2023年工程合同糾紛 工程合同標(biāo)準(zhǔn)版匯總(5篇)

在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，越來(lái)越多事情需要用到合同，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

工程合同糾紛工程合同標(biāo)準(zhǔn)版篇一

發(fā)包人(全稱)： ________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承包人(全稱)：________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行____開(kāi)元小區(qū)項(xiàng)目室外市政管網(wǎng)工程施工，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體，經(jīng)甲乙雙方洽商達(dá)成如下協(xié)議，雙方共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：____開(kāi)元小區(qū)項(xiàng)目室外市政管網(wǎng)工程

2、工程地點(diǎn)：____市新城區(qū)

3、工程范圍：設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容(若圖紙變更必須經(jīng)經(jīng)甲方確認(rèn))。

4、本工程承包方式為包工包料、包質(zhì)量、包安全，包驗(yàn)收以及所有相關(guān)主管部門(mén)報(bào)批手續(xù)。

5、工程施工主要內(nèi)容：鋼筋砼檢查井3座、直埋管道段土方工程、管道安裝等設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容。

二、工期

1、工程工期：乙方完成報(bào)批手續(xù)后進(jìn)場(chǎng)施工，于20____年9月10日前開(kāi)工，工期65天(因甲方原因?qū)е聼o(wú)法正常施工或驗(yàn)收，工期相應(yīng)順延)。

2、乙方完工后通知甲方驗(yàn)收，甲方接到乙方通知后，5天內(nèi)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，并提供書(shū)面的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

三、工程質(zhì)量

1、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，按照施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求精心組織施工，工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)國(guó)家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

2、本工程質(zhì)量達(dá)到合格。

四、合同價(jià)款及支付方式

1、本工程合同包干總造價(jià)為人民幣_(tái)___________元整(小寫(xiě)：________元)?？們r(jià)款含材料費(fèi)、輔材費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、稅金等一切工程施工、驗(yàn)收等過(guò)程所發(fā)生的費(fèi)用。無(wú)論如何，乙方均不(包括數(shù)量以及漏項(xiàng))向甲方提出，24小時(shí)內(nèi)向甲方代表通報(bào)受害情況，甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。

2、本合同履行過(guò)程中根據(jù)合同發(fā)生的會(huì)議紀(jì)要、簽證、各種通知文件、委托、證書(shū)以及補(bǔ)充合同等書(shū)面形式資料均應(yīng)作為合同條款補(bǔ)充內(nèi)容以組成部份，與合同條款具有同等法律效力。本合同書(shū)經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章后生效。保修期滿后并結(jié)清尾款后失效。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：(公章)

____年____月____日

工程合同糾紛工程合同標(biāo)準(zhǔn)版篇二

發(fā)包人(全稱)：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承包人(全稱)：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點(diǎn)：

3、備注：

二、工程承包范圍

1、鋼結(jié)構(gòu)工程的制作、安裝。(見(jiàn)附表圖紙，以預(yù)算單中的項(xiàng)目為準(zhǔn))

2、不含土建、防火及其它附屬項(xiàng)目。

三、合同工期

本工程在預(yù)付款到位，且鋼結(jié)構(gòu)工程具備施工條件，開(kāi)工日期年月日，竣工日期為年月日，合同工期總天數(shù)天。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)鋼構(gòu)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格。

五、合同價(jià)款

工程總造價(jià)：大寫(xiě)：￥：

六、合同價(jià)款支付;

1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的%給乙方作工程預(yù)付款。

2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價(jià)的%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。

3、工程施工完畢驗(yàn)收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的%給乙方作工程尾款。

七、發(fā)包人工作

1、委派

2、工程開(kāi)工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔(dān)費(fèi)用，有條件為乙方提供住宿便利。

3、應(yīng)辦理開(kāi)工前的各種文件及其它施工所需證件。

4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，保證工程正常施工，如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法收費(fèi)，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

八、承包人工作

1、委派為工地代表，聯(lián)系方式;

2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。

3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。

4、保證施工場(chǎng)地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場(chǎng)。

九、工程變更

1、施工中甲方需對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前七天以書(shū)面形式向乙方發(fā)變更通知，因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期應(yīng)相應(yīng)順延。

2、施工中乙方不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對(duì)材料的換用，須經(jīng)甲方同意。

