總結可以激勵我們更進一步，不斷提高自己的表現(xiàn)。在總結中，要注意言之有物，不要空洞和冗長。以下是一些整理好的總結范文，希望對大家的寫作有所幫助。
搬運承攬協(xié)議篇一
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的搬運承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
合同編號：_________
委托人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承攬人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
就委托人委托承攬人搬遷事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
1、貨物名稱：_________。
2、貨物數(shù)量：_________。
3、貨物價值：_________。
4、委托人委托搬運的物品應無違禁品及危險物品。
貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
委托人應按承攬人要求進行標準包裝。委托人應將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。
承攬人在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發(fā)生丟失或損壞，承攬人應負責賠償。
1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。
2、承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場之后保證在_________天之內(nèi)運至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。
3、委托人如需變更搬運時間的，應于約定搬運日期前_________日通知承攬人，否則委托人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。
4、搬運作業(yè)進行中，因刮風、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續(xù)完成。
貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委托人的指示將承運貨品搬運至指定位置。
委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設備損壞，由委托人根據(jù)實際損壞估價，承攬人來賠償。
委托人應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向承攬人支付保管費用。
1、包裝費用：_________。
2、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。車型：_________。采車次方式收費的，承攬人應按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進行。
3、搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。
4、承攬人應依本合同所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。
5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業(yè)估價單約定方式另行收費。
簽約時預付定金人民幣_________元。余款人民幣_______元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認后支付，承攬人同時提供正式運輸發(fā)票。
承攬人按要求將貨物送達后，委托人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權。
承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的.缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不承擔賠償責任。
一般貨物保險由承攬人負責，貴重貨物保險由委托人負責。
1、承攬人對于因搬運過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。但因不可抗力，或因搬運物的性質(zhì)，或因委托人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。
2、上述情形，委托人應于搬運完成后三日內(nèi)告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的，應于搬運完成后十日內(nèi)，將其情事告知承攬人。
3、委托人提交承攬人運送物品，若有現(xiàn)金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時，除委托人于托運時報明其性質(zhì)及價值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負責任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。
4、上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。
承攬人因搬運對第三人所發(fā)生的責任概由承攬人負責。
委托人：
1、委托人為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
承攬人：
1、承攬人為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
委托人（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
承攬人（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
搬運承攬協(xié)議篇二
乙方：_____
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就遼寧天寶華瑞建材有限公司vi制作安裝事宜達成如下協(xié)議。
第一條：_____廣告牌制作、室內(nèi)展板制作、安裝
1、規(guī)格：_____外墻體大字
logo標志圓圈：_____鐵字烤漆1.2mx1.2m
logo字母(tbhr)：_____鐵字烤漆0.35mx0.35m
第二條：_____工程造價及支付方式
1、合同總價款：_____共計人民幣元.大寫：_____拾萬仟佰拾元角分
2、總費用中包含安裝費、吊車費、發(fā)票稅金支付方式：_____
(1)合同簽訂之日，甲方向乙方支付總價款的30%作為預付款;
(2)工程安裝完成驗收后，甲方向乙方支付總價款的50%，余20%作為該
合同的工程質(zhì)量保證金，一年后付清。
第三條：_____工程期限
自合同簽訂甲方預付工程款之日起20天內(nèi)完成制作、安裝，并通過驗收。如遇不可抗力因素工期順延。
第四條:雙方權利和義務
甲方:
辦理vi設置、安裝所必須的`報批手續(xù)及相關費用。向乙方提供vi位置并確保此位置無管道線路、可以安裝。按本合同第二條規(guī)定結算vi制作安裝費用。
乙方：_____
1、按照合同簽訂的日期內(nèi)制作安裝完畢并通過驗收。嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
2、安裝完畢后，視覺上與圖紙設計稿不符，乙方應無條件更換規(guī)格，重新安裝并承擔費用。
3、一年內(nèi)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或非人為損壞，乙方應免費維修維護。服從現(xiàn)場單位監(jiān)督管理，乙方自行承擔施工期間伙食。
第五條：_____關于驗收
1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。驗收合格，進入保修期。
2、工程質(zhì)量驗收以國家相關標準為依據(jù)，vi制作安裝應當牢固，抗風力應達到八級。產(chǎn)品3年內(nèi)應確保防曬、防雨、不退色。
第六條、關于施工安全
1、乙方須自己采取可靠措施保證施工過程中的人身安全、材料安全以及保證安裝區(qū)域附近的結構安全。
2、若因乙方安全措施不到位或對工人的安全教育不到位，所發(fā)生的安全事故，一切后果由乙方承擔。
3、因設計原因或施工質(zhì)量造成的人員、財物、建筑物的傷害，由乙方一并承擔。
第七條、違約責任：_____
1、甲方未能按合同規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同約定時間制作、安裝完成vi制作，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質(zhì)量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，均由甲方負責，乙方不退還預付款。
