隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
最新鞋子外發(fā)加工訂單 加工合同精選篇一
甲方: (以下簡稱 甲方)
乙方: (以下簡稱 乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商,利用雙方優(yōu)勢互補,在“質(zhì)量合格、交期保證、雙向選擇、平等互利、相對穩(wěn)定”原則基礎(chǔ)上簽訂本協(xié)議。
第一條 本協(xié)議自簽訂之日起,甲乙雙方正式確定建立產(chǎn)品表面處理(熱鍍鋅)戰(zhàn)略合作關(guān)系。
第二條 品名,規(guī)格,單價(以附件為準(zhǔn))
第三條 交付條件及付款條件:
一、甲方提供產(chǎn)品給乙方進行熱鍍鋅加工,乙方需在甲方要求的交期內(nèi)將加工好的合格產(chǎn)品交給甲方,提貨及送貨費用由乙方承擔(dān)。
二、付款條件為:月結(jié)45天(結(jié)賬日為每月的25號,每月26號前乙方將對賬單傳真到甲方,甲方收到乙方對賬單后,在27號之前核對好,將簽字確認(rèn)后的對賬單傳真至乙方,乙方需在每個月的28號之前將發(fā)票送至甲方)
第四條 甲方與乙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方發(fā)貨給乙方加工,乙方必須返還加工好的同等數(shù)量貨物給甲方,乙方不得將甲方的貨物丟失,如果數(shù)量缺少,乙方需按照甲方的材料成本價2倍進行賠償給甲方;(如小件必須有1‰的損耗。)
二、甲方根據(jù)需要可參與乙方的動態(tài)管理;
四、甲方有權(quán)對乙方隨時實施現(xiàn)場稽核;
五、甲方有權(quán)要求乙方實施成本降價措施;
七、乙方需及時響應(yīng)甲方的其他合理要求,如:客戶第三方驗廠;
八、乙方需積極配合甲方的降低成本要求,給予甲方優(yōu)惠的市場價格和提供甲方技術(shù)支持,當(dāng)乙方因生產(chǎn)效率提升或其他方面改善帶來單位制造成本下降時,也應(yīng)與甲方共同分享此部分成果。
十三、乙方應(yīng)按照甲方的包裝要求進行打包,并在每包上貼上標(biāo)簽,注明產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量、廠商。
十四、乙方送貨到甲方時應(yīng)附乙方的送貨單和出廠檢驗單;
十五、檢驗標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方送貨至甲方工廠時,甲方應(yīng)當(dāng)場驗收;
2、當(dāng)甲方驗收之后確認(rèn)貨物無質(zhì)量問題,裝箱出貨后,乙方不再承擔(dān)任何產(chǎn)品質(zhì)量問題。
第五條 送貨方式:乙方提貨,送貨。
二、乙方不能滿足甲方的質(zhì)量、交期要求時;
三、其他不具備合作條件的情況下。
第七條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽章后之復(fù)印件或傳真件等同原件有效。
第八條 本合同適用中華人民共和國法律。在合同履行過程中,如有爭議,雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方均可提交甲方所在地法院進行起訴。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽章: 簽章:
日期: 日期:
甲方:
乙方:
乙方委托甲方加工16、21棉紗,甲乙雙方為保證全面履行各自的義務(wù),經(jīng)共同協(xié)商簽訂以下合同,以便共同執(zhí)行。
一、項目名稱:乙方委托甲方加工16、21棉紗。
二、原料來源:原棉由乙方提供,由甲方驗收,乙方保證提供的原棉在5.0級以上、含雜3.5%、含水不超過10以內(nèi),在合作期內(nèi)乙方交給甲方的原棉庫存最少不低于50噸。
三、原料提供時間:在協(xié)議簽訂之日起,原棉須在十天內(nèi)運到甲方場地,在加工期間,乙方保證原棉的供應(yīng),甲方妥善保管的義務(wù),驗收后,發(fā)生的損失和意外事故由甲方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
四、甲方組織生產(chǎn)期間有義務(wù)接受乙方的監(jiān)督檢驗。
1.15約
1.25噸。
六、費用結(jié)算:按成品棉紗每噸加工費2200元,到甲方場地后,裝卸費和盤紗費均由乙方承擔(dān)。
七、落棉由乙方回收,甲方自行處理。
八、交提貨時間:乙方可隨時提貨,甲方不得延誤提貨時間,提貨數(shù)量不超過雙方商定每日生產(chǎn)量,如延誤時間造成經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān),非甲方自身因素造成延誤除外。
九、違約責(zé)任:本合同自愿簽訂,任何乙方違約承擔(dān)對方的經(jīng)濟損失,本協(xié)議一式兩份,雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新鞋子外發(fā)加工訂單 加工合同精選篇二
根據(jù)平等、互利、雙贏的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就甲方委托乙方加工糟燒酒精業(yè)務(wù),特訂立本協(xié)議。
一、委托方式
甲方帶給下屬生產(chǎn)基地黃酒釀造所產(chǎn)生的酒糟,由乙方提取糟燒酒精。
糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產(chǎn),然后剩余干糟由乙方自行處置。
二、生產(chǎn)加工
乙方具備相關(guān)生產(chǎn)場所,并獲政府部門生產(chǎn)許可,配備與甲方生產(chǎn)規(guī)模相一致的提取糟燒酒精生產(chǎn)潛力,即具備加工日產(chǎn)酒糟最高值的潛力。
甲方如出現(xiàn)生產(chǎn)的重大調(diào)整或生產(chǎn)規(guī)模的擴大,然后應(yīng)提前半年通知乙方;乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產(chǎn)潛力的也應(yīng)提前半年告知對方。
