合同可以為爭議的解決提供法律依據(jù)。在編寫合同之前，可以參考相關的法律規(guī)定和標準合同范本。推薦幾份常用的合同模板，供您參考和使用。
民宅裝修服務合同篇一
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1.工程地址：___.
2.居室規(guī)格：房型，總計施工面積平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式：包工包料大包干交鑰匙工程。
5.開工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月1____日，工程總天數(shù)：60天。
第二條：工程價款。
工程價款，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條：質量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應。
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式。
1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
第六條：工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
第七條：其他事項。
1.甲方責任。
1)必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
2.乙方責任。
1)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
2)負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
第八條：違約責任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條：爭議解決。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條：合同的變更和終止。
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十一條：合同生效。
1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：乙方：
簽字：委托代理人簽字：
簽約日期：簽約日期：
民宅裝修服務合同篇二
發(fā)包人：
承包人：
合同編號：
甲方：
乙方：
一裝飾施工項目。
1、施工地點：
2、施工面積：平方米。
二、工程期限。
自年月日至年月日。
三、工程造價及付款方式。
1、工程總造價(大寫)小寫：元;。
2、合同生效時，甲方支付工程總價的50%，計。
3、工程過半即油工進場，甲方支付工程總價的30%，計;。
4、家具進場，甲方支付工程總價的10%，計;。
5、余款：元整，工程驗收后一次性付清。
四、承包形式：包工包料。
五、施工前準備細則。
1、甲方。
(1)開工前，根據(jù)已確認的圖紙，進行現(xiàn)場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工作業(yè)面的障礙物。
(2)免費提供施工需要的水、電的必備配套設施。
(3)施工中使用的公共部位操作，由甲方負責協(xié)調鄰里關系，保證乙方正常施工。
(4)如確實需要拆改原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
2、乙方。
(1)組織施工圖紙或工藝質量說明的現(xiàn)場交底。
(2)工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
(3)乙方委派專人為駐現(xiàn)場代表，負責合同履行，按要求組織施工，協(xié)調由乙方負責的各項事宜。
六、工程施工變更。
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減項目時，必須提前與乙方聯(lián)系，簽訂變更單后方能進行該項施工，所引起增減費用，雙方簽字確認后，可在工程結束后，一并結算。
2、凡私自與施工人員商定更改的施工內容所引起的一切后果、甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
七、違約責任。
1、甲方責任。
(1)未按合同規(guī)定的時間和要求提供場地、資金及相關審批手續(xù)等由甲方引起的原因，除工期順延外，還應償付乙方因停工造成的相應損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價的千分之一。
(2)工程未驗收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方自行承擔。
(3)甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按總價的千分之一支付違約金。
2、乙方責任。
(1)工程質量不符合合同規(guī)定，甲方有權要求期限內無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。
(2)由于乙方原因逾期竣工，逾期一天，乙方按總造價的千分之一支付違約金。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場陳設和其他物品，如有損壞，應視情況予以賠償。
(4)未經甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發(fā)生的損失由乙方負責。
3、本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程總價的5%的違約金，并承擔因此造成的其它經濟損失。
八、爭議或糾紛的處理。
1、本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方協(xié)商解決。
2、雙方協(xié)商或調解不成時，雙方同意由仲裁委員會，事后未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院提起訴訟。
本合同一式2份，雙方各持一份。
九、其它約定。
民宅裝修服務合同篇三
甲方(建設單位)：
乙方(施工單位)：
根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，結合本建筑室內裝修的實際情況，經協(xié)商雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條建筑室內裝飾設施情況：
建設名稱：
(一)服務范圍：本項目全套裝修圖紙設計，并提供消防報審所需全部裝飾設計。
(二)開工日期：20_年月日
竣工日期：20_年月日
第二條圖紙、預算支付。
(一)甲方在開工前三日帶領乙方設計人員對現(xiàn)場進行測量及勘察;。
