最新產(chǎn)品代加工合同匯總

合同的簽訂對于維護(hù)勞動(dòng)者的權(quán)益、促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系的穩(wěn)定具有重要意義。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

最新產(chǎn)品代加工合同匯總篇一

法定代表人：____________職務(wù)：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

定做方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

編號：____________

名稱：____________

規(guī)格：____________

單位：____________

數(shù)量：____________

備注：____________

3.1按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。

4.1定做方委托承攬方開發(fā)加工的新產(chǎn)品首次訂貨量每個(gè)單品不得少于____套，再次訂貨量每個(gè)單品不得少于_____套。

4.2定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。

4.3承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品指定做方提供實(shí)樣或圖紙需要承攬方新開發(fā)模具的產(chǎn)品以承攬方確認(rèn)的交貨期為準(zhǔn)。

4.4定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。

4.5定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后，與本合同具有同等的法律效力。

5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款，余下____%在承攬方發(fā)貨前____天內(nèi)付清給承攬方，承攬方收齊貨款____天內(nèi)發(fā)貨。

5.2產(chǎn)品包裝要求：

6.1(用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

6.2(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí)，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

6.3交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照本合同規(guī)定執(zhí)行。

7.1承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

合同總價(jià)款___________

9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報(bào)告。

9.3每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

9.4定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

9.5當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

10.1交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

10.2交(提)定做物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定做物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運(yùn)輸過程安全。

11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費(fèi)用。

11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險(xiǎn)費(fèi)，由承攬方負(fù)擔(dān)。

加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào)，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失，由承攬方全數(shù)承擔(dān)。

13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

13.3未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品在展銷會(huì)、展覽會(huì)上展覽或展示。

13.4定做方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。

13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密，所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息。即使定做方對承攬方有責(zé)任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

13.6承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)，或未經(jīng)授權(quán)的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數(shù)據(jù)。另外，承攬方同意需要上述數(shù)據(jù)的員工按照程序獲得上述數(shù)據(jù)。

13.7雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。

13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí)，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

13.9上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用。

13.10應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。

13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí)，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

13.12在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

13.14定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。

14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。

14.3未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定做方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

14.5未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

14.8實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。

14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。

14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

14.12承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失，并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí)，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實(shí)無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項(xiàng)應(yīng)如數(shù)退還，如____日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

對本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交定做方所在地的人民法院解決。

本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

最新產(chǎn)品代加工合同匯總篇二

甲方：(以下簡稱：甲方)

乙方：(以下簡稱：乙方)

依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的( )工程項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工(含機(jī)械連接接頭)配送事宜達(dá)成一致，同意訂立本合同。

一、 工程概況：

( )項(xiàng)目位于( )，工程建筑面積：( )平方米，結(jié)構(gòu)封頂日期 年 月 日。

二、 加工事宜：

甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時(shí)，須事先以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后，方可實(shí)施加工(如甲方在二十四小時(shí)內(nèi)未能做出書面回復(fù)，則視為甲方同意乙方意見)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。

三、 重量結(jié)算依據(jù)：

根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計(jì)算，作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后三位。

四、 甲方工作：

1、 合同簽訂時(shí)甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權(quán)范圍。

2、 合同簽訂時(shí)，甲方應(yīng)以書面的形式對乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬項(xiàng)目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計(jì)劃施工進(jìn)度(月度計(jì)劃及結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間排序計(jì)劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

3、 甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時(shí)須提前3日，數(shù)量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)

4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權(quán)隨時(shí)到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作，乙方有義務(wù)積極配合。

5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執(zhí)行。

6、 成型鋼筋出庫前，甲方應(yīng)指定專人進(jìn)行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)

7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。

五、 乙方工作：

1、 合同簽訂時(shí)，乙方應(yīng)積極組織資源，確保甲方工程項(xiàng)目施工進(jìn)度。

2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時(shí)，應(yīng)認(rèn)真校對，如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無法正確識別時(shí)，甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)書面確認(rèn)，否則免除乙方的供貨責(zé)任。

