學(xué)習(xí)是一種持續(xù)不斷的過程,我想我們需要保持學(xué)習(xí)的熱情和精力。梳理思路是寫總結(jié)的關(guān)鍵,要有清晰的主線和分支。掌握了以下幾個(gè)實(shí)用的總結(jié)寫作技巧,你就能寫出一篇優(yōu)秀的總結(jié)。
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇一
甲方(債權(quán)人):乙方(債務(wù)人):
鑒于經(jīng)雙方對(duì)往來進(jìn)行對(duì)帳確認(rèn):截止本協(xié)議簽定之日,乙方累計(jì)欠甲方人民幣**元整(元)。為妥善處理甲乙雙方的上述債權(quán)債務(wù),經(jīng)協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方承諾于**年**月**日之前償還清欠甲方的全部欠款,如有逾期,自本協(xié)議簽署之日起,按照銀行五年期貸款利率的'四倍支付利息。
二、乙方愿意以其擁有的位于的房產(chǎn)壹套作為本協(xié)議項(xiàng)下欠款本息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用(包括但不限于催收費(fèi)、訴訟費(fèi)或仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、過戶費(fèi)、差旅費(fèi)等)的抵押擔(dān)保。無論何種原因造成本協(xié)議無效或部分無效,本協(xié)議抵押條款仍然有效。
三、抵押期限為自本協(xié)議生效之日起至乙方還清甲方與本協(xié)議有關(guān)的全部款項(xiàng)及利息為止。
四、乙方保證對(duì)抵押房產(chǎn)具有完整、有效的所有權(quán)和處分權(quán),有權(quán)提供該房產(chǎn)設(shè)定抵押擔(dān)保。
五、抵押房產(chǎn)的抵押登記手續(xù)由乙方負(fù)責(zé)在本協(xié)議簽署后2日內(nèi)辦理并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,如有逾期,須額外承擔(dān)欠款額20%的違約金;經(jīng)甲方催告,乙方仍然拖延辦理的,甲方有權(quán)要求乙方立即償還全部欠款及應(yīng)付利息。
六、未經(jīng)甲方同意,乙方不得撤回抵押擔(dān)保,否則須提前償還甲方的全部欠款及應(yīng)付利息。
七、抵押物如果發(fā)生毀損、滅失,乙方須及時(shí)按照甲方的要求重新提供擔(dān)保,否則甲方有權(quán)要求乙方立即償還全部欠款及應(yīng)付利息。
八、甲方有權(quán)要求乙方為抵押房地產(chǎn)投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),并指定甲方為保險(xiǎn)權(quán)益的第一受益人。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)投保金額以抵押房地產(chǎn)價(jià)值為準(zhǔn),保險(xiǎn)期限不短于債務(wù)期限。乙方應(yīng)按時(shí)支付保費(fèi),并履行保險(xiǎn)合同所約定的義務(wù)。在本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)本息和費(fèi)用還清前,乙方須辦理續(xù)保手續(xù),否則,甲方有權(quán)代為投保,保險(xiǎn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。保險(xiǎn)單正本由甲方保管,乙方清償本協(xié)議項(xiàng)下所有債務(wù)本息和費(fèi)用后,甲方將保險(xiǎn)單正本退還給乙方。
九、因履行本協(xié)議所發(fā)生的、或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議,簽約各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不成,協(xié)議任何一方均有權(quán)向甲方所在地法院訴訟裁決。
十、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十一、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,剩余一份用于辦理抵押登記。
十二、本協(xié)議由簽約雙方于**年**月**日在簽署。
甲方:乙方:
年月日年月日。
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇二
乙方:上海××建筑工程公司。
丙方:江蘇南通××集團(tuán)有限公司。
鑒于:。
1、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,由乙方承包甲方××陽光城項(xiàng)目的施工工程,甲、乙雙方共同確認(rèn),截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。
2、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,由乙方承包甲方××公館項(xiàng)目的施工工程,甲、乙雙方共同確認(rèn),截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。
3、乙方與丙方于××××年××月×日簽訂《建設(shè)工程分包合同》,由乙方將甲方××陽光城小區(qū)1-8號(hào)樓施工工程分包給丙方,現(xiàn)因該工程乙方欠丙方的工程款為×××萬元人民幣整。
甲、乙、丙各方經(jīng)協(xié)商一致,針對(duì)三方之間工程款轉(zhuǎn)讓以及支付等事宜達(dá)成如下協(xié)議:。
一、對(duì)于甲方所欠乙方全部工程款中的人民幣××××萬元,乙方同意甲方僅支付×××萬即可,對(duì)于該××××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付該已放棄的×××萬元款項(xiàng)。
對(duì)于前述×××萬元款項(xiàng)的支付,乙方同意由甲方按本協(xié)議第四條的約定直接支付給丙方。
二、對(duì)于甲方所欠乙方的全部工程款人民幣××××萬元在扣除本協(xié)議第一條提及的××××萬元后的剩余款項(xiàng)人民幣×××萬元,乙方同意甲方僅支付人民幣×××萬元即可,對(duì)于該×××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付已放棄的×××萬元款項(xiàng)。
關(guān)于前述×××萬元款項(xiàng)的.支付方式及時(shí)間等由甲、乙雙方另行簽署協(xié)議進(jìn)行約定。
