房屋預買賣合同(專業(yè)16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-11 15:26:11
房屋預買賣合同(專業(yè)16篇)
時間:2023-12-11 15:26:11     小編:字海

合同通常包括雙方的身份信息、交易的具體內(nèi)容、支付方式以及違約責任等條款。撰寫合同時,要盡量避免使用專業(yè)術語,以免產(chǎn)生誤解和爭議。制定合同不再難!小編為你整理了一些常見的合同模板,供你參考編寫。

房屋預買賣合同篇一

賣房人:_____ ___(以下簡稱甲方)

身份證號: _____ ___

買房人: _____ ___ (以下簡稱乙方)

身份證號: _____ ___

為了保證甲乙雙方簽訂的房屋買賣合同合法,雙方通過110得知,未登記領取權屬證書 房屋買賣合同有效。經(jīng)過協(xié)商特簽訂此合同,以便雙方共同遵守。

第一條 甲方愿將座落于 的房屋(平米)連帶在的車庫( 平米)賣于乙方,空口無憑,立字據(jù)為證。

第二條 該房屋帶車庫的房價款共計人民幣整( 元)。

第三條 甲方將房屋和車庫按實際面積交付乙方。乙方一次性付清該房屋帶車庫的房價款。甲乙雙方都不得因后來房價的變動向?qū)Ψ教岢鲅a償要求。

房屋協(xié)議簽訂生效后雙方不得反悔,如有反悔將10倍房款賠償,自此,乙方擁有房屋所有權,政府的一切房屋補償歸乙方所有。

甲方無條件協(xié)助乙方辦理房屋所需各種證件。(所需任何費用由乙方支付)。

第四條 本合同經(jīng)雙方簽字、按手印后生效。本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:

乙方:

日期:

房屋預買賣合同篇二

賣方:(以下簡稱甲方)身份證號:(房屋共有產(chǎn)權人)身份證號:買方:(以下簡稱乙方)身份證號:

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有房產(chǎn)簽訂本合同。

第一條甲方所售房屋的基本情況:

1、甲方所售房屋位于,房屋結(jié)構為,房屋用途為。

2、甲方所售房屋為三室一廳的套房,建筑面積約平方米(實際面積以產(chǎn)權證為準)。

3、房屋為毛坯房,無任何裝修和內(nèi)部設施。

4、本合同中所述房屋為,是和的家庭(夫妻)共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉(zhuǎn)賣,該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利糾紛。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不承擔任何責任。如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,并由甲方承擔由此帶給乙方的所有損失(詳見違約責任及糾紛處理方法)。

第二條房屋價格及其他費用:

1、甲、乙雙方協(xié)商一致,房屋成交價格為:人民幣元整(大寫:拾萬仟佰拾元整)。

2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易過戶稅費由負擔。

第三條付款方式:

甲乙雙方同意合同簽訂(年月日)當日以付款方式。

一次性付款,付款金額為人民幣元整(大寫:拾萬仟佰拾元整),含已付定金元。付款當天甲方開具收款收條給乙方,并注明收款數(shù)額及款項用途。余款人民幣元整(大寫:萬元整)在甲方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)后付給。

第四條房屋交付:

甲方應在乙方付款當日將房屋交付乙方,包括拆遷安置房屋相關的所有手續(xù)、文件及票據(jù)的原件、全部鑰匙交付給乙方。甲方如未于當日將該房屋交付給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。

第五條關于產(chǎn)權登記的約定:

1.因本房建房售房單位及其他原因,此房房屋產(chǎn)權證及其手續(xù)尚在辦理中,但因甲方及其房屋共有人需要,甲方自愿將此房賣與乙方。待房產(chǎn)證辦理下來后,甲方須將證書交予乙方協(xié)助辦理過戶手續(xù)。乙方在本房屋買賣合同成立后,無論辦理房屋產(chǎn)權證及其過戶手續(xù)與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方式方法阻撓,并應協(xié)助乙方辦理過戶事宜。