3、 乙方所使用的鋼筋機(jī)械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。

5、 乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量，每一編號的鋼筋提供一張標(biāo)牌，固定在鋼筋打捆處。

6、 乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車工作，并按甲方的要求運(yùn)至施工現(xiàn)場。

六、 設(shè)計(jì)變更：

1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書形式及時(shí)向乙方提供補(bǔ)充配筋單，并標(biāo)注“急配”字樣及需用時(shí)間(供應(yīng)時(shí)間甲、乙雙方協(xié)商確定)，如需增加費(fèi)用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。

2、設(shè)計(jì)變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價(jià)格結(jié)算，如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費(fèi)用部分由甲方承擔(dān)。

七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求：

1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規(guī)定。

2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50204-2002中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構(gòu)長城杯工程質(zhì)量評審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01-69-2003的規(guī)定。

3、 直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107-96、《鋼筋等強(qiáng)度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》q/jy16-2001中的規(guī)定。

八、鋼筋原材復(fù)試及資料：

1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負(fù)責(zé)原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗(yàn)資質(zhì)的檢測中心。

2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》，甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行見證取樣時(shí)應(yīng)持正式書面通知，乙方應(yīng)積極配合取樣工作，其檢測機(jī)構(gòu)及費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-2003規(guī)定，乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告。

九、合同價(jià)款及付款方式：

1、 合同價(jià)款：

(1) 本合同成型鋼筋的結(jié)算單價(jià)為人民幣( )元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價(jià))，上述結(jié)算單價(jià)包括材料費(fèi)、成型制作費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等交付甲方使用前的費(fèi)用(卸車及費(fèi)用由甲方承擔(dān))不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。

(2) 三級螺紋鋼的結(jié)算價(jià)格在本合同結(jié)算單價(jià)基礎(chǔ)上加( )元/噸。

(3) 鋼筋機(jī)械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲，并戴好保護(hù)帽)，按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)行簽收。

(4) 鋼筋原材料復(fù)試費(fèi)用按照《半成品出廠合格證》實(shí)際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)行簽收。

(5) 合同執(zhí)行過程中如鋼廠價(jià)格調(diào)整，其結(jié)算價(jià)格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價(jià)政策通知作為價(jià)格調(diào)整的依據(jù)，由乙方以書面形式送達(dá)甲方，調(diào)價(jià)依據(jù)在送達(dá)后24小時(shí)內(nèi)，甲方予以書面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補(bǔ)充協(xié)議。

(6) 本合同成型鋼筋總量為( )噸，總價(jià)款(人民幣)( )元，(大寫： )總價(jià)中不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。

(7) 驗(yàn)貨地點(diǎn)：

2、 付款方式：

(1) 本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時(shí)，同時(shí)將貨款支票一并送達(dá)(乙方預(yù)收當(dāng)月貨款80%，余款20%月末前結(jié)清)，乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。

(2) 鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時(shí)劃轉(zhuǎn)。

(3) 原材料復(fù)試費(fèi)用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn)，在月末前結(jié)清。

(4) 本合同總價(jià)款如發(fā)生變化，超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。

十、違約責(zé)任：

1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的全部裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。

2、 合同執(zhí)行過程中，如遇鋼廠市場價(jià)格調(diào)整，根據(jù)合同第九章(5)條，甲方接到乙方調(diào)整價(jià)格依據(jù)24小時(shí)內(nèi)未能書面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議，乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。

3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時(shí)送達(dá)，乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。

4、 由于甲方清料人員不能及時(shí)清料，致使配送工作無法正常進(jìn)行，所造成的工期延誤，責(zé)任由甲方承擔(dān)，同時(shí)工期順延。

5、 甲方如未能按合同規(guī)定時(shí)間付款，逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計(jì)算每天3元/噸違約金。

6、 乙方未能在甲方計(jì)劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場，甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。

十一、爭議：

本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

十二、其它：

1、 本合同簽訂時(shí)，甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項(xiàng)目施工合同原件等相關(guān)法律文件，并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。