三、甲、乙雙方確認(rèn)甲方應(yīng)支付給乙方的工程款總額為人民幣×××萬元。自本協(xié)議簽訂之日起,甲方除承擔(dān)本協(xié)議所約定的人民幣×××萬元款項(xiàng)外,甲方不再拖欠乙方任何工程款及其他款項(xiàng),乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款項(xiàng)(包括但不限于工程款、利息、違約金等),乙、丙方對(duì)此無異議。
四、乙方所欠丙方的×××萬元工程款,丙方同意乙、丙雙方以×××萬元的價(jià)格結(jié)算。
對(duì)于乙方應(yīng)支付給丙方的該×××萬元款項(xiàng),甲、乙、丙方三方同意,由甲方代乙方直接支付給丙方。甲方按本協(xié)議約定將該×××萬元款項(xiàng)支付給丙方后,視為甲方已按本協(xié)議第一條約定將×××萬工程款支付給了乙方,乙方不得再就該×××萬元向甲方主張任何權(quán)利。
五、甲方同意按以下時(shí)間向丙方支付該×××萬元工程款:。
1、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。
2、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元;。
3、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。
4、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元。
甲方在向丙方付款的同時(shí),乙方應(yīng)向甲方出具合法有效的工程款發(fā)票。否則,甲方有權(quán)拒絕付款,因此而產(chǎn)生的責(zé)任由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān),丙方不得以此為由向甲方主張權(quán)利。
七、本協(xié)議僅限于本協(xié)議所約定的甲方與乙方、乙方與丙方之間工程款的轉(zhuǎn)讓及償還事宜,并不涉及甲方與丙方之間因其他工程的欠款糾紛,如有,由甲方與丙方另行協(xié)商解決。
八、本協(xié)議簽訂之日起,乙、丙方同意放棄所承包工程的建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)。
九、本協(xié)議簽訂后,對(duì)于乙、丙方所承包施工的工程,如尚在保修期內(nèi)的,乙、丙方仍應(yīng)對(duì)所存在的工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任。
十、對(duì)于甲方與乙方于××××年×月××日簽訂的《以房抵款協(xié)議》,因尚未實(shí)際履行,因此,甲、乙雙方在此同意,該《以房抵款協(xié)議》于本協(xié)議簽訂時(shí)解除,不再執(zhí)行。對(duì)于該協(xié)議的解除,雙方互不承擔(dān)責(zé)任。
十一、本協(xié)議是甲、乙雙方就××陽光城項(xiàng)目與××公館項(xiàng)目工程款糾紛事宜所達(dá)成的最終協(xié)議,此協(xié)議取代以前雙方就工程款問題所有的口頭或書面的協(xié)商、表示、協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、同意或承諾。本協(xié)議生效后甲、乙、丙三方均應(yīng)遵照執(zhí)行,乙方或丙方不得再以甲方以前的意思表示向甲方主張任何權(quán)利或責(zé)任。
十二、協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式陸份,甲、乙、丙三方各執(zhí)兩份。
代理人:。
乙方:上?!痢两ㄖこ坦?。
代理人:。
丙方:江蘇南通××集團(tuán)有限公司。
代理人:。
合同簽訂日:年月日。
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇三
甲方:
乙方:
身份證號(hào)碼:
乙方在甲方承建的樓項(xiàng)目的樓梯間保溫分包施工(包工包料),經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號(hào)為遼bqr213(以下稱該車輛,車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)以行車證記載為準(zhǔn))抵付乙方工程款9.5萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。
2、乙方已對(duì)車況已完全知悉并認(rèn)可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時(shí)乙方對(duì)該車輛的保險(xiǎn)到期日為年月日已經(jīng)知悉,乙方同意承擔(dān)該車輛下一年度的相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納工作。
3、甲方在乙方進(jìn)場材料費(fèi)用超過10萬元,并且正式進(jìn)入該項(xiàng)目開始施工,完成單體工程樓梯間保溫施工項(xiàng)目達(dá)到兩個(gè)單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內(nèi);與乙方共同辦理該車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),轉(zhuǎn)籍過程中所發(fā)生的相關(guān)行政稅費(fèi)由乙方支付。
4、乙方領(lǐng)取該車輛行車執(zhí)照及相關(guān)稅費(fèi)、保險(xiǎn)憑證等證照,并當(dāng)時(shí)核實(shí)轉(zhuǎn)籍車的車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、鑰匙等。車輛交接時(shí)詳見交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時(shí),視為甲方將車輛實(shí)際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔(dān)該車輛的'任何費(fèi)用。
6、車輛轉(zhuǎn)籍過戶所需手續(xù)、文件乙方必須依甲方要求予以提供,并協(xié)助甲方在車輛管理部門辦理轉(zhuǎn)籍手續(xù);乙方需自行確定轉(zhuǎn)籍過戶的唯一權(quán)益人,甲方只負(fù)責(zé)將該車輛轉(zhuǎn)籍過戶到乙方確定的該權(quán)益人。
7、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協(xié)議一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
甲方蓋章:
代理人:
日期:年月日
乙方簽字:
日期:年月日
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇四
