合同需要根據(jù)相關法律法規(guī)進行合理設計和修改。合同簽訂時應當注意保護商業(yè)秘密和個人隱私。下面是一些成功合同的例子,希望能夠給你提供一些指導和啟示。
裝修保修合同篇一
1、甲方責任:
(1)配合乙方及時供應所需施工材料,并免費提供施工所需水電;
(2)按時支付工程款;
(3)配合乙方現(xiàn)場施工工作。
2、乙方責任:
(1)按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工;
(2)施工過程須杜絕浪費材料,對材料進行妥善保管,合理使用;
(3)負責乙方施工人員意外保險,施工意外事故責任由乙方自負;
(4)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
(5)、嚴格按照合同約定時間完成;
裝修保修合同篇二
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任。
1)應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
裝修保修合同篇三
1.本工程保修期為一年,自____________起至____________止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:_________________。
就裝修工程所涉及全部項目(以______________甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及______________簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:_________________。
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣______________元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
代表:_________________代表:_________________。
裝修保修合同篇四
根據(jù)(中華人民共和國合同法)及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就商品進貨購銷事宜協(xié)商訂立本合同。
1、商品的種類、品名、品牌、規(guī)格、生產(chǎn)廠廠名及廠址、等級、質(zhì)量標準、包裝要求、計量單位及單價等詳見本合同(附件):
商品價款。
名稱。
商標。
規(guī)格。
型號。
生產(chǎn)廠家。
計量單位。
數(shù)量。
質(zhì)量要求。
包裝要求。
單價。
總價。
合計人民幣金額(大寫):
其他事項:
2、甲乙雙方在本合同簽訂時,應當提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等自身主體資格的證明。甲方同時提交有關商品生產(chǎn)、代理、批發(fā)或進口許可等有關附隨文件,其購買價格有權(quán)保密,乙方不得以此拒絕接收相關文件。
3、上述商品價格已經(jīng)雙方確認,如因原材料價格、生產(chǎn)經(jīng)營成本、市場供求關系等變化導致合同期內(nèi)商品價格變化,要求價格變動一方應當提前15個工作日通知對方,經(jīng)對方書面確認后方可調(diào)價。價格變動自確認之日起生效,適用于確認之日后的新訂單。
4、乙方對本合同中所列商品特別指定原料或樣式等專門條件時,需在簽訂本合同的同時向甲方提交指示說明書或樣式說明書。
5、甲方所提供商品的外包裝應當符合中華人民共和國相關法律法規(guī)的規(guī)定,用中文標明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名與廠址、規(guī)格、等級、采用的產(chǎn)品標準、質(zhì)量檢驗合格證明、使用說明、生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效期、警示標志及其它說明等。商品應當使用正規(guī)條形碼,以便于pos機識別;無條形碼的商品應當在(附件)其他事項中說明,同時向乙方購買內(nèi)部條形碼貼于商品外包裝上。
6、甲方應當保證其所提供商品的質(zhì)量符合本合同或訂單約定的質(zhì)量標準;甲方提供有關商品質(zhì)量說明的,應當符合該說明的質(zhì)量要求。質(zhì)量要求不明確的,按照國家標準、行業(yè)標準履行;無國家標準、行業(yè)標準的,按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。
1、甲方指派為委托代理人;乙方指派為委托代理人。
2、本合同甲乙雙方委托代理人在其主管的業(yè)務環(huán)節(jié)中所簽署的各種文件、單據(jù),作為雙方簽訂、履行合同的有效憑證。
3、雙方如變更或撤換委托代理人,應當以書面形式提前7個工作日通知對方,委派和撤換委托代理人的通知書作為本合同附件。
1、乙方向甲方訂貨,應當提前3個工作日或個工作日發(fā)出訂單,雙方約定的訂單形式為:
(1)傳真(2)訂貨合同(3)其他____________。
2、訂單應當明確商品的名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址、規(guī)格、計量單位、品牌、質(zhì)量、產(chǎn)地、數(shù)量、單價、交貨時間、交貨地點等具體內(nèi)容。
3、甲方收到訂單后應當在2個工作日內(nèi)對能否接受訂單予以明確答復,答復形式同訂單形式一致;不予答復的,視為不接受訂單。如答復中對訂單具體內(nèi)容有修改的,乙方應當在2個工作日內(nèi)表示是否接受,乙方不接受則視為訂單無效;乙方不予答復的,視為接受修改的訂單。
4、訂單及訂單答復以電子網(wǎng)絡為傳輸載體的,應當發(fā)送至本合同指定的網(wǎng)址或電子郵箱;以傳真、訂貨合同等書面文字為載體的,應當加蓋訂貨單位公章或代理人簽字,方為有效。
1、甲方應當將訂單列明的商品,按照約定的時間、運輸方式交付到乙方指定地點。
2、乙方應當妥善安排工作人員在到貨后12小時內(nèi)按照訂單對商品的種類、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、包裝等進行初步驗收,并出具收貨憑證;如商品不符合本合同及訂單要求的,可以拒絕接收。對于特殊情況下無法在12小時內(nèi)驗收完畢的,應當出具收貨待驗收憑證,同時告知驗收完畢的具體時間。