第八條、保修期限：_____
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目整體質(zhì)保一年。
2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
第九條、爭議解決方式：_____
甲方所在地人民法院
第十條、合同生效時間
雙方簽字蓋章后生效
第十一條、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份
甲方：_____乙方：_____
(蓋章)(蓋章)
日期：_____年月日日期：_____年月日
搬運承攬協(xié)議篇三
法定代表人：_____________________
甲乙雙方就甲方委托乙方搬運事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條搬運物品
1.每次搬運物品的名稱、數(shù)量、價值等具體情況由甲方出具的《任務通知單》確定，乙方應嚴格執(zhí)行。
2.乙方在每次收到《任務通知單》后均簽收確認。
3.甲方委托搬運的物品應無違禁品及危險物品。
4.《任務通知單》作為本協(xié)議附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。
第二條包裝
搬運物品由乙方進行包裝，并在包裝前檢查物品，保證安全運輸。
第三條服務要求
乙方在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從甲方的分配與指揮，將物品碼放到位。
第四條搬運日期
1.每次搬運的時間要求由甲方在《任務通知單》中確定，乙方應嚴格執(zhí)行。
2.乙方逾期搬運或者逾期完成搬運工作的，每天應向甲方支付人民幣___________元違約金，并賠償因此造成甲方的損失。
3.搬運作業(yè)進行中，因不可抗力以致未能完成的，由雙方另定時間繼續(xù)完成。
第五條搬運地點
物品的搬出地點以及搬到地點均由甲方在《任務通知單》中確定，乙方應嚴格執(zhí)行。
第六條搬運車輛
乙方必須選用合適的吊車、板車及貨車等搬運工具，并且有關的搬運車輛等工具應當具備運輸管理等部門要求的全部許可證照，由此所產(chǎn)生的全部費用和責任由乙方承擔。乙方應按甲方指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的物品安全。如因乙方車輛等搬運工具原因或者乙方不按甲方指定路線、速度行駛造成物品損壞，由乙方按照物品價值進行賠償。
第七條檢驗
甲方應及時對送達物品進行檢驗，檢驗發(fā)現(xiàn)物品有損壞或丟失的，由乙方負責賠償。
第八條費用
1.搬運費用
（1）每車次_____元人民幣，按實際車次并經(jīng)甲方書面確認后結算。車型：_____。
（2）采車次方式收費，乙方應按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進行，搬運費用已包括包裝費用。
2.搬運期間，乙方的工人工資、餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。
3.乙方應依本協(xié)議所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。除本條約定的費用外，甲方不需支付其他任何費用。
4.有電梯的房屋，如電梯非因乙方的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，另行收取的費用由雙方協(xié)商確定。
第九條結算方式
每份《任務通知單》所產(chǎn)生的費用在搬運作業(yè)完成并經(jīng)甲方確認后_____天內(nèi)支付，乙方同時提供正式運輸發(fā)票。
第十條安全保證
乙方保證在《任務通知單）要求的時限內(nèi)將物品安全運抵指定地點。對搬運的物品要負責安全，保證物品無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運輸途中一旦出現(xiàn)物品丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況，則按《任務通知單》所列明的價值賠償。
第十一條保險
物品保險由乙方自行負責。
第十二條責任負擔
1.乙方對于因搬運過程所致甲方其他物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。
2.乙方因搬運對第三人所發(fā)生的責任概由乙方負責。
第十三條聲明及保證
雙方聲明和保證：
（1）其為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本協(xié)議。
（2）其簽署和履行本協(xié)議所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
（3）在簽署本協(xié)議時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對其履行本協(xié)議產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
（4）其為簽署本協(xié)議所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本協(xié)議的簽署人是其法定代表人或授權代表人。本協(xié)議生效后即對其具有法律約束力。
第十四條保密
1.雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容；但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
2.保密期限為自本協(xié)議簽訂之日起_____年。
第十五條通知
1.根據(jù)本協(xié)議需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協(xié)議有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_____。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條爭議的處理
本協(xié)議各方當事人對本協(xié)議有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。當和解或調(diào)解不成時，選擇下列第____種方式解決：
（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；
（2）依法向____人民法院提起訴訟。
第十七條補充與附件
本協(xié)議未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行；法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
第十八條協(xié)議的效力
1.本協(xié)議自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或協(xié)議專用章之日起生效，有效期為_____年。
2.甲方有權在提前_____天發(fā)出書面通知的情況下，無條件解除本協(xié)議，并不需對乙方作出任何形式的賠償或補償。
3.本協(xié)議正本一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效力。
搬運承攬協(xié)議篇四
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方 工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、工程的設計、設備購置、安裝調(diào)試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質(zhì)量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計： 元;
(高壓電纜、線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應付工程款的 %(計 元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在___年___月___日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)___乙方：(蓋章)___
代表：___代表：___
搬運承攬協(xié)議篇五
合同編號：
委托方：(以下稱甲方)
承接方：(以下稱乙方)
簽約地點：
施工地點：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是：
(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣：(rmb： )