2.經(jīng)協(xié)商,乙方有權在收到甲方的房屋及其手續(xù)后,延緩辦理房屋產(chǎn)權證過戶手續(xù)(延緩期限不超過房屋產(chǎn)權證首次發(fā)證時間后年)。但如乙方有提前辦理房屋產(chǎn)權證及其過戶手續(xù)的需要,向甲方提出要求,甲方應該于收到通知日內(nèi)提供一切與之有關的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權人的產(chǎn)權證及國土證,原房屋產(chǎn)權人結(jié)婚證及復印件,原房屋產(chǎn)權人夫妻雙方身份證復印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),并協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦理權屬登記手續(xù),不得用任何方式拒絕阻撓。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,如因甲方的過失造成乙方。

不能在乙方向甲方提出過戶要求之日起逾期不超過30天(遇法定節(jié)假日順延)內(nèi)取得房地產(chǎn)權屬證書,甲方須賠償乙方損失,每延期一日(遇法定節(jié)假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的1%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;逾期超過60天,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列兩種約定,追究甲方的違約責任。

1.甲方按乙方累計已付款的20%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行,并在90天內(nèi)辦理過戶。

2.終止合同,甲方將乙方累計已付款全額退還乙方,并按房價總額10%月利率,從購房之日起付給利息。

第六條甲方戶口遷出的約定及其違約責任。

甲方應在辦理產(chǎn)權過戶前將登記于該房的全部戶口遷出,如在規(guī)定的此房屋戶口遷出時間內(nèi)未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,并支付乙方違約金貳仟元整,并應在三十天辦理結(jié)束全部戶口遷出手續(xù)。

第七條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,其補充約定由甲方、乙方、見證方三方共同協(xié)商解決,與本合同同具法律效力。

第八條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字后方能生效。

第九條雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同后,雙方應嚴格遵守執(zhí)行,在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均可向相關部門申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

第十條本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,見證方(中間人)一份,留存?zhèn)洳椤?/p>

房屋預買賣合同篇三

出賣人(以下簡稱甲方):現(xiàn)住址:身份證號:

買受人(以下簡稱乙方):現(xiàn)住址:身份證號:

見證方:見證人:

聯(lián)系電話:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協(xié)議:

第一條乙方購買甲方坐落于號樓房間私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米(以產(chǎn)權登記面積為準),產(chǎn)權證號為朝私號土地使用證號為:,使用面積為平方米,使用年限________年____月____日至________年____月____日止。

第二條此房屋實際售價元整(元)。此售價包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設備。

第三條甲方應在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復印件:身份證、戶口薄房屋所有權證和其他有關證件房屋共有人同意或委托出賣的證明辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應出具的其他文件。

第四條甲方應保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:無合法證件的房屋(包括違法建設的房屋)有產(chǎn)權爭議的房屋經(jīng)批準用或劃撥的建設用地范圍內(nèi)的房屋經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準代管房屋市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。

第五條乙方應在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復印件:身份證、戶口簿辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應出具的其他文件。

第六條上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發(fā)生的費用(取暖費、物業(yè)費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負責。分擔日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準。具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準。

第七條稅費分擔甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項稅費。

第八條定金在________年____月____日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣元作為房款的一部分。

第十條違約責任如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費后將余款退還甲方如甲方違約則見證人扣除代理費后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣元違約金。

第十一條交房日期:

第十二條備注:室內(nèi)留下的'固定裝修及家具電器包括:(根據(jù)家具清單)。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。

第十三條在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。

第十五條本合同及其補充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。

第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。

第十八條本合同自三方簽字之日起生效。

第十九條附帶家具(見家具清單)。

甲方(簽字):乙方(簽字):

見證人(簽字):

年月日年月日年月日。

房屋預買賣合同篇四

乙方(買方):__________電話:__________。

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下協(xié)議條款:

一、基本情況。

甲方自愿將坐落在_________市________區(qū)_______樓房出賣給乙方。

二、價格。

三、定金。

四、第二次付款。

五、交付。

經(jīng)甲乙雙方同意,甲方于________年____月____日將該樓房購房合同及樓房一并交付給乙方所有,乙方屆時將剩余款項一并付給乙方(乙方在付款時,為確保在以后的房產(chǎn)過戶順利,將暫時暫扣購房款人民幣(大寫)________________,即人民幣(小寫)____________,待該樓房的房產(chǎn)證順利過戶給乙方時,乙方再把此款項付給甲方)。

六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)甲方保證在該樓過戶時積極提供協(xié)助,若因甲方原因造成產(chǎn)權不能過戶的,產(chǎn)生的一切費用及法律后果由甲方承擔。

七、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關稅費由乙方承擔。甲方應在_______將該房產(chǎn)交付乙方。屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用,無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、網(wǎng)費、有線電視費等。

八、經(jīng)雙方確認,_____________乙方把剩余購房款一次性付給甲方時,甲方屆時應將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓合同及購樓收據(jù)全部一并交給乙方。交付該房產(chǎn)時甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構、地面和墻壁及不適移動的物件。

九、雙方違約責任如下:甲方如違反本協(xié)議,則雙倍返還乙方所付購樓房款項。乙方如違反本協(xié)議,返還乙方所付購樓房款項,則甲方不予退還購樓房訂金。

房屋預買賣合同篇五

地址:___________。

營業(yè)執(zhí)照號碼/身份證號碼:____________。

聯(lián)系電話:____________。

共有人(僅指配偶)姓名:____________。

身份證號碼:____________________。

地址:____________。

聯(lián)系電話:_______。

乙方(下稱賣方)名稱/姓名:____________。

法定代表人:_______________。

地址:_____________。

營業(yè)執(zhí)照號碼/身份證號碼:___________。

聯(lián)系電話:____________。

共有人(僅指配偶)姓名:____________。

身份證號碼:____________________。

地址:_______________。

聯(lián)系電話:____________。

甲乙雙方保證提供的所有書面材料都是真實的且具備完成下述交易所需的完全民事行為能力,甲乙雙方明確在簽定本合同時已征得其法定共有人(僅指配偶)的同意,并于簽定本合同的同時出具其財產(chǎn)法定共有人(僅指配偶)的書面同意文件。丙方是_______(甲、乙)方的委托代理人,甲乙丙三方經(jīng)協(xié)商簽訂如下協(xié)議:

2、甲乙雙方協(xié)商一致,乙方所售房屋總金額為人民幣____________;

4、___(甲、乙)方委托丙方辦理上述房屋的交易手續(xù),具體委托內(nèi)容為下述第________類________所描述的委托事項:

第一類:

(1)代理乙方向土地房產(chǎn)管理部門辦理上述房屋的交易手續(xù);

(2)代理乙方代收代繳辦理交易手續(xù)過程中所發(fā)生的各項稅費;

(3)代理乙方向土地房產(chǎn)管理部門領取土地房屋權證;

(5)代理乙方與貸款銀行共同向土地房產(chǎn)管理部門辦理上述房屋的抵押登記注銷手續(xù);

(6)代理乙方委托評估機構進行上述房屋的價值評估。

房屋預買賣合同篇六

原告:

姓名:______。

性別:__。

年齡:__。

民族:__。

職務:______。

工作單位:________住址:__________電話:______。

被告:名稱:________地址:__________。

法定代表人:姓名:______職務:______。

電話:______。

訴訟請求:

1.請求判令被告向原告支付報酬及利息____元。

2.本案訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:

____年__月__日至____年__月__日,原告為被告印刷____及____等,約定報酬____元。原告按照約定完成了被告的'交待的事項,但被告拒不支付報酬,原告多次催要未果,故根據(jù)《中華人民共和國民法典》第__條的規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請求支持原告的訴訟請求,維護原告的合法權益。

此致

________________________人民法院。

具狀人:____________。

房屋預買賣合同篇七

甲方(賣方)

乙方(買方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:

一、甲方自愿將坐落在 重慶市 應屆畢業(yè)生網(wǎng) 路 小區(qū) 號樓 單元 室(建筑面積120平方米,儲藏室40 平方米,產(chǎn)權證號st 2105420 )房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖)

二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫 元 .

