合同是一種法律文件，用于明確雙方或多方之間的權利和義務。合同的條款應具備清晰明確、合理合法、可操作可執(zhí)行的特點。合同范文中的案例可以幫助我們更好地理解合同的撰寫和解讀。
代理加工合同篇一
甲方：
地址：
電話： 傳真：
乙方： 重慶市百業(yè)興食品有限公司(簡稱乙方)
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜，在雙方平等合作的基礎上經(jīng)友好協(xié)商達成共識，簽訂本委托生產(chǎn)合同書，雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的法人單位，并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產(chǎn)相關產(chǎn)品的合法資質(zhì)，證書手續(xù)齊全真實，產(chǎn)品嚴格按照國家技術監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準生產(chǎn)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認的樣本質(zhì)量為標準。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關法規(guī)，不得添加任何違禁添加劑，產(chǎn)品出廠前，必須經(jīng)國家法定檢驗機構檢驗合格，并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)，如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況，因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔，若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題，出現(xiàn)滯銷情況，乙方不予退貨，由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售，乙方不得銷售該產(chǎn)品。
1、乙方為生產(chǎn)單位：按照甲方需求，給甲方生產(chǎn)合格( )系列產(chǎn)品。
2、甲方為委托單位，其商標( )為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產(chǎn)
乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤)，如果超過十天，從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫：
聯(lián)系人：
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn)，數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內(nèi)，訂單以傳真內(nèi)容為準。如未按訂單生產(chǎn)，甲方有權拒收(如甲方條件過于苛刻，乙方有權拒絕生產(chǎn)，并進行協(xié)商解決)。
本合同有效期為 20_ 年 月 日至 年 月 日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙 方：重慶市百業(yè)興食品限公司
法人代表(簽章)： 法人代表(簽章)：
簽約代表： 簽約代表：
簽約日期： 簽約日期：
代理加工合同篇二
承攬方(乙方)：______________。
品名。
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額。
定作方供應原材料：
原材料。
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法：__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：_______________。
________年______月______日。
乙方(蓋章)：_______________。
________年______月______日。
代理加工合同篇三
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[ ]系列加工品事宜，達成以下協(xié)議：
第一條 加工加工品范疇
1、加工品品名：
2、加工品規(guī)格為：
3、如增加加工品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。
第二條 委托加工訂單
1、甲方根據(jù)市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數(shù)量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后1日內(nèi)書面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供加工品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調(diào)整，調(diào)整計劃提前5天通知乙方，但調(diào)整幅度（量）不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協(xié)商。
3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條 加工加工品質(zhì)量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，加工品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標準。
2、加工加工品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)，附“ ”商標使用授權書。
4、乙方交付的加工品如在市場流通中，因品質(zhì)問題而導致甲方利益受損時，經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
（3）少量的包裝破損等質(zhì)量問題，由乙方負責調(diào)換；
（4）若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致加工品變質(zhì)，乙方不予承擔責任。
5、乙方應按加工品標準要求對每批次加工品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復印件，相應批次加工品的出廠檢驗報告單。
第四條 原輔料及包裝材料供應
1、加工品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權屬于甲方所有，乙方不得在甲方加工品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工加工品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方加工品質(zhì)量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。
第五條 加工品交付與驗收
1、加工品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。
