合同是一種約定雙方權(quán)利和義務(wù)的法律文件,具有法律效力。撰寫合同前,可以參考相關(guān)的合同范本和法律法規(guī),確保合同的合規(guī)性和有效性。合同范文供您參考,但不代表一定適用于您的具體情況。
pc合同建設(shè)工程篇一
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程名稱__________;
工程地點(diǎn)__________;
工程規(guī)模__________;
工程投資__________;
第二條委托方根據(jù)本合同規(guī)定填寫建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)委托書。(見附表一、二)。
第三條勘察設(shè)計(jì)費(fèi)取費(fèi)的依據(jù)和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按國家規(guī)定執(zhí)行。
勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的撥付辦法,自合同生效后__天內(nèi),委托方應(yīng)向承包方給付定金。合同履行后,定金抵作勘察設(shè)計(jì)費(fèi),不足部分委托方應(yīng)在__天內(nèi)一次結(jié)清(或訂為分若干次結(jié)清)。
勘察任務(wù)的定金為勘察費(fèi)的30%,設(shè)計(jì)任務(wù)的定金為估算設(shè)計(jì)費(fèi)的20%。本工程的勘察費(fèi)為__元估算設(shè)計(jì)費(fèi)為__元。
委托方不履行合同的,無權(quán)要求返還定金;承包方不履行合同的,應(yīng)雙倍返還定金。
第四條委托方的義務(wù)。
1、委托方應(yīng)在商定的時間內(nèi)向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進(jìn)度與資料和可靠性負(fù)責(zé)。提供資料的內(nèi)容、技術(shù)要求及期限見附表三。
2、在勘察設(shè)計(jì)人員進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)或配合施工時,應(yīng)負(fù)責(zé)提供以下工作和生活條件。
3、委托方配合引進(jìn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù),從詢價(jià)、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各階段,應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計(jì)任務(wù)的承包參加。
4、按有關(guān)規(guī)定的勘察設(shè)計(jì)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如期如數(shù)付給承包方勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。
5、維護(hù)承包方的勘察成果和設(shè)計(jì)文件,不得擅自修改或轉(zhuǎn)讓給第三方重復(fù)使用。
第五條承包方的義務(wù)。
1、承包方應(yīng)在__年__月__日前提交有關(guān)勘察成果和設(shè)計(jì)文件,并承擔(dān)責(zé)任。提交勘察成果的范圍、進(jìn)度和質(zhì)量,以及設(shè)計(jì)的階段、進(jìn)度、質(zhì)量和設(shè)計(jì)文件份數(shù)。
2、初步設(shè)計(jì)經(jīng)上級主管部門審查后,在原定任務(wù)書范圍內(nèi)的必要修改,由承包方負(fù)責(zé)。原定任務(wù)書有重大變更而重作或修改設(shè)計(jì)時,須具有設(shè)計(jì)審批機(jī)關(guān)或設(shè)計(jì)任務(wù)書批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見書,經(jīng)雙方協(xié)商,另訂合同。
3、設(shè)計(jì)單位對所承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)書的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配合施工,進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底,解決施工過程中有關(guān)設(shè)計(jì)的問題,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算,參加試車考核及工程竣工驗(yàn)收。對于大中型工業(yè)項(xiàng)目和復(fù)雜的民用工程應(yīng)派現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表,并參加隱蔽工程驗(yàn)收。常駐代表費(fèi)用由雙方協(xié)商(另附協(xié)議)。
第六條違約責(zé)任。
1、因勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察設(shè)計(jì)文件拖延工期造成損失,由承包方繼續(xù)完善勘察設(shè)計(jì)任務(wù),并視造成的損失浪費(fèi)大小減收或免收勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。具體規(guī)定如下:
2、因勘察設(shè)計(jì)錯誤而造成工程重大質(zhì)量事故,承包方除免收受損失部分的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)外,還應(yīng)付給委托方與直接受損失部分的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)相等的賠償金。
3、承包方不按合同規(guī)定的期限提交勘察成果、設(shè)計(jì)文件,每拖延一天,應(yīng)向委托方交納按勘察設(shè)計(jì)費(fèi)5‰的違約金。
4、由于變更計(jì)劃、提供的資料不準(zhǔn)確、未按期提供勘察設(shè)計(jì)必需的資料或工作條件而造成勘察設(shè)計(jì)工作的返工、窩工或修改設(shè)計(jì),委托方應(yīng)按承包方實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。具體規(guī)定如下:
5、因委托方責(zé)任造成勘察設(shè)計(jì)工作的重大返工或重任設(shè)計(jì),應(yīng)另行增加勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用。
6、委托方超過合同規(guī)定的日期付費(fèi)時,應(yīng)償付逾期的違約金。違約金每逾期一天,按該工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的5‰計(jì)算。
第七條爭議的解決方式。
合同執(zhí)行過程中如有爭議,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方屬于一個部門的由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成,或雙方不屬于同一個部門的,合同雙方任何一方均可向工商局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。
第八條經(jīng)雙方協(xié)商一致,增加補(bǔ)充下列__項(xiàng)條款(沒有增補(bǔ)以“空白”記入)。
第九條附則。
本合同未言明事項(xiàng),一律按《中華人同共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
本合同附件:《建筑工程設(shè)計(jì)委托書》、《工程地質(zhì)勘察委托書》、《建設(shè)文件和勘察設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料交付日期一覽表》、《勘察設(shè)計(jì)文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各執(zhí)1份;副本__份,分別報(bào)送業(yè)務(wù)主管部門、工商行政管理局和建設(shè)銀行備案。
委托方(蓋章):
承包方(蓋章):
鑒(公)證意見:
地址:
地址:
經(jīng)辦人:
法定代表人(簽名):
法定代表人(簽名):
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)。
委托代理人(簽名):
委托代理人(簽名):
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:
帳號:
電話:
電話:
電掛:
電掛:
郵政編碼:
郵政編碼:
簽約時間年月日簽約地點(diǎn)___________。
有效期限年月日至年月日。
附表一:
委托方委托承包方進(jìn)行__________________________設(shè)計(jì)工作。
工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目表。
項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)投資(萬元)規(guī)模建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)內(nèi)容。
附表二:
工程、地質(zhì)勘察委托書。
場地位置。
設(shè)計(jì)單位。
要察。
求資。
提料。
pc合同建設(shè)工程篇二
設(shè)計(jì)證書等級:________發(fā)包人:________。
設(shè)計(jì)人:________簽訂日期:________
深圳市規(guī)劃與國土資源局監(jiān)制。
發(fā)包人:________設(shè)計(jì)人:________發(fā)包人委托設(shè)計(jì)人承擔(dān)工程設(shè)計(jì),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂:
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場管理規(guī)定》。
1.3《深圳市城市規(guī)劃條例》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》。
1.4國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章。第二條本合同設(shè)計(jì)項(xiàng)目的內(nèi)容:
2.12.2設(shè)計(jì)指標(biāo)。
第三條發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計(jì)人提交的有關(guān)資料及文件。
第四條設(shè)計(jì)人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計(jì)資料及文件:
第五條本合同設(shè)計(jì)收費(fèi)估算為計(jì)費(fèi)支付進(jìn)度詳見下表。說明:
1.提交各階段設(shè)計(jì)文件的同時支付各階段設(shè)計(jì)費(fèi)。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結(jié)清全部設(shè)計(jì)費(fèi),不留尾款。
3.實(shí)際設(shè)計(jì)費(fèi)按初步設(shè)計(jì)概算(施工圖設(shè)計(jì)概算)核定,多退少補(bǔ)。實(shí)際設(shè)計(jì)費(fèi)與估算設(shè)計(jì)費(fèi)出現(xiàn)差額時,雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
4.本合同履行后,定金抵作設(shè)計(jì)費(fèi)。
第六條雙方責(zé)任6.1發(fā)包人責(zé)任:
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向設(shè)計(jì)人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負(fù)責(zé),發(fā)包人不得要求設(shè)計(jì)人違反《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
6.1.2發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi),設(shè)計(jì)人按合同第四條規(guī)定交付設(shè)計(jì)文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時,設(shè)計(jì)人員有權(quán)重新確定提交設(shè)計(jì)文件的時間。
6.1.3發(fā)包人更變委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計(jì)人所耗工作量向設(shè)計(jì)人增付設(shè)計(jì)費(fèi)。