(二)乙方在合同簽訂前三日內向甲方提供預算報告。
第三條合同價款、撥款和結算。
(一)合同價款:貳萬元整。
(二)合同簽訂后甲方付合同價款的50%，設計圖紙交付前，甲方付清乙方設計。
第四條資料提供：提供裝飾設計公司全套消防報審所需資料。
第五條雙方責任。
(一)甲方：帶乙方進行現(xiàn)場測量，及時付款;。
(二)乙方：按時提供有關圖紙資料。并且及時修改。
第六條圖紙變更。
設計圖紙原則不變更。確需變更，應提前五日書面通知對方，并經公安消防部門批準。
第七條驗收和工程質量。
第八條保修內容：無;。
第九條違約責任：
(一)甲方責任：未按約定付款，乙方停止提供服務。
(二)乙方責任：
1乙方逾期提供圖紙資料，甲方有權要求退款。
2圖紙審核中提出問題，由乙方無償修改;因甲方原因造成的追加設計或服務項目的，甲方支付相應費用。
第十條本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采取(a)的方式解決：
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第十一條如需擔保，另立合同。
第十二條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至服務期滿終止。
第十三條本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
民宅裝修服務合同篇四
甲方：聯(lián)系電話：
乙方：聯(lián)系電話：
經甲乙雙方共同協(xié)商，就__小區(qū)幢號房屋的泥工類裝修工程達成協(xié)議如下：
一、乙方負責承建甲方房屋泥工裝修內容，包工不包料的各項單價如下：
貼墻地磚及勾縫每平方14元。
磚包落水管每根40元。
洗衣槽元。
廚柜下柜每米100元。
衛(wèi)生間填充、廚衛(wèi)墊層、地臺、找平每平方5元。
敷補線槽每平方1.5元。
安裝蹲便器每個25元。
門檻石安裝每個10元。
所有防水共250元。
面盆柜體制作每個80元。
墻體、門窗、電視墻補敷貼共250元。
二、質量要求。
1、以上各項按甲方要求施工，乙方保證質量和效果。
2、所有陰陽角都要靠角尺。所有翻棱、落水管包敷無空洞，無裂縫。
3、廚衛(wèi)地磚、陽臺地磚鋪設應向地漏傾斜，適當加大衛(wèi)生間地磚鋪設的傾斜度。
4、墻磚應平整、陰陽角垂直，不允許空鼓地磚在5內平整度誤差不超過2，不允許空鼓。安裝好后應進行不少于24小時的養(yǎng)護。
5、廚衛(wèi)墻面防水用西卡防水劑，嚴格按“西卡防水劑”使用說明的方法做衛(wèi)生間防水2.4米高,廚房防水1.5米高。廚衛(wèi)地和陽臺地防水用西卡雙組分，嚴格按“西卡雙組分”使用說明上的方法做。將場地清掃干凈后涂刷一遍防水，上翻300，地面陰角抹成弧形表面干后再涂刷防水一遍，并作好落水管及墻角破損處的補充處理。完成后進行不少于24小時的養(yǎng)護。防水材料干透以后，需要進行24小時的閉水試驗。
6、乙方應向甲方提供材料用量計劃與材料品牌建議，如乙方故意造成材料損失，由乙方按原價賠償。
7、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
8、未經甲方同意，乙方不得將工程轉交他人施工。如乙方違反此規(guī)定，甲方有權拒絕支付已產生的工錢，并由乙方賠償因此引起的損失。
9、乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止出現(xiàn)人身傷害、管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，乙方負完全責任。
10、由甲方辦理乙方工人出入手續(xù)，并支付相關費用。
11、施工所在地的物業(yè)管理企業(yè)如有收取押金的項目，甲方應予以先行支付。如在整個施工過程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業(yè)沒收，乙方應對被沒收部分進行全額賠償。
12、每天工作結束時乙方需除渣清場。乙方應保證工地整潔有序，施工中產生的廢渣應分類歸集，保留后續(xù)工種需要的廢渣，此類廢渣堆放不應妨礙后續(xù)工種的施工對其他施工垃圾應裝袋，滿袋垃圾放置到室外電梯口指定垃圾堆放處。
13、乙方有義務與本裝修的其他工種友好配合，若因乙方的不當配合耽誤工期，甲方有權扣留乙方的工錢，若因乙方的不當配合造成其他損失的，由乙方承擔賠償。
14、如因乙方施工失誤造成質量缺陷或質量問題，由乙方賠償相應損失并無償整改。
15、乙方承諾質量保證和一年維修服務。
甲方：乙方：
時間：時間：
地點：地點：
民宅裝修服務合同篇五
民事起訴狀原告：
被告：
訴訟請求：
請求人民法院依法判決：
1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工合同》;。
3、被告承擔本案訴訟費。事實及理由年____月____日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工合同》，約定被告對原告平壩區(qū)房屋進行室內裝修，工程日期為__月___日至___月___日，簽訂合同當日原告支付了10萬元裝修款。年10月中旬，被告停工，導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工，被告承諾開始裝修，并與原告在___月___日簽訂《關于住宅室內裝飾裝修工程施工合同的補充協(xié)議》，約定___月____日還未完工交付的，被告應無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。被告在簽訂補充協(xié)議之后，一直也沒有開始裝修，經多次催促，被告均是停工狀態(tài)，現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。此致人民法院具狀人：
民宅裝修服務合同篇六
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)機關、事業(yè)單位公務車輛維(裝)修服務采購招標結果和談判文件的約定及投標文件的承諾，經雙方協(xié)商，簽訂本合同。
第一條甲方確定乙方為20xx年度(即20xx年1月1日起至20xx年12月30日止)阿瓦提縣機關、事業(yè)單位公務車輛定點維(裝)修廠家。乙方可以承接機關、事業(yè)單位(以下簡稱用戶)公務車輛維(裝)修業(yè)務(但不包括保險賠付維修、新購車輛免費維護保養(yǎng))。
第二條用戶在乙方進行車輛維修時，乙方向用戶收取維修工時費、維修材料費及相應價格優(yōu)惠率和質量保修期按乙方投標文件中的投標報價執(zhí)行(附乙方報價表)。
第三條合同組成。本次招標過程中的招標文件、乙方的投標文件、有關澄清文件和中標通知書，為本合同不可分割的組成部分，具有同等的法律效力。
第四條當零配件供應廠商調整零配件價格時，乙方應將價格調整依據(jù)及時書面通知甲方，但不得調整維修材料加價率和優(yōu)惠率。
