人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
保證金承諾書篇一
我在貴單位 招標(biāo)中，做出如下鄭重承諾：
如果我單位有幸中標(biāo)，在與貴單位簽訂合同前，保證出具招標(biāo)文件要求的'履約保證金。如屆時不提供，貴單位可取消我單位的中標(biāo)資格，并沒收投標(biāo)保證金。
承諾單位：
法定代表人或授權(quán)委托代理人：
年 月 日
保證金承諾書篇二
乙方：
本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。
為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了施工合同，乙方在對建設(shè)工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設(shè)工程施工合同中承諾的履約義務(wù)得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。
第二條 保證范圍為乙方未按建設(shè)工程施工合同約定履行義務(wù)，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)向甲方支付的違約金或賠償?shù)膿p失。
乙方應(yīng)當(dāng)按照中標(biāo)合同總金額的 %，金額：大寫人民幣 元（￥ ）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預(yù)付工程款中扣除。
第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設(shè)工程施工合同應(yīng)向甲方支付的違約金或損失賠償額。
第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設(shè)工程竣工驗收合格后 7日內(nèi)。保證期滿乙方如約履行建設(shè)工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。
第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應(yīng)向乙方提供有利于建設(shè)工程施工合同支付的.資金證明。
第七條 爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)各方首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商無法解決時，雙方同意在項目建設(shè)工程所在地人民法院提起訴訟。
第八條 生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。
第九條 其他 本合同一式貳份，具有相同法律效力。甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）： 法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：
保證金承諾書篇三
勞動和社會保障局：_________
總工會：_________
—、嚴(yán)格遵守《中華人民共和國建筑法》、《勞動法》、《合同法》、《江蘇省工資支付條例》和《常州市建設(shè)領(lǐng)域勞務(wù)工程款和農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》等法律法規(guī)和規(guī)定。
二、嚴(yán)格按合同約定支付勞務(wù)工程款和農(nóng)民工工資。
三、監(jiān)督或做到用工企業(yè)與農(nóng)民工依法簽訂勞動合同，合同內(nèi)容明確工資支付方式、標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算時間等。
四、告知農(nóng)民工享有的合法權(quán)益和其合法權(quán)益受到侵犯時的投訴部門和聯(lián)系電話。
1、故意拖延、拒不履行支付農(nóng)民工工資義務(wù)，超過限定時間的；
2、因拖欠農(nóng)民工工資引發(fā)群體性上訪、越級上訪或其它不好的事件的；
3、企業(yè)負(fù)責(zé)人、注冊建造師（項目經(jīng)理）、勞務(wù)承包人規(guī)避、逃逸，致使農(nóng)民工訴求的拖欠事項無法認(rèn)定的。
5、建設(shè)行政主管部門、勞動和社會保障部門及總工會認(rèn)定的其他需要動用保證金支付的情形。
注冊建造師（項目經(jīng)理）（簽字）：_________
法定代表人簽字（簽字）：_________
施工單位名稱（章）：_________
_________年_________月_________日
保證金承諾書篇四
1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權(quán)益，經(jīng)旅游
行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。
2、申請人因解散、破產(chǎn)或者其他原因造成旅游者預(yù)交旅游費損
失。
3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構(gòu)的裁決，申請人須賠
償旅游者的損失。
的5個工作日內(nèi)，在擔(dān)保額度內(nèi)履行擔(dān)保義務(wù)。
本擔(dān)保承諾書有效期自20xx年10月01日起至20xx年10月01日止。
擔(dān)保銀行（蓋章）
保證金承諾書篇五
本承諾書聲明：我單位在本工程投標(biāo)過程中，且在本工程施工招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)保證金退還期限內(nèi)被有關(guān)部門調(diào)查如有違法行為，致使我單位投標(biāo)保證金應(yīng)當(dāng)被沒收時，我單位保證在收到?jīng)]收投標(biāo)保證金通知之日起3天內(nèi)按上述退還的投標(biāo)保證金金額向你們繳納沒收的投標(biāo)保證金。否則，除應(yīng)當(dāng)繳納投標(biāo)保證金本金外，還應(yīng)當(dāng)按照商業(yè)銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費。
投標(biāo)單位：_______(蓋章)
法定代表人：_______(簽字或蓋章)
20xx年7月23日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/2212370.html】