在未簽合同前發(fā)包人已同意,設(shè)計(jì)人為發(fā)包人所做的各項(xiàng)設(shè)計(jì)工作,應(yīng)按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),相應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
6.1.4發(fā)包人要求設(shè)計(jì)人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計(jì)資料及文件時,如果設(shè)計(jì)人能夠做到,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)人提前投入的工作量,向設(shè)計(jì)人支付趕工費(fèi)。
6.1.5發(fā)包人應(yīng)為派赴現(xiàn)場處理有關(guān)設(shè)計(jì)問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。
及文件不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任,設(shè)計(jì)人有權(quán)向發(fā)包人提出索賠。6.2設(shè)計(jì)人責(zé)任:
6.2.1設(shè)計(jì)人應(yīng)嚴(yán)格按照《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定,有關(guān)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),國家和地方技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及發(fā)包人提出的設(shè)計(jì)要求,進(jìn)行工程設(shè)計(jì),技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合《深圳市建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算規(guī)定》,按合同規(guī)定的進(jìn)度要求提交質(zhì)量合格的設(shè)計(jì)資料,并對其負(fù)責(zé)。
6.2.2設(shè)計(jì)人采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是:
6.2.3設(shè)計(jì)合理使用年限為。
6.2.4設(shè)計(jì)人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設(shè)計(jì)交付設(shè)計(jì)資料及文件后,按規(guī)定參加有關(guān)的設(shè)計(jì)審查,并根據(jù)審查結(jié)論負(fù)責(zé)對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補(bǔ)充。設(shè)計(jì)人按合同規(guī)定時限交付設(shè)計(jì)資料及文件,本年內(nèi)項(xiàng)目開始施工,負(fù)責(zé)向發(fā)包人及施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底、處理有關(guān)設(shè)計(jì)問題和參加竣工驗(yàn)收。在一年內(nèi)項(xiàng)目尚未開始施工,設(shè)計(jì)人仍負(fù)責(zé)上述工作,但應(yīng)按所需工作量向發(fā)包人適當(dāng)收取咨詢服務(wù)費(fèi),收費(fèi)額由雙方商定。
6.2.6設(shè)計(jì)人應(yīng)保護(hù)發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán),不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟(jì)損失,發(fā)包人有權(quán)向設(shè)計(jì)人索賠。第七條違約責(zé)任:
7.1在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設(shè)計(jì)人未開始設(shè)計(jì)工作的,不退還發(fā)包人已付的定金;已開始設(shè)計(jì)工作的,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)人已進(jìn)行的實(shí)際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付。
7.2發(fā)包人應(yīng)按合同第五條規(guī)定的金額和時間向設(shè)計(jì)人支付設(shè)計(jì)費(fèi),每逾期支付一天,應(yīng)承擔(dān)支付金額的千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設(shè)計(jì)人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計(jì)審批部門對設(shè)計(jì)文件不審批或本合同項(xiàng)目停緩建,發(fā)包人均按7.1條規(guī)定支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
8.1發(fā)包人要求設(shè)計(jì)人派專人留駐施工現(xiàn)場進(jìn)行配合與解決有關(guān)問題時,雙方應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議或技術(shù)咨詢服務(wù)合同。
8.2設(shè)計(jì)人為本合同項(xiàng)目所采用的國家或地方標(biāo)準(zhǔn)圖,由發(fā)包人自費(fèi)向有關(guān)出版部門購買。本合同第四條規(guī)定設(shè)計(jì)人交付的設(shè)計(jì)資料及文件份數(shù)超過《工程技術(shù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的份數(shù),設(shè)計(jì)人另收工本費(fèi)。
8.3本工程設(shè)計(jì)資料及文件中,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備。應(yīng)當(dāng)注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標(biāo),設(shè)計(jì)人不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。發(fā)包人需要設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)人員配合加工定貨時,所需要費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。8.4發(fā)包人委托設(shè)計(jì)人配合引進(jìn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù),從詢價(jià)、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個階段,應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)計(jì)人參加。出國費(fèi)用、除制裝費(fèi)外,其它費(fèi)用由發(fā)包人支付。
主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又未達(dá)成仲裁書面協(xié)議的,可向人民法院起訴。
8.8本合同一式份,發(fā)包人8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設(shè)計(jì)人支付定金后生效。
8.10本合同生效后,按規(guī)定到建設(shè)工程方案審批機(jī)構(gòu)(深圳市規(guī)劃與國土資源局或其派出機(jī)構(gòu))備案。雙方認(rèn)為必要時,到項(xiàng)目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同即行終止。8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,有關(guān)協(xié)議及雙方認(rèn)可的來往電報(bào)、傳真、會議紀(jì)要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同意法律效力。
8.12其它約定事項(xiàng):
發(fā)包人名稱:________設(shè)計(jì)人名稱:________。
法定代表人:(簽字)________。
委托代理人:(簽字)________。
開戶銀行:________銀行帳號:________。
建設(shè)行政主管部門備案:________備案號:________。
備案日期:________法定代表人:________
委托代理人:________住所:________郵政編碼:________。
電話:________傳真:________。
開戶銀行:________銀行帳號:________。
鑒定意見:________經(jīng)辦人:________。
鑒定日期:________(簽字)
鑒定日期:________(簽字)
pc合同建設(shè)工程篇三
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商,本著友好合作原則,達(dá)成如下分包合同:
一、承包范圍:
二、承包方式:
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
四、工期:
本工程自年月日開工至年月日完工,工期為天。
五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及支付方式:
1、經(jīng)雙方協(xié)議,本工程總量為米,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為,共計(jì):(大寫:)。
2、合同總價(jià)依據(jù)實(shí)際完成工程量進(jìn)行結(jié)算。
3、付款方式:
六、變更及工程費(fèi)用調(diào)整:
1、本工程進(jìn)行中,發(fā)包人對本工程與技術(shù)要求提出變更時,發(fā)包人應(yīng)在變更前天內(nèi)發(fā)出書面通知。承包人接到變更后天內(nèi)予以確認(rèn)。
2、變更后及承包增加施工費(fèi)用,發(fā)包方按市場價(jià)予以調(diào)整。
七、發(fā)包責(zé)任:
1、發(fā)包方在開工2日前向承包方提供本工程施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底與要求、設(shè)計(jì)圖紙及放線定點(diǎn)軸線。
2、開工前,發(fā)包方應(yīng)辦理開工許可證、工作場地使用等手續(xù),及時解決好有關(guān)擾民和影響正常工作的有關(guān)問題,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
八、承包方責(zé)任:
1、承包人按本合同所規(guī)定的時間完成本工程的工作內(nèi)容。
2、嚴(yán)格按本工程設(shè)計(jì)方案及技術(shù)要求進(jìn)行施工,確保施工質(zhì)量。
3、施工中如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報(bào),并提出相應(yīng)的處理方案,經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)后進(jìn)行施工。
4、負(fù)責(zé)好現(xiàn)場測量放線、樁體定位、施工技術(shù)資料記錄工作,并如實(shí)及時提交發(fā)包方,如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質(zhì)量問題,承包方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)救并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,情況嚴(yán)重時,發(fā)包方有權(quán)向承包方追償相應(yīng)損失。
5、遵守國家及北京市有關(guān)施工管理規(guī)定,服從現(xiàn)場指揮與領(lǐng)導(dǎo)。
九、違約責(zé)任:
甲方或乙方不能按照本協(xié)議條款約定履行各自的各項(xiàng)責(zé)任及發(fā)生與本合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
十、材料與設(shè)備。
1、發(fā)包人及承包人對各自所提供的材料及機(jī)械設(shè)備進(jìn)場負(fù)責(zé),并經(jīng)雙方驗(yàn)收合格后方可使用。
2、若造成窩工、誤工所造成的損失,責(zé)任是甲方的由甲方負(fù)責(zé),是乙方的由乙方負(fù)責(zé)。
十一、報(bào)告、成果、質(zhì)量檢查與驗(yàn)收。
1、發(fā)包方負(fù)責(zé)組織對承包人交付的報(bào)告、成果、文件進(jìn)行檢查與驗(yàn)收。
2、承包方應(yīng)對其所確保提交的報(bào)告、成果、文件的真實(shí)性進(jìn)行負(fù)責(zé)。