三、乙方在簽訂本合同時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 .

四、乙方支付定金之日起 2個月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)

五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)

六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關稅費由 甲方承擔。

七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。

八、甲方應在1個月 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。

九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向?qū)Ψ街Ц段迨f 元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。

十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺(型號: 5648485 ),空調(diào)兩臺(型號:0152468549 ),熱水器(型號:1095874554),浴霸(型號:1025456985 ),飲水機(型號:1084759264 ),音響兩臺(型號:258695 ),涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi))

十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十二、附加條款:

1、轉(zhuǎn)讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。

甲方(賣方) (印) 身份證號:

住址: 電話:

年 月 日

乙方(買方) (?。┥矸葑C號:

住址: 電話:

房屋預買賣合同篇八

(合同編號)。

合同雙方當事人:

出賣人:

買房人:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,買房人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:

第一條買房所購商品房的基本情況。

買房人購買的商品:第單元層門。商服樓東數(shù)第門。

該商品房的用途為:屬混合結(jié)構層高為:建筑層數(shù):層。

該商品房建筑面積m2,其中套內(nèi)建筑面積m2,公共部位與用房分攤建筑面積m2。

第二條計價方式與價款。

出賣人與買房人約定按建筑面積計算,該商品房單價為人民幣每平方米元??偨痤~人民幣:元。

第三條付款方式及期限。

買房人按下列第種方式按期付款。付款金額以賣方收準。

1、一次性付清。

2、分期付款:預購之日起預付房款50%。余額在200年月日前全部付清,方可入住。

3、其他方式。

第四條交付期限。

出賣人應當在200年月日前,經(jīng)縣建設質(zhì)檢部門驗收合格后,并符合本合同約定的商品房交付買房人使用。

但如遇下列特殊原因,出雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期。

1、遭遇不可抗拒力,且出賣人在發(fā)生之日起日內(nèi)告知賣房人的。

2、持續(xù)大雨、暴雨、洪水、地震等自然災害對施工帶來嚴重損壞,影響正常工期的。

3、發(fā)生痛情,禁止勞動力流動的。

第五條商品房達到交付使用條件后,出賣人電話通知買房人辦理交付手續(xù)。(買房人必須提供真實,有效的電話聯(lián)系方式,如有變更馬上通知出賣人),雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示商品房驗收合格的批文,并簽署房屋交接單,所購商品房為住宅的,出賣人提供《住宅質(zhì)量保證書》。

第六條出賣人保證銷售的該商品房沒有產(chǎn)權糾紛和債券債務糾紛。因出賣人原因造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債券債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。

第七條保修責任。

買房人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應的保修責任。

人承擔。

第八條商品房室內(nèi)裝修標準。

該商品房住宅部分,客廳為落地門洞,廚房、衛(wèi)生間水龍頭一,室內(nèi)地面找平昨理,衛(wèi)生間、廚房、墻面及地面不貼瓷磚。

第九條買房人的房屋僅作使用,買人使用期間不得擅自改變商品房的建筑主體結(jié)構、承重結(jié)構用途。

第十條出賣人統(tǒng)一安裝電話和閉路進戶聯(lián)網(wǎng)費用買房人負責。價格由業(yè)務部門而定。排污入網(wǎng)費用,由賣房人負責。

第十一條出賣人不負責契稅和辦理房照,由買房人負責。但出賣負責出收據(jù)和辦理房照材料,物業(yè)管理由本公司物業(yè)管理,買房人要按期繳納水、電、取暖、衛(wèi)生及可能涉及的各項生活必須費用。如拒絕繳納,甲方有權停水、電。

