合同的簽訂是合作雙方達成一致、確立合作關(guān)系的必要步驟。為避免誤解和爭議，在合同中應當注明相應的解釋和定義。您可以在下面找到一些合同案例，幫助您了解如何撰寫一個完整的合同。
簡易的承攬合同完整篇一
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《xxx民法典》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調(diào)試。
二、有關(guān)技術(shù)及服務要求：
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：102496元；
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應付工程款的70%(計70000元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應會同供電局有關(guān)部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)。
乙方：(蓋章)。
__年__月__日。
簡易的承攬合同完整篇二
訂做方(以下簡稱需方)：
承攬方(以下簡稱供方)：
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《xxx合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：(此合同單價為稅前價)。
品名規(guī)格數(shù)量單位重量(噸)單價元/噸價款(元)備注。
箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量。
總金額(大寫)柒萬柒仟元整。
二、技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工;。
四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨;。
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算;。
七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責;。
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：承攬方：
單位：單位：
法定代理人：法定代理人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶行：戶名：
帳號：卡號：
郵編：郵編：
簽訂時間：
簡易的承攬合同完整篇三
經(jīng)雙方洽談，根據(jù)《xxx合同法》有關(guān)規(guī)定，特簽訂以下合同：
一、合同內(nèi)容：
1、辦公桌臺：規(guī)格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。
2、書柜：規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數(shù)量、單價及金額：
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個?？偨痤~：_________元。。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質(zhì)量要求：
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經(jīng)乙方認可并封板，甲方按樣板生產(chǎn)、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。
四、加工、售后服務方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時，乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內(nèi)，家具出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方應免費修理。
在保修期內(nèi)，因同一嚴重質(zhì)量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關(guān)證明，甲方應為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi)，發(fā)生嚴重質(zhì)量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質(zhì)保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物，應當按照合同規(guī)定，向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取標的物的，甲方有權(quán)將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________乙方：_________。
地址：_________地址：_________。
甲方代表：_________乙方代表：_________。
電話號碼：_________電話號碼：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
銀行帳號：_________銀行帳號：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
簡易的承攬合同完整篇四
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日。
根據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況(如定作物為工程類，可另行表述或附件，寫為見合同附件一)。
品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替)。
規(guī)格：(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)。
數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位)。
備注：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)。
第二條合同價款。
合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)。
付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。
付款時間：(寫明年、月、日)。
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
質(zhì)量要求：(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱)。
技術(shù)標準：(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))。
以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：(注：可以另設合同附件，寫明見合同附件二)。
定作人于年月日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)。
承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供。
定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人。
定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第六條驗收標準和方法。
驗收標準：(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)。
驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)。
定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)。
定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)。
驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點。
雙方約定由定作人自提定作物。
自提定作物的時間：(寫明年、月、日)。
自提定作物的地點：(寫明詳細地址不可省略)。
雙方約定由承攬人送交定作物。
送交定作物的時間：(如選擇了，則在空格處劃線)。
送交定作物的地點：(如選擇了，則在空格處劃線)。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔)。
第九條運輸方式及費用負擔。
定作物的運輸方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
運輸費用由(如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修。
定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)。
在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款。
定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)。
定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年、月、日)。
定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)。
定作人向承攬人交付預付款的時間：(寫明年、月、日)。
第十二條承攬人的違約責任：
未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的____________%的違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。
由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。
因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失，由承攬人承擔。
