合同是確保交易安全和促進市場經(jīng)濟良性發(fā)展的基礎性文件。合同應當遵循法律法規(guī)，避免違法違規(guī)的行為。合同的范文可以幫助大家更好地理解和掌握合同的撰寫和簽訂技巧。
消防管道合同篇一
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：_____
承包人（以下簡稱乙方）：_____
身份證號碼：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條 承包范圍：____公司內(nèi)所有消防管道及生活用水聯(lián)通____
第三條 工程承包方式：__包工包材________
第四條 合同工期
開工日期：___20xx.5.22__（15天）____
竣工日期（工程經(jīng)公司部門驗收合格，合格證的時間）：__30天_______
第五條 工程造價：___伍萬元整______
付款方式：___首付2.5萬元__不含稅____
尾數(shù)付款方式：_驗收合格后一次性付清2.5萬元__不含稅______
第六條 工程質(zhì)量及驗收標準
1、本工程由甲乙雙方以及政府消防主管道以施工圖紙相關標準、規(guī)范為標準共同驗收。
2、乙方所進場的.各種原材料、設備必須有出廠合格證書，檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，乙方約定材料(附件材料規(guī)格及長度)不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝,如發(fā)現(xiàn)乙方擅自變更了材料品牌, 應承擔全部責任。
3、工程質(zhì)量必須符合《建設工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》gb50300-20xx、《機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-1998、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20xx、《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》j512-20xx，及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范。
4、乙方交工前應該做48小時的試運行試驗。
第七條 安全施工
1、乙方在遵守現(xiàn)行有關的國家和地方有關規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。
2、乙方在施工過程中，違反有關安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切經(jīng)濟損失。
第八條 材料采購__主管道天津（利達）牌___厚度3.75____生活用水管(內(nèi)增塑)
第九條 質(zhì)量保修
1、本工程免費質(zhì)量保修期限為 年，終身維護保養(yǎng)。
2、乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。
第十條 爭議的解決
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第十四條 其他約定
1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份；副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
協(xié)議簽訂地：_________ 協(xié)議簽訂地：_________
消防管道合同篇二
委托單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《_合同法》、《給水排水管道工程施工與驗收規(guī)范》和《市政排水管渠工程質(zhì)量檢驗評定標準》（cjj3—90）等文件，甲乙雙方在依法、自愿、公*和誠實守信的基礎上經(jīng)雙方友好協(xié)商一致同意簽訂本合同。
一、合同維修范圍及費用承包方式
1、甲方委托乙方對建設于污水排水主管道進行維修施工服務；
2、費用承包方式：
二、合同期限
1、本合同簽署后7日內(nèi)乙方進場施工，施工期限為天（另有約定的除外）。
2、維修工程完工驗收合格之日起，
三、履行合同條件：
合同簽署后，甲乙雙方簽字確認后，正式履行本合同。甲方因排污不暢或影響業(yè)主安全要求乙方先行施工時乙方應當進場施工。
四、安全防范措施
1、乙方負責指派專業(yè)人員進行管道施工作業(yè)；進場時需向甲方出示具備從事管道施工作業(yè)的許可證和現(xiàn)場專業(yè)人員本人的《特種設備作業(yè)人員證》，并提供復印件供甲方備案。
2、施工前乙方應當書面告知甲方施工計劃，以便甲方監(jiān)督、配合施工。便于甲方向維修區(qū)域業(yè)主發(fā)出施工通告；施工現(xiàn)場應當充分設置圍擋和樹立醒目警示標識，施工前做好2號樓底商的出行防護，做好地層降水工作，做好防塌方的措施，對異地堆積的回填土進行覆蓋；乙方施工過程中因乙方采取的安全防范措施不當出現(xiàn)重大事故或人員傷害時，乙方承擔全部責任。
五、管道施工標準
1、污水管道施工應按《給水排水管道工程施工與驗收規(guī)范、《市政排水管渠工程質(zhì)量檢驗評定標準》（cjj3—90）的相關規(guī)定，對污水管道進行施工及驗收，確保施工管道符合上述標準。
六、施工費支付方式
1、本合同工程款：rmb元，總價款（大寫）：元（小寫）元；進場前先由甲方墊資支付工程款的20%（元）給乙方，乙方需按照本合同約定期限進場并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即：元作為維修保證金交付甲方，維保期屆滿后如未出現(xiàn)質(zhì)量問題或未發(fā)生不履行維修保證義務的情況，即予退還。
七、甲方權利、義務
（一）、權利
2、有權要求乙方按期完工，乙方的施工工藝達不到合同約定標準或要求時，甲方有權拒絕在驗收記錄上簽字。
3、對存在安全隱患的作業(yè)甲方有權要求乙方暫停施工，采取相應措施并經(jīng)甲方認可后再行施工。
4、甲方對乙方使用的工程材料有權查驗。
（二）、義務
1、提供現(xiàn)場咨詢，在乙方需要時提供該作業(yè)面的圖紙及有關技術資料，供乙方查閱；
3、配備安全管理人員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
4、協(xié)助乙方處理涉及到業(yè)主的事務
八、乙方權利、義務
（一）、權利
1、有權要求甲方提供施工相應的作業(yè)面及相關資料；
2、對甲方提出的超出合同約定的要求可以否定
3、要求甲方提供水、電、排污接入點。
（二）、義務
1、應當具備相關部門核發(fā)的生產(chǎn)許可證及企業(yè)資質(zhì)；