甲方因“xx1號(hào)生態(tài)村”建設(shè)需要,于20xx年xx月將庭院式房屋建設(shè)工程發(fā)包給xxx有限公司施工,于20xx年1月將公寓式房屋的建設(shè)工程發(fā)包給xx良美建筑工程有限公司公司施工?,F(xiàn)經(jīng)結(jié)算,雙方就建設(shè)工程款支付事宜經(jīng)協(xié)商一致,簽訂協(xié)議如下,必須嚴(yán)格遵守。
一、建設(shè)工程施工情況:乙方已經(jīng)于20xx年xx月完成了全部承包范圍內(nèi)的施工項(xiàng)目,并已經(jīng)作竣工驗(yàn)收。
二、工程價(jià)款:乙方已經(jīng)向甲方提交了《工程結(jié)算書》,甲方也作了審核,現(xiàn)雙方經(jīng)協(xié)商一致確認(rèn)工程總造價(jià)為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整(103600000.00元),至20xx年12月6日止甲方已經(jīng)支付了工程價(jià)款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整(75100000.00元),尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整( 元)。
三、工程款支付:對(duì)應(yīng)支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整( 元)甲方不作現(xiàn)金支付,而是以銷售商品房形式支付乙方,即甲方將商品房銷售給乙方,乙方不支付購房價(jià)款。用作沖抵工程價(jià)款的商品房建筑面積為5514.26平方米,具體房號(hào)及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應(yīng)得的商品房份額,由乙方兩家公司自行協(xié)商解決,與甲方無關(guān)。
四、房屋轉(zhuǎn)讓:本協(xié)議簽署后,乙方對(duì)所沖抵工程款的.商品房可以自用,也可向第三方轉(zhuǎn)讓。但無論轉(zhuǎn)讓金高低,乙方都必須按甲方的實(shí)際銷售平均價(jià)格將購房款支付到甲方賬戶,甲方開具購房《發(fā)票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回時(shí)間為叁個(gè)工作日內(nèi)。
五、工程結(jié)算:本協(xié)議所確認(rèn)工程結(jié)算價(jià)為雙方最終的工程造價(jià)。為完善財(cái)務(wù)管理,甲方委托有權(quán)機(jī)構(gòu)作竣工結(jié)算,無論結(jié)算金額高低,但乙方必須配合完善。
六、建安稅費(fèi):建筑工程余款的建安稅由甲方承擔(dān),并向乙方出具稅票。
七、稅、費(fèi)承擔(dān):按國家法律規(guī)定,甲方承擔(dān)商品房賣方應(yīng)承擔(dān)的全部稅、費(fèi)。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔(dān)商品房買方應(yīng)承擔(dān)的全部稅、費(fèi)(包括:契稅、維修基金、辦證費(fèi))。
八、產(chǎn)權(quán)登記:甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》,及時(shí)辦理合同備案,配合乙方辦理產(chǎn)權(quán)登記。
九、本協(xié)議簽署后,甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售,若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售,必須承擔(dān)乙方的全部經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)逾期未付款總額的每日按仟分之壹計(jì)算的遲延履約金。
十、工期拖延的責(zé)任由甲方自行承擔(dān),乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十一、工程保修:由xxx有限公司承擔(dān)“xx1號(hào)生態(tài)小區(qū)”的全部保修責(zé)任,具體由xxx有限公司向甲方出具保修承諾書。
十二、xxx有限公司于20xx年5月向甲方交納了人民幣伍拾萬元整(500000.00元)的合同履約保證金,該款甲方不作退償,乙方自愿將該保證金作周燕應(yīng)交納“xx1號(hào)生態(tài)小區(qū)”512號(hào)庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費(fèi)及其他費(fèi)用,甲方不得再向周燕收取購房款及任何費(fèi)用。對(duì)甲方已經(jīng)銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補(bǔ)償及賠償。
十三、本協(xié)議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。
十四、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
十五、本協(xié)議壹式陸份,甲方持兩份,乙方持四份。本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
乙方1:
法定代表人:
法定代表人:
乙方2:
本協(xié)議簽字時(shí)間:20xx年xx月xx日
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇五
原告:xx市xx區(qū)xx機(jī)械有限公司,住所地xxx省xx市xx區(qū)xx號(hào)。
法定代表人:唐xx,該公司經(jīng)理。
被告:xx***陶瓷有限公司,住所地xx省xx市xx縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路。
法定代表人:秋xx,該公司經(jīng)理。
訴訟請求:
1、判令被告立即支付原告工程款88萬元。
2、判令被告支付逾期付款的違約金***元給原告(違約金從xxxx年1月1日起暫至*月30日,共*天,按日萬分之*點(diǎn)一計(jì)算,之后的違約金計(jì)算到法院判決確定付款日止)。
合計(jì):929896元。
2、本案所有訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:
原告、被告經(jīng)友好協(xié)商,被告擬委托原告供應(yīng)設(shè)備,承建一條拋光磚窯爐、干燥生產(chǎn)線。為此雙方于*年*月*日簽訂了《陶瓷機(jī)械設(shè)備銷售合同》及《滲花拋光磚生產(chǎn)線方案及合同》,合同約定:原告供應(yīng)設(shè)備、承建一條拋光磚窯爐、干燥線生產(chǎn)線工程,合同總價(jià)600萬元;被告在投產(chǎn)驗(yàn)收一年內(nèi)分兩次付清合同總價(jià)15%的尾款等內(nèi)容。合同簽訂后,原告依約供應(yīng)設(shè)備、進(jìn)場承建窯爐生產(chǎn)線,被告支付了部分設(shè)備、工程款。