第五條用戶在乙方維修車輛時，乙方應保證所采用的零配件是原廠、原裝件，為保證車輛維修的質量，乙方零配件的采購應通過生產廠或正規(guī)零配件供應商等主渠道進行采購。當乙方改變零配件進貨渠道時應及時書面通知甲方。
第六條輔助材料采購和工藝要求。乙方維修用戶車輛時所用的輔助材料和工藝，應保證是原廠輔助材料和原廠工藝。
第七條乙方應依據(jù)用戶執(zhí)《阿瓦提縣公務車輛維(裝)修委托通知書》(以下簡稱《委托通知書》)，方可按本合同規(guī)定為其進行維(裝)修車輛。用戶沒有執(zhí)《委托通知書》，乙方不得承接維(裝)修業(yè)務。
第八條費用結算。車輛維修后，經用戶送修人、用戶車管人員雙方驗收合格并在《維修費用清單》簽字確認后，到縣車管辦辦理備案手續(xù)，而后由用戶規(guī)定程序支付費用。
第九條甲方的權利和義務。
一、甲方的權利。
1、根據(jù)乙方投標文件中有關內容，有權對乙方的生產、管理情況進行監(jiān)督檢查。
2、有權對車輛維修質量進行監(jiān)督和檢查，有權對檢查中發(fā)現(xiàn)和用戶投訴的問題進行調查和處理。
3、對維修完工出廠車輛出現(xiàn)的質量問題或與合同約定的項目不符的問題，有權與用戶一起要求乙方無償返工。因乙方違反本合同給甲方或用戶造成損失時，有權要求乙方賠償經濟損失。
4、接受用戶對乙方違反本合同規(guī)定行為的投訴。如投訴情況屬實，通知乙方及時糾正，并按第十二條有關規(guī)定給予處理。
5、要求乙方妥善保管維修用戶車輛維修時的所有更換下材料，乙方要造冊登記(須維修用戶簽字確認)在指定地方妥善保管，不造冊妥善保管的，甲方有權要求乙方按對應新物件的50%賠償經濟損失。
二、甲方的義務。
1、不得向乙方提出超出招標文件和合同規(guī)定范圍的不合理要求。
2、負責協(xié)調乙方與用戶在汽車定點維(裝)修方面的關系，與有關部門一起解決和處理車輛維修過程中所發(fā)生的糾紛。
第十條乙方的權利和義務。
一、乙方的權利：
1、乙方有權拒絕甲方及用戶提出的除車輛維修服務和乙方承諾服務內容以外的其它要求。
2、乙方有權對甲方在日常管理工作中和用戶在車輛維修過程中提出的不正當要求和違規(guī)行為進行投訴，并要求有關部門做出處理。
3、對用戶車輛維修后不能按時支付經費的，有權拒絕承修。
二、乙方的義務。
1、嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，守法經營，按章辦事，自覺維護用戶的利益。
2、接受甲方的監(jiān)督檢查，嚴格履行服務承諾，做到誠實守信。
3、車輛維修質量嚴格根據(jù)國家機動車維修管理相關規(guī)定執(zhí)行。若用戶有完工時間要求時乙方應盡量滿足。乙方在約定完工時間內不能交付車輛時，應通知用戶并協(xié)商交付時間，若故意拖延，乙方應承擔延誤責任。
4、乙方根據(jù)用戶執(zhí)的《阿瓦提縣公務車輛維(裝)修委托通知書》進行維(裝)修。如乙方在車輛維修過程中檢查出了《委托通知書》以外的問題，應立即告知用戶并向甲方報告。
5、乙方應為用戶開具汽車維修業(yè)務專用發(fā)票，同時附有工時清單、材料清單，并將工時費、材料費分列清楚。材料清單必須與報修項目、作業(yè)項目、換件項目相符，有詳細的規(guī)格型號、單價、數(shù)量，如材料清單與報修項目、作業(yè)項目、換件項目不相符時，甲方不予審核,乙方應承擔由此所造成的損失。
6、用戶維修的車輛在車輛維修質量保修期內出現(xiàn)質量問題，乙方應給予免費維修，如因維修質量問題而出現(xiàn)責任事故，經有關部門技術檢驗確定不是用戶原因造成的，乙方應按有關車輛維修行業(yè)的管理規(guī)定，承擔相應的責任。
7、乙方應具有完善的車輛維修檔案管理系統(tǒng)，在每季度結束后的5日內向甲方報送《阿瓦提縣公務車輛維(裝)修統(tǒng)計報表》。
第十一條違約責任。
1、乙方應按本合同規(guī)定或與用戶商定的維修項目和期限完成維修。逾期未完成的，每逾期一日，乙方應給予用戶200元人民幣的經濟賠償。
2、因維修質量、服務承諾及其它原因乙方給用戶造成的損失，乙方應承擔相應的賠償責任。
3、對乙方因管理不善，導致車輛丟失、損壞等事故，乙方應承擔全部賠償責任。
4、乙方接受用戶車輛維修委托后，不得轉廠維修。否則按照本合同第十二條第二款規(guī)定予以處理。
第十二條監(jiān)督管理。
一、甲方負責對乙方履行合同情況進行考評?？荚u結果將作為乙方今后參加本級行政事業(yè)單位公務用車維修服務采購投標時的評標參考依據(jù)。
二、乙方出現(xiàn)下列情形之一的，取消定點資格：
1、在本合同有效期內，無正當理由拒絕承接用戶維修業(yè)務兩次(含)以上。
2、拒絕接受監(jiān)督、檢查;。
3、不如實反映情況，提供虛假材料;。
4、在本合同有效期內，被行業(yè)主管部門取消車輛維修經營資格;。
5、在本合同有效期內，乙方擅自變更、轉讓、租借維修廠定點資格。
6、未經甲方同意擅自或自行處臵維修用戶車輛維修時更換下來的廢舊材料。7、不按阿瓦提縣公務車輛維裝修基本程序和有關要求執(zhí)行，經警告仍不糾正的;被取消定點資格的定點汽車維修廠(單位)，三年內不得參加本級行政事業(yè)單位定點汽車維修廠的招、投標活動。
第十三條合同的修正和終止。
1、任何一方無正當理由不得擅自解除本合同;經甲乙雙方一致同意，可以修改或終止本合同。
2、因不可抗力導致本合同不能履行或不能完全履行時，發(fā)生不可抗力的一方應在不可抗力發(fā)生后的十日內將情況通知對方，并采取措施減少或消除不可抗力對履行合同的影響。合同雙方應根據(jù)不可抗力對合同影響的程度，協(xié)調確定是否終止或繼續(xù)履行合同。
3、乙方發(fā)生下列情況，甲方有權單方面終止本合同：
(2)乙方設施、設備發(fā)生重大變化，無法滿足車輛維修需要的;。
(3)乙方發(fā)生本合同第十二條第二款中各種行為的;。
第十四條爭議的解決。
如乙方與用戶發(fā)生爭議，乙方要及時向甲方通報情況，說明爭議發(fā)生的原因，提出擬解決的辦法，由甲方協(xié)助調解。調解不成，乙方與用戶任何一方可向人民法院提起訴訟。
第十五條本合同有效期為合同簽訂日至20xx年12月30日止。
第十六條本合同如有未盡事宜，甲乙雙方應本著平等互利、友好協(xié)商的原則解決。如需修改或補充或延期本合同內容，雙方經協(xié)商后可簽訂補充合同，補充合同將作為本合同的一個組成部分。
第十七條本合同一式三份，其中：甲方執(zhí)一份、財政局財采購辦一份、乙方執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效。
民宅裝修服務合同篇七
甲方:身份證號碼:。
工作單位:。
聯(lián)系電話：
乙方:。
甲方于年月日租住中山市住宅區(qū)(大廈棟(樓,為維護小區(qū)(大廈)良好的工作生活環(huán)境及房屋建筑的使用安全,便于今后各項物業(yè)服務工作的開展,明確雙方責權,甲乙雙方達成如下協(xié)議:。