2、乙方施工中應認真遵守國家及北京市對施工安全的有關規(guī)定、技術要求及操作規(guī)程；
5、乙方應當妥善保管借用的施工圖紙及相關資料，施工完畢后制作竣工資料在完工驗收時交給甲方；乙方不得以任何形式分包、轉(zhuǎn)包。
九、違約責任
4、因施工管理原因?qū)е氯松韨龌蛟O備損壞、丟失的，由乙方自行承擔全部責任；
5、本合同未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商，并簽署書面文件方為有效。
十、合同生效與終止
1、本合同自雙方簽字蓋章后即生效；
2、任何一方嚴重違約導致合同無法繼續(xù)履行的，另一方可以解除合同，并向違約方追償相關損失。
3、污水管道維修工程驗收合格后進入維保期，維保期滿后本合同即告終止。
十一、爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或向有關部門申請調(diào)解，協(xié)商、調(diào)解不成的，按照下列第1種方式解決：
（一）、依法向人民法院人民法院起訴；
十二、其它約定
2、雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應當采取書面形式，并經(jīng)雙方簽字確認，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
3、乙方提供的招投標文件，施工方案是本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
消防管道合同篇三
發(fā)包方： (甲方)
承包方： (乙方)
一、工程概況：
工程地點：
三、承包方式：在雙方約定的范圍內(nèi)包工包料，包機械，不包括挖填土方。
四、質(zhì)量標準：
1、本工程質(zhì)量必須達到一次性驗收合格 。
2、驗收標準：符合現(xiàn)行國家及當?shù)卣氖┕べ|(zhì)量驗收規(guī)范及設計要求。
五、合同工期：本工程按現(xiàn)場實際情況，按甲方的書面通知開工，自開工之日起 天內(nèi)竣工。計劃開工日期20xx年**月 日，計劃竣工時間20xx年**月 日。若在施工期間發(fā)生不可抗力、自然災害或其它原因?qū)е鹿て谧兏?，工期相應順延、施工暫停或做其它調(diào)整，具體事宜雙方協(xié)商。如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天罰款 1‰ 元。
消防管道合同篇四
甲方：
乙方：
xx物業(yè)公司(以下簡稱甲方)與xx業(yè)主(以下簡稱乙方)就對業(yè)主家衛(wèi)生間內(nèi)消防管道進行維修的.問題，達成如下協(xié)議：
一、維修時間： 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方維修時所需的人員、材料、費用等一律由甲方承擔。
三、由于甲方的維修是在乙方裝潢房屋之后進行的，所以甲方必須負責在對消防管道維修完之后，按照原樣恢復原貌。
四、在維修之前，甲方對于乙方家里的家居物品(家具和家電等)的使用現(xiàn)狀進行檢查、清點并簽字確認(見附件)。基于乙方的家居物品(家具和家電等)都已經(jīng)安裝到位，在維修期間，甲方有責任對人員安全負責，同時應避免對乙方的家居物品(家具和家電等)造成不必要的`損壞。對于在維修期間，由于甲方維修原因給乙方造成的任何一件物品的損壞，甲方必須按照原價進行賠償。
五、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
六、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效，一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
20xx年xx月xx日
消防管道合同篇五
消防管道是影響消防滅火系統(tǒng)正常使用的重要器械。消防工程維修
合同
是怎樣的呢?以下是本站小編為大家整理的消防工程維修合同范文，歡迎參考閱讀。甲方：
乙方：
物業(yè)公司(以下簡稱甲方)與業(yè)主(以下簡稱乙方)就對業(yè)主家衛(wèi)生間內(nèi)消防管道進行維修的問題，達成如下協(xié)議：
一、維修時間： 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方維修時所需的人員、材料、費用等一律由甲方承擔。
三、由于甲方的維修是在乙方裝潢房屋之后進行的，所以甲方必須負責在對消防管道維修完之后，按照原樣恢復原貌。
四、在維修之前，甲方對于乙方家里的家居物品(家具和家電等)的使用現(xiàn)狀進行檢查、清點并簽字確認(見附件)?；谝曳降募揖游锲?家具和家電等)都已經(jīng)安裝到位，在維修期間，甲方有責任對人員安全負責，同時應避免對乙方的家居物品(家具和家電等)造成不必要的損壞。對于在維修期間，由于甲方維修原因給乙方造成的任何一件物品的損壞，甲方必須按照原價進行賠償。
五、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
六、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效，一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
為了保障人員的生命財產(chǎn)安全，保證消防設備能正常工作，一旦發(fā)生火災，能真正起到自動報警和自動滅火的作用。根據(jù)國家消防有關規(guī)定，現(xiàn)甲方將公司內(nèi)所有的消防設施的維修工作委托給乙方。為了明確責任，分工協(xié)作，互相配合，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特訂本合同如下：
第一條：維修的消防工程名稱：朗庭公館消防維修工程。
第二條：維修的消防工程地址：濱江區(qū)濱文路。
第三條：維修的消防工程范圍：
1、 火災自動報警系統(tǒng);
2、 消防控制聯(lián)動系統(tǒng);
3、 消火栓系統(tǒng);
4、 自動噴淋系統(tǒng);
5、 二氧化碳滅火系統(tǒng)(包括濃度報警系統(tǒng));
6、 七氟丙烷滅火系統(tǒng);
7、 應急照明及疏散指示系統(tǒng);
第四條：工程期限、費用及付款方式：
本次消防系統(tǒng)維修工期為二十天，自 20xx 年 月 日 起至20xx年 月 日止，維修單價按原簽訂的合同單價支付，費用為：整(大寫： 整)，支付方式：工程竣工驗收后，支付80% ，竣工驗收三個月后，如無質(zhì)量問題再支付剩余的20%。
第五條：合同生效
本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，自雙方代表簽字，單位蓋章后生效，本合同有效期子20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托方(以下簡稱甲方)：
