通過簽訂合同，雙方可以達(dá)成共識，并確保雙方履行合同約定的義務(wù)。合同的具體寫作步驟是怎樣的，需要注意哪些關(guān)鍵點(diǎn)？合同簽訂前，一定要認(rèn)真閱讀合同的內(nèi)容，并確保自己的權(quán)益受到保護(hù)。
承包合同法律法規(guī)篇一
乙方：
根據(jù)中華人民共和國勞動(dòng)法、合同法及有關(guān)條文規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方聘請乙方為甲方在消防安裝工程施工承包人。工程以施工費(fèi)包干形式進(jìn)行合作。為分清甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，特簽訂以下合作協(xié)議，雙方共同嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包范圍：
5、質(zhì)量等級：工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。并滿足甲方與建設(shè)方合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
6、協(xié)議價(jià)款：工程承包價(jià)款為萬元（大寫：）。
7、承包方式：所有施工費(fèi)，包施工原始資料，包施工機(jī)械設(shè)備。
一、甲方的職責(zé)和義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)工程的合同簽訂工作和開工前的圖紙會審、技術(shù)交
底工作，負(fù)責(zé)施工中的協(xié)調(diào)和技術(shù)指導(dǎo)。
2、負(fù)責(zé)支付土建方的配套費(fèi)用和施工水電費(fèi)。
3、負(fù)責(zé)乙方施工進(jìn)場前的協(xié)調(diào)工作。
4、負(fù)責(zé)由于建設(shè)方或其他施工的原因，給乙方人員造成傷
亡或事故的協(xié)調(diào)工作。
5、指導(dǎo)調(diào)試開通工作。組織工程檢測及驗(yàn)收工作。
6、負(fù)責(zé)工程所需材料、設(shè)備的采購和供應(yīng)。
7、對工程質(zhì)量嚴(yán)格檢查，對乙方施工中存在的問題提出整
改要求，并視情節(jié)輕重予以處罰。
8、審核、修正工程竣工資料，辦理工程審計(jì)結(jié)算。
二、乙方的職責(zé)和義務(wù)：
1、必須自覺遵守甲方有關(guān)規(guī)章制度，服從公司管理，不得從事違反甲方利益的活動(dòng)。如有違規(guī)違紀(jì)行為，按公司有關(guān)規(guī)定予以處罰。
2、必須按安全操作規(guī)程文明施工，杜絕一切事故隱患。
3、按建設(shè)方的圖紙及建設(shè)方、甲方的進(jìn)度要求施工。根據(jù)其進(jìn)度要求，編制施工組織方案。
4、負(fù)責(zé)進(jìn)出工地材料設(shè)備的裝卸工作，負(fù)責(zé)工地材料設(shè)備的二次搬運(yùn)。
5、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真組織施工。嚴(yán)格按規(guī)范和圖紙施工，確保施工進(jìn)度和質(zhì)量。如出現(xiàn)安裝質(zhì)量問題，其返工的一切費(fèi)用及造成的其它經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
6、負(fù)責(zé)參加施工技術(shù)交底會、協(xié)調(diào)會、施工現(xiàn)場會。及時(shí)催收工程款。
7、乙方必須為自己聘用人員購買保險(xiǎn)，并安排施工人員的住宿。施工過程中所造成的所有傷亡及安全事故，及其它違規(guī)、違章、違法行為等，均由乙方負(fù)責(zé)。
8、在甲方指導(dǎo)下，做好工程的調(diào)試開通。配合檢測和驗(yàn)收。及時(shí)辦理交工手續(xù)。
9、竣工時(shí)提供原始竣工圖紙及竣工資料，配合甲方編制工程結(jié)算和完成工程審計(jì)、結(jié)算。
10項(xiàng)目承包人必須親自主管工地。配合協(xié)調(diào)工地現(xiàn)場各方之關(guān)系。會議、檢測、驗(yàn)收等必須到場。
11、對進(jìn)入工地的材料、設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量和資料檢查驗(yàn)收，并妥善保管。
12、在每月28日前按月及時(shí)真實(shí)的向公司呈報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表及下月施工計(jì)劃。工程進(jìn)度以前月26日零時(shí)至當(dāng)月25日24時(shí)完成的工程量為準(zhǔn)。
13、保證項(xiàng)目施工質(zhì)量并能一次性通過檢測中心的檢測及消防驗(yàn)收。
14、負(fù)責(zé)保修期內(nèi)的維修任務(wù)（保修時(shí)間以甲方與建設(shè)方所簽合同中所規(guī)定的保修期為準(zhǔn)，材料、設(shè)備由甲方提供）。
三、付款方式：
1、乙方每月28日前向甲方提交經(jīng)甲方和監(jiān)理審核的月進(jìn)度報(bào)表。
2、甲方按審核后的月進(jìn)度報(bào)表的定額人工的80％在次月五日前支付乙方費(fèi)用。
3、甲方按協(xié)議付款至協(xié)議總價(jià)款的80％時(shí)即暫停支付乙方款項(xiàng)。
4、工程經(jīng)消防檢測中心檢測和消防部門驗(yàn)收合格后二個(gè)月內(nèi)甲方支付至施工費(fèi)的90％。
5、甲方與業(yè)主結(jié)算完畢，業(yè)主支付甲方的工程款達(dá)到業(yè)主與甲方合同總額的95％后，甲方在一月內(nèi)向乙方支付至協(xié)議價(jià)款的95％。
6、余額5％作為保修金，按甲方與業(yè)主合同約定的方式和條件支付。
四、合同價(jià)款及調(diào)整：
1、本合同為包干價(jià)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，現(xiàn)場實(shí)際工程量累計(jì)增減5萬元內(nèi)（含5萬元），視為協(xié)議包干范圍內(nèi)變更，雙方不調(diào)整協(xié)議價(jià)款。
2、累計(jì)變更工程量超過5萬元后，甲方按業(yè)主認(rèn)可的簽證，按相應(yīng)工程量的12％調(diào)整雙方協(xié)議價(jià)款，（純點(diǎn)工簽證的70％歸乙方）。如項(xiàng)目變更人工用量過多，雙方按實(shí)協(xié)商。
3、所有的調(diào)整后的合同價(jià)款均待甲方與業(yè)主結(jié)算完成后進(jìn)行計(jì)算和支付。
五、雙方約定：
1、乙方在現(xiàn)場施工中必須接受甲方或甲方指定的管理人員的管理和指揮。發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，也必須保證現(xiàn)場正常的和必須的施工，否則甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行處罰直至要求乙方無條件退場。
2、現(xiàn)場材料的節(jié)約使用及現(xiàn)場保管，均由乙方負(fù)責(zé)（材料員由甲方指派，乙方負(fù)責(zé)管理）。設(shè)備材料如有遺失和損壞，必須照價(jià)賠償。施工過程中造成不正當(dāng)損耗和材料消耗超過限額部分由乙方承擔(dān)。
4、施工過程中乙方整理好各類施工資料，向甲方提供工程驗(yàn)收所必備的資料，并協(xié)助甲方辦理工程結(jié)算。
5、施工中所需要的設(shè)備、工具及相關(guān)消耗用品均由乙方自備，甲方一概不予提供。
6、如遇施工變更，乙方應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)簽證手續(xù)，并把相關(guān)情況通知甲方。
7、乙方人員配備不齊，施工質(zhì)量低劣及不服甲方調(diào)度等，甲方可中途辭退乙方，另請其它安裝隊(duì)伍。辭退時(shí)的施工費(fèi)用按已完工程量扣除罰款后按實(shí)結(jié)算。
8、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行停工（包括節(jié)假日、農(nóng)忙等季節(jié)），否則將予以處罰，直至更換施工隊(duì)伍。
