合同的內容可以根據雙方的特定需求和意愿進行訂制,具有靈活性和適應性。在撰寫合同時,有哪些關鍵要點需要特別注意?下面是一些建議以供參考。下面是一些優(yōu)秀合同范本供您參考,有助于完善您的合同條款和執(zhí)行策略。
pc合同建設工程篇一
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程名稱__________;
工程地點__________;
工程規(guī)模__________;
工程投資__________;
第二條委托方根據本合同規(guī)定填寫建設工程勘察設計委托書。(見附表一、二)。
第三條勘察設計費取費的依據和取費標準,按國家規(guī)定執(zhí)行。
勘察設計費的撥付辦法,自合同生效后__天內,委托方應向承包方給付定金。合同履行后,定金抵作勘察設計費,不足部分委托方應在__天內一次結清(或訂為分若干次結清)。
勘察任務的定金為勘察費的30%,設計任務的定金為估算設計費的20%。本工程的勘察費為__元估算設計費為__元。
委托方不履行合同的,無權要求返還定金;承包方不履行合同的,應雙倍返還定金。
第四條委托方的義務。
1、委托方應在商定的時間內向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料和可靠性負責。提供資料的內容、技術要求及期限見附表三。
2、在勘察設計人員進入現(xiàn)場作業(yè)或配合施工時,應負責提供以下工作和生活條件。
3、委托方配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各階段,應吸收承擔有關設計任務的承包參加。
4、按有關規(guī)定的勘察設計取費標準如期如數(shù)付給承包方勘察設計費。
5、維護承包方的勘察成果和設計文件,不得擅自修改或轉讓給第三方重復使用。
第五條承包方的義務。
1、承包方應在__年__月__日前提交有關勘察成果和設計文件,并承擔責任。提交勘察成果的范圍、進度和質量,以及設計的階段、進度、質量和設計文件份數(shù)。
2、初步設計經上級主管部門審查后,在原定任務書范圍內的必要修改,由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設計時,須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書,經雙方協(xié)商,另訂合同。
3、設計單位對所承擔設計任務書的建設項目應配合施工,進行設計技術交底,解決施工過程中有關設計的問題,負責設計變更和修改預算,參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業(yè)項目和復雜的民用工程應派現(xiàn)場設計代表,并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協(xié)商(另附協(xié)議)。
第六條違約責任。
1、因勘察設計質量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察設計文件拖延工期造成損失,由承包方繼續(xù)完善勘察設計任務,并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設計費。具體規(guī)定如下:
2、因勘察設計錯誤而造成工程重大質量事故,承包方除免收受損失部分的勘察設計費外,還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設計費相等的賠償金。
3、承包方不按合同規(guī)定的期限提交勘察成果、設計文件,每拖延一天,應向委托方交納按勘察設計費5‰的違約金。
4、由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設計必需的資料或工作條件而造成勘察設計工作的返工、窩工或修改設計,委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規(guī)定如下:
5、因委托方責任造成勘察設計工作的重大返工或重任設計,應另行增加勘察設計費用。
6、委托方超過合同規(guī)定的日期付費時,應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天,按該工程勘察設計費的5‰計算。
第七條爭議的解決方式。
合同執(zhí)行過程中如有爭議,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方屬于一個部門的由上級主管部門調解;調解不成,或雙方不屬于同一個部門的,合同雙方任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。
第八條經雙方協(xié)商一致,增加補充下列__項條款(沒有增補以“空白”記入)。
第九條附則。
本合同未言明事項,一律按《中華人同共和國經濟合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
本合同附件:《建筑工程設計委托書》、《工程地質勘察委托書》、《建設文件和勘察設計基礎資料交付日期一覽表》、《勘察設計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各執(zhí)1份;副本__份,分別報送業(yè)務主管部門、工商行政管理局和建設銀行備案。
委托方(蓋章):
承包方(蓋章):
鑒(公)證意見:
地址:
地址:
經辦人:
法定代表人(簽名):
法定代表人(簽名):
鑒(公)證機關(章)。
委托代理人(簽名):
委托代理人(簽名):
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:
帳號:
電話:
電話:
電掛:
電掛:
郵政編碼:
郵政編碼:
簽約時間年月日簽約地點___________。
有效期限年月日至年月日。
附表一:
委托方委托承包方進行__________________________設計工作。
工程設計項目表。
項目名稱建設性質投資(萬元)規(guī)模建筑層數(shù)結構設計內容。
附表二:
工程、地質勘察委托書。
場地位置。
設計單位。
要察。
求資。
提料。
pc合同建設工程篇二
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
身份證:
為了確保工程順利完成,充分發(fā)揮技術力量,加強內部統(tǒng)一管理,落實任務和責任,甲方將承建的__安泰.御華城一期_工程的工程檔案承包給乙方,為了落實各自權利和義務,全力配合按期完工,經甲、乙雙方共同協(xié)商,達成如下協(xié)議,望共同遵守,嚴格執(zhí)行。
一、工作范圍及內容。
1、建筑竣工資料(渝建竣表格、檢驗批表格)和監(jiān)理報驗資料的填寫和整理。(建筑竣工資料包含:基礎、主體、裝飾、水電的施工資料,其中保溫、涂料、門窗、防水等分包單位的資料由乙方負責收集整理歸檔)。
2、負責收集并整理各種材料的合格證、質保書等保證資料。
3、負責填報各種材料的復檢和試件的檢測委托單,收集各報告。
4、負責所有建竣資料的裝訂,費用由乙方負責,并移交檔案室。
5、工程承包建筑面積約:8.8萬平方米(最終以竣工結算面積為準)。
二、質量要求:
20xx)、《工程建設標準強制性條文》以及其他標準、規(guī)范來填寫和整理資料,保證所做資料全部合格,并能順利移交檔案館和建設單位。
三、工期:
根據該工程的施工進度計劃,乙方應配合甲方,合理安排人員,按時按質完成工作任務,工期為從開工之日起算21個日歷月。如甲方工期超出,超出部分甲方按6000元/月補貼乙方。
四、單價及付款方式:
甲方按單價2.2元/平方米支付乙方承包費用。付款面積為本工程竣工建筑面積。付款方式:每個月支付6000元。在工程預驗收后付足乙方承包費的85%,余15%在檔案移交后三日之內付清。并由乙方給甲方出具等額的收款收據。
五、甲方應負的責任和義務:
1向乙方提供該工程的施工圖一套及電子版本,相應的圖紙會審、技術變更核定及設計變更通知單等資料。完工后,向乙方提供完整的竣工圖四套。
2負責檢測所試驗費用和檔案館人員到現(xiàn)場檢查、驗收時的其他費用,負責提供送樣車輛。
3提供辦公室給乙方,并配置辦公桌、文件柜,電腦。向乙方提供免費食宿。
4配合乙方相關工作。
六、乙方應負的責任和義務。
1做好工作范圍的本職工作,并協(xié)助甲方做好相關工作。
2負責協(xié)調檔案館的聯(lián)系,保證工作順利進行。
3負責檔案資料的所有耗材、輔材以及送檔所有檔案盒和相關配套資料夾板,后期掃描電子檔案及刻盤等所有費用。
4按工程進度編寫技術檔案,按工程進度送檢材料,反應出的試驗資料真實,數(shù)量完整,并符合設計和有關規(guī)范要求。
5資料整潔,字跡清楚,簽字完整齊全。
6確保該工程檔案資料達到合格,并提交四套完整竣工檔案資料。
7負責本工程的取樣送檢,當出現(xiàn)不合格材料時及時通知甲方。并配合甲方進行處理。
8負責配合建設、監(jiān)理、質檢、實驗室等各單位的工作,配合甲方及建委相關部門的檢查驗收工作。
9乙方應配備2人以上(含2人)的資料人員,乙方可根據工程需要適當進行增減,但必須征得甲方同意。甲方認為應增加資料人員時,乙方應及時增加。否則,甲方有權找人替代,替代人員工資在乙方資料款中全額扣除。
七、其它及違約處理。
1未經過甲方同意,乙方不得私自更換資料人員。否則,甲方按20xx元/次處以乙方違約金。
2施工期間,乙方資料人員應服從甲方的現(xiàn)場管理。如有不服從者,按200元/人/次對乙方進行處罰。
3因質檢、建設、監(jiān)理、甲方等相關部門在施工期間檢查乙方資。
料不合格時,乙方應無條件限期整改合格。如乙方未及時整改或整改不合格,甲方有權解除合同,且對乙方資料余款全部不予支付。4在工程驗收后,乙方應按規(guī)定時間送交合格的資料到檔案館。如乙方送交資料不合格,甲方所欠資料款全部不予支付。