甲方帶給的酒糟如水份含量與正常值有偏離的,乙方不能以此為由拒絕加工;甲方也不因此在計量和計價上作調(diào)整。
三、結(jié)算辦法
1、酒糟數(shù)量:按甲方冬釀年度主糧投料的%計算;
2、酒糟價格:以每公斤元計算;
3、酒精價格:成品折合成50°酒精度,以每噸價格4,500元計算;
4、總價結(jié)算:甲方發(fā)出的酒糟總價與乙方回到糟燒酒精總價相抵,其差額由各自給付。
5、結(jié)算時間:以每一黃酒釀期結(jié)束為結(jié)算時間。
四、成品質(zhì)量
乙方不得外購酒精充當(dāng)自產(chǎn)酒精,或在自產(chǎn)酒精中添加部分外購酒精。然后如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)要求乙方賠償。
五、送貨方式
甲方負(fù)責(zé)將酒糟堆放在固定地點。
乙方負(fù)責(zé)酒糟裝運、現(xiàn)場清理,并保證裝運及時,環(huán)境清潔。
糟燒酒精由乙方按照甲方要求,送至甲方指定倉庫。
六、安全職責(zé)
乙方應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)酒類生產(chǎn)、消防等法規(guī)要求組織生產(chǎn)。
乙方對生產(chǎn)、運輸、裝卸等業(yè)務(wù)中的安全負(fù)全責(zé)。
七、協(xié)議期限
本協(xié)議自簽訂日起五年有效。
協(xié)議到期后,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商可進行續(xù)簽。
八、其他事項
本協(xié)議未盡事宜,由甲、乙雙方協(xié)商。
本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方:上海xx釀酒有限公司乙方:上海xxx廠
法人代表:法人代表:
協(xié)議簽訂日:
協(xié)議簽訂地:
最新鞋子外發(fā)加工訂單 加工合同精選篇三
下面是一篇題名為《加工
合同范本
》,網(wǎng)絡(luò)搜索整理編輯,供大家參考。根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負(fù)擔(dān):
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負(fù)擔(dān):
七、經(jīng)濟責(zé)任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
‖整理該文章,版權(quán)歸原作者、原出處所有。‖
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
最新鞋子外發(fā)加工訂單 加工合同精選篇四
(16)非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
雙方責(zé)任
(17)加工方根據(jù)委托方確認(rèn)的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo),委托方負(fù)責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負(fù)全部責(zé)任。
協(xié)議終止
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
最新鞋子外發(fā)加工訂單 加工合同精選篇五
法定代表人:____________職務(wù):____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定做方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
編號:____________
名稱:____________
規(guī)格:____________
單位:____________
數(shù)量:____________
備注:____________
3.1按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗合格的標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)檢驗,定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。
4.1定做方委托承攬方開發(fā)加工的新產(chǎn)品首次訂貨量每個單品不得少于____套,再次訂貨量每個單品不得少于_____套。
4.2定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。
4.3承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單指單品訂購數(shù)量_____套以上,特殊產(chǎn)品指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發(fā)模具的產(chǎn)品以承攬方確認(rèn)的交貨期為準(zhǔn)。
4.4定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人,訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。
4.5定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后,與本合同具有同等的法律效力。
5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi),定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款,余下____%在承攬方發(fā)貨前____天內(nèi)付清給承攬方,承攬方收齊貨款____天內(nèi)發(fā)貨。
5.2產(chǎn)品包裝要求:
6.1(用定做方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時,定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
6.3交(提)原材料等物品日期計算,參照本合同規(guī)定執(zhí)行。
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
合同總價款___________
9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告。
9.3每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行驗收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
9.4定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
9.5當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
10.1交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負(fù)擔(dān)。
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等),導(dǎo)致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失,由承攬方全數(shù)承擔(dān)。
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經(jīng)定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密,所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息。即使定做方對承攬方有責(zé)任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù),以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù),或未經(jīng)授權(quán)的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數(shù)據(jù)。另外,承攬方同意需要上述數(shù)據(jù)的員工按照程序獲得上述數(shù)據(jù)。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,但承攬方也無權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。
13.10應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無論如何,將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
14.8實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責(zé)任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
14.12承攬方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失,并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的____日內(nèi)仍然無法交付貨物,定做方有權(quán)解除合同,承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還,如____日內(nèi)不能退還,承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定,提交定做方所在地的人民法院解決。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
最新鞋子外發(fā)加工訂單 加工合同精選篇六
乙方:______________
為了明確雙方之間的權(quán)利與義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方經(jīng)共同協(xié)商一致,就甲方委托乙方加工成型鋼筋事宜達成協(xié)議如下,以示信守。
甲方委托乙方承擔(dān)_______(工程)項目(以下簡稱項目)的成型鋼筋加工工作,乙方按照甲方提供的成型鋼筋配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。
本合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。合同工期提前或順延的,由甲乙雙方另行協(xié)商確定。
(一)甲方的權(quán)利
1、甲方有權(quán)要求乙方按時、保質(zhì)、保量完成成型鋼筋加工工作。
2、甲方有權(quán)監(jiān)督、指導(dǎo)乙方生產(chǎn),有權(quán)對乙方加工質(zhì)量進行抽檢。
3、按照本合同約定甲方享有的其他權(quán)利。
(二)甲方的義務(wù)
1、按照合同約定向乙方提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)及項目要求的鋼筋原材料。
2、合同生效后3日內(nèi),甲方應(yīng)以書面的形式向乙方進行技術(shù)交底并提供施工圖紙及圖紙會審記錄等有效性技術(shù)文件。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬項目段號編制情況,各軸線位置,計劃施工進度,以及成型鋼筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、按照雙方約定,由甲方組織形成圖紙翻樣技術(shù)小組,負(fù)責(zé)施工圖紙的鋼筋計算與翻樣工作。