9、甲方如派駐專職材料員，乙方負(fù)責(zé)材料員工資的20％。
10、協(xié)議中未包括的施工內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商后可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
六、違約責(zé)任：
1、甲方管理人員隨時(shí)有權(quán)檢查施工現(xiàn)場的安裝質(zhì)量和安全施工情況，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、安全隱患，有權(quán)要求乙方返工，乙方不能因此要求工期順延。工期以甲方和建設(shè)方所簽合同所規(guī)定的合同所規(guī)定的合同工期為準(zhǔn)。由于乙方施工不力所造成工期每延誤一天，罰款壹仟元，罰款額累計(jì)達(dá)到壹萬元?jiǎng)t中止本協(xié)議，扣除乙方剩余的施工款，由甲方另請施工隊(duì)。
2、所有安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均以國家現(xiàn)行的施工與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。如因質(zhì)量問題而被甲方勒令返工或?qū)е买?yàn)收不能通過，甲方有權(quán)終止承包協(xié)議，并處以二倍返工費(fèi)用罰款。
3、因建設(shè)單位或其他非乙方的原因造成的返工，乙方可通過甲方向有關(guān)方面簽證點(diǎn)工工日或要求補(bǔ)償。
4、乙方不能以任何形式轉(zhuǎn)包給其他任何一方。否則，甲方有權(quán)終止協(xié)議，并由乙方支付甲方人民幣貳萬元違約金。
七、以上協(xié)議，一式叁份，雙方簽字生效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商。如有爭議，不能達(dá)成共識，可在甲方或乙方所在仲裁部門或法院解決。
甲方（蓋章）：
乙方簽字：
主管副總經(jīng)理簽字：
身份證號碼：
年月日
年月日
承包合同法律法規(guī)篇二
乙方：身份證號：身份證號：
根據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就自治區(qū)第五監(jiān)獄鋼屋架制作及安裝工程，達(dá)成如下勞務(wù)承包協(xié)議。
一、乙方承包范圍：
1、鋼屋架制作、安裝。
2、清點(diǎn)、驗(yàn)收甲方運(yùn)到施工現(xiàn)場的一切施工材料。
3、做好現(xiàn)場施工日志，做好工程驗(yàn)收。
4、依據(jù)圖紙和甲方所定的工期，編織施工組織計(jì)劃，并按期進(jìn)行施工。
二、承包方式：
乙方負(fù)責(zé)按照圖紙要求，依據(jù)相關(guān)施工規(guī)范進(jìn)行施工，并通過甲方驗(yàn)收后達(dá)到合格。
三、施工工期：
1、施工工期按甲方要求開工后，的工作量，并通過驗(yàn)收。
2、乙方如無故撤離，造成工期延誤，甲方有權(quán)扣除乙方完成工程所應(yīng)支付的工程款的50%，作為違約金。
四、其它條款天完成件
1、乙方所需住宿由甲方解決。
2、乙方不得損壞和浪費(fèi)甲方所提供的一切設(shè)備及材料。
3、施工過程中，出現(xiàn)整改圖紙以及造成的多次費(fèi)用由甲方承擔(dān)，包含已加工費(fèi)，責(zé)任與乙方無關(guān)。
4、施工過程中，如出現(xiàn)停工待料、停電及其它不可抗拒的因素造成的工期延誤與乙方無關(guān)。
五、付款方式
協(xié)議簽訂后按工程進(jìn)度付款，整幢廠房加工完畢后扣留5%，10日之內(nèi)付清。
乙方：
20xx年7月4日身份證號：身份證號
承包合同法律法規(guī)篇三
1、包工包料、包機(jī)械、包質(zhì)量、保安全、包文明施工。
2、乙方提供土方、運(yùn)輸（自卸車）、推土機(jī)到甲方工地回填，甲方提供的回填區(qū)域：300寬170區(qū)域，回填土后標(biāo)高達(dá)到4。
三、合同工期：整個(gè)項(xiàng)目土方回填總工期共15天，自_________至________年____月____日至________年____月____日止（包括法定節(jié)假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然災(zāi)害工期順延。
四、回填土方質(zhì)量要求
1、土料：小塊風(fēng)化石
2、回填土方中的風(fēng)化石塊直徑不宜大于____厘米，大于厘米的風(fēng)化石塊量不得大于土方總量的千分之零點(diǎn)五。
3、回填土方必須經(jīng)推土機(jī)平整壓實(shí)，土質(zhì)及回填質(zhì)量應(yīng)得到甲方認(rèn)可。
五、合同價(jià)款及支付方式
1、承包單價(jià)_____元3（含稅價(jià)），綜合報(bào)價(jià)包含土方工料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)及按要求回填平整壓實(shí)的費(fèi)用，運(yùn)輸距離不作為承包價(jià)格的計(jì)量因素。
2、工程價(jià)款支付：工程期間甲方無需付款，為乙方全墊資，工程完成經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后給予支付工程款。
六、施工要求
1、乙方按甲方提供的指定地點(diǎn)回填，回填土方質(zhì)量必須經(jīng)過甲方現(xiàn)場管理人員的認(rèn)可方可回填，并須保證土方運(yùn)輸?shù)倪B續(xù)性。
2、在回填過程中，乙方必須接受甲方管理人員的監(jiān)督和檢查。
3、安全文明施工：乙方應(yīng)對其現(xiàn)場操作人員做好安全教育工作。若因乙方原因造成人員傷亡（含第三者）或甲方財(cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
七、違約
1、合同履行過程中，任何一方無正當(dāng)理由單方面終止合同，均屬單方違約，毀約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。
2、乙方回填地坪后的絕對標(biāo)高應(yīng)達(dá)到甲方要求，若達(dá)不到甲方要求的回填高度，甲方按實(shí)量給予扣減。
3、乙方應(yīng)按期完工，每延遲一天，付合同總價(jià)款5%違約金。日內(nèi)甲方一次性付清總價(jià)款。
八、爭議如履行本合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，提交____縣仲裁委員會仲裁。
承包合同法律法規(guī)篇四
周先生兩年前通過社會招聘，進(jìn)入本市一家私營企業(yè)工作，并與企業(yè)簽訂了為期三年的勞動(dòng)合同，合同約定周先生任銷售部經(jīng)理，還約定“合同中的崗位變更，需經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商一致”，“如果雙方協(xié)商不一致，乙方有權(quán)拒絕甲方安排合同規(guī)定以外的工作崗位”。一年以后，企業(yè)通知周先生變動(dòng)工作崗位，將他調(diào)離銷售部到其他部門當(dāng)領(lǐng)班。周先生認(rèn)為，在沒有雙方協(xié)商一致的情況下，企業(yè)即擅自變更崗位，違反了勞動(dòng)合同的規(guī)定。雖經(jīng)與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)多次交涉未果。于是，周先生向勞動(dòng)仲裁提出申請仲裁，要求恢復(fù)原工作崗位及工資待遇。
企業(yè)認(rèn)為，根據(jù)工作需要及周先生的工作能力，不能勝任本崗位，故企業(yè)有權(quán)變動(dòng)周先生的工作崗位，對周先生所提出的要求不予同意。
勞動(dòng)仲裁委員會經(jīng)過審理后認(rèn)為：雙方在勞動(dòng)合同中約定了變更崗位的原則，企業(yè)沒有按合同的約定，在未與周先生協(xié)商一致的情況下，單方面變更周先生的工作崗位是缺乏法律依據(jù)的，應(yīng)予以糾正。所以，勞動(dòng)仲裁委依法作出裁決，企業(yè)應(yīng)當(dāng)恢復(fù)周先生原工作崗位，享受原工資待遇。