服務方(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方的消防設備委托乙方進行維修，達成如下協(xié)議條款，共同遵守。
一、項目名稱：
二、 項目地點：
三、 委托內(nèi)容：甲方委托乙方維修火災自動報警/消防聯(lián)動控制系統(tǒng)(包工包料)。
四、協(xié)議起止日期：
本協(xié)議自雙方簽字、蓋章之日起即為生效，維修費用結清時本協(xié)議解除。
五、雙方義務和責任：
1 、甲方需提供消防系統(tǒng)的全套竣工資料，如果竣工資料不全，應提供消防平面圖或建筑結構圖，以保證乙方的維護保養(yǎng)工作能得到順利進行，其中包括消防水系統(tǒng)、電系統(tǒng)的系統(tǒng)圖及平面圖，主要消防產(chǎn)品資料等。在維護過程中，乙方如需原設計、施工單位提供有關資料，甲方應牽頭做好協(xié)調(diào)工作。
2 、在對某些隱蔽工程進行維修時，乙方應盡量保護原設施，若不可避免要對原裝修進行改動，由甲乙雙方協(xié)商解決。
六、維修費用及其付款結算辦法：
1 、經(jīng)雙方協(xié)商，該項工作維修費 元。 (大寫： 元整)。
2 、協(xié)議雙方簽字蓋章生效后一周內(nèi)支付協(xié)議額的 %的維護費，即 元。(大寫： 元整)。
3 、協(xié)議維修項目內(nèi)容運行正常，乙方提供一周內(nèi)付清余款。
七、維修方案與質(zhì)保期：
乙方應根據(jù)甲方公司維修標準開展相應的維修工作，保證系統(tǒng)的正常運行;乙方維修范圍內(nèi)項目質(zhì)保期為一年(甲方人為損壞的，收取主要設備費用);質(zhì)保金為維修費用的5%。
八、違約責任及糾紛解決方式 ：
1 、雙方應嚴格遵守自己和責任條款，不遵守條款方承擔相應責任。
2 、本協(xié)議一式四份，協(xié)議末盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽定補充協(xié)議。
3 、本協(xié)議及附件均為本協(xié)議不可分割的部分，同具法律效力。本協(xié)議及附件和補充協(xié)議中末規(guī)定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防管道合同篇六
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
為了保障人員的生命財產(chǎn)安全，保證消防設備能正常工作，一旦發(fā)生火災，能真正起到自動報警和自動滅火的作用。根據(jù)國家消防有關規(guī)定，現(xiàn)甲方將公司內(nèi)所有的消防設施的維修工作委托給乙方。為了明確責任，分工協(xié)作，互相配合，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特訂本合同如下：
第一條：維修的消防工程名稱：朗庭公館消防維修工程。
第二條：維修的消防工程地址：
第三條：維修的消防工程范圍：
1、火災自動報警系統(tǒng);
2、消防控制聯(lián)動系統(tǒng);
3、消火栓系統(tǒng);
4、自動噴淋系統(tǒng);
5、二氧化碳滅火系統(tǒng)(包括濃度報警系統(tǒng));
6、七氟丙烷滅火系統(tǒng);
7、應急照明及疏散指示系統(tǒng);
第四條：工程期限、費用及付款方式：
本次消防系統(tǒng)維修工期為二十天，自 年 月 日 起至 年 月 日止，維修單價按原簽訂的合同單價支付，費用為：整(大寫： 整)，支付方式：工程竣工驗收后，支付80%，竣工驗收三個月后，如無質(zhì)量問題再支付剩余的20%。
第五條：合同生效
本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，自雙方代表簽字，單位蓋章后生效，本合同有效期子 年 月 日起至 年 月 日止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
20xx年xx月xx日
消防管道合同篇七
發(fā)包方：
承包方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。
第一條 工程概況
工程名稱：***圍墻設置工程
工程地點：
第二條 承包方式
包工包料。
第三條 工程承包范圍
1、甲方提供圖紙的工作內(nèi)容：花式圍墻砌筑、粉刷（含基礎）、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預算中包含的其他子項工作。
2、按圖紙設計要求；特殊要求按甲方書面通知。
3、以上工程內(nèi)容包工期、包安全、包質(zhì)量、包工地內(nèi)外的保潔并保持與周圍業(yè)主間良好的生產(chǎn)生活關系。承包范圍內(nèi)的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調(diào)整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經(jīng)甲方確認后按實結算。合同中已有項目按合同單價執(zhí)行，合同中沒有的項目按定額執(zhí)行。
第四條 合同工期
接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應完成全部包干工作，雨天經(jīng)甲方確認可適當順延工期。
由于乙方的原因?qū)е鹿こ萄悠冢邪藨袚?1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。
質(zhì)量要求
符合國家相關規(guī)定及達到發(fā)包人的質(zhì)量要求，達到合格標準。
第六條 工程價款及付款方式
1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。
2、本合同暫定總價包含：承包范圍內(nèi)的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調(diào)整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
3、經(jīng)甲方確認的施工圖中的工程內(nèi)容在實際施工中未發(fā)生的，結算時應扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%；工程竣工驗收合格后十五個工作日內(nèi)，付至合同總價款的50%；結算完畢付至結算價的95%；剩余5%結算價作為質(zhì)保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質(zhì)量問題一次性無息付清。
乙方應于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時，甲方有權暫停支付相應的工程款，且乙方未能及時開具工程款發(fā)票導致發(fā)包人延期支付工程款的，責任由乙方自行承擔，且乙方不得因此而拒絕施工。