2、加工品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。
3、加工品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。
4、加工品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應標準。
6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認（計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內(nèi)）后第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量 萬箱以內(nèi)的，第天不低于 萬箱，月訂貨量 萬箱的，每天不低于 萬箱， 萬箱以上的，每天 萬箱。
第六條 其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方 加工方
代表人簽字： 代表人簽字：
代表人姓名： 代表人姓名：
____有限公司（蓋章）： ____有限公司（蓋章）：
____年__月__日 ____年__月__日
代理加工合同篇四
本訴中，某某公司要求繼續(xù)履行。
合同。
并要求某某公司支付貨款并提貨。
但是，某某公司既沒有通知某某公司驗貨，也沒有通知某某公司提貨。在某某公司行使驗貨權利和接到提貨通知之前，某某公司無權主張貨款。某某公司毫無疑問地享有先履行抗辯權。
某某公司派出質(zhì)檢人員到某某公司，此為行使定做人權利的行為。某某公司作為承攬人，理應接受定做人某某公司的監(jiān)督檢驗。此等檢驗監(jiān)督，不免除某某公司通知某某公司進行驗貨的義務，不免除某某公司對加工物的質(zhì)量瑕疵擔保義務，也不免除某某公司通知提貨的義務。況且，某某公司派出的質(zhì)檢人員在20xx年4月4日之前就離開了某某公司，直到20xx年6月26日才返回，質(zhì)檢人員根本沒有機會對系爭合同加工物進行監(jiān)督檢驗。
至于某某公司提供的兩個證人，其既不能證明為或曾為某某公司員工了解案件事實，其證詞之間也互相矛盾，毫無可信可言。某某公司相信，某某公司可以提供一卡車的類似證人。
綜上，可以看出，在某某公司行使驗貨權利和接到提貨通知之前，某某公司無權主張貨款。況且，某某公司在其訴狀中明確陳述，系爭合同加工物尚未完全加工完畢，客觀上也不具備交付工作成果的條件。假設如原告所說，缺乏配件，原告也應履行通知義務，告知被告，原告未能履行此通知義務。
綜上所述，本案系爭合同為承攬合同中的定作合同。定作人某某公司依法行使了合同解除權，系爭合同已經(jīng)解除，雙方應恢復原狀，某某公司返還訂金及配件，支付違約金。在本訴中，某某公司享有先履行抗辯權，某某公司無權主張貨款。
以上代理意見，請法庭考慮采納。
此致
慶元縣人民法院。
上海序倫律師事務所。
趙永恒律師。
20xx年12月12日。
審判長、審判員：
上訴人王、張不服東臺市人民法院(20xx)東民初字第02號判決向貴院提起上訴，江蘇天之權律師事務所受上訴人王、張委托指派本人擔任其二審代理人?，F(xiàn)發(fā)表如下代理意見：
一、一審判決程序違法，剝奪了上訴人的訴權。
被上訴人于就加工承攬合同糾紛一案向上訴人主張剩余欠款38萬元。因被上訴人為上訴人加工定制的蔬菜大棚不按雙方簽訂的《連棟大棚工程加工承攬合同》約定使用熱鍍鋅鋼管、普通無滴水薄膜，而使用不明來源的鋼管和薄膜，致使上訴人的蔬菜大棚剛剛使用就出現(xiàn)大棚主體結(jié)構及其他金屬部件都銹跡斑斑，薄膜滴水嚴重影響蔬菜生長，致使上訴人合同目的不能實現(xiàn)并造成上訴人巨大損失。為此上訴人依法向一審法院提交反訴狀，要求被上訴人賠償損失，承擔上訴費。一審法院當庭駁回上訴人的反訴，認為：“上訴人的反訴不符合民事訴訟法”所規(guī)定的反訴要件。但一審法院卻沒告知上訴人的反訴到底不符合民事訴訟法的哪一條規(guī)定，更沒告知上訴人的反訴不符合反訴的哪一個要件(卷62、63頁)。更過分的是一審判決中只字未提上訴人曾提起反訴，簡單以：“關于兩被告認為涉案大棚的材料不符合同約定，案涉大棚存在質(zhì)量問題，因其已另案主張權利，本案不予理涉”，，這句話不難理解：因上訴人已經(jīng)另案主張權利，所以案涉大棚質(zhì)量問題，一審法院不予理涉，不是一審法院原因而是你上訴人另行起訴了所有才不審理。代理人認為，一審法院是在故意混淆因果關系，推脫責任為其程序違法尋找合法理由。是其在沒有任何法律依據(jù)的情況下駁回了上訴人的反訴。代理人認為：反訴是在訴訟進行過程中，本訴的被告以原告為被告，向受理本訴的人民法院提出與本訴具有牽連關系的，目的在于抵消或者吞并本訴原告訴訟請求的獨立的反請求。而因案涉大棚質(zhì)量問題，致使上訴人當時簽訂合同的目的完全不能實現(xiàn)，并造成巨大損失，至于上述理由上訴人提起的反訴完全具備反訴的要件。一審法院明顯的違法程序，惡意剝奪上訴人訴權，逃避審判義務。
二、一審判決事實不清，證據(jù)不足。
1、關于驗收。
蔬菜大棚制作完成后，上訴人與被上訴人就案涉大棚加工費進行結(jié)賬，上訴人向被上訴人出具欠條一份，約定：今欠到于*大棚余款叁拾捌萬元正(380000元)，等驗收結(jié)束還款??，該《欠條》其實是對《連棟大棚工程加工承攬合同》的附條件的補充協(xié)議，被上訴人收受該《欠條》即意味接收了上述補充協(xié)議。該《欠條》已經(jīng)明確約定驗收后還款，所謂驗收肯定是指蔬菜大棚質(zhì)量的驗收，根據(jù)日常交易慣例，該款應該認定為質(zhì)保金，而不是一審法院片面認為的不具有質(zhì)量驗收資質(zhì)的阜寧相關部門聯(lián)合組織的規(guī)模、投資驗收。如果把規(guī)模、投資驗收過關作為付款的條件，代理人認為是不符合邏輯的。雖然《連棟大棚工程加工承攬合同》對大棚驗收沒有明確約定，但根據(jù)《合同法》第二百六十一條：“承攬人完成工作的，應當向定作人交付工作成果，并提交必要的技術資料和有關質(zhì)量證明。定作人應當驗收該工作成果?！敝两駷橹贡簧显V人未向上訴人提交技術資料及材料的質(zhì)量證明，致使上訴人無法對大棚進行驗收。
關于蔬菜大棚質(zhì)量問題，可以說上訴人及所有的種植蔬菜大棚的農(nóng)戶都是外行根本不具備區(qū)分材料是否達標的專業(yè)水平。在承攬人未提供任何技術說明及材料質(zhì)量質(zhì)量證明，他們只能通過一段時間的使用來驗證大棚是否存在質(zhì)量問題，上訴人的大棚經(jīng)短時間的使用即出現(xiàn)生銹、滴水等嚴重影響蔬菜生長的情況，足以可以證明被上訴人提供的原材料存在質(zhì)量問題。
2、一審判決事實不清，忽視上訴人合法抗辯。
在一審過程中上訴人多次以案涉大棚的質(zhì)量問題提出抗辯，但一審法院無視上訴人的抗辯在沒有查清楚被上訴人提供的鋼管及薄膜的品牌、來源、是否符合相關標準的情況下，僅僅依據(jù)(1)案涉大棚已經(jīng)交付上訴人使用(其實上訴人之所以一直仍在使用問題大棚是因為避免擴大損失發(fā)生)(2)通過阜寧相關部門組織的驗收，上訴人已經(jīng)拿到部分補貼，這兩點來判決。代理人認為本案尚有許多關鍵事實尚未查清，為了追求審判效率忽視當事人合理合法抗辯盲目作出的判決肯定是錯誤的判決。
三、一審法院適用法律不適當。
一審法院判決本案適用《合同法》六十條第一款、第二百五十一條、第二百六十三條，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
定作人應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，定作人應當在承攬人交付工作成果時支付;工作成果部分交付的，定作人應當相應支付。
