在商業(yè)活動中，合同起著重要的作用，可以提供法律保護和風險管理。編寫一份規(guī)范的合同有助于減少糾紛的發(fā)生。這些范文都是經(jīng)過法律專家審核的，在合同起草中具有一定的指導意義。
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇一
甲方：
乙方：
承包人在質量保修期內(nèi)，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。
質量保修范圍包括室內(nèi)吊頂、抹灰、鋼結構地臺，水電改造、乳膠漆涂刷，墻紙粘貼、燈具電氣和衛(wèi)生潔具。以及其他裝飾所涉及的項目和雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容，雙方約定如下：按《建設工程質量管理條例》第279號令執(zhí)行。
雙方根據(jù)《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定，約定本工程的質量保修如下：
1、_____________________________。
2、_____________________________。
3、_____________________________。
室內(nèi)吊頂項目為二年；結構地臺為五年；
電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為二年。燈具及衛(wèi)生潔具為二年；
其他項目保修期限約定如下：在非人為因素下，本工程所涉及的。
項目保修二年。
(以上條款不可抗力因素導致除外)。
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修，發(fā)包人可以委托他人修理。
2、發(fā)生緊急搶修事故的，承包人接到事故通知后，應當立即到達事故現(xiàn)場搶修；有不可抗力因素導致無法及時到達事故現(xiàn)場搶修，責任免責。
3、對于涉及結構安全的質量問題，承包人不承擔任何責任。
1、在保修期內(nèi)非人為因素造成的情況下，承包人無條件執(zhí)行以上保修協(xié)議。
2、如人為因素和不可抗力的情況下造成工程破損，承包人不承擔保修。
3、保修期限滿后，承包方可繼續(xù)為發(fā)包方進行工程維護，維護只收取相應的維護成本費用，不存在其他項目收費。
本工程質量保修書，由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人：(公章)___________。
承包人：___________。
(公章)法定代表人：___________。
___________年___________月___________日。
法定代表人：___________。
___________年___________月___________日。
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇二
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議：
1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質量原因出現(xiàn)的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任：
花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。
木門現(xiàn)已變形，乙方應于年月份前進行整修。
壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。
廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi)，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣元；若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質量問題或雖出現(xiàn)質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算)。
7.本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方：a公司乙方：北京xx裝潢公司。
代表：代表：
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇三
委托代理人：____________________________。
電話：____________________________。
承包人(乙方)：____________________________。
營業(yè)執(zhí)照號：____________________________。
法定代表人：____________________________。
電話：____________________________。
委托代理人：____________________________。
電話：____________________________。
本程設計人：____________________________。
電話：____________________________。
施工負責人：____________________________。
電話：____________________________。
第一部分工程概況。
第2條、工程內(nèi)容及做法。
(詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單)。
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單)，發(fā)包人提供部分材料(詳見報價說明);。
(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-______%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;。
開工日期_______年_______月_______日;
竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款：____________________________本合同工程造價為(大寫)：_____________________________________________________________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。
第二部分施工圖紙。
第1條、發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見xxxx裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)_______元，由發(fā)包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內(nèi))。
第三部分發(fā)包人義務。
第2條、提供施工期間的水源、電源;。
第3條、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(xù)(物管等)，并承擔相關費用;。
第6條、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分承包人義務。
第2條、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;。
第3條、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
第4條、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五部分工程變更。
第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期(見xxx裝修工程變更單)。
第六部分材料的提供。
第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第七部分工期延誤。
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;。
(3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;。
(4)客戶須知中第三點的情況之一。
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分質量標準。
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現(xiàn)行住宅裝飾裝修驗收標準。
第2條、施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經(jīng)認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第九部分工程驗收和保修。