2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時(shí)，雙方應(yīng)另行協(xié)商。

3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。

十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份，具有同等法律效力。

十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。

十五、本合同未盡事宜，執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定。

本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫)

甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

公司地址： 公司地址：

簽訂日期： 簽訂日期：

簽訂地點(diǎn)：

最新產(chǎn)品代加工合同匯總篇三

簽約地點(diǎn)：四川成都市

乙方： 簽約日期：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著友好合作，互惠互利、充分協(xié)商的原則，為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方充分協(xié)商達(dá)成如下合同條款，以便雙方共同遵守。

一、 工程名稱：

二、 加工內(nèi)容：

1、加工單價(jià)、總價(jià)表說明：。

2、以上單價(jià)包含等費(fèi)用;

3、加工范圍：鋼結(jié)構(gòu)合同4、構(gòu)件加工數(shù)量為預(yù)估量;最終以圖紙實(shí)際理論重量為準(zhǔn)。

5、交貨日期：甲方供應(yīng)材料供齊后以后開始陸續(xù)交貨，完，不得延誤。

5、交貨地點(diǎn)：乙方加工廠。

三、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范

1、按甲方提供的圖紙進(jìn)行加工;

3、構(gòu)件拋丸除銹達(dá)sa2.5級，噴涂普通灰色底漆一遍。

4、構(gòu)件要求全部編號;

5、加工完成后，乙方應(yīng)通知甲方到工廠進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，然后提貨，如構(gòu)件到甲方安裝時(shí)出現(xiàn)尺寸等任何質(zhì)量問題，乙方必須無條件配合甲方進(jìn)行處理完善，追究責(zé)任，無條件返工，并向甲方償付因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失。

6、技術(shù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

四、 產(chǎn)品運(yùn)輸

1、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，乙方負(fù)責(zé)裝車。

2、運(yùn)輸時(shí)間由甲方確定并提前一天通知乙方。

五、 付款方式

1、每批構(gòu)件出廠時(shí)，付清該批構(gòu)件加工費(fèi)

2、最后一車構(gòu)件發(fā)貨時(shí)辦理結(jié)算并付清全款，乙方發(fā)貨。

六、 結(jié)算方式

按構(gòu)件詳圖進(jìn)行結(jié)算。

結(jié)算聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

七、 技術(shù)保密協(xié)議

乙方對甲方工程項(xiàng)目及提供的技術(shù)資料、圖紙和合同保密，甲方對乙方的報(bào)價(jià)保密。如有泄密將追究相關(guān)責(zé)任。

八、 保證資料

乙方在交付產(chǎn)品時(shí)必須隨車提供以下技術(shù)資料

1、提供輔材材質(zhì)證明書

2、所有到場產(chǎn)品的出廠合格證

3、國家規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的相關(guān)制作資料(探傷報(bào)告)。

九、 合同爭議

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人本著友好合作的態(tài)度按照《合同法》的有關(guān)條款協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，也可請求當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解或真接向法院起訴。

十、

甲方：成都賽特藍(lán)鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 乙方：

法人或委托代理人： 法人或委托代理人

簽字蓋章： 簽字蓋章：

開戶行： 開戶行：

帳號： 帳號：

稅號： 稅號：

合同共三頁，一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方簽字生效。

最新產(chǎn)品代加工合同匯總篇四

經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注

第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生原因，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量原因的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條 結(jié)算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

定作方：________________________

承攬方：________________________

日期：

最新產(chǎn)品代加工合同匯總篇五

地址：_________

電話：_________

法定代表人：_________

職務(wù)：_________

國籍：_________

乙方：_________

地址：_________

電話：_________

法定代表人：_________

職務(wù)：_________

國籍：_________

(1)商品名稱：_________;

(2)數(shù)量：_________共計(jì)_________。

2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在_________或_________購買，清單附于本合同內(nèi)。

3.每種型號的加工費(fèi)如下

(1)_________(大寫：_________美元);

(2)_________(大寫：_________美元);

(3)_________(大寫：_________美元)。

4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運(yùn)至_________(某地)，若有短少或破損，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)充供應(yīng)。

