在商務領域，合同是一種重要的法律文件，具有法律效力。涉及金額或數量的合同應注明具體數額或數量，并遵循相應計量單位。以下是小編為大家收集的合同范本，僅供參考，大家一起來學習吧。
廣告加工合同篇一
一、品名、規(guī)格型號、數量、單價、價款、交貨日期、
二、選用材料。
三、制作要求。
____________________________________。
四、質量要求、技術標準。
1、依據國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《_________牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對_________及包裝物進行質量認定。
2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質量負責的條件及期限：承攬方對產品的印刷及制作質量負責，如出現(xiàn)產品質量問題，定做方應在法律規(guī)定的時間內(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作_________所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下____________________。
七、驗收標準、方法和期限：按_________牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔。
九、預付款數額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的_________%作為預付金(不含版費)。
十、結算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。
十一、交貨方式及收貨人地點、電話：_____________。
十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。
十三、違約責任：由違約方負責。
十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。
十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當事人雙方同意由經濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。
十六、雙方協(xié)商的其他條款：________。
定做方_______________承攬方_______________。
單位名稱(章)_______________單位名稱(章)______。
單位地址：____________單位地址：____________。
法定代表人：____________法定代表人：____________。
委托代理人：____________委托代理人：____________。
電話/傳真：____________電話/傳真：____________。
手機：____________手機：_____________________。
開戶銀行：____________開戶銀行：____________。
帳號：____________帳號：_____________________。
廣告加工合同篇二
甲、乙雙方經友好協(xié)商，根據《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內容及要求。
二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。
四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題，根據問題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
甲方：_____________乙方：_____________。
委托代理人：_______委托代理人：_______。
_____年____月____日_____年____月____日。
廣告加工合同篇三
定作方:
承攬方:
定作方因制作安裝招牌、護欄管，發(fā)包給承攬方事宜，經雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議:
一、定作方將招牌護欄管制作、安裝發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作。
二、該廣告牌具體位置于，具體制作要求見本合同附件。
三、該護欄管的保修期限為 年，自驗收合格之日計算。
保修期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對護欄管的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的陷患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。
保修期限內該護欄管因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方應重新安裝同規(guī)格、材料的新護欄管恢復其功能。
四、該護欄管經驗收合格后，定作方 日內一次性支付承攬方現(xiàn)金 元，所需交納的稅費均由承攬方承擔。
違約金、維修費、保險費等，均應向定作方支付日萬分之三的利息。
六、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該廣告牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該廣告牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。
七、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。
如協(xié)商不成，雙方均可向 人民法院起訴。
八、該合同雙方簽字(蓋章)后生效。
九、該合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。
定作方(簽章): 承攬方(簽章):
年 月 日 年 月 日
定作方:
法定代表(具名): 法定代表(簽字):
定作方(簽章): 承攬方(簽章):
定作方因建造安置xxx墻外廣告牌(面積:xxx平方米)，發(fā)包給承攬方事件，經兩邊協(xié)商等同，達成以下協(xié)議:
一、定作方將a-1棟臨步輦兒街地段301戶墻外廣告牌的制作、安頓、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并累贅該廣告牌的制作、安裝、保修、保險等一切用度，該廣告牌經歷收合格并經投保后，定作方一次性支付承攬方現(xiàn)金 元。
二、該告白牌具體位置位于公民路a-1棟臨步碾兒街處301戶墻外，長 米，高 米，背板為 原料，厚 米，支架為 材料，堅固方式為 方式。
三、承攬方應于 年 月 日前完成該廣告牌的制作與安裝，并于 年 月 日前提請定作方驗收，驗收機構為 監(jiān)理公司，驗收標準參照國度 尺度。
驗收不合格時須由承攬方在 天加工，直至合格為止，定作方在驗收時有權提出加固的公平懇求。
四、該廣告牌的保修期限為十年，自驗收及格之日起打算。
保修期內，承攬方應經常性檢討是否有保險隱患，應對牢固螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等一一檢查并實時加固縫補;定作方對廣告牌的不牢固因素及可能構成危及別人道命、財產安靜的`隱得了權向承攬方提示，承攬方應立即前來舉辦檢驗。
保修限日內該廣告牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)大風吹倒等因素變成的安全任務事故均由承攬方負擔經濟義務跟法律責任，定作方不承當負何責任。
如該廣告牌在保修期內龐大毀壞不能修復時，承攬方應重新制造并裝置別的一塊與原廣告牌規(guī)格、資料相同的新廣告牌光復其功能。
五、該廣告牌教訓收合格次日，承攬方應向 保險公司就該廣告牌在保修期內嚴格破壞不克不及修復形成的損失及大略傾倒等釀成的寧靜責任險投保。
保險限期自 年 月 日止共十年，保險金最高額為 萬元;保險費由承攬方一次性支付，保險合同生效后，承攬方不得消除保險合同，保險期內如須增加保險費均由承攬方承擔。
如責辦事變造成的損害賠償超出保險余額,，則高出部分由承攬方承擔，定作方不承擔負何責任。
六、該廣告牌閱歷收合格并經投保后，定作方 日內一次性領取承攬方現(xiàn)金 元，所需交納的稅費均由承攬方承擔。
七、該公約簽訂后，如該廣告牌經驗收不合格或承攬方未向保險公司投保，定作方均有權拒付回報。
該廣告牌保修期內，如承攬方不決時檢修或經定方催告后未及時結束測驗，承攬方應向定作方支付背約金 元，如承攬方在 日內檢修后仍分歧乎國家保險標準，承攬方應向定作方支付其所聘請人員的維修費用及違約金 元。
如承攬方遷延支付背信金、維修費、保險費等，均應向定作方支付日萬分之三的成本。
八、該合同簽訂后承攬方的平安責任跟保修責任不因該廣告牌的經營權或全體權的讓渡而失效，該廣告牌策劃權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的呼應權利。
