合同的簽署意味著雙方已經(jīng)達成協(xié)議并同意按照合同約定執(zhí)行。那么,為了保證合同的有效性和合法性,我們應該注意哪些要點呢?首先,合同必須具備明確的雙方意愿和共同的目的。雙方在簽署合同之前應進行充分的商討和協(xié)商,確保各方對合同條款和內(nèi)容的理解和接受。其次,合同的條款應明確、具體,并在法律框架內(nèi)合法有效。合同中的義務和權(quán)益要平衡合理,不得違法或違背公共利益。最后,合同的簽署和履行應遵循法律和誠實信用原則,雙方都應當按照約定執(zhí)行合同,嚴格履行自己的責任和義務。在合同的簽署之前,請仔細閱讀合同的各項條款。
加工定作合同篇一
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
一、委托加工項目。
1.委托加工產(chǎn)品:。
2.數(shù)量:以甲方下單為準。
3.單價:。
4.交貨期限:按乙方接單日起天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式。
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,應在_______年_______月_______日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為。
2.甲方提供外包裝、_____、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準。
1.乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_______年_______月_______日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2.技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限。
1.面料、輔料質(zhì)量的確認;。
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;。
3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;。
4.縫紉手工藝的確認;。
5.其他質(zhì)量問題的確認;。
6.乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;。
7.乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金;。
8.甲方允許乙方制作誤差率為‰。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;。
3.未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限。
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;。
2.于甲方指定的地點交貨。
3.運輸方式為;運費由負擔。
八、交付金額及銷售期限。
1.第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準,經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的%;。
2.在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的%;。
3.銷售期限:。
九、結(jié)算方式。
1.在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2.甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行賬戶為:
銀行戶名:。
開戶銀行:。
銀行賬號:。
十、違約責任。
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
7.每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方元(大寫:);。
8.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第種方式解決(只能選擇一種,如選擇_____務必填寫_____委員會名稱):
1.提交_____委員會_____;。
2.依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十二、其它事項。
1.《企業(yè)質(zhì)量問題細則》為本合同附件,與合同具有同等法律效力。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
加工定作合同篇二
甲方:
乙方:
甲方承攬的服裝定做合同,現(xiàn)委托乙方進行加工,雙方就有關(guān)權(quán)利義務規(guī)定如下,并予以恪守。
一、加工服裝款式號或品名:。
二、加工件數(shù):,交貨日期。
三、加工費單價(含稅):元/件,合計金額元。
四、加工標準及質(zhì)量。
1、根據(jù)委托方或甲方提供的樣衣、技術(shù)要求進行加工制作。
2、乙方加工過程中,甲方或委托方有權(quán)對加工質(zhì)量進行監(jiān)督,對甲方或委托方派出跟單員提出的質(zhì)量要求必須服從,并按跟單員的技術(shù)要求進行更改或返修。
3、經(jīng)過甲方或委托方驗收后交付,但最終的質(zhì)量應符合甲方或委托方的質(zhì)量標準。
五、付款方式。
1、按交期經(jīng)甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經(jīng)行結(jié)算。
2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。
五、合同終止及變更。
1、乙方加工過程中質(zhì)量經(jīng)整改仍不符合要求,甲方有權(quán)終止本合同。
2、甲方可以根據(jù)乙方加工生產(chǎn)進度速度結(jié)合訂單要求,可以對乙方委托加工合同進行變更。
六、違約責任與賠償。
1、違反第五款第1條之規(guī)定,乙方在得到甲方的合同終止通知后,應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。
2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行,乙方應賠償甲方因此產(chǎn)生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。
3、乙方故意延期或變更結(jié)算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨,甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內(nèi)容。甲方有權(quán)對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。
4、乙方同意以下賠償標準:因乙方延期交付,造成甲方訂單合同不能正常履行而產(chǎn)生的損失,以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定,違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定,其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定,訴訟費、律師費依票據(jù)確定。
七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,產(chǎn)生爭議由甲方所在地法院解決。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字后立即生效。
加工定作合同篇三
甲方:(定作方)。
乙方:(承攬方)。
經(jīng)雙方友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定,就甲方向乙方定作服飾的相關(guān)事宜,達成本合同。
一、定作物。
款式:
面料名稱:
計量單位:
單價:
金額:
備注:
二、面料、輔料質(zhì)量標準和要求。
三、服裝款式特點和制作要求。
四、服飾質(zhì)量標準和驗收方法。
五、量體時間。
本合同生效之日起天內(nèi),在約定的時間內(nèi)乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求。
七、結(jié)算方式和付款期限。
八、交貨期限、地點、方式。
乙方應當在量體完成之后_____天內(nèi)交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議。
如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質(zhì)量、款式等方面有異議,應當在收到該等服飾之日起15天內(nèi)提出。乙方應當在10天之內(nèi)作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款,應當根據(jù)本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨,應當根據(jù)本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作,乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議,雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式_____份,各方各執(zhí)_____份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方:
_____年_____月_____日。
乙方:
_____年_____月_____日。
加工定作合同篇四
定作方(甲方):,身份證號:。
承攬方(乙方):,身份證號:。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲方委托乙方加工_________,雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)充分協(xié)商,達成如下合同條款,以便共同遵守。
一、委托加工項目。
品名。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
(以甲方下單為準)。
單價。
備注。
二、委托加工方式。
1、甲方提供原材料。合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪,并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規(guī)定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后,乙方進行加工,按照封樣樣品標準加工的產(chǎn)品,甲方不得拒收。如果有質(zhì)量異議,雙方應共同選擇由鑒定資質(zhì)的機構(gòu)進行鑒定。
4、工廠由乙方全權(quán)管理,包括加工設(shè)備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限:按乙方接單日起-天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_______年_____月_____日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限。
