在人民愈發(fā)重視法律的社會中,越來越多事情需要用到合同,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0?,希望能夠幫到你?
最新服裝廠外加工合同大全篇一
本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。
委托方:(以下簡稱甲方)
受委托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工,根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求:.(加工訂作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量:
1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3、甲方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:
第九條運輸辦法及費用負擔:
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條乙方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應(yīng)當向甲方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的%(10%-30%幅度)或酬金總額的%(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應(yīng)當償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取訂作物的,乙方有權(quán)將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,甲方還應(yīng)補償不足部分;如訂作物不能變賣,應(yīng)當賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物,應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
合同自年月日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
委托方:
受委托方:
年月日
最新服裝廠外加工合同大全篇二
乙: 常州市華夏機械加工廠 單號:20xx-6-27
乙:收到(甲) 資料(包括圖紙)必須在2個工作日內(nèi),要報價并復回貨期。
所有零件要按照圖紙要求進行生產(chǎn)加工。
如果加工數(shù)量很多,請先試做一組,(材料及加工費用由乙承擔)。
1、所有零件必須按甲要求時間內(nèi)送到甲工廠。
2、超過合同期3天之內(nèi)未送到貨扣5%貨款。
3、超過合同期3天以上6天之內(nèi)未送到貨扣15%貨款。
甲生產(chǎn)拖期所造成的一切損失。
5、送貨時 乙必須將圖紙一同送回甲,如果缺少一張圖紙扣50元。
6、送貨時必須在送貨單上注明:甲(單號)和材料名稱,如果對不上甲
方訂購單:一律不付款。
有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。
2、如果退回返工處理必須在3天內(nèi)送回甲,超期者按交貨規(guī)定扣罰貨款。
以上協(xié)議在雙方同意下簽訂,如有違約按合同處理。
單號:20xx-6-27 ***
甲:玻璃設(shè)備有限企業(yè) 乙:常州市華夏機械加工廠
經(jīng) 手 人: 經(jīng) 手 人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
日期:年月 日 日期: 年月 日
最新服裝廠外加工合同大全篇三
訂約人:______ (以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量:
商品名稱--標準磁羅經(jīng);
數(shù)量--共計 臺;
3.每種型號的加工費如下:
glc-3型標準磁羅經(jīng):______ u.s.d(大寫:______ 美元)。
7.零件及原料的損耗率:
10.技術(shù)服務(wù):
11.與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應(yīng)由乙方予以辦理;
12.加工后的標準磁羅經(jīng),乙方應(yīng)運交給甲方隨時指定的國外買主;
13.其他條件:
標準磁羅經(jīng)的商標應(yīng)由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應(yīng)負完全責任;
14. 本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份,另一份呈送 有關(guān)部門備案。
有限公司 有限公司
經(jīng)理 經(jīng)理
最新服裝廠外加工合同大全篇四
雙方為開展來料服裝加工業(yè)務(wù),本著平等合作、互惠互利的原則,特簽訂本合同,以資雙方共同遵守。
定作方(乙方):_____________________
承攬方(甲方):_____________________
一、委托加工項目
1.委托加工產(chǎn)品:_____________________
3.交貨期限:按甲方接單日起_____天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1.乙方提供面料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準
甲方嚴格按照乙方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)乙方確認后封樣,該樣品由______保存。
四、甲方對質(zhì)量負責的范圍及期限
1.面料、輔料質(zhì)量的確認;
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3.乙方允許甲方制作誤差率為_____ %
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.乙方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
3.未經(jīng)乙方許可,甲方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限
乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質(zhì)量標準),并派技術(shù)員跟單(檢查質(zhì)量),其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.甲方嚴格按照乙方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
2.于乙方指定的地點_________交貨。
3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1.經(jīng)跟單員驗收確認后,當天交付貨款
九、結(jié)算方式 :
1.在甲方交貨后,由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
2.乙方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與甲方結(jié)算。甲方銀行帳戶為:
十、合同條款的變更 本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權(quán)代表(簽字):______授權(quán)代表(簽字):________