誰違背了這一原則，誰就要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
勞動(dòng)合同與一般民事合同相比，履約的期限偏長，在合同履行過程中難免會發(fā)生當(dāng)事人預(yù)想不到的變化；，因此法律允許用人單位和勞動(dòng)者根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要或勞動(dòng)者個(gè)人的情況變更勞動(dòng)合同的內(nèi)容。但是，由于勞動(dòng)關(guān)系除了具有經(jīng)濟(jì)因素外，還具有一定的隸屬關(guān)系，勞動(dòng)者在其中處于被管理、被支配的劣勢地位，為了防止用人單位隨心所欲地支配勞動(dòng)者，將單位要求變更合同的權(quán)利限制在合理范圍內(nèi)，法律又對勞動(dòng)合同的變更作了嚴(yán)格要求。根據(jù)《上海市勞動(dòng)合同條例》第二十二條的規(guī)定，變更勞動(dòng)合同的行為，必須滿足兩項(xiàng)要件才能有效：第一，應(yīng)當(dāng)經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，協(xié)商不一致的，勞動(dòng)合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行；第二，采用書面形式變更。
另外，許多用人單位為了避免日后可能產(chǎn)生的爭議，在訂立勞動(dòng)合同時(shí)便與勞動(dòng)者在合同中約定，用人單位有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要隨時(shí)調(diào)整勞動(dòng)者的工作內(nèi)容或崗位，但到實(shí)際調(diào)整崗位時(shí)，勞動(dòng)者往往覺得這種約定顯失公平，認(rèn)為單位是借生產(chǎn)經(jīng)營需要之名排擠、刁難員工，甚至進(jìn)行打擊、報(bào)復(fù)，經(jīng)常引發(fā)爭議。對這種情況，現(xiàn)行司法實(shí)踐中的做法是，既然雙方當(dāng)事人在勞動(dòng)合同中已經(jīng)作出了此類約定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)可用人單位依合同享有的用工權(quán)，但為了防止單位濫用用工權(quán)，當(dāng)雙方為此發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)由用人單位舉證證明其調(diào)整勞動(dòng)者崗位的行為具有充分的合理性，否則雙方仍應(yīng)按原勞動(dòng)合同。因此，即使合同中有單位可以單方面掉調(diào)整崗位的規(guī)定，但是這個(gè)調(diào)整也要合理，否則也可能是無效的。
承包合同法律法規(guī)篇五
1、最高人民法院《關(guān)于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規(guī)定的優(yōu)先受償權(quán)的函復(fù)》的答復(fù)意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認(rèn)為：裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程………..”。
2、建設(shè)部于xxxx年xx月xx日頒布實(shí)施的《建設(shè)部關(guān)于建筑裝修裝飾歸口管理問題的復(fù)函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業(yè)的重要組成部分，而且其根據(jù)的法律也是根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法律。
綜上，既然裝飾裝修工程屬于建設(shè)工程，那么裝飾裝修合同就應(yīng)當(dāng)屬于建設(shè)工程合同，就應(yīng)當(dāng)適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關(guān)法律。
附上述復(fù)函:
民一他字第14號
福建省高級人民法院：
你院閩高法[2004]143號《關(guān)于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福州綠葉房產(chǎn)代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。
經(jīng)研究，答復(fù)如下：
裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人或者承包人與該建筑物的所有權(quán)人之間沒有合同關(guān)系的除外。
享有優(yōu)先權(quán)的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價(jià)值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
此復(fù)。
xxxx年xx月xx日
答復(fù)意見及理由：
最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認(rèn)為：裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的.規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人或者承包人與該建筑物的所有權(quán)人之間沒有合同關(guān)系的除外。
享有優(yōu)先權(quán)的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價(jià)值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
理由如下：
第一，裝修裝飾工程本質(zhì)上屬于建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)適用《合同法》第286條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定。
國務(wù)院xxxx年xx月xx日頒布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第2條第2款規(guī)定：“本條例所稱建設(shè)工程，是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程”。
國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)，建筑業(yè)按從事工程建設(shè)的不同專業(yè)劃分為“土木工程建筑業(yè)”、“線路、管道和設(shè)備安裝業(yè)”和“裝飾、裝修業(yè)”三大類。
因此，將裝修裝飾工程納入建設(shè)工程的范圍符合國家規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。
承包合同法律法規(guī)篇六
第一百三十五條：向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為二年，法律另有規(guī)定的除外。
第一百三十七條：訴訟時(shí)效期間從知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時(shí)起計(jì)算。但是，從權(quán)利被侵害之日起超過二十年的，人民法院不予保護(hù)。有特殊情況的，人民法院可以延長訴訟時(shí)效期間。
第一百四十一條：法律對訴訟時(shí)效另有規(guī)定的，依照法律規(guī)定。
3、《最高人民法院關(guān)于審理農(nóng)業(yè)承包合同糾紛案件若干問題的規(guī)定(試行)》(以下簡稱《司法解釋》)
第二條：發(fā)包方所屬的半數(shù)以上村民，以簽訂承包合同時(shí)違反《中華人民共和國土地管理法》和《中華人民共和國村民委員會組織法》等法律規(guī)定的民主議定原則，或者其所簽合同內(nèi)容違背多數(shù)村民意志，損害集體和村民利益為由，以發(fā)包方為被告，要求確認(rèn)承包合同的效力提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理，并可通知承包方作為第三人參加訴訟。