代理人認為一審判決適用法律太過片面不適當，本案應該適用《合同法》第六十七條、第二百六十一條、第二百六十二條更為恰當。
綜上：一審判決程序違法，認定事實不清，適用法律不當。判決存在顯失公平，懇請合議庭撤銷原判決，保護上訴人的合法權益。
以上代理意見，請合議庭考慮采納。
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
代理加工合同篇五
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就乙方委托甲方加工電解法(含化學法)二氧化氯復合消毒劑發(fā)生器，達成如下協(xié)議，望共同遵守。
一、合同有效期：自20xx年月日起至20xx年月日止。
二、甲方義務：
2、甲方保證接到乙方加工訂單后，保證加工周期、保證加工質(zhì)量、保證設備易損件及維修件的正常供應。
3、甲方為乙方派出的售后服務及安裝人員提供完全的、認真的設備指導安裝、故障判斷及技術維修。
4、甲方嚴格按照乙方每批次加工訂單技術要求進行加工產(chǎn)品。絕不出現(xiàn)偷工減料、以次充好的現(xiàn)象。
5、甲方通知乙方驗貨時，應首先自檢，確鑿無誤后通知乙方驗貨。對乙方驗貨時提出意見和要求，甲方應虛心接受并進行整改。
三、乙方義務：
1、乙方每批次向甲方下達的加工訂單，雙方就產(chǎn)品質(zhì)量、技術要求、加工周期確認后，應共同簽署每批次加工訂單的合同。合同雙方蓋章后生效。
2、合同生效后，乙方應向甲方支付每批次產(chǎn)品的材料費用。
3、甲方加工完畢后，通知乙方，乙方進行產(chǎn)品驗收，通過雙方驗收后，確鑿產(chǎn)品無質(zhì)量問題，乙方向甲方支付每批次的加工費用。
四、違約責任。
1、若甲方違反本合同，承擔由此引發(fā)的一切法律責任及經(jīng)濟損失。
2、乙方若違反本合同，承擔由此引發(fā)的一切法律責任及經(jīng)濟損失。
五、若因不可預測因素導致市場價格必須調(diào)整時，雙方可再協(xié)商采取相應措施。
六、本合同履行過程中引起的爭議，雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成，可向人民法院提起訴訟。
七、本合同(共二頁)一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，本合同生效后雙方所書面簽署的相關文件以及傳真均為本合同的附件：與合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：_________。
乙方：_________。
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業(yè)務達成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至_________業(yè)務，乙方接受甲方委托。
二、合同標的：_______________。
產(chǎn)品名稱：___________________。
數(shù)量：_______________________。
合同金額：___________________。
擬出運日期：_________________
出運港：_____________________。
到貨港：_____________________。
外方付款結(jié)算方式：___________。
三、雙方責任及義務。
(一)甲方職責。
1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負責;。
2.負責安排生產(chǎn)、出運、交貨;。
3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;。
4.承擔業(yè)務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的)的全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。
(二)乙方職責。
1.負責按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;。
2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);。
3.負責出口結(jié)匯;。
4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方帳戶。
四、違約責任。
如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
代理加工合同篇六
現(xiàn)在代理加工、產(chǎn)品回收在經(jīng)濟交往中日益增多,你知道代理加工。
合同。
是怎么一回事嗎?以下是本站小編為大家整理的代理加工合同范文，歡迎參考閱讀。
甲方為：
地址：
電報掛號：
電傳：
地址：
電報掛號：
乙方為：
地址：
電傳：
雙方為開展來料加工(或來件裝配)業(yè)務，本著平等互利原則，通過友好協(xié)商，特簽訂本合同。
第一條加工(裝配)的項目。
乙方向甲方提供加工(或裝配)______(產(chǎn)品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配)，加工(或裝配)后將成品交付乙方。
第二條交付來料與加工成品的數(shù)量和時間。
或自年月日至年月日)分批將加工(或裝配)后的成品負責運至______港口(或車站)交付乙方。
乙方在提供原材料(或散件)時，按百分之______的備損率提供給甲方，多提供部分不計加工(或裝配)數(shù)量。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供全部原材料(或散件)，致使甲方停工待料造成損失，乙方在接到甲方提出的通知后，應予賠償。如甲方未能按時、按質(zhì)、按量交付成品，在乙方提出后，甲方亦應負責賠償。
第三條加工費。
甲方為乙方進行加工(或裝配)的加工費，每件(或套)計____幣______元。(注一)。
第四條付款辦法。
乙方將不作價的原材料(或散件)運交甲方;加工費由乙方給甲方開出即期付款信用證。(注二)。
第五條來廠專家和技術培訓。
根據(jù)實際需要，乙方有義務向甲方派遣專家并為甲方培訓必要的技術人員，來廠專家和培訓人員的數(shù)目、時間、任務以及費用負擔等，由雙方另行商議。
第六條運費、保險費。
乙方將原材料(或散件)運交甲方的運費、保險費由乙方負責;甲方將成品運交乙方的運費、保險費由甲方負責。成品的運輸保險，由甲方按原材料(或散件)成本加上運費、保險費、加工費之和的110%投保綜合險、戰(zhàn)爭險(如陸上運輸則投保陸上運輸險)。在加工裝配期間，由甲方負責投?；痣U。(注三)。
第七條質(zhì)量檢驗。
(1)甲方在收到原材料(或散件)后，應按乙方提供的技術標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收，如發(fā)現(xiàn)乙方提供的原材料(或散件)的規(guī)格、質(zhì)量不符合技術標準，或數(shù)量不足，由甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
(2)乙方在收到甲方加工的成品后，按雙方議定的驗收標準驗貨，如因甲方裝配不當造成質(zhì)量問題，由乙方向甲方提出檢驗報告，甲方負責返修或賠償。
第八條不可抗力。