3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后,通知發(fā)包方進(jìn)行檢查與驗(yàn)收,經(jīng)發(fā)包方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序。檢驗(yàn)不合格,承包人負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)必須進(jìn)行修補(bǔ)。
十二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十三、其它約定事項(xiàng):
本合同自發(fā)包人、承包人簽字蓋章后生效,發(fā)包人、承包人履行完成合同所規(guī)定的義務(wù)后終止。
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
pc合同建設(shè)工程篇四
根據(jù)《民法典》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,達(dá)成設(shè)備安裝合同壹份,內(nèi)容如下:
一、工程概況:工程名稱:中央空調(diào)系統(tǒng)的安裝調(diào)試工程地點(diǎn):項(xiàng)目工地(號)。
二、合同范圍:本合同范圍:?項(xiàng)目中央空調(diào)系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及維保。乙方應(yīng)提供嶄新的未經(jīng)使用的安裝設(shè)備及材料、技術(shù)服務(wù)和所需的其他事項(xiàng)。在履行合同過程中,如乙方?jīng)]有提供或沒有達(dá)到設(shè)計(jì)圖紙中的技術(shù)性能指標(biāo),乙方應(yīng)采取挽救措施,并承擔(dān)全部責(zé)任。甲方需要而合同文件中未提出的技術(shù)要求,甲方有權(quán)發(fā)出變更通知,乙方有責(zé)任以合理的進(jìn)度以及最優(yōu)惠的價(jià)格滿足甲方變更的.要求。招標(biāo)文件及投標(biāo)文件作為合同附件,組成本合同不可分割的一部分,甲乙雙方共同承諾、遵守。
3.1“合同價(jià)格”是指?項(xiàng)目中央空調(diào)系統(tǒng)工程,除甲方供應(yīng)中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備以外(甲方供應(yīng)設(shè)備見附表),從安裝設(shè)備及材料、安裝調(diào)試、備品備件供應(yīng)至竣工驗(yàn)收合格交付使用及維保等的人民幣報(bào)價(jià),其中包括材料費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)、調(diào)試費(fèi)、備品備件供應(yīng)費(fèi)、直至驗(yàn)收合格交付使用的一切費(fèi)用及維保期內(nèi)的維保費(fèi)用等。
3.2合同價(jià)格為固定價(jià),包括所有由于以原材料工本或其他條件的價(jià)格浮動而導(dǎo)致的全部額外費(fèi)用,但由于甲方增減工程量引起的價(jià)格調(diào)整除外。
3.3合同價(jià)格包括合同涉及到的,由乙方提供的與設(shè)備的安裝與調(diào)試期間有關(guān)的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費(fèi)用,并由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)進(jìn)和運(yùn)離工程現(xiàn)場。
3.4合同價(jià)格包括乙方人員到現(xiàn)場的一切交通食宿費(fèi),甲方協(xié)助乙方人員在現(xiàn)場居住的方便,但有關(guān)費(fèi)用由乙方自理。
3.5除非另有規(guī)定,乙方的價(jià)格須包括執(zhí)行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費(fèi)用,不論它們是否在合同文件中有所說明,也不論它們是否在簽訂合同時可以預(yù)料到。
四、付款方式。
4.1合同簽訂后,十天內(nèi),乙方進(jìn)場前,甲方支付合同總價(jià)30﹪為設(shè)備預(yù)付款;。
4.2主要設(shè)備含空調(diào)主機(jī)及風(fēng)機(jī)盤管末端進(jìn)場后,甲方支付合同總價(jià)30%。
4.3工程量進(jìn)展到一半時,甲方支付合同總價(jià)20﹪。
4.4安裝、調(diào)試、驗(yàn)收合格后,甲方支付合同總價(jià)15﹪。
4.5質(zhì)量保證期結(jié)束,無質(zhì)量問題,甲方付清全部余款。
五、工程工期:根據(jù)發(fā)包人使用要求,雙方約定合同簽定后,自乙方收到設(shè)備預(yù)付款之日起兩個月內(nèi),乙方完成本合同全部工程的安裝調(diào)試工作。
5.1?乙方進(jìn)場前向甲方提供施工組織設(shè)計(jì)和施工總進(jìn)度計(jì)劃。
5.2?在合同生效以后,____日內(nèi),乙方完成進(jìn)場前的準(zhǔn)備工作,并組織施工人員進(jìn)場開始施工。
5.3?乙方須按合同規(guī)定的日期完成安裝及調(diào)試,協(xié)調(diào)與消防、裝修的沖突,保證工程順利進(jìn)行,確保按期完成。
5.4?如工程實(shí)際與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)存在較大差異,無法按圖施工;或圖紙有較大變更,不能按期完成施工,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可,工期順延。
5.5?遇不可抗力(由于嚴(yán)重的自然災(zāi)害如洪水、地震等不可避免的或不可預(yù)見的及非人為所能控制的事件),工期順延。
6.1?乙方應(yīng)按國家或國際有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范施工。
6.2?安裝施工應(yīng)以圖紙要求為準(zhǔn),不得私自偷工減料,或更換圖紙規(guī)定的安裝材料。對于圖紙未規(guī)定的安裝材料,應(yīng)選用質(zhì)量較好的材料使用。工程安裝調(diào)試完成以后,應(yīng)達(dá)到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的功能及使用要求。
6.3?甲方的授權(quán)代表有權(quán)任何時候檢查乙方的相關(guān)工程質(zhì)量與工程材料的質(zhì)量,并作為驗(yàn)收的依據(jù)之一。
七、變更通知。
7.1乙方如因?yàn)榧追皆蛴绊懥撕贤杀净蚪还て谙?,須立即以書面形式向甲方提出,甲方核?shí)無誤后將向乙方發(fā)出變更通知,但在以下情況中,不得發(fā)變更通知。
7.1.1對乙方影響行為是在合同規(guī)定內(nèi)作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務(wù)。
7.1.2乙方合同執(zhí)行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。
7.2?如果乙方認(rèn)為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務(wù)時,須及時向甲方提出。相應(yīng)設(shè)備及工程量的增減,按照國家________年工程定額三類取費(fèi)進(jìn)行合同金額修訂。
八、質(zhì)保期。
8.1?質(zhì)保期從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算________年,主機(jī)設(shè)備保修________年。
8.2?乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調(diào)系統(tǒng)安裝質(zhì)量符合合同要求。主機(jī)為xx公司產(chǎn)品,風(fēng)機(jī)盤管及末端為上海三燕產(chǎn)品。
8.3在質(zhì)保期內(nèi),若非誤操作或人為破壞所致,則合同標(biāo)的或其部件、安裝材料等損壞應(yīng)由乙方維修、供應(yīng)和安裝。
8.4在質(zhì)保期內(nèi),乙方在接到甲方通知后,2小時內(nèi)作出反應(yīng)并指導(dǎo),24小時之內(nèi)應(yīng)派有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員到工地現(xiàn)場,履行其保修義務(wù)或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進(jìn)行修理,其費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。
8.5若質(zhì)保期內(nèi),甲方?jīng)]有指出有缺陷,則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的,其質(zhì)量保證責(zé)任已完成,但隱蔽性的、合理的檢查和實(shí)驗(yàn)都不能發(fā)現(xiàn)的缺陷除外。
九、違約責(zé)任。
9.1?由于乙方的原因不能按時交付使用,所使用的安裝材料不符合合同規(guī)定,由此造成的損失,應(yīng)有乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
9.2?若由于甲方原因出現(xiàn)如未按有關(guān)要求驗(yàn)收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不負(fù)責(zé)任。
9.3?乙方原因延誤工期,每延誤一天交付使用,支付金額為合同價(jià)款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。
十、不可抗力。
10.1?如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風(fēng)、地震、戰(zhàn)爭或雙方認(rèn)同的其他情況)而引起合同進(jìn)度延誤,在此情況下,一方應(yīng)及時書面通知另一方,并提供當(dāng)?shù)卣灠l(fā)的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方,就盡力減少事件的影響,盡早恢復(fù)工作,雙方應(yīng)盡早協(xié)商并確定新的交工日期,并由甲方發(fā)給乙方完工變更通知書,確定合同進(jìn)度相應(yīng)順延。
10.2?不可抗力事件給雙方造成任何損失,有各方自行負(fù)責(zé),合同價(jià)格不得因不可抗力的影響而作任何調(diào)整。
十一、責(zé)任乙方負(fù)責(zé)在工程峻工前,對已完工程的成品保護(hù),在此期間發(fā)生的損壞,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)。乙方承擔(dān)在安裝、維修等過程中因施工與質(zhì)量問題引發(fā)的其他事故和由此發(fā)生的全部費(fèi)用。乙方承擔(dān)由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責(zé)任和由此發(fā)生的全部費(fèi)用。
十二、?合同終止。
12.1雙方應(yīng)按照合同的規(guī)定,全面履行完全合同義務(wù)直至合同終止。
12.2?凡出現(xiàn)以下情形,甲方有權(quán)通知乙方終止合同:
12.2.1?不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2?當(dāng)甲方確信乙方已無履約能力時。
12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后,應(yīng)立即終止合同執(zhí)行,但雙方有權(quán)追究在合同終止前的違約索賠。
十三、?仲裁。
13.1?本合同適用的法律是《民法典》。
13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛,可通過雙方的友好協(xié)商來解決,若該協(xié)商在糾紛開始后不能在15天內(nèi)通過協(xié)商解決,任何一方可以在一個月內(nèi)向?qū)Ψ教岢鰰嫱ㄖ?,并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進(jìn)行解決。13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力,凡產(chǎn)生的仲裁費(fèi)用或訴訟費(fèi)用,按照國家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。
13.4在仲裁和起訴過程中,除非雙方協(xié)商同意終止合同,否則雙方必須繼續(xù)執(zhí)行他們各自的合同義務(wù)。
十四、?合同生效及其他。
14.1本合同應(yīng)在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規(guī)定的全部責(zé)任和義務(wù)時失效。
14.2在合同執(zhí)行期間,雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等法律效力,若補(bǔ)充規(guī)定與合同不一致時,以簽訂日期在后者為準(zhǔn)。
14.4合同由協(xié)議書與合同附件組成,并具有同等法律效力。