九、合同未盡事情，雙方可協(xié)商處置。
如協(xié)商不行，雙方都可向寧鄉(xiāng)縣人民法院起訴。
十、該條約單方簽字、蓋章后于五天內經寧鄉(xiāng)縣公證處公證奏效。
十一、該合同一式五份，由定作方執(zhí)三份，承攬方及寧鄉(xiāng)縣公證處各執(zhí)一份。
承攬方:
年 月 日
公證結構:
公證處
公證內容:
(附公證書一份)
年 月 日
廣告加工合同篇四
合同編號：
委托方：
承攬方：
簽訂日期：
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內容及證件：
1.2播出頻道和時間：
1.3制作形式：
1.4廣告長度：
1.5播出形式：
1.6播出日期：
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第項規(guī)定辦理。
1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。
第六條附則。
6.1本合同附件件，名稱：
6.2本合同有效期：自______年____月____日生效至______年____月____日終止。
委托方。
單位名稱。
法定代表人：
承攬方。
單位名稱。
法定代表人：
______年____月____日。
廣告加工合同篇五
甲、乙雙方經友好協(xié)商，根據《民法典》有關規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內容及要求。
二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。
四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題，根據問題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
甲方：_____________乙方：_____________。
委托代理人：_______委托代理人：_______。
_____年____月____日_____年____月____日。
廣告加工合同篇六
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：
1、項目名稱:廣告牌安裝。
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準。
3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的'安裝費用。
1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協(xié)商順延工期。
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌。
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
廣告加工合同篇七
定作方：____________。
定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數量。
第二條加工成品質量要求：____________。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：
1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
2.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量達到%，定作方付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%)，預留元作為質保金一年后付清。(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的`由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限______。
第十一條其它_________。
(如：1.根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：(蓋章)____________承攬方：(蓋章)____________。
代表人：(蓋章)____________代表人：(蓋章)____________。
地址：____________地址：____________。
電話：____________電話：____________。
開戶銀行：____________開戶銀行：____________。
帳號：____________帳號：____________。
___年___月___日。
廣告加工合同篇八
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數量。
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其它。
（如：.根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）。
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）。
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
現(xiàn)有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________。
乙方：________________________。
一、工程項目。
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）。
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。（所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備_____律效應）。
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）。
六、付款方式__________________。
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價_______________％。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期。
1、玻璃_________________。
2、鋼材_________________。
3、鋁材_________________。
4、油漆_________________。
5、噴塑_________________。
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安。
全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變。
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份。
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。
（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章）乙方：（章）。
電話：電話：
電子郵箱：電子郵箱：
開戶行：開戶行：
________年______月_____日。
廣告加工合同篇九
甲方：____________（以下簡稱甲方）
乙方：____________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規(guī)定，結合廣告產品具體情況，經雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。
1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告塔5座
2、工程地點：杭州原野汽配五金市場
1、依據甲乙雙方確認的20xx03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍防銹漆（暗紅色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《長方貼墻》型廣告塔5座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝；面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）。
《長方貼墻》型廣告塔5座，單價每座元（大寫：元整）。合計人民幣元，大寫：整。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。
（一）甲方責任
1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止。協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地內如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