1.甲方需攜帶《租賃合同書》、戶主及家庭成員身份證及復印件、相片等到物業(yè)服務中心辦理登記手續(xù)。
2.甲方如屬暫住人員必須持有效合法證件，并到派出所申報臨時戶口：
(1)在本市工作的暫住人員，須持有本轄區(qū)派出所簽發(fā)的暫住證。
(2)在本市工作的港、澳、臺和外國人，須持有居住證。
4.根據(jù)建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》，甲方如須裝修房屋必須取得業(yè)主的書面同意，并不得擅自改變房屋結構、外貌或進行擴建、拆建,否則除責令停工、責令恢復原貌外，還應賠償由此造成的一切經濟損失。
5.甲方應與乙方密切配合，自覺遵守國家法律和物業(yè)服務中心的有關規(guī)定,共同維護住宅區(qū)良好的生活環(huán)境，嚴禁高空拋物、無證養(yǎng)犬、在樓道擺放物品等，對于違反有關規(guī)定造成危害的，須承擔相應的法律責任。
6.甲方必須按時如數(shù)交納乙方代收代繳的水電費等費用，否則按政府有關規(guī)定計收違約金，并有權向人民法院申請強制追繳。
7.甲方應按租賃合同的條款使用承租的房屋，不得改變承租房屋的用途,不得利用承租的房屋從事違法犯罪活動，否則物業(yè)服務中心有權提請相關執(zhí)法機關處理。
8.甲方有權對乙方的物業(yè)服務提出意見或建議。
9.以上協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，經雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
民宅裝修服務合同篇八
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著互利、互諒、互讓的原則，甲方將天泉.聚龍新一期標段需要使用的水泥交由乙方提供，為明確雙方的權利、義務，經充分協(xié)商，達成以下一致協(xié)議，供雙方共同遵照執(zhí)行：
一、工程名稱：
二、承包方式：水泥送貨到現(xiàn)場下車。
三、合同價款：經甲、乙雙方協(xié)商，___32.5元噸。
四、付款方式：乙方向甲方供貨到達100噸后，甲方付清貨款后乙方再繼續(xù)供貨，否則乙方停止供貨，剩余款項待工程竣工后一個月付清。
五、乙方必須滿足甲方施工現(xiàn)場需用量，如因乙方材料不到場，造成甲方工地停工及損失，由乙方負責。乙方向甲方提供的水泥必須為合格產品，如果乙方提供的水泥出現(xiàn)質量問題，給甲方造成的一切損失由乙方負責。
六、違約責任：甲乙雙方誰違約，由違約方負責。
本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方自簽訂之日起生效，工程款付清后自動失效。
另外：甲方該工程所需要的碎砂、清砂、原石由乙方供貨，其單價：碎砂元立方米，清砂元立方米，原石元立方米。
甲方：_________乙方：_________。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
________年____月____日________年____月____日。
民宅裝修服務合同篇九
發(fā)包人：
承包人：
合同編號：
甲方：
乙方：
1、施工地點：
2、施工面積：平方米。
自年月日至年月日。
1、工程總造價(大寫)小寫：元;。
2、合同生效時，甲方支付工程總價的50%，計。
3、工程過半即油工進場，甲方支付工程總價的30%，計;。
4、家具進場，甲方支付工程總價的10%，計;。
5、余款：元整，工程驗收后一次性付清。
包工包料。
1、甲方。
(1)開工前，根據(jù)已確認的圖紙，進行現(xiàn)場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工作業(yè)面的障礙物。
(2)免費提供施工需要的水、電的必備配套設施。
(3)施工中使用的公共部位操作，由甲方負責協(xié)調鄰里關系，保證乙方正常施工。
(4)如確實需要拆改原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
2、乙方。
(1)組織施工圖紙或工藝質量說明的現(xiàn)場交底。
(2)工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
(3)乙方委派專人為駐現(xiàn)場代表，負責合同履行，按要求組織施工，協(xié)調由乙方負責的各項事宜。
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減項目時，必須提前與乙方聯(lián)系，簽訂變更單后方能進行該項施工，所引起增減費用，雙方簽字確認后，可在工程結束后，一并結算。
2、凡私自與施工人員商定更改的施工內容所引起的一切后果、甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
1、甲方責任。
(1)未按合同規(guī)定的時間和要求提供場地、資金及相關審批手續(xù)等由甲方引起的原因，除工期順延外，還應償付乙方因停工造成的相應損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價的千分之一。
(2)工程未驗收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方自行承擔。
(3)甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按總價的千分之一支付違約金。
2、乙方責任。
(1)工程質量不符合合同規(guī)定，甲方有權要求期限內無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。
(2)由于乙方原因逾期竣工，逾期一天，乙方按總造價的千分之一支付違約金。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場陳設和其他物品，如有損壞，應視情況予以賠償。
(4)未經甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發(fā)生的損失由乙方負責。
3、本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程總價的5%的違約金，并承擔因此造成的其它經濟損失。
1、本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方協(xié)商解決。
2、雙方協(xié)商或調解不成時，雙方同意由仲裁委員會，事后未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院提起訴訟。
本合同一式2份，雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
民宅裝修服務合同篇十
甲方：
乙方：
簽訂日期：年月日
發(fā)包方：_____________________(以下簡稱甲方)?