第七條 甲方職責
現(xiàn)場協(xié)調(diào)指揮：包括協(xié)助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)處理綠化移植等有可能影響施工的因素。
第八條 乙方職責
1、按合同要求完成施工內(nèi)容確保工程質(zhì)量。服從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮，保證安全、保證質(zhì)量和工期。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度，嚴格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關保險，承擔一切安全措施費用；施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔。
2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關，由乙方自行承擔一切責任；如因乙方原因?qū)е录追胶偷谌饺松?、財產(chǎn)損失，乙方應及時予以賠償。必要時甲方可將乙方應承擔的上述賠償金額從應付工程款中直接扣除。
3、施工過程中，乙方必須文明施工，保持現(xiàn)場施工整潔，做到現(xiàn)場施工整潔，如乙方不服從管理，甲方有權要求承包人整改，延誤工期責任由乙方承擔；在甲方書面通知7天內(nèi)建筑垃圾若未及時清理，甲方有權另請施工單位清理，其發(fā)生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。
4、在質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量問題乙方在一周內(nèi)不能及時進行維修的，甲方有權另行安排其他施工隊伍修理，所需費用直接在質(zhì)保金中扣除。如質(zhì)保金不足以支付的，甲方有權向乙方追償。
5、材料供應管理：工程材料由乙方自購，材料質(zhì)量必須到達相關標準要求，且材質(zhì)必須得到甲方的確認，如因材料不合格承包人應承擔相關責任及損失（包括工期延誤責任）。
6、乙方應負責已完成工程的保護工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應妥善做好看護工作。
第九條 違約責任
1、本工程應達到甲方要求的質(zhì)量標準，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應另行承擔因此給發(fā)包人造成的全部損失。
2、乙方應按照合同約定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權單方面終止本合同，乙方除無權取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應據(jù)實賠償損失。
3、乙方未能按合同要求完成施工內(nèi)容或不服從甲方安排，甲方有權單方面終止本合同，清退乙方所有人員，并向乙方追索相應的損失。
4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方承擔一切責任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權單方面解除本合同，因合同解除產(chǎn)生的一切責任及損失均由乙方承擔。
第十條 廉潔條款
承包人被發(fā)現(xiàn)以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業(yè)”、“國內(nèi)或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種情況，發(fā)包人有權單方面終止雙方之間的合同，凍結所有應付款項，如情節(jié)嚴重或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關司法部門依法處理。
第十一條 其它約定
1、如發(fā)生與本合同有關的爭議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結清工程款后自行終止。
3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
消防管道合同篇八
甲方：
乙方：
為確保國家人民生命財產(chǎn)的安全，企業(yè)按照xx市xx區(qū)發(fā)展和改革委員會文件，西發(fā)改委[20xx]50號文件《xx區(qū)開展安全生產(chǎn)大檢查工作實施方案》的通知，對照文件的要求和目標抓落實，層層把好關，預防或減少火災事故的發(fā)生，承租雙方特簽訂安全消防合同。
一、甲方要根據(jù)國家《消防監(jiān)督程序》規(guī)定，督促承租方做好消防安全落實工作。
二、定期開展防火安全的檢查工作，及時清除火險隱患，經(jīng)常性進行防火安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。
三、乙方要配備消防器材設備，并做好保養(yǎng)工作，定期進行質(zhì)量檢維修，定時換藥。
四、乙方在經(jīng)營生活中應時時注意用電安全，做到人離火滅，人走斷電源，加強對易燃易爆物品的管理，清理好一切消防通道。
五、乙方存在火險隱患，未按照甲方提出整改意見進行整改，甲方根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰條例》報請有關部門追究其事故責任，釀成火災事故的依法追究乙方的法律責任和賠償甲方一切經(jīng)濟損失。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方經(jīng)簽字后即產(chǎn)生法律效律。
七、本合同有效期為甲乙雙方所簽房屋租賃經(jīng)營合同終止之日止。
甲方：乙方：
合同編號：__________________
甲方：________________________
住所：________________________
法定代表人：__________________
項目聯(lián)系人：__________________
聯(lián)系方式：____________________
通訊地址：____________________
電話：________________________
傳真：________________________
電子信箱：____________________
乙方：________________________
住所：________________________
法定代表人：__________________
項目聯(lián)系人：__________________
聯(lián)系方式：____________________