（二）乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔（牌）結構安全性。廣告牌設計基本風壓為kn/m2（抗風設計值為級）。廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內完工，每逾期一日按工程總價的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的.管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風、下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始；如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知3日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
附則：
（一）合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
（三）經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
（四）本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協(xié)會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規(guī)程》cecs148：20xx、浙江省工程建設標準《浙江省戶外廣告設施鋼結構技術規(guī)程》。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。
（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：______乙方代表人簽字：______
____年__月__日____年__月__日
廣告加工合同篇十
簽訂地點：________________。
承擔方：________________。
簽訂時間：________年________月________日。
依照《________》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項目(媒介)：____________________________。
3、發(fā)布地點或形式：_______________________。
4、顏色：____________________________。
5、規(guī)格或材料：___________________________。
6、刊播次數、起訖時間、日期：____________
7、其他要求：____________________________。
第二條費用及支付辦法。
1、費用：類別單價數量金額(元)備注設計、制作費發(fā)布費代理費合計金額(大寫)。
2、結算方式和期限：____________________________。
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的______%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的____________償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的______%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
第五條合同爭議解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
____________________________________________________________。
第七條附則。
1、本合同附件。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本____________份，送：____________。
3、本合同有效期：自________年________月________日生效至________年________月________日終止。
單位名稱(蓋章)：________________。
地址：________________。
郵編：________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話：________________。
開戶銀行：________________。
帳號：________________。
稅號：________________。
承攬方單位名稱(蓋章)：________________。
地址：________________。
郵編：________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話：________________。
開戶銀行：________________。
帳號：________________。
稅號：________________。
時間：________年________月________日。
廣告加工合同篇十一
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據有關細則規(guī)定,結合廣告產品具體情況,經雙方協(xié)商一致,本著自愿?平等?互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一?項目名稱和地點。
1?項目名稱:型廣告塔座。
2?工程地點:。
二?工程內容:。
1?依據甲乙雙方確認的_______施工,鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆(___色),工程做法及選材標準詳見施工圖。
委托加工數量為《________》型廣告塔座。
2?乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸?安裝.。
面板?馬道?基礎?燈具由乙方自理。
合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三?承包方式和造價:。
《_______》型廣告塔座,單價每座0000.00元(大寫:_____)。
合計人民幣____元,大寫:______元整;。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。
四?工程價款支付?結算方式:。
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元(大寫:____元整);鋼結構配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的__%,計人民幣____元(大寫:_____元整);之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元(大寫:_____元整)的___%;合計人民幣___元(大寫:___元整)座廣告塔共計____元(大寫:_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元(大寫:____元整),滿一年后七天內,甲方負責與乙方結清余款。
五?工程期限為天,其中加工配件天,運輸天,安裝天。
六?雙方責任。
(一)甲方責任。
1?甲方負責廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時,甲方負責協(xié)調至正常施工止。
協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人_元計,工期相應順延。
2?開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場20米以內,由乙方負責其電費。
甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3?原材料堆放場地如為有償占用,由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4?甲方派駐工地代表,對工程進度?工程質量進行監(jiān)督,辦理工程驗收手續(xù),解決應由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5?甲方應按本合同及時拔付工程款項。
如工程款不能及時到位,工期相應順延。
造成停工待料或窩工情況,甲方負責其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6?甲方負責工程價款拔付和竣工結算,負責組織工程竣工驗收。
7?如甲方未按合同約定期限支付余款,甲?乙雙方經協(xié)商無效情況下,乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此合同終止。
(二)乙方責任。
1?乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容,并確保廣告塔(牌)結構安全性。
