合同內(nèi)容應(yīng)當符合合法、公平、自愿的原則，保障各方合法權(quán)益。合同應(yīng)具備可操作性，避免過于模糊或過于具體，以免造成解釋困難。遵守合同是企業(yè)信用建設(shè)和商業(yè)道德的重要體現(xiàn)。
加工材料合同篇一
根據(jù)《民法典》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:。
三、原材料來源及互利方法:。
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:。
五、貨款結(jié)算時間及方法:。
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:。
七、經(jīng)濟職責:。
八、其他:。
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明，可免予承擔經(jīng)濟職責。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十
一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
十
二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。
十
三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
供方:________________________。
代表人:_____________________。
________年____月____日。
需方:________________________。
代表人:______________________。
加工材料合同篇二
訂立合同雙方:
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品品名規(guī)格(長、寬、高c)單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
一、材種:柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)務(wù)必嚴密，堅固、表面務(wù)必平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。加工合同范本。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方帶給
圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)務(wù)必到廠驗收。加工合同范本。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由_______物價局帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，務(wù)必在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時，除承擔違約職責外，務(wù)必如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)透過銀行付款。
第十二條甲方的違約職責
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的職責;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不貼合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約職責
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約職責。但甲方應(yīng)當采取用心措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方職責;在乙方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔職責，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。
二、本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
________年____月____日
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
加工材料合同篇三
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品品名規(guī)格（長、寬、高）單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)務(wù)必嚴密，堅固、表面務(wù)必平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方；乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)務(wù)必到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由_______物價局帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，務(wù)必在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約職責外，務(wù)必如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)透過銀行付款。
第十二條甲方的違約職責
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的職責；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不貼合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的`數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約職責
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約職責。但甲方應(yīng)當采取用心措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方職責；在乙方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔職責，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。
二、本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
20xx年xx月xx日
加工材料合同篇四
根據(jù)《民法典》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:。
三、原材料來源及互利方法:。
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:。
五、貨款結(jié)算時間及方法:。
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:。
七、經(jīng)濟職責:。
八、其他:。
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明，可免予承擔經(jīng)濟職責。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
供方:________________________。
代表人:_____________________。
________年____月____日。
需方:________________________。
代表人:______________________。
________年____月____日。
加工材料合同篇五
委托方：_________紡織器材廠（甲方）。
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）。
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
項目。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
單價??（元）。
總價（元）。
交貨日期
一季度。
二季度。
鍍鋅。
綜架1600以上。
只
10萬。
0.15。
15000。
5萬。
5萬。
淬火。
綜條。
支
100萬。
0.11。
110000。
50萬。
50萬。
合計。
2.質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式：通過銀行托收。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠。
法定代表人：（蓋章）________。
地址：______________________。
銀行帳號：__________________。
乙方：________________電鍍廠。
法定代表人：（蓋章）________。
地址：______________________。
銀行帳號：__________________。
________年________月______日。
加工材料合同篇六
簽訂日期：xx年xx月xx日
合同簽訂地點：xx。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循平等自愿、誠實信用原則，就工程中定做方委托承攬方加工事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同。
第一條定做產(chǎn)品。
第二條定做成品質(zhì)量要求。
加工定做物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做物的質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用定做方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定做方應(yīng)按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交提日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法。
1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定做方；定做方應(yīng)當在xx（時間）內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在xx（時間）內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定做方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定做方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定做方應(yīng)當在協(xié)議簽訂后天內(nèi)提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
第六條驗收標準和方法。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定做方應(yīng)當在接到承攬方書面通知后天內(nèi)驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應(yīng)當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，雙方協(xié)商，質(zhì)量保證期為天。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。
3、當事人雙方對承攬的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交（提）貨的時間和地點。
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結(jié)算方式及期限：
第十一條其他：