通訊地址：____________________
電話：________________________
傳真：________________________
電子信箱：____________________
消防管道合同篇九
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：_____
承包人（以下簡稱乙方）：_____
身份證號碼：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條 承包范圍：____公司內(nèi)所有消防管道及生活用水聯(lián)通____
第三條 工程承包方式：__包工包材________
第四條 合同工期
開工日期：___20xx.5.22__（15天）____
竣工日期（工程經(jīng)公司部門驗收合格，合格證的時間）：__30天_______
第五條 工程造價：___伍萬元整______
付款方式：___首付2.5萬元__不含稅____
尾數(shù)付款方式：_驗收合格后一次性付清2.5萬元__不含稅______
第六條 工程質(zhì)量及驗收標準
1、本工程由甲乙雙方以及政府消防主管道以施工圖紙相關標準、規(guī)范為標準共同驗收。
2、乙方所進場的各種原材料、設備必須有出廠合格證書，檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，乙方約定材料(附件材料規(guī)格及長度)不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝,如發(fā)現(xiàn)乙方擅自變更了材料品牌, 應承擔全部責任。
3、工程質(zhì)量必須符合《建設工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》gb50300-20xx、《機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-1998、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20xx、《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》j512-20xx，及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范。
4、乙方交工前應該做48小時的試運行試驗。
第七條 安全施工
1、乙方在遵守現(xiàn)行有關的國家和地方有關規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的`《建設工程安全文明管理辦法》。
2、乙方在施工過程中，違反有關安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切經(jīng)濟損失。
第八條 材料采購__主管道天津（利達）牌___厚度3.75____生活用水管(內(nèi)增塑)
第九條 質(zhì)量保修
1、本工程免費質(zhì)量保修期限為年，終身維護保養(yǎng)。
2、乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。
第十條 爭議的解決
1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份；副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
協(xié)議簽訂地：_________ 協(xié)議簽訂地：_________
消防管道合同篇十
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當?shù)毓蚕罊C構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
消防管道合同篇十一
甲方：
乙方：
**物業(yè)公司(以下簡稱甲方)與**業(yè)主(以下簡稱乙方)就對業(yè)主家衛(wèi)生間內(nèi)消防管道進行維修的問題，達成如下協(xié)議：
一、維修時間： 年 月 日至 年 月 日止。
二、甲方維修時所需的人員、材料、費用等一律由甲方承擔。
三、由于甲方的維修是在乙方裝潢房屋之后進行的，所以甲方必須負責在對消防管道維修完之后，按照原樣恢復原貌。
四、在維修之前，甲方對于乙方家里的'家居物品(家具和家電等)的使用現(xiàn)狀進行檢查、清點并簽字確認(見附件)?；谝曳降募揖游锲?家具和家電等)都已經(jīng)安裝到位，在維修期間，甲方有責任對人員安全負責，同時應避免對乙方的家居物品(家具和家電等)造成不必要的損壞。對于在維修期間，由于甲方維修原因給乙方造成的任何一件物品的損壞，甲方必須按照原價進行賠償。
五、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
六、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效，一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
消防管道合同篇十二
工程名稱：
委 托 方：
公司監(jiān)制
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設施檢測技術規(guī)程(ga503—20xx)》的規(guī)定，就目前甲方建筑工程消防設施檢測，經(jīng)充分協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、檢測的內(nèi)容、形式和要求：
對該工程現(xiàn)有的建筑消防設施進行技術檢測，并出具科學公正的檢測報告。
對該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護。
對該工程建筑消防設施的技術咨詢。
二、委托方的協(xié)作事項：
1、甲方應在乙方進入施工現(xiàn)場檢測時提供下列文件：
(1)消防系統(tǒng)安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、設備及器材的“三證”。
(2)申檢單位技術負責人、相關技術人員、施工單位等應到現(xiàn)場配合。
(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現(xiàn)場與施工單位進行技術交底。
(4)甲方應書面通知乙方進行現(xiàn)場檢測，檢測工期為_________天。
三、收費標準：
依據(jù)陜西省物價局經(jīng)營性服務價格收費證 證號 省090823為標準。
1建筑電氣設備檢測標準按 元每平方米收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
2 系統(tǒng)項目檢測列下：
1、火災自動報警系統(tǒng)。