八、未盡事項,雙方按照公平、合理、互利的原則,協(xié)商處理或簽補充協(xié)議。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效,具有同等法律效力,工程完工,付清全款后本協(xié)議自動失效。
甲方(簽章)乙方(簽章)。
協(xié)議簽訂時間年月日。
pc合同建設工程篇三
鑒于_________________(投標人名稱)已于_________年____月____日(日期)提交了建設(合同名稱)____________________________的投標書(以下稱投標書)。
風險提示:投標保證金。
投標人要按招標文件要求,將投標保證金按規(guī)定方式足額存入指定的銀行賬戶。憑存款單據在開標前到指定地點開據保證金收據。
各投標人在繳納投標保證金時,須憑銀行出具的進賬單回執(zhí)聯(lián)到指定地點開具保證金收據。每個項目的投標保證金形式是根據招標文件的要求而定。
投標人須從企業(yè)工商注冊所在地的基本賬戶以轉賬支票、銀行匯票和銀行電匯方式繳納投標保證金(現(xiàn)金方式交納除外)。
根據本文件,茲宣布,我行______________(以下稱銀行)向業(yè)主立約擔保支付________________的保證金。本保證書對銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。
銀行名稱(蓋章)。
_________年____月____日。
本保證義務的條件是:
(a)如果投標人在投標書中規(guī)定的投標書有效期內撤回投標書;
或(b)如果投標人在投標書有效期內接到業(yè)主所發(fā)的中標通知書后;
(1)未能或拒絕根據投標須知的規(guī)定,按要求簽署合同協(xié)議書;
或(2)未能或拒絕接投標須知的規(guī)定,提供法的保證金。
我行保證在收到業(yè)主第一次書面要求后,即對業(yè)主支付上述款額,無須業(yè)主出具任何證明,只需在其書面要求中說明條件是在此要求業(yè)主將注意到索款是由于出現(xiàn)了上述條件中的一種或兩種,并具體說明情況。本保證書在投標須知規(guī)定的有效期或在該日期前已延長的投標書有效期后30天(會第30天)內有效。延長投標書有效期無須通知銀行,任何索款要求應在上述日期前交到銀行。
日期:_________年____月____日
銀行名稱:________________。
蓋章:________________。
證人簽字:________________。
證人所在單位及地址:________________。
pc合同建設工程篇四
甲方:
乙方:
根據法律規(guī)定甲方應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且甲方應協(xié)助乙方辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。
若甲方因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由甲方承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付乙方合理的利潤。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:______________________________________。
工程地點:______________________________________。
工程內容:______________________________________。
工程立項批準文號:______________________________。
資金來源:______________________________________。
承包范圍:______________________________________。
開工日期:________年______月______日。
風險提示:關于實際竣工日期的規(guī)定
當因實際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時,可以以相關規(guī)定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以乙方提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因甲方原因,未在監(jiān)理人收到乙方提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,甲方擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
竣工日期:________年______月______日。
合同工期總日歷天數(shù)____________天。
1、質量標準:工程質量符合___________________標準。
2、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
3、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等)。 驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因甲方原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由甲方承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付乙方合理的利潤。
因乙方原因造成工程質量未達到合同約定標準的,甲方有權要求乙方返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由乙方承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
本合同實行按實結算,雙方依據最新現(xiàn)行定額計價規(guī)范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算后的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
1、甲方于________年____月____日支付_______元;
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,提交竣工驗收報告及工程決算書,經甲方審核確認后,付至結算價款的_______%,留_______%做質保金,待保修期滿后_______個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,乙方應當根據有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
甲方未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
合同訂立時間:_______年________月_______日。
合同訂立地點:____________________________。
本合同雙方約定______________________后生效。
九、本合同一式_____份,均具有同等法律效力,甲方執(zhí)_____份,乙方執(zhí)_____份。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
______年_____月_____日
pc合同建設工程篇五
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
本合同依據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規(guī),經雙方協(xié)商,本著友好合作原則,達成如下分包合同:
一、承包范圍:
二、承包方式:
三、質量標準:
四、工期:
本工程自年月日開工至年月日完工,工期為天。
五、收費標準及支付方式:
1、經雙方協(xié)議,本工程總量為米,收費標準為,共計:(大寫:)。
2、合同總價依據實際完成工程量進行結算。
3、付款方式:
六、變更及工程費用調整:
1、本工程進行中,發(fā)包人對本工程與技術要求提出變更時,發(fā)包人應在變更前天內發(fā)出書面通知。承包人接到變更后天內予以確認。
2、變更后及承包增加施工費用,發(fā)包方按市場價予以調整。
七、發(fā)包責任:
1、發(fā)包方在開工2日前向承包方提供本工程施工組織設計、技術交底與要求、設計圖紙及放線定點軸線。
2、開工前,發(fā)包方應辦理開工許可證、工作場地使用等手續(xù),及時解決好有關擾民和影響正常工作的有關問題,并承擔相應費用。
八、承包方責任:
1、承包人按本合同所規(guī)定的時間完成本工程的工作內容。
2、嚴格按本工程設計方案及技術要求進行施工,確保施工質量。
3、施工中如發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報,并提出相應的處理方案,經發(fā)包方確認后進行施工。
4、負責好現(xiàn)場測量放線、樁體定位、施工技術資料記錄工作,并如實及時提交發(fā)包方,如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質量問題,承包方應負責補救并承擔相應責任,情況嚴重時,發(fā)包方有權向承包方追償相應損失。
5、遵守國家及北京市有關施工管理規(guī)定,服從現(xiàn)場指揮與領導。
九、違約責任:
甲方或乙方不能按照本協(xié)議條款約定履行各自的各項責任及發(fā)生與本合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任。
十、材料與設備。
1、發(fā)包人及承包人對各自所提供的材料及機械設備進場負責,并經雙方驗收合格后方可使用。
2、若造成窩工、誤工所造成的損失,責任是甲方的由甲方負責,是乙方的由乙方負責。
十一、報告、成果、質量檢查與驗收。
1、發(fā)包方負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查與驗收。
2、承包方應對其所確保提交的報告、成果、文件的真實性進行負責。
3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后,通知發(fā)包方進行檢查與驗收,經發(fā)包方簽字確認后方可進行下一道工序。檢驗不合格,承包人負責在規(guī)定的時間內必須進行修補。
十二、本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十三、其它約定事項:
本合同自發(fā)包人、承包人簽字蓋章后生效,發(fā)包人、承包人履行完成合同所規(guī)定的義務后終止。
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
pc合同建設工程篇六
發(fā)包人:
勘察人:
發(fā)包人委托勘察人承擔任務。根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規(guī)規(guī)定,結合本工程的具體情況,為明確責任,協(xié)作配合,確保工程勘察質量,經發(fā)包人,勘察人協(xié)商一致,簽定本合同,共同遵守。
1.2工程建設地點:
1.3工程規(guī)模、特征:
1.4工程勘察任務委托書、日期:____年__月__日
1.5工程勘察任務(內容)與技術要求:
1.6承接方式:投標。
1.7預計勘察工作量:
2.1提供本工程批準文件(復印件),遺跡用地(附紅線范圍),施工、勘察許可等批件(復印件)。
2.2提供工程勘察任務委托書、技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術資料及工程所需的坐標與標高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分布圖。
2.5發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集。
勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料《勘察報告》十份。
4.1開工及提交勘察成果資料的時間。
4.1.1本工程的勘察工作定于____年__月__日開工,____年__月__日提交勘察成果資料。
4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準,如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。
4.2收費標準及付費方式。
4.2.1本工程勘察費用單價為:元/米??辈旃ぷ鳛楣潭▎蝺r合同,按實際完成并經雙方確認的工作量結算。
4.2.2本工程勘察費預算為元(大寫):元整。勘察任務完成,提交勘察成果資料,雙方確認后30天內發(fā)包人一次付清全部勘察費用。
5.1發(fā)包人責任。
5.1.1發(fā)包人委托任務時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2發(fā)包人應及時為勘察人提供勘察現(xiàn)場的基本工作條件并解決勘察現(xiàn)場出現(xiàn)的問題。
5.1.3發(fā)包人為勘察人的工作人員提供水電源,水電費用由勘察人自行承擔。
5.1.4發(fā)包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據、特殊工藝(方法)、專利技術和合理化建議等,未經勘察人同意,發(fā)包人不得向第三人轉讓或用于本合同外的項目。
5.1.5配合勘察人進行隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認。
5.1.6合同有關條款規(guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應負的其他責任。
5.2勘察人責任。
5.2.1勘察人應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務委托書及技術要求進行工程勘察,按本合同規(guī)定的時間提交質量合格的勘察成果資料,并對其負責。
5.2.2由于勘察人提供的勘測成果資料質量不合格,勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘察人無力補充完善,需另委托其他單位時,勘察人應承擔全部勘察費用;或因勘察質量造成重大經濟損失或工程事故時,勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,并根據損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的100%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設計,報發(fā)包人審核。
5.2.4勘察過程中,根據工程的巖土工程條件(或工作現(xiàn)場地形地貌、地質和水文地質條件)及技術規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見,并辦理正式變更手續(xù)。
5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員,應遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其他有關的規(guī)章制度,承擔其有關資料保密義務。
5.2.6若勘察現(xiàn)場需要看守,特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時,勘察人應派人負責安全保衛(wèi)工作,按國家有關規(guī)定,對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護,并承擔費用。
5.2.7.勘察人及時組織發(fā)包人、監(jiān)理方對隱蔽工程、中間過程、竣工工程量進行驗收和確認,未經發(fā)包人、監(jiān)理方確認發(fā)包人有權拒付工程款。
5.2.8合同有關條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應負的其他責任。
6.1發(fā)包人未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘察費,每超過一日,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.2由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應減收勘察費千分之一。
6.3由于勘察人原因造成勘察成果質量不合格,不能滿足技術要求時,其返工勘察費用由勘察人承擔。
本合同未盡事宜,經發(fā)包人與勘察人協(xié)商一致,簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
其他約定事項:無。
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向勘察工程所在地的人民法院起訴。
本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章之日起生效;按規(guī)定到省級建設行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;發(fā)包人、勘察人認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請簽證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務后,本合同終止。
本合同一式柒份,發(fā)包人伍份,勘察人貳份。
發(fā)包人名稱:勘察人名稱:
(蓋章)(蓋章)。
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
住所:住所:
郵政編碼:郵政編碼:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
銀行帳號:銀行帳號:
建設行政主管部門備案:鑒證意見:
(蓋章)(蓋章)。
備案號:經辦人:
備案日期:____年__月__日鑒證日期:____年__月__日
pc合同建設工程篇七
設計證書等級:________發(fā)包人:________。
設計人:________簽訂日期:________
深圳市規(guī)劃與國土資源局監(jiān)制。
發(fā)包人:________設計人:________發(fā)包人委托設計人承擔工程設計,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據下列文件簽訂:
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》。
1.3《深圳市城市規(guī)劃條例》、《建設用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。
1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。第二條本合同設計項目的內容:
2.12.2設計指標。
第三條發(fā)包人應向設計人提交的有關資料及文件。
第四條設計人應向發(fā)包人交付的設計資料及文件:
第五條本合同設計收費估算為計費支付進度詳見下表。說明:
1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費,不留尾款。
3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定,多退少補。實際設計費與估算設計費出現(xiàn)差額時,雙方另行簽訂補充協(xié)議。
4.本合同履行后,定金抵作設計費。
第六條雙方責任6.1發(fā)包人責任:
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內容,在規(guī)定的時間內向設計人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責,發(fā)包人不得要求設計人違反《建設用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規(guī)定及國家有關標準進行設計。
6.1.2發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內,設計人按合同第四條規(guī)定交付設計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時,設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。
6.1.3發(fā)包人更變委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設計人設計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關條款外,發(fā)包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。
在未簽合同前發(fā)包人已同意,設計人為發(fā)包人所做的各項設計工作,應按收費標準,相應支付設計費。
6.1.4發(fā)包人要求設計人比合同規(guī)定時間提前交付設計資料及文件時,如果設計人能夠做到,發(fā)包人應根據設計人提前投入的工作量,向設計人支付趕工費。
6.1.5發(fā)包人應為派赴現(xiàn)場處理有關設計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。
及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應負法律責任,設計人有權向發(fā)包人提出索賠。6.2設計人責任:
6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規(guī)定,有關工程強制性標準,國家和地方技術規(guī)范、標準、規(guī)程及發(fā)包人提出的設計要求,進行工程設計,技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規(guī)定》,按合同規(guī)定的進度要求提交質量合格的設計資料,并對其負責。
6.2.2設計人采用的主要技術標準是:
6.2.3設計合理使用年限為。
6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內容、進度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設計交付設計資料及文件后,按規(guī)定參加有關的設計審查,并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規(guī)定時限交付設計資料及文件,本年內項目開始施工,負責向發(fā)包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工,設計人仍負責上述工作,但應按所需工作量向發(fā)包人適當收取咨詢服務費,收費額由雙方商定。
6.2.6設計人應保護發(fā)包人的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓發(fā)包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經濟損失,發(fā)包人有權向設計人索賠。第七條違約責任:
7.1在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設計人未開始設計工作的,不退還發(fā)包人已付的定金;已開始設計工作的,發(fā)包人應根據設計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
7.2發(fā)包人應按合同第五條規(guī)定的金額和時間向設計人支付設計費,每逾期支付一天,應承擔支付金額的千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設計人有權暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建,發(fā)包人均按7.1條規(guī)定支付設計費。
8.1發(fā)包人要求設計人派專人留駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關問題時,雙方應另行簽訂補充協(xié)議或技術咨詢服務合同。
8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖,由發(fā)包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規(guī)定設計人交付的設計資料及文件份數(shù)超過《工程技術收費標準》規(guī)定的份數(shù),設計人另收工本費。
8.3本工程設計資料及文件中,建筑材料、建筑構配件和設備。應當注明其規(guī)格、型號、性能等技術指標,設計人不得指定生產廠、供應商。發(fā)包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時,所需要費用由發(fā)包人承擔。8.4發(fā)包人委托設計人配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段,應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用、除制裝費外,其它費用由發(fā)包人支付。
主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又未達成仲裁書面協(xié)議的,可向人民法院起訴。
8.8本合同一式份,發(fā)包人8.9本合同經雙方簽章并在發(fā)包人向設計人支付定金后生效。
8.10本合同生效后,按規(guī)定到建設工程方案審批機構(深圳市規(guī)劃與國土資源局或其派出機構)備案。雙方認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務后,本合同即行終止。8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同意法律效力。
8.12其它約定事項:
發(fā)包人名稱:________設計人名稱:________。
法定代表人:(簽字)________。
委托代理人:(簽字)________。
開戶銀行:________銀行帳號:________。
建設行政主管部門備案:________備案號:________。
備案日期:________法定代表人:________
委托代理人:________住所:________郵政編碼:________。
電話:________傳真:________。
開戶銀行:________銀行帳號:________。
鑒定意見:________經辦人:________。
鑒定日期:________(簽字)
鑒定日期:________(簽字)
pc合同建設工程篇八
甲方公司因工作和業(yè)務發(fā)展需要,經甲乙雙方平等友好協(xié)商,就甲方聘請乙方擔任甲方公司工程師,達成如下聘用協(xié)議:
二、甲方責任和義務。
1、將相關資料歸還乙方。
2、投標。
3、甲方應妥善保管乙方資料和證書,確保職稱證書完好無損。如果由于甲方原因發(fā)生乙方的證書丟失或吊銷,甲方應賠償損失。
三、乙方的責任和義務。
1、乙方承諾向甲方提供的資料真實合法,若乙方提供的資料是虛假偽造,乙方自行承擔一切責任并負責賠償甲方相應損失。
2、乙方的職稱證書在協(xié)議有效期內交由甲方保管。
四、酬金。
1、酬金按年支付,支付標準為年。
2、付款時間:酬金一次性付清。即雙方簽訂協(xié)議時,乙方提供工程師證書(原件)、身份證復印件、畢業(yè)證復印件、一寸彩色照片(或電子版)。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶。乙方須保證證書未在其它公司掛靠,如因乙方證書已掛靠而導致甲方不能使用的,乙方須退還甲方支付的聘用工資。
五、違約責任。
1、協(xié)議有效期內,乙方提出終止協(xié)議,則乙方必須雙倍返還酬金,甲方提出終止協(xié)議則已付酬金不予返還。
2、乙方須保證證書真實、有效,如因乙方提供虛假證書,導致甲方投標或申辦資質失敗,乙方退還甲方已付酬金。
六、其他。
1、本協(xié)議期滿前一個月,如雙方達成一致意見,可續(xù)簽本協(xié)議。若不續(xù)簽的,甲方應及時歸還乙方所有證件,甲方不得扣留拖延歸還任何證件。
2、協(xié)議終止或協(xié)議期滿后,甲乙雙方應彼此友好合作,配合完成解除協(xié)議等相關的后續(xù)工作。