其它違約責任：_______________。
第十三條定作人的違約責任：
未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
其它違約責任：____________。
第十四條不可抗力。
在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式。
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種)：
1.提交_______________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向_______________人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達成補充協(xié)議。
委托代理人：委托代理人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號郵政編碼：郵政編碼：
合同簽訂時間：年月日。
簡易的承攬合同完整篇五
一、標的名稱_____________系統(tǒng)。
二、交易金額_____________元整。
三、安裝，教育訓練及驗收定義。
1.系統(tǒng)上線一個月無明顯bug。
2.上線后兩周完成系統(tǒng)使用之教育訓練。
四、系統(tǒng)交付及安裝。
1.系統(tǒng)光盤程序一份。
2.系統(tǒng)安裝手冊一份。
五、付款辦法。
1.付款期別：_____________(可選項：分期付款、一次付清、按時收費、月結(jié)。)。
2.付款方式：_____________(可選項：支票--60日兌現(xiàn)、現(xiàn)金。)。
六、罰則。
1.如因可歸責于乙方之事由，致無法如期完成本案時，每逾一日按本案系統(tǒng)總價千分之五計罰，但以不超過本合約購價款費用為限建置期。
2.如因可歸責于乙方之事由，乙方無法在甲方提出系統(tǒng)bug后一個月內(nèi)有效解決修正，每逾一日按本案系統(tǒng)總價千分之五計罰，但以不超過本合約購價款費用為限。
七、保固維護。
1.乙方自系統(tǒng)上線且正式驗收完成之日起，提供一年免費保固，包括系統(tǒng)之修正。
2.甲方得視需要于約滿前二個月與乙方另訂維護合約.保固期滿后，甲方修改系統(tǒng)或教育訓練之要求應與乙方另定合約為之。
八、智財權(quán)之瑕疵膽保責任。
1.本系統(tǒng)相關(guān)之智能財產(chǎn)為乙方所有，授權(quán)甲方于業(yè)務范圍內(nèi)運用，產(chǎn)品非經(jīng)乙方之修改衍生者，所有權(quán)不屬于乙方。
2.乙方擔保提供之系統(tǒng)無侵害他人智能財產(chǎn)權(quán)之情事.如有侵害，乙方自負損賠責任。
九、保密條款。
乙方同意因參與本項目而知悉或持有甲方之商業(yè)機密及其它機密信息，負有保密義務，乙方不得以任何方法泄漏或公開予其它第三人，亦不得為自己或其它人之利益，使用該信息。乙方違反本契約之約定者，甲方有權(quán)立即終止本契約，若甲方受有損害時，甲方并得向乙方請求損害賠償。乙方員工之違約行為，亦視為乙方之違約。
十、合約終止。
不經(jīng)對方之書面同意，不得終止本合約.雙方對他方不屢行本合約之條款，得于書面催告履行無效后，以書面通知終止合約并請求賠償。
十一、紛爭處理。
經(jīng)甲乙雙方誠意協(xié)調(diào)后，如仍未能圓滿解決合約履行之紛爭，雙方同意以_____________法院為第一審管轄法院。
負責人：_____________。
統(tǒng)一編號：_____________。
磚址：_____________。
電話：____________。
負責人：_____________。
身分證字號：_____________。
磚址：_____________。
電話：_____________。
_____年_____月_____日。
簡易的承攬合同完整篇六
委托方：_____________(以下稱甲方)。
承接方：_____________(以下稱乙方)。
簽約地點：________________________。
施工地點：________________________。
簽約時間：________________________。
1.合同內(nèi)容。
本合同項所指的項目是：___________________________。
(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)。
2.合同金額。
合同總金額為人民幣：_______________(rmb：__________)。
合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3.付款方式。
付款。
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________(rmb___________)。
設備進度款。
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣_____________(rmb________)。
工程結(jié)算付款。
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________(rmb______)。
最終驗收付款。
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________(rmb________________)。
其它事項。
4.合同雙方責任。
甲方責任。
按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
安排好貨物在工地的倉儲設施。
協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進度。
工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。
乙方責任。
按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
負責安排對甲方技術(shù)人員進行免費培訓。
確保所提供的設備材料與附件一質(zhì)量相符。
向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)。
5.安裝及調(diào)試。
安裝及調(diào)試責任。
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調(diào)試負全部責任。
在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6.其它。
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：________________。
乙方：___________________。
地址：________________。
地址：___________________。
電話：________________。
電話：___________________。
傳真：________________。
傳真：___________________。
簽約代表：____________。
簽約代表：_______________。
指定聯(lián)絡人員：________。
指定聯(lián)絡人員：___________。
簡易的承攬合同完整篇七
承攬方_______有限公司簽訂日期：_______年_______月_______日依照《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《_廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求。
項目：________。
制作地點：________。
顏色規(guī)格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準;。
起訖時間日期：________年________月________日
第二條廣告制作費及支付方廣告制作費。
廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結(jié)算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
第四條違約責任。
委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金;不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
本合同有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方：_______。
乙方：_______。
簽于：______________。
簡易的承攬合同完整篇八
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：莆田市城廂區(qū)飛翔文化傳媒有限公司。
因甲方演出需求，租用乙方演出器材設備，根據(jù)《_合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲.乙雙方的權(quán)利與義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
1.舞臺搭建和舞美設計布置；
2.燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。
3.活動所需設備和物品的運輸、裝卸；
4.活動現(xiàn)場的錄像。
租賃用途：演出所用。
使用時間：20xx年2月14日.
安裝時間：20xx年2月11日開始，音響led屏14日上午9時前交付使用。
安裝地點：信和源華庭廣場。
拆卸時間：20xx年2月16日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。
租賃設備的進退場調(diào)試安裝.操作由乙方承擔.
1.合同期內(nèi)，乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理.合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標準保質(zhì)保量完成.
2.乙方應根據(jù)演出的作息時間，合理安排設備的維修.保養(yǎng)(費用自負)，確保演出正常使用.
