在商業(yè)交易中，合同起著重要的作用，保障各方的權益。在起草合同之前，我們應該充分了解相關法律法規(guī)和合同條款。如果您需要一份合同范本，以下內容可以給您提供一些建議。
房屋買賣合同怎樣填寫篇一
出賣人：____________(以下簡稱甲方)買受人：____________(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協(xié)商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方愿將自有位于青川縣七佛鄉(xiāng)新坪村水電站村委會旁的房屋___間，建筑面積________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至_____，南至_____，西至___，北至________(附四至平面圖一張)。其房屋包括院墻、走道、院井(壩)水池、堡坎等附屬設施。
三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣萬元，由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方一次性付給甲方。甲方收到后出具收據。
五、甲方應自本合同簽訂日起____天內將房屋騰空，連同原房屋所有權等有關證件，點交乙方，由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。
七、本合同簽訂前，該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用，由甲方負責。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定，各自承擔。
八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規(guī)定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方得解除本合同。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受后，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，并賠償乙方損失。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權屬于國家。乙方取得上開房屋占有相應比例的土地使用權，并依照國家法律的規(guī)定繳納土地使用權及其他有關費用。
十三、本合同的附件與合同有同等效力。
十四、本合同一式4份，甲乙方各執(zhí)1份，另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續(xù)。
房屋買賣合同怎樣填寫篇二
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協(xié)商一致，并經土地所有權人同意，達成以下合同條款：
登記長度為：_________________米、寬度為米，面積共平米。
3、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫;即人民幣小寫元。乙方在合同生效時一次性付清。
4、甲方應在前將該房屋交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
5、本合同生效后，一方如不能按規(guī)定交付房產或按規(guī)定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元違約金。
6、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。并已經取得全部共有人的一致同意。若因產權、使用權或其他產權原因而導致乙方無法正常使用，甲愿意賠付乙方全部轉讓款、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。
7、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關產權證照轉移義務，如因政府原因確實無法辦理產權轉移手續(xù)，甲方須把相關證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷，該院落的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
8、其它：_________________。
(1)本協(xié)議未盡事宜須經雙方協(xié)商解決，并簽訂相應的補充協(xié)議。
(2)本協(xié)議經甲乙雙方簽字、蓋章，村委會簽字蓋章后生效。
(3)本協(xié)議電腦打印一式三份，各方各執(zhí)一份。
甲方___________。
乙方___________。
____年_____月_____日。
房屋買賣合同怎樣填寫篇三
丙方：__________________________。
甲、乙、丙三方經協(xié)商一致，就乙方向甲方購買房屋一事，達成如下協(xié)議：
一、房屋概況。
出賣房屋坐落于_______市_______路_______號，建筑面積約_______平方米，該房屋未辦理房產證、契證、土地證。甲方以該房屋為抵押，在______________銀行______________支行辦理了按揭貸款（詳見房屋購買合同及貸款合同）。
二、甲方現(xiàn)同意將該房屋賣給乙方，轉讓價格暫定為_______萬元，在甲方做出房產證和契證后，在乙方總出價_______萬元（包括轉讓價和所有其他費用）的范圍內對轉讓價作適當調整。
三、甲、乙雙方委托丙方代為辦理房屋買賣。雙方各向丙方支付買賣定金_______萬元。
四、在甲方辦好產權證和契證后，三方與工行之江支行簽定監(jiān)督支付協(xié)議書，乙方按該協(xié)議書的約定，將相應款項支付給銀行。
五、甲方保證在_______年_______月_______日之前辦好土地證。
六、在甲方辦好土地證后，丙方代為辦理房屋過戶手續(xù)，乙方到工行之江之行辦理房屋轉按揭貸款手續(xù)。
七、在甲方辦好契證和產權證后，（1）甲、乙雙方辦理房屋交接手續(xù)，自乙方與承租人簽定新的租賃合同之日起，租金由乙方收取，甲方向乙方移交原租賃合同押金_______元，并向乙方支付已收取的租金（2）甲方將押金_______元及已收取的租金7萬元于新租賃合同簽定之日交付給丙方，在雙方結算后由丙方支付給乙方。
八、甲方保證新的房屋租賃合同的租金為_______萬元，否則，甲方將返還乙方轉讓款_______萬元。
九、稅費。
1、該房屋交易的稅費由甲乙雙方各自承擔。本協(xié)議簽訂后，甲方預付代理方稅費_______元，乙方預付代理方稅費_______元，交易完成后按實際結算。
2、交易完成后，甲方交付代理方_______元服務費。乙方交付代理方_______元服務費。
十、甲乙雙方及代理方責任。
1、甲方確保房源可靠、手續(xù)合法；并提供交易所需的相關證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優(yōu)先購買權的書面聲明。
2、乙方應按協(xié)議履行責任，并提供交易所需的相關證明資料。
3、代理方確保在_______年_______月_______日前交付乙方《房屋所有權證》，土地證在領取房屋所有權證、契證_______個工作日后交付乙方。
十一、違約責任。
1、乙方違約，已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費_______元后歸甲方所有。如甲方違約，甲方應賠償乙方_______元，賠償代理方代理費元。乙方已交付的定金元由代理方負責退還乙方。
2、在簽訂《__市房屋轉讓合同》后出現(xiàn)的違約責任由違約方承擔。
十二、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方和代理方各執(zhí)一份。