第二十五條：人民法院在審理依本規(guī)定第二條所起訴的案件中，對發(fā)包方違背集體經(jīng)濟(jì)組織成員大會或者成員代表大會決議，越權(quán)發(fā)包的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該承包合同為無效合同，并根據(jù)當(dāng)事人的過錯(cuò)，確定其應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。
屬本條前款規(guī)定的情形，自承包合同簽訂之日起超過一年，或者雖未超過一年，但承包人已實(shí)際做了大量的投入的，對原告方要求確認(rèn)該承包合同無效或者要求終止該承包合同的，人民法院不予支持。但可根據(jù)實(shí)際情況，依照公平原則，對該承包合同的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
承包合同法律法規(guī)篇七
《合同法》規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗(yàn)等工作。
二、承攬合同的特征
在承攬合同中，提出工作要求，按約定接受工作成果并給付酬金的一方稱為定作人;完成工作并交付工作成果，按約定獲取報(bào)酬的一方稱為承攬人。承攬合同具有以下法律特征：
(1)承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的。
(2)承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成所承攬的工作。
(3)承攬人工作具有獨(dú)立性。
承攬合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)
承攬合同屬于雙務(wù)合同。就是說，合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利意味著對方要承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。所以，此處僅就雙方的義務(wù)進(jìn)行闡述。
1.承攬人的義務(wù)
(1)按照合同約定完成承攬工作的義務(wù)。
(2)材料檢驗(yàn)的義務(wù)。
(3)通知和保密的義務(wù)。
(4)接受監(jiān)督檢查和妥善保管工作成果等的義務(wù)。
(5)交付符合質(zhì)量要求工作成果的義務(wù)。
2.定作人的義務(wù)
(1)按照約定提供材料和協(xié)助承攬人完成工作的義務(wù)。
(2)支付報(bào)酬的義務(wù)。
(3)依法賠償損失的義務(wù)。
(4)驗(yàn)收工作成果的義務(wù)。
四、承攬合同的解除
承攬合同是以當(dāng)事人之間的信賴關(guān)系為基礎(chǔ)，所以在合同履行過程中，一旦這種信賴關(guān)系遭到破壞，法律允許當(dāng)事人解除合同。
1.承攬人的法定解除權(quán)
定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務(wù)，并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的，承攬人可以依法解除合同。
2.定作人的法定解除權(quán)
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的，定作人可以解除合同。
3.定作人的法定任意解除權(quán)
定作人可以隨時(shí)解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
根據(jù)《合同法》“總則”的規(guī)定，雙方當(dāng)事人可以協(xié)商解除合同。當(dāng)事人一方解除合同的，只限于兩種情況：一是發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實(shí)現(xiàn);二是對方當(dāng)事人嚴(yán)重違約。除此之外，當(dāng)事人擅自解除合同的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
[承攬合同相關(guān)法律法規(guī)]
承包合同法律法規(guī)篇八
第五十二條：有下列情形之一的，合同無效：
(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;
(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;
(三)以合法形式掩蓋非法目的;
(四)損害社會公共利益;
(五)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。
第五十三條：合同中的下列免責(zé)條款無效：
(一)造成對方人身傷害的`;
(二)因故意或者重大過失造成對方財(cái)產(chǎn)損失的。
第五十四條：下列合同，當(dāng)事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷：
(一)因重大誤解訂立的;
(二)在訂立合同時(shí)顯失公平的。
一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷。
當(dāng)事人請求變更的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)不得撤銷。
第五十五條：有下列情形之一的，撤銷權(quán)消滅：
(一)具有撤銷權(quán)的當(dāng)事人自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán);
(二)具有撤銷權(quán)的當(dāng)事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為放棄撤銷權(quán)。
第五十六條：無效的合同或者被撤銷的合同自始沒有法律約束力。合同部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。
第五十七條：合同無效、被撤銷或者終止的，不影響合同中獨(dú)立存在的有關(guān)解決爭議方法的條款的效力。
第五十八條：合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還;不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
承包合同法律法規(guī)篇九
1、最高人民法院《關(guān)于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規(guī)定的優(yōu)先受償權(quán)的函復(fù)》的答復(fù)意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認(rèn)為：裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程………..”。
2、建設(shè)部于xxxx年xx月xx日頒布實(shí)施的《建設(shè)部關(guān)于建筑裝修裝飾歸口管理問題的'復(fù)函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業(yè)的重要組成部分，而且其根據(jù)的法律也是根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法律。
綜上，既然裝飾裝修工程屬于建設(shè)工程，那么裝飾裝修合同就應(yīng)當(dāng)屬于建設(shè)工程合同，就應(yīng)當(dāng)適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關(guān)法律。
附上述復(fù)函:
(2004)民一他字第14號
福建省高級人民法院：
你院閩高法[2004]143號《關(guān)于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福州綠葉房產(chǎn)代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。
經(jīng)研究，答復(fù)如下：
裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人或者承包人與該建筑物的所有權(quán)人之間沒有合同關(guān)系的除外。
享有優(yōu)先權(quán)的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價(jià)值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
此復(fù)。
xxxx年xx月xx日
答復(fù)意見及理由：
最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認(rèn)為：裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程，可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定，但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人或者承包人與該建筑物的所有權(quán)人之間沒有合同關(guān)系的除外。
享有優(yōu)先權(quán)的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價(jià)值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
理由如下：
第一，裝修裝飾工程本質(zhì)上屬于建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)適用《合同法》第286條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定。
國務(wù)院xxxx年xx月xx日頒布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第2條第2款規(guī)定：“本條例所稱建設(shè)工程，是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程”。
國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)，建筑業(yè)按從事工程建設(shè)的不同專業(yè)劃分為“土木工程建筑業(yè)”、“線路、管道和設(shè)備安裝業(yè)”和“裝飾、裝修業(yè)”三大類。
因此，將裝修裝飾工程納入建設(shè)工程的范圍符合國家規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。
承包合同法律法規(guī)篇十
勞動(dòng)合同的試用期是指在勞動(dòng)合同的期限內(nèi)，用人單位與勞動(dòng)者為相互了解對方而約定的考察期間，它是整個(gè)勞動(dòng)合同期限的組成部分，但是,試用期條款并非必備條款.
如果雙方同意約定試用期,不同的合同期限應(yīng)該約定不同的試用期，
勞動(dòng)合同期限不滿六個(gè)月的，不得設(shè)試用期；滿六個(gè)月不滿一年的，試用期不得超過一個(gè)月；滿一年不滿三年的，試用期不得超過三個(gè)月；滿三年的，試用期不得超過六個(gè)月。
勞動(dòng)合同當(dāng)事人僅約定試用期的，試用期不成立，該期限即為勞動(dòng)合同期限。
承包合同法律法規(guī)篇十一
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程，簽訂以下協(xié)議：
包括我公司設(shè)計(jì)的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項(xiàng)目均按雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項(xiàng)目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
2、 施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。
3、 因甲方原因不能及時(shí)移交施工場地則工期順延。
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣：壹佰零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)結(jié)算。
乙方對水電及園建工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗(yàn)收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、 乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程的飾面樣板，必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進(jìn)料施工。
2、 施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工發(fā)生的水電費(fèi)用。
1、 本合同自甲、乙雙方簽訂后 3 天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價(jià)款的 30% ，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。乙方收款后第二天安排人員進(jìn)場施工。
2、 待完成總工程 80% 后，甲方于 3 天內(nèi)向乙方支付工程合同價(jià)款的 30% ，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。
3、 工程竣工后，甲方于一 周 內(nèi)向乙方支付工程合同價(jià)款的 20% ， 即人民幣：貳拾壹萬陸仟元整。
4、 竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)，向乙方支付工程合同價(jià)款的 10% ，即人民幣：壹拾萬零捌仟元整。
1、 乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計(jì)施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項(xiàng)，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗(yàn)收簽證。
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗(yàn)收報(bào)告，甲方在收到竣工驗(yàn)收報(bào)告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并于驗(yàn)收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙、合同、補(bǔ)充合同及(有關(guān)園林綠化標(biāo)準(zhǔn))給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔(dān)因此造成的一切費(fèi)用。甲方在驗(yàn)收合格后依據(jù)合同、補(bǔ)充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算，并于三十三個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計(jì)罰人民幣 xx 元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎(jiǎng)勵(lì)人民幣1000元。若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M(jìn)行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。
質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
以工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算園建工程、水電工程質(zhì)保期為十二個(gè)月。綠化保養(yǎng)期為十二個(gè)月，保養(yǎng)期從竣工驗(yàn)收之日開始計(jì)算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