3、乙方在工程變更確定后7天內(nèi)，提出變更工程價(jià)款的報(bào)告，經(jīng)甲方確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)款，與工程款同期支付。

十、竣工驗(yàn)收

工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗(yàn)收，如不組織驗(yàn)收，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。

十一、竣工結(jié)算

甲方收到乙方遞交的竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后三日內(nèi)，給予確認(rèn)并支付工程竣工結(jié)算價(jià)款，乙方收到竣工結(jié)算價(jià)款后三日內(nèi)將竣工工程交付甲方。

十二、違約

1、甲方不按本合同第六條約定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款，甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息，并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。

2、雙方中任何一方違約，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的3‰的違約金。

3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門(mén)解決。

十三、不可抗力

1、發(fā)生不可抗力造成工程施工困難，如雨、雪天氣，自然災(zāi)害工期延誤。

2、發(fā)生不可抗力造成合同履行困難，雙方友好協(xié)商解決。

十四、其它條款：

十五、本合同自簽章之日起生效，該工程結(jié)算完畢后，本合同即告終止。

十六、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

工程合同糾紛工程合同標(biāo)準(zhǔn)版篇三

合同糾紛，是指因合同的生效、解釋、履行、變更、終止等行為而引起的合同當(dāng)事人的所有爭(zhēng)議。合同糾紛的內(nèi)容主要表現(xiàn)在爭(zhēng)議主體對(duì)于導(dǎo)致合同法律關(guān)系產(chǎn)生、變更與消滅的法律事實(shí)以及法律關(guān)系的內(nèi)容有著不同的觀點(diǎn)與看法。合同糾紛的范圍涵蓋了一項(xiàng)合同的從成立到終止的整個(gè)過(guò)程。

上訴人{(lán)公司10}因建筑設(shè)備租賃合同糾紛一案，不服東營(yíng)區(qū)人民法院(20xx)東經(jīng)初字第139-1號(hào)民事裁定，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。上訴人{(lán)公司10}委托代理人{(lán)黃1x}、{鞏2x}、被上訴人{(lán)公司3}委托代理人{(lán)徐5x}、{公司6}委托代理人{(lán)成8x}、{王9x}到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審裁定認(rèn)定：20xx年6月6日，曹際樣以莒縣建筑安裝工程總公司的名義與原告簽訂了租賃合同，約定原告租賃給莒縣建筑安裝工程總公司各種建筑設(shè)備，莒縣建筑安裝工程總公司按約定支付租賃費(fèi)。工程建設(shè)律師發(fā)現(xiàn)，合同上租用方加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章。萬(wàn)杰集團(tuán)為被告莒縣建筑安裝工程總公司出具

擔(dān)保書(shū)

山東省莒縣建筑安裝工程總公司于20xx年5月24日注銷，其債權(quán)債務(wù)由其改制后的{公司3}處理。

原審法院認(rèn)為，原告與曹際樣簽訂的租賃合同租用方雖然加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章，但由于改制后的{公司3}對(duì)該印章不予認(rèn)可，原告也未提供足以證明曹際樣經(jīng)山東省莒縣建筑安裝工程總公司授權(quán)的證據(jù)，故原告主張與山東省莒縣建筑安裝工程總公司簽訂租賃合同及存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系的主張不能成立，原告應(yīng)向有關(guān)直接責(zé)任人主張權(quán)利，{公司3}不應(yīng)作為本案的被告承擔(dān)責(zé)任，不具備本案被告的主體資格。原告以{公司6}為山東省莒縣建筑安裝工程總公司提供保證為由而要求其承擔(dān)連帶保證責(zé)任缺乏相應(yīng)的事實(shí)和理由，不符合法律規(guī)定。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百零八條、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國(guó)民事訴訟法若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一百三十九條的規(guī)定，裁定駁回原告{公司10}的起訴，案件受理費(fèi)50元，由原告{公司10}負(fù)擔(dān)。

上訴人{(lán)公司10}在二審中以原審裁定認(rèn)定事實(shí)不清、適用法律錯(cuò)誤為由，請(qǐng)求依法撤銷一審裁定，發(fā)回重審，訴訟費(fèi)用由被上訴人負(fù)擔(dān)。

被上訴人{(lán)公司3}以原審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確為由，請(qǐng)求依法駁回上訴人的上訴，維持原裁定。