承包方：_____________________(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方就乙方承包甲方在承租店面裝修設計及施工事宜，協(xié)商一致達成如下條款：
三、甲方的權利和義務?
甲方的權利?
1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的工程要求返工。?
甲方的義務?
2、按照約定的期限支付工程費。
四、乙方的權利和義務?
(一)乙方的權利?
1.乙方有權按約定取得合同款項的權利。?
(二)乙方的義務?
5、嚴格要求員工做好施工安全工作，不得違反裝修規(guī)定進行施工，并對裝修人員在裝修期間的人身安全及行為后果承擔法律責任，否則造成甲方或第三人損失由乙方承擔賠償責任。
五、?工程內容及合同金額：?
1、工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾實際項目計算。?
2、?合同預算金額：?本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣：____________________________(大寫)。?甲方除支付以上金額外不再支付乙方任何費用。
1、本工程施工期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。?2、因甲方原因導致工期延誤的，工期順延。因乙方原因導致工期延誤的，工期不予順延，乙方應承擔相應的違約責任。
八、關于材料供應和保管?
1、對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，由提供方承擔。
2、材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損失或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
3、甲方未能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照應付工程款1%支付違約金。4、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況書面通知甲方，否則，仍應承擔違約責任。
十、若雙方在履行本合同過程中產生爭議，應先友好協(xié)商解決：協(xié)商不成，雙方均可將爭議提交甲方所在地人民法院解決。
十一、本合同未盡事宜，雙方可通過友好協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
十二、附則?
2、本合同履行完成后自動終止。?
3、本合同附件_______份，含《報價清單》、設計圖紙。?本協(xié)議共_______頁一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。
甲方(發(fā)包方)：乙方(承包方)：?
電話：?電話：
確認日期：確認日期：
民宅裝修服務合同篇十一
甲方：(物業(yè)管理單位)。
乙方：(裝修企業(yè))。
丙方：(裝修人，即業(yè)主或物業(yè)使用人)。
合法擁有______小區(qū)______幢______單元______室房屋的產權或使用權。
為了加強______住宅小區(qū)的物業(yè)管理，確保物業(yè)使用規(guī)范、安全、合理，房屋的外觀和結構不受損壞，全面維護業(yè)主和物業(yè)使用人的合法權益，根據(jù)國家和杭州市有關規(guī)定，特簽定本協(xié)議。甲乙丙三方在裝修過程中嚴格遵守本協(xié)議規(guī)定。
一、裝飾裝修施工前應辦理的手續(xù)：凡需進行裝修的業(yè)主和物業(yè)使用人在裝修前必須向物業(yè)管理單位提出申請，不涉及結構改動的住宅裝修，到物業(yè)管理單位登記備案即可;涉及結構改動的住宅裝修，應報當?shù)胤慨a管理部門審批，領取裝修許可證后方可開工。
1、進入小區(qū)施工的企業(yè)必須持有杭州市房管局頒發(fā)的資質證書，從業(yè)人員應具有上崗證書或相關技術證書。
2、裝修人和裝修企業(yè)進場施工前需簽訂杭州市統(tǒng)一的裝修合同，并到物管單位登記備案。
3、裝修企業(yè)的施工人員出入小區(qū)應辦理出入證。
4、施工人員留宿的，應經裝修人同意，并到當?shù)嘏沙鏊k理暫住證，再到物管單位辦理登記。
二、裝飾裝修施工的期限和時間：裝修期限以裝修人與裝修企業(yè)簽訂的施工合同上所約定時間為準。因其它原因導致裝修工程不能按時完工而延期的，裝修人或裝修企業(yè)應到物業(yè)管理單位登記，延長施工時間。
禁止夜間_____時至次日_____時進行產生環(huán)境噪聲的住宅裝修活動。
三、廢棄物的清運與處置：裝修垃圾不得在小區(qū)內隨意堆放，裝修企業(yè)應每日清理垃圾，袋裝扎口后堆放于指定地點。裝修人和裝修企業(yè)必須維護園區(qū)內公共設施和場地的完好、整潔，不得向公共區(qū)域隨意拋物，踐踏綠地，嚴禁隨地大小便。裝修工程完畢后，裝修施工單位應將施工現(xiàn)場清理干凈，經裝修人驗收認可后，到物業(yè)管理單位辦理離場手續(xù)。
四、住宅外立面設施及防盜窗的安裝要求：住宅裝修不得改變房屋外觀形象(外門窗及玻璃、外墻材料、陽臺等細部做法、空調室外機安裝位置);所有外立面上的墻體均不得擅自鑿洞或拆除。為維護小區(qū)統(tǒng)一風格，不得有任何損壞房屋結構及設施設備的行為。業(yè)主安裝空調室外機僅限于室外指定的位置，并須將冷凝水管接入各層對應的下水口。
住宅外立面設施及防盜窗的安裝要求還需遵守《購房協(xié)議》和《小區(qū)業(yè)主公約》相關規(guī)定。
五、禁止行為和注意事項：除杭州市政府第141號令《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》和國家建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》中明令禁止的行為外，嚴禁封死地漏檢查孔，嚴禁施工人員在園區(qū)內游蕩、喧嘩、酗酒、，禁止擅自改變進戶總線和公共管線走向。裝修施工人員進出園區(qū)，必須佩帶出入證，無證或衣衫不整的人員不得入內，施工過程中未經批準不得私自外接電源，施工過程中若需動用明火，須向物管單位提出用火申請，裝修施工單位不得野蠻施工，嚴禁將泥漿、膠水等裝修垃圾沖入下水管，不得在公共場所攪拌水泥。搬運材料過程中不得損壞樓道、墻面、地面或電梯設備等。
六、管理服務費用：住宅裝飾裝修管理服務費用已包含在物業(yè)管理費中，物業(yè)管理單位不再向裝修人和裝修企業(yè)收取費用，物業(yè)管理單位不得以任何名義收取裝修押金和保證金，施工人員辦理出入證每證工本費元，物管單位不得向裝修人和裝修企業(yè)強行推銷裝飾材料和裝飾施工企業(yè)。
七、違約責任：
1、由于裝修施工原因造成公共部位或相鄰業(yè)主財產損失的，由裝修企業(yè)負責修復賠償。
2、對于違反以上協(xié)議的行為，物業(yè)管理單位有權責令裝修企業(yè)停工整頓，對于情節(jié)特別嚴重造成公共部位或公共設施損失的，物管單位可要求裝飾公司賠償損失。
3、對經勸告和教育拒不改正的裝飾企業(yè)，物管單位應當及時報告當?shù)胤慨a管理部門依法處理。
八、糾紛的解決：
住宅室內裝飾裝修管理服務過程中發(fā)生糾紛的當事人，可以協(xié)商或者調解解決;也可按下列第種方式處理：
