由甲方處理。

十四、安全生產,文明施工。

1、施工嚴格執(zhí)行安全生產操作規(guī)范,施工前須對上崗人進行安全生產,文明施工教育,有隱患存在未排除前停止施工。

2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

3、進場的各種設備、材料隨使隨進,合理堆放,保證施工現場清潔。

十五、違約:

1、甲乙又方簽訂合同后,乙方不得以任何理由退出現場或停工,如違約甲方有權拒付工程款。

2、不許轉包他人,如發(fā)生發(fā)現有轉包現象出現,甲方有權終止合同,所發(fā)生的費用由乙方承擔。

十六、施工現場三通一平,由甲方協(xié)調,費用由乙方承擔。

十七、合同未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。

十八、本合同雙方簽字后,具有法律效力,共同遵守。

十九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

甲方:乙方:

電話:電話:

承攬合同的樣本篇十八

委托方:_____________(以下稱甲方)。

承接方:_____________(以下稱乙方)。

簽約地點:________________________。

施工地點:________________________。

簽約時間:________________________。

1.合同內容。

本合同項所指的項目是:___________________________。

(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)。

2.合同金額。

2.1合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)。

2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。

3.付款方式。

3.1付款。

合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。

3.2設備進度款。

當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。

3.3工程結算付款。

本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。

3.4最終驗收付款。

經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。

3.5其它事項。

4.合同雙方責任。

4.1甲方責任。

4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

4.1.2提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。

4.1.4協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

4.2乙方責任。

4.2.1按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4.2.3確保所提供的設備材料與附件一質量相符。

4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)。

5.安裝及調試。

5.1安裝及調試責任。

乙方根據合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。

5.2在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6.其它。

本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

簽約代表:____________簽約代表:_______________。

指定聯絡人員:________指定聯絡人員:___________。

附件一:物料清單。

序號。

名稱。

型號。

數量。

單位。

單價。

總價。

備注。

1

2

3

4

5

6

7

其它零配件。

a

器材總造價。

b

施工安裝費=器材總造價×12%。

c

稅金=(a+b)乘以6%。

d

工程總價=a+b。

承攬合同的樣本篇十九

承攬合同具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作并對工作成果的完成承擔風險,以下由文書幫小篇推薦工程承攬合同參考。

工程承攬合同樣本

合同編號:

委托方:(以下稱甲方)

承接方:(以下稱乙方)

簽約地點:

施工地點:

簽約時間: 年 月 日

1、合同內容

本合同項所指的項目是:

(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)

2、合同金額

2.1 合同總金額為人民幣:(rmb: )

2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3.1 付款

合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb)。

3.2 設備進度款

當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。

3.3 工程結算付款

本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的'____%,即人民幣 (rmb)。

3.4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。

3.5 其它事項

4、合同雙方責任

4.1 甲方責任

4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4.1.4 協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

4.2 乙方責任

4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。

4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)

5、安裝及調試

5.1 安裝及調試責任

乙方根據合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。

5.2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

甲方:乙方:

地址:地址:

電話:電話:

傳真:傳真:

簽約代表:簽約代表:

指定聯絡人員:指定聯絡人員:

承攬合同的樣本篇二十

經過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:

一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:

1、日常清潔區(qū)域:

2、定期保潔區(qū)域:

3、垃圾區(qū)域:

二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。

三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。

六、保潔加工承攬費用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉賬,乙方的賬戶為:

七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。

八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因導致自己損害的,由乙方自行承擔全部責任。

九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準,經甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。

十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、?本協(xié)議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

承攬合同的樣本篇二十一

甲方通過公開招標,評標小組綜合評審,按招標文件規(guī)定程序,確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點印刷企業(yè)之一。為進一步明確雙方的責任,確保印刷定點工作順利開展,經雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議:

一、定點印刷的服務單位。

為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。

二、定點印刷的業(yè)務范圍。

包括指定信封印刷品。

三、定點印刷產品的價格。

(一)指定信封印刷品價格表,見附件一;。

(二)常用紙張的實際進價及限價(注:實際進價可隨市場價格變化而調整)見附件二。

四、定點印刷時間。

為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

五、定點印刷方法。

由印刷單位在確定的定點印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點印刷合同單”(一式四份),明確印刷的具體要求和印刷費用等,乙方提供免費接印、送樣、送貨等一條龍上門服務。