1、面料、輔料質(zhì)量的確認;。
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;。
3、繡制商標工藝的確認;。
4、縫紉手工藝的確認;。
5、其他質(zhì)量問題的確認;。
6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;。
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;。
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結(jié)算。
1、加工單價:_______元/套,大寫:
2、結(jié)算日期:按月結(jié)算,依據(jù)實際制衣件數(shù),經(jīng)雙方認可后,甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任。
(一)甲方的違約責任:
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量、未按合同規(guī)定的時間向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款,如不按時付款,每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、設(shè)計或變更交付定作物地點、接受人等,應當事先通知乙方,否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的,償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間、數(shù)量交貨,如逾期交貨或交貨數(shù)量少于合同約定的,乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
十一、解決合同糾紛的方式。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件。
本合同自雙方簽或蓋章之日起生效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十三、其他約定:
甲方(章):
乙方(章):
簽訂日期:
加工定作合同篇五
加工方:(以下簡稱甲方)簽訂地點:
定作方:(以下簡稱乙方)簽訂時間:年月日。
雙方在嚴格遵守法律法規(guī)的前提下,本著真誠合作、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條、承攬項目(注:如空格不夠用,可以另接)。
第二條、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、質(zhì)量負責的條件和期限:
第三條、交(提)貨地點:
第四條、運輸方式及到達站港和費用負擔:
第五條、合理損耗和計算方法:
第六條、包裝標準、包裝物的供應與回收:
第七條、驗收標準、方法及提出異議期限:
第八條、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應辦法:
第九條、結(jié)算方式及期限:
第十條、定作人應在年月日前向加工方預付款%(大寫)元。
第十一條、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同的附件:
第十二條、違約責任:
第十三條、解決合同糾紛的方式:
由加工方、定作方、當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向加工方法院起訴。
第十四條、其他約定事項:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工定作合同篇六
一、委托加工項目。
1、委托加工產(chǎn)品:_________。
2、數(shù)量:以甲方下單為準。
3、單價:_________。
4、交貨期限:按乙方接單日起________天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,參照【生產(chǎn)通知單、樣衣、工藝制單】為標準,于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產(chǎn)。
2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行。
三、乙方對質(zhì)量負責的范圍及局限。
1、顏色、尺碼規(guī)格的確認。
2、繡花、印花其他特殊工藝的確認。
3、裁剪工藝、縫紉工藝的確認。
4、其他質(zhì)量問題的確認。
5、回修率不能超過總生產(chǎn)量,如有超過范圍按每件扣款五元。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術(shù)資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
五、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。
2、甲方指定交貨地點_________。
3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
六、結(jié)算方式。
1、在乙方檢驗合格交貨后,三十天后由乙方提供領(lǐng)料單、合同書、交貨清單交給甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。
乙方銀行賬戶為:________________________。
銀行戶名:______________________________。
七、違約責任。
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值________的違約金。
2、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣________萬元,甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。
3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失。
4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。
5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標,未達到質(zhì)量要求、技術(shù)指標,乙方向甲方支付產(chǎn)品報次賠償金________成本價。
6、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產(chǎn)品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的________支付違約金。
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責任。
加工定作合同篇七
甲方:
乙方:
甲方委托乙方加工連衣裙、褲子、風衣產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙。
方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量、款式、標準、質(zhì)量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,加工詳述。
單元:元。
第二條甲方責任。
1、按計劃委托乙方為其加工甲方連衣裙、褲子、風衣產(chǎn)品。
2、向乙方提供加工品款式、數(shù)量、工藝要求、交貨時間等。
3、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任。
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準進行生產(chǎn),不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、本合同所簽訂的加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
第四條付款方式及交貨地點。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,乙方。
提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付余款,交貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準。
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異,甲方應在收到貨物之日起5日內(nèi)書面通知乙方處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第六條違約責任。
1、如乙方未按照本合同約定的時間交貨或貨物的數(shù)量、質(zhì)量與合同約定不符,應賠償甲方此批貨款總價10%違約金。
且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
2、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權(quán)終止本合同。
第七條合同有效期限。
本委托加工合同期限為,自年月日至年月日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力。
在本合同期內(nèi),如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。
如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法。
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議,應協(xié)商解決;協(xié)商不成,依法交由仲裁委員會裁決處理。
第十條其他。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協(xié)議),附件(或補充協(xié)議)與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
有限公司地址:地址:
工業(yè)園負責人簽字:日期:
加工定作合同篇八
1.委托加工產(chǎn)品:_____________________。
2.數(shù)量:以甲方下單為準.
3.單價:_______________。
4.交貨期限:按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式。
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應在________年____月____日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準。
1.乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于________年____月____日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2.技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限。