*年*月份,原告承建的窯爐生產(chǎn)線安裝完畢,在試產(chǎn)成功后請求被告按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收,不驗(yàn)收擅自使用的視為原告交付工程無質(zhì)量問題,被告答復(fù)可以驗(yàn)收。但事后被告未經(jīng)雙方驗(yàn)收從*年*月開始,擅自使用原告承建的窯爐生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn),時(shí)至今日,原告承建的合同項(xiàng)下的窯爐生產(chǎn)線,被告已經(jīng)正常投入使用*年*個(gè)月。在此期間原告也多次向被告催要工程尾款88萬元,但被告以種種理由推托。
因此,原告認(rèn)為,雙方簽訂的.合同合法有效,應(yīng)受法律保護(hù),原告依約履行了合同義務(wù),被告逾期未支付尾款的行為已經(jīng)構(gòu)成違約,侵害了原告的合法權(quán)益。故,原告現(xiàn)特具狀訴至貴院,望貴院依法判決,判如所請。
此致
焦作市解放區(qū)人民法院。
具狀人:
*年*月*日。
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇六
甲方:
乙方:
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間,乙方與甲方下屬企業(yè)_____________公司之間裝飾裝修改造工程的全部結(jié)算事項(xiàng)訂立如下協(xié)議:
一、自上述工程開工至今,甲方共計(jì)向乙方支付工程款合計(jì)_______元人民幣。
二、經(jīng)甲乙雙方核對(duì),扣除乙方依據(jù)雙方合同約定應(yīng)向甲方支付的管理費(fèi)用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計(jì)為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時(shí)間和付款金額向乙方支付上述款項(xiàng):
四、本協(xié)議訂立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程項(xiàng)目履行過程中的所有違約責(zé)任。
五、甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本協(xié)議第三條的.約定向乙方支付款項(xiàng),每逾期一日按應(yīng)付款項(xiàng)的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后,雙方就甲方拖欠乙方的工程款結(jié)算及甲方的違約責(zé)任均以本協(xié)議為準(zhǔn),再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),交遠(yuǎn)華仲裁委員會(huì)仲裁。
八、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,自簽字蓋章之日生效。
甲方:________。
乙方:________。
______年___月___日。
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇七
乙方:________。
本著平等、自愿、有償?shù)脑瓌t,保證工程結(jié)算的準(zhǔn)確性,甲方原將奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價(jià)結(jié)算工作交乙方來完成,經(jīng)雙方商定,達(dá)成如下共識(shí)條款:
奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的合同約定甲方所承包的全部工作內(nèi)容的`工程造價(jià)結(jié)算編制。
乙方按與甲方簽訂的施工合同完成奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價(jià)結(jié)算編制,采用按總價(jià)承包形式包干,總價(jià)款為20000.00元(大寫:貳萬元整)。
乙方編制完成的結(jié)算與建設(shè)單位(甲方)核對(duì)認(rèn)定結(jié)算報(bào)告后,乙方向甲方提供全套結(jié)算書電子文件(excel格式)并交付全套紙質(zhì)資料2份。移交結(jié)算書時(shí)甲方應(yīng)一次性付清全部款項(xiàng)。
1、按時(shí)準(zhǔn)確地提供乙方完整的結(jié)算備查復(fù)印件資料:合同及補(bǔ)充條款、竣工圖、材料價(jià)格核定單、工程設(shè)計(jì)變更單、工程簽證單。
2、原件在上報(bào)建設(shè)單位時(shí)自備查、交乙方整理裝訂完善,并負(fù)責(zé)所發(fā)生的資料費(fèi)用。
3、按約定時(shí)間付給乙方費(fèi)用報(bào)酬。
1、必須保證編制結(jié)算的準(zhǔn)確性,按時(shí)保質(zhì)、保量完成甲方整個(gè)工程結(jié)算的編制、核對(duì)工作。
2、負(fù)責(zé)結(jié)算備查資料的收集裝訂。
3、保證在甲方與審計(jì)單位約定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)工程量及工程計(jì)價(jià)完成審定報(bào)告。
乙方領(lǐng)到甲方支付的費(fèi)用報(bào)酬,以出據(jù)收條為準(zhǔn);若甲方要求開正規(guī)發(fā)票,所繳的稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)支付。
甲方:________乙方:________。
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇八
分包合同編號(hào):
甲方:
乙方:
1、甲、乙雙方于年月日簽訂了。
2、根據(jù)現(xiàn)場工作量結(jié)算,實(shí)際增補(bǔ)費(fèi)用元(見增補(bǔ)協(xié)議或附件結(jié)算清單)。工程已通過質(zhì)量驗(yàn)收。
3、扣除項(xiàng):
4、人民幣:元。
5、本結(jié)算協(xié)議在甲乙雙方簽字蓋章后生效;
6、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
法定(委托)代表人:法定(委托)代表人:
項(xiàng)目經(jīng)理:項(xiàng)目經(jīng)理:
日期:日期:
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇九
乙方:____________。
依照有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本工程資料及結(jié)算工作承包事項(xiàng)達(dá)成本協(xié)議。