3、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)一份。
乙方:________。
法定代表人:________身份證號:________。
pc合同建設工程篇九
襄樊和馳房地產開發(fā)公司(以下簡稱甲方)開發(fā)的和馳上品綜合樓工程由泰州五建襄樊分公司(以下簡稱乙方)施工,雙方于__________年__________月__________日簽定了《建設工程施工合同》?,F(xiàn)該工程已施工至主體六層,按合同約定甲方應支付乙方__________年__________月__________日簽訂的晉江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下稱”原合同“)中定義相同。
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲、乙雙方經友好協(xié)商,在原合同簽訂的基礎上,就乙方承包晉江市金井北通道道路整治工程的給水工程及金東公路金井段道路改造工程的相關事項訂立以下補充協(xié)議:
給水管道及金東公路金井段道路改造工程。具體詳見施工圖紙:《給水管道(原水管道)工程》及《晉江市金東公路金井段(鎮(zhèn)標至西環(huán)路口)改造工程》。
3、施工工期施工合同補充協(xié)議工期為240日歷天(備注:即乙方應在原合同工期的基礎上順延8個月之內完成)。
4、工程質量。
日期:__________年月日
pc合同建設工程篇十
合伙人:(以下簡稱甲方)。
性別。
年齡。
身份證號碼。
合伙人:
身份證號碼。
甲乙雙方經平等協(xié)商,就合伙承包一致意見,共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現(xiàn)各方利潤最大化,共享收益,共擔風險。
二、合伙經營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和范圍為準。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結算完畢為止。
四、出資方式及比例:甲乙雙方現(xiàn)金出資,前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元,該款中標退還后歸甲方;以后施工時甲乙雙方各出資50%,在雙方商定出資____日內到賬,否則按日千分之三承擔違約責任。甲方派現(xiàn)金會計一名負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目,乙方派主管會計一名負責記賬;會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。
五、盈余分配及債務承擔:
1、盈余分配:盈余以甲乙雙方出資為依據,按比例分配。
2、合伙如產生債務,先由合伙財產償還,合伙財產不足清償時,以各合伙人的約定的出資為依據,按比例承擔。
六、退伙:合伙期間原則上不得退伙;如遇到特殊原因確需退伙的,應經兩方協(xié)商同意;
七、項目日常管理。
2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日,由雙方和會計共同下賬,所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬,超過兩個月不下賬的支出個人自負。
3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定,雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿,甲乙雙方按合伙協(xié)議進行結算,盈、虧均按比例進行分配、承擔;一方分配的應收款另一方有協(xié)助收回的義務。
九、違約責任。
1、未經合伙人同意而擅自退伙,給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的,按承接工程總價的15%計算損失。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定,給另一方造成損失的,應承擔賠償責任。
十、其他。合伙人之間如發(fā)生糾紛,應共同協(xié)商,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。
合伙人(甲方):
________年____月____日。
合伙人(乙方):
________年____月____日。
pc合同建設工程篇十一
發(fā)包方(甲方):
法定的代表人:
承包方(乙方):
法定的代表人:
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并要求嚴肅的履行。
第一條工程的項目。
三、工程地點:
四、工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。
五、工程造價:本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。
第二條工程的期限。
一、根據國家工期定額和使用需要,商定工程總工期為____天(日歷天),自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期,見附表一)。
二、開工前____天,承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。
三、在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協(xié)商,并通過書面形式確定順延期限:
1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
4、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規(guī)格要求,被迫停工或不能順利施工者。
6、非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;
7、未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工。
8、由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使合同不能繼續(xù)履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤出提供必要條件,支付以上的經濟支出,并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
四、工期提前。
施工中如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議,合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃,報甲方批準。甲方應在5天內給予批準,并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議包括以下主要內容。
1、提前的時間;
2、乙方采取的趕工措施;
3、甲方為趕工提供的條件;
4、趕工措施的經濟支出和承擔;
5、提前竣工收益(如果有)的分享。
第三條施工準備。
一、甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件,申請領取建筑執(zhí)照;清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地,搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返臅惩?;應于________年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙,參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區(qū)內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。
第四條物資供應。
一、由發(fā)包方供應以下材料、設備的實物或指標:____________。
二、除發(fā)包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;
三、發(fā)包方供應、承包方采購的材料、設備,必須附有產品合格證才能用于工程。由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規(guī)格、質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。任何一方認為對方提供材料需要復驗的,應允許復驗。經復驗符合質量要求的,方可用于工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,應按有關規(guī)定處理,其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法:____________。
第五條工程的質量。
一、本工程的質量經雙方研究要求達到:____________。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第六條工程價款的支付與結算。
一、本合同簽訂后____日內,發(fā)包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的____%備料款,計人民幣________萬元;臨時設施費,按土建工程合同總造價的____%計人民幣________萬元,安裝工程應按人工費的____%計人民幣________萬元;材料設備差價________萬元,分____次支付,每次支付時間為____,金額________。