六、付款方式。

乙方將印刷品送達指定地點后,須由印刷單位在“定點印刷驗收單”簽字蓋章,貨款支付按雙方在合同單上的約定,由乙方憑“定點印刷合同單(財務聯)”、“定點印刷驗收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結算,由印刷單位采取非現金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務,如乙方需收取適當運費的,需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。

七、質量保證。

乙方要確保印刷品符合有關的質量要求。印刷單位對印刷品質量有異議的,應向乙方提出,乙方應耐心查實和說明。

八、乙方承諾:

(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關印刷業(yè)法規(guī)。

(二)按經營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務。

(三)確定專人負責政府采購定點印刷業(yè)務;確定專人負責定點印刷的計價,確保準確無誤。

(四)做好生產技術質量管理工作,設立政府采購業(yè)務臺帳。

(五)根據印刷單位要求按時交貨,免費送貨到指定地點。

(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點印刷情況的監(jiān)督檢查。

(七)印刷單位特殊用紙的價格在實際執(zhí)行中可與乙方商定,乙方將隨同統(tǒng)計報表報甲方備案。

(九)乙方在投標文件中的其他承諾。

九、違約責任:

(一)因乙方所交印刷品的數量、質量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》要求的,印刷單位可拒收,其損失由乙方承擔。

(二)乙方如有以下行為的,甲方有權對其作如下處理:

(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關規(guī)定,被執(zhí)法機關查處取消經營資格的,甲方有權單方面終止協(xié)議。

(2)未按招標文件規(guī)定的印刷計價方式和規(guī)定標準計價的;。

(3)在定點印刷期間,有弄虛作假、多計費用、以次充好等違規(guī)行為的;。

(4)為非定點印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;。

(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務或將承接的印刷業(yè)務轉包的;。

(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;。

(7)未履行《投標人承諾書》中的其他承諾的。

(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項行為之一的,一經查實,甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內第二次查實的,發(fā)函通報并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實的,甲方有權沒收余下的履約保證金,并終止協(xié)議,同時將其列入不良供應商名單。協(xié)議期內被查實二次以上或同時違反多款內容的,甲方并報市政府采購管理部門處理,在1-3年內禁止參加政府采購定點印刷招投標活動。

(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項內容之一的,甲方將視情提出警告并記錄在案,仍未作改正的,甲方有權沒收其10%以上履約保證金的處理,并將列入不良供應商名單。

(五)因不可抗力原因,乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議,可書面提出,甲方經調查核實可提前終止。

十、甲方將會同有關部門對定點印刷的質量、價格、服務等情況進行檢查和考核,考核結果作為下次定點印刷企業(yè)資格考評的參考依據。

十一、其他:

(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分:甲方的招標文件、乙方提交的投標文件(包括出具的承諾書)、中標通知書、履約保證金。

(二)_________的定點印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財政局)與乙方簽訂,其中有關印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財政局)在簽訂協(xié)議時確定。

(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點印刷方案實行的,乙方同意按本定點印刷方案的原則與需方協(xié)商相關事宜。

十二、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,經協(xié)商無法解決的,按《合同法》有關規(guī)定處理。

十三、協(xié)議生效:本協(xié)議經甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。

十四、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各一份,報舟山市政府采購管理辦公室備案一份。

甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)。

法人代表/授權代表:_________(簽字)法人代表/授權代表:_________(簽字)。

_________年____月____日_________年____月____日。

協(xié)議附件:

1、《指定信封印刷價格表》。

2、《_________單位紙張進價及限價表》。

3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點印刷合同單》。

4、《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務統(tǒng)計報表》。

承攬合同的樣本篇二十二

合同編號:

委托方:

承攬方:

簽訂日期:

依照《xxx經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

第一條廣告播出要求。

廣告內容及證件:

播出頻道和時間:

制作形式:

廣告長度:

播出形式:

播出日期:

第二條廣告費及支付方法。

廣告費。

支付方法及時間:

承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。

第三條違約責任。

委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。

承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的償付違約金。

其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第四條糾紛解決方式。

發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第()項規(guī)定辦理。

1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。

2.向地人民法院起訴。

第五條雙方商定的其他事項。

第六條附則。

本合同附件件,名稱:

本合同有效期:自年月日生效至年月日終止。

委托方。

單位名稱(蓋章)。

法定代表人:

承攬方。

單位名稱(蓋章)。

法定代表人:

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/18045806.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