(1)__隱蔽工程驗收__;。
(2)__水電工程完工__;。
(3)__瓦作工程完工__;。
(4)__中期驗收(木作工程完工)，并作好工作量統(tǒng)計決算__;。
(5)油漆工程完工。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。
第2條、工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收(否則視同工程合格)，填寫工程驗收單(見xxxx裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)(見xxxx裝修工程結算單)。
第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見xxxx裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為36個月。
第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內(nèi)保證合格的質量標準，不應出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發(fā)包人支付工程質量違約賠償，金額為發(fā)生嚴重質量問題的工程的造價(根據(jù)附海天人裝修工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下：
1防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;。
2暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);。
3墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)以上的涂料表層脫落;。
4吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質量問題除外);。
5墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;。
木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分工程款支付方式。
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見xxxx裝修工程結算單)并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。
第十一部分違約責任。
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
第4條、每延誤工期一天，由責任人向對方支付違約金200元。
第十二部分合同爭議的解決方式。
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分幾項具體規(guī)定。
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負責。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關的活動。
第十六部分附則。
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇四
發(fā)包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一部分工程概況。
第2條、工程內(nèi)容及做法。
（詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單）。
第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：
（1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發(fā)包人提供部分材料（詳見報價說明）；
（2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+—5％以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。
（3）由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天；
開工日期_______年_______月_______日；竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：_____________________元（詳見海天人裝修工程報價單）。
第二部分施工圖紙。
第1條、發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見________裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）_______元，由發(fā)包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內(nèi)）。
第三部分發(fā)包人義務。
第2條、提供施工期間的水源、電源；
第3條、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(xù)（物管等），并承擔相關費用；
第6條、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分承包人義務。
第2條、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
第3條、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；第4條、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五部分工程變更。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期（見______裝修工程變更單）。
第六部分材料的提供。
第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第七部分工期延誤。
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；
（3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；
（4）客戶須知中第三點的情況之一。
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分質量標準。
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現(xiàn)行住宅裝飾裝修驗收標準。
第2條、施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經(jīng)認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
（1）隱蔽工程驗收；
（2）水電工程完工；
（3）瓦作工程完工；
（4）中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計決算；
（5）油漆工程完工。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見海天人裝修工程驗收單）。
第2條、工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見________裝修工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)（見________裝修工程結算單）。
第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見________裝修工程保修單）。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為36個月。
第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內(nèi)保證合格的質量標準，不應出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次（處）嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發(fā)包人支付工程質量違約賠償，金額為發(fā)生嚴重質量問題的工程的造價（根據(jù)附海天人裝修工程報價單）。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下：防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏；