14.5合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
十五、其他未盡事項(xiàng):
pc合同建設(shè)工程篇五
聯(lián)合體各成員(以下簡稱我方)在《智能溫室建設(shè)和施工》項(xiàng)目招標(biāo)中,如果我方有幸中標(biāo),非常感謝評委及建設(shè)單位的信任,在該項(xiàng)目建設(shè)和施工過程中,我們除響應(yīng)招標(biāo)文件中所有的條款及履約合同內(nèi)容外,并對工程售后服務(wù)做出如下承諾:
6、現(xiàn)場響應(yīng):
6.3發(fā)生緊急搶修事故的,我方在接到通知后,確保做到立即到達(dá)事故現(xiàn)場;。
6.4對于涉及安全的質(zhì)量問題,按照《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定,做到立即報(bào)告,及時采取防范措施。
pc合同建設(shè)工程篇六
甲方公司因工作和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,就甲方聘請乙方擔(dān)任甲方公司工程師,達(dá)成如下聘用協(xié)議:
二、甲方責(zé)任和義務(wù)。
1、將相關(guān)資料歸還乙方。
2、投標(biāo)。
3、甲方應(yīng)妥善保管乙方資料和證書,確保職稱證書完好無損。如果由于甲方原因發(fā)生乙方的證書丟失或吊銷,甲方應(yīng)賠償損失。
三、乙方的責(zé)任和義務(wù)。
1、乙方承諾向甲方提供的資料真實(shí)合法,若乙方提供的資料是虛假偽造,乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償甲方相應(yīng)損失。
2、乙方的職稱證書在協(xié)議有效期內(nèi)交由甲方保管。
四、酬金。
1、酬金按年支付,支付標(biāo)準(zhǔn)為年。
2、付款時間:酬金一次性付清。即雙方簽訂協(xié)議時,乙方提供工程師證書(原件)、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、一寸彩色照片(或電子版)。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶。乙方須保證證書未在其它公司掛靠,如因乙方證書已掛靠而導(dǎo)致甲方不能使用的,乙方須退還甲方支付的聘用工資。
五、違約責(zé)任。
1、協(xié)議有效期內(nèi),乙方提出終止協(xié)議,則乙方必須雙倍返還酬金,甲方提出終止協(xié)議則已付酬金不予返還。
2、乙方須保證證書真實(shí)、有效,如因乙方提供虛假證書,導(dǎo)致甲方投標(biāo)或申辦資質(zhì)失敗,乙方退還甲方已付酬金。
六、其他。
1、本協(xié)議期滿前一個月,如雙方達(dá)成一致意見,可續(xù)簽本協(xié)議。若不續(xù)簽的,甲方應(yīng)及時歸還乙方所有證件,甲方不得扣留拖延歸還任何證件。
2、協(xié)議終止或協(xié)議期滿后,甲乙雙方應(yīng)彼此友好合作,配合完成解除協(xié)議等相關(guān)的后續(xù)工作。
3、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)一份。
乙方:________。
法定代表人:________身份證號:________。
pc合同建設(shè)工程篇七
鑒于_________________(投標(biāo)人名稱)已于_________年____月____日(日期)提交了建設(shè)(合同名稱)____________________________的投標(biāo)書(以下稱投標(biāo)書)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投標(biāo)保證金。
投標(biāo)人要按招標(biāo)文件要求,將投標(biāo)保證金按規(guī)定方式足額存入指定的銀行賬戶。憑存款單據(jù)在開標(biāo)前到指定地點(diǎn)開據(jù)保證金收據(jù)。
各投標(biāo)人在繳納投標(biāo)保證金時,須憑銀行出具的進(jìn)賬單回執(zhí)聯(lián)到指定地點(diǎn)開具保證金收據(jù)。每個項(xiàng)目的投標(biāo)保證金形式是根據(jù)招標(biāo)文件的要求而定。
投標(biāo)人須從企業(yè)工商注冊所在地的基本賬戶以轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票和銀行電匯方式繳納投標(biāo)保證金(現(xiàn)金方式交納除外)。
根據(jù)本文件,茲宣布,我行______________(以下稱銀行)向業(yè)主立約擔(dān)保支付________________的保證金。本保證書對銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。
銀行名稱(蓋章)。
_________年____月____日。
本保證義務(wù)的條件是:
(a)如果投標(biāo)人在投標(biāo)書中規(guī)定的投標(biāo)書有效期內(nèi)撤回投標(biāo)書;
或(b)如果投標(biāo)人在投標(biāo)書有效期內(nèi)接到業(yè)主所發(fā)的中標(biāo)通知書后;
(1)未能或拒絕根據(jù)投標(biāo)須知的規(guī)定,按要求簽署合同協(xié)議書;
或(2)未能或拒絕接投標(biāo)須知的規(guī)定,提供法的保證金。
我行保證在收到業(yè)主第一次書面要求后,即對業(yè)主支付上述款額,無須業(yè)主出具任何證明,只需在其書面要求中說明條件是在此要求業(yè)主將注意到索款是由于出現(xiàn)了上述條件中的一種或兩種,并具體說明情況。本保證書在投標(biāo)須知規(guī)定的有效期或在該日期前已延長的投標(biāo)書有效期后30天(會第30天)內(nèi)有效。延長投標(biāo)書有效期無須通知銀行,任何索款要求應(yīng)在上述日期前交到銀行。
日期:_________年____月____日
銀行名稱:________________。
蓋章:________________。
證人簽字:________________。
證人所在單位及地址:________________。
pc合同建設(shè)工程篇八
建設(shè)單位:_________(以下簡稱甲方)。
建筑單位:_________(以下簡稱乙方)。
經(jīng)雙方協(xié)商就馬集中學(xué)工程問題簽訂如下合同:
一、工程地點(diǎn):馬集中學(xué)。
三、承包方式:
四、開工日期:
五、竣工日期:
六、工程造價(jià):
七、支付辦法:竣工驗(yàn)收合格后全部付清。
八、甲乙雙方職責(zé)。
(一)甲方。
1、現(xiàn)場負(fù)責(zé)做到三通一平:水通、電通、路通,現(xiàn)場平整。
2、協(xié)助乙方疏通當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)關(guān)系。
3、確保資金按進(jìn)度到位。
(二)乙方。
1、按甲方要求施工,確保工程質(zhì)量。
2、確保工期,工期為_________天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產(chǎn),安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)。
九、其他未盡事宜,雙方協(xié)商后,以補(bǔ)辦的文字手續(xù)為準(zhǔn),其補(bǔ)充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
pc合同建設(shè)工程篇九
甲方:
乙方:
根據(jù)法律規(guī)定甲方應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準(zhǔn)。且甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若甲方因未能及時辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案,由甲方承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付乙方合理的利潤。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:______________________________________。
工程地點(diǎn):______________________________________。
工程內(nèi)容:______________________________________。
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號:______________________________。
資金來源:______________________________________。
承包范圍:______________________________________。
開工日期:________年______月______日。
風(fēng)險(xiǎn)提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時,可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以乙方提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因甲方原因,未在監(jiān)理人收到乙方提交的竣工驗(yàn)收申請報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收,或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,甲方擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
竣工日期:________年______月______日。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)____________天。
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程質(zhì)量符合___________________標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程具備隱蔽條件,乙方先進(jìn)行自檢,并在隱蔽驗(yàn)收前48小時以書面形式通知甲方驗(yàn)收。驗(yàn)收合格,甲方現(xiàn)場代表在驗(yàn)收記錄上簽字后,乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗(yàn)收。
3、工程具備竣工驗(yàn)收條件,乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收報(bào)告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等)。 驗(yàn)收合格的,雙方進(jìn)行交接,驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)及時返工,費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),返工導(dǎo)致工期延誤的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
風(fēng)險(xiǎn)提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因甲方原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由甲方承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付乙方合理的利潤。
因乙方原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)要求乙方返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由乙方承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。
本合同實(shí)行按實(shí)結(jié)算,雙方依據(jù)最新現(xiàn)行定額計(jì)價(jià)規(guī)范和施工期(或材料定購期)的信息價(jià)(信息價(jià)不明確的以甲方確認(rèn)材料價(jià)為準(zhǔn))進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算后的總價(jià)下浮_______%作為本合同的結(jié)算價(jià)款。
1、甲方于________年____月____日支付_______元;
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,提交竣工驗(yàn)收報(bào)告及工程決算書,經(jīng)甲方審核確認(rèn)后,付至結(jié)算價(jià)款的_______%,留_______%做質(zhì)保金,待保修期滿后_______個工作日內(nèi)付清。
3、工程量及價(jià)格簽證,簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