被上訴人{(lán)公司6}以原審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確為由，請(qǐng)求駁回上訴人的上訴，維持原裁定。

本院經(jīng)審理認(rèn)為，上訴人{(lán)公司10}以萬(wàn)杰集團(tuán)為莒縣建筑安裝工程總公司提供的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書(shū)為由，起訴{公司6}承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任符合法律規(guī)定，上訴人的上訴理由成立，應(yīng)予采納。

尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：

一、被上訴人的請(qǐng)求已超過(guò)訴訟時(shí)效

1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時(shí)效期間為一年。本案“候連書(shū)”承諾支付租金的時(shí)間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請(qǐng)求已超過(guò)一年的訴訟時(shí)效期間。

2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時(shí)效中止、中斷和延長(zhǎng)的證據(jù)。

3.一審判決“審理查明”部分，沒(méi)有任何關(guān)于訴訟時(shí)效延續(xù)的事實(shí)依據(jù);然而，在“本院認(rèn)為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實(shí)”，認(rèn)定訴訟時(shí)效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實(shí)”，完全是“憑空而來(lái)”的。

據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請(qǐng)求也已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效，喪失勝訴權(quán)。

二、上訴人與被上訴人之間沒(méi)有租賃合同關(guān)系

1.成都分院《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時(shí)間”為 20xx年12月12日，而《機(jī)械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時(shí)間為20xx年7月5日。簽訂合同時(shí)，成都分院根本就沒(méi)有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當(dāng)時(shí)還沒(méi)有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當(dāng)然不生效。

3.候聯(lián)界確系岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院成都分院的負(fù)責(zé)人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院承擔(dān)責(zé)任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院承擔(dān)責(zé)任。

4.岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的經(jīng)營(yíng)范圍是“工程設(shè)計(jì)”，租賃空壓機(jī)的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機(jī)的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責(zé)任不應(yīng)當(dāng)由岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院承擔(dān)。

三、上訴人與被上訴人之間沒(méi)有實(shí)際履行《租賃合同》

1.一審判決認(rèn)定：上訴人與被上訴人之間實(shí)際履行合同的依據(jù)是“候連書(shū)、候穎淵是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工”。

針對(duì)這一問(wèn)題，二審法官當(dāng)庭詢問(wèn)了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。

法官問(wèn)：“候連書(shū)是不是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工?”

秦光明答：“不知道是不是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書(shū)是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工”屬于是“眾所周知”的事實(shí)，想以此逃避其舉證責(zé)任。

2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)時(shí)，要簽進(jìn)出場(chǎng)單。被上訴人并沒(méi)有提供與上訴人之間的設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)單。

另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進(jìn)出場(chǎng)拖車費(fèi)、汽油費(fèi)、機(jī)械手人工費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)等諸多憑證。岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院從來(lái)沒(méi)有支付過(guò)這些費(fèi)用。誰(shuí)支付的這些費(fèi)用，誰(shuí)才與被上訴人之間具有實(shí)際履行租賃合同的關(guān)系。

3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實(shí)際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。如果不能舉證，則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利的后果。

四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當(dāng)是“廣安智豐公司”

1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證?！秳趧?wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書(shū)”系廣安智豐公司的委托代理人。

2.“候連書(shū)”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書(shū)借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項(xiàng)目的事實(shí)。因此，“候連書(shū)”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院。

3.一審法院僅僅因?yàn)楸簧显V人將設(shè)備交給了“候連書(shū)”，就以此推定“候連書(shū)”是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的分支機(jī)構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

綜上所述：

1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項(xiàng)目。候連書(shū)是廣安智豐公司的委托代理人和實(shí)際施工人，也是本案租賃物的實(shí)際使用人。

2.候連書(shū)及侯穎淵并非岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院或成都分院，其責(zé)任也只能由廣安智豐公司承擔(dān)。

3.被上訴人的請(qǐng)求已超過(guò)訴訟時(shí)效期間。

此致

遂寧市中級(jí)人民法院

四川法銀律師事務(wù)所

杜正武 付賢禹 律師

二〇一三年一月十五日

工程合同糾紛工程合同標(biāo)準(zhǔn)版篇四

發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）

承包方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意將面粉廠舊改項(xiàng)目立筒庫(kù)爆破拆除工程承包給乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及國(guó)家法律的有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的有關(guān)責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，特簽訂以下協(xié)議條款，雙方共同遵守。