二、發(fā)包方收到承包方的工程進度月報后必須在____日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的____%時,按規(guī)定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時候,不再按進度付款,辦完交工驗收后,連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
四、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款,應向承包方支付拖欠金額日萬分之三的違約金。
五、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成承包方的停、窩工損失的,應由發(fā)包方承擔。
第七條施工與設計變更。
一、乙方要依據國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失,應由責任方負擔:
1、施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應該以書面形式通知甲方,由甲方在7天之內與原設計的單位商定,提出修改或變更設計文件,經甲乙雙方簽訂協(xié)議后,方準施工。
2、在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。
3、在施工中,如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。
第八條安全施工。
一、乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,安全施工,防火防盜。在施工中因因乙方責任發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責。
二、發(fā)生重大傷亡事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
三、非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
1、乙方可按協(xié)議條款約定分包部分工程。
2、乙方與分包單位簽訂分包合同后,將副本送甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸,以本合同為準。
第十條違約的責任承包方的責任:
一、工程質量不符合合同規(guī)定的,應該負責無償修理或返工。
二、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的,按本合同關于建設工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期罰款。發(fā)包方的責任:
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失。同時,賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質量或其他問題,應由發(fā)包方承擔相應的責任。
四、承包方驗收通知書送達____日后不進行驗收的,按規(guī)定償付逾期違約金。
五、不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十一條糾紛解決辦法建筑工程承包合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門,進行調解;解決不了的,可選擇下述第()項處理:
(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁,
(2)直接向人民法院起訴。
第十二條合同的生效與終止。
一、本合同一式____份,合同附件____份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份。其余副本由發(fā)包方報送—————————————————機關、建設主管部門備案。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章即生效日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款后終止。
三、本合同簽訂之后,承、發(fā)包雙方如果需要提出修改時,應該經過雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
甲方:____。
法定的代表人:___。
乙方:____。
法定的代表人:___。
合同簽訂的日期:_____
簽約的地點。
pc合同建設工程篇十二
甲方:
乙方:
丙方:
甲方與乙方于 年 月 日簽訂的既有合同正在履行中,現(xiàn)甲、乙、丙三方經協(xié)商一致,就合同主體變更及保證條款相關事宜達成以下協(xié)議:
1、本協(xié)議各方同意丙方取代乙方成為“既有合同”的一方。
2、乙丙雙方保證丙方具有履行本協(xié)議所需相關資質和條件,如因其不具備相關資質和條件給甲方造成損失的,由乙丙雙方承擔連帶賠償責任。
3、乙方在本協(xié)議生效前基于履行“既有合同”對甲方所享有的權利和承擔的義務分別由丙方享有和承擔。
4、本協(xié)議生效后,丙方按照 “既有合同”的約定享受權利和承擔義務。
5、乙、丙雙方必須做好資料、手續(xù)等的交接工作,因合同主體變更所產生的一切費用由乙方承擔。
為了保證丙方按照約定履行義務,本協(xié)議生效后,乙方對丙方基于本協(xié)議及“既有合同” 對甲方所負的一切債務向甲方提供連帶責任保證。
三、除本協(xié)議約定情形外,“既有合同”其他內容不變。
四、因本協(xié)議及“既有合同”而引起的糾紛,適用中華人民共和國法律,如果協(xié)商解決不成,任何一方均有權提交甲方所在地人民法院法院解決。本協(xié)議自甲、乙、丙三方蓋章之日起生效,一式六份,甲、乙、丙各執(zhí)二份。
甲方: 乙方: 丙方:
地址: 地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
pc合同建設工程篇十三
本案要旨為,原告的起訴行為是否構成重復起訴,這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則,即“一事不再理”原則,判斷是否適用該原則,主要依據:訴訟標的是否一致,訴訟請求是否一致,當事人是否一致,爭議事項是否一致,應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據,以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日,被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結算未結算?!痹摻Y算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調解書調解結案,調解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調解筆錄及調解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容;另經法院對被告當時主管工程的負責人查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點主要為,原告的起訴行為是否構成重復起訴,一審法院審理認為,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據,法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,二審法院審理認為,洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內容是楊治安單方添加,但其并未提供自己所持有的結算協(xié)議書來證明自己的主張,也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干,朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干,只是工程款具體數(shù)額記不清,并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時,一審法院也查閱了該院(20xx)孟會民初字第59號案件卷宗材料后,認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院(20xx)孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此,洛基公司認為楊治安屬重復訴訟,其并不欠楊治安工程款的主張,法院不予支持。
二、案件來源。
三、基本案情。