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調(diào)試負全部責任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
簽約代表：簽約代表：
指定聯(lián)絡人員：指定聯(lián)絡人員：
附件一：物料清單
搬運承攬協(xié)議篇六
定作方：
承攬方： 身份證號碼：
聯(lián)系電話：
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司)，承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應資質(zhì)。
第二條 承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗收合格后支付相應的報酬。
第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條 安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
第六條 承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條 承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的，應當在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條 驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條 報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。
第十條 報酬結算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定：
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章)：
承攬方(簽字摁印)：
簽訂日期： 年 月 日
搬運承攬協(xié)議篇七
乙方：________________
乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程量
二、工程要求
三、甲方責任范圍
四、乙方責任范圍
五、技術要求
六、工期、驗收程序及質(zhì)保期
1.施工工期：自開工之日起________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結算時將從工程款直接扣除。
3.質(zhì)保期：質(zhì)保期_____年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
七、其它要求
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
搬運承攬協(xié)議篇八
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況1.?工程名稱：
2.?工程地點：
3.?承包范圍：
4.?承包方式：包工、包料、包費用
5.?工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.?工程質(zhì)量：本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)
二、合同單價和付款方式
1.?合同單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。?乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.?本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.?當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。本工程保修期為年?在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：?乙方：
甲方駐工地代表：
_____年___月____日
搬運承攬協(xié)議篇九
地址：________
傳真：________
電話：________
乙方：________空調(diào)工程有限公司
地址：________
傳真：________
電話：________
聯(lián)絡人：________
部門：________
聯(lián)絡人：________
部門：________
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款：
第一條：工程名稱：________(下稱“本工程”或“工程”)
第二條：工程地點：
第三條：工程范圍：________(詳如本合同圖說附件一)
第四條：工程期限：本工程的開工日期為_______年_______月_______日(下稱“開工日”)，并自開工日起計6、0個日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗收。
第五條：工程總價：人民幣
第六條：付款辦法
1、乙方銀行賬戶：________
戶名：________
銀行名稱：________
賬號：________
2、本合同總貨款按下列約定支付：
簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的30%，即人民幣;
熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的40%，即人民幣;
工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的15%，即人民幣
工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格，同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后，甲方應支付乙方工程總價之12%，即人民幣。
3、保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時，乙方可向甲方申請無息領回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務的，乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務，承擔相應法律責任。
4、經(jīng)乙方申請，甲方應當于收到申請3日內(nèi)核對本工程進度款，七日內(nèi)核對保修金，并于核對完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。
5、乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票，并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。
第七條：工程價款
1、本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、_____費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用，甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。
2、乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格，乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌，或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調(diào)整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價款或請求額外補償。
第八條：圖說附件
1、本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃，暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”)，經(jīng)甲方認可者均為本合同的內(nèi)容，對雙方具有法律上約束力。
2、乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件，并經(jīng)檢視工程地點，已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等，并已研判可能影響本工程的各項情況后，乙方同意依照本合同的規(guī)定，按甲方核準的圖說附件，提送執(zhí)行計劃，包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等，并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備，以完成本工程并提供其它各項服務。