簽訂日期：______________
房屋買賣合同怎樣填寫篇四
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;。
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;。
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由。
原告于20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于__________縣_______________的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20__年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：_________________“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金?！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任?，F(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
房屋買賣合同怎樣填寫篇五
甲方(賣方)：
身份證號：
乙方(買方)：
身份證號：
一、甲方自愿將坐落在市鎮(zhèn)村號(自建住。
宅)的房屋，東至南至西至北至建筑面。
積平方米，出售給乙方。
二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)。
共萬仟佰圓(小寫元)，乙方在年月。
日前，一次付給甲方。
三、雙方同意于年月日由甲方將上述房屋交付給乙。
方所有。
四、甲方保證上述房屋產權清楚，若發(fā)生與甲方有關的。
產權糾紛，由甲方責任。甲方應協(xié)助乙方辦好過戶手續(xù)。
五、辦理房屋過戶手續(xù)所繳納的稅費，由方負擔。
六、本協(xié)議經雙方蓋章后，經房地產交易主管機關審核后，
上述房屋產權歸乙方所有。
七、甲、乙雙方同意上述協(xié)議，各無異議，不得反悔。
八、本協(xié)議一式三份，甲、乙、中證人各執(zhí)一份。
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
中證人(簽字)：
房屋買賣合同怎樣填寫篇六
賣方(甲方)：
身份證號：
通信地址：
郵政編碼：
電話：
乙方：
身份證號：
通信地址：
郵政編碼：
電話：
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協(xié)商，一致同意簽訂如下房屋買賣協(xié)議，共同遵守。
風險提示：核實房屋狀況除正常考慮房屋戶型、結構等建筑狀況和小區(qū)及周邊配套狀況外，買方還需謹慎核實房屋權利情況，如：土地使用權類型、使用期限、土地及房屋用途、房屋所有權性質、房屋共有人情況、房屋是否存在抵押、出租、查封、凍結轉讓、列入拆遷范圍，等等。
否則，可能因房屋存在權利瑕疵而給買方帶來巨大風險，出現(xiàn)即使交付了全部款項也無法實際取得房屋產權等情況。
一、甲方自愿將坐落于___________________________________，建筑面積為______平方米，出售給方。
總款共計人民幣：____________(大寫：________________________)。
風險提示：付款方式雙方應該在合同中明確付款方式和時間。
如首付款、尾款的支付比例、數(shù)量和時間，確保買方出現(xiàn)拖欠或減少階段支付金額的情況時有據可依，較好地維護自身權益。
盡量通過銀行轉賬或存款到賣方指定的賣方本人銀行賬號的方式來付款。
現(xiàn)金支付方式存在較大風險，請謹慎選擇。如需選擇現(xiàn)金支付，請務必保留有效的付款憑證。
付款方式：由乙方首付給甲__________元，然后______年___月___日付清____________元整，剩余房貸有乙方自付。
風險提示：交房約定建議雙方約定在買方付清首付款時即交房。
對買方而言，實際交房不僅可以盡快使用房屋，更重要的是可以減少一房兩賣的風險。
對賣方而言，雖然暫未收到全部房款，但因還未辦理房屋過戶手續(xù)，所以交房并不會帶來實質風險。
三、雙方約定，本協(xié)議簽訂之日，乙方一次性交清房款;。
甲方同時將房屋鑰匙、房屋產權證明及身份證復印件交付給乙方。
同時雙方應該同時為對方出具相應的收到憑證。
四、甲方必須保證其出賣給乙方的房屋，產權為交易本人，絕無他項權利設定或其他糾紛或產權親屬關系。
乙方買受后，如該房屋產權有糾葛，影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，并賠償乙方因此而受到的經濟損失。
五、雙方對房屋質量無異議，房屋交付后，因房屋質量引起的糾紛，雙方不相互承擔賠償責任。
六、甲方并未辦理產權登記手續(xù)，對此乙方完全知曉。
乙方同意甲方關于房屋產權過戶的承諾：甲方在能辦理產權登記時應該第一時間辦理產權登記，甲方辦理完全產權登記后，應立即協(xié)助乙方辦理產權過戶手續(xù)。
風險提示：明確交易程序二手房交易可分為簽約、付款、交房、過戶四大步驟，每一個步驟都必須約定清楚，否則，一旦發(fā)生糾紛，對買方或賣方都有可能帶來巨大損失，如買方已付款但無法實際取得房屋，或賣方已交房、過戶卻收不回全部款項，等。
房屋涉及抵押或買方需要按揭付款的，則還需要辦理解押或按揭貸款等手續(xù)。
具體的約定較為細致、復雜，建議請專業(yè)律師審查。
七、在辦理房屋產權轉移過戶登記時，甲方應予全力協(xié)助。
如因甲方的延誤，致使影響產權過戶登記，因而使乙方遭受損失的，由甲方負賠償責任。
八、合同生效后，房屋升值與甲方無關。
九、本協(xié)議簽訂前，該房屋如有應繳納的一切稅收、費用，概由甲方負責。
本協(xié)議簽訂后辦理房屋所有權證書費用為乙方負責。其他稅費按有關法律規(guī)定，各自承擔。
為了能避免以后出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象，需要在簽署合同時就明確寫清雙方的責任和權利，以及違約金的償付金額和時間，遵循的原則就是雙方責權利對等。
十、甲方在房屋出售給乙方即乙方付清房款與甲方簽訂本合同后不得將房屋另行轉讓給他人，如若違約本約定應賠償房款總價外還應賠付房款總價款20%的違約金。
十一、本協(xié)議簽訂后，雙方應該共同遵守。
如違約，違約方除賠償對方相應經濟損失外，還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。
十二、甲方法定繼承人一致同意此次房屋買賣交易，并且同意本協(xié)議所有條款，甲方法定繼承人無此房屋的繼承權與使用權。
十三、在本協(xié)議履行過程中，雙方發(fā)生分歧應該協(xié)商解決，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。協(xié)商不成，任一方均可起訴至房屋所在地人民法院。
十四、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份為憑。
十五、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：
______年___月___日。
乙方：
______年___月___日。
房屋買賣合同怎樣填寫篇七
甲方：__________________。
乙方：__________________。
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況：本合同項下的房屋位于_____市_____街道，相鄰為，建筑面積，北屋，東屋，西屋，南屋，院落面積為，房屋登記在名下或宅地基使用權證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：
3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所占土地的'費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