被告在承攬華陽洛陽(孟津)電廠公用區(qū)基樁工程期間,于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》,合計工程結算數(shù)額為163972.02元,協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內支付給原告。在該結算協(xié)議的空白部分,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結算未結算?!痹摻Y算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調解書調解結案,調解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標的153972.02元)、調解筆錄及調解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容;另經法院對被告當時主管工程的負責人(且又是(20xx)孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人)查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定?,F(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息,向法院提起了訴訟,但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張,共計款49550元。
四、法院審理。
一審法院認為:審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點,一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在(20xx)孟會民初字第59號案件中是否一并審理,原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定;二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件,在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據,法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結算憑據,按照庭審中原告提供的相關證據,對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元,超出部分,證據不足,不能認定。原告要求被告支付利息,因雙方無明確約定,利息可從原告起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中,被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等,理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定,判決如下:一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引。
《中華人民共和國民事訴訟法》。
第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴,必須受理;對下列起訴,分別情形,予以處理:
(一)依照行政訴訟法的規(guī)定,屬于行政訴訟受案范圍的,告知原告提起行政訴訟;
(三)依照法律規(guī)定,應當由其他機關處理的爭議,告知原告向有關機關申請解決;
(四)對不屬于本院管轄的案件,告知原告向有管轄權的人民法院起訴;
(七)判決不準離婚和調解和好的離婚案件,判決、調解維持收養(yǎng)關系的案件,沒有新情況、新理由,原告在六個月內又起訴的,不予受理。
pc合同建設工程篇十四
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)裝修公司。
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商簽定合同如下:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積平方米。
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為:xx元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。
1、工程開工日期:________年____月____日
2、工程竣工日期:________年____月____日
按國家建設部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
4、乙方剩余工程款作為質保金xx內付清。
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
經甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
乙方單位名稱。
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
xx年xx月xx日。
xx年xx月xx日。
pc合同建設工程篇十五
本協(xié)議中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方于_____年______月____日簽訂的《建設工程設計合同》(下稱“原合同”)中的定義相同。鑒于:
發(fā)包方和設計方于______年______月____日共同簽署了《建設工程設計合同》,雙方本著互利互惠的原則,經友好協(xié)商,就《建設工程設計合同》中未盡事項特訂立以下補充協(xié)議:
1、所有單體工程施工圖必須在20__年2月15日前完成,以保證工程項目順利進行。
2、因功能改變等原因造成的設計變動,施工圖紙應保證不影響工程正常進行(包括地庫、地下室增層、閣樓、機房變動等)。
3、鋼結構的二次設計由發(fā)包方發(fā)包,并由設計方進行審核。
4、設計方須派駐設計代表,保證及時、有效的解決施工過程中的一切設計問題。
5、因出圖時間延誤,施工過程中設計問題解決不及時等原因造成的一切損失,按工程實際發(fā)生的費用由設計方負責賠償。
本協(xié)議生效后,即成為《建設工程設計合同》不可分割的組成部分,與《建設工程設計合同》具有同等的法律效力。
除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原協(xié)議的其余部分應完全繼續(xù)有效。
發(fā)包方:___________
設計方:___________
____年____月____日
pc合同建設工程篇十六
合同編號:______________________________。
(由勘察人編填)。
勘察證書等級:__________________________。
發(fā)包人:________________________________。
勘察人:________________________________。
簽訂日期:______________________________
協(xié)議書:
發(fā)包人委托勘察人承擔__________________________任務。
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規(guī)規(guī)定,結合本工程的具體情況,為明確責任,協(xié)作配合,確保工程勘察質量,經發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
第一條工程概況。
第二條發(fā)包人應及時向勘察人提供下列文件資料,并對其準確性、可靠性負責。
2.1提供本工程批準文件(復印件),以及用地(附紅線范圍)、施工、勘察許可等批件(復印件)。
2.2提供工程勘察任務委托書、技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術資料及工程所需的坐標與標高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分布圖。
2.5發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集的,發(fā)包人需向勘察人支付相應費用。
第三條勘察人向發(fā)包人提交勘察成果資料并對其質量負責。
勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料四份,發(fā)包人要求增加的份數(shù)另行收費。
第四條開工及提交勘察成果資料的時間和收費標準及付費方式。
4.1開工及提交勘察成果資料的時間。
4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日開工,________年________月________日提交勘察成果資料,由于發(fā)包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時,按本合同第六條規(guī)定辦理。
4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準,如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。
4.2收費標準及付費方式。
4.2.1本工程勘察按國家規(guī)定的現(xiàn)行收費標準_____________________計取費用;或以“預算包干”、“中標價加簽證”、“實際完成工作量結算”等方式計取收費。國家規(guī)定的收費標準中沒有規(guī)定的收費項目,由發(fā)包人、勘察人另行議定。
4.2.2本工程勘察費預算為________元(大寫_____________________),合同生效后3天內,發(fā)包人應向勘察人支付預算勘察費的20%作為定金、計________元(本合同履行后,定金抵作勘察費);勘察規(guī)模大、工期長的大型勘察工程,發(fā)包人還應按實際完成工程進度________%時,向勘察人支付預算勘察費的_________%的工程進度款,計___________元;勘察工作外業(yè)結束后________天內,發(fā)包人向勘察人支付預算勘察費的________%,計__________元;提交勘察成果資料后10天內,發(fā)包人應一次付清全部工程費用。