3、如遇圖說附件均未載明，而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的，乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工，不得借故推諉或要求加價。
4、乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程，并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
5、圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期：甲方將于合同訂立時或約定日期，交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
6、圖說附件的保密要求：甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密，乙方應維持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
7、第1款所述的所有相關數(shù)據(jù)，乙方應妥善保存，工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要，乙方均應隨時提供。
本條中關于圖書附件的約定要注意：
2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣，請注意1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內(nèi)容”)，該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)
第九條：工程及材料監(jiān)理
1、乙方依本合同執(zhí)行的一切工程，應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)，并接受其指導監(jiān)督與管理，同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜，包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
2、履行本合同之一切工程材料，應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用，如甲方認為不合格，乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗，如檢驗結果為不合格，乙方應立刻調(diào)換，因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時，悉依甲方解釋為準。
3、甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質(zhì)量進行檢查。
4、乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條：工程變更
1、本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi)，但為工程技術或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此并非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
2、甲方認為工程有變更的必要時，一經(jīng)通知乙方，乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者，其變更工程之價款的計算，仍以原定單價為準;但如系新增項目，則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時，由甲方核定驗收后，參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
3、乙方于工程開始執(zhí)行后，應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，方可變更。
第十一條：履行進度
1、乙方應于第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。
2、乙方應在第四條開工日前三日內(nèi)，提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表，顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期，乙方應按工程進度履約，定期由甲方驗收，且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限，完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
4、凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長或逾期，且甲方得視需要，隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設備趕工，乙方不得拒絕。
(此條約定過于苛刻，如確實因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤，我方應有權要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時，應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商，盡量減輕我方責任和成本)
第十二條：施工管理
1、乙方應于工程地點明顯位置，日間設置具有警示作用的裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范，工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者，統(tǒng)歸乙方負責賠償。
2、乙方應派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地，依照工程施工進度時間表，切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時，得要求乙方更換之，乙方應立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。
3、乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽指揮或不守秩序，經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后，乙方應于二十四小時之內(nèi)，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。
4、乙方負責所有工人的管理、安全、_____、_____及給養(yǎng)，如有違規(guī)行為或侵害他人權益者，概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。
5、本工程使用的材料及機具設備，甲方得于進場時檢查之，且經(jīng)認可的一切在場機具設備和新舊材料，未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點。
6、本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師，查有與圖說附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者，乙方應立即拆除，并依照規(guī)定圖說附件及材料，重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
7、凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施，經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時，乙方與該承包商，有互相協(xié)調(diào)合作的義務;如因工作不能協(xié)調(diào)，而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負責賠償。
8、本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。
(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7、日內(nèi)作出回應并安排驗收，超過15日甲方未作出回應或安排驗收的，視為工程驗收合格，已完工工程同時視為已移交甲方接管，乙方不再承擔保管及防護責任)
9、乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害，應負損害賠償責任。