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣（材料質量問題除外）；
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5m以上的涂料表層脫落；
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落（材料質量問題除外）；
墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；
木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質量問題除外）。
第十部分工程款支付方式。
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
第2發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見________裝修工程結算單）并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。
第十一部分違約責任。
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
第4條、每延誤工期一天，由責任人向對方支付違約金200元。
第十二部分合同爭議的解決方式。
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分幾項具體規(guī)定。
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負責。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關的活動。
第十五部分其他約定事項：
第十六部分附則。
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。合同附件：
發(fā)包人（簽字）：承包人（蓋章）：
法定代表人：
委托代理人：日期：
日期：
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇五
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由：_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，相關證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。
綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。
此致
_____________人民法院。
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇六
發(fā)包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據(jù)《_合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律規(guī)定的原則，為保護雙方的合同權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況及要求。
1、裝飾施工地點：
2、裝飾施工內(nèi)容：
3、總價款：按實際面積結算，具體如下：
(1)包輕工，單價每平方_____元，包含(衛(wèi)生間里墻面磚，地面磚，馬賽克，淋浴區(qū)擋水槽，大理石，填縫，清潔)。
(2)施工過程中甲方提供一處電源箱，從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。
4、甲方對裝飾質量要求：
(1)裝飾質量達到國家相關標準，且必須通過政府相關部門的驗收合格;。
(2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖，效果圖要求為準;。
(3)按照甲方所規(guī)定的裝飾時間完工并順利通過驗收;。
二、材料供應。
甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地，乙方負責將材料搬運至具體施工點位，乙方所產(chǎn)生的垃圾自行清潔干凈。
三、工程質量及驗收。
1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術規(guī)程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制度的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由甲方設計施工圖。
3、由于乙方原因造成事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以政府相關部門的驗收合格為準。
四、工程價款及結算。
1、工程款付款方式如下：
按工程進度付款____%，工程完工(驗收合格)后，付____%，剩余____%質保金，從工程驗收合格后年底內(nèi)付清。
五、違約責任。
1、由于甲方原因或者其他施工工種原因導致延期開工或中途停工，工期順延。
2、由于乙方自身原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按____元/天向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為工程款的____%。且甲方有權不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外，并賠償總工程款30%的相應違約金。
5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產(chǎn)損失，由乙方負一切責任，與甲方無涉。
六、糾紛處理方式。
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向_____________人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方違反合同約定的，守約方除有權要求違約方承違約責任外，可單方立即終止本合同。
2、施工過程中任何一方提出中出合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為合同解除。
3、施工過程中，乙方應當配合其他工種施工，服從甲方安排。
八、其他約定。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日期生效。
甲方(簽字)：_____________乙方(簽字)：_____________。
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇七
發(fā)包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據(jù)《xxx合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律規(guī)定的原則，為保護雙方的合同權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況及要求。
1、裝飾施工地點：
2、裝飾施工內(nèi)容：
3、總價款：按實際面積結算，具體如下：
(1)包輕工，單價每平方_____元，包含(衛(wèi)生間里墻面磚，地面磚，馬賽克，淋浴區(qū)擋水槽，大理石，填縫，清潔)。
(2)施工過程中甲方提供一處電源箱，從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。
4、甲方對裝飾質量要求：
(1)裝飾質量達到國家相關標準，且必須通過政府相關部門的驗收合格;。
(2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖，效果圖要求為準;。
(3)按照甲方所規(guī)定的裝飾時間完工并順利通過驗收;。
二、材料供應。
甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地，乙方負責將材料搬運至具體施工點位，乙方所產(chǎn)生的垃圾自行清潔干凈。
三、工程質量及驗收。
1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術規(guī)程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制度的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由甲方設計施工圖。
3、由于乙方原因造成事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以政府相關部門的驗收合格為準。
四、工程價款及結算。
1、工程款付款方式如下：