1、 施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調(diào)整，應(yīng)提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應(yīng)提前二天以書面形式上報(bào)甲方，經(jīng)甲方及設(shè)計(jì)部門處理后再行施工。
2、 施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實(shí)各項(xiàng)安全措施，確保施工安全，承擔(dān)安全施工責(zé)任，教育施工人員遵紀(jì)守法。
3、 開工前三天甲方負(fù)責(zé)向乙方提供施工場地(應(yīng)符合“三通一平”要求)，施工范圍內(nèi)用水、電位置、測量的基線和水準(zhǔn)點(diǎn)的位置，提供施工現(xiàn)場范圍內(nèi)地下管網(wǎng)圖。若甲方未能及時(shí)提供施工場地，乙方有權(quán)順延施工工期。
4、 甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進(jìn)度。
5、 乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項(xiàng)目，應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應(yīng)用書面聯(lián)系。
6、 工程竣工后，乙方負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)垃圾的清理，做到工完場清。
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項(xiàng)結(jié)清后合同即告終止。
十三、 本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應(yīng)盡可能協(xié)商解決。可補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議，補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
委托代表： 委托代表：
簽名： 簽名：
簽訂日期： 簽訂日期：
承包合同法律法規(guī)篇十二
今年以來，金融案件頻發(fā)，涉案金額和數(shù)量均雙升，涉案手段更具有多樣性、隱蔽性、分散性，銀行從業(yè)人員牽涉民間借貸、企業(yè)騙貸、中小銀行票據(jù)大案、外資銀行員工違規(guī)買賣外匯、銀行人員私下收取傭金、違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)等案件層出不窮。歸根結(jié)底只有兩點(diǎn)，那就是由于有章不循和監(jiān)管不力而造成的.。學(xué)法、懂法、守法，時(shí)刻繃緊風(fēng)險(xiǎn)這根弦，是走好人生每一步棋的最基本保證，否則在大是大非面前終究會迷失自我。
銀行從業(yè)人員的職業(yè)道德直接關(guān)系到銀行業(yè)的健康發(fā)展。對于銀行業(yè)從業(yè)人員個(gè)人來說，遵守職業(yè)道德規(guī)范是人人必備的必修課。通過對職業(yè)道德相關(guān)內(nèi)部制度的學(xué)習(xí)，我們深知自身必須具備的素養(yǎng)：
一是誠信，人無信不立。不僅對客戶、對經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，對同事，對監(jiān)管部門，誠信是最基本的準(zhǔn)則，恪守誠信也是每一位國行人的工作信條。
二是合規(guī)守法，合規(guī)操作，防范風(fēng)險(xiǎn)，對客戶資金安全負(fù)責(zé)，對銀行合規(guī)經(jīng)營負(fù)責(zé)，也是對國家，對人民負(fù)責(zé)。
三是專業(yè)精神。每一位銀行從業(yè)人員都應(yīng)熟悉本職工作，扎實(shí)掌握本崗位業(yè)務(wù)技能，從而高效準(zhǔn)確的為客戶服務(wù)，提升綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。
在柜面工作中，每天最直接的和大量資金的往來打交道，更需要過硬的思想素質(zhì)和更嚴(yán)格的職業(yè)準(zhǔn)則。時(shí)刻謹(jǐn)記誠實(shí)守信、守法合規(guī)、勤勉盡職、保護(hù)商業(yè)秘密與客戶隱私等準(zhǔn)則。對客戶，除了利用自身業(yè)務(wù)技能為其準(zhǔn)確高效的辦理業(yè)務(wù)外，履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)，同時(shí)妥善保存客戶資料及其交易信息檔案，遇到利益沖突時(shí)，不得向客戶明示或暗示誘導(dǎo)客戶規(guī)避金融、外匯監(jiān)管規(guī)定。把操守指引落實(shí)到日常工作每一個(gè)細(xì)節(jié)。
每一個(gè)銀行員工都應(yīng)樹立感恩的理念：感謝客戶給銀行帶來的.利潤、效益和業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會，感謝客戶與我結(jié)緣，讓我獲得為他服務(wù)的機(jī)會，使我獲得建功立業(yè)創(chuàng)收的機(jī)會；同時(shí)，也應(yīng)感謝銀行為員工提供展示自我的服務(wù)平臺。只有樹立感恩理念常存感激客戶心態(tài)，才能真正從內(nèi)心深處做好規(guī)范化文明服務(wù)，才能樹立以客戶為中心的服務(wù)宗旨，才能真正做到用心為客戶服務(wù)，才能真正地服好務(wù)。
承包合同法律法規(guī)篇十三
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，甲方愿將昌黃磚廠生水坯的生產(chǎn)任務(wù)承包給乙方，具體事項(xiàng)如下：
一、承包價(jià)格每塊水坯價(jià)格為0.047元，坯的損失為，護(hù)架的材料由甲方提供，護(hù)架的工資由乙方支出。
二、
1、數(shù)量：乙方每月必須完成萬塊。
2、質(zhì)量：乙方必須完好率，乙方必須按質(zhì)按量按時(shí)完成甲方的生產(chǎn)任務(wù)，不怠、不罷工，如果發(fā)現(xiàn)一次罰款伍仟元，再不聽從指揮扣除全部工資，后果一切由乙方承擔(dān)。
三、付款方式：甲方先押乙方個(gè)月的生產(chǎn)工資，以后按次序按月按時(shí)發(fā)放工資，生產(chǎn)任務(wù)完成后，甲方一次性全部付完乙方的工資。
四、坯的損失：因乙方人為造成的損失，乙方要按坯的價(jià)格如數(shù)賠付給甲方。因天氣、風(fēng)等自然災(zāi)害造成的損失，乙方不負(fù)責(zé)任，甲方只付給乙方坯的價(jià)格。
五、安全：因乙方是重工承包，在乙方承包生產(chǎn)經(jīng)營期間，出現(xiàn)任何人身安全生產(chǎn)事故（包括喝酒、打架、生活等意外事故）的責(zé)任，全部由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
六、在乙方承包經(jīng)營期間，因甲方造成停電、停水、停機(jī)三天以上，不能正常生產(chǎn)，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方的工人工資每天乙方每人每天工資成一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
七、因履行本合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，雙方均可向各自所在地人民法院提起訴訟。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，并具有法律效益。
九、本合同起時(shí)日于年月日起，至年日止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
承包合同法律法規(guī)篇十四
承包方：___________________________，簡稱乙方;
企業(yè)經(jīng)營者：_________________________________.