六、房款支付：自該合同雙方簽字之日起日，乙方一次性付清全部款項，并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶；如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金，如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付：乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方并負責騰空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止；如甲方在合同簽訂后一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知后日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續(xù)；如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付元違約金，直至協(xié)助乙方辦理完房產過戶為止；因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關。
九、該房屋交付給乙方后，該房屋（包括土地、房屋及附屬設施）的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限于征地補償、拆遷補償?shù)?；如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付。
甲方：____________乙方：____________。
房屋買賣合同怎樣填寫篇八
(合同編號)。
合同雙方當事人：
出賣人：
買房人：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房產管理法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，買房人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議：
第一條買房所購商品房的基本情況。
買房人購買的商品：第單元層門。商服樓東數(shù)第門。
該商品房的用途為：屬混合結構層高為：建筑層數(shù)：層。
該商品房建筑面積m2，其中套內建筑面積m2，公共部位與用房分攤建筑面積m2。
第二條計價方式與價款。
出賣人與買房人約定按建筑面積計算，該商品房單價為人民幣每平方米元。總金額人民幣：元。
第三條付款方式及期限。
買房人按下列第種方式按期付款。付款金額以賣方收準。
1、一次性付清。
2、分期付款：預購之日起預付房款50%。余額在200年月日前全部付清，方可入住。
3、其他方式。
第四條交付期限。
出賣人應當在200年月日前，經縣建設質檢部門驗收合格后，并符合本合同約定的商品房交付買房人使用。
但如遇下列特殊原因，出雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期。
1、遭遇不可抗拒力，且出賣人在發(fā)生之日起日內告知賣房人的。
2、持續(xù)大雨、暴雨、洪水、地震等自然災害對施工帶來嚴重損壞，影響正常工期的。
3、發(fā)生痛情，禁止勞動力流動的。
第五條商品房達到交付使用條件后，出賣人電話通知買房人辦理交付手續(xù)。(買房人必須提供真實，有效的電話聯(lián)系方式，如有變更馬上通知出賣人)，雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示商品房驗收合格的批文，并簽署房屋交接單，所購商品房為住宅的，出賣人提供《住宅質量保證書》。
第六條出賣人保證銷售的該商品房沒有產權糾紛和債券債務糾紛。因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發(fā)生債券債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第七條保修責任。
買房人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
人承擔。
第八條商品房室內裝修標準。
該商品房住宅部分，客廳為落地門洞，廚房、衛(wèi)生間水龍頭一，室內地面找平昨理，衛(wèi)生間、廚房、墻面及地面不貼瓷磚。
第九條買房人的房屋僅作使用，買人使用期間不得擅自改變商品房的建筑主體結構、承重結構用途。
第十條出賣人統(tǒng)一安裝電話和閉路進戶聯(lián)網費用買房人負責。價格由業(yè)務部門而定。排污入網費用，由賣房人負責。
第十一條出賣人不負責契稅和辦理房照，由買房人負責。但出賣負責出收據和辦理房照材料，物業(yè)管理由本公司物業(yè)管理，買房人要按期繳納水、電、取暖、衛(wèi)生及可能涉及的各項生活必須費用。如拒絕繳納，甲方有權停水、電。
第十二條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決。協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十三條本合同一式三份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日起生效。
出賣人：(簽章)買房人(簽章)：
年月日年月日。
房屋買賣合同怎樣填寫篇九
房屋出賣方：_____________公司(以下簡稱甲方)。
房屋買入方：_____________(以下簡稱乙方)。
(1)甲方同意將上?！癬__________中心”大廈內第___________樓___________室公寓房屋___________套(包括室內裝修、設備、家具等等)賣給乙方。本買賣契約所規(guī)定的房屋面積(指建筑設計圖計算)共計___________平方米(附房屋平面示意圖，室內用品清單各一份)。
(2)本買賣契約所涉之“___________”大廈地址為上海市___________路___________號，該地塊是經上海市土地局批準，甲方以___________萬美元中標，獲得五十年有償使用權(截止公元______年______月______日)，因此乙方購入的公寓房屋連同相應的___________平方米的土地使用權一并購入。乙方擁有對本契約所規(guī)定的買賣范圍的房產權和___________平方米的土地使用權截止期限為公元______年______月______日。
(3)如甲方的土地有償使用權結束時，本合同即行終止。
本契約所規(guī)定的公寓房買賣價格為___________美元，甲方已收妥由乙方支付的全部房屋買賣款項。
3、房屋的移交：_________________。
(1)本房屋買賣契約簽訂后，乙方必須在一個月內按照甲方銷售說明書規(guī)定的有關建筑和設備標準及室內家具用品的清單，對甲方交付的房屋與設備進行驗收。驗收合格雙方交接房屋鑰匙，房屋鑰匙交接完畢，即作為甲乙雙方房屋移交手續(xù)辦妥。
(2)自房屋移交之日起，房屋在土地有償使用期限內的所有權即歸乙方。不論乙方住進使用與否，均應從移交之日起由乙方承擔該房屋的使用、管理和維修責任。
4、管理、維修和其他費用：_________________。
(1)“___________中心”大廈管理維修等項工作，均由甲方負責管轄，并向各用戶進行分攤及收取相應費用。
一手房屋買賣合同一手房屋買賣合同(2)甲方暫定每月向乙方收取壹佰美元的大樓管理費。大樓管理費包括公用水費、公用部位環(huán)境衛(wèi)生費、公用部位綠化保養(yǎng)費、安全保衛(wèi)費、機械保養(yǎng)人員及大樓房管人員費用等。
備、給排水設備、供電供水設備、空調設備的公用場所的所有的非人為損壞的建筑和裝飾的修復。
(4)乙方所應負擔的電費、冷暖氣空調費由甲方負責計算、分攤，甲方將總費按住戶、用戶面積平均分，另加___________%代辦手續(xù)費。