2、消火栓滅火系統(tǒng)。
3、自動噴淋滅火系統(tǒng)。
4、消防給水系統(tǒng)。
5、消防電源。
6、正壓送風系統(tǒng)。
7、機械排煙及通風空調(diào)防火系統(tǒng)。
8、應急照明及疏散指示。
9、防火門。
10、防火卷簾及防火隔斷。
11、消防電梯。
12、消防通訊。
13、消防廣播。
14、氣體滅火系統(tǒng)。
15、泡沫滅火系統(tǒng)。
16、其它。
系統(tǒng)檢測費按建筑面積每平方米 元收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
3該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護費按該工程消防設備造價的8%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 元。
4該工程建筑消防技術咨詢按其設備造價的3%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 。
該工程建筑消防設施檢測費總計：
大寫________________________________________。
四、該工程建筑消防設施技術檢測報告 份，所出具的報告應科學公正，乙方需對報告負責。
五、建筑消防設施檢測費支付方式：
本合同簽訂之日付合同總價款的 %，計 元
進場檢測時付總價款的 %，計 元 ，
檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告，甲方將余款一次結清。
六、工程檢測完畢竣工后由 消防設施檢測有限公司出具檢測報告
七、違約金：
違反本合同約定，按國家合同法的規(guī)定，承擔違約責任。
爭議的解決辦法：
在合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應本著友好協(xié)商的原則解決，雙方協(xié)商不成的，經(jīng)雙方商定，可采用以下方式解決：
1.因本合同所發(fā)生的爭議，申請當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
2.按司法程序解決。
八、其它(含甲乙雙方權利、義務、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：
3.乙方只負責對該工程的已簽合同項目和現(xiàn)有建筑消防設施的檢測，檢測后，若現(xiàn)狀發(fā)生改變，乙方概不負責。
(甲方) (公章)
受 托 方：
(乙方) (公章)
簽訂地點： 省 市(縣)
簽訂日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
消防管道合同篇十三
勞動合同
甲 方：xxx
乙 方：xxx
簽訂日期： xxxx年xx月xx 日
甲方（用人單位）：xxx
乙方（職工）：xxx
名稱：xxx
姓名：xxx
法定代表人（主要負責人）：xxx
身份證號碼：xxx
戶籍地址：xxx
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》（以下簡稱《勞動合同法》）和國家、省市的有關規(guī)定，遵循合法、公平、平等自愿，協(xié)商一致、誠實信用原則，訂立本合同。
一、合同的類型和期限
第一條本合同的類型為：無固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。
二、工作時間和休息休假
第二條 乙方所在崗位執(zhí)行＿＿＿＿工時制。
第三條 甲方嚴格執(zhí)行國家有關休息休假的規(guī)定，甲方應嚴格遵守國家有關加班的規(guī)定，確實由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，應當與乙方協(xié)商確定加班事宜。
三、勞動報酬
第四條 乙方的月工資為:＿＿＿＿元（其中試用期間工資為:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以貨幣形式足額支付乙方的工資。
第五條 甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定休假日工作的，應依法安排乙方補休或支付相應工資報酬。
四、社會保險
第六條 甲方應按國家和本市社會保險的有關規(guī)定為乙方參加社會保險。
第七條 乙方患病或非因工負傷，其病假工資、疾病救濟費和醫(yī)療待遇等按照國家和本市有關規(guī)定執(zhí)行。
第八條 乙方患職業(yè)病或因工負傷的工資和工傷保險待遇按國家和本市有關規(guī)定執(zhí)行。
五、勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護
第九條 甲方建立健全生產(chǎn)工藝流程，制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標準。甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應當向乙方履行告知義務，并做好勞動過程中職業(yè)危害的預防工作。
第十條 甲方為乙方提供必要的勞動條件以及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，并依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點及有關規(guī)定向乙方發(fā)放勞防用品和防暑降溫用品。
第十一條 甲方應根據(jù)自身特點有計劃地對乙方進行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務技術、勞動安全衛(wèi)生及有關規(guī)章制度的教育和培訓，提高乙方思想覺悟、職業(yè)道德水準和職業(yè)技能。
乙方應認真參加甲方組織的各項必要的教育培訓。
六、勞動合同的履行和變更
第十二條 甲方應當按照約定向乙方提供適當?shù)墓ぷ鲌鏊趧訔l件和工作崗位，并按時向乙方支付勞動報酬。乙方應當認真履行自己的勞動職責，并親自完成本合同約定的工作任務。
第十三條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更本合同的內(nèi)容，并以書面形式確定。
七、勞動合同的解除
第十四條 經(jīng)甲、乙雙方當事人協(xié)商一致，本合同可以解除。
第十五條 乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內(nèi)提前三日通知甲方，可以解除本合同。
第十六條 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：
（一） 未按照本合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；
（二） 未支付勞動報酬的；