10、乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。
11、乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定，甲方可要求乙方撤換該人員。
12、乙方保證施工隊使用的區(qū)域，應維持環(huán)境清潔，并負保安責任。
13、乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應依照國家有關規(guī)定施工，如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者，則照地方規(guī)定施工。
14、如涉及隱蔽工程，乙方應及時通知甲方驗收，甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內(nèi)驗收者，甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規(guī)定者，打開隱蔽工程及驗_____用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收，由此產(chǎn)生一切費用，含打開隱蔽工程、驗_____用等，由乙方承擔。甲方驗收合格后，乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
15、乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質(zhì)權及留置權。
16、乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條：工程驗收
工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時，如甲方認為有開挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，并負責修復，涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關部門檢驗的，應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關部門檢驗合格者，乙方應在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”)，該工程經(jīng)過整改后，造成逾期交付的，乙方承擔違約責任，除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外，并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔，乙方不得有異議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領工程款內(nèi)扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應負責清償。
第十四條：品質(zhì)條款
11、乙方應當保證有承包本工程之資質(zhì)，并取得所有相關許可證照。
12、乙方必須實施工程品質(zhì)管理制度，符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
13、乙方應設專門負責的工程品質(zhì)管理組織，其負責人須具有品質(zhì)工程師訓練合格及相關權利范圍。
14、乙方于每一細部工程完成后應由其品質(zhì)管理組織自主檢查后，方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關數(shù)據(jù)，提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者，甲方有權要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建，如在限期內(nèi)未完成，甲方有權根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
15、乙方應保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。
16、乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生自然損壞，乙方自費予以修復。
第十五條：違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領工程款內(nèi)扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。
(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日元向乙方計付損失費用;
第十六條：保修期限
甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議，乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議，本工程的保修期限自甲方驗收合格之日起為期貳年，另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統(tǒng)，為貳個采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，乙方應于甲方通知期限內(nèi)按照圖說附件，負責無償修復，如有遲延，依第十五條的規(guī)定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條：工程_____
乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害_____，并自付_____費，并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該_____的_____單復印件予甲方存查。另關于本工程的_____約定如下：
本工程未約定_____條款。
本工程由甲方向國內(nèi)_____公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時，乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方;并應協(xié)助甲方申請_____、查勘取證、提供相關證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條：稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款，由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。
第十九條：解約條款
1乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：
1、乙方有破產(chǎn)之虞、進行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
2、乙方有轉移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
3、違反本合同任何條款規(guī)定，經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
4、工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
5、乙方違反其它任何條款或圖說附件說明，甲方認為其不能履約者。
2、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時，乙方應立即停工，負責遣散工人，清理現(xiàn)場，并于甲方通知后，五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。
3、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時，甲方因此所受一切損失，乙方應在甲方指定期限內(nèi)負責賠償。
(如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的，乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙方因此所受一切損失，甲方應負責賠償)
第二十條：不得轉讓條款
1、乙方在本工程完成交接予甲方前，無論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔保，但經(jīng)甲方書面同意者，不在此限。
2、乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利，除經(jīng)甲方事前書面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者：
3、由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