甲、乙雙方根據(jù)__________________，經(jīng)協(xié)商簽訂本合同。
一、承包形式
上繳利潤定額包干，超額全留。
二、承包期限
自_______年______月______日起至_______年______月______日止，共_______年。
三、上交利潤定額
1.乙方在_____年內(nèi)，上交利潤總額為_________元。其中，_____年_________元，_____年_________元，_____年_________元。
2.超出定額部分的利潤，全部留給乙方。
3.乙方應(yīng)根據(jù)留利數(shù)額，建立生產(chǎn)發(fā)展基金，獎(jiǎng)勵(lì)基金和福利基金。三項(xiàng)基金的比例為：_____________.
四、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：________________________________________________.
五、技術(shù)改造任務(wù)：________________________________________________.
六、承包前債權(quán)債務(wù)的處理辦法：____________________________________.
七、貸款歸還辦法：________________________________________________.
承包期間，甲方不得在法律和合同的規(guī)定之外隨意干涉乙方的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)并有義務(wù)________________.
九、承包期間，乙方享有國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定的經(jīng)營管理自主權(quán)。
企業(yè)經(jīng)營者_(dá)________為乙方法定代表人，對企業(yè)經(jīng)營管理中的下列事項(xiàng)，有依法自主決定的權(quán)利：_____.
十、違約責(zé)任：____________________________________________________.
十一、對企業(yè)經(jīng)營者的獎(jiǎng)懲：________________________________________.
十二、爭議的解決辦法：____________________________________________.
十三、其他有關(guān)事項(xiàng)：______________________________________________.
十四、本合同自__________________時(shí)起生效。合同正本_________，副本________________.
甲方(公章)_____________乙方(公章)______________
法人代表(簽章)_________企業(yè)經(jīng)營者(簽章)________
承包合同法律法規(guī)篇十五
按照市律師協(xié)會的安排，我有幸在人民會堂聽到了范xx先生的講座。范先生乃是律師界的前輩，也是《勞動(dòng)合同法》的起草人之一，他在整堂講座中貫穿了一個(gè)理念：即《勞動(dòng)合同法》是用人單位和勞動(dòng)者博弈的產(chǎn)物，用來調(diào)整對立統(tǒng)一的矛盾，以實(shí)現(xiàn)和諧的勞動(dòng)關(guān)系。該法的第一條申明了立法宗旨，“保護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益”赫然入目，而范先生在講座中強(qiáng)調(diào)，用人單位和勞動(dòng)者的法律地位平等，但實(shí)際地位是不平等的，二者的強(qiáng)弱是相對的、可轉(zhuǎn)化的。尤其是在《勞動(dòng)合同法》規(guī)定了許多向勞動(dòng)者傾斜的條款之后，用人單位如果不通過合法正當(dāng)?shù)姆绞饺ヒ?guī)避風(fēng)險(xiǎn)，就可能會在該法實(shí)施后付出高額成本。
范先生單設(shè)一章專門講授了“勞動(dòng)爭議仲裁中的證據(jù)采集”，既立足法律條款，又有實(shí)踐操作性，筆者依據(jù)講義、筆記和法條，加之個(gè)人理解，整理如下：
《勞動(dòng)合同法》第四條中規(guī)定，用人單位制定直接涉及勞動(dòng)者切身利益的規(guī)章制度和重大事項(xiàng)時(shí)應(yīng)與職工討論，加以公示或告知。并在第八十條規(guī)定了罰則，這就要求用人單位不但要盡到公示告知的義務(wù)，還須保存相關(guān)證據(jù)加以證明。建議討論規(guī)章制度時(shí)由職工代表在會議紀(jì)要上簽字確認(rèn)，規(guī)章制度公布后由全體職工簽領(lǐng)并傳閱，以及簽訂承諾書表示知曉并遵守。
《勞動(dòng)合同法》第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動(dòng)者時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者工作內(nèi)容、工作條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)報(bào)酬，以及勞動(dòng)者要求了解的其他情況。”建議用人單位制作《入職告知書》，寫明法定的告知必備事項(xiàng)，由每一位勞動(dòng)者上崗前確認(rèn)后簽字。
為了能與勞動(dòng)者建立信息交換的良好渠道，建議企業(yè)實(shí)施動(dòng)態(tài)化管理，建立職工名冊后及時(shí)更新，隨時(shí)了解勞動(dòng)者基本情況的變化。
《勞動(dòng)合同法》第十條對此明確規(guī)定，還有第八十二條規(guī)定：“用人單位自用工之日起超過一個(gè)月不滿一年未與勞動(dòng)者訂立書面勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者每月支付二倍的工資?！笨梢?，簽訂書面勞動(dòng)合同已成為用人單位我保護(hù)的必要措施。如果勞動(dòng)者不肯簽書面合同，恐怕用人單位在一個(gè)月內(nèi)要考慮是否繼續(xù)用工了。
《勞動(dòng)合同法》第十七條規(guī)定了九項(xiàng)必備條款，而第八十一條規(guī)定：“用人單位提供的勞動(dòng)合同文本未載明本法規(guī)定的勞動(dòng)合同必備條款或者用人單位未將勞動(dòng)合同文本交付勞動(dòng)者的，由勞動(dòng)行政部門責(zé)令改正；給勞動(dòng)者造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?！边@就要求用人單位不但要將合同條款加以完備，還要及時(shí)地將合同文本交付給勞動(dòng)者，建議交付時(shí)一定要由勞動(dòng)者簽收，并妥善保留回執(zhí)。