甲方將所施工的工程水電安裝資料及結(jié)算工作承包給乙方。
1、水電安裝造價(jià)結(jié)算:包括按甲方提供的施工合同、材料設(shè)備單價(jià)及簽證、設(shè)計(jì)變更等造價(jià)范圍的匯總結(jié)算工作;乙方將資料送達(dá)甲方施工員后,除工程量核對(duì)及造價(jià)核對(duì)外的其他工作如:材料審價(jià)、簽字蓋章呈送等由甲方施工員完成。
2、水電安裝資料:包括給排水安裝工程、電氣安裝工程及防雷工程的施工技術(shù)資料(不包括施工日記、竣工圖整理、施工組織設(shè)計(jì)及施工方案,如有需要乙方可協(xié)助),對(duì)工程技術(shù)資料全過程進(jìn)行整理、匯總、協(xié)助歸檔(不包括其中發(fā)生的費(fèi)用)。乙方將資料送達(dá)甲方施工員后,資料的簽字蓋章呈送等由甲方施工員完成,資料全部匯總完成后由甲方負(fù)責(zé)送檔案館。
乙方將上述23棟樓所施工的水電安裝資料及結(jié)算工作承包下來,按結(jié)算總造價(jià)的千分之六收取服務(wù)費(fèi),現(xiàn)金結(jié)算。
1、甲方應(yīng)該給乙方提供一切現(xiàn)場相關(guān)的變更,且發(fā)生變更應(yīng)及時(shí)通知乙方,甲方的施工人員應(yīng)與乙方配合。
2、乙方自備電腦、打印機(jī)及所需軟件等辦公設(shè)備、紙張及耗材、辦公文具等。資料組卷及結(jié)算書制作費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),若需乙方完成時(shí)費(fèi)用按收據(jù)向甲方報(bào)銷。
3、本工程發(fā)生的`所有檢測及費(fèi)用全部由甲方負(fù)責(zé),如因檢測所造成的工作延誤。
乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
4、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料質(zhì)保資料的提供(合格證、材料檢測報(bào)告相關(guān)資料等)。
5、甲方負(fù)責(zé)施工過程中的協(xié)調(diào)工作;甲方在辦公地點(diǎn)需提供一張辦公桌及電源插口,以備乙方需要時(shí)可工作。
6、甲方施工員負(fù)責(zé)把已施工完成的工作及工程部位發(fā)送給乙方,乙方就此作為資料編制依據(jù),按有關(guān)管理部門驗(yàn)收要求及時(shí)準(zhǔn)確編寫資料。
7、工程進(jìn)度報(bào)送:甲方提前兩天將材料設(shè)備單價(jià)發(fā)送給乙方,乙方按甲方提供的單價(jià)編制好進(jìn)度送至甲方施工員。
8、甲方在本項(xiàng)目委托后,負(fù)責(zé)收集本項(xiàng)目所需的文件、紙質(zhì)圖紙、電子檔圖紙等相關(guān)資料,提供給乙方編制結(jié)算計(jì)量及核對(duì)。
9、乙方在工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算進(jìn)行當(dāng)中,應(yīng)做好保密性和安全性,確保甲方的利益和權(quán)益不受損失。
甲方每月5號(hào)前支付生活費(fèi)書總款的80%(在結(jié)算書出來之前若已支付至80%的,停止支付),結(jié)算書核對(duì)完成后甲方在一周內(nèi)把所有服務(wù)費(fèi)用全部結(jié)清給乙方。
本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方:________乙方:________。
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇十
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的.有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
2、工程承包方式:包工包料。
3、工程期限______天。
5、雙方商定,本工程的價(jià)款為人民幣(大寫)______元整。首付______元整,經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付清余款。
6、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
7、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修______年。
8、因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策,受到罰款或給對(duì)方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的損失。
9、一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的損失。
10、合同一式______份,甲乙雙方各持______份,合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方(簽字/蓋章):______。
乙方(簽字/蓋章):______。
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇十一
乙方:_____________。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商并共同努力,于____年____月____日完成該項(xiàng)工程的結(jié)算工作,雙方同意就本工程結(jié)算事宜達(dá)成協(xié)議如下:
1、本結(jié)算協(xié)議書的簽訂僅代表甲乙雙方就合同執(zhí)行價(jià)款的'最終核定,并不解除乙方與甲方簽署的(以下簡稱“本工程”)的施工合同中所規(guī)定的所有責(zé)任及義務(wù),除非該責(zé)任及義務(wù)已被乙方遵照合同文件完整無誤的履行完畢(包含保修期內(nèi)的所有責(zé)任及義務(wù))。
2、雙方同意,除乙方未能履行合同規(guī)定的責(zé)任而發(fā)生保修金扣款外,從本結(jié)算協(xié)議書簽定之日起,互不向?qū)Ψ教岢鲈鰷p工程費(fèi)用要求。
保修期間乙方負(fù)責(zé)人。
姓名:_____________。
聯(lián)系電話:_____________。
合同編號(hào):_____________。
合同價(jià):_____________。
結(jié)算總價(jià):_____________。
3、本協(xié)議自簽訂之日起生效,為合同書不可或缺的一部分,若與合同書有不一致之處,以本協(xié)議相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
4、協(xié)議書原件與此結(jié)算書封面一起作為工程結(jié)算款支付的依據(jù)。