一、工程名稱：

面粉廠舊改項(xiàng)目立筒庫(kù)爆破拆除工程

二、工程地點(diǎn)：

面粉廠

三、工程承包范圍和內(nèi)容：

1、按甲方安排的爆破范圍及拆除順序。

2、爆破拆除內(nèi)容包括：布孔裝藥、起爆網(wǎng)路敷設(shè)、警戒起爆、爆后檢查、進(jìn)行砼塊大于50厘米以及鋼筋砼未炸脫落部分的破碎。

3、辦理全部爆破工程審批手續(xù)。

4、做好安全防護(hù)欄的搭設(shè)，并滿足驗(yàn)收要求。

四、工程量：

按實(shí)際方量。

五、結(jié)算方式：

按實(shí)際方量，以單方人民幣1120000元包干，結(jié)算時(shí)扣除稅金后支付給乙方。

六、施工工期：

30天

七、施工要求：

確保安全快速施工，爆破后鋼筋與混凝土塊基本分離，滿足甲方、監(jiān)理及業(yè)主的要求。

八、雙方責(zé)任：

（一）甲方責(zé)任

3、負(fù)責(zé)提供施工有關(guān)的圖紙；

6、負(fù)責(zé)提供乙方施工用電。

（二）乙方責(zé)任

3、在甲方氣割鋼筋時(shí)，乙方派安全員全程監(jiān)護(hù)；

7、滿足業(yè)主、監(jiān)理、甲方要求，因爆破、防護(hù)等原因，業(yè)主、監(jiān)理及主管部門(mén)對(duì)甲方的處罰由乙方承擔(dān)，并有權(quán)暫緩支付工程款。

九、本合同雙方代表簽字蓋章后生效，如發(fā)生爭(zhēng)議由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成由人民法院解決。

十、本合同一式肆份，甲方持貳份，乙方持貳份，雙方簽字蓋章后生效，工程款結(jié)清后自動(dòng)失效。

甲方：

法定代表人（或委托代理人）簽字：

日期：年月日

乙方：

法定代表人（或委托代理人）簽字：

日期：年月日

工程合同糾紛工程合同標(biāo)準(zhǔn)版篇五

乙方：____有限公司

一、工程項(xiàng)目名稱：

鼎__

二、工程地點(diǎn)：

大慶市__x。

三、工程內(nèi)容：

地下樁基礎(chǔ)工程，1#樓及裙樓工程。超流態(tài)混凝土灌注樁基礎(chǔ)施工。混凝土工程總量約為：2千多立方米。最終以實(shí)際發(fā)生的，并經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)代表審核后的混凝土工程量為準(zhǔn)，此工程量作為工程結(jié)算依據(jù)。

四、工程價(jià)款及承包方式

1、甲方支付乙方工程款，單方造價(jià)：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價(jià)款按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。

（1）該工程造價(jià)中已包含勞保統(tǒng)籌費(fèi)用及安全生產(chǎn)措施費(fèi)、總包服務(wù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用。

（2）此工程價(jià)款中已包含水電費(fèi)用及相關(guān)的原材料、半成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)等費(fèi)用。

（3）最終以實(shí)際發(fā)生的工程量進(jìn)行結(jié)算，工程量計(jì)算以設(shè)計(jì)圖紙尺寸及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。由甲方、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)確認(rèn)，最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認(rèn)的為準(zhǔn)。

（4）乙方負(fù)責(zé)向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負(fù)責(zé)。

2、承包方式

（1）乙方以包工包料形式承包，乙方負(fù)責(zé)按甲方、監(jiān)理批準(zhǔn)后的施工方案進(jìn)行施工，并且提供人工、材料，進(jìn)行機(jī)械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。

（2）乙方自行負(fù)責(zé)工程所用水、電費(fèi)用。

（3）甲方負(fù)責(zé)監(jiān)管乙方樁基礎(chǔ)工程施工及提供場(chǎng)地，乙方負(fù)責(zé)施工、自行解決民工的臨時(shí)用宿舍等臨時(shí)建筑，甲方只負(fù)責(zé)按合同約定向乙方支付工程款。

3、乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管，乙方嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計(jì)及《樁基規(guī)范》進(jìn)行施工，如出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)。