風(fēng)險(xiǎn)提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
甲方未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
合同訂立時間:_______年________月_______日。
合同訂立地點(diǎn):____________________________。
本合同雙方約定______________________后生效。
九、本合同一式_____份,均具有同等法律效力,甲方執(zhí)_____份,乙方執(zhí)_____份。
甲方:(公章)
乙方:(公章)
______年_____月_____日
pc合同建設(shè)工程篇十
甲方因施工需要與乙方建立勞務(wù)關(guān)系,雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則,明確甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議,訂立本勞務(wù)合同:
南寧市青秀區(qū)大水坡至官已坡道路大中修工程,原舊路為水泥混凝土路面,全線舊水泥路面已出現(xiàn)局部破壞嚴(yán)重,須進(jìn)行局部翻修。
1、工程名稱:____________工程。
2、工程地址:____________。
單項(xiàng)砼工種自備機(jī)械勞務(wù)承包。
乙方嚴(yán)格按照甲方施工要求,自備發(fā)電機(jī),攪拌機(jī),上料鏟車,運(yùn)輸車輛,斗車,水泵,模板等工具,進(jìn)行攪拌,運(yùn)輸,支拆模,澆筑,收光等工作。
嚴(yán)格按砼質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(1)質(zhì)量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼,嚴(yán)禁出現(xiàn)爛根、蜂窩、麻面、汽泡,杜絕出現(xiàn)砼漏振、爛腳等。
(2)砼澆筑嚴(yán)格按照公路水泥混凝土路面設(shè)計(jì)規(guī)范(tgd40—20)執(zhí)行。
(3)如出現(xiàn)上述質(zhì)量問題時,乙方無條件承擔(dān)所有的處理工作并根據(jù)實(shí)際情況賠償甲方損失。
(4)進(jìn)度:乙方無論在任何條件下施工作業(yè)時必須保證勞動力,若因乙方勞動力不足造成的損失將由乙方全部負(fù)責(zé)。
1、現(xiàn)場:進(jìn)入施工現(xiàn)場所有人員必須戴好安全帽,系上帽帶。衣著整潔,不準(zhǔn)穿拖鞋、不準(zhǔn)穿背心裙子、裸背進(jìn)入施工現(xiàn)場。
2、安全教育:
(1)乙方進(jìn)場人員必須在3天內(nèi)準(zhǔn)確的記錄勞務(wù)人員的地址、身份證號碼、等資料登記造冊,交給甲方一份以備查詢。
(2)乙方進(jìn)場人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動。上崗人員經(jīng)過培訓(xùn)及業(yè)務(wù)孰練的人員才能上崗,違章作業(yè)的后果自負(fù)。
(3)在施工期間因工地不安全的環(huán)境造成的安全事故,由甲方承擔(dān)正規(guī)醫(yī)院就醫(yī)的所有醫(yī)療費(fèi)(憑正規(guī)醫(yī)院發(fā)票報(bào)銷),誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、生活費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
(4)在施工期間不得惹事、打架、偷盜,發(fā)現(xiàn)一次根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)。
(5)租房:在施工現(xiàn)場有條件情況下將集中住宿統(tǒng)一管理。
(6)文明施工:在所有的工作范圍內(nèi)必須每天做到工完場清、余料及廢料每天做到下班時清理干凈。不得私拉亂接電線,非械面人員不得從事機(jī)械操作,不得違章指揮,發(fā)生事故由乙方自行負(fù)責(zé)。
乙方按甲方要求時間進(jìn)場,先期費(fèi)用由乙方自行解決,工程進(jìn)行15天后可向甲方支付生活費(fèi),待工程完工驗(yàn)收后,結(jié)清全部款項(xiàng)。
1、本合同與項(xiàng)目管理?xiàng)l例同時生效。
2、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一經(jīng)簽字立即生效至工程款付清后自動失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產(chǎn)的,責(zé)任由乙方全部承擔(dān)。中途無故退場的,退場費(fèi)將由乙方自行承擔(dān),甲方只付給乙方工程款的70%。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
pc合同建設(shè)工程篇十一
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
身份證:
為了確保工程順利完成,充分發(fā)揮技術(shù)力量,加強(qiáng)內(nèi)部統(tǒng)一管理,落實(shí)任務(wù)和責(zé)任,甲方將承建的__安泰.御華城一期_工程的工程檔案承包給乙方,為了落實(shí)各自權(quán)利和義務(wù),全力配合按期完工,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,望共同遵守,嚴(yán)格執(zhí)行。
一、工作范圍及內(nèi)容。
1、建筑竣工資料(渝建竣表格、檢驗(yàn)批表格)和監(jiān)理報(bào)驗(yàn)資料的填寫和整理。(建筑竣工資料包含:基礎(chǔ)、主體、裝飾、水電的施工資料,其中保溫、涂料、門窗、防水等分包單位的資料由乙方負(fù)責(zé)收集整理歸檔)。
2、負(fù)責(zé)收集并整理各種材料的合格證、質(zhì)保書等保證資料。
3、負(fù)責(zé)填報(bào)各種材料的復(fù)檢和試件的檢測委托單,收集各報(bào)告。
4、負(fù)責(zé)所有建竣資料的裝訂,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),并移交檔案室。
5、工程承包建筑面積約:8.8萬平方米(最終以竣工結(jié)算面積為準(zhǔn))。
二、質(zhì)量要求:
20xx)、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》以及其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范來填寫和整理資料,保證所做資料全部合格,并能順利移交檔案館和建設(shè)單位。
三、工期:
根據(jù)該工程的施工進(jìn)度計(jì)劃,乙方應(yīng)配合甲方,合理安排人員,按時按質(zhì)完成工作任務(wù),工期為從開工之日起算21個日歷月。如甲方工期超出,超出部分甲方按6000元/月補(bǔ)貼乙方。
四、單價(jià)及付款方式:
甲方按單價(jià)2.2元/平方米支付乙方承包費(fèi)用。付款面積為本工程竣工建筑面積。付款方式:每個月支付6000元。在工程預(yù)驗(yàn)收后付足乙方承包費(fèi)的85%,余15%在檔案移交后三日之內(nèi)付清。并由乙方給甲方出具等額的收款收據(jù)。
五、甲方應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù):
1向乙方提供該工程的施工圖一套及電子版本,相應(yīng)的圖紙會審、技術(shù)變更核定及設(shè)計(jì)變更通知單等資料。完工后,向乙方提供完整的竣工圖四套。
2負(fù)責(zé)檢測所試驗(yàn)費(fèi)用和檔案館人員到現(xiàn)場檢查、驗(yàn)收時的其他費(fèi)用,負(fù)責(zé)提供送樣車輛。
3提供辦公室給乙方,并配置辦公桌、文件柜,電腦。向乙方提供免費(fèi)食宿。
4配合乙方相關(guān)工作。
六、乙方應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)。
1做好工作范圍的本職工作,并協(xié)助甲方做好相關(guān)工作。
2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檔案館的聯(lián)系,保證工作順利進(jìn)行。
3負(fù)責(zé)檔案資料的所有耗材、輔材以及送檔所有檔案盒和相關(guān)配套資料夾板,后期掃描電子檔案及刻盤等所有費(fèi)用。
4按工程進(jìn)度編寫技術(shù)檔案,按工程進(jìn)度送檢材料,反應(yīng)出的試驗(yàn)資料真實(shí),數(shù)量完整,并符合設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)范要求。
5資料整潔,字跡清楚,簽字完整齊全。
6確保該工程檔案資料達(dá)到合格,并提交四套完整竣工檔案資料。
7負(fù)責(zé)本工程的取樣送檢,當(dāng)出現(xiàn)不合格材料時及時通知甲方。并配合甲方進(jìn)行處理。
8負(fù)責(zé)配合建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)檢、實(shí)驗(yàn)室等各單位的工作,配合甲方及建委相關(guān)部門的檢查驗(yàn)收工作。
9乙方應(yīng)配備2人以上(含2人)的資料人員,乙方可根據(jù)工程需要適當(dāng)進(jìn)行增減,但必須征得甲方同意。甲方認(rèn)為應(yīng)增加資料人員時,乙方應(yīng)及時增加。否則,甲方有權(quán)找人替代,替代人員工資在乙方資料款中全額扣除。
七、其它及違約處理。
1未經(jīng)過甲方同意,乙方不得私自更換資料人員。否則,甲方按20xx元/次處以乙方違約金。
2施工期間,乙方資料人員應(yīng)服從甲方的現(xiàn)場管理。如有不服從者,按200元/人/次對乙方進(jìn)行處罰。
3因質(zhì)檢、建設(shè)、監(jiān)理、甲方等相關(guān)部門在施工期間檢查乙方資。
料不合格時,乙方應(yīng)無條件限期整改合格。如乙方未及時整改或整改不合格,甲方有權(quán)解除合同,且對乙方資料余款全部不予支付。4在工程驗(yàn)收后,乙方應(yīng)按規(guī)定時間送交合格的資料到檔案館。如乙方送交資料不合格,甲方所欠資料款全部不予支付。
八、未盡事項(xiàng),雙方按照公平、合理、互利的原則,協(xié)商處理或簽補(bǔ)充協(xié)議。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效,具有同等法律效力,工程完工,付清全款后本協(xié)議自動失效。
甲方(簽章)乙方(簽章)。
協(xié)議簽訂時間年月日。
pc合同建設(shè)工程篇十二
根據(jù)國家建設(shè)部、監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反腐敗和反對不正當(dāng)競爭的通知》和中共云南省紀(jì)委、監(jiān)察廳、建設(shè)廳《關(guān)于在全省建設(shè)工程中建立工程承包和工程廉政“雙合同”機(jī)制的通知》精神,堅(jiān)決執(zhí)行《反對不正當(dāng)競爭法》、《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策,為確保建設(shè)工程質(zhì)量達(dá)到國家有關(guān)規(guī)定、爭優(yōu)創(chuàng)優(yōu)、干部廉潔,在簽定工程建設(shè)合同的同時,甲乙雙方必須簽定工程廉政合同。
一、甲方不得接受乙方請吃、請玩;不得接受乙方贈送的禮品、禮金和各種有價(jià)證券、信用卡及其他支付憑證;不得接受乙方任何好處費(fèi)及工程回扣;不得向乙方報(bào)銷任何由甲方支付的費(fèi)用;不得借用、租用乙方的交通、通訊工具等物品;不得參加乙方舉行的任何祝賀慶典活動。
二、甲方工作人員的配偶、子女,不得承包或從事與工程有關(guān)的材料供應(yīng)、工程
分包、工程監(jiān)理、工程裝璜和裝修、組織提供勞務(wù)等活動;不得向施工方推薦分包單位;不得要求施工方購買合同規(guī)定外的材料和設(shè)備。
三、甲方人員向乙方索賄,經(jīng)乙方或其他線索檢舉,被紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案查處認(rèn)定的,由此產(chǎn)生的辦案費(fèi)用由甲方( 索賄方單位或個人 )承擔(dān)。不論舉報(bào)甲方或乙方賄賂行為的舉報(bào)人,經(jīng)查證屬實(shí),可由查辦案件的機(jī)關(guān)(單位)依照規(guī)定給予獎勵。
四、乙方不得以任何形式邀請甲方人員吃、玩或向甲方贈送禮品、禮金、各種有價(jià)證券、信用卡及其他支付憑證或物品。如有違反,由有關(guān)行政主管部門對乙方給予扣減應(yīng)付工程款的3%-5%,或者中止工程建設(shè)合同。并視情節(jié)輕重,對乙方?jīng)Q策人和經(jīng)辦人以及甲方接受人員給予批評教育、黨紀(jì)政紀(jì)處分、依法追究刑事責(zé)任。