5、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方:________乙方:________。
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇十二
乙方:_____________。
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間,乙方與甲方下屬企業(yè)___公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結(jié)算事項(xiàng)訂立如下協(xié)議:
一、自上述工程開工至今,甲方共計(jì)向乙方支付工程款合計(jì)_______元人民幣。
二、經(jīng)甲乙雙方核對(duì),扣除乙方依據(jù)雙方合同約定應(yīng)向甲方支付的管理費(fèi)用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計(jì)為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時(shí)間和付款金額向乙方支付上述款項(xiàng):
四、本協(xié)議訂立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程項(xiàng)目履行過程中的.所有違約責(zé)任。
五、甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本協(xié)議第三條的約定向乙方支付款項(xiàng),每逾期一日按應(yīng)付款項(xiàng)的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后,雙方就甲方拖欠乙方的工程款結(jié)算及甲方的違約責(zé)任均以本協(xié)議為準(zhǔn),再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),交遠(yuǎn)華仲裁委員會(huì)仲裁。
八、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,自簽字蓋章之日生效。
乙方:_____________。
日期:_____________
日期:_____________
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇十三
乙方:________。
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間,乙方與甲方下屬企業(yè)___公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結(jié)算事項(xiàng)訂立如下協(xié)議:
一、自上述工程開工至今,甲方共計(jì)向乙方支付工程款合計(jì)_______元人民幣。
二、經(jīng)甲乙雙方核對(duì),扣除乙方依據(jù)雙方合同約定應(yīng)向甲方支付的管理費(fèi)用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計(jì)為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時(shí)間和付款金額向乙方支付上述款項(xiàng):
四、本協(xié)議訂立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程項(xiàng)目履行過程中的所有違約責(zé)任。
五、甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本協(xié)議第三條的`約定向乙方支付款項(xiàng),每逾期一日按應(yīng)付款項(xiàng)的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后,雙方就甲方拖欠乙方的工程款結(jié)算及甲方的違約責(zé)任均以本協(xié)議為準(zhǔn),再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),交遠(yuǎn)華仲裁委員會(huì)仲裁。
八、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,自簽字蓋章之日生效。
甲方:_______乙方:_______。
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇十四
乙方:______身份證號(hào)碼:______。
甲方在_鎮(zhèn)_村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟,建筑落地面積約__米__米,由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負(fù)責(zé))。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的.輔助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺(tái)階砼墊層;室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦,同時(shí)作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補(bǔ)工作,配合甲方做好材料保管。
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責(zé)任,施工費(fèi)用總價(jià)包干,包干價(jià)格為___元,含安全文明施工措施費(fèi)及購買農(nóng)村建房保險(xiǎn)費(fèi)。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
乙方進(jìn)場開工__天后甲方付款__元,完成第一層磚砌并搗制好樓面付款__元,完成第二層付款__元,完成第三層付款__元,屋面完工后付款__元,工程全部完工,經(jīng)驗(yàn)收合格后付至__元,余款__元作為保修金待__個(gè)月后,經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷,付清余款。
甲方負(fù)責(zé)水電供給及原材料及時(shí)進(jìn)場。乙方必須保證工程質(zhì)量,安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險(xiǎn),按施工圖紙和甲方要求進(jìn)行施工,節(jié)約材料,并做好材料保管,不得丟失。
乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質(zhì)量不合格及達(dá)不到甲方要求由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