五、付款方式

1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設(shè)備全部進(jìn)場(chǎng)后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預(yù)付款；以后按形象進(jìn)度撥付工程款。樁基礎(chǔ)工程完成后預(yù)留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位及甲乙雙方對(duì)樁基礎(chǔ)分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格，乙方交齊相應(yīng)的樁基資料后進(jìn)行最終結(jié)算。

2、甲方扣除工程款的5%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗(yàn)收合格，正常使用一年后全部付清。

六、工程期限

合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機(jī)械設(shè)備等應(yīng)按經(jīng)過(guò)甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)要求日期就位、開(kāi)工及竣工。乙方施工實(shí)行連續(xù)作業(yè)。施工工期為：自開(kāi)鉆之日起10天（有效工作日）如施工現(xiàn)場(chǎng)不具備施工條件，工期順延。

七、質(zhì)量要求

1、按設(shè)計(jì)圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范要求施工。工程質(zhì)量達(dá)到“合格”標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部負(fù)責(zé)。

2、工程完工后20天內(nèi)，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實(shí)的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料四份。

八、責(zé)任及義務(wù)

甲方責(zé)任及義務(wù)：

甲方應(yīng)提供確保樁基礎(chǔ)工程施工所要求的施工現(xiàn)場(chǎng)和通道等，為樁基礎(chǔ)工程施工提供一切工作條件。

乙方責(zé)任及義務(wù)：

1、乙方施工樁基礎(chǔ)在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊(duì)配合進(jìn)行樁基礎(chǔ)定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊(duì)，四方承擔(dān)費(fèi)用。

2、乙方提前做好施工機(jī)械、材料及人工等的準(zhǔn)備工作，按甲方及監(jiān)理審批的、甲方指定進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的日期進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)、開(kāi)工日期開(kāi)工。

3、工程開(kāi)工前五日內(nèi)，向甲方及監(jiān)理提供施工組織設(shè)計(jì)及進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審批，乙方必須按批準(zhǔn)后的方案施工，隨時(shí)接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。

4、乙方在施工過(guò)程中如果發(fā)生由于土質(zhì)（如粉質(zhì)淤泥層等）情況，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行，乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期，由此而產(chǎn)生的一切費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)，由而引起的工期順延。

5、乙方應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)行業(yè)操作規(guī)程進(jìn)行施工；樁及樁內(nèi)鋼筋的種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強(qiáng)度等級(jí)、單樁承載力必須滿足設(shè)計(jì)要求；試樁時(shí)，乙方應(yīng)達(dá)到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實(shí)際使用價(jià)值）達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，乙方按照本工程造價(jià)的30%承擔(dān)違約責(zé)任。

6、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)要求、經(jīng)甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)的施工方案進(jìn)行施工，隨時(shí)接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。

7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時(shí)通知甲方及監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。

8、乙方在施工過(guò)程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應(yīng)及時(shí)通知甲方、現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員及監(jiān)理單位進(jìn)行處理。乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量。

9、乙方應(yīng)與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合，服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術(shù)管理。

10、乙方保證在接到甲方書(shū)面通知日起三日內(nèi)，人工、材料及設(shè)備全部進(jìn)場(chǎng)。

11、試驗(yàn)樁必須加早強(qiáng)劑，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

12、乙方負(fù)責(zé)原材料及試塊的試驗(yàn)送檢工作，并承擔(dān)試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)用。

13、負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料的整理，竣工驗(yàn)收后移交給監(jiān)理和甲方。

14、安全生產(chǎn)乙方在樁基礎(chǔ)工程施工階段應(yīng)制定周密的施工安全保障計(jì)劃，做好安全技術(shù)交底工作，保證施工現(xiàn)場(chǎng)安全。如施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。

甲方責(zé)任及義務(wù)

1、做好施工現(xiàn)場(chǎng)的“三通一平”工作。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方和施工隊(duì)提供工程標(biāo)高控制點(diǎn)及主軸線，并以書(shū)面形式交給乙方，乙方負(fù)責(zé)放線定位，甲方及監(jiān)理驗(yàn)線合格后乙方方可施工。

3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)，由此引起的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理建設(shè)行政管理部門(mén)的相關(guān)手續(xù)。

九、其他事項(xiàng)

本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。

本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法人代表簽字：法定代表簽字：

地址：地址：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

日期：日期：

【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/3049559.html】