五、乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)中賄賂甲方人員、中介方人員,被紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)立案查處的,甲方有權(quán)中止工程建設(shè)合同。由此給甲方造成的損失以及發(fā)生的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)??稍诠こ探Y(jié)算款中扣除。
六、甲乙雙方人員贈送、賄賂、接受或索要錢物的行為,如果一方發(fā)生,另一方當(dāng)事人應(yīng)立即主動報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或向檢察機(jī)關(guān)舉報(bào)。對不主動報(bào)告情況的有關(guān)人員,一經(jīng)查出,必須視情節(jié)輕重給予批評教育、黨紀(jì)政紀(jì)處分、依法追究刑事責(zé)任。
七、凡是未按規(guī)定簽定《工程廉政合同》的工程項(xiàng)目,不得辦理工程建設(shè)項(xiàng)目施工許可證等相關(guān)手續(xù),不得擅自同意或者進(jìn)行施工(勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理)。違者將由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)追究黨政紀(jì)責(zé)任,由有關(guān)行政主管部門依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處罰。
嚴(yán)追究責(zé)任。
九、工程竣工驗(yàn)收同期,甲乙雙方要分別向本單位的紀(jì)檢監(jiān)察部門和監(jiān)證的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門寫出執(zhí)行《工程廉政合同》的情況總結(jié)和相互鑒定報(bào)告。未按規(guī)定作出報(bào)告或紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門不同意驗(yàn)收的工程,不得辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)。
十、此合同一式四份:甲乙雙方各一份,有關(guān)行政主管部門一份,紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門一份。
十一、此合同自雙方簽字并經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門簽證后即生效,并由本單位的紀(jì)檢監(jiān)察部門和簽證的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門監(jiān)督執(zhí)行。
建設(shè)單位(甲方):(公章) 中標(biāo)單位(乙方):(公章)
地址:地址:
建設(shè)單位法定代表人: 中標(biāo)單位法定代表人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
建設(shè)單位項(xiàng)目法人:中標(biāo)單位項(xiàng)目法人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
本單位紀(jì)檢監(jiān)察部門:(公章)
聯(lián)系電話:
紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、部門:(公章)
聯(lián)系電話:
年 月 日
pc合同建設(shè)工程篇十三
本案要旨為,原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴,這涉及到民事訴訟中的.一項(xiàng)基本原則,即“一事不再理”原則,判斷是否適用該原則,主要依據(jù):訴訟標(biāo)的是否一致,訴訟請求是否一致,當(dāng)事人是否一致,爭議事項(xiàng)是否一致,應(yīng)當(dāng)就具體案件結(jié)合當(dāng)事人的具體訴訟請求及其依據(jù),以及行使處分權(quán)的具體情況進(jìn)行綜合判斷。
20xx年4月22日,被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結(jié)束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結(jié)算未結(jié)算?!痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標(biāo)的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對被告當(dāng)時主管工程的負(fù)責(zé)人查實(shí),原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點(diǎn)主要為,原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴,一審法院審理認(rèn)為,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件,在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結(jié)合上述對被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實(shí)存在,理由成立,二審法院審理認(rèn)為,洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加,但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張,也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干,朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干,只是工程款具體數(shù)額記不清,并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時,一審法院也查閱了該院(20xx)孟會民初字第59號案件卷宗材料后,認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此,洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟,其并不欠楊治安工程款的主張,法院不予支持。
二、案件來源。
三、基本案情。
被告在承攬華陽洛陽(孟津)電廠公用區(qū)基樁工程期間,于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結(jié)束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》,合計(jì)工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元,協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結(jié)算未結(jié)算。”該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標(biāo)的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對被告當(dāng)時主管工程的負(fù)責(zé)人(且又是(20xx)孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人)查實(shí),原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定?,F(xiàn)原告為要求被告應(yīng)支付所欠零雜施工工程款84330元及利息,向法院提起了訴訟,但原告在庭審中僅提供由被告施工負(fù)責(zé)人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復(fù)印件13張,共計(jì)款49550元。
四、法院審理。
一審法院認(rèn)為:審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點(diǎn),一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在(20xx)孟會民初字第59號案件中是否一并審理,原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認(rèn)定;二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點(diǎn)問題,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件,在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結(jié)合上述對被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實(shí)存在,理由成立,但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù),按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù),對被告所欠零雜工程款數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為49550元,超出部分,證據(jù)不足,不能認(rèn)定。原告要求被告支付利息,因雙方無明確約定,利息可從原告起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中,被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等,理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定,判決如下:一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國民事訴訟法》。
第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴,必須受理;對下列起訴,分別情形,予以處理:
(一)依照行政訴訟法的規(guī)定,屬于行政訴訟受案范圍的,告知原告提起行政訴訟;
(三)依照法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)由其他機(jī)關(guān)處理的爭議,告知原告向有關(guān)機(jī)關(guān)申請解決;
(四)對不屬于本院管轄的案件,告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
(七)判決不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件,判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件,沒有新情況、新理由,原告在六個月內(nèi)又起訴的,不予受理。
pc合同建設(shè)工程篇十四
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
為在工程施工的實(shí)施過程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境,切實(shí)搞好本項(xiàng)目的安全管理工作,本項(xiàng)目發(fā)包人與承包人特簽訂安全生產(chǎn)合同:
一、發(fā)包人職責(zé)。
1、嚴(yán)格遵守國家、四川省、成都市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī),認(rèn)真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。
2、按照“安全第一,預(yù)防為主”和堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則進(jìn)行安全生產(chǎn)管理,做到生產(chǎn)與安全工作同時計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。
3、重要的安全設(shè)施必須堅(jiān)持與主體工程“三同時”的原則,即:同時設(shè)計(jì)、審批,同時施工,同時驗(yàn)收,投入使用。
4、定期召開安全生產(chǎn)調(diào)度會,及時傳達(dá)中央及地方有關(guān)安全生產(chǎn)的精神。
5、組織對承包人施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查,監(jiān)督承包人及時處理發(fā)現(xiàn)的各種安全隱患。
二、承包人職責(zé)。
1、嚴(yán)格遵守國家、四川省、成都市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī),認(rèn)真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。