1.面料、輔料質(zhì)量的確認;
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4.縫紉手工藝的確認;
5.其他質(zhì)量問題的確認;
6.乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
7.乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金。
8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
3.未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
2.于甲方指定的地點_________交貨。
3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限。
2.在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3.銷售期限:_______________________。
九、結(jié)算方式。
1.在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
十、違約責任。
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
8.每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
返
加工定作合同篇九
定作方(甲方):__________________,身份證號:__________________。
承攬方(乙方):__________________,身份證號:__________________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲方委托乙方加工_________,雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)充分協(xié)商,達成如下合同條款,以便共同遵守。
一、委托加工項目品名規(guī)格單位數(shù)量(以甲方下單為準)單價備注二、委托加工方式1、甲方提供原材料。
合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調(diào)換或補齊。
乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪,并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規(guī)定加工原材料。
在甲乙雙方確認樣品封樣后,乙方進行加工,按照封樣樣品標準加工的產(chǎn)品,甲方不得拒收。
如果有質(zhì)量異議,雙方應共同選擇由鑒定資質(zhì)的機構(gòu)進行鑒定。
4、工廠由乙方全權(quán)管理,包括加工設(shè)備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限:按乙方接單日起-天內(nèi)交貨。
具體時間以訂單為準。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_______年_____月_____日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》及國家標準。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限。
1、面料、輔料質(zhì)量的確認;。
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;。
3、繡制商標工藝的確認;。
4、縫紉手工藝的確認;。
5、其他質(zhì)量問題的確認;。
6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;。
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結(jié)算。
1、加工單價:_______元/套。
2、結(jié)算日期:按月結(jié)算,依據(jù)實際制衣件數(shù),經(jīng)雙方認可后,甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任(一)甲方的違約責任:
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量、未按合同規(guī)定的時間向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款,如不按時付款,每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、設(shè)計或變更交付定作物地點、接受人等,應當事先通知乙方,否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的,償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間、數(shù)量交貨,如逾期交貨或交貨數(shù)量少于合同約定的,乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失;5、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;6、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查單位對其進行處罰;7、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金。
十一、解決合同糾紛的方式本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十三、其他約定:
加工定作合同篇十
簽訂地點:簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)承攬方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品。
原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,挪做他用。
服裝質(zhì)量。
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產(chǎn)工藝單制作的產(chǎn)前樣執(zhí)行,
產(chǎn)前樣仍需要修改的,以產(chǎn)前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據(jù)。樣衣、生產(chǎn)工藝單作為合同的附件。
第三條。
技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應當及時通知甲方,
甲方應當在2個工作日內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權(quán)停止工作,并在2個工作日內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第四條。
包裝方式。
內(nèi)用______________,外用________包裝,包裝材料由甲方提供。
第五條服裝交付。
1、交貨地址:__________________________。
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:第六條服裝驗收:
甲方派跟單員到乙方工廠跟進產(chǎn)品工藝,生產(chǎn)進度。對甲方跟單員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方必須及時改正。定單完成后,甲方對貨物進行全面驗收:
1、驗收時間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。第七條報酬結(jié)算。
1、付款期限:甲方應于貨物驗收無誤后、每月20號前付清合同約定的全部款項;。
第八條違約責任。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經(jīng)過雙方同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(3)無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
(4)無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
(5)甲方變更交付訂作物地點或接收單位(人),甲方應承擔因此而多支出的'費用。
2、乙方的違約責任。
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修正和調(diào)換并承擔逾期未交付的責任;經(jīng)過修正活調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。
未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
加工定作合同篇十一
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī),遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬。
定作物名稱規(guī)格/型號質(zhì)量要求/。
技術(shù)標準計量。
單位數(shù)量交貨時間報酬。
定作報酬計價方式:__________________________________________。
合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式:。
第三條定作人提供的材料。
材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標準計量。
單位數(shù)量提供時間。
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內(nèi)就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求,作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權(quán)對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權(quán)解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調(diào)試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調(diào)試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為:
第九條承攬人對定作物的質(zhì)量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi),定作人按合同總價的___%預留質(zhì)量保修金,保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經(jīng)濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權(quán)自行維修,費用直接從預留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。