（三） 未依法為乙方繳納社會保險費的；
（四） 甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害乙方權益的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞動的，或者甲方違章
指揮、強令冒險作業(yè)危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。
第十七條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）嚴重違反甲方的規(guī)章制度的；
（三）嚴重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）被依法追究刑事責任的。
第十八條 有下列情形之一的，甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同：
（二）乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；
（三）本合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行，經(jīng)甲、乙雙方方協(xié)商，未能就變更本合同內(nèi)容達成協(xié)議的。
第十九條 乙方有下列情形之一的，甲方不得依據(jù)第十八條的約定解除本合同：
（二）在甲方工作期間患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；
（三）患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；
（四）女職工在產(chǎn)期、哺乳期的；
（五）在甲方連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
八、勞動合同的終止
第二十條 有下列情形之一的，本合同終止：
（一）本合同期滿的；
（二）乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；
（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；
（四）甲方被依法宣告破產(chǎn)的；
（五）甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
九、其他
第二十一條 本合同未盡事宜，或者有關勞動標準的內(nèi)容與今后國家、本市有關規(guī)定相悖的，按有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
委托代理人（簽章）：
日期：
消防管道合同篇十四
自20xx年首批合同制消防員充實到泉州各級消防中隊擔任滅火和搶險救援工作以來，合同制消防員和現(xiàn)役官兵一起合作完成艱巨的防火監(jiān)督、滅火搶險救援工作，緩解了現(xiàn)行公安消防力量嚴重不足的矛盾。經(jīng)過幾年的成長，合同制消防員隊伍已逐漸消防隊伍中一支重要的力量，但這種新力量的出現(xiàn)，給基層消防大的管理教育帶來了新的挑戰(zhàn)，怎樣合理調(diào)配他們，充分調(diào)動他們工作的積極性，促進合同制消防員隊伍與現(xiàn)役隊伍的有效配合，共同提高部隊整體的戰(zhàn)斗力和凝聚力，已成為基層干部亟需解決的課題。在石獅大隊駐訓期間，有幸來到有著優(yōu)良傳統(tǒng)的合同制消防員中隊，石獅市二、三中隊交流學習，受益匪淺，現(xiàn)將幾點想法總結如下：
(一)人員構成成份比較復雜。從現(xiàn)有的合同制隊員的成份來看，有剛畢業(yè)的大學生，有在家待業(yè)的，有退伍的戰(zhàn)士，有做原本是生意的，濾布有正在不同行業(yè)上崗的等等，由于原本的情況不同，起點不一樣，社會閱歷不一樣，對待生活的態(tài)度也存在很大差異，因此表現(xiàn)出來的工作態(tài)度也不一樣。
(二)能力素質(zhì)參差不齊。隊員來部隊前接受教育的程度、身體素質(zhì)、個人品質(zhì)都有很大的差別。有的隊員有一技之長，比如駕駛、修理等，甚至有消防員退伍的，對消防業(yè)務很熟悉，身體素質(zhì)也很好，但有的同志是剛出校門的或從事過其它崗位有工作經(jīng)驗的，對消防業(yè)務不熟練，但文化程度較高，因此要縮減隊員之間能力、素質(zhì)的差異，很好地凝聚他們的向心力也面臨一定的困難。
(三)文化程度相對較高。由于在征招合同制消防員時，對文化程度作了要求，合同制文員隊文化程度在大專以上，合同制滅火救援隊文化程度都在高中以上，相對現(xiàn)役戰(zhàn)士來說，接受文化教育的程度高，文化素質(zhì)比較好，表現(xiàn)出來對文字處理能力較好，計算機的運用比較熟練，理解接受能力比較強。
基于以上幾個特點，合同制消防員對待工作地態(tài)度可以歸納為以下幾種類型：
1） 熱愛工作，珍惜工作機會。大多數(shù)合同制消防員屬于這個類型，熱愛本職工作，珍惜現(xiàn)有的工作崗位，下隊以后，能夠安心本職工作，積極學習業(yè)務，希望在本職崗位上能有所發(fā)展。因此，在平時能夠認真遵守部隊的條令條例和各項規(guī)章制度，為部隊的建設出謀劃策，服從意識強，自我要求嚴，刻苦訓練，努力學習。這一類的合同制消防員在隊伍中能夠帶好頭，放好樣子，促進部隊的管理與發(fā)展，不需要管理者操心，即使偶爾犯點錯誤，略加說服教育就達到管理的目的，他們也會虛心接受，積極改正。
2）平平庸庸，做一天和尚撞一天鐘。部分合同制消防員來部隊前對部隊充滿了好奇感，也充滿了努力干工作的激情，但由于對消防部隊缺乏正確的認識，到消防部隊后又發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實與想象有很大的差距，自身各方面的素質(zhì)又趕不上現(xiàn)役官兵，這種激情逐漸消退，加之自身的意志力不強，對工作前景缺乏信心，因而表現(xiàn)出來的是做一天和尚撞一天鐘，工作沒有干勁。但這類合同制消防員有可塑性，在平時的工作中加以積極地引導，讓他們認識到自己的價值，幫助他們樹立信心，他們都能很快地表現(xiàn)出工作熱情。
3）不思進取，把消防部隊當過渡跳板。有個別合同制消防員把現(xiàn)有的工作作為過渡和跳板，他們大都是由于在社會上還沒有找到工作，到部隊后又不適應部隊的生活，因而，這類合同制消防員平時不思進取，工作消極怠慢，管理者要轉(zhuǎn)變他們的思想態(tài)度，使其安心部隊的生活，要花一定的精力。
合同制消防員下基層中隊后，如何幫助他們盡快適應基層中隊生活，邁好第一步？這是基層中隊帶兵人老生常談的話題，作為基層中隊帶兵人要想帶好合同制消防員，在利用部隊的條令條例和合同制消防員暫行條例來約束的同時，更加要動之以情曉之以理。