第十二條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。

第十三條本合同一式三份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日起生效。

出賣人:(簽章)買房人(簽章):

年月日年月日。

簽于簽于。

房屋預買賣合同篇九

房屋買賣合同是一方轉(zhuǎn)移房屋所有權于另一方,另一方支付價款的合同。轉(zhuǎn)移所有權的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。

房屋買賣合同標的額較大且系比較重要之合同,故法律規(guī)定應當采取書面形式訂立?!冻鞘蟹康禺a(chǎn)管理法》第40條規(guī)定:"房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,應當簽訂書面轉(zhuǎn)讓合同…"?!冻鞘蟹康禺a(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第28規(guī)定:"商品房銷售,當事人雙方應當簽訂書面合同。…"上述規(guī)定是認定房屋買賣合同應當采用書面形式的法律依據(jù)。根據(jù)法律及相關司法解釋的規(guī)定,房屋買賣合同書面形式應包括如下類型:

(一)正式房屋買賣合同

正式房屋買賣合同是房屋買賣合同書面形式的基本類型,內(nèi)容一般包括房屋買賣合同的基本條款,如房屋位置、結(jié)構、建筑面積、價款及其支付期限、交房期限、質(zhì)量標準、產(chǎn)權轉(zhuǎn)移登記等條款。盡管法律法規(guī)并未規(guī)定買賣雙方必須采用統(tǒng)一的房屋買賣合同文本,但在辦理產(chǎn)權轉(zhuǎn)移登記時,房屋產(chǎn)權登記機關往往要求使用建設主管部門統(tǒng)一制訂的規(guī)范的合同文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,并不因為不使用統(tǒng)一合同文本而影響書面房屋買賣合同的成立和效力。實踐中,商品房買賣時,要求必須使用建設主管部門統(tǒng)一制作的格式文本。但在正式合同文本簽訂之前,多由開發(fā)商提供認購書、預訂協(xié)議等預約合同文本要求買受人簽署,其中有的預約合同已經(jīng)具備本約性質(zhì),相當于房屋買賣合同。二手房買賣的合同形式未作統(tǒng)一要求,買賣雙方一般會根據(jù)協(xié)商一致的意見共同起草一份房屋買賣合同,經(jīng)雙方簽字、蓋章生效,并據(jù)此履行,在產(chǎn)權登記機關填寫的制式合同只作為登記文件使用。

(二)具備特定條件的預約合同

最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(下稱商品房買賣司法解釋)第五條規(guī)定:"商品房的認購、訂購、預訂等協(xié)議具備商品房銷售管理辦法第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,并且出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款的,該協(xié)議應當認定為商品房買賣合同。"根據(jù)最高法院民一庭的觀點,商品房認購、訂購、預訂等協(xié)議是在開發(fā)商取得立項、規(guī)劃、報建審批手續(xù)至取得商品房銷售許可證之前簽訂的預約性質(zhì)的合同(事實上預約合同的簽訂并不限于這個期間)。為保障交易安全,保護業(yè)主權益,促進簽約,規(guī)定具備合同實際履行條件的預約合同,應當認定為本約合同。筆者認為,司法解釋的本條規(guī)定,用意雖好,但效果一般,極易造成誤導。首先,《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容多達13項,而認購書等預約合同均為開發(fā)商擬定的格式合同,同時具備該13項內(nèi)容的可能性很少,買受人依據(jù)該條規(guī)定維護自身權益的機會并不多見。其次,認定合同性質(zhì)的依據(jù)為合同內(nèi)容,而非合同名稱。預約合同如果具備了商品房買賣合同的主要內(nèi)容,理應認定為商品房買賣合同,不再具有預約性質(zhì)。第三,"出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款",表明買賣合同已經(jīng)實際履行。即使預約合同未完全具備《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,只要標的物明確、價款確定,完全可以依據(jù)合同法的相關規(guī)定認定雙方房屋買賣合同成立。如果機械適用該條司法解釋的規(guī)定,就會導致依據(jù)合同法應當認定房屋買賣合同成立,而依據(jù)該條司法解釋則不能認定合同成立。