第十條違約責任:
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失。
3.承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續(xù)賠償。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
電話:_______________電話:_________________。
加工定作合同篇十二
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點:
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第一條加工地材名稱及單價。
一、砂石料加工為綜合包干單價,單價內(nèi)含人工費、機械維修費、材料費、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工后,必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現(xiàn)場,提供所有設(shè)備(含碎石設(shè)備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設(shè)施、生活設(shè)施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條加工砂石料質(zhì)量要求。
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條加工砂石料數(shù)量。
本工程在________時間內(nèi)預計加工砂石料數(shù)量合計為________萬m33,具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第五條砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式。
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單,并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機物部進行簽認,經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還。(若出現(xiàn)安全事故,甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付)。
第六條甲方權(quán)利義務。
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員,實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的合同關(guān)系,合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。
三、負責提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。
五、負責協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。
七、負責組織_____運輸吧原材料(山碴)運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場,并承擔運輸費用(場內(nèi)運輸費由乙方承擔)。
第七條乙方權(quán)利和義務。
在滿足合同約定的前提下,乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作,若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。
二、在合同期內(nèi),乙方應在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標志,做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導的檢查工作。
第八條違約責任。
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第九條履約保證。
提供履約保證金______萬元。
第十條爭議解決方法。
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條協(xié)議的生效。
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條附則。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。
甲方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
乙方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
加工定作合同篇十三
承攬方(全稱):_________________________________________定作方(全稱):_________________________________________合同編號:______________簽訂地點:______________________承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
二、質(zhì)量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________(承運人)承運,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?,并且取得對方同意。委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣__________元預付款(按照定作款總額的百分之___計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3)未按合同規(guī)定日期付款的,除應該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任。
(1)違反本合同。
第一條和。
第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應照數(shù)補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用;
(3)承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
(4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向____市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。十。
返
加工定作合同篇十四
甲方:(定作方)。
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方:(承攬方)。
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號:合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
1、根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求):
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1、乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4、乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設(shè)計與提供:乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5、模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6、模具的所有權(quán):甲方所有。
八、知識產(chǎn)權(quán)保護。
1、按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制。
1、合同生效后日內(nèi),甲方應向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
2、產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的’相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產(chǎn)。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
3、質(zhì)量整改。
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、加工費的結(jié)算。
1、加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方)。
2、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、驗收方法。
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法。
1、甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應妥為保管并在___天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內(nèi)負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無_____常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1、乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進行處理,具體如下:
(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6、加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任。
1、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2、甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2、乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術(shù)資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力。
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他。
1、按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
甲方:乙方:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
加工定作合同篇十五
合同編號:
定作方:
簽訂地點:
承攬方:
簽訂時間:???年??月??日。
一:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限?