3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償.
4.甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負責。
1.甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作.因打架.斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責.(由乙方造成的原因除外)。
2.夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
簡易的承攬合同完整篇九
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
依照《xxx合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
第一條：施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付。
一、機械設備：序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式。
第三條機械設備的使用和管理。
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態(tài)擴大，保護現(xiàn)場，并報告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權(quán)利和義務。
一、甲方的權(quán)利和義務。
1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排，包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內(nèi)換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務。
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術(shù)保障，承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任。
甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20__元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條不可抗力。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
簡易的承攬合同完整篇十
(甲方)：
(乙方)：
鑒定地點：xx縣。
鑒定時間：20xx年xx月xx日。
根據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務要求。
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，
2、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。
第二條、服務期限。
期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。
第三條、服務費用。
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任。
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內(nèi)，應遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異?；蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任。
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式。
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定。
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：
乙方：
單位名稱(章)：
單位名稱(章)。
：單位地址：
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
20xx年xx月xx日。
簡易的承攬合同完整篇十一
承包方(簽章)________________(以下稱乙方)。
乙方承包甲方(__________________)裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《___________》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程;。
承包方式：乙方包工包料;。
工程造價：總承包價人民幣(大寫)____________元。
施工工期：本工程暫定自______年______月______日開工，于______年______月______日竣工，總工期為日歷______天;另質(zhì)保期限為______個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等。
甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條：工程變更和終止。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工期。
工程量變化和設計變更。
(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3)乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的，還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
合同終止。
(2)甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同;。
(3)因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的;。
(4)本合同履行期限屆滿自行終止;。
(5)本合同依法解除。
第四條：工期延誤。
以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力因素;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權(quán)利與義務。
甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
乙方應于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。
乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內(nèi)完成整改。
乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地;。
簡易的承攬合同完整篇十二
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）。
承攬項目名稱及內(nèi)容。
計量單位。
數(shù)量或工作量。
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________。
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：________________。
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結(jié)算方式及期限：_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任：_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）。
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________。
定作人。
定作人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬人。
承攬人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
簡易的承攬合同完整篇十三
乙方(勞動者)姓名:xx。
性別：x。
出生年月：xx年xx月。
民族：
文化程度：
身份證號碼：
戶籍所在地：
現(xiàn)詳細居住地址：
郵政編碼：
聯(lián)系電話：
根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要，甲方?jīng)Q定聘用乙方到甲方工地從事臨時性工作，為維護雙方的合法權(quán)益，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用的原則訂立本臨時性用工勞務合同，雙方應當依法遵守本合同所列條款。
一、受聘期限。
經(jīng)雙方協(xié)商，聘用期限為：自xx年x月x日起至xx年x月x日止。
二、勞動報酬。
1、甲乙雙方約定，乙方的勞動報酬按每月x元(大寫)人民幣支付。
2、該工資包括甲方單位為乙方繳納的基本養(yǎng)老保險金、住房公積金、醫(yī)療保險金、工傷保險金、個人所得稅、各種節(jié)假日加班及中夜班補貼、績效工資、生活費、日常交通費等。
3、每月三天(含三天)以內(nèi)的病、事假工資照發(fā)，但必須履行請銷假手續(xù)，三天以上的病、事假亦須履行請銷假手續(xù)，聘用工資按實際請假天數(shù)減發(fā)。
4、甲方為乙方提供受聘期間的住宿。
5、若乙方提供了正常勞動，甲方支付給乙方的勞動報酬不低于甲方所在地政府規(guī)定的最低工資標準。
三、工作方式：
甲乙雙方約定，乙方在受聘期間采取不定時工作方式。
四、社會保險：鑒于國家省內(nèi)和省際社會保險統(tǒng)籌及其配套辦法尚未健全和完善，甲方又系跨省、區(qū)作業(yè)的流動施工單位，乙方工作地變動頻繁這一實際，經(jīng)雙方協(xié)商同意，甲方按xx省社會保險的有關(guān)規(guī)定，將社會保險中甲方應為乙方繳納的基本養(yǎng)老保險金、住房公積金、醫(yī)療保險金、工傷保險金等按月計入在乙方工資清單中一并支付給乙方，由乙方本人自行到其戶籍所在地社會保險機構(gòu)繳納，若乙方不參加社會保險，其責任自行承擔。
五、乙方服從甲方的管理，受聘期間必須遵守甲方的各項規(guī)章制度，聽從甲方的工作安排和指揮，并應遵紀守法，樹立吃苦耐勞的精神。
六、甲方應嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)勞動保護和職業(yè)危害防護的法律、法規(guī)和規(guī)章，為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動條件、必要的勞動防護用品和勞動工具。
乙方在甲方工作期間必須注意安全，遵守安全操作規(guī)程、工作規(guī)范、勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生制度及其標準。如乙方在甲方工作期間發(fā)生安全事故，按中華人民共和國國務院《工傷保險條例》、貴州省實施《工傷保險條例》辦法和銅仁地區(qū)工傷保險實施辦法之規(guī)定辦理。
七、合同期內(nèi)，如乙方不能勝任甲方安排的工作或按國家相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定已達到解除合同條件的，甲方有權(quán)解除與乙方的合同，如甲方違反國家的相關(guān)法律、法規(guī)的，乙方也有權(quán)提出解除與甲方的合同，但任何一方提出解除合同前，均應提前七天告知對方。
八、本合同一式三份，甲方二份、乙方一份，經(jīng)甲方蓋章、乙方簽字后生效，均具同等法律效力。