4、甲方應(yīng)按工程進度計劃提前5日向乙方提供本合同成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位及合理的工期要求,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效。
5、按照本合同約定提貨或接收乙方交付的成型鋼筋產(chǎn)品。
6、按照合同約定及時足額向乙方支付合同價款,不得拖欠。
7、甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣作為本合同附件,明確其授權(quán)范圍。甲方更換授權(quán)經(jīng)辦人員時應(yīng)及時通知乙方,否則應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。
8、對乙方提出的任何質(zhì)疑或異議,甲方應(yīng)當(dāng)在12小時內(nèi)予以書面澄清或解答。
9、需要乙方現(xiàn)場加工時,甲方應(yīng)提供滿足加工需求的加工場地,并負(fù)責(zé)將水、電源(符合乙方加工用動力電源需求)接入鋼筋加工現(xiàn)場;現(xiàn)場加工時,水、電費由甲方承擔(dān),鋼筋加工制作設(shè)備以及場地內(nèi)其余設(shè)施由乙方自行解決。
(一)乙方的權(quán)利
1、要求甲方按照合同約定及時足額支付合同價款。
2、要求甲方按照合同約定提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)及項目要求的鋼筋原材料。
3、按照本合同約定乙方享有的其他權(quán)利。
(二)乙方的義務(wù)
1、本合同生效后,乙方應(yīng)積極準(zhǔn)備生產(chǎn),確保甲方工程項目施工進度。
2、鋼筋原材料經(jīng)驗收合格后,乙方方可進行加工。
3、乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單后,應(yīng)認(rèn)真校對,如圖示尺寸、規(guī)格、數(shù)量標(biāo)注無法正確識別時應(yīng)及時與甲方聯(lián)系。
4、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量。每一編號的鋼筋提供標(biāo)牌一張。
5、乙方特殊作業(yè)人員和施工操作人員必須具有相關(guān)的上崗證書。
6、接受甲方的監(jiān)督、指導(dǎo),協(xié)助甲方工作人員進行產(chǎn)品抽檢工作。
7、嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進行操作,合理套材降低損耗。
8、乙方保證使用甲方提供的原材料進行加工,不得調(diào)換使用其他材料。
9、乙方負(fù)責(zé)完成鋼筋機械連接試樣的制作,并及時通知甲方試驗人員送樣檢測。
1、甲方提供的鋼筋原材料應(yīng)當(dāng)符合《鋼筋混凝土用鋼第1部分:熱軋光圓鋼筋》及《鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)委派專人負(fù)責(zé)鋼筋原材料的接收、檢驗工作,并負(fù)責(zé)將鋼筋原材料運至乙方指定地點。驗收合格后,甲方將鋼筋原材料交付乙方,甲乙雙方共同簽署交接記錄。鋼筋采購合同、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保卡、產(chǎn)品說明書、檢驗報告等資料作為交接記錄附件交乙方備案。
3、甲方對其所提供鋼筋原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé),對原材料存在的質(zhì)量缺陷,應(yīng)及時協(xié)調(diào)材料供應(yīng)商予以修理、更換。乙方接收甲方提供的鋼筋原材料,并不免除甲方承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。
4、乙方有權(quán)對甲方供應(yīng)的鋼筋原材料質(zhì)量進行重新檢驗,檢驗費用計入合同價款。
1、如遇工程設(shè)計變更,甲方應(yīng)及時以書面形式通知乙方暫停加工,合同工期相應(yīng)順延。
2、工程設(shè)計變更后,甲方應(yīng)重新向乙方進行技術(shù)交底,并協(xié)商確定合同工期。甲方應(yīng)及時以書面形式提供補充配筋單,補充配筋單應(yīng)標(biāo)注“急配”字樣及合理的工期要求。
3、發(fā)生設(shè)計變更的,乙方已按甲方要求投入加工生產(chǎn)的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。
1、乙方加工后的成型鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的規(guī)定。
2、對成型鋼筋產(chǎn)品的其他要求。
1、乙方在履約過程中,應(yīng)做好安全教育、安全防護及文明施工,保證施工安全和人身安全;發(fā)生事故,應(yīng)積極采取有效措施防止損失擴大,因乙方組織、指揮不當(dāng)或安全措施不完備等原因造成的安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任與損失。
2、甲方認(rèn)為乙方工作中的安全措施不力、設(shè)施不足,有權(quán)要求乙方限期改正。
3、乙方夜間施工應(yīng)提供足夠的照明和警示標(biāo)志,確保安全。
1、乙方交付的成型鋼筋應(yīng)當(dāng)采用相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的保護措施進行妥善包裝。
2、乙方按照合同約定完成成型鋼筋加工工作后,以傳真形式書面通知甲方提貨。甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方通知后3日內(nèi)安排提貨。
3、甲方委派的提貨人員應(yīng)當(dāng)持有甲方出具的書面授權(quán)文件,否則,乙方有權(quán)拒絕交貨。