4、一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。
第二十一條：合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內(nèi)所生的權益，于合同屆滿日或解除或終止后，仍為有效。
第二十二條：管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
(如甲方營業(yè)所在地不在本地的，此條款不能接受)
第二十三條：通知條款
1、雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
2、接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
3、本合同壹式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
第二十四條：附則
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時，以本合同為準。
立合同人：________
有權簽字人：________
________年________月________日
乙方：________
有權簽字人：________
________年________月________日
搬運承攬協(xié)議篇十
甲方：__________
乙方;__________
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表：
1、根據(jù)生產(chǎn)實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質(zhì)量要求)：
四、加工零部件價格及加工費的確定：
1、乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費計算方法：
(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù)，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨：
1、甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單：
(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。
(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：
3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：
1、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;
5、模具的知識產(chǎn)權：甲方所有;
6、模具的所有權：甲方所有。
八、知識產(chǎn)權保護
1、按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術、質(zhì)量標準與控制
1、合同生效后日內(nèi)，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
2、產(chǎn)品質(zhì)量控制：
(1)乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。
(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。
(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。
(6)雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產(chǎn)品質(zhì)量責任。
3、質(zhì)量整改
(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產(chǎn)品技術、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方)。
2、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內(nèi)結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應妥為保管并在___天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
搬運承攬協(xié)議篇十一
經(jīng)甲___________、乙____________雙方協(xié)商，簽訂本協(xié)議，共同信守。
品(材料)名
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
金額
交貨日期
超欠幅度%
違約責任：
第一點：甲方承擔
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按協(xié)議規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按協(xié)議規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的， 應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
第二點：乙方承擔
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合協(xié)議規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按協(xié)議規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合協(xié)議規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按協(xié)議規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合協(xié)議規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按協(xié)議規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
本協(xié)議一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止。
甲方：________________乙方：______________
法定代表人：__________法定代表人：________
電話：________________電話：______________
地址：________________地址：______________
開戶銀行：____________開戶銀行：__________
帳號：________________帳號：______________
搬運承攬協(xié)議篇十二
乙方：(承包方)__________
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況
3.本項工程預計費用_______元人民幣。
第二條材料供應的約定
1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb50210-20_________及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50327-20_________并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標準及其他db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結算的約定：
1.工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%2.乙方承包內(nèi)容：
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3)水電施工的穿墻、打孔、切割
4)開關面板安裝
5)小五金、馬桶、的安裝
6)后期燈具的安裝
3.工程結算方式：
按實結算：
總價結算：_____元/平米(套內(nèi)面積)
第六條違約責任：
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決;當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條其它約定：
1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。
在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經(jīng)過第三方監(jiān)理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。