5.甲方應(yīng)于成品交運(yùn)前1個(gè)月，開立信用證(或電匯全部加工費(fèi))用于由乙方在_________或_________購買零配件、消耗品及原料費(fèi)用。

6.乙方應(yīng)在雙方同意的時(shí)間內(nèi)完成_________型標(biāo)準(zhǔn)_________的加工和交運(yùn)，不得延遲，凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外。

7.零件及原料的損耗率：加工時(shí)零件及原料損耗率為_________%，其損耗部分由甲方免費(fèi)供應(yīng)，如損耗率超過_________%，應(yīng)由乙方補(bǔ)充加工所需之零件和原料。

8.若甲方誤運(yùn)原料及零件，或錯(cuò)將原料及零件超運(yùn)，乙方應(yīng)將超運(yùn)部份退回，其費(fèi)用由甲方承擔(dān)，若遇有短缺，應(yīng)由甲方補(bǔ)充。

9.甲方提供加工_________標(biāo)準(zhǔn)_________零件和原料，乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計(jì)加工，不得變更。

10.技術(shù)服務(wù)

甲方同意乙方隨時(shí)提出派遣技術(shù)人員到_________的要求，協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員，并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗(yàn)成品。為此，乙方同意支付每人月薪_________美元，其他一切費(fèi)用(包括來回旅費(fèi))概由甲方負(fù)責(zé)。

11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由乙方予以辦理。

12.加工后的標(biāo)準(zhǔn)_________乙方應(yīng)運(yùn)交給甲方隨時(shí)指定的國外買主。

13.其他條件

(3)為促進(jìn)出口業(yè)務(wù)，乙方應(yīng)儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)_________樣品，隨時(shí)可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運(yùn)來的零件及原料中報(bào)銷。

14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________

代表(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

最新產(chǎn)品代加工合同匯總篇六

訂約人：______ (以下簡稱甲方)

(以下簡稱乙方)

商品名稱--標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng);

數(shù)量--共計(jì) 臺(tái);

3.每種型號的加工費(fèi)如下：

glc-3型標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)：______ u.s.d(大寫：______ 美元)。

7.零件及原料的損耗率：

10.技術(shù)服務(wù)：

11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由乙方予以辦理;

12.加工后的標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)，乙方應(yīng)運(yùn)交給甲方隨時(shí)指定的國外買主;

13.其他條件：

標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)的商標(biāo)應(yīng)由甲方提供，若出現(xiàn)法律糾紛，甲方應(yīng)負(fù)完全責(zé)任;

14. 本合同一式三份，甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份，另一份呈送 有關(guān)部門備案。

有限公司 有限公司

經(jīng)理 經(jīng)理

最新產(chǎn)品代加工合同匯總篇七

下面是一篇題名為《加工

合同范本

根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：

三、原材料來源及互利方法：

四、交（收）貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：

五、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

八、其他：

九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。

‖整理該文章，版權(quán)歸原作者、原出處所有?！?/p>

十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機(jī)關(guān)二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同

供方：________________________

代表人：_____________________

____年____月____日

需方：________________________

代表人：______________________

____年____月____日

最新產(chǎn)品代加工合同匯總篇八

(6)除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

(7)委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

(8)加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足，質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。

原材料及包裝材料安排

(10)含增值稅的加工費(fèi)(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣zzzz。于此協(xié)議簽訂日起計(jì)至zzzz年zz月zz日，可以雙方同意下，根據(jù)情況作出調(diào)整。

(11)委托方將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收工作、安排運(yùn)輸事宜、及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。

最新產(chǎn)品代加工合同匯總篇九

委托方：(以下簡稱甲方)

加工方：(以下簡稱乙方)

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。

甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場價(jià)格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的.“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。

4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。

需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。

1、本合同簽訂后萬元為定金，__萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

甲方責(zé)任

1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯(cuò)誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

乙方責(zé)任

1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。

4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃，20____年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時(shí)內(nèi)解決。

2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)

甲方：(蓋章)

乙方：

【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/3224098.html】