2、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育,增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識,建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度,配備專職及兼職安全檢查人員,有組織有領(lǐng)導(dǎo)地開展安全生產(chǎn)活動。項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)管理人員和具體操作人員,必須熟悉和遵守安全生產(chǎn)管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,做到生產(chǎn)與安全工作同時計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。
3、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。從派往項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到生產(chǎn)工人(包括臨時雇請的民工)的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)必須做到縱向到底,一環(huán)不漏;各職能部門、人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制做到橫向到邊,人人有責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人?,F(xiàn)場設(shè)置的安全機(jī)構(gòu),應(yīng)按施工人員的1%-3%配備安全員,專職負(fù)責(zé)所有員工的安全和治安保衛(wèi)工作及預(yù)防事故的發(fā)生。安全機(jī)構(gòu)人員,有權(quán)按有關(guān)規(guī)定發(fā)布指令,并采取保護(hù)性措施防止事故發(fā)生。
4、承包人在任何時候都應(yīng)采取各種合理的預(yù)防措施,防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
5、承包人必須具有勞動安全管理部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)證書,參加施工的人員,必須接受安全技術(shù)教育,熟知和遵守本工種的各項(xiàng)安全技術(shù)操作規(guī)程,定期進(jìn)行安全技術(shù)考核,合格者方準(zhǔn)上崗操作。對于從事電氣、起重、建筑登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐、壓力容器、焊接、機(jī)動車船艇駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗(yàn)等特殊工種的人員,經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),獲得《安全操作合格證》后,方準(zhǔn)持證上崗。施工現(xiàn)場如出現(xiàn)特種作業(yè)無證操作現(xiàn)象時,項(xiàng)目經(jīng)理必須承擔(dān)管理責(zé)任。
6、對于易燃易爆的材料除應(yīng)專門妥善保管之外,還應(yīng)配備有足夠的消防設(shè)施,所有施工人員都應(yīng)熟悉消防設(shè)備的性能和使用方法;承包人不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉(zhuǎn)讓給任何其他人,或允許、容忍上述同樣行為。
7、操作人員上崗,必須按規(guī)定穿戴防護(hù)用品。施工負(fù)責(zé)人和安全檢查員應(yīng)隨時檢查勞動防護(hù)用品的穿戴情況,不按規(guī)定穿戴防護(hù)用品的人員不得上崗。
8、所有施工機(jī)具設(shè)備和高空作業(yè)的設(shè)備均應(yīng)定期檢查,并有安全員的簽字記錄,保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài);不合格的機(jī)具、設(shè)備和勞動保護(hù)用品嚴(yán)禁使用。
9、施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時,必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施,施工現(xiàn)場必須具有相關(guān)的安全標(biāo)志牌。
10、承包人必須按照本工程項(xiàng)目特點(diǎn),組織制定本工程實(shí)施中的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;如果發(fā)生安全事故,應(yīng)按照《國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定,及時上報(bào)告有關(guān)部門,并堅(jiān)持“三不放過”的原則,嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。
三、違約責(zé)任。
發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知監(jiān)理人和發(fā)包人,相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān),同時由發(fā)包人根據(jù)造成事故的嚴(yán)重程度,由承包人向發(fā)包人支付違約金,具體標(biāo)準(zhǔn)為:每重傷1人,支付違約金20000.00元;每死亡1人支付違約金100000.00元。以上違約金發(fā)包人有權(quán)從承包人應(yīng)付承包人的款項(xiàng)或履約擔(dān)保中扣除。
四、其它。
1、合同條款中有關(guān)安全文明生產(chǎn)和治安保衛(wèi)的約定適用于本安全生產(chǎn)合同。
2、本安全生產(chǎn)合同由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效。
發(fā)包人:承包人:
法定代表人:法定代表人:
pc合同建設(shè)工程篇十五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確責(zé)任,協(xié)作配合,確保工程勘察質(zhì)量,經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
工程內(nèi)容:________________________________________________。
2.1提供本工程批準(zhǔn)文件(復(fù)印件),以及用地(附紅線范圍)、施工、勘察許可等批件(復(fù)印件)。
2.2提供工程勘察任務(wù)委托書、技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。
2.3提供勘察工作范圍已有的技術(shù)資料及工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。
2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設(shè)施、洞室等)及具體位置分布圖。
2.5發(fā)包人不能提供上述資料,由勘察人收集的,發(fā)包人需向勘察人支付相應(yīng)費(fèi)用。
勘察人負(fù)責(zé)向發(fā)包人提交勘察成果資料四份,發(fā)包人要求增加的份數(shù)另行收費(fèi)。
4.1開工及提交勘察成果資料的時間
4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日開工,________年________月________日提交勘察成果資料,由于發(fā)包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時,按本合同第六條規(guī)定辦理。
4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達(dá)的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準(zhǔn),如遇特殊情況(設(shè)計(jì)變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時,工期順延。
4.2收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及付費(fèi)方式
4.2.1本工程勘察按國家規(guī)定的現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)_____________________計(jì)取費(fèi)用;或以“預(yù)算包干”、“中標(biāo)價(jià)加簽證”、“實(shí)際完成工作量結(jié)算”等方式計(jì)取收費(fèi)。國家規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中沒有規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目,由發(fā)包人、勘察人另行議定。
4.2.2本工程勘察費(fèi)預(yù)算為________元(大寫_____________________),合同生效后3天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)向勘察人支付預(yù)算勘察費(fèi)的20%作為定金、計(jì)________元(本合同履行后,定金抵作勘察費(fèi));勘察規(guī)模大、工期長的大型勘察工程,發(fā)包人還應(yīng)按實(shí)際完成工程進(jìn)度________%時,向勘察人支付預(yù)算勘察費(fèi)的_________%的工程進(jìn)度款,計(jì)___________元;勘察工作外業(yè)結(jié)束后________天內(nèi),發(fā)包人向勘察人支付預(yù)算勘察費(fèi)的________%,計(jì)__________元;提交勘察成果資料后10天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)一次付清全部工程費(fèi)用。
5.1發(fā)包人責(zé)任
5.1.1發(fā)包人委托任務(wù)時,必須以書面形式向勘察人明確勘察任務(wù)及技術(shù)要求,并按第二條規(guī)定提供文件資料。
5.1.2在勘察工作范圍內(nèi),沒有資料、圖紙的地區(qū)(段),發(fā)包人應(yīng)負(fù)責(zé)查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作過程中發(fā)生人身傷害或造成經(jīng)濟(jì)損失時,由發(fā)包人承擔(dān)民事責(zé)任。
5.1.3發(fā)包人應(yīng)及時為勘察人提供并解決勘察現(xiàn)場的工作條件和出現(xiàn)的問題(如:落實(shí)土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進(jìn)行的有關(guān)問題、平整施工現(xiàn)場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業(yè)用船等),并承擔(dān)其費(fèi)用。
5.1.4若勘察現(xiàn)場需要看守,特別是在有毒、有害等危險(xiǎn)現(xiàn)場作業(yè)時,發(fā)包人應(yīng)派人負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作,按國家有關(guān)規(guī)定,對從事危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場人員進(jìn)行保健防護(hù),并承擔(dān)費(fèi)用。
5.1.5工程勘察前,若發(fā)包人負(fù)責(zé)提供材料的,應(yīng)根據(jù)勘察人提出的工程用料計(jì)劃,按時提供各種材料及其產(chǎn)品合格證明,并承擔(dān)費(fèi)用和運(yùn)到現(xiàn)場,派人與勘察人的人員一起驗(yàn)收。
5.1.6勘察過程中的任何變更,經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后,發(fā)包人應(yīng)按實(shí)際發(fā)生的工作量支付勘察費(fèi)。
5.1.7為勘察人的工作人員提供必要的生產(chǎn)、生活條件,并承擔(dān)費(fèi)用;如不能提供時,應(yīng)一次性付給勘察人臨時設(shè)施費(fèi)_____________元。
5.1.8由于發(fā)包人原因造成勘察人停、窩工,除工期順延外。發(fā)包人應(yīng)支付停、窩工費(fèi)(計(jì)算方法見6.1);發(fā)包人若要求在合同規(guī)定時間內(nèi)提前完工(或提交勘察成果資料)時,發(fā)包人應(yīng)按每提前一天向勘察人支付_________元計(jì)算加班費(fèi)。
5.1.9發(fā)包人應(yīng)保護(hù)勘察人的投標(biāo)書、勘察方案、報(bào)告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝(方法)、專利技術(shù)和合理化建議,未經(jīng)勘察人同意,發(fā)包人不得復(fù)制、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目;如發(fā)生上述情況,發(fā)包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任,勘察人有權(quán)索賠。