3、乙方對于已經(jīng)驗收的商品發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)在質(zhì)量問題,應當在質(zhì)量保證期內(nèi)提出,無質(zhì)量保證期的在收貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題24個月內(nèi)提出,否則視為商品質(zhì)量符合約定。供應商知道或者應當知道所提供商品不符合約定的,不受前述提出異議時間的限制。
質(zhì)量異議應當以書面形式向甲方提出,甲方應當在收到異議后的10個工作日內(nèi)予以書面答復,否則視為認可。
1、乙方可以根據(jù)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略制定商品促銷計劃,以加速商品的周轉(zhuǎn)和銷售。
2、甲方可以根據(jù)自身產(chǎn)品狀況,有選擇地參加促銷活動,同時向乙方支付促銷服務費用或者給予商品價格優(yōu)惠。
3、雙方應當就促銷方式、促銷期間、乙方所提供的服務內(nèi)容、甲方支付的服務費用及支付辦法等具體事宜,另行簽訂(促銷服務協(xié)議)。
1、雙方在確定商品價格時,應當對商品退換、損耗問題予以充分考慮。甲方選擇的退換貨類型為_____:
2、在選擇有條件退換貨的前提下,為了保持乙方合理庫存,且有利于商品周轉(zhuǎn),雙方同意:
在第____種條件時甲方同意更換商品:
(1)殘、次品(2)其他____。
在第____種條件時,甲方接受乙方退貨:
(1)殘、次品(2)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題(3)其他。
對于存在保質(zhì)期、有效期的商品,乙方應當在保質(zhì)期、有效期尚存1/3的期限內(nèi)提出退換貨(特殊商品另行約定。
3、乙方退換貨應當向甲方發(fā)出書面退換貨通知,甲方應當于收到通知后5個工作日或個工作日內(nèi)對所退換商品進行核實并書面確認,15個工作日或個工作日內(nèi)負責更換或者收回所清退商品。逾期不答復或書面確認后未在15個工作日或個工作日內(nèi)負責更換或者收回所清退商品的,乙方有權(quán)自行處置該商品,并在對帳結(jié)算時予以扣除。
1、雙方確認的結(jié)算方式為_____:(1)扣率結(jié)算方式(2)貨款和有關費用收取分開結(jié)算的方式。
2、采用第1條第(1)、(2)種方式結(jié)算的,雙方應當在本合同中明確對帳及結(jié)算周期。
(1)按照商品的銷售周期,甲乙雙方確認的對帳周期為:每月_____次,具體對帳日期為每月日。對帳日前3個工作日,甲方應當按照進貨、銷售、退貨等清單載明的數(shù)量及數(shù)額向乙方提供(商品對帳單),乙方持相關單據(jù)進行核對,核對無誤后簽字確認;無故不確認的,視為認可(商品對帳單)的內(nèi)容。
(2)雙方確認的結(jié)算周期為:
a10日b15日c30日d45日e60日。
3、如因商品種類不同,確定的對帳周期、結(jié)算周期不同,可就具體商品的對帳周期、結(jié)算周期或者其他的對帳、結(jié)算辦法另行制作本協(xié)議附件或在(附件)中列明。
4、乙方應當盡力建立順利、便捷、無障礙的結(jié)算機制。結(jié)算期滿后,甲方可持(商品對帳單)及增值稅發(fā)票要求乙方足額支付貨款。
5、雙方確定的付款方式為:(1)現(xiàn)金(2)轉(zhuǎn)賬支票(3)電匯(4)其他_______。
甲方應當保證其所提供的商品不存在任何知識產(chǎn)權(quán)的瑕疵。如因甲方或其供應商侵犯第三方的專利權(quán)、商標專用權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密或其他權(quán)益產(chǎn)生爭議,給乙方造成經(jīng)濟損失時,甲方應當承擔全部責任并承擔因此發(fā)生的各種費用。
1、甲乙雙方均應當全面履行本合同的約定,一方違約給另一方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2、甲方未按照已經(jīng)確認的訂單內(nèi)容發(fā)貨,應當負責更換或補足;造成交貨延遲的,每延遲1個工作日應當支付延遲交貨金額萬分之五的違約金;延遲3個工作日以上的,除支付違約金外,乙方有權(quán)取消該批次訂單;累計5次遲延交貨的,乙方有權(quán)解除本合同。
3、乙方未按照合同約定的期限結(jié)算的,每延遲1個工作日,應當按日支付應當結(jié)算金額萬分之五的違約金;延遲30個工作日以上的,除支付違約金外,甲方有權(quán)解除合同。
4、由于甲方商品質(zhì)量問題導致消費者退貨或者乙方受到有關政府部門查處,甲方應當積極參與調(diào)查處理并賠償因此給乙方造成的全部經(jīng)濟損失;情節(jié)嚴重給乙方商譽造成嚴重損害的,乙方有權(quán)解除本合同。
1、任何一方非因?qū)Ψ竭`約提出解除本合同,均應當提前30個工作日以書面形式通知對方,合同自雙方協(xié)商確定的日期解除。甲方提出解除合同的,已經(jīng)支付的各種促銷服務費用乙方不予返還;乙方提出解除合同的,應當按照合同實際履行期的比例向甲方退還已經(jīng)收取的各種促銷服務費用。
2、任何一方出現(xiàn)如下情形時,另一方有權(quán)無需預先告知即以書面通知的方式解除本合同,合同自通知送達之日解除。乙方提出解除合同的,已經(jīng)收取的各種促銷服務費用不予返還;甲方提出解除合同的,乙方應當按照合同實際履行期的比例向甲方退還已經(jīng)收取的各種促銷服務費用:
(1)存在本合同第九條第2、3、4款約定的嚴重違約行為時;
(4)未經(jīng)他方同意,把本合同的權(quán)利或義務全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方的;
(5)增值稅一般納稅人資格被取消時。
3、合同解除后,雙方仍應當按照本合同第七條約定的方式進行對帳和結(jié)算。
1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。
2、合同期滿前1個月,如雙方同意繼續(xù)合作,應重新簽訂新的合同;如未簽訂新的合同,乙方仍然下達訂單且甲方接受的,視為原合同自動順延。
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按照以下第___種方式處理:
(1)向___________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向___________________人民法院提起訴訟。
甲乙雙方可以協(xié)商約定,乙方為甲方提供的服務項目內(nèi)容期限;乙方收取促銷服務費的項目標準數(shù)額用途方式。
1、本合同涉及的通知,應當以書面形式確認,并在通知方通過郵局以掛號信、特快專遞等形式寄達本合同約定地址或被通知方工作人員簽收后,視為送達。
2、本合同附件為合同的有效組成部分,按照雙方約定的解釋順序進行解釋。
3、本合同的變更和補充,雙方應當另行簽訂補充協(xié)議。
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋單位公章或合同專用章后生效。
5、本合同一式份,雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
甲方:_____(蓋章):_____。
法定代表人:______________。
委托代理人:______________。
身份證號:________________。
電話/傳真:_____________。
電子郵件:________________。
開戶銀行/帳號:__________。
稅號:____________________。
乙方:_____(蓋章):_____。
法定代表人:______________。
委托代理人:______________。
身份證號:________________。
電話/傳真:______________。
電子郵件:________________。
開戶銀行/帳號:__________。
稅號:____________________。
裝修保修合同篇五
委托方:
身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼:
聯(lián)系地址:
受托方:
聯(lián)系地址:
(委托方和受托方,以下合稱雙方,獨稱一方。)。
鑒于:委托方與受托方于_____年____月____日簽訂《上海市商品房預售合同》(下稱《預售合同》),約定委托方向受托方預購上海市楊浦區(qū)閘殷路889弄盛世豪園(下稱盛世豪園二期)_____幢____號____層_____室(下稱該房屋)。
雙方根據(jù)有關法律規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商一致,就委托方委托受托方對該房屋進行裝修以及其他事宜,達成如下協(xié)議,以資遵守。
第一條關于該房屋裝修之委托。
1.委托方不可撤銷地委托受托方按照本協(xié)議附件一規(guī)定的《裝修設計平面示意圖》及附件二規(guī)定的《裝修和設備標準》對該房屋進行裝修。委托方承諾,前述委托是獨家的,委托方不得另外委托任何第三方對該房屋進行裝修外,也不得自行對該房屋進行裝修。
2.受托方有權(quán)選聘受托方認為合適的任何裝修公司對該房屋進行裝修,并且無需經(jīng)委托方同意或認可,但本協(xié)議下該房屋裝修工程的保修責任仍由受托方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定承擔。
第二條裝修工程款。
雙方確認和同意除委托方應當根據(jù)《預售合同》支付《預售合同》下的全部購房款之外,委托方無需就該房屋的裝修工程向受托方支付任何價款。
第三條裝修質(zhì)量及保修。
1.受托方承諾按照本協(xié)議附件一的《裝修設計平面示意圖》及附件二的《裝修和設備標準》對該房屋進行裝修。如該房屋的裝修、設備標準達不到本協(xié)議附件一及附件二規(guī)定的標準,委托方有權(quán)要求受托方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價倍給予補償。
2.委托方同意在該房屋裝修施工過程中,如因裝飾材料、設備生產(chǎn)、供應、采購等方面的原因,導致該裝修不能滿足本協(xié)議附件二規(guī)定的,受托方有權(quán)按實際情況以同等品質(zhì)建筑材料及設備代替。
3.在委托方遵守《上海市新建住宅質(zhì)量保證書》、《上海市新建住宅使用說明書》的前提下,受托方對于該房屋裝修工程(但該房屋內(nèi)的所有電器和設備除外,電器和設備的保修期和保修辦法按本條第4款執(zhí)行)的保修期為2年(下稱保修期),保修期自受托方完成該房屋裝修并將裝修后的該房屋移交給委托方之日或者按照本協(xié)議約定視同移交給委托方之日的第二日起計算。
4.在保修期內(nèi)若因該房屋裝修工程的質(zhì)量問題發(fā)生裝修損壞的,委托方有權(quán)要求受托方免費修復。但雙方同意,對于該房屋內(nèi)的電器設備,包括但不限于:廚房電器、衛(wèi)浴五金、照明電器、空調(diào)、地暖、弱電設備以及其他電器和設備等,均由電器、設備廠商或供應商直接提供保修服務,具體保修方法及保修期以電器、設備廠商或供應商提供的保修文件為準,受托方應將該等保修文件完整交接給委托方。
5.雙方進一步同意:
1)本協(xié)議所指修復是指受托方在保修期內(nèi)對該房屋的裝修工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行修復、更換(但正常損耗、人為因素等原因造成的問題不在保修范圍之內(nèi)),以達到本協(xié)議約定的標準。同時,委托方已獲知并同意,受托方選用的某些材質(zhì)因礦物成分、密度等原因,將可能存在紋理顏色的差別。
2)如因委托方的責任、使用不當、曾經(jīng)改動或因其他不可歸責于受托方的事由而出現(xiàn)的裝修損壞或問題,受托方均不承擔任何保修責任和其他責任。但受托方可在委托方承擔修復費用的前提下,為委托方安排修復。
3)委托方同意和認可:(1)天然石材是含有不同色調(diào)和紋理的,由于其復雜的礦物成份和其中混合的雜質(zhì),會呈現(xiàn)出顏色差別和斑點;(2)木材是含有紋理和不同色調(diào)的天然材料,因此在篩選和安裝中其顏色和紋理不會完全一致;(3)光源、玻璃等易耗品的任何損壞不屬于保修范圍。雙方同意,若發(fā)生以上任何情況均不屬于質(zhì)量問題,受托方不承擔任何保修責任。
4)若因非受托方原因?qū)е聼o法采用各項裝修、設施、設備的品牌、材料、顏色時,受托方將使用同等品質(zhì)、檔次的材料、顏色予以替代。
5)因天然石材和花崗巖的硬度等原因易出現(xiàn)細微裂紋等情況,為保證石材自然色澤等效果,委托方同意受托方進行修復、拋光等處理。