按工程進度付款____%，工程完工(驗收合格)后，付____%，剩余____%質保金，從工程驗收合格后年底內(nèi)付清。
五、違約責任。
1、由于甲方原因或者其他施工工種原因導致延期開工或中途停工，工期順延。
2、由于乙方自身原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按____元/天向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為工程款的____%。且甲方有權不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外，并賠償總工程款30%的相應違約金。
5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產(chǎn)損失，由乙方負一切責任，與甲方無涉。
六、糾紛處理方式。
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向_____________人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方違反合同約定的，守約方除有權要求違約方承違約責任外，可單方立即終止本合同。
2、施工過程中任何一方提出中出合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為合同解除。
3、施工過程中，乙方應當配合其他工種施工，服從甲方安排。
八、其他約定。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日期生效。
甲方(簽字)：_____________乙方(簽字)：_____________。
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇八
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號房屋工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議：
1.本工程保修期為年，自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：
就裝修工程所涉及全部項目的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質量原因出現(xiàn)的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任：
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質量問題并電話或傳真通知乙方后7日內(nèi)，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質量問題或雖出現(xiàn)質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結算予乙方。
7.本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:乙方:?。
代表：代表：
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇九
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓號房屋工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議：
1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質量原因出現(xiàn)的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任：
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi)，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質量問題或雖出現(xiàn)質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算)。
7.本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇十
1.本工程保修期為一年，自____________起至____________止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：_________________。
就裝修工程所涉及全部項目(以______________甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及______________簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質量原因出現(xiàn)的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任：_________________。
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi)，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣______________元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質量問題或雖出現(xiàn)質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算)。
7.本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。
代表：_________________代表：_________________。
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇十一
各校對gpa、toefl、gre、gmat、tse、twe、lsat、sat、subjectgre的成績標準，以及是否需要面試或電話口試、申請者工作經(jīng)驗、作品要求與申請截止日期等等，皆要細看，以避免浪費不必要的申請費用。
2、獎學金機會。
希望申請獎學金的同學，雖然知道美國大學受到教育預算削減的影響，獎學金的機會已經(jīng)銳減，但寫信向研究背景與自己相似的教授自我推薦、上網(wǎng)查詢獎學金參考資料、查考學校發(fā)予獎學金的比例、向私人機構申請獎助金的種種管道，仍是可行的。申請助教獎學金的.同學，更應準備tse考試成績。由于助教必須教課講解，口說溝通表達的能力不但重要且必要，因此具備tse成績的同學遠比欠缺該項成績的申請者，更易獲得獎學金。
3、學校排名。
目前有不同的排名資料，但一般仍以petersonsguide及usnewsandworldreport為準。需要注意的是，應根據(jù)系排名而非校排名來選校。切勿集中選擇名次太近的學校，應把“雞蛋不要放在一個籃子中”的理論運用在選校上，才不致落到最后收不到一所入學許可的下場。
留學擇校須了解的十五個問題。
4、學費與生活費。
各校每年平均都會在學費上做10%到13%的調(diào)整。東岸及西岸生活費較高。每年學費與生活費平均約需要0美元左右或以上。當然，有些南方、中西部、五大湖區(qū)的大學，也有每年15000美元上下的。
5、學術特點。
學校開設課程的深度、教授知名度、師生比例(理想比例是1：10左右)、具有博士學位的教授比例、圖書館書籍數(shù)量、實驗室設備、校園設備、學校教學宗旨(重視職業(yè)實務訓練或研究理論)，都能在學校的簡介或網(wǎng)站中得知。
6、課程內(nèi)容。
各系所開設的課程與研究重點，是否符合個人所需與興趣。
7、學制。
美國學制主要分為學期制(一年兩期另加暑假)與學季制(一年四季)兩種。希望提早畢業(yè)，或工作經(jīng)驗豐富又不介意密集式讀書的學生，可考慮學季制的大學。一般學期制的大學，開學時間在八月底，學季制的則在九月底。
8、學校大小。
有些學校坐落在大都市市區(qū)，土地有限，甚至只有棟大樓，例如紐約大學。對于希望享受校園生活及住校的學生而言，可能要考慮一下。然而，紐約大學周圍擁有豐富的文化藝術活動及濃厚的商業(yè)氣息，對申請藝術、mba的學生來說，具有“走出教室還是教室”的多元影響。
9、實習機會。
有些學校開設的課程與當?shù)毓ど虣C構合作，學生們可理論與實務并重學習，及時得到國外最新的信息與訓練機會，這些都可在學校介紹中查到。
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇十二
根據(jù)甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關法律、法規(guī)，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、工程概況。