甲方(蓋章)：乙方(簽名)：
甲方代表人簽名：
合同訂立時間：xx年x月x日。
簡易的承攬合同完整篇十四
承攬方：__________。
簽訂日期：__________
依照《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求。
項目(媒介)：__________。
廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：__________。
承攬方應按《廣告管理條例》等有關(guān)規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
發(fā)布地點：__________。
顏色：__________。
規(guī)格或材料：__________。
刊播次數(shù)、起訖時間、日期：__________
其他要求：__________。
第二條廣告費及支付方法。
廣告費。
類別、單價、數(shù)量、金額(__________元)、設計、制作費、發(fā)布費、代理費、合計金額__________(大寫__________)。
結(jié)算方式和期限：__________。
承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
委托方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費的__________%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未履行部分廣告費的__________%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的償付違約金。
其它違約金責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成-，按下列第()項規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁。
2、向地人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
第七條附則。
本合同附件__________件，名稱：__________。
本合同有效期：自__________日生效至__________日終止。
委托方__________。
單位名稱(蓋章)__________。
地址：__________。
郵政編碼：__________。
法定代表人：__________。
委托代理人：__________。
電話：__________。
開戶銀行：__________。
帳戶：__________。
承攬方__________。
單位名稱(蓋章)__________。
地址：__________。
郵政編碼：__________。
法定代表人：__________。
委托代理人：__________。
電話：__________。
廣告業(yè)務員證號：__________。
開戶銀行：__________。
帳戶：__________。
日期：_______________
簡易的承攬合同完整篇十五
認立合同雙方：
承攬方：____________。
定作方：____________。
定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量達到%，定作方付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%)，預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其它。
(如：.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的'酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：(蓋章)承攬方：(蓋章)。
代表人：(蓋章)代表人：(蓋章)。
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________。
乙方：________________________。
一、工程項目。
4、工程期限自_____________至___________完工，共計_____天。(不可抗拒原因順延)。
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應在一個工作日內(nèi)答復。不能答復的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備_____律效應)。
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整，大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)。
六、付款方式__________________。
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價_______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期。
1、玻璃_________________。
2、鋼材_________________。
3、鋁材_________________。
4、油漆_________________。
5、噴塑_________________。
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安。
全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收，七日內(nèi)不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變。
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁，附件共____頁，一式_____份，雙方各持份。
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方：___________。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
簡易的承攬合同完整篇十六
在當今不斷發(fā)展的世界，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務。相信很多朋友都對擬合同感到非?？鄲腊?，以下是小編為大家收集的保潔服務承攬合同完整樣書，希望對大家有所幫助。
甲方（定作人）：________________
乙方（承攬人）：________________
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《_____》以及國家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自________年________月________日起至________年________月________日止，合同期滿自行終止。
1、承攬范圍：_________
2、工作標準（見附件）。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關(guān)費用。
1、合同期保潔承攬費用總額為________元。其中，月度保潔費用為________元。
2、保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會_____費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月________日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權(quán)利義務
1、為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的'合法性。
2、向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3、向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4、甲方有權(quán)對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5、甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關(guān)的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權(quán)利義務
1、乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2、乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3、乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4、乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5、乙方派駐的服務人員，在工作期間有_____及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6、乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會_____，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1、本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2、一方嚴重違反本合同約定的事項，另一方可以單方面解除合同，但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1、乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2、甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3、本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4、本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
附件：工作范圍及工作標準
法定代表人法定代表人：________________
簽訂地點：________________
簡易的承攬合同完整篇十七
依《加工承攬合同條例》、《xxx廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
項目：________。
制作地點：________。
顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；
起訖時間、日期：________年________月________日
廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結(jié)算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2%，償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同_____機關(guān)申請_____；
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
本合同有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方：______________。
乙方：______________。
_______年_______月_______日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/19341701.html】