第十條附則(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________.
(五)水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
搬運承攬協(xié)議篇十三
根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格____________
型號____________
單位____________
數(shù)量____________
單價____________
價款或酬金元
金額：________________________
四、驗收標準和方法_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的.違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向協(xié)議管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日
_______年______月_____日
搬運承攬協(xié)議篇十四
甲方(項目部)：
乙方(施工人員)：
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 工程名稱：石總場西部牧業(yè)員工宿舍場地地坪
第二條 工程地點：石總場大連路路口______________
第三條 承包方式：單項清包______________________
第五條工作內(nèi)容：甲方合同內(nèi)所有砌體(混凝土、平場地、墊石子、灑水、打夯)清工單價為_________元/?。施工中一切用具均有乙方自理，甲方負責混凝土拉到現(xiàn)場，其他一切工序由乙方負責，并做好落手清。注：以上內(nèi)容都按圖紙工作量計算。施工中嚴格按照施工安全、質(zhì)量規(guī)范，若乙方?jīng)]有按照甲方要求和施工規(guī)范而造成的材料浪費，甲方有權開罰款單(在工程款中扣除)。
第六條 工程款結算：乙方進場后，每月甲方付給乙方完成合格工作量80%。 余款在工程驗收合格后一次性付清。
一、質(zhì)量管理
甲方提供乙方質(zhì)量要求和技術交底，乙方必須按照施工規(guī)范和要求，精心施工，確保工程質(zhì)量。絕對服從項目部質(zhì)量管理人員的正確領導。在日常質(zhì)檢和分項工程驗收時，必須達到所定標準(具體見技術交底)。
二、甲方職責和權利
2.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》，對乙方工作進行指導、管理、檢查和監(jiān)督、審核乙方施工方案，全面配合乙方做好各項工作。
2.3 甲方及時組織、參加對乙方已完成的工程質(zhì)量進行跟蹤檢查、驗收。
2.4 甲方對有特殊貢獻的給與一定獎勵，對工作中個人給甲方造成一定損失的給與一定的經(jīng)濟處罰。
三、乙方職責和權利
3.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》及承諾。
3.2 嚴格執(zhí)行公司和工地的各項管理制度和規(guī)定，服從甲方的管理，自覺維護公司的利益和形象。
3.3 嚴禁未經(jīng)甲方及設計和監(jiān)理書面同意擅自變更施工圖紙內(nèi)容，如有發(fā)生造成的所有損失均有乙方負責。
3.4如乙方嚴重違反《勞務承包合同》，工程工期、工程質(zhì)量不能保證，現(xiàn)場管理混亂，甲方和公司利益受到損失，信譽受到損害時，甲方有權解除合同，除賠償部分損失外，還要追究乙方責任，清除出場。清除出場按總工資的70%結算工資款。
3.5 必須認真遵守甲方的各項規(guī)章制度。派專人現(xiàn)場全權負責協(xié)調(diào)管理。
四、安全文明施工
雙方必須認真遵守國家和上級勞動保護安全生產(chǎn)主管部門所頒發(fā)的有關安全生產(chǎn)、消防工作、文明施工等方針政策，嚴格執(zhí)行有關勞動保護法規(guī)、條例。
乙方必須遵守施工單位的規(guī)章制度，聽從甲方的管理和指揮;嚴禁在工地打架、斗毆、偷盜，若發(fā)生交司法機關處理。如有違反公司規(guī)章制度的按公司規(guī)定予以重罰。
乙方的所有作業(yè)人員，正確的使用“三寶”，嚴格按操作規(guī)程施工。若作業(yè)人員違反操作規(guī)程和公司的管理規(guī)定，如發(fā)生的安全事故的，甲方概不負責一切責任。正常工傷按國家《工傷管理條例》處理。
五、 未盡事宜雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，雙方簽字生效，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
搬運承攬協(xié)議篇十五
甲方：__________
乙方：__________
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的.，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金_______元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%～30%)或酬金總額的________%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按____項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份，交________________________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
搬運承攬協(xié)議篇十六
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限
項目名稱及內(nèi)容
計量單位
數(shù)量
工作量
報酬
交付期限
單價
金額
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：____________
第九條定作人在________年________月________日前交定金________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人可以留置工作成果。
第十二條違約責任：______________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
提交________________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴。
經(jīng)辦人：________________
________年________月________日
監(jiān)制部門：____________印制單位：___________
搬運承攬協(xié)議篇十七
甲方：
乙方：
為將工程承攬到手，雙方達成如下協(xié)議條款，共同遵照執(zhí)行。
一、職責分工
甲方負責工作。
乙方負責工作。
二、全部經(jīng)營費用劃分
甲方承擔部分：
乙方承擔部分：
三、經(jīng)營費用來源：
四、招攬成功（合同簽訂）乙方的費用提成：
根據(jù)公司制定的.《工程承攬費用的計算標準（業(yè)務提成費）》選定。
五、本協(xié)議未盡事宜，雙方執(zhí)行公司業(yè)務部績效考核暫行辦法。
六、補充內(nèi)容及特別約定：
七：本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份，自雙方簽字后生效，工程招攬費用考評兌現(xiàn)，互不負債后失效。
甲方：
乙方：
年月日
年月日
搬運承攬協(xié)議篇十八
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應原材料：
原材料：_______
規(guī)格：_______
單位：_______
數(shù)量：_______
日期：_______
成品單位耗用量：_______
二、乙方完成產(chǎn)品情況：
品種：_______
規(guī)格：_______
單位：_______
數(shù)量：_______
加工費：_______單價金額
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：
七、貨款及費用結算辦法及期限：
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：_______
乙方(蓋章)：_______
簽訂時間：________年___月___日
搬運承攬協(xié)議篇十九
定作方（甲方）：______________
電話：________________________
承攬方（乙方）：______________
電話：________________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應原材料