簽訂地點:_____________
最新服裝廠外加工合同大全篇五
乙方:
一、委托收購地點、數(shù)量
收購地點:
收購數(shù)量:新產(chǎn)的小麥,以實際收購數(shù)量為準。
二、甲方委托乙方代收購新產(chǎn)小麥,甲方支付乙方代購費用元/公斤。
三、代購費用須在收購結(jié)束前按實際收購數(shù)量結(jié)清下欠手續(xù)費。
四、乙方必須確保甲方委托收購的小麥數(shù)量真實,質(zhì)量良好,甲方委托乙方代收購小麥的價格,以當?shù)貒屑Z食收儲企業(yè)掛牌收購價格即政府公布的市場參考價格為準。
五、甲方委托乙方代收購小麥所需收購資金貸款,由甲方提供,按具體收購地點,根據(jù)收購量提前一星期劃撥到乙方所在地農(nóng)發(fā)行帳戶,作為專項代收購資金由乙方使用。
六、乙方給甲方代收的小麥品質(zhì)必須達到三等以上標準,甲方派員監(jiān)督化驗全過程,出庫時在乙方代購點檢斤驗質(zhì),(調(diào)撥化驗單和發(fā)貨明細表必須由雙方人員簽字)。
七、根據(jù)收購進度和乙方安排的調(diào)出計劃,拉運車輛由甲方自行解決,包裝、裝車費用由甲方承擔。
八、在收購期間,由乙方負責收購期間各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)工作,所造成的安全事故由乙方承擔全部責任。在拉運期間甲方應(yīng)嚴格按規(guī)程操作,糧食出庫后所發(fā)生的安全事故均有甲方承擔全部責任。
九、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,并根據(jù)需要可簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、在執(zhí)行本合同過程中雙方發(fā)生糾紛,首先應(yīng)通過協(xié)商友好解決,如協(xié)商不成時,可依據(jù)《合同法》有關(guān)條款,在乙方所在地申請仲裁或向人民法院起訴。
十一、有效期限:年月日至年月日。
十二、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
最新服裝廠外加工合同大全篇六
經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生原因,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量原因的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結(jié)算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
承攬方:________________________
日期:
最新服裝廠外加工合同大全篇七
簽約地點:四川成都市
乙方: 簽約日期:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,本著友好合作,互惠互利、充分協(xié)商的原則,為明確雙方的責任、權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方充分協(xié)商達成如下合同條款,以便雙方共同遵守。
一、 工程名稱:
二、 加工內(nèi)容:
1、加工單價、總價表說明:。
2、以上單價包含等費用;
3、加工范圍:鋼結(jié)構(gòu)合同4、構(gòu)件加工數(shù)量為預(yù)估量;最終以圖紙實際理論重量為準。
5、交貨日期:甲方供應(yīng)材料供齊后以后開始陸續(xù)交貨,完,不得延誤。
5、交貨地點:乙方加工廠。
三、 技術(shù)標準和驗收規(guī)范
1、按甲方提供的圖紙進行加工;
3、構(gòu)件拋丸除銹達sa2.5級,噴涂普通灰色底漆一遍。
4、構(gòu)件要求全部編號;
5、加工完成后,乙方應(yīng)通知甲方到工廠進行外觀檢驗,然后提貨,如構(gòu)件到甲方安裝時出現(xiàn)尺寸等任何質(zhì)量問題,乙方必須無條件配合甲方進行處理完善,追究責任,無條件返工,并向甲方償付因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。
6、技術(shù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
四、 產(chǎn)品運輸
1、甲方負責運輸,乙方負責裝車。
2、運輸時間由甲方確定并提前一天通知乙方。
五、 付款方式
1、每批構(gòu)件出廠時,付清該批構(gòu)件加工費
2、最后一車構(gòu)件發(fā)貨時辦理結(jié)算并付清全款,乙方發(fā)貨。
六、 結(jié)算方式
按構(gòu)件詳圖進行結(jié)算。
結(jié)算聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
七、 技術(shù)保密協(xié)議
乙方對甲方工程項目及提供的技術(shù)資料、圖紙和合同保密,甲方對乙方的報價保密。如有泄密將追究相關(guān)責任。
八、 保證資料
乙方在交付產(chǎn)品時必須隨車提供以下技術(shù)資料
1、提供輔材材質(zhì)證明書
2、所有到場產(chǎn)品的出廠合格證
3、國家規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的相關(guān)制作資料(探傷報告)。
九、 合同爭議
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人本著友好合作的態(tài)度按照《合同法》的有關(guān)條款協(xié)商解決,協(xié)商不成時,也可請求當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解或真接向法院起訴。
十、
甲方:成都賽特藍鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 乙方:
法人或委托代理人: 法人或委托代理人
簽字蓋章: 簽字蓋章:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
稅號: 稅號:
合同共三頁,一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同雙方簽字生效。
最新服裝廠外加工合同大全篇八
定作方(甲方): 簽訂日期:
加工方(乙方): 交貨日期:
一、委托加工明細(數(shù)量以最后實際成品入庫數(shù)為準) 款號:
顏色單位數(shù)量單價
二、質(zhì)量技術(shù)要求:
1)甲方明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標準,經(jīng)雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
2)乙方需對甲方提供的所有工藝技術(shù)資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產(chǎn)。如有任何問題三日內(nèi)通知甲方相關(guān)部門解決,否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失,由加工方承擔。
三、生產(chǎn)技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求:
1)甲方提供;乙方嚴格保密,保證不外泄,不在甲方訂單之外利用甲方提供的資料進行加工銷售,否則負相應(yīng)法律責任。若生產(chǎn)完畢,樣品、紙樣、主料輔料等一切歸還甲方。