5.1.10本合同有關(guān)條??钜?guī)定和補(bǔ)充協(xié)議中發(fā)包人應(yīng)負(fù)的其它責(zé)任。
5.2勘察人責(zé)任
5.2.1勘察人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和發(fā)包人的任務(wù)委托書及技術(shù)要求進(jìn)行工程勘察,。按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料,并對其負(fù)責(zé)。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質(zhì)量不合格,勘察人應(yīng)負(fù)責(zé)無償給予補(bǔ)充完善使其達(dá)到質(zhì)量合格;若勘察人無力補(bǔ)充完善,需另委托其他單位時,勘察人應(yīng)承擔(dān)全部勘察費(fèi)用;或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟(jì)損失或工程事故時,勘察人除應(yīng)負(fù)法律責(zé)任和免收直接受損失部分的勘察費(fèi)外,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實(shí)際損失的________%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察綱要或勘察組織設(shè)計(jì),派人與發(fā)包人的人員一起驗(yàn)收發(fā)包人提供的材料。
5.2.4勘察過程中,根據(jù)工程的巖土工程條件(或工作現(xiàn)場地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件)及技術(shù)規(guī)范要求,向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。并辦理正式變更手續(xù)。
5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員,應(yīng)遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其它有關(guān)的規(guī)章制度,承擔(dān)其有關(guān)資料保密義務(wù)。
5.2.6本合同有關(guān)條款規(guī)定和補(bǔ)充協(xié)議中勘察人應(yīng)負(fù)的'其它責(zé)任。
6.1由于發(fā)包人未給勘察人提供必要的工作生活條件而造成停、窩工或來回進(jìn)出場地,發(fā)包人除應(yīng)付給勘察人停、窩工費(fèi)(金額按預(yù)算的平均工日產(chǎn)值計(jì)算),工期按實(shí)際工日順延外,還應(yīng)付給勘察人來回進(jìn)出場費(fèi)和調(diào)遣費(fèi)。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質(zhì)量不合格,不能滿足技術(shù)要求時,其運(yùn)工勘察費(fèi)用由勘察人承擔(dān)。
6.3合同履行期間,由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時,勘察人未進(jìn)行勘察工作的,不退還發(fā)包人已付定金;已進(jìn)行勘察工作的;完成的工作量在50%以內(nèi)時,發(fā)包人應(yīng)向勘察人支付預(yù)算額50%的勘察費(fèi)計(jì)________元;完成的工作量超過50%時,則應(yīng)向勘察人支付預(yù)算額100%的勘察費(fèi)。
6.4發(fā)包人未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘察費(fèi),每超過一日,應(yīng)償付未支付勘察費(fèi)的千分之一逾期違約金。
6.5由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間(日期)提交勘察成果資料,每超過一日,應(yīng)減收勘察費(fèi)千分之一。
6.6本合同簽訂后,發(fā)包人不履行合同時,無權(quán)要求退還定金;勘察人不履行合同時,雙倍返還定金。
其它約定事項(xiàng):___________________________________________。
本合同發(fā)生爭議,發(fā)包人、勘察人應(yīng)及時協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成時,發(fā)包人、勘察人同意由_______________仲裁委員會仲裁。發(fā)包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起拆。
本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章后生效;按規(guī)定到省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;發(fā)包人、勘察人認(rèn)為必要時,到項(xiàng)目所在地工商行政管理部門申請鑒證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同終止。
本合同一式__________份,發(fā)包人__________份、勘察人__________份。
pc合同建設(shè)工程篇十六
本協(xié)議中的所有術(shù)語,除非另有說明,否則其定義與雙方于_____年______月____日簽訂的《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》(下稱“原合同”)中的定義相同。鑒于:
發(fā)包方和設(shè)計(jì)方于______年______月____日共同簽署了《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》,雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》中未盡事項(xiàng)特訂立以下補(bǔ)充協(xié)議:
1、所有單體工程施工圖必須在20__年2月15日前完成,以保證工程項(xiàng)目順利進(jìn)行。
2、因功能改變等原因造成的設(shè)計(jì)變動,施工圖紙應(yīng)保證不影響工程正常進(jìn)行(包括地庫、地下室增層、閣樓、機(jī)房變動等)。
3、鋼結(jié)構(gòu)的二次設(shè)計(jì)由發(fā)包方發(fā)包,并由設(shè)計(jì)方進(jìn)行審核。
4、設(shè)計(jì)方須派駐設(shè)計(jì)代表,保證及時、有效的解決施工過程中的一切設(shè)計(jì)問題。
5、因出圖時間延誤,施工過程中設(shè)計(jì)問題解決不及時等原因造成的一切損失,按工程實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用由設(shè)計(jì)方負(fù)責(zé)賠償。
本協(xié)議生效后,即成為《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》不可分割的組成部分,與《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》具有同等的法律效力。
除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原協(xié)議的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。
發(fā)包方:___________
設(shè)計(jì)方:___________
____年____月____日
pc合同建設(shè)工程篇十七
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)裝修公司。
依照《民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積平方米。
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);工程造價(jià)為:xx元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))。
1、工程開工日期:________年____月____日
2、工程竣工日期:________年____月____日
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)g7391《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的。
2、工程進(jìn)展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的。
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的。
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金xx內(nèi)付清。
1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
乙方單位名稱。
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
xx年xx月xx日。
xx年xx月xx日。
pc合同建設(shè)工程篇十八
合伙人:(以下簡稱甲方)。
性別。
年齡。
身份證號碼。
合伙人:
身份證號碼。
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就合伙承包一致意見,共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程建設(shè),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)各方利潤最大化,共享收益,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
二、合伙經(jīng)營項(xiàng)目和范圍。合伙項(xiàng)目以公司中標(biāo)合同確認(rèn)的道路建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容和范圍為準(zhǔn)。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項(xiàng)目完工,各方結(jié)算完畢為止。
四、出資方式及比例:甲乙雙方現(xiàn)金出資,前期投標(biāo)投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元,該款中標(biāo)退還后歸甲方;以后施工時甲乙雙方各出資50%,在雙方商定出資____日內(nèi)到賬,否則按日千分之三承擔(dān)違約責(zé)任。甲方派現(xiàn)金會計(jì)一名負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目,乙方派主管會計(jì)一名負(fù)責(zé)記賬;會計(jì)的工資費(fèi)用由甲乙雙方共同承擔(dān)。
五、盈余分配及債務(wù)承擔(dān):
1、盈余分配:盈余以甲乙雙方出資為依據(jù),按比例分配。
2、合伙如產(chǎn)生債務(wù),先由合伙財(cái)產(chǎn)償還,合伙財(cái)產(chǎn)不足清償時,以各合伙人的約定的出資為依據(jù),按比例承擔(dān)。
六、退伙:合伙期間原則上不得退伙;如遇到特殊原因確需退伙的,應(yīng)經(jīng)兩方協(xié)商同意;
七、項(xiàng)目日常管理。
2、每月____日、____日為雙方商定的結(jié)賬日,由雙方和會計(jì)共同下賬,所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當(dāng)月支出需當(dāng)月下賬,超過兩個月不下賬的支出個人自負(fù)。
3、重大支出和重大合伙事項(xiàng)應(yīng)由甲乙雙方事先共同決定,雙方電話決定的應(yīng)在最近的下賬日補(bǔ)簽書面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿,甲乙雙方按合伙協(xié)議進(jìn)行結(jié)算,盈、虧均按比例進(jìn)行分配、承擔(dān);一方分配的應(yīng)收款另一方有協(xié)助收回的義務(wù)。
九、違約責(zé)任。
1、未經(jīng)合伙人同意而擅自退伙,給合伙造成損失的應(yīng)進(jìn)行賠償造成的損失無法計(jì)算的,按承接工程總價(jià)的15%計(jì)算損失。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定,給另一方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十、其他。合伙人之間如發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。
合伙人(甲方):
________年____月____日。
合伙人(乙方):
________年____月____日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/12142664.html】