(5)本買賣契約價格中不含停汽車的位置，乙方若需租用地下停車場車位，請與甲方商議，另簽訂停車場地租用合同。
(6)本買賣契約價格中不含室內清潔費，若需清掃室內衛(wèi)生，乙方請與甲方聯(lián)系，由甲方統(tǒng)一安排人員清掃，費用另議。
(7)上述各類費用由甲方按月開出收款單，房屋一手買賣合同范本乙方在接到付款通知單后___________天內一次付清，逾期按日計收應繳款額的千分之______________________‰)滯納金。
房屋買賣合同怎樣填寫篇十
申請人:。
甲:______(基本情況)。
乙:______(基本情況)。
丙:______(基本情況)。
公證事項:商品房______合同證詞。
內容。
一、必備要素。
1.申請人全稱或姓名、申請日期及申請事項。
2.公證處審查(查明)的事實。
包括:。
(3)擔保人的身份、資格及擔保能力。
(4)合同標的物的權屬情況及相關權利人的意思表示;。
(6)是否履行了法律規(guī)定的批準或許可手續(xù)。
(7)當事人簽訂合同的意思表示是否真實,是否對合同的主要條款取得了一致意見;。
3.公證結論:。
(1)當事人簽訂合同的日期、地點、方式等;
(2)當事人簽訂合同的行為符合《中華人民共和國民法典》第五十五條的規(guī)定。
(3)合同內容的合法性。
(4)當事人在合同(協(xié)議)上的簽字、蓋章的真實性。
二、選擇要素。
1.當事人對合同內容的重要解釋或說明。
2.當事人是否了解了合同的全部內容。
3.合同生效日及條件等。
4.公證員認為需要說明的其他事實或情節(jié)。
5.附件。
房屋買賣合同怎樣填寫篇十一
根據國家和省法律、法規(guī)和有關規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議：
第一條項目建設依據。
出賣人以_________方式取得位于___________________________、編號為__________________、的地塊的土地使用權，取得《土地使用權證書》。土地使用權出讓合同號為__________________。
出賣人經批準，在上述地塊上建設商品房，【現(xiàn)定名】【暫定名】_________。建設工程規(guī)劃許可證號為_________，施工許可證號為__________________。
第二條商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為_____________，商品房預售許可證號為________。
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。該商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的：第_________【幢】_________【座】_________【單元】_________【層】_________號房。
該商品房的用途為_________，屬_________結構，層高為_________，建筑層數(shù)地上_________層，地下_________層。該商品房陽臺封閉式的_________個，非封閉式的_________個。
該商品房合同約定建筑面積共________平方米，其中，套內建筑面積________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積________平方米。
買受人在簽訂本買賣合同時，應與出賣人或其委托的物業(yè)管理公司簽訂《前期物業(yè)管理服務協(xié)議》。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款：
1.該商品房屬預售，按【套】【整層】出售，按【套內】【整層內】建筑面積計算，該商品房單價為每平方米_________元，總金額_________元整。
2.該商品房屬預售，按整幢出售，按建筑面積計算，該商品房單價為每平方米__________元，總金額_________元整。
3.該商品房屬現(xiàn)房，按【套】【整層】【整幢】出售，總價款為_________元整。
第五條面積確認及面積差異處理。
本條款適用于商品房預售，該商品房交付使用后，合同約定計價面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。產權登記面積與合同約定計價面積發(fā)生差異，雙方同意按以下原則處理：
1.差異值為士0.6%以內的，買賣雙方不作任何補償。
3.差異值超過士3%以上的，買受人可選擇多退少補或退回所購商品房。選擇退房的，出賣人應在買受人書面提出退房申請的30日內退回已收的全部購房款及利息。
第六條付款方式及期限。
買受人按下列第_______種方式付款：
1.一次性付款。
2.分期付款。
3.其他方式。
買受人應按以上約定的付款方式，將商品房預售款直接存入該商品房項目預售款專用賬戶，開戶銀行為______________，專用賬戶為_________。憑銀行出具的存款憑證，向出賣人換領交款收據。
第七條買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同時間付款，按下列方式處理。
按逾期時間，分別處理。
逾期在_________日之內，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_________的違約金，合同繼續(xù)履行。
出賣人：_________買受人：_________。
簽訂地點：___________簽訂地點：___________。
_________年____月____日_________年____月____日。
房屋買賣合同怎樣填寫篇十二
甲方(賣方)：
乙方(買方)：yjby。
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協(xié)商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在重慶市?路小區(qū)號樓單元室(建筑面積120平方米，儲藏室40平方米，產權證號st)房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證復印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整;即人民幣小寫100_元。
三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整，即小寫300000元。
四、乙方支付定金之日起2個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續(xù)所產生的有關稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續(xù)，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產或按規(guī)定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定，本合同涉及房產手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺(型號：)，空調兩臺(型號：)，熱水器(型號：)，浴霸(型號：)，飲水機(型號：)，音響兩臺(型號：258695)，涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛(wèi)設施，等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款：
1、轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方)：yjby(印)身份證號：
住址：yjby電話：
乙方(買方)：yjby(印)身份證號：
住址：yjby電話：
房屋買賣合同怎樣填寫篇十三
為維護消費者,經者雙方合法權益,根據《^v^消費者權益保護法》,《^v^合同法》及有關規(guī)定,簽訂本合同并共同遵守.