1、提交杭州仲裁委員會仲裁;。
2、依法向人民法院起訴。
九、其他需要約定的事項：
1、
2、
3、
注：本協(xié)議一式三份，簽字(蓋章1，后即日生效，裝修人、裝修單位、物業(yè)管理單位各執(zhí)一份)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
民宅裝修服務合同篇十二
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況：
1、甲方裝飾居住房屋。
2、裝飾施工地點：散花鎮(zhèn)紅蓮巢村新農村代建房南向六排東起第八戶。
3、住房結構：磚混結構。
4、承包方式：包工不包料，甲方不負責餐飲。
5、總價款：元，大寫(人民幣)。
經雙方認可，按設計圖紙進行施工。施工價款，按乙方列出的各項施工內容的工價商定付款。如變更施工內容，增加或減少，變更部分的工程款按實計算。
6、工期：自年月日開工，至年月日，竣工工期限天。
二、材料供應的約定：
1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料設備發(fā)生質量或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。若乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料設備價款補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定。
1、本工程施工圖紙按工程設計人員余梅設計的施工方案。
2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目必須提前與乙方聯(lián)系協(xié)商后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。
5、工程竣工：
施工完工后，乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
四、關于安全施工和防火的約定。
施工開始后，甲方應不定期的進入施工現(xiàn)場，提醒和督促乙方人員注意各方面的施工安全。乙方在施工中應采取必要的安全防護和保護措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止意外事故的發(fā)生。乙方作業(yè)人員如沒有遵守安全防護措施而引發(fā)的安全事故，由乙方負責。
五、關于工程價款及結算的約定。
1、工程結算：乙方在進場開工之日，甲方預付款5000元，工程完成50%，付款%;工程完工經驗收合格后，付款95%，余下的5%的工程款作為質量保證金，一年后付清。
2、雙方款項往來，均應出具收據(jù)。
六、其它事項。
未盡事宜，由甲、乙雙方商定。本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，一份備查。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
民宅裝修服務合同篇十三
甲方(委托人)：
地址：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
身份證號：
乙方(承包人)：
地址：
聯(lián)系電話：
行業(yè)準入證號碼：
工程設計師：
施工負責人：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規(guī)，結合室內裝飾裝修工程的特點和具體情況，雙方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1施工名稱：。
1.2施工地點：。
1.3工程裝飾裝修面積：。
1.4工程戶型：。
1.5乙方按工程總造價的6%收取管理費，計入工程款。
1.6工程承包方式，經商定采取下列第種方式：
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料;。
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(發(fā)包人)提供其余部分材料;。
(3)乙方(承包人)包工、甲方(發(fā)包人)提供全部材料。
1.7工程期限：
開工日期年月日;
竣工日期年月日。
1.8工程款：本合同工程造價為人民幣元，金額大寫：
第二條。
工程質量標準。
2.1本工程質量執(zhí)行國家標準gb50096-《住宅設計規(guī)范》、gb50327-《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、gb相關國家和行業(yè)標準。50210-《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》等。
2.2裝修室內環(huán)境污染控制應嚴格執(zhí)行gb50325-《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》等相關國家、行業(yè)和地方標準。
2.3其它約定標準：
第三條甲方責任。
3.1開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具、陳設的損失，由甲方承擔。
3.2向乙方提供施工所需水、電等設備，并說明使用注意事項，水電費用由甲方承。
擔。
3.3負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)及應當由甲方支付的相關費用。
3.4遵守物業(yè)管理的各項規(guī)章制度，并負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
3.5甲方不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。
(5)強令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。
(6)其他違反相關法律法規(guī)規(guī)章等強制性規(guī)定的違法或違章行為。
3.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
3.6對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收結算。
3.7指派為甲方駐工地代表，負責合同履行和對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜的確認。
3.8協(xié)調做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第四條乙方責任。
4.1參加施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，根據(jù)施工圖紙或施工說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
4.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜的確認。
4.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)范和環(huán)境保護等相關規(guī)定。