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其它人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時，遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。對方由此而產(chǎn)生的損失，不得提出賠償要求。
第九條違約責任。
任何一方不履行合同條款，致使對方遭受經(jīng)濟損失時，必須承擔賠償責任，受損害方并擁有罰款__________元的權利。
第十條仲裁。
本合同在執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式進行協(xié)商解決。如未能解決時，提請×國______仲裁機構進行仲裁。仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴一方負擔。
第十一條擔保。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十二條轉(zhuǎn)讓。
本合同所載明的權利和義務，非經(jīng)雙方一致同意，一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
第十三條有效期限。
本合同自簽字之日起生效，有效期到本合同規(guī)定的______套(或件)由甲方加工(或裝配)成成品交付乙方并收進全部加工費時終止。
第十四條續(xù)訂。
本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
第十五條文本。
本合同正本一式2份，雙方各持1份。副本______份。
第十六條補充或修訂。
本合同如有未盡事宜，雙方可以進行協(xié)商補充或修訂。
第十七條適用法律。
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
代理加工合同篇七
委托方：(以下簡稱甲方)。
被委托方：(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方加工“簡妹”系列休閑醬腌菜產(chǎn)品，為維護甲乙雙方在合作期間的權益，雙方經(jīng)友好協(xié)商達成以下協(xié)議內(nèi)容。
第一條：甲方需提供乙方委托加工產(chǎn)品的主料、輔料及包裝材料。
第三條：甲方委托乙方加工：
第七條：乙方每批次代理加工訂單完成后，需在兩個工作日內(nèi)通知甲方，甲方得在兩個工作日內(nèi)派員驗收已完工之產(chǎn)品，乙方因自身工藝限制，因此只能承諾在驗收完畢后不再承擔該批次產(chǎn)品出廠后所產(chǎn)生的任何質(zhì)量問題(保質(zhì)期);乙方生產(chǎn)裝箱過程中，因人為將不合格品裝入包裝箱內(nèi)，因此造成的貨品損失，由乙方全部承擔。
第九條：乙方完成甲方訂單，甲方驗收后需在訂單完成后7個工作日內(nèi)運出乙方工廠。
本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各持兩份，自簽字之日起生效，同具法律效力。
甲方：(簽章)。
____年____月___日。
乙方：(簽章)賬號：
____年____月___日。
代理加工合同篇八
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條：按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
代理加工合同篇九
甲方于本。
合同。
簽訂時，提供給乙方季度或月度需貨計劃，雙方盡量按照計劃執(zhí)行。每次提貨前一天告知乙方確定數(shù)量、規(guī)格、品種、提貨時間。
第六條結(jié)算價格、方式及時間。
對于結(jié)算價格，甲乙雙方根據(jù)市場、原材料等情況協(xié)商決定。
對于結(jié)算方式和時間，每次提貨時付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬。結(jié)款時，乙方應當交給甲方出庫單的結(jié)算聯(lián)，并向甲方開具收據(jù)或發(fā)票。
第七條違約責任。
1、以上條款甲、乙雙方必須遵守，凡違約者，按照本協(xié)議或附件條款處罰，未盡之處，雙方另行協(xié)議處罰。
2、違約之處罰原則：違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯(lián)損失。
第八條不可抗力因素之條款。
因不可抗力因素：自然災害、戰(zhàn)爭等，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應損失各方自負。
第九條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向甲乙任一方所在地仲裁委員會申請仲裁，也可向人民法院起訴。
第十二條本合同一式二份，由甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
第十條其他約定事項。
對此協(xié)議的任何追加、修改都需經(jīng)雙方以書面形式確認后再列入此協(xié)議，與此協(xié)議具有同等約束力。
委托方(甲方)：被委托方(乙方)：
時間：時間：
電話：電話：
委托方：(以下簡稱甲方)。
被委托方：(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方加工甲方下列零部件產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的合法權益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，就有關事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
前，乙方應向甲方提供17%的增值稅專用發(fā)票。
第二條物料的提供及相關責任。
1.本條款所稱“物料”包含但不僅限于代工所需物料、半成品等。雙方合作期間，甲方向乙方提供物料的品種、數(shù)量等，以甲方出具的委外代工發(fā)料單或雙方確定的其它發(fā)料單為準。
2.甲方應及時如數(shù)地提供代工所需物料，乙方應當面點清物料。
3.乙方經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)物料不符合要求的，應立即通知甲方調(diào)換或補數(shù)。如果因甲方調(diào)換、補數(shù)不及時而導致乙方代工交期延誤的，由甲方自行承擔相應責任。如果因乙方通知不及時而導致交期延誤的，乙方應按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;明知物料不符合要求，乙方仍然使用的，由乙方承擔甲方因此遭受的損失。
第三條物品的保管及返還。
1.本條款所稱“物品”包含但不僅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、樣品、物料、半成品、返修品等及其它零部件。
2.乙方須保證甲方交付的物品不被偷取、擅自更換或被毀損、滅失。否則，乙方須及時補齊被偷取、更換、毀損、滅失的部分以確保交期;因此延遲交貨的，乙方須按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;因此給甲方造成損失的，乙方須賠償甲方。
3、乙方不得在本合同目的之外使用甲方提供的物品。否則，每發(fā)現(xiàn)一次，乙方按其違法所得的10倍向甲方支付違約金;甲方保留追究相關責任方侵權責任的權利。