4、甲方提貨的,甲方應(yīng)在提貨時完成成型鋼筋的驗收工作。成型鋼筋經(jīng)驗收合格交付甲方后,甲方應(yīng)填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。成型鋼筋交付后,發(fā)生毀損、滅失的風(fēng)險由甲方承擔(dān)。
5、采用乙方送貨的,甲方應(yīng)指定交貨地點。成型鋼筋運至指定地點后,甲方應(yīng)當(dāng)場驗收,驗收合格后填寫收貨回執(zhí)單交于乙方。
6、甲方未經(jīng)驗收即接受成型鋼筋產(chǎn)品或?qū)⒊尚弯摻町a(chǎn)品加以使用的,視為成型鋼筋產(chǎn)品驗收合格。
7、成型鋼筋驗收不合格的,乙方應(yīng)及時予以修理、更換、重做,由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。
合同總價款預(yù)計為人民幣_______萬元,以實際結(jié)算金額為準(zhǔn)。
(1)本合同螺紋鋼筋加工損耗系數(shù)按_______ %計取,螺紋鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣_______元/噸。價款計算公式為:結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量x(1+損耗系數(shù))x加工結(jié)算單價。
(2)本合同線材鋼筋加工損耗系數(shù)按_______%計取,線材鋼筋加工結(jié)算單價為人民幣_______元/噸。價款計算公式為:結(jié)算價款=收貨回執(zhí)單記載的重量x(1+損耗系數(shù))x加工結(jié)算單價。
(3)本合同所稱加工結(jié)算單價包括成型制作費、稅金等交付甲方使用前的所有費用,不含直螺紋接頭加工、套筒費用。
(4)鋼筋機械連接頭_______元/個(鋼筋不分材質(zhì)、規(guī)格加工套絲、不含套筒,并戴好保護帽),按照收貨回執(zhí)單記載的數(shù)量結(jié)算。
(5)采用乙方送貨的,乙方支付的運輸費、裝卸車費等配送費用據(jù)實結(jié)算,計入合同總價款。
合同總價款為上述各項金額之和。
1、成型鋼筋經(jīng)驗收合格交付甲方后,乙方書面或以傳真形式向甲方提交成型鋼筋結(jié)算單,甲方應(yīng)在收到結(jié)算單后3日內(nèi)書面或以傳真形式對結(jié)算單予以確認(rèn)。如甲方未按時確認(rèn)也沒有提出異議,視為甲方對該成型鋼筋結(jié)算單予以確認(rèn)。
2、合同價款按月結(jié)算,甲方于每月10日前按照結(jié)算單記載的金額向乙方支付上月合同價款。(定期結(jié)算方式)或甲方于本合同簽訂后3日內(nèi)支付合同總價款的_______%,即人民幣_______元,其余價款在乙方完成本合同全部工作內(nèi)容后_______日內(nèi)支付。(預(yù)付款方式)
3、甲方以乙方接受的銀行承兌匯票(六個月之內(nèi)不計貼息)或銀行支票付款,付款時乙方須提供正式有效發(fā)票。
1、本合同全部成型鋼筋加工完畢后,甲乙雙方共同核對結(jié)算鋼筋原材料及成型鋼筋規(guī)格、重量。鋼筋節(jié)余量按照以下方式計算:鋼筋節(jié)余量=鋼筋原材料供應(yīng)量—成型鋼筋重量x(1+損耗系數(shù))。
2、節(jié)余鋼筋由甲方負(fù)責(zé)取回或由乙方安排運輸,甲方支付裝卸、運輸費用。
3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方可以以節(jié)余鋼筋抵扣合同價款,節(jié)余鋼筋價款按節(jié)余鋼筋量乘以甲乙雙方協(xié)商確定的單價計算。
1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以對本合同進行修改或補充,但須另行簽署書面協(xié)議。
2、合同部分條款的修改或失效,不影響其他條款的有效性。
3、發(fā)生下列情形之一的,可以解除本合同:
(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的;
(2)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
(6)法律規(guī)定的其他情形。
(一)甲方責(zé)任
1、甲方如中途變更圖紙應(yīng)提前10日與乙方協(xié)商,圖紙變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)。
2、甲方應(yīng)按合同約定及時向乙方付款,每遲延一日按延期付款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
3、甲方無正當(dāng)理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產(chǎn)品,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運輸、保管費用,每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
4、甲方無正當(dāng)理由解除、終止或停止履行本合同,除向乙方足額支付已加工成型鋼筋產(chǎn)品的合同價款外,應(yīng)按未履行合同價款總額千分之三的比例向乙方支付違約金。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方未按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供成型鋼筋產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)及時予以修理、更換、重做,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的裝卸及運輸費用。
2、乙方應(yīng)按照合同約定及時完成成型鋼筋加工工作,每遲延一日按未完成產(chǎn)品總額千分之三的比例向甲方支付違約金。
3、乙方應(yīng)按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產(chǎn)品,如因乙方原因?qū)е落摻顨p、滅失,應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。