四、交貨期和成品質(zhì)量要求
1)乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數(shù)量的成本價賠償,并承擔延誤客人合同期的違約金:如超期一天按該貨品總價的2%扣款,如超期兩天按該貨品總價的4%扣款,以此類推,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
2)乙方需提供真實裁片數(shù)量,若弄虛作假,乙方交貨成品數(shù)量缺失,以每件為單位,每件按貨品的成本價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
3)乙方生產(chǎn)大貨必須保證成品尺寸按照紙樣完成尺寸生產(chǎn)(允許正負1cm誤差)。若大貨送甲方后,發(fā)現(xiàn)成品油污、跳線、多處線頭、爛孔、抽紗、尺寸不對等情況,乙方每件按貨品的成本價予以賠償(加工費中扣除)。
4)乙方生產(chǎn)前需對布料、輔料核對,所有面料,輔料有質(zhì)量問題的,應(yīng)該在沒有開始裁剪或加工前,報甲方確認或者及時更換,凡是由于乙方人員私自對有質(zhì)量問題而繼續(xù)使用的或隱藏不報的,由乙方承擔該批面料、輔料的所有費用。布料和輔料超耗由乙方承擔。
5)甲方將對乙方送來終檢的產(chǎn)品進行檢驗,檢驗的合格率必需達到____%以上。超次品按照每件成本價從加工費中扣除。
五、結(jié)算方式:按甲方實際入庫數(shù)量結(jié)算,此月出的貨待下月____號前結(jié)算。如有特殊情況會另行通知。
七、雙方協(xié)商的其他條約。
法定負責人: 法定負責人:
委托代理人 委托代理人:
單位地址: 單位地址:
年 月 日 年 月 日
最新服裝廠外加工合同大全篇九
法定代表人:____________職務(wù):____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定做方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
編號:____________
名稱:____________
規(guī)格:____________
單位:____________
數(shù)量:____________
備注:____________
3.1按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準,經(jīng)檢驗,定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。
3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。
4.1定做方委托承攬方開發(fā)加工的新產(chǎn)品首次訂貨量每個單品不得少于____套,再次訂貨量每個單品不得少于_____套。
4.2定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。
4.3承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單指單品訂購數(shù)量_____套以上,特殊產(chǎn)品指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發(fā)模具的產(chǎn)品以承攬方確認的交貨期為準。
4.4定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.5定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后,與本合同具有同等的法律效力。
5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內(nèi),定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款,余下____%在承攬方發(fā)貨前____天內(nèi)付清給承攬方,承攬方收齊貨款____天內(nèi)發(fā)貨。
5.2產(chǎn)品包裝要求:
6.1(用定做方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時,定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
6.3交(提)原材料等物品日期計算,參照本合同規(guī)定執(zhí)行。
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定做方;定做方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2定做方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
合同總價款___________
9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告。
9.3每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4定做方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
10.1交(提)定做物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等),導致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失,由承攬方全數(shù)承擔。
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經(jīng)定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù),以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù),或未經(jīng)授權(quán)的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數(shù)據(jù)。另外,承攬方同意需要上述數(shù)據(jù)的員工按照程序獲得上述數(shù)據(jù)。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,但承攬方也無權(quán)保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。
13.10應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應(yīng)當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
14.8實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12承攬方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的____日內(nèi)仍然無法交付貨物,定做方有權(quán)解除合同,承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還,如____日內(nèi)不能退還,承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定,提交定做方所在地的人民法院解決。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/3250446.html】