6)該房屋內(nèi)的墻紙、軟包、木飾面、墻磚、地磚等,均以實際裝修結(jié)果為準。
7)該房屋內(nèi)的局部結(jié)構(gòu)、管道、線路、接口、開關、插座、可視對講、小五金等因設計優(yōu)化的需要,具體安裝位置將由受托方自主做適當調(diào)整,均以實際裝修結(jié)果為準。
8)受托方有權(quán)在不違反本協(xié)議的前提下,對本協(xié)議及其附件未明確規(guī)定的部位、裝修標準和情況,按照受托方認為合適的方式進行裝修處理,委托方認可和接受該等裝修處理。
6.委托方知悉并同意,該房屋所在樓盤的樣板房僅作為商品房裝修后的空間布局展示,不作為,也不得被視為,該房屋的裝修裝飾標準。前述的樣板房內(nèi)的布藝裝飾、家用品、家具、燈飾用品等僅作為用品擺放指導,不包含在受托方的裝修范圍內(nèi)。
第四條關于該房屋的驗收、交付和移交裝修。
1.委托方不可撤銷地委托授權(quán)上海方達物業(yè)經(jīng)營公司(以下簡稱為方達公司)代為辦理下列全部事項:(1)代為接收受托方發(fā)出的交付該房屋通知;(2)代為根據(jù)《預售合同》約定的標準對該房屋進行驗收(下稱毛坯房驗收(3)代為認可和接受該房屋的驗收結(jié)果;(4)代為接收和接受受托方交付的該房屋;(5)代為將該房屋交給受托方進行改造和裝修;(6)代為簽署上述事項所涉及的全部法律文件,包括但不限于房屋交付書等;代為簽收上述事項所涉及的相關法律文件,包括但不限于:新建住宅質(zhì)量保證書、新建住宅使用說明書等。
2.方達公司代理委托方進行驗收、接收和接受該房屋后,將代理委托方保管該房屋的鑰匙以及其他相關物品,并將該房屋移交受托方進行改造和裝修。
第五條裝修期限、裝修工程驗收、裝修后移交以及物業(yè)服務費用。
1.雙方同意,受托方將在委托方將該房屋移交給受托方進行裝修后的個月內(nèi)完成該房屋的裝修,并將裝修后的該房屋移交給委托方。
2.該房屋裝修完成后,受托方應當通知委托方對該房屋的裝修工程進行驗收和移交(下稱首次通知),驗收的標準為本協(xié)議及其附件規(guī)定的裝修標準。如果委托方在收到首次通知后未在首次通知規(guī)定的期限內(nèi)辦理該房屋裝修工程的驗收和移交手續(xù)并且簽署驗收和移交確認書的,則受托方有權(quán)再通知委托方一次,以催告委托方前來辦理該房屋裝修工程的驗收和移交(下稱催告通知)。若委托方未在催告通知規(guī)定的期限內(nèi)前來辦理該房屋裝修工程的驗收和移交手續(xù)并簽署驗收和移交確認書的,視為委托方已經(jīng)完成該房屋裝修工程的驗收和移交并且認可和接受該房屋裝修工程符合本協(xié)議及其附件的規(guī)定,受托方已按照本協(xié)議第五條第1款規(guī)定完成了該房屋的裝修并將裝修后的該房屋移交給委托方。
3.自裝修后的該房屋移交給委托方或者根據(jù)本協(xié)議約定視同移交給委托方之日的下一個月的第一日起,該房屋的物業(yè)服務費用由委托方承擔和繳納,并且該房屋裝修工程的滅失和毀損的風險亦由委托方承擔。委托方不得以任何理由要求延長該房屋裝修工程的保修期。
4.若委托方于驗收交接該房屋的裝修工程過程中提出對該房屋裝修工程的書面整改要求,或者如果該房屋的裝修不符合本協(xié)議約定的,委托方不得以任何理由不接受該房屋的裝修工程,委托方仍應當立即接受裝修后的該房屋并且受托方不承擔延期移交裝修后的該房屋的違約責任。但是受托方應當根據(jù)本協(xié)議約定的標準及時自行或通過第三方對該房屋裝修工程進行整改。
第六條特別約定。
1.委托方承諾,委托方不得因為本協(xié)議的任何爭議或者本協(xié)議的簽訂、變更或解除而解除《預售合同》或要求向受托方退還該房屋。
2.如果委托方尚有《預售合同》項下應付而未付的購房款,則受托方有權(quán)相應順延移交裝修后的該房屋,并且本條并不損害受托方根據(jù)適用法律規(guī)定和《預售合同》而享有的任何權(quán)利和救濟。如果受托方根據(jù)前述規(guī)定決定順延移交裝修后的該房屋的,則自該等順延期間開始之日的前一日起,該房屋的物業(yè)服務費由委托方承擔和繳納,并且該房屋裝修工程的滅失和毀損的風險亦由委托方承擔。
3.如本協(xié)議因《預售合同》無效、被撤銷、解除或終止而終止的,委托方不得根據(jù)本協(xié)議向受托方提出任何權(quán)利要求或主張。
4.委托方已經(jīng)充分知悉和了解,該房屋所在樓盤經(jīng)上海市地名管理辦公室注冊的標準地名為盛世豪園,推廣名為盛世御瓏灣,其《建設工程規(guī)劃許可證》記載的建設項目名稱為盛世豪園(原市光路300號地塊)二期,其建設工程施工許可證記載的工程名稱為盛世豪園(原市光路300號地塊)二期項目,其預售許可證記載的樓盤名稱為盛世豪園,其在本協(xié)議及委托方簽署的其他合同中可以稱為盛世豪園二期。委托方完全接受該房屋所在樓盤的名稱并且不得向受托方提出任何權(quán)利要求或主張。
(3)在簽訂《預售合同》之前,受托方已經(jīng)對該房屋進行裝修。委托方在此完全接受、認可和同意,該房屋符合《預售合同》規(guī)定的要求和標準,受托方將不會對此提出任何異議或權(quán)利要求。委托方完全認可和接受經(jīng)該房屋根據(jù)本協(xié)議進行裝修后的結(jié)果和后果。
第七條違約責任。
1.若受托方未按照本協(xié)議第五條第1款規(guī)定的期限完成該房屋的裝修并向委托方移交裝修后的該房屋的,則每逾期1日,受托方應當向委托方支付違約金人民幣200元。
2.如遇不可抗力或非受托方的原因?qū)е率芡蟹綗o法于本協(xié)議規(guī)定的時間前完成該房屋的裝修并向委托方移交裝修后的該房屋的,受托方無需對此承擔任何違約責任。
第八條其他。
1.因本協(xié)議產(chǎn)生的或者與本協(xié)議有關的任何爭議,雙方應友好協(xié)商以求解決。如協(xié)商不成的,該爭議應當提交房屋所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄。
2.本協(xié)議自雙方簽訂本協(xié)議并且《預售合同》生效之日起生效。如《預售合同》無效、被撤銷、解除或終止的,本協(xié)議自動終止。本協(xié)議與《預售合同》有矛盾或沖突的,以本協(xié)議為準。
3.本協(xié)議一式叁份,每一方各執(zhí)壹份,方達公司執(zhí)壹份,具有同等效力。
委托方:受托方:
簽字蓋章:簽字蓋章:
裝修保修合同篇六
委托代理人:____________________________。
電話:____________________________。