4、合同終止、無效或被解除，乙方應按甲方要求無條件返還甲方所提供的物品，不得以任何理由拖延。
第四條技術資料、圖紙、包裝要求等資料的提供方法。
1、如需甲方提供相關技術資料、圖紙、包裝要求等資料的，甲方應在規(guī)定的時間內(nèi)提供。
2、乙方在依照甲方的要求進行代工期間，發(fā)現(xiàn)甲方提供的技術資料、圖紙、包裝要求等不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。
第五條驗收標準和方法。
1、按照甲乙雙方簽認的樣品、檢驗規(guī)范、圖紙以及簽署的訂單中規(guī)定的質(zhì)量要求作為驗收標準。
2、甲方應當在收到乙方代工完畢的產(chǎn)品后五個工作日內(nèi)完成驗收工作。
3、乙方向甲方提供的產(chǎn)品必須是經(jīng)乙方檢驗合格且是滿足甲方的品質(zhì)要求的產(chǎn)品。
4、甲方如對乙方產(chǎn)品質(zhì)量提出質(zhì)疑，乙方必須收到甲方通知后3日內(nèi)給予甲方答復并及時處理。
第六條交貨的時間、地點。
1、交貨的時間應當按照甲乙雙方簽署的訂單履行。任何一方要求提前或延期交貨，必須事先與對方達成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交貨地點：甲方工廠。
第七條包裝及運輸方式的選擇及費用的承擔。
1、包裝：由乙方提供并回收使用。
2、運輸：由乙方負擔。
第八條質(zhì)量保證與服務。
1、乙方為甲方代工的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，并經(jīng)確認是乙方造成的，乙方應免費給予維修、重作或退換。
2、如果乙方交給甲方的產(chǎn)品出現(xiàn)批量問題，乙方在接到甲方通知后應2小時內(nèi)派專人到現(xiàn)場協(xié)助處理，并出具處理辦法，供雙方協(xié)商解決。就批量問題，甲方有權退貨。
3、交給甲方的產(chǎn)品如乙方未按甲方規(guī)定包裝，乙方應當負責重新包裝，并達到甲方要求。
第九條違約責任。
1、乙方延遲交付委托代工產(chǎn)品的(包括正常送貨、返修、更換、補交等)，每延遲一天，應當按照延遲交付部分產(chǎn)品加工費的10%的比率向甲方支付違約金，以此類推。但甲方事先書面同意乙方延遲交貨的，乙方免除違約責任。
2、因甲方所出計劃,訂單錯誤或所提供物料所導致無法及時出貨而導致的延誤交期,所造成的損失由甲方承擔.
第十條保密條款。
1、甲乙雙方均不得向第三方透露在合作期間獲得和知曉的對方公司(包括其產(chǎn)品、分支機構、公司)的商業(yè)秘密及屬于第三方但對方負有保密義務的信息。
2、未經(jīng)對方書面同意，甲乙雙方中的任何一方不得在雙方合作目的之外使用或向第三方透露對方的任何商業(yè)秘密。
3、當一方提出收回商業(yè)秘密的有關資料時，另一方應將有關資料及其復制件交還給對方，或應對方的要求將這些資料及其復制件銷毀。
4、甲乙雙方中的任何一方違反上述條款，另一方均有權要求違約方賠償因此造成的損失。上述條款中的“商業(yè)秘密”包括但不僅限于圖紙、技術資料、外觀設計、財務信息、客戶信息等。
第十一條不可抗力條款。
甲乙雙方中的任何一方由于不可抗力等原因不能履行本合同及附件等或需逾期履行時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男谢虿荒芗皶r履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得對方書面同意后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據(jù)情況部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條其他條款。
1、在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
2、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商后訂立補充合同;本合同的補充合同、附件具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章起生效。
4.本合同自年月日起至年月日止。
甲方：乙方：
授權代表人：授權代表人：
帳號：帳號：
電話：電話：
日期：日期：
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
代理加工合同篇十
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就乙方委托甲方加工電解法(含化學法)二氧化氯復合消毒劑發(fā)生器，達成如下協(xié)議，望共同遵守。
一、合同有效期：自年月日起至年月日止。
二、甲方義務：
2、甲方保證接到乙方加工訂單后，保證加工周期、保證加工質(zhì)量、保證設備易損件及維修件的正常供應。
3、甲方為乙方派出的售后服務及安裝人員提供完全的`、認真的設備指導安裝、故障判斷及技術維修。
4、甲方嚴格按照乙方每批次加工訂單技術要求進行加工產(chǎn)品。絕不出現(xiàn)偷工減料、以次充好的現(xiàn)象。
5、甲方通知乙方驗貨時，應首先自檢，確鑿無誤后通知乙方驗貨。對乙方驗貨時提出意見和要求，甲方應虛心接受并進行整改。
三、乙方義務：
1、乙方每批次向甲方下達的加工訂單，雙方就產(chǎn)品質(zhì)量、技術要求、加工周期確認后，應共同簽署每批次加工訂單的合同。合同雙方蓋章后生效。
2、合同生效后，乙方應向甲方支付每批次產(chǎn)品的材料費用。
3、甲方加工完畢后，通知乙方，乙方進行產(chǎn)品驗收，通過雙方驗收后，確鑿產(chǎn)品無質(zhì)量問題，乙方向甲方支付每批次的加工費用。
四、違約責任。
1、若甲方違反本合同，承擔由此引發(fā)的一切法律責任及經(jīng)濟損失。
2、乙方若違反本合同，承擔由此引發(fā)的一切法律責任及經(jīng)濟損失。
五、若因不可預測因素導致市場價格必須調(diào)整時，雙方可再協(xié)商采取相應措施。
六、本合同履行過程中引起的爭議，雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成，可向人民法院提起訴訟。
七、本合同(共二頁)一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，本合同生效后雙方所書面簽署的相關文件以及傳真均為本合同的附件：與合同具有同等法律效力。
代理加工合同篇十一
甲方：
乙方：
甲方因企業(yè)發(fā)展、業(yè)務增加，經(jīng)考察選擇乙方車工班作為本公司長期固定服裝加工點，雙方實行互利合作。為明確甲乙雙方各自責任，保障雙方權益，特訂立本合同。
一、雙方約定本合同期限為三年。合同期內(nèi)，乙方固定為甲方提供服裝加工服務，甲方為乙方安排業(yè)務和訂單。乙方保證每批服裝根據(jù)甲方訂單要求按期出貨，甲方保證乙方每年服裝加工業(yè)務產(chǎn)值(加工款)不少于35萬元。
二、乙方服裝加工點的廠房、人工、機具、管理和電費由乙方自行承擔解決，甲方提供裁片、輔料、商標和樣品，乙方必須按甲方提供的樣品和甲方提出的質(zhì)量要求進行加工。
三、質(zhì)量驗收標準：甲方以每批訂單約定的交貨日期按照樣品驗收。部分訂單，甲方根據(jù)需要會派業(yè)務員跟單，乙方必須接受甲方業(yè)務員的指導和監(jiān)督，并為其提供食宿。
四、裁片、輔料等由甲方發(fā)貨運至乙方加工點，乙方檢查數(shù)量后在甲方統(tǒng)一制作的發(fā)貨單上簽字確認。完成加工任務后，乙方負責將成品運至甲方廠內(nèi)，甲方檢驗合格后，由甲方出具收貨單。