廣告牌設計基本風壓為/2(抗風設計值為級)。
廣告塔質保期為年,保修期為年,在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞,經檢驗屬于配件質量或設計問題,由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質量問題,一切責任由乙方承擔;在施工過程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負責;在廣告牌使用過程中,如確系乙方責任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2?由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時間內完工,每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3?乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀守法,如有違法違紀行為,甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰,情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4?施工中出現(xiàn)的問題由甲?乙雙方協(xié)商解決。
如遇到無法抗拒自然災害(如刮風下雨?雪等)或停電原因,工期順延。
5?工程質量驗收:以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。
工程質量達不到驗收標準,甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程,故視為驗收通過。
6?非經甲方書面同意,乙方不得轉包工程,否則,甲方有權拒付工程款。
7?在保修期內,乙方首年對廣告塔維護?保養(yǎng)一次,費用由乙方承擔。
以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8?保修期內,乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求,甲方有權扣除保證金,直至保修質量合格。
七?違約責任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時,由該工程所在地人民法院裁決。
八?附件:。
《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》。
廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。
附則:。
(一)合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,補充協(xié)議,作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份,具有同守效力,甲?乙雙方各持一份。
(三)經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。
如圖紙內容變更,附變更備忘錄。
甲方：
乙方：
廣告加工合同篇十二
甲方：
乙方：
雙方本著“誠實守信、平等互利、合作雙贏”的原則，經協(xié)商，特簽署本合同。
一、工程概況：(詳見報價單)。
二、付款方式。
本合同簽訂后，先付項目總金額的50%，計元。工程安裝結束后在付50%，計元，預留500元的質量保證金，合同滿一年后退還。
三、責任與義務。
1.甲方應為乙方的施工提供便利，保證安裝地點無障礙安全牢固，不得影響乙方施工。甲方應積極配合乙方聯(lián)系電源，協(xié)調關系。
2.乙方在安裝制作的過程中所出現(xiàn)的安全問題由乙方自行負責，如因甲方制作的架體存在安全隱患，乙方須在甲方整改驗收后在安裝。
四、質量保證：
乙方制作的亞克力發(fā)光字及吸塑發(fā)光燈箱質保期為一年，一年內由于產品出現(xiàn)的質量問題由乙方負責維修。由特殊自然災害造成的損壞不在質保范圍之內。
五、雙方簽訂合同之日，15日內產品交付使用，每拖延一天甲方有權扣除乙方的違約金。如因施工地點有障礙和純在不安全因素影響了乙方安裝，責任由甲方承擔。(如因大風、霧、雨、雪或其他不利施工的自然天氣情況而延誤工期，雙方再協(xié)商延長工期)。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，均具有同等的法律效力，本合同自簽訂之日起生效。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告加工合同篇十三
：廣告能起到很好的宣傳效果。下面小編給大家精選了一些廣告制作加工合同范文，僅供參考！
訂做方（甲方）：大唐國際紅牧風電有限責任公司 制作方
（乙方）：內蒙古集寧美樂電腦裝璜部
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規(guī)定，結合廣告產品具體情況，經雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
、依據甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。
：按樣品工藝為檢驗標準。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。
：乙方負責送到甲方安裝地。
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質按量完成合同所約定的`項目內容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據問題所屬承擔責任。
：被告住所地人民法院訴訟。
：由雙方協(xié)商解決。
：內蒙古集寧美樂裝璜部
帳號：_______________________
開戶行：工商銀行烏蘭察布支行
簽單日期：_______年_______月_______日
廣告加工合同篇十四
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據有關細則規(guī)定，結合廣告產品具體情況，經雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點。
1、項目名稱：型廣告塔座。
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的____________施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍______漆(____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三、承包方式和造價：
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的______%,計人民幣________元(大寫:________元整);鋼結構配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：__________元整);之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價________元(大寫：__________元整)的____%;合計人民幣____元(大寫：____元整)座廣告塔共計________元(大寫：__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元(大寫：________元整)，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。
六、雙方責任。
(一)甲方責任。
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止。協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人____元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責任。
/2(抗風設計值為級)。廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《____鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》。
附則：
(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
(三)經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
______、______省工程建設標準《____________》________。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽：乙方代表人簽：
(蓋章)(蓋章)。
年月日年月日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/7117296.html】