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的'，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，定做方有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。
5、不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％—30％幅度）或酬金總額的_____％（20％—60％幅度）違約金。
6、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應(yīng)當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
8、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應(yīng)當償付定做方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定做方的違約責任。
1、中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％—30％幅度）的違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定做方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定做物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定做物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定做物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定做方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定做方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向仲裁委員會申請仲裁。
第二種爭議解決方式：向人民法院起訴。
雙方約定按第____種爭議方式解決。
第十六條本合同自年___月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十七條本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
第十八條補充條款。
承攬方和定作方確定的債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓給其他任何第三方。
承攬方：定作方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
稅號：稅號：
加工材料合同篇七
承攬人：
法定住址：
法定代表人：
職務(wù)：
委托代理人：
身份證號碼：
通訊地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶行：
賬號：
定作人：
法定住址：
法定代表人：
職務(wù)：
委托代理人：
身份證號碼：
通訊地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶行：
賬號：
在裝配 項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條裝配項目
定作人向承攬人提供裝配 (產(chǎn)品) 套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配后將成品交付定作人。
第二條加工成品規(guī)格
根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
第三條加工費
每種型號的加工費如下：
1、型號： ，價格： u.s.d(大寫： 美元);
2、型號： ，價格： u.s.d(大寫： 美元);
3、型號： ，價格： u.s.d(大寫： 美元)。
第四條來件的交付
定作人每月必須分 次(即每月的 日、 日……以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。
第五條原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料，或數(shù)量不足時，承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。
第六條原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為 %，其損耗率由承攬人免費供應(yīng)，如損耗率超過 %，應(yīng)由定作人補充加工所需之零件和原料。
第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當解答。
3、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。
4、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過 人，停留時間不得超過 天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。
第八條承攬人責任
1、提供裝配生產(chǎn)廠房 平方米。
2、招聘工人 名。
3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備，費用由承攬人支付。
4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。
5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。
第九條定作人責任
1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料，其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認可，所需費用由定作人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息，償還期為 年。
2、為使加工生產(chǎn)正?；啥ㄗ魅颂峁┥a(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿后，由定作人自行處理。
3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無效者，定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
第十條結(jié)算方式
結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取d/p即期結(jié)匯或 方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。
定作人逾期支付工繳費，應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續(xù) 天不支付，承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
第十一條包裝與標記
產(chǎn)品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前 天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應(yīng)在裝船期前 天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應(yīng)在 工作日內(nèi)予以確認，否則即認為船只得到認可。
第十二條加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分 次(即每月的 日、 日 日……)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：
1、雙方必須派專人參加。
2、交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3、雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條產(chǎn)品質(zhì)量
1、產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行，以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，定作人必須派出常駐技術(shù)人員，對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4、技術(shù)要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應(yīng)以機械測試檢查為準。
5、不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問題，承攬人負責免責返修;若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設(shè)計等原因造成，則定作人應(yīng)負擔返修費用。
第十四條勞動保護
承攬人工廠應(yīng)做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設(shè)施，廠房保持通風光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對有污染性項目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準，方能立項經(jīng)營。
第十五條運輸與保險
1、定作人提供的機械、通風、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用，均由定作人負責。
2、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由定作人向 保險公司投保。
第十六條稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定，按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
第十七條手續(xù)辦理
與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù)，應(yīng)由承攬人予以辦理。
第十八條擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十九條違約罰款和損失賠償
2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向定作人交貨，如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟損失，承攬人應(yīng)負賠償責任。
第二十條聲明及保證
承攬人：
1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人：
1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為 年。
第二十二條通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用 (書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下： 。
3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起 日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十三條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十五條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后 日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為 年，自 年 月 日至 年 月 日。
3、本合同正本一式 份，雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。
第三十條續(xù)訂