一,商品名稱,型號,數(shù)量,時間及金額。
商品名稱。
規(guī)格型號。
材質及其它。
金額。
合計人民幣金額(大寫):。
小寫合計。
二,交(提)貨地點,方式____________________________.
三,商品保修期()內,如出現(xiàn)質量問題,應由廠方負責修理(),更換()。
四,付款方式及期限:甲乙雙方確定以_____________方式支付貨款.
a,一次性付款:即在簽訂本合同時支付全部貨款__________元.
五,定做商品圖紙由買方提供賣方按圖加工制造.
買方自定規(guī)格的商品,買方于_____年____月____日前將圖紙一式兩份交付賣方,賣方審定認可以后,簽名(蓋章)后,將共中一份交還買方保留(此類定貨無嚴重質量問題不退不換).
銷售合同范本家電銷售合同煤炭銷售合同。
房產銷售合同批發(fā)商合同圖書銷售合同。
產品代理協(xié)議中英文銷售合同墊底銷售合同。
六,運輸方式及費用負擔___________________________.
七,驗收標準,方法及提出異議期限___________________________.
八,違約責任。
如買方中途解除合同的,應賠付賣方違約金,此違約金視工程的具體進度20%-60%不等.
九,解決合同糾紛方式:。
1,雙方協(xié)商解決2,請求消費者協(xié)會調解3,向有關行政部門申訴。
4,提請仲裁機構仲裁5,向人民法院提起訴訟。
十,其它約定事項:。
本合同經甲,乙雙方簽字,蓋章后生效.合同內容如與國家法律,法規(guī)及行業(yè)標準相悖,應服從法律法規(guī)及行業(yè)標準的規(guī)定.
乙方甲方:。
乙方姓名(章):單位名稱(章):。
地址:地址:。
委托代理人:委托代理人:。
電話:電話:。
合同簽訂日期:______年_____月_____日
注:本合同為經營者與消費者買賣合同,一式兩份.
房屋買賣合同怎樣填寫篇十四
電話：__________________________。
購買方：________________。
姓名：__________________________。
性別：__________________________。
出生日期：______________________
國籍：__________________________。
身份證號碼：____________________。
電話：__________________________。
第一條本合同依據中華人民共和國法律制定。
第二條甲方經_______人民政府文件批準，取得位于_______市______________地段，占地面積______________平方米的土地使用權，使用期限自______________至______________止，共計_______年，土地所有權屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇，屬______________結構，定名為______________，由甲方出售。
第三條乙方自愿向甲方購買上述樓宇內的第_______座_______樓_______單元，建筑面積為______________平方米，占地_______平方米。由甲方于_______年_______月_______日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超過三百六十天，特殊原因是：
1.人力不可抗拒的自然災害。
2.施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決。
3.其他非甲方所能控制的事件。
上述原因必須以_______市有關主管部門的證明文件為依據。
第四條甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為_______幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰______拾______元_______角整。
第五條乙方如未按本合同第四條第二款付款，甲方有權追索違約利息，以應付款之日起至實際付款之日止，按______________銀行當時貸款利率計算利息。如乙方逾期三十天仍未付所欠款項和利息，甲方有權單方終止合同，將樓宇出售他人，出售之款不足以清還甲方之款時，甲方可向乙方追索如轉售盈利則盈利屬甲方所有。
第六條甲方如未按本合同第三條的規(guī)定將樓宇單元交付乙方使用，應按合同規(guī)定交付日第二天起至實際交付日止，以當時_______銀行貸款利率計算利息，以補償乙方的損失。
第七條在簽訂本合同時，甲方應將乙方原認購時所交付的定金______________退回給乙方或抵作購樓價款。
第八條甲方出售的樓宇須經______________市建筑質量檢驗部門驗審合格，如質量不合格時，乙方有權提出退房，退房后甲方應將乙方付款在三十天內退回乙方。
第九條乙方在交清購樓款后，由______________市房管部門發(fā)給房產權證書，業(yè)主即取得出租、抵押、轉讓等權利。
乙方在使用期間，有權享用與該樓宇有關聯(lián)的公共通道、設施、活動場所，同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德，維護公共設施和公共利益。
乙方所購樓宇只作______________使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構，如有損壞應自費修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地，按有關土地管理規(guī)定繳納土地使用費。
第十條乙方所購樓宇，如發(fā)生出租、抵押、轉讓等法律行為，應經市公證處辦理公證后，由______________市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續(xù)。
第十一條本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字，均具有同等效力。
第十二條本合同自簽訂并經______________市公證處公證之日起生效。
甲方：_________乙方：_________。
簽訂地點：___________簽訂地點：___________。
_________年____月____日_________年____月____日。
房屋買賣合同怎樣填寫篇十五
買方(甲方)賣方(乙方)。
為維護消費者和經營者雙方合法權益，根據《^v^消費者權益保護法》，《^v^合同法》及有關規(guī)定，甲、乙雙方協(xié)商一致，按下列條款成交所訂家具的買賣。
一、家具名稱、商標、規(guī)格型號、數(shù)量、基料及金額：
二、付款方式：