承包人(乙方):____________________________。
營業(yè)執(zhí)照號:____________________________。
法定代表人:____________________________。
電話:____________________________。
委托代理人:____________________________。
電話:____________________________。
本程設計人:____________________________。
電話:____________________________。
施工負責人:____________________________。
電話:____________________________。
第一部分工程概況。
第2條、工程內(nèi)容及做法。
(詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單)。
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發(fā)包人提供部分材料(詳見報價說明);。
(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-______%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質(zhì)量等責任由承包人承擔。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;。
開工日期_______年_______月_______日;
竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款:____________________________本合同工程造價為(大寫):_____________________________________________________________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。
第二部分施工圖紙。
第1條、發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見xxxx裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)_______元,由發(fā)包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內(nèi))。
第三部分發(fā)包人義務。
第2條、提供施工期間的水源、電源;。
第3條、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(xù)(物管等),并承擔相關費用;。
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分承包人義務。
第2條、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
第3條、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
第4條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五部分工程變更。
第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期(見xxx裝修工程變更單)。
第六部分材料的提供。
第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七部分工期延誤。
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;。
(3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;。
(4)客戶須知中第三點的情況之一。
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分質(zhì)量標準。
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現(xiàn)行住宅裝飾裝修驗收標準。
第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第九部分工程驗收和保修。
(1)__隱蔽工程驗收__;。
(2)__水電工程完工__;。
(3)__瓦作工程完工__;。
(4)__中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統(tǒng)計決算__;。
(5)油漆工程完工。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見xxxx裝修工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見xxxx裝修工程結(jié)算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個月,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見xxxx裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為36個月。
第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準,不應出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價(根據(jù)附海天人裝修工程報價單)。
嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下:
1防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;。
2暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外);。
3墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)以上的涂料表層脫落;。
4吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外);。
5墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;。
木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
第十部分工程款支付方式。
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
第2條、工程中期驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結(jié)算單(見xxxx裝修工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)清中期工程款。
第十一部分違約責任。
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
第4條、每延誤工期一天,由責任人向?qū)Ψ街Ц哆`約金200元。
第十二部分合同爭議的解決方式。
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分幾項具體規(guī)定。
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關的活動。
第十六部分附則。
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
第2條、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
裝修保修合同篇七
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據(jù)《xxx合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律規(guī)定的原則,為保護雙方的合同權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況及要求。
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內(nèi)容:
3、總價款:按實際面積結(jié)算,具體如下:
(1)包輕工,單價每平方_____元,包含(衛(wèi)生間里墻面磚,地面磚,馬賽克,淋浴區(qū)擋水槽,大理石,填縫,清潔)。
(2)施工過程中甲方提供一處電源箱,從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。
4、甲方對裝飾質(zhì)量要求:
(1)裝飾質(zhì)量達到國家相關標準,且必須通過政府相關部門的驗收合格;。
(2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖,效果圖要求為準;。
(3)按照甲方所規(guī)定的裝飾時間完工并順利通過驗收;。
二、材料供應。
甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地,乙方負責將材料搬運至具體施工點位,乙方所產(chǎn)生的垃圾自行清潔干凈。
三、工程質(zhì)量及驗收。
1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制度的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由甲方設計施工圖。
3、由于乙方原因造成事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以政府相關部門的驗收合格為準。
四、工程價款及結(jié)算。
1、工程款付款方式如下:
按工程進度付款____%,工程完工(驗收合格)后,付____%,剩余____%質(zhì)保金,從工程驗收合格后年底內(nèi)付清。
五、違約責任。
1、由于甲方原因或者其他施工工種原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方自身原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按____元/天向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質(zhì)量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應違約金為工程款的____%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外,并賠償總工程款30%的相應違約金。
5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產(chǎn)損失,由乙方負一切責任,與甲方無涉。
六、糾紛處理方式。
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向_____________人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方違反合同約定的,守約方除有權(quán)要求違約方承違約責任外,可單方立即終止本合同。
2、施工過程中任何一方提出中出合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為合同解除。
3、施工過程中,乙方應當配合其他工種施工,服從甲方安排。
八、其他約定。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日期生效。
甲方(簽字):_____________乙方(簽字):_____________。
裝修保修合同篇八
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________.其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________.經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.6 工程內(nèi)容及做法
第二條 施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質(zhì)量
4.1 本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4.6 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:_________.