本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議或糾紛,雙方可友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意向_______人民法院提起訴訟。
1、如遇不可抗力因素致使合同無法正常履行時,受不可抗力影響的一方應(yīng)應(yīng)立即通知對方,并盡合理的努力將損失減少到最低程度。不可抗力事件結(jié)束后,受到不可抗力影響的一方應(yīng)立即恢復(fù)履行其在本合同項下的義務(wù)。
2、本合同未盡事宜,按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、本合同一式_______份,甲方執(zhí)_______份,乙方執(zhí)_______份,具有同等法律效力。
4、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效,至甲乙雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢時終止。
甲方(蓋章):______________
地址:______________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
聯(lián)系電話:______________
簽署日期:_______年_______月_______日
乙方(蓋章):______________
地址:______________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
聯(lián)系電話:______________
簽署日期:_______年_______月_______日
最新鞋子外發(fā)加工訂單 加工合同精選篇七
簽約地點:四川成都市
乙方: 簽約日期:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,本著友好合作,互惠互利、充分協(xié)商的原則,為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方充分協(xié)商達成如下合同條款,以便雙方共同遵守。
一、 工程名稱:
二、 加工內(nèi)容:
1、加工單價、總價表說明:。
2、以上單價包含等費用;
3、加工范圍:鋼結(jié)構(gòu)合同4、構(gòu)件加工數(shù)量為預(yù)估量;最終以圖紙實際理論重量為準(zhǔn)。
5、交貨日期:甲方供應(yīng)材料供齊后以后開始陸續(xù)交貨,完,不得延誤。
5、交貨地點:乙方加工廠。
三、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范
1、按甲方提供的圖紙進行加工;
3、構(gòu)件拋丸除銹達sa2.5級,噴涂普通灰色底漆一遍。
4、構(gòu)件要求全部編號;
5、加工完成后,乙方應(yīng)通知甲方到工廠進行外觀檢驗,然后提貨,如構(gòu)件到甲方安裝時出現(xiàn)尺寸等任何質(zhì)量問題,乙方必須無條件配合甲方進行處理完善,追究責(zé)任,無條件返工,并向甲方償付因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。
6、技術(shù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
四、 產(chǎn)品運輸
1、甲方負(fù)責(zé)運輸,乙方負(fù)責(zé)裝車。
2、運輸時間由甲方確定并提前一天通知乙方。
五、 付款方式
1、每批構(gòu)件出廠時,付清該批構(gòu)件加工費
2、最后一車構(gòu)件發(fā)貨時辦理結(jié)算并付清全款,乙方發(fā)貨。
六、 結(jié)算方式
按構(gòu)件詳圖進行結(jié)算。
結(jié)算聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
七、 技術(shù)保密協(xié)議
乙方對甲方工程項目及提供的技術(shù)資料、圖紙和合同保密,甲方對乙方的報價保密。如有泄密將追究相關(guān)責(zé)任。
八、 保證資料
乙方在交付產(chǎn)品時必須隨車提供以下技術(shù)資料
1、提供輔材材質(zhì)證明書
2、所有到場產(chǎn)品的出廠合格證
3、國家規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的相關(guān)制作資料(探傷報告)。
九、 合同爭議
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人本著友好合作的態(tài)度按照《合同法》的有關(guān)條款協(xié)商解決,協(xié)商不成時,也可請求當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解或真接向法院起訴。
十、
甲方:成都賽特藍鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 乙方:
法人或委托代理人: 法人或委托代理人
簽字蓋章: 簽字蓋章:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
稅號: 稅號:
合同共三頁,一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同雙方簽字生效。
最新鞋子外發(fā)加工訂單 加工合同精選篇八
法定代表人:____________職務(wù):____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%—30%)或酬金總額的____%(20%—60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%—60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/3247056.html】