五、如因乙方縫紉制作等原因造成的質(zhì)量缺陷，由乙方負責翻工或重做，并承擔損失;如因甲方提供的裁片、樣品有誤產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷，由乙方負責翻工，翻工或重做的工資由甲方按實補償。
六、乙方須按甲方各批訂單約定的時間按期交貨，如因乙方原因造成的延誤，一切延誤損失由乙方承擔，甲方并按該訂單加工款的20%扣罰乙方，作為乙方違約金。
七、加工款結(jié)算方式：服裝加工款按件計價，計件單價根據(jù)訂單確定，每月25日雙方按甲方出具給乙方的收貨單結(jié)算一次，每月30日前，甲方按乙方當月加工款的70%支付，余款在每年春節(jié)放假前結(jié)清。
八、如甲方不能保障乙方業(yè)務量的，以每年35萬元加工產(chǎn)值為保底基數(shù)，按其保底基數(shù)不足部分的15%，向乙方賠付違約金。
九、合同期內(nèi)，乙方原則上只能固定為甲方提供服裝加工服務，服從甲方的生產(chǎn)計劃安排，如乙方發(fā)展擴充或甲方提供的業(yè)務量不能滿足乙方的生產(chǎn)能力時，在保證甲方定單按期完成的前提下，乙方可自行適當承攬其他業(yè)務，但必須提前獲得甲方同意，否則，乙方需向甲方支付年加工款10%的違約金。
十、本合同一式兩份，經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效，在履行過程中如發(fā)生其他問題，由當事人雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方:
_____年____月____日
代理加工合同篇十二
甲方（委托方）:
乙方（加工方）：
甲乙雙方在平等、自愿基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
第一條 協(xié)議內(nèi)容
（2）乙方根據(jù)下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料，有關產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
第二條 甲乙雙方權力和義務
（3）加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協(xié)商核算，甲方向乙方支付加工費用后，乙方要及時向甲方開具增值稅發(fā)票。
第三條 聯(lián)合聲明
（1）甲乙雙方僅是協(xié)議經(jīng)營關系，雙方具有獨立的經(jīng)營地位，不存在內(nèi)部管理關系。
（2）甲乙雙方認同本協(xié)議為經(jīng)濟協(xié)作協(xié)議，一切爭議為民事爭議。
第四條 協(xié)議有效期限和續(xù)簽方案
本協(xié)議自簽訂日期生效，有效期為一年，長期合作需每年定期續(xù)簽。
第五條 糾紛解決方法
執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各一份。
甲方：
乙方：
甲方代表人簽字：
乙方代表人簽字：
日期：
日期：
代理加工合同篇十三
甲方(委托方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會信用代碼：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會信用代碼：
窗體底端。
甲方委托乙方加工產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責任。
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內(nèi)容。
5、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
(1)本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
(2)甲方不得將乙方設計生產(chǎn)的樣板提供給其他生產(chǎn)商。
第三條乙方責任。
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、嚴格按照甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準進行生產(chǎn)，生產(chǎn)標準符合質(zhì)量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。
6、嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包，三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第四條付款方式及交貨地點。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起日內(nèi)甲方支付總貨款的%作為預付款，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點為。
第五條驗收標準。
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品，甲、乙雙方以在此生產(chǎn)過程中，質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
第六條違約責任。
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等，一經(jīng)查證，無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣萬元(大寫：)違約金，并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來的經(jīng)濟損失。
第七條合同有效期限。
本委托加工合同期限為個月，自年月日至年月日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達不成協(xié)議的可向仲裁委員會申請仲裁。
第九條本合同正本一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，經(jīng)雙方當事人代表簽字蓋章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日。
代理加工合同篇十四
甲方為：中國公司。
地址：
電報掛號：
電傳：
________工廠。
地址：中華人民共和國省市區(qū)街號。
電報掛號：
乙方為：×國公司。
地址：
電傳：
第一條加工（裝配）的項目。
第二條交付來料與加工成品的數(shù)量和時間。
第三條加工費。
第四條付款辦法。
第五條來廠專家和技術培訓。
第六條運費、保險費。
第七條質(zhì)量檢驗。
第八條不可抗力。
第九條違約責任。
第十條仲裁。
第十一條擔保。
第十二條轉(zhuǎn)讓。
本合同所載明的權利和義務，非經(jīng)雙方一致同意，一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
第十三條有效期限。
第十四條續(xù)訂。
本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
第十五條文本。
本合同正本一式2份，雙方各持1份。副本______份。
第十六條補充或修訂。