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條 工程監(jiān)理
8.1 本工程甲方委托監(jiān)理,應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。
8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務的事件時,總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理??偙O(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
9.2 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協(xié)議條款內(nèi)約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務:
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的`指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應于易人前_________天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務。
第十一條 甲方工作
11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。
11.3 如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。
11.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作
12.2 嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
12.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
12.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
12.7 乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條違約責任
15.4由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.6由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15.8乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
第十六條合同的變更和解除
17.1 合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
17.2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
第十八條聲明及保證
甲方:
18.1甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條通知
21.1根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
21.2各方通訊地址如下:_________.
21.3一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條爭議的處理
22.1本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
22.2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第二十四條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí) _________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
委托方(甲方):____________________________
承接方(乙方):____________________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:____區(qū)____街____單元____室
二、形式結(jié)構(gòu):____層式 ____室____廳____廚____衛(wèi)
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_____元人民幣。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日期:____年____月____日
委托方(甲方): 承接方(乙方):
工程項目:住房裝修
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。 第一條:工程概況 1、工程地址:
2、居室規(guī)格:計***平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。 4、委托方式:包工包料 5、工程開工日期: 6、工程竣工日期: 工程總天數(shù):
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)。 第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付%工程材料款和施工工費的%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的%。剩余%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。 第八條:本合同自簽訂之日起生效。
甲方:乙方: 法人代表:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市保護消費合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議,共同遵守。
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):(施工工程隊負責人)
身份證:聯(lián)絡方式:
家庭住址:
第一條工程概況
1.裝潢施工地點:
2.住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3.承包方式:
4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關于采購及搬運工程的補充約定:甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負責將貨物運送至施工現(xiàn)場)。
5.總價款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6.工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
第二條關于乙方職責的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。乙方全面承擔聯(lián)絡甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
第三條關于材料供應的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。
2.甲方負責采購供應的材料,應符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。
5.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進行該項目的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應事先安排時間并通知乙方,乙方應予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
7.工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收,并書面辦理驗收確認手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8.工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應材料費用。
第五條關于安全生產(chǎn)和防火的約定
1.甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協(xié)商,且施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,乙方負責修復和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認后施工。
3.乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關于工程價款及結(jié)算的約定
1.工程款付款方式:經(jīng)雙方認可,工程款付款時間表如下:
協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整
所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整
所有工程竣工,驗收合格之后,甲方支付乙方____元整
剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個月內(nèi)支付。
合計______元整。
第七條其它事項
1.甲方工作:
(1)甲方應在開工當天,向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作。
2.乙方工作:
(1)參加甲方召集的現(xiàn)場交底。
(2)全權(quán)負責協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應提前通知甲方,并取得甲方同意。
第八條違約責任
1.甲方未按協(xié)議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
4.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
5.工程關鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
第八條糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方應盡量協(xié)商。或若協(xié)商不成時,可以按照本協(xié)議約定向:
____區(qū)仲裁委員會申請仲裁;
____人民法院提起訴訟
第九條協(xié)議的變更和解除
1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。
2.施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認可。
第十條附則
1.工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖____套,由乙方當場負責安裝交付使用。
2.本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(簽字):
住址:住址:
電話:電話:
身份證號:身份證號:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:____
裝修保修合同篇九
雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。如下:
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗??蛷d、臥室鋪強化木地板,清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架。陽臺東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮬vc板,廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當調(diào)整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
________年______月______日至________年______月______日,如不能按期完成,每天將處罰金______元。
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內(nèi)一次將裝修人工費付清。
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
裝修保修合同篇十
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況。
3.委托方式:___________________________________________。
4.工程開工日期:______年_____月______日
5.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元。
第三條:保修期。
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。
第四條:違約責任。
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的.5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2.在保修期內(nèi)乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務,如有違約應按合同總金額5%支付違約金。
第五條:爭議解決。
1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向xx區(qū)人民法院提起訴訟。
第十二條:合同生效。
1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):乙方:
住所地址:企業(yè)地址:
郵政編碼:郵政編碼:
裝修保修合同篇十一
甲方:
乙方:
鑒于乙方承包裝修工程已于年月日交付使用,有關細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工明細報價單為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的.損壞除外。
3.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
4.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)向乙方提出相應的賠償請求。
5.本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:。
乙方:。
裝修保修合同篇十二
甲方:乙方:
鑒于乙方承包裝修之甲方裝修工程已于年月日交付使用,有關細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1、本工程保修期為__________年,自________年__________月_________日起至____________年_______________月___________日止。