一是要從思想上入手，因為思想決定人的一切。一方面，要幫助合同制消防員消除庸俗關系的影響，堅定“成長進步不靠投機取巧而靠腳踏實地”的信念。教育他們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。另一方面，要組織合同制消防員開展“為什么到消防部隊?來消防部隊干什么?”的討論，用談心的方式進行交流了解，因為談心是密切同志關系的“潤滑劑”，是基層中隊落實“兩個經(jīng)?！钡慕痂€匙。合同制消防員是部隊的“新鮮血液”，搞好同合同制消防員的談心尤為重要。
二是要從平時的工作生活入手。因為平時的細節(jié)、養(yǎng)成直接關系到人的素質(zhì)高低。一方面，要讓現(xiàn)役戰(zhàn)士起到模范帶頭作用，工作生活中要多留心，工作上不能急于求成，要手把手地教他們，生活中要真心真意關心他們，用問候溫暖他們，用行動感化他們。另一方面，要處理好言教與身教的關系，把握嚴與愛的尺度，要嚴之有理，管之有據(jù)，嚴格按條令條例管理，堅決杜絕簡單粗暴。
三是在訓練中要體貼熱心，一視同仁。合同制消防員剛下中隊，可能會出現(xiàn)對飲食、生活、交往、體力等情況不適應，面對緊張、單調(diào)、枯燥、疲勞的訓練生活，難免會產(chǎn)生孤獨、煩躁、憂慮、恐懼的心理。這時，我們就及時消除他們的心理障礙，堅持以平等的姿態(tài)進行溝通交流，充分尊重人格，保護他們的隱私，不打罵體罰侮辱合同制消防員，不因反應遲鈍就諷刺挖苦，不因犯小錯誤而一棍子打死，也不因表現(xiàn)突出就一時照顧。做到既鼓勵先進，更激勵后進；既善于批評，更善于幫助，使他們在民主、和睦、愉快的環(huán)境中健康成長。
合同制消防員多是關系兵，這是大家眾所周知的，也因他們的特殊性給我們的管理帶來了一定的難度。對此，就如何管理“關系兵”做一點探討。
“關系兵”也就是我們常說的有“后臺”的或者有“來頭”。主要有以下幾個特點：一是存在著一種優(yōu)越感；二是依仗有關系，不服從部隊管理，管輕了不管用，重了就到“關系”那里胡說八道；三是難以堅持原則和公道。“關系兵”在關鍵時候有人寫條子、打招呼，要求給予關照，讓最基層的管理者左右為難。對此，應從以下幾點去把握：
一、堅持原則，克服怕“關系兵”的思想。無論靠山多硬，來頭多大，畢竟還是你的兵。嚴格按照軍隊的條令、條例以及合同制消防員日常行為規(guī)范去管理要求，堅持原則，一身正氣去帶領他們，而不過多地去考慮背后的關系，做到管理中有理有力。在日常管理中，讓“關系”牽著鼻子走，這就等于叫兵牽著鼻子走，這樣將會喪失領導的權威，在群眾中失去一個管理者的威信，往后的管理工作會出現(xiàn)不靈、不硬的現(xiàn)象。
二、校正對“關系”的偏見。一是要全面地看問題?！瓣P系兵”絕大多數(shù)是積極上進、遵紀守法的，而不服從管理、搞特殊、調(diào)皮搗蛋的只是個別，絕不能千篇一律。二是要客觀地分析看待。合同制消防員想在部隊學點技術，向往一個好的崗位，不只是“關系兵”所追求的東西，應該是所有到部隊的人都向往的，不能看成是不正之風。三是要通過實質(zhì)去看問題，在這些合同制消防員里很多是家里的父母把他們送到部隊來鍛煉的，他們希望通過部隊的管理能使他們的孩子得到鍛煉，因此“關系”對“關系兵”也是很嚴格的，也是講原則道理的。從這個意義上來說，管理者一定要充分發(fā)揮“關系兵”積極一面的作用，不能片面認為“關系”起到的都是消極作用。
三、加強“關系兵”疏導。一是靠“關系”，只能管一時，不能管一世，一旦失去可能會摔跤。二是靠“關系”只能解決一部分棘手問題，若出了一些大問題，“關系”照樣救不了你，更不是你永遠的救世主。所以疏導這些合同制消防員明理，引導他們走向正路，這是一個管理者的責任。在個人成長進步的道路上，要實現(xiàn)自己的理想，關鍵還是自身的努力和奮斗，決不能在人生的成長道路上等誰、靠誰。
合同制消防隊伍的管理者，是艱苦的，但也是值得敬佩的。要有帶著問題、帶著責任的工作態(tài)度，要有不辱使命、迎難而上的精神面貌，這樣合同制消防隊伍的前途將十分寬廣。
消防管道合同篇十五
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
簽定時間： 年 月 日
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《中華人民共和國消防法》以及有關規(guī)定，為明確雙方在工程施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。
第一條 工程項目
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 工程內(nèi)容：自動報警系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)及防火卷簾
四、 工程造價： 萬元整( 元)
第二條 施工準備
一、 甲方：協(xié)助乙方安排現(xiàn)場施工的用水、用電等合理要求，水、電費由甲方負責。
二、 乙方：乙方協(xié)助甲方火災自動報警項目的消防建審工作，乙方應提供所需資料。組織好施工管理人員和材料、施工機具進場。
三、 乙方必須注意安全施工，在施工過程中由于乙方原因所發(fā)生的一切不安全事件由乙方負責。
第三條 工程期限
根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要。
第四條 工程質(zhì)量
一、 乙方必須按照甲方提供的圖紙和國家有關規(guī)范、標準及現(xiàn)場實際施工;
二、 乙方保證承包范圍內(nèi)的工程通過當?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門的驗收;
三、 工程用消防設備產(chǎn)品需具有產(chǎn)品檢測報告、產(chǎn)品合格證。
第五條 工程價款的支付與結算
工程完工后甲方應付給乙方總工程款的 %，工程通過省消防檢測中心檢驗合格后應付給乙方總工程款的 %，工程通過消防驗收合格后付至總工程款的 %，留 %作為質(zhì)保金。
第六條 工程驗收
工程竣工報當?shù)叵辣O(jiān)督部門驗收，乙方負責協(xié)助甲方整理有關報驗收資料。
工程在一年質(zhì)保期內(nèi)提供免費維保服務(人為因素除外)，質(zhì)保期滿后乙方可以對本系統(tǒng)工程進行有償維保服務。
第七條 違約責任
一、 乙方的責任：工程質(zhì)量不符合規(guī)定負責賠償修理或返工，費用自理;
二、 甲方的責任：未能按合同的規(guī)定履行自己應負的責任，應賠償由此給乙方造成的損失。
第八條 附則
一、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;
二、本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章后生效。未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意后可簽定補充條款，補充條款和本協(xié)議具有同等法律效應。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/4474129.html】