本合同如有未盡事宜，雙方可以進行協(xié)商補充或修訂。
第十七條適用法律。
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）。
代表：（簽字）代表：（簽字）。
見證人：（簽字）。
注一：如包裝費用、輔料、運費、保險費等在加工費以外收取，須另訂條款明確規(guī)定。
注二：乙方提供原材料（或散件），如采用托收或遠期信用證（對開信用證），及成品出。
口不采用信用證方式，而用匯款或托收方式可作相應更改。
其他價格條件，則此條的運費、保險費的負擔應隨之變動。
代理加工合同篇十五
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式（或開發(fā)信息）、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責任。
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。
3、向乙方提供加工品款式（或開發(fā)信息）、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。
5、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
1）本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
2）甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
第三條乙方責任。
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準打版進行生產(chǎn)，生產(chǎn)標準符合____________質(zhì)量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。
6、嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包，三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第四條付款方式及交貨地點。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的_________作為預付款，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準。
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量主管之監(jiān)督要求（以書面內(nèi)容要求為準）作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收。
第六條違約責任。
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金；如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等，一經(jīng)查證，無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失。
第七條合同有效期限本委托加工合同期限為______個月，自______年______月______日至______年______月______日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達不成協(xié)議的可向______仲裁委員會申請仲裁。
第九條本合同正本一式二份，經(jīng)雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方：
乙方：
代理加工合同篇十六
委托方：(以下簡稱甲方)
被委托方：(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工“簡妹”系列休閑醬腌菜產(chǎn)品，為維護甲乙雙方在合作期間的權益，雙方經(jīng)友好協(xié)商達成以下協(xié)議內(nèi)容。
第一條：甲方需提供乙方委托加工產(chǎn)品的主料、輔料及包裝材料。
第三條：甲方委托乙方加工：
第七條：乙方每批次代理加工訂單完成后，需在兩個工作日內(nèi)通知甲方，甲方得在兩個工作日內(nèi)派員驗收已完工之產(chǎn)品，乙方因自身工藝限制，因此只能承諾在驗收完畢后不再承擔該批次產(chǎn)品出廠后所產(chǎn)生的任何質(zhì)量問題(保質(zhì)期);乙方生產(chǎn)裝箱過程中，因人為將不合格品裝入包裝箱內(nèi)，因此造成的貨品損失，由乙方全部承擔。
第九條：乙方完成甲方訂單，甲方驗收后需在訂單完成后7個工作日內(nèi)運出乙方工廠。
本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各持兩份，自簽字之日起生效，同具法律效力。
甲方：(簽章)
____年____月___日
乙方：(簽章) 賬號：
____年____月___日
代理加工合同篇十七
甲方：
地址：
電話：傳真：
乙方：重慶市__食品有限公司(簡稱乙方)。
地址：
電話：傳真：
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜，在雙方平等合作的基礎上經(jīng)友好協(xié)商達成共識，簽訂本委托生產(chǎn)合同書，雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的'法人單位，并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產(chǎn)相關產(chǎn)品的合法資質(zhì)，證書手續(xù)齊全真實，產(chǎn)品嚴格按照國家技術監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準生產(chǎn)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認的樣本質(zhì)量為標準。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關法規(guī)，不得添加任何違禁添加劑，產(chǎn)品出廠前，必須經(jīng)國家法定檢驗機構檢驗合格，并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)，如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況，因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔，若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題，出現(xiàn)滯銷情況，乙方不予退貨，由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售，乙方不得銷售該產(chǎn)品。
1、乙方為生產(chǎn)單位：按照甲方需求，給甲方生產(chǎn)合格()系列產(chǎn)品。
2、甲方為委托單位，其商標()為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產(chǎn)。
乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤)，如果超過十天，從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫：