2、乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部合同項目內(nèi)(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當、天災、原土建質(zhì)量造成的損壞除外。
3、目前工程已存在的問題及乙方責任:
1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
2)護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3)木門現(xiàn)已變形,乙方應予年月份前進行整修。
4)壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
5)廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
6)前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4、乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5、法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日,不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6、結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
7、本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
蓋章:蓋章:
裝修保修合同篇十三
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓號房屋工程已于年月日交付使用,有關細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式。
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任。
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算。
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表(簽字):_________代表(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝修保修合同篇十四
委托代理人:________。
營業(yè)執(zhí)照號:________。
電話:________。
委托代理人:________。
電話:________。
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
工程地點:______________________________________。
工程內(nèi)容及做法。
工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
承包人包工、包料。
承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料。
承包人包工、發(fā)包人包料。
工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。
合同價款:本合同工程造價為:________________________元,小寫:______________元。
第二條工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份,設計費____________元,由發(fā)包人支付。
第四條發(fā)包人義務。
提供施工期間的水源、電源。
負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系。
施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。
參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務。
施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下水管道的.暢通。
保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第六條工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期。
第七條材料的提供。
由承包人提供的材料、設備,承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八條工期延誤。
對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:
工程量變化和設計變更。
發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延因發(fā)包人提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
發(fā)包人未按期支付工程款,工期相應順延。
因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包人承擔,工期協(xié)商順延,同一質(zhì)量問題第二次整改工期不順延。
第九條質(zhì)量標準:
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:,施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由武漢市裝飾協(xié)會主管部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第十條工程驗收和保修。
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
水電施工改造完工,開關插座定位驗收防水層經(jīng)48小時試水不漏。
泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工。
木工吊頂,木制品完工。
油漆工程完工。
全部工程完工。承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月,12個月后收費保修。保修內(nèi)容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設備,工程項目收費維修。
第十一條工程款支付方式。
雙方約定按以下____方式支付工程款:
合同簽定后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的%預付款,即_________元泥工完工后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的%進度款,即___________元逢單項工程完工驗收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付増加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內(nèi)支付余款%,即_________元.
簽定合同后首付工程款的%,即________元以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內(nèi)付款,按第條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元泥工完工后付第三次款%,即_______元木工程完工后付第四次款%,即________元油漆工程完工后付第五次款15%,即_______元,全部完工后三天付余款%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付%工程款+變更項目差額。
其他支付方式:
工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程驗收單并簽字,發(fā)包人應在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進度款。
工程款全部結(jié)清后,承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責任。
合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
發(fā)包人未按期支付每次工程進度款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元,十五天后乙方可中止合約由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元。
第十三條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決也可由有關部門調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
提交_________________________________________________仲裁;依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規(guī)定。
程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責支付垃圾清運費用________________元。物業(yè)公司向業(yè)主的各項收費和押金由發(fā)包人支付。
施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙________把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責交還鎖________把,由承包人當場負責安裝交付使用。
施工期間,承包人每天的工作時間為:上午________點______分至______點______分下午______點______分至______點______分。
第十五條其他約定事項:
第十六條附則。
本合同經(jīng)雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。
本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
承包人:________發(fā)包人:________。
法定代表人:________。
委托代理人:________委托代理人:________。
________年_____月_____日。
裝修保修合同篇十五
根據(jù)甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關法律、法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、工程概況。
1、工程名稱:一樓展示大廳裝修工程。
2、工程內(nèi)容:裝修一樓大廳背景墻、電視墻、展示臺等。
3、本工程范圍:包工包料、包質(zhì)量、包安全和文明施工。
二、合同價款和支付方式。
1、本工程材料總造價:叁萬壹仟捌佰肆拾貳元整,施工費按照施工實際圖案的平米數(shù)計算。每平米240元。
2、付款方式:乙方材料進入工地后甲方付給乙方工程材料費的40%,工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方剩余工程款全部金額。
三、甲方職責。
1、提供完整的工程施工場地并協(xié)調(diào)好各部門,以保障工程的'順利進行。
2、提供乙方施工過程中的供水及供電。
3、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。
4、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。
四、乙方職責。
1、切實按照工程設計相關規(guī)范嚴格操作精細施工,確保工程質(zhì)量與安全。
2、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作,并遵守公司有關管理制度。
3、負責整個工程預算確定項目所需材料的質(zhì)量,嚴格按工程設計方案所列質(zhì)量標準,選購材料。
4、負責及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。
五、違約責任。
1、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時應通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
六、其他事項。
1、其他未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
2、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
簽約代表:________________。
日期:________________
簽約代表:________________。
日期:________________
裝修保修合同篇十六
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號房屋工程已于年月日交付使用,有關細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:就裝修工程所涉及全部項目的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。
如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。
屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的.,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:公司乙方:北京__裝潢公司。
代表:代表:
裝修保修合同篇十七
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
_____________人民法院。
裝修保修合同篇十八
甲方:
乙方:
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號房屋工程已于________年____月____日交付使用,有關細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:就裝修工程所涉及全部項目的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后____日內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5.法律責任乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方。
7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:乙方:代表:代表:
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/12395700.html】