4.4配合甲方委托人或委托的工程監(jiān)理開展工作，做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收，編制工程結算。安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
4.5嚴格執(zhí)行建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載。
(2)遵守物業(yè)管理規(guī)定的施工時間，不得擾民及污染環(huán)境;。
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;。
(5)保證室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;。
(6)負責將裝修垃圾裝袋，及時清運到物業(yè)指定位置。
(7)其他相關管理規(guī)定。
4.6乙方須提前48小時通知甲方委托的監(jiān)理人員對下列關鍵工序進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工：
a、材料進場。
b、水路、電路改造及打壓試驗。
c、防水工程及蔽水實驗。
d、木工收口。
e、吊頂基層。以上分項工程未經監(jiān)理驗收，施工單位擅自進行下一道工序施工，由此造成工料損失及質量問題的由施工方承擔責任。
4.7向甲方提供項目完善、清楚規(guī)范的報價文本，根據(jù)工程實際情況由專業(yè)的報價師或報價系統(tǒng)提供標準報價。
4.8施工中未移交甲方之前，應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設、設施和工程成品，如造成損失，應承擔相應法律責任及賠償責任。
4.9甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
4.10施工過程中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
第五條工程變更。
5.1工程進行中，業(yè)主有權對原設計進行改動或對施工項目進行變更。在未接到業(yè)主書面申請時施工單位無權變動任何設計方案及材料品質。設計方案應包括平面圖、天花圖、節(jié)點圖、制作尺寸詳圖，凡無以上經甲方確認的圖紙而現(xiàn)場私自制作的項目甲方有權拒付工程款。
5.2合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方參照原預算單價制作預算造價單并協(xié)同甲方及甲方委托的監(jiān)理簽字確認。
5.3增加項目所需的費用，計算在工程造價預算之內并參照工程進度款支付方式進行支付。
5.4合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，雙方協(xié)商一致后，調整相應費用。
第六條關于工期的約定。
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，甲乙雙方須協(xié)商一致，并簽署書面變更單。同時調整相關工程費用及工期?！豆こ套兏鼏巍肥强⒐そY算和順延工期的依據(jù)。
6.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由甲方承擔。
6.2因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責任由乙方承擔。
6.3因設計變更或非甲、乙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，導致停工8小時以上(一周以內累計計算)，工期相應順延，但乙方須對導致停工的事件作書面記錄并書面告知甲方，甲乙雙方均不承擔該責任。
第七條關于工程質量、驗收和保修約定。
7.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及本合同第二條規(guī)定的質量標準及相應國家、行業(yè)施工及驗收標準進行評定驗收。
7.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
7.3在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收(包括水、電等隱蔽工程的驗收);。
(3)竣工驗收(包括室內環(huán)境質量驗收);。
(4)其他約定的項目驗收。
乙方應提前48小時通知甲方進行隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收，甲方自接到通知起日內組織對隱蔽工程和中間工程的驗收，如甲方或甲方監(jiān)理在規(guī)定時間內未能組織驗收，甲方須及時書面通知乙方，另定驗收日期，并承擔造成的相應損失。
7.4工程竣工后，乙方應通知甲方或甲方監(jiān)理驗收。甲方自接到通知起2日內組織工程驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方或甲方監(jiān)理在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
甲方提前入住，視為驗收合格，甲方應自行承擔工程有關的質量問題，但乙方仍應承擔合同的保修責任。
7.5工程質量驗收按照國家與陜西省地方標準并以業(yè)主委托的監(jiān)理公司驗收結果為最終驗收結果。
7.6由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用及材料費用由甲方承擔，工期順延。
7.7由于乙方原因造成質量事故，其返工費用及材料費用由乙方承擔，工期不順延，并承擔相應事故責任。
7.8本工程自驗收合格后三方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為年，電路工程的保修期限為年。同時由甲乙兩方簽訂《尊翔裝飾工程施工保修協(xié)議。
第八條關于工程款結算與支付的約定。
8.1款項往來均應出具收據(jù)，施工結束乙方應開具統(tǒng)一發(fā)票交于甲方。
8.2本合同生效后，甲方由乙方認可后分以下批次支付工程款，尾款在保修期滿后，并無發(fā)生任何工程質量問題時一次結清。
8.3在乙方按合同約定向甲方提出階段工程確認(階段驗收，非竣工驗收)及階段付款要求(非竣工結算)后，甲方和甲方監(jiān)理應在三個工作日內組織前期階段工程確認或階段驗收，并在確認或階段驗收達標后三個工作日內支付款項;甲方或甲方監(jiān)理對前期工程提出異議時，應在異議解決后三個工作日內支付相應款項。
8.4工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關結算文件送交甲方。甲方自接到上述結算文件7日內審查完畢，到期未提出異議的，視為同意。
第九條關于材料供應的約定。
9.1本工程使用的建筑裝飾材料，應為符合工程設計要求和《室內裝飾裝修材料有害物質限量標準》等系列國家標準的合格產品，并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。
9.2甲方負責采購供應的材料、設備應提前三天供應到現(xiàn)場，并與乙方辦理好交接手續(xù)。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