本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。
承攬人(蓋章)： 定作人(蓋章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：
簽訂地點： 簽訂地點：
年 月 日 年 月 日
加工材料合同篇八
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________。
乙方：________________________。
一、工程項目。
4、工程期限自_____________至___________完工，共計_____天。(不可抗拒原因順延)。
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備民法典律效應(yīng))。
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整，大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)。
六、付款方式__________________。
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價_______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期。
1、玻璃_________________。
2、鋼材_________________。
3、鋁材_________________。
4、油漆_________________。
5、噴塑_________________。
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安。
全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收，七日內(nèi)不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變。
更或解除本合同。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁，附件共____頁，一式_____份，雙方各持份。
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方：(章)乙方：(章)。
電話：電話：
電子郵箱：電子郵箱：
開戶行：開戶行：
________年______月_____日。
加工材料合同篇九
甲方：
乙方
附加身份證復(fù)印件
雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。
如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后，自愿購買材料。
如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的 倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米 元的 倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月， 年月 日起至 年月 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方：
年 月 日
加工材料合同篇十
承攬方：(以下簡稱甲方)發(fā)包方：(以下簡稱乙方)。
一、目的和背景條款根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律和本項目的具體要求，甲乙雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，本著自愿、公平誠信的原則，就乙方提供的原材料加工砂石事宜簽訂本合同，以資共同遵守。
二、甲方在自己的加工場地里進行加工，自行負責加工設(shè)備、場地平整，機械基礎(chǔ)。
甲方自行負責生產(chǎn)所需的一切費用。
三、加工的沙石規(guī)格為：碎石、砂。加工單價為20元/，甲方只負責加工，不得對外出售。
四、甲方在為乙方加工沙石期間，應(yīng)優(yōu)先保證乙方所需的材料需求。
五、驗收方式加工后的砂石材料符合相關(guān)質(zhì)量、使用要求。
六、結(jié)算方式：待乙方提供所有原材料加工完畢且驗收合格后，結(jié)清所有加工費。
七、雙方責任：甲方在生產(chǎn)期間的一切安全事故和老百姓糾紛，由甲方自行負責，乙方概不負責，須乙方提供支持或幫助時，乙方應(yīng)給予大力支持。甲方每月生產(chǎn)的產(chǎn)量，乙方負責全部回收。
八、因履行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。
有不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并不承擔違約責任，本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
九、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
加工材料合同篇十一
訂立合同雙方:
承攬方: 以下簡稱甲方
定作方: 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品品名規(guī)格(長、寬、高c)單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
一、材種:柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)務(wù)必嚴密，堅固、表面務(wù)必平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。加工合同范本。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方帶給
圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)務(wù)必到廠驗收。加工合同范本。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由_______物價局帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，務(wù)必在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時，除承擔違約職責外，務(wù)必如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)透過銀行付款。
第十二條甲方的違約職責
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的職責;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不貼合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約職責
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約職責。但甲方應(yīng)當采取用心措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方職責;在乙方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔職責，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。
二、本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
________年____月____日
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
________年____月____日
加工材料合同篇十二
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致，本著誠實守信，互利互惠，平等自愿的原則，訂立本合同。
一、加工材料名稱：水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、 規(guī)格型號：
1、19型水泥空心砌塊：
2、12型水泥空心砌塊：
3、實心磚：
200×90×50（長×寬×高），強度等級mu7.5
三、加工地點：
乙方自定，在不影響甲方施工的前提下，經(jīng)甲方同意可以在現(xiàn)場加工。
四、加工方式：
由乙方自購設(shè)備，材料，加工成型，養(yǎng)護，運輸。甲方按市場價格向乙方購買加工產(chǎn)品。
五、材料單價：
1、材料現(xiàn)價：
水泥315元/噸，粉沙56元/立方。如市場水泥粉沙價格有變動按市場價計算，每包水泥按40塊磚核定計算。
2、19型水泥空心砌塊：
每塊單價人民幣1.80元。大寫人民幣壹元捌角整。
3、12型水泥空心砌塊：
每塊單價人民幣1.60元。大寫人民幣壹元陸角整。
4、實心磚：
每塊單價人民幣0.33元，大寫人民幣叁角叁分整。
注：單價內(nèi)包括材料費用，機械費，人工費，運輸費，管理費，檢測費，稅金，利潤等。
六、加工數(shù)量：
根據(jù)甲方需求，甲方在王家灣修建大約28萬平方米（建筑面積）的房屋。一期開發(fā)面積18萬平方米，用磚量約450萬塊。材料費用總額約810萬元。
七、質(zhì)量要求：
進場砌塊質(zhì)量等級為合格品，并能經(jīng)得起現(xiàn)場抽樣檢測的合格品。抽檢費用由乙方負責。
八、付款方式：
乙方須墊資一個月。實行按月結(jié)算方式。每月28日前辦理結(jié)算手續(xù)，支付比例為實際完成數(shù)量的80%。余下20%在每年的年底，甲方再支付總額的17%，余款3%待合同履行結(jié)束后付清。
九、安全責任：
乙方在加工和運輸產(chǎn)品的工程中發(fā)生的一切安全事故，一律由乙方負責。甲方屬于產(chǎn)品購買方。不負任何安全責任。
十、雙方義務(wù)：
1、乙方義務(wù)：按時向甲方抽檢合格后，當場清點數(shù)量提供合格產(chǎn)品，確保甲方的需求量。根據(jù)甲方要求把材料運至指定地點，辦理交接手續(xù)。
2、甲方義務(wù)：
保證工地內(nèi)的道路暢通。按時辦理結(jié)算手續(xù)和支付款項。
十一、違約責任:
1、乙方必須保質(zhì)保量向甲方提供合格產(chǎn)品，如果乙方提供的產(chǎn)品在乙方交貨時經(jīng)甲方抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，甲方拒絕收該產(chǎn)品，已經(jīng)進場的產(chǎn)品乙方應(yīng)及時清運出場，如乙方清運出場不及時，由此給甲方造成的損失乙方賠償全部責任。
2.、乙方提供不上或無貨可供，又沒有提前30日書面報告通知甲方。由此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔全部賠償責任。
3、由于甲方不能按時辦理結(jié)算，支付磚款，造成乙方資金周轉(zhuǎn)不靈，無法按時提供磚。由此造成的損失，由甲方自行承擔全部責任。同時，乙方有權(quán)向甲方賠償。
4、若因乙方工地進場運輸造成乙方不能正常生產(chǎn)和不能運輸至乙方指定位置，由甲方負責二次轉(zhuǎn)運費用，乙方不承擔任何賠償責任。
十二、未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決：
十三、本合同一式四份。甲乙雙方各二份，簽字蓋章生效，產(chǎn)生同等法律效力。
十四、甲方必須為乙方生產(chǎn)提供水電，費用由乙方負責，并及時為乙方生產(chǎn)提供生產(chǎn)場地。
甲方： 乙方：
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
加工材料合同篇十三
甲方： (承攬方)
乙方： (定作方)
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫 膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局各存一份.
甲方：(蓋章) 乙方：
法定代表人：簽名) 法定代表人：
年 月 日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/8048339.html】