二:定作方帶料。
三:質(zhì)量要求、技術(shù)標準。
四:承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限。
五:驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
六:驗收標準、方法和期限。
七:包裝要求及費用負擔。
八:交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔。
九:交付定金、預付款數(shù)額及時間。
十:結(jié)算方式及期限?
十一:違約責任。
十二:如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的方式。
十四:雙方協(xié)商的其它條款。
定作方????????承攬方。
單位名稱(章)?????單位名稱(章)????鑒(公)證意見。
單位地址???????單位地址。
法定代表人??????法定代表人??????經(jīng)辦人??簽(公)證機關(guān)(章)。
委托代理人??????委托代理人。
電話?????????電話。
電掛?????????電掛。
開戶銀行???????開戶銀行。
帳號?????????帳號。
年??月??日。
郵政編碼???????郵政編碼。
有效期限:???年??月???日至??年???月??日。
加工定作合同篇十六
定作方(以下稱甲方):
加工方(以下稱乙方):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜,于________年____月____日達成如下協(xié)議,以茲共同遵守。
1.甲方向乙方定作下述定作物,其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量如下:
1.2規(guī)格型號:
1.3定作物的數(shù)量:計量單位:
2.加工承攬所需要的材料由方提供,材料名稱、型號、數(shù)量如下:
2.1材料名稱:
2.2規(guī)格型號:
2.3數(shù)量:
3.加工定作物的質(zhì)量要求、技術(shù)標準:
3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項技術(shù)性能、指標要求、外形尺寸等各項參數(shù)(由雙方會簽,見合同附件),由乙方依照甲方提供的質(zhì)量標準加工定作物。
3.2加工定作物需要封存樣品的,由雙方代表當面封簽,作為驗收依據(jù)。
4.乙方對質(zhì)量負責的條件和期限。
4.1在乙方對加工定作物質(zhì)量負責期限內(nèi)發(fā)生的任何非人為損壞造成的質(zhì)量問題,乙方均應予以負責。
4.2乙方對加工定作物質(zhì)量負責的期限為甲方驗收合格后12個月內(nèi)。
5.1加工定作物的包裝由乙方負責并承擔費用。
5.2包裝標準和方法:
5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質(zhì)降低的,應由包裝責任方承擔損害賠償責任。
6.合同價款:
7.交貨期限及方式:
7.1交貨期限:
7.2交貨方式:
8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術(shù)質(zhì)量標準或雙方封存的樣品在驗收期限內(nèi)進行檢驗驗收,乙方如有爭議,應在收到甲方驗收報告后7天內(nèi)提請甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行檢驗,檢驗費用由乙方墊付,檢驗結(jié)果確定后由責任方承擔。
8.2驗收期限:
8.3甲方有對定作物進行階段性驗收的權(quán)利,對階段性驗收不合格的,甲方書面通知乙方在一定時期內(nèi)予以改善,未見效果的,甲方有權(quán)單方解除合同,因此造成的損失由乙方承擔。
9.付款期限及方式甲方于定作物驗收合格15天內(nèi),以轉(zhuǎn)帳支票方式支付價款。
10.違約責任。
10.1乙方逾期交付加工定作物,包括因定作物不符合質(zhì)量要求而修理、重作逾期的,每逾期一天,應當向甲方償付相當于逾期交付加工定作物價款5%的違約金;逾期7天未交付定作物的,視為不能交貨,應向甲方償付定作物總價款20%的違約金,并賠償甲方由此造成的損失;同時,甲方有權(quán)解除合同或要求乙方繼續(xù)履行。
10.2甲方無故中途解除合同的,應賠償乙方因履行本合同所造成的直接損失,損失賠償額以定作物的加工費為限。
10.3在任何情況下,乙方都不享有對定作物的留置權(quán);乙方擅自扣留定作物,視為逾期交貨,承擔逾期交貨的違約責任。
11.爭議解決方法執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,則應向甲方所在地人民法院起訴。
12.本合同經(jīng)雙方代表人簽署并經(jīng)雙方簽章確認后生效,未盡事宜,國家有關(guān)合同的法律有規(guī)定的,依其規(guī)定,無規(guī)定或規(guī)定不明確的,由甲乙雙方協(xié)商以與本合同相同的程序簽訂補充協(xié)議以確定雙方之權(quán)利義務,作為本合同的組成部分,與本合同具有同等效力。
13.本合同正本一式份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
______年______月____日______年______月____日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/9491609.html】