1、工程名稱：一樓展示大廳裝修工程。
2、工程內(nèi)容：裝修一樓大廳背景墻、電視墻、展示臺等。
3、本工程范圍：包工包料、包質量、包安全和文明施工。
二、合同價款和支付方式。
1、本工程材料總造價：叁萬壹仟捌佰肆拾貳元整，施工費按照施工實際圖案的平米數(shù)計算。每平米240元。
2、付款方式：乙方材料進入工地后甲方付給乙方工程材料費的40%，工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方剩余工程款全部金額。
三、甲方職責。
1、提供完整的工程施工場地并協(xié)調(diào)好各部門，以保障工程的'順利進行。
2、提供乙方施工過程中的供水及供電。
3、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。
4、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。
四、乙方職責。
1、切實按照工程設計相關規(guī)范嚴格操作精細施工，確保工程質量與安全。
2、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作，并遵守公司有關管理制度。
3、負責整個工程預算確定項目所需材料的質量，嚴格按工程設計方案所列質量標準，選購材料。
4、負責及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。
五、違約責任。
1、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時應通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
六、其他事項。
1、其他未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
簽約代表：________________。
日期：________________
簽約代表：________________。
日期：________________
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇十三
對于計劃赴美留學的中國學生和家長來說，能否成功獲得簽證是他們最為關心的問題。知己知彼方能百戰(zhàn)不殆，那么準備的時候我們需要在哪些方面特別注意呢?下面為大家介紹，必須了解的九個簽證問題。
1、別以為使館什么都知道。
――雖然被美國大學錄取，獲得了通知書和i-20表，不管是私立的還是國立的，并不意味著美國使館了解學校的情況。
2、別指望學校什么都知道。
――美國學校并不知道你是否在美國使館成功獲得簽證。學校是不會和美國大使館聯(lián)系并詢問他們的學生是否拿到了美國的學生簽證。
3、“跑步者”
――美國的學生簽證屬于非移民類簽證，因此美國使館的面試就意味著要判斷你去美國的真正動機和目的；簽證官需要盡可能多地了解你的職業(yè)生涯背景。簽證官常常會假設，如果他給了面前這個人簽證，而他到了美國沒有去學校而是消失了，這種人被俗稱為：“跑步者”；因此對于面試者而言，你要盡力向面試官傳達盡可能安全的信息。
4、存款的作用。
――面試者需要向面試官傳達一個信息，申請人和自己的國家有很緊密的關聯(lián)足以使自己在美國畢業(yè)以后立即回到自己的國家而不會滯留在美國。存款是一個重要的因素；你的家庭或你本人如果有足夠的存款在國內(nèi)的銀行，這是證明你和國內(nèi)有巨大關聯(lián)的最有力的證據(jù)。
5、境外旅游記錄。
――如果申請人去其他發(fā)達國家旅游過，并且按期回國，將是一個很好的證明。
6、你需要了解你的學校和專業(yè)。
――使館面試官還要確定面前的中國學生是否真的要到美國好好學習，他們會從你的通知書上和對你學習問題的`解答上尋求答案，舉幾個例子：
(1)如果你被名校的熱門專業(yè)錄取了，也就意味著你為你的留學作了很充分的準備；你的赴美學習計劃也許是非常真實的。
(2)如果申請人對自己選擇的專業(yè)一無所知，并且自身的學習歷史背景和這個專業(yè)沒有必然聯(lián)系，那么申請就比較危險了。
(3)你的未來職業(yè)發(fā)展計劃是否和你的專業(yè)有很大的關聯(lián)，這也是需要申請人準備的信息。
7、獎學金的作用。
――不要完全認為拿到獎學金就可以大大提高簽證率；因為拿到獎學金，只能證明你是個聰明的學生；因此，除了擁有獎學金也需要足夠的銀行存款和財產(chǎn)證明作為佐證。
8、無理由拒簽。
――如果你的表現(xiàn)讓簽證官認為你在撒謊，那你說什么都沒有用，簽證官是有權在無理由的情況下拒絕給你簽證的。
9、以平和的心態(tài)面對簽證官。
――很多學生在面對簽證官的時候非常緊張，由此導致自己的面試發(fā)揮情況非常差。因此保持自己的平和心態(tài)將成為簽證成功的重要因素。
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇十四
實際上，有時找熟人裝修確實可以實現(xiàn)美好的愿望。但具體情況還得具體分析，在有些情況下找熟人裝修，還會出現(xiàn)很多問題。
一是沒有正規(guī)的合同，一旦出現(xiàn)問題很難通過法律途徑解決。找熟人裝修多半是出于信任，所以很多時候是根本不簽訂正規(guī)合同的。熟人即使與消費者簽訂了協(xié)議，也是相當不規(guī)范的，而且更多的是口頭協(xié)議，不具有法律效力。如果出現(xiàn)大的裝修質量問題時，消費者很難用法律武器來保護自己的合法利益。
二是正規(guī)的裝修公司會根據(jù)客戶的需要，在裝修前給客戶做預算。而熟人裝修一般是先付一部分款進料裝修，根據(jù)工程的進度，再分階段付款。這樣做有一個很大的弊端，就是追加、更改的裝修費無法控制，消費者往往會花“冤枉錢”。
家庭裝修消費者最看重的就是施工質量，如果施工技術不過關，就會造成安全隱患，將來會有很多麻煩。熟人總會承諾認真施工，保證質量，可是有時出于成本考慮，熟人介紹的施工人員一般沒有經(jīng)過正規(guī)裝修公司的培訓，施工技術不規(guī)范，施工質量就很難達到正規(guī)的標準，特別是隱蔽工程，如果施工不規(guī)范，很可能發(fā)生安全事故。
三是保修服務的問題。裝修公司一般都會有保修售后服務，或承諾幾年保修，或承諾終身保修。消費者在入住后，如果出現(xiàn)裝修質量問題，裝修公司會負責維修，而且盡可能地為消費者解決問題。但是找熟人裝修，常常會礙于熟人的面子，出了問題也不好意思去找熟人解決，實際上就跟沒有保修期一樣。
如何防止出現(xiàn)上述情況。
家庭裝修維權一直都是讓消費者頭疼的事。對此，業(yè)內(nèi)人士提醒消費者，不論是找熟人還是找裝修公司，雙方都必須簽訂規(guī)范的裝修工程合同，明確雙方的違約責任?！跋M者一定要有法律意識?！訁f(xié)議’是口頭約定，是不受國家法律保護的，產(chǎn)生糾紛后難以取證和鎖定事實，解決起來費神費力，而且自己的權益得不到有效維護。另外，合同要對工期、材料、質量等約定明確，實施過程中如有變動，更改時也要簽訂補充協(xié)議或者填寫變更單。”該業(yè)內(nèi)人士說。
更多裝修知識請登錄華夏裝飾網(wǎng)，省錢、省心、裝修有保障就上華夏裝飾網(wǎng)。
裝修保修合同裝修保修合同必須簽篇十五
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號房屋工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議：
1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：就裝修工程所涉及全部項目的損壞或質量問題進行更換或修復。
如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質量原因出現(xiàn)的損壞及其他質量問題。
屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任：
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質量問題并電話或傳真通知乙方后7日內(nèi)，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。
5.法律責任乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的.，甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結算保修期內(nèi)未出現(xiàn)質量問題或雖出現(xiàn)質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結算予乙方。
7.本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方：公司乙方：北京__裝潢公司。
代表：代表：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/17626087.html】