聯(lián)系人：
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn)，數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內(nèi)，訂單以傳真內(nèi)容為準。如未按訂單生產(chǎn)，甲方有權拒收(如甲方條件過于苛刻，乙方有權拒絕生產(chǎn)，并進行協(xié)商解決)。
本合同有效期為年月日至年月日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：重慶市百業(yè)興食品限公司法人代表(簽章)：法人代表(簽章)：
簽約代表：簽約代表：
簽約日期：簽約日期：
代理加工合同篇十八
地址：
電報掛號：
電傳：
________工廠。
地址：中華人民共和國省市區(qū)街號。
電報掛號：
乙方為：×國公司。
地址：
電傳：
雙方為開展來料加工（或來件裝配）業(yè)務，本著平等互利原則，通過友好協(xié)商，特簽訂本合同。
第一條加工（裝配）的項目。
乙方向甲方提供加工（或裝配）______（產(chǎn)品）______套（或件）所需的原材料（或散件）；甲方對乙方提供的原材料（或散件）進行加工（或裝配），加工（或裝配）后將成品交付乙方。
第二條交付來料與加工成品的數(shù)量和時間。
或自年月日至年月日）分批將加工（或裝配）后的成品負責運至______港口（或車站）交付乙方。
乙方在提供原材料（或散件）時，按百分之______的備損率提供給甲方，多提供部分不計加工（或裝配）數(shù)量。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供全部原材料（或散件），致使甲方停工待料造成損失，乙方在接到甲方提出的通知后，應予賠償。如甲方未能按時、按質(zhì)、按量交付成品，在乙方提出后，甲方亦應負責賠償。
第三條加工費。
甲方為乙方進行加工（或裝配）的加工費，每件（或套）計____幣______元。（注一）。
第四條付款辦法。
乙方將不作價的原材料（或散件）運交甲方；加工費由乙方給甲方開出即期付款信用證。（注二）。
第五條來廠專家和技術培訓。
根據(jù)實際需要，乙方有義務向甲方派遣專家并為甲方培訓必要的技術人員，來廠專家和培訓人員的數(shù)目、時間、任務以及費用負擔等，由雙方另行商議。
第六條運費、保險費。
乙方將原材料（或散件）運交甲方的運費、保險費由乙方負責；甲方將成品運交乙方的運費、保險費由甲方負責。成品的運輸保險，由甲方按原材料（或散件）成本加上運費、保險費、加工費之和的110％投保綜合險、戰(zhàn)爭險（如陸上運輸則投保陸上運輸險）。在加工裝配期間，由甲方負責投保火險。（注三）。
第七條質(zhì)量檢驗。
（1）甲方在收到原材料（或散件）后，應按乙方提供的技術標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收，如發(fā)現(xiàn)乙方提供的原材料（或散件）的規(guī)格、質(zhì)量不符合技術標準，或數(shù)量不足，由甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
（2）乙方在收到甲方加工的成品后，按雙方議定的驗收標準驗貨，如因甲方裝配不當造成質(zhì)量問題，由乙方向甲方提出檢驗報告，甲方負責返修或賠償。
第八條不可抗力。
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其它人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時，遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。對方由此而產(chǎn)生的損失，不得提出賠償要求。
第九條違約責任。
任何一方不履行合同條款，致使對方遭受經(jīng)濟損失時，必須承擔賠償責任，受損害方并擁有罰款__________元的權利。
第十條仲裁。
本合同在執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式進行協(xié)商解決。如未能解決時，提請×國______仲裁機構進行仲裁。仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴一方負擔。
第十一條擔保。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十二條轉(zhuǎn)讓。
本合同所載明的權利和義務，非經(jīng)雙方一致同意，一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
第十三條有效期限。
本合同自簽字之日起生效，有效期到本合同規(guī)定的______套（或件）由甲方加工（或裝配）成成品交付乙方并收進全部加工費時終止。
第十四條續(xù)訂。
本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
第十五條文本。
本合同正本一式2份，雙方各持1份。副本______份。
第十六條補充或修訂。
本合同如有未盡事宜，雙方可以進行協(xié)商補充或修訂。
第十七條適用法律。
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）。
代表：（簽字）代表：（簽字）。
見證人：（簽字）。
代理加工合同篇十九
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業(yè)務達成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至_________業(yè)務，乙方接受甲方委托。
二、合同標的：_________。
產(chǎn)品名稱：_________。
數(shù)量：_________。
合同金額：_________。
擬出運日期：_________
出運港：_________。
到貨港：_________。
外方付款結(jié)算方式：_________。
三、雙方責任及義務：
(一)甲方職責：
1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負責;。
2.負責安排生產(chǎn)、出運、交貨;。
3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;。
4.承擔業(yè)務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的)的`全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。
(二)乙方職責：
1.負責按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;。
2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);。
3.負責出口結(jié)匯;。
4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方賬戶。
四、違約責任：
如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效，具有同等法律效力。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/15697994.html】