1、合同定金：合同總價的20%，即人民幣__________元，于合同簽訂當日支付。
2、合同余款：合同總價的70%，即人民幣__________元，于家具安裝完成驗收合格后七日內支付。
3、合同質保金：合同總價的10%，即人民幣__________元，驗收合格后一年內如無質量問題即可支付。
4、付款方式：甲方應在指定期限內將應付價款以_________方式支付。乙方的賬戶為：____________.
5、因甲方為國有企業(yè)，此合同金額需經國家審計部門審計。雙方同意，如審計無法通過，則雙方應參照審計部門意見協(xié)商調整合同價款。
三、家具的質量標準、驗收方法和要求及處理方法：
1、本合同所定家具的質量應嚴格按現(xiàn)行的《^v^家具行業(yè)標準》執(zhí)行。乙方保證提供的家具質量與雙方確認的樣品質量一致，保證家具符合國家強制環(huán)保要求，保證家具是全新且通過生產廠家的出廠檢驗，并提供質量合格證書。
2、甲方在收到貨物后應點驗數(shù)量和檢查質量。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤或質量不符合約定的，應在三個工作日內以書面形式向乙方提出。乙方在知悉或應當知悉甲方有異議后，有義務向甲方解釋原因并予以補足或更換。
3、乙方為家具提供____年質保服務。質保期間，非因甲方人為故意造成家具損壞的，乙方應免費提供維修和退換服務。非質保期間或非免費項目的維修服務，乙方應只收取成本費。
四、交(提)貨期限、地點和方式：
乙方應在_________年______月_______日將標的家具送至甲方指定的地點______________進行安裝。運輸和安裝費用由乙方承擔。
五、安裝和驗收：
1、乙方應按照雙方確認的方式、時間、圖紙和標準進行安裝。2、甲方有義務為乙方提供清潔的、有照明和用電條件的工作環(huán)境。
3、安裝完成后七日內，甲方應安排驗收。驗收合格的，甲方應簽署確認書。驗收不合格的，甲方應以書面形式通知乙方，乙方應在三日內根據甲方要求進行整改，并通知甲方再次驗收。
六、違約責任：
1、甲乙雙方應嚴格履行本合同，非有重大違約事宜或雙方協(xié)商一致，任何一方均不得擅自解除合同，否則應承擔違約責任。
2、乙方不能按期供貨或完成安裝的，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總價款千分之三/日的違約金。逾期七日以上的，甲方有權解除合同并要求乙方雙倍返還定金。
3、甲方逾期付款的，每逾期一日，應向乙方支付合同總價款千分之三/日的違約金。
4、乙方向甲方出售的家具如有假冒他人注冊商標、名優(yōu)標志、認證標志、廠名、產地，或有其他欺詐行為的，甲方有權解除本合同并要求乙方退還全部貨款，并賠償甲方由此引起的全部損失。
5、乙方應為安裝人員提供足夠的安全設備和保障措施，如安裝人員在安裝過程中出現(xiàn)人身損害事故的，甲方不承擔任何責任。
七、合同爭議的處理方式：
雙方因本協(xié)議內容或履行發(fā)生爭議的，應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無法解決的，雙方一致同意提交無錫新區(qū)人民法院裁決。
八、其它約定事項：
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。合同內容如與國家法律、法規(guī)相悖，則應服從法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、本合同于年月日在^v^江蘇省無錫新區(qū)簽訂。3、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
簽章：簽章：
日期：日期：
房屋買賣合同怎樣填寫篇十六
供方：_________(以下簡稱甲方)。
需方：_________(以下簡稱乙方)。
經雙方洽談，根據《^v^合同法》有關規(guī)定，特簽訂以下合同：
一、合同內容：
1、辦公桌臺：規(guī)格，_________，附柜，_________，用高密度板壓木皮制作。
2、書柜：規(guī)格_________。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、款式按樣板。
二、數(shù)量、單價及金額：
制作小學部辦公桌椅共_________套，
價格：桌臺為_________元/套(含附柜)，椅子為_________元/張，_________個三聚氨板書柜，為_________元/個?？偨痤~：_________元。(備注按已有的規(guī)格、款式、尺寸、質量現(xiàn)場量取后制作)。這些價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求：
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。(注：用料、材質、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產，而導致教職工無法使用由甲方負責更換，并承擔相應的經濟責任。)。
四、加工、售后服務方式：
甲方負責全包工包料，嚴格按照樣板要求制作。五年保修，終生保養(yǎng)。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________倉庫。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
a甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
b甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
c甲方如超過合同規(guī)定日期交貨，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
2、乙方違約責任：
a乙方如中途變更訂做，應賠償甲方因此造成的損失。
b乙方如中途廢止合同，應賠償甲方因此造成的全部經濟損失。
c乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協(xié)商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
十一、本合同如有未盡事宜，須經雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按經濟合同法有關規(guī)定執(zhí)行。本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
地址：_________地址：_________。
甲方代表(簽字)：_________乙方代表(簽字)：_________。