第五條發(fā)包人、勘察人責任。
5.1發(fā)包人責任。
5.1.1發(fā)包人委托任務時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2在勘察工作范圍內,沒有資料、圖紙的地區(qū)(段),發(fā)包人應負責查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作過程中發(fā)生人身傷害或造成經濟損失時,由發(fā)包人承擔民事責任。
5.1.3發(fā)包人應及時為勘察人提供并解決勘察現(xiàn)場的工作條件和出現(xiàn)的問題(如:落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現(xiàn)場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業(yè)用船等),并承擔其費用。
5.1.4若勘察現(xiàn)場需要看守,特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時,發(fā)包人應派人負責安全保衛(wèi)工作,按國家有關規(guī)定,對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護,并承擔費用。
5.1.5工程勘察前,若發(fā)包人負責提供材料的,應根據勘察人提出的工程用料計劃,按時提供各種材料及其產品合格證明,并承擔費用和運到現(xiàn)場,派人與勘察人的人員一起驗收。
5.1.6勘察過程中的任何變更,經辦理正式變更手續(xù)后,發(fā)包人應按實際發(fā)生的工作量支付勘察費。
5.1.7為勘察人的工作人員提供必要的生產、生活條件,并承擔費用;如不能提供時,應一次性付給勘察人臨時設施費_____________元。
5.1.8由于發(fā)包人原因造成勘察人停、窩工,除工期順延外。發(fā)包人應支付停、窩工費(計算方法見6.1);發(fā)包人若要求在合同規(guī)定時間內提前完工(或提交勘察成果資料)時,發(fā)包人應按每提前一天向勘察人支付_________元計算加班費。
5.1.9發(fā)包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據、特殊工藝(方法)、專利技術和合理化建議,未經勘察人同意,發(fā)包人不得復制、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉讓或用于本合同外的項目;如發(fā)生上述情況,發(fā)包人應負法律責任,勘察人有權索賠。
5.1.10本合同有關條??钜?guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應負的其它責任。
5.2勘察人責任。
5.2.1勘察人應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務委托書及技術要求進行工程勘察,。按本合同規(guī)定的時間提交質量合格的勘察成果資料,并對其負責。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質量不合格,勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘察人無力補充完善,需另委托其他單位時,勘察人應承擔全部勘察費用;或因勘察質量造成重大經濟損失或工程事故時,勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,并根據損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的________%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設計,派人與發(fā)包人的人員一起驗收發(fā)包人提供的材料。
5.2.4勘察過程中,根據工程的巖土工程條件(或工作現(xiàn)場地形地貌、地質和水文地質條件)及技術規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。并辦理正式變更手續(xù)。
5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員,應遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其它有關的規(guī)章制度,承擔其有關資料保密義務。
5.2.6本合同有關條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應負的其它責任。
第六條違約責任。
6.1由于發(fā)包人未給勘察人提供必要的工作生活條件而造成停、窩工或來回進出場地,發(fā)包人除應付給勘察人停、窩工費(金額按預算的平均工日產值計算),工期按實際工日順延外,還應付給勘察人來回進出場費和調遣費。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質量不合格,不能滿足技術要求時,其運工勘察費用由勘察人承擔。
6.3合同履行期間,由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時,勘察人未進行勘察工作的,不退還發(fā)包人已付定金;已進行勘察工作的;完成的工作量在50%以內時,發(fā)包人應向勘察人支付預算額50%的勘察費計________元;完成的工作量超過50%時,則應向勘察人支付預算額100%的勘察費。
6.4發(fā)包人未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘察費,每超過一日,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.5由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應減收勘察費千分之一。
6.6本合同簽訂后,發(fā)包人不履行合同時,無權要求退還定金;勘察人不履行合同時,雙倍返還定金。
第九條本合同發(fā)生爭議,發(fā)包人、勘察人應及時協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解,協(xié)商或調解不成時,發(fā)包人、勘察人同意由_______________仲裁委員會仲裁。發(fā)包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起拆。
第十條本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章后生效;按規(guī)定到省級建設行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;發(fā)包人、勘察人認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務后,本合同終止。
本合同一式__________份,發(fā)包人__________份、勘察人__________份。
發(fā)包人名稱:__________勘察人名稱:__________。
(蓋章)(蓋章)。
法定代表人:__________(簽字)法定代表人:__________(簽字)。
委托代理人:__________(簽字)委托代理人:__________(簽字)。
住所:__________住所:__________。
郵政編碼:__________郵政編碼:__________。
電話:__________電話:__________。
傳真:__________傳真:__________。
開戶銀行:__________開戶銀行:__________。
銀行帳號:__________銀行帳號:__________。
建設行政主管部門備案:__________鑒證意見:__________。
(蓋章)(蓋章)。
備案號:__________經辦人:__________。
備案日期:___年___月___日鑒證日期:___年___月___日
pc合同建設工程篇十七
1.___(業(yè)主名字)(下簡稱“業(yè)主”)已安排了一筆以多種貨幣構成的資金,用于____(工程名稱)建設費用的合理支付。所有如資格預審文件規(guī)定的來自合格貨源并經資格預審合格了的投標人均可參加本工程的投標。
2.業(yè)主邀請資格預審合格的投標人就下列工程施工和竣工所需的勞務、材料、設備和服務進行密封投標:__________________________(工程概況、主要項目及工程量等)。
3.凡有興趣的資格預審合格的投標人,可從下列地址獲取進一步的信息及查閱招文件:_________(查詢和發(fā)售招標文件的機構名稱、地址等)。
4.任何有興趣的資格預審合格的投標人在向上述機構提交書面申請并在交納了一筆不可退還的'費用____(貨幣名稱和數(shù)量)后可購得一套完整的招標文件。多購的招標文件收費相同。
5.所有投標書必須于19__年__月__日__時之前送達下列地址:_(投標書接收地點)。并必須同時交納招標文件中規(guī)定的5接受的格式,數(shù)量為2%投標價的投標保證金。
6.開標儀式定于19__年__月__日__時在下列地點舉行_________(開標地點),投標人可派代表出席。
甲方:______。
乙方:______。
日期:______
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/12167585.html】