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1．技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。
2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：__________________________________________________。
3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。
4．貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
搬運承攬協(xié)議篇二十
甲經(jīng)--雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________第二點：乙方承擔
甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;
不需要的，可以退貨，并承擔損失;
不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;
甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________本合同一式___份。
搬運承攬協(xié)議篇二十一
甲方：_________________(以下簡稱甲方)
乙方：_________________(以下簡稱乙方)
一、甲乙雙方本著優(yōu)勢互補、相互協(xié)作、風險共擔、互惠互利的原則，就聯(lián)合投標承接執(zhí)行。
二、甲方以的名義參加上述工程的投標，并負責上述工工程有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，達成本協(xié)議，雙方共同遵守程投標文件的編制、審定和投遞，工程項目中標后，甲方負責同建設單位簽署施工合同，領導、組織、協(xié)調(diào)工程項目的全部實施，投標報價由甲乙雙方?jīng)Q策，乙方提供信息資料。
三、乙方負責承擔投標過程中的相關費用(包括公關、投標人員差旅費、購買資審和編標費用等)，項目中標與否，甲方不承擔任何責任及費用。
四、乙方負責辦理本標段招標文件中規(guī)定的各類現(xiàn)金保證金和銀行保函。
五、工程中標后，乙方以甲方的身份參與施工，甲方暫定委派項目具體人數(shù)按實際需要確定，其它施工人員及施工機械、材料等由乙方負責安排，但必須滿足合同要求。
六、工程中標后，甲方按照工程實際結算造價收取乙方3%工程管理費用，收取方式按工程進度同步收取。甲方除收取工程管理費外，不得以任何理由挪用其它工程款，保證工程款到賬日3天內(nèi)支付乙方。工程施工中的一切稅、費由乙方負責承擔，甲方直接從乙方工程款中代扣代繳。
七、乙方在施工過程中，必須按合同要求，安排符合資質(zhì)的一流施工隊伍，以確保工程的順利進行。若因乙方的施工技術、施工力量、工程質(zhì)量、安全及文明施工等達不到建設單位的要求，一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。
八、乙方在施工過程中所發(fā)生的物資采購、勞務分包、設備租賃等經(jīng)濟合同均不得私自以項目部的名義進行洽談和簽署，否則由此所發(fā)生的經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
九、乙方必須對工程質(zhì)量、安全施工、履約信譽負責，在履約期間，若因乙方原因造成工程質(zhì)量安全、履約信譽等事故受到建設單位主管部門通報，除由此造成的經(jīng)濟損失由乙方全部承擔外。
十、工程中標后，若由于單價偏低或乙方不能按要求交納履約保證金及履約保函擔保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能與業(yè)主簽訂施工合同，乙方應承擔一切經(jīng)濟損失。
十一、雙方保證任何時候均不泄露聯(lián)營體秘密，相互承擔保密義務。
十二、工程中標后如有必要，雙方應本著友好協(xié)商的原則商定具體施工合作協(xié)議。
十三、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效，工程招標完畢且甲方未中標或合同執(zhí)行完畢自動失效。未盡事宜雙方友好協(xié)商解決。
甲方：_________________
代表：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
________年____月____日
搬運承攬協(xié)議篇二十二
地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
乙方：_________
地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
1．_________。
2．_________。
3．_________。
4．_________。
1．_________。
2．_________。
3．_________。
4．_________。
5．_________。
1．_________。
2．_________。
3．_________。
1．_________。
2．_________。
3．_________。
1．_________。
2．_________。
3．_________。
1．施工工期：自開工之日起_________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2．每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結算時將從工程款直接扣除。
3．質(zhì)保期：質(zhì)保期_________年，驗收合格后付至工程款的_________%，留_________%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
1．施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2．施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3．乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4．未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5．本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
乙方：_________
_________年___月___日
_________年___月___日
簽署日期：_________
簽署日期：_________
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
搬運承攬協(xié)議篇二十三
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國協(xié)議法》和《建筑安裝工程承包協(xié)議條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、協(xié)議單價和付款方式
1.協(xié)議單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。協(xié)議價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至協(xié)議價款的__%;工程竣工驗收合格后付至協(xié)議價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目協(xié)議約定的款項由有限公司按照本協(xié)議約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方協(xié)議價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔協(xié)議價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本協(xié)議在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本協(xié)議在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本協(xié)議經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本協(xié)議一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方 執(zhí)份。
甲方： 乙方：
簽字： 簽字:
電話： 電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/4874938.html】