電話號碼：_________電話號碼：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
銀行帳號：_________銀行帳號：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
房屋買賣合同怎樣填寫篇十七
甲方：
乙方：
依據《^v^合同法》和《采購法》，雙方達成協(xié)議，甲方從乙方處購買辦公家具一批，達成以下條款：
一、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及金額：
二、質量要求乙方必須按樣品供貨。
三、交貨時間。
合同簽訂之日起20日內安裝完畢。
四、交貨地點。
五、付款方式。
交貨完畢后，甲方一次性付清所有款項。
六、售后服務承諾內容質保三年，終身維修。
七、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
八、本協(xié)議一式三份，甲方兩份、乙方一份，簽字(蓋章)生效。
采購人(甲方)：
供貨人(乙方)：
法定代表人(或負責人)：
法定代表人(或負責人)：
委托代理人：
委托代理人：
地址：
地址：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
電話：
電話：
房屋買賣合同怎樣填寫篇十八
經自愿協(xié)商達成一致,甲方將自己合法擁有的一塊土地房屋的使用權轉讓給乙方，雙方就土地轉讓相關事宜達成以下合同條款,以資共同遵守:。
第一條轉讓土地的基本情況。
轉讓土地/房屋(以下簡稱該土地)位于____________。
第二條轉讓價格。
雙方商定該房屋轉讓價格為____(人民幣)大寫____(人民幣)。人民幣_________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第三條付款方式。
雙方一致同意購房款由乙方一次性向甲方支付人民幣_________元整(大寫大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。收款時乙方應向甲方出具收據。
第四條土地轉讓。
交付土地后，上述土地以及土地上的房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使，甲方不再享有該房的任何使用權利和義務。
第五條甲方的承諾保證。
1.甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
2.甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利。
3.甲方保證不得違反本合同約定。
第六條乙方的承諾保證。
本協(xié)議簽訂后，如因乙方原因解除協(xié)議，乙方應當向甲方支付總房款百分之五的違約金。
因該房屋所發(fā)生的___________年___月___日后的產權糾紛和財務糾紛由乙方承擔全部責任。
第七條本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議和本合同具有同等法律效力。
第八條本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。本協(xié)議自簽訂之日起生效。
如甲方，乙方有權選擇下列任一種方式處理：
甲方簽字：________乙方簽字：________。
按手?。篲_______按手印：________。
日期：________
房屋買賣合同怎樣填寫篇十九
買方： ________(以下簡稱乙方) 身份證號：______
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協(xié)議：
第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施：
3、甲方所售房屋建筑面積______ 平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______ 。
第二條 房屋價格及其他費用：
費用);
2、 甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由 方負擔。
第三條 付款方式：
第四條 房屋交付：
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(xù)(繳納稅費)后 ___ 日內，甲方將房屋交付乙方，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條 乙方逾期付款的違約責任：
乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條 甲方逾期交房的違約責任：
甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時交付使用，每逾期一日，按照購房總價的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的`，即視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，并向乙方支付房價10%的違約金。
第七條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。
第八條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條 本合同一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，其他三份交有關部門存檔。
_________年____月____日
房屋買賣合同怎樣填寫篇二十
出賣人(甲方)：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
買受人(乙方)：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方將自愿將坐_____________________________________的房地產(房屋建筑面積________平方米)出售給乙方。乙方以對甲方所要出售的房地產做了充分的了解，愿意購買該房產。
二、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
三、本合同簽訂后，甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
四、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用;本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。