工程總工期為__個(gè)月,從__月_號(hào)乙方進(jìn)場施工開始算起,乙方必須在__年_月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程,最遲不能拖延到_月_日,如超過_月_日甲方要給予乙方經(jīng)濟(jì)處罰。乙方所需材料,應(yīng)__天前向甲方提出計(jì)劃,以便迅速籌備。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
聯(lián)系電話:
乙方簽字(章):
聯(lián)系電話:
日期:___年___月___日
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇十五
乙方:_____________。
甲方因“麗江1號(hào)生態(tài)村”建設(shè)需要,于___年____月____日將庭院式房屋建設(shè)工程發(fā)包給麗江市建筑工程有限公司施工,于___年____月____日將公寓式房屋的建設(shè)工程發(fā)包給麗江良美建筑工程有限公司公司施工?,F(xiàn)經(jīng)結(jié)算,雙方就建設(shè)工程款支付事宜經(jīng)協(xié)商一致,簽訂協(xié)議如下,必須嚴(yán)格遵守。
一、建設(shè)工程施工情況:乙方已經(jīng)于___年____月____日完成了全部承包范圍內(nèi)的施工項(xiàng)目,并已經(jīng)作竣工驗(yàn)收。
二、工程價(jià)款:乙方已經(jīng)向甲方提交了《工程結(jié)算書》,甲方也作了審核,現(xiàn)雙方經(jīng)協(xié)商一致確認(rèn)工程總造價(jià)為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整(103600000.00元),至___年____月____日止甲方已經(jīng)支付了工程價(jià)款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整(75100000.00元),尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整(28500000.00元)。
三、工程款支付:對(duì)應(yīng)支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整(28500000.00元)甲方不作現(xiàn)金支付,而是以銷售商品房形式支付乙方,即甲方將商品房銷售給乙方,乙方不支付購房價(jià)款。用作沖抵工程價(jià)款的商品房建筑面積為5514.26平方米,具體房號(hào)及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應(yīng)得的商品房份額,由乙方兩家公司自行協(xié)商解決,與甲方無關(guān)。
四、房屋轉(zhuǎn)讓:本協(xié)議簽署后,乙方對(duì)所沖抵工程款的商品房可以自用,也可向第三方轉(zhuǎn)讓。但無論轉(zhuǎn)讓金高低,乙方都必須按甲方的實(shí)際銷售平均價(jià)格將購房款支付到甲方賬戶,甲方開具購房《發(fā)票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回時(shí)間為叁個(gè)工作日內(nèi)。
五、工程結(jié)算:本協(xié)議所確認(rèn)工程結(jié)算價(jià)為雙方最終的工程造價(jià)。為完善財(cái)務(wù)管理,甲方委托有權(quán)機(jī)構(gòu)作竣工結(jié)算,無論結(jié)算金額高低,但乙方必須配合完善。
六、建安稅費(fèi):建筑工程余款的建安稅由甲方承擔(dān),并向乙方出具稅票。
七、稅、費(fèi)承擔(dān):按國家法律規(guī)定,甲方承擔(dān)商品房賣方應(yīng)承擔(dān)的全部稅、費(fèi)。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔(dān)商品房買方應(yīng)承擔(dān)的全部稅、費(fèi)(包括:契稅、維修基金、辦證費(fèi))。
八、產(chǎn)權(quán)登記:甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》,及時(shí)辦理合同備案,配合乙方辦理產(chǎn)權(quán)登記。
九、本協(xié)議簽署后,甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售,若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售,必須承擔(dān)乙方的全部經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)逾期未付款總額的`每日按仟分之壹計(jì)算的遲延履約金。
十、工期拖延的責(zé)任由甲方自行承擔(dān),乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十一、工程保修:由麗江市建筑工程有限公司承擔(dān)“麗江1號(hào)生態(tài)小區(qū)”的全部保修責(zé)任,具體由麗江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承諾書。
十二、麗江市建筑工程有限公司于___年____月____日向甲方交納了人民幣伍拾萬元整(500000.00元)的合同履約保證金,該款甲方不作退償,乙方自愿將該保證金作周燕應(yīng)交納“麗江1號(hào)生態(tài)小區(qū)”512號(hào)庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費(fèi)及其他費(fèi)用,甲方不得再向周燕收取購房款及任何費(fèi)用。對(duì)甲方已經(jīng)銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補(bǔ)償及賠償。
十三、本協(xié)議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。
十四、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
十五、本協(xié)議壹式陸份,甲方持兩份,乙方持四份。本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
乙方:_____________。
日期:_____________
日期:_____________
工程款結(jié)算協(xié)議的效力篇十六
乙方:_____________。
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方承擔(dān)_________工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)的有關(guān)事宜,達(dá)成協(xié)議如下:
甲方委托的_________工程項(xiàng)目,具體項(xiàng)目以甲方委托的資料為準(zhǔn)。
(一)具有良好的職業(yè)道德,在以往執(zhí)業(yè)經(jīng)歷中無不良記錄。
(二)乙方結(jié)算審計(jì)人員必須為乙方在冊人員,不得臨時(shí)招聘人員。乙方結(jié)算審計(jì)人員應(yīng)具備注冊造價(jià)師或省級(jí)二級(jí)以上的造價(jià)員任職資格,精通造價(jià)知識(shí),且從事本專業(yè)不少于3年。
乙方項(xiàng)目經(jīng)理:
乙方主要審計(jì)人員:
(三)乙方將企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)以及結(jié)算審計(jì)人員的資格證書復(fù)印件交甲方備案。
(一)甲方的權(quán)利:
1、檢查乙方結(jié)算審計(jì)工作的進(jìn)度安排及落實(shí)情況。
2、對(duì)結(jié)算審計(jì)人員違反本規(guī)定及職業(yè)道德的行為進(jìn)行監(jiān)督,并對(duì)乙方審計(jì)人員的工作情況向乙方通報(bào),提出意見要求。
3、根據(jù)實(shí)際情況要求乙方增加或更換審計(jì)人員,無需支付任何費(fèi)用。
4、結(jié)算審計(jì)完成后,甲方對(duì)工程總造價(jià)或部分單項(xiàng)工程進(jìn)行復(fù)核,如復(fù)核審減金額超過乙方審定金額的5%,則甲方不予支付此部分工程結(jié)算審計(jì)費(fèi)用,且甲方有權(quán)另行委托其他造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行二次結(jié)算審計(jì),乙方不得有任何異議并承擔(dān)甲方二次審計(jì)費(fèi)用。
5、乙方違反本合同第二條有關(guān)約定時(shí),如甲方在結(jié)算審計(jì)前發(fā)現(xiàn)可單方解除合同;如甲方在結(jié)算審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)可單方解除合同;如甲方在結(jié)算審計(jì)結(jié)束后發(fā)現(xiàn)可全額拒付審計(jì)費(fèi)用,已支付部分費(fèi)用乙方應(yīng)在接到甲方書面通知起10日內(nèi)返還,否則按照同期銀行貸款利率支付甲方此部分的利息。
(二)甲方的義務(wù):
3、為乙方派駐的審計(jì)人員提供食宿、交通、通訊等便利條件,但費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
(一)乙方的權(quán)利:
1、有權(quán)要求甲方進(jìn)行與結(jié)算審計(jì)工作相關(guān)的必要的配合和協(xié)調(diào)。
2、有權(quán)對(duì)甲方在工程管理工作中存在的問題提出意見或建議。
3、有權(quán)按合同規(guī)定收取審計(jì)費(fèi)用。
4、乙方在審核工程結(jié)算過程中,若發(fā)現(xiàn)竣工圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、工程變更、現(xiàn)場簽證以及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)等資料不齊全(簽收資料清單以外)影響審計(jì)工作的,或施工方不前來配合核對(duì)的,乙方有權(quán)書面(需蓋公章)通知施工單位在5日之內(nèi)(自通知之日起計(jì)算)將缺失資料補(bǔ)齊或前來核對(duì),所補(bǔ)資料必須是原始資料且必須為原件,并且簽章齊全。
(二)乙方的義務(wù):
1、委派符合本合同第二條規(guī)定的`,精通工程造價(jià)業(yè)務(wù)且有較高職業(yè)道德的審計(jì)人員對(duì)本工程進(jìn)行審計(jì)。
2、審計(jì)過程中堅(jiān)持科學(xué)、公正、實(shí)事求是的原則,按照國家有關(guān)規(guī)定實(shí)施審計(jì)工作。
3、自簽收委托人移交的結(jié)算資料之日起60天內(nèi)提供該部分結(jié)算審計(jì)報(bào)告。全部單項(xiàng)工程出具審計(jì)報(bào)告后_________天內(nèi)出具最終審計(jì)報(bào)告。時(shí)間每超一天,支付甲方500元違約金。由于非乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`順延。
4、按照不同施工單位分別進(jìn)行審計(jì)的書面審計(jì)報(bào)告要求一式六份,且審計(jì)報(bào)告要求建設(shè)單位、施工單位、造價(jià)咨詢單位簽字蓋章后方為生效;按照各單項(xiàng)工程出具的書面審計(jì)報(bào)告要求符合甲方要求,審計(jì)報(bào)告要求建設(shè)單位、施工單位、造價(jià)咨詢單位簽字蓋章后方為生效。兩種形式的審計(jì)報(bào)告必須提供相應(yīng)書面報(bào)告同內(nèi)容電子版各1份。
5、乙方有隨時(shí)向甲方就審計(jì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行解釋的義務(wù)。
結(jié)算審計(jì)費(fèi)用=甲方送審額_________×_________‰+乙方審減額_________×_________%,若乙方審減額低于:甲方送審額_________×_________‰,則按照審減額支付審計(jì)費(fèi)用。
甲方送審額是指針對(duì)本項(xiàng)目甲方進(jìn)行初審后的額度,具體數(shù)據(jù)以甲方確認(rèn)為準(zhǔn)。
_____________________________________________。
(一)本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向合同簽訂地人民法院起訴。
(二)若甲方發(fā)現(xiàn)乙方造價(jià)人員有明顯違背職業(yè)道德的審計(jì)行為(如吃、拿、卡、要或與施工單位串通損害甲方利益等),甲方有權(quán)終止合同,另行選定造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)。如給甲方造成損失,甲方有權(quán)向乙方索賠。
(三)本合同一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)兩份。
(四)其他:合同履行過程中發(fā)生的`一切費(fèi)用由乙方自行解決。
乙方:_____________。
日期:_____________
日期:_____________
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/11704279.html】