9.3乙方所供主材、設備及數(shù)量清單：各種板材、龍骨、水電材料、油漆、水泥、膠類、涂料、墻襯、石膏線等必須與施工合同中材質約定相符并在進場時通知甲方委托的監(jiān)理工程師進行核實。如由乙方提供的材料設備不符合質量要求或規(guī)格有差異，甲方有權拒絕使用;若已經使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第十條有關安全施工和防火的約定。
10.1甲方提供的施工圖紙或施工要求說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
10.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
10.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
10.4禁止非本工地施工人員在現(xiàn)場進餐和私自留宿，由此造成的治安問題等相關問題由乙方承擔全部責任，如有違反的，乙方給予甲方合同價1%的精神賠償。
第十一條關于雙方責任的約定。
11.1甲方責任：
因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔乙方損失。如：
a、不能按期、按時供水電;。
b、不能保證每天有10小時工作時間(含加班時間);。
c、不能按期提供自購的材料、設備;。
d、提供的材料、設備不符合質量或規(guī)格造成返工;e、不能按期付工程款;。
f、變更設計及因變更設計造成的材料、人工浪費;。
g、逾期驗收;。
i、非乙方造成的其它不可預見原因。
11.2乙方責任：
a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔;。
b、對竣工工程驗收后保修期內發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質量問題，乙方免費維修;。
c、乙方施工過程中違反操作常規(guī)造成的人員傷害，由乙方負責;。
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。
第十二條違約責任及獎勵約定。
12.1一方當事人未按約定履行合同義務給他方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律法規(guī)受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應及時書面通知對方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之的違約金。
12.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，應向甲方支付本合同工程造價金額的違約金。
12.5開工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保證施工質量的前提下，每提前一天，甲方應獎勵乙方人民幣元。
第十三條爭議或糾紛處理。
13.1甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，經甲乙雙方同意，可由甲方監(jiān)理進行調解，或提請其他個人或組織調解。
13.2本合同在執(zhí)行中發(fā)生的任何爭議，調解不成時，選擇以下第種解決方式：
(1)提請仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其它約定。
14.1乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償甲方損失。
14.2施工期間，若甲方或甲方監(jiān)理發(fā)現(xiàn)乙方違規(guī)施工或有其他違反合同的行為時，有權要求乙方暫時停工，與乙方交涉，要求返工或作相應補救措施，情節(jié)嚴重時，甲方有權終止合同。施工期間，甲方無正當理由阻止工程施工，或拒絕按約定支付工程款項，經乙方交涉無果時，乙方有權中止合同。
14.3施工期間，甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗收后，乙方應將門鑰匙交還給甲方，并不得擅自存留備份。
14.4工程竣工經甲方監(jiān)理驗收合格交付甲方使用后，甲方在保修期后使用過程中再發(fā)生任何質量的問題，乙方不再承擔質量責任;但乙方可優(yōu)先為甲方提供有償維修服務。
14.5其它補充約定：
(1)。
(2)。
第十五條附則。
15.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款，在工程驗收、交接完畢，甲方支付相應款項后自動終止;保修期滿，甲方支付保修對應尾款后有關保修條款終止。合同文本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
15.2本合同簽定后工程不得轉包。
15.3本合同附件為本合同的有效組成部分，經雙方簽字(蓋章)后生效，具同等法。
律效力,如補充協(xié)議或附件條款與合同正本有沖突時以補充條款為準。
甲方(蓋章或簽字)：
法定代表人：
代理人：
電話：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
代理人：
電話：
民宅裝修服務合同篇十四
甲方(建設單位)：
乙方(施工單位)：
根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，結合本建筑室內裝修的實際情況，經協(xié)商雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條建筑室內裝飾設施情況：
建設名稱：
(一)服務范圍：本項目全套裝修圖紙設計，并提供消防報審所需全部裝飾設計。
(二)開工日期：20xx年月日
竣工日期：20xx年月日
第二條圖紙、預算支付。
(一)甲方在開工前三日帶領乙方設計人員對現(xiàn)場進行測量及勘察;。
(二)乙方在合同簽訂前三日內向甲方提供預算報告。
第三條合同價款、撥款和結算。
(一)合同價款:貳萬元整。
(二)合同簽訂后甲方付合同價款的50%，設計圖紙交付前，甲方付清乙方設計。
第四條資料提供：提供裝飾設計公司全套消防報審所需資料。
第五條雙方責任。
(一)甲方：帶乙方進行現(xiàn)場測量，及時付款;。
(二)乙方：按時提供有關圖紙資料。并且及時修改。
第六條圖紙變更。
設計圖紙原則不變更。確需變更，應提前五日書面通知對方，并經公安消防部門批準。
第七條驗收和工程質量。
第八條保修內容：無;。
第九條違約責任：
(一)甲方責任：未按約定付款，乙方停止提供服務。
(二)乙方責任：
1乙方逾期提供圖紙資料，甲方有權要求退款。
2圖紙審核中提出問題，由乙方無償修改;因甲方原因造成的追加設計或服務項目的，甲方支付相應費用。
第十條本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采取(a)的方式解決：
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第十一條如需擔保，另立合同。
第十二條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至服務期滿終止。
第十三條本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/9745679.html】