五、違約責任。
1、甲方應當于________交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣_________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_______個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向________區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份，甲乙方各執(zhí)一份，見證人各一份。
甲方(簽字蓋章)：
________年___月___日。
乙方(簽字蓋章)：
________年___月___日。
見證人一：
________年___月___日。
見證人二：
________年___月___日。
房屋買賣合同怎樣填寫篇二十一
(一)、回購范圍：乙方按土地出讓合同要求標準建設安臵商業(yè)房,政府按約定的為準,建成后政府全部回購。
(二)、回購房單體設計方案報送甲方審查簽署確認后,乙方報市規(guī)劃部門審批,并負責按規(guī)劃實施。
(三)、回購價格：政府回購商業(yè)房價格均為元/平方米,政府回購安臵房之外的建筑面積產權全部歸乙方所有。
(四)、乙方堅持高標準規(guī)劃、高品位建設安臵房,工程質量必須達到合格標準。
(五)、乙方的建設項目工程招投標應符合市政府關于招投標的相關規(guī)定,由甲方配合在市招投標采購交易中心完善相關的手續(xù)。
甲方代表：_______________乙方代表：_______________。
簽證方：_______________。
房屋買賣合同怎樣填寫篇二十二
出賣人：
住所：
法定代表人：
買受人：
住所：
法定代表人：
保證人：
住所：
法定代表人：
鑒于：甲方已經進行了企業(yè)改制，原國有投資全部退出，為盤活有效資產，甲方決定將擁有產權的坐落于房屋依法轉讓給乙方乙方為公司業(yè)務拓展的需要，有意購買甲方擁有產權的上述房屋丙方為甲方的實際控制人及大股東，就甲乙雙方前述房屋買賣行為，愿意作為甲方的保證人，向買受人乙方承擔連帶保證責任。
為此，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、誠實信用的基礎上，經友好協(xié)商，于20__年12月日于中國天津達成如下協(xié)議，以資各方共同遵守。
第一條房屋基本情況。
1.乙方購買甲方坐落于房屋，經房地產產權登記機關測定的建筑面積為平方米。房屋結構為鋼混。詳見本協(xié)議附件1。
2.該房屋所有權證號為房權證河東字第號。土地使用權方式為劃撥，土地使用權證號為東單國用自第號，土地使用權面積為平方米。
3.該房屋四至界限：東至南至西至北至。
4.隨該房屋一并轉讓的附屬設備、設施和房屋建筑設計、裝飾及施工圖等資料。
5.房屋目前使用情況：
第二條房屋轉讓價格。
該房屋整體轉讓價格為人民幣萬元。該價格不包括辦理房屋及土地過戶交易手續(xù)所需的各種費用，該房屋轉讓過戶交易發(fā)生的各項稅費由甲、乙雙方平均分擔，但甲方對本協(xié)議項下的房屋與其他廠房分戶手續(xù)的辦理費用由甲方自行承擔。
第三條付款方式。
4、剩余總房款的5%為乙方暫扣的甲方保證金，在乙方進住本協(xié)議項下的房屋年\月后，如果房屋無嚴重的建筑質量問題及房屋權屬瑕疵等問題，乙方一次性支付給甲方。
第四條交房方式。
自本協(xié)議簽訂之日起40日內，甲方將本協(xié)議項下的房屋騰空并交付給乙方占有并使用，甲方應同時將本協(xié)議附件2記載的該房屋的附屬設備、設施和房屋建筑設計、裝飾、消防及施工等圖紙資料一并交付給乙方。
第五條甲方承諾條款。
1、甲方承諾：對于本協(xié)議項下房屋的房屋具有所有權，并沒。
有任何出租，也沒有任何其他的共有權人，同時，對于該房屋的出售，沒有任何享有優(yōu)先購買權的人，該房屋之上沒有設定任何諸如抵押等他項權利，該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況，否則，甲方將承擔全部責任。
2、甲方承諾：對于本協(xié)議項下房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日前的氣、水、電、電話、有線電視、網絡使用費、衛(wèi)生費等實際發(fā)生的費用及物業(yè)費用等應該由甲方承擔的費用由甲方承擔。甲方承諾在過戶手續(xù)辦理完畢之日與乙方辦理前述費用的確認及相關繳費權證的交接手續(xù)，并根據前述承諾承擔交接之日前的費用。
3、甲方承諾：由于土地紅線距離本協(xié)議項下房屋太近，甲方。
同意在該房屋周邊劃出約300平方米土地提供給乙方永久使用，甲方不收取任何費用，但乙方應承擔國家規(guī)定的有關稅費，如遇國家征地等土地的收益權屬甲方對劃出歸乙方使用的該部分土地，乙方可以采用砌制圍墻、架設欄杠、柵欄等方式對該部分土地與甲方的其他土地進行分割，并對該土地享有相對獨立的使用權。甲方如果以后處置其他房屋及土地，應該與受讓人講清楚關于前述土地的使用情況并保證受讓人也同意乙方繼續(xù)使用。
對于前述范圍的土地，甲乙雙方將對現(xiàn)場進行丈量后做出補充協(xié)議，并作為本協(xié)議的附件。
第六條甲方的違約責任。
1、甲方沒有及時根據本協(xié)議第四條的約定及時將房屋騰空并交付乙方，或者沒有一并轉移或者房屋的附屬設備、設施和房屋建筑設計、裝飾、消防及施工等圖紙資料的，甲方應雙倍返還乙方定金，并應繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、在本協(xié)議生效后，甲方應配合乙方及時向房地產產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續(xù)。在本協(xié)議履行過程中，如果有可歸責于甲方的原因導致本協(xié)議項下房屋的過戶變更登記手續(xù)不能及時辦理完畢的，甲方應該雙倍返還乙方定金，并賠償遲延辦理過戶手續(xù)期間乙方已經支付房款的利息，按照日萬分之二點一的標準計付，并應繼續(xù)履行本協(xié)議。
3、在協(xié)議履行過程中，如果甲方出現(xiàn)惡意違約，不再履行本協(xié)議，或者明示毀約，甲方應雙方返還乙方定金，并承擔乙方已經支付房款的利息，該房款按照日萬分之二點一的標準計付，此外，甲方還應該賠償乙方的可得利益損失，該損失包括但不限于甲方違約時該房屋之市場價與雙方約定的協(xié)議價之差價部分。
出賣人：
買受人：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/6982500.html】