《勞動(dòng)合同法》第十四條規(guī)定了一經(jīng)勞動(dòng)者提出或者同意，用人單位就應(yīng)當(dāng)訂立無固定期限勞動(dòng)合同的三種情形，而且這對于用人單位來說是被動(dòng)的、強(qiáng)制地，因?yàn)榈诎耸l第二款規(guī)定：“用人單位違反本法規(guī)定不與勞動(dòng)者訂立無固定期限勞動(dòng)合同的，自應(yīng)當(dāng)訂立無固定期限勞動(dòng)合同之日起向勞動(dòng)者每月支付二倍的工資?！钡谑臈l有一個(gè)排除條款——“除勞動(dòng)者提出訂立固定期限勞動(dòng)合同外”，建議用人單位在接近強(qiáng)制訂立無固定期限勞動(dòng)合同期限時(shí)，向勞動(dòng)者發(fā)放簽約意向書，征求勞動(dòng)者的意見，由勞動(dòng)者來決定是否訂立固定期限勞動(dòng)合同。
《勞動(dòng)合同法》第二十六條規(guī)定了勞動(dòng)合同無效的三種情形，同時(shí)第八十六條規(guī)定因合同被確認(rèn)無效，給對方造成損害的，有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。這就需要用人單位在用工前要嚴(yán)格審核勞動(dòng)者的身份證、學(xué)歷學(xué)位證及職業(yè)證件，并由勞動(dòng)者簽訂承諾書，承諾其健康狀況、身份學(xué)歷、專業(yè)技能真實(shí)有效，簽約意思真實(shí)自治。
《勞動(dòng)合同法》第三十九條規(guī)定了用人單位可以解除勞動(dòng)合同的六種情形，其中第四項(xiàng)規(guī)定，勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的.。而第九十一條規(guī)定：“用人單位招用與其他用人單位尚未解除或者終止勞動(dòng)合同的勞動(dòng)者，給其他用人單位造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！苯ㄗh用人單位在訂立勞動(dòng)合同時(shí)，要求勞動(dòng)者提供解除或終止勞動(dòng)關(guān)系的證明，并要求勞動(dòng)者承諾如因前述證明失實(shí)而給其他用人單位造成損失的，由勞動(dòng)者自負(fù)其責(zé)。
《勞動(dòng)合同法》第九十四條規(guī)定：“個(gè)人承包經(jīng)營違反本法規(guī)定招用勞動(dòng)者，給勞動(dòng)者造成損害的，發(fā)包的組織與個(gè)人承包經(jīng)營者承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！边@就需要用人單位在進(jìn)行工程發(fā)包時(shí)，注意審核承包者的資質(zhì)，盡量選擇規(guī)范可靠、有一定風(fēng)險(xiǎn)承受力的公司法人；用人單位如果選擇了個(gè)體戶包工頭，一旦發(fā)生工傷事故，是要負(fù)連帶責(zé)任的。
《勞動(dòng)合同法》第五十條規(guī)定，用人單位應(yīng)當(dāng)在解除或者終止勞動(dòng)合同時(shí)出具解除或者終止勞動(dòng)合同的證明，并在十五日內(nèi)為勞動(dòng)者辦理檔案和社會保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。用人單位對已經(jīng)解除或者終止的勞動(dòng)合同的文本，至少保存二年備查?！庇萌藛挝辉谶@里有兩項(xiàng)義務(wù)，一是向勞動(dòng)者出具解除或者終止勞動(dòng)合同的書面證明，而是對已經(jīng)解除或者終止的勞動(dòng)合同的文本至少保存二年備查，如果此義務(wù)履行不當(dāng)，在該法第八十九條規(guī)定了罰則，所以建議用人單位建立勞動(dòng)合同文本的歸檔備查制度。
平心而論，我和絕大多數(shù)人民群眾一樣，都是勞動(dòng)者。從用人單位角度談了些建議，是希望抑制道德風(fēng)險(xiǎn)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)關(guān)系雙方的良性互動(dòng)，希望不會因?yàn)橐暯菃栴}受到立場方面的責(zé)難。
承包合同法律法規(guī)篇十六
在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的車子承包合同-承包合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
甲方(車 主)：
乙方(租賃人)：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將自有的孫武出租公司營運(yùn)車魯mhm963租給乙方，由乙方進(jìn)行營運(yùn)，營運(yùn)時(shí)間：自______年_____月_____日至______年_____月_____日。(租期一年)
一、乙方負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)和保養(yǎng)(車輛外形、輪胎、易損件)，若在乙方租用期間內(nèi)車輛發(fā)生故障，由乙方負(fù)責(zé)維修。
二、租用期間乙方應(yīng)在每月______日前交給甲方當(dāng)月租賃費(fèi)(大寫)________仟_______佰元整。應(yīng)提前交租金后用車。
三、乙方租用期間，發(fā)生一切交通違章行為、意外事故，由乙方自行負(fù)責(zé)，承擔(dān)一切費(fèi)用(乙方可運(yùn)用甲方投入的車輛保險(xiǎn)進(jìn)行處理，保險(xiǎn)不足時(shí)，乙方自行承擔(dān)費(fèi)用)。
四、在車輛出險(xiǎn)二次以上或保險(xiǎn)理賠貳仟元以上的`扣除理賠金額的15%作為保險(xiǎn)賠償。在處理意外事故期間，所有的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
五、乙方必須按出租公司規(guī)定進(jìn)行運(yùn)營。
六、乙方營運(yùn)期間，駕駛員必須符合該車的條件，如果乙方聘請司機(jī)，必須手續(xù)齊全并經(jīng)甲方同意后才可上車。
七、如出租公司有各種福利(如燃油補(bǔ)助等各種福利歸甲方所有)。
八、租賃期間，如果乙方出現(xiàn)違約，在押金內(nèi)扣除一定的違約金。
九、乙方自簽字合同之日起，交納給甲方合同保證金____________元。合同到期后80%退還剩余部分如無違章一個(gè)月付清。乙方在營運(yùn)期間如發(fā)生重大車損事故，甲方可根據(jù)車輛損壞情況收取一定數(shù)額的車輛折舊費(fèi)，合同到期后，同樣的價(jià)格下乙方優(yōu)先租賃。
十、______年_____月_____日之前車輛違章由甲方自行承擔(dān)，______年_____月_____日之后車輛違章由乙方自行承擔(dān)。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
十二、合同租賃到期，本合同自行解除。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/3968085.html】