(三)房屋買賣合同的其他書面形式。

《合同法》第11條規(guī)定:"書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。"根據(jù)《電子簽名法》第3條第3款的規(guī)定,"涉及土地、房屋等不動產(chǎn)權益轉(zhuǎn)讓的"的文書,不適用"電子簽名、數(shù)據(jù)電文"。無疑排除了以"數(shù)據(jù)電文" 為表現(xiàn)形式的房屋買賣合同。記載雙方房屋買賣意思表示的、以有形方式表現(xiàn)的信函等雙方往來資料,應當認定為其他書面形式的房屋買賣合同。有些情況下,沒有書面合同,也無法認定口頭合同存在,買受人以其持有的購房款收據(jù)或發(fā)票主張房屋買賣合同成立。此時,買受人持有的購房款收據(jù)或發(fā)票,既是書面合同形式,也是合同實際履行證據(jù),如果收據(jù)或發(fā)票載明的房屋位置具體、房屋價款明確,應當認定雙方之間的房屋買賣合同成立。筆者認為,認定其他書面形式的房屋買賣合同成立,已有書面證據(jù)必須能夠證明三項事實:房屋買賣的意思表示、房屋具體位置和價款。

房屋買賣合同是指購房者各售房者在平等協(xié)商的基礎上,就房屋的買賣所簽訂的協(xié)議。房屋買賣合同應包括以下主要條款:

1、合同雙方當事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。如果有委托代理人的話,那么還包括委托代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。

2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務共同指向的對象。在房屋買賣合同中,標的就是房屋。這主要包括以下內(nèi)容:房屋的坐落位置;所買賣房屋的面積,應分別注明實得建筑。

房屋預買賣合同篇十

原告:

被告:

案由:房屋買賣合同糾紛

訴訟請求:

3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。

事實與理由:

20xx年7月25日,原告經(jīng)北京市嘉禾家美房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司介紹,與被告簽訂了關于北京市朝陽區(qū)廣渠路28號210號樓16層1908a的《房屋買賣合同》,并于當日交付了購房定金人民幣50000元。

雙方同意,被告應配合原告在合同簽訂后一個月內(nèi)(即20xx年8月25日前)辦理完畢該房屋過戶事宜,原告亦多次催促被告履行合同義務,進行網(wǎng)簽及后續(xù)房屋過戶事宜,被告均以各種借口予以拖延,導致該房屋至今未辦理任何過戶手續(xù)。按照約定,被告拖延逾期辦理過戶手續(xù)視為違約,被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣200000元.

原告購買本房屋是為年底結(jié)婚作為婚房使用,被告遲遲不履行房屋過戶義務已經(jīng)給原告造成了諸多損失,無奈之下訴至法院,請求法庭依法判決被告按照合同履行義務,將房屋過戶給原告,并賠償原告損失,以維護原告的合法權益。

此致

北京市朝陽區(qū)人民法院

房屋預買賣合同篇十一

_計算機技術服務有限公司 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就_______銷售事宜,確認以下內(nèi)容,達成以下條款,特簽訂此合同:

一、確認銷售內(nèi)容 甲方采購物品的名稱、規(guī)格型號、制造商、數(shù)量、單價、金額詳見下表: (或在同樣格式的附件中詳細列明,該附件經(jīng)雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。) 編號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 廠商 單位 數(shù)量 單價(元) 金額(元) 合計(大寫):

二、甲方務必認定所選商品,因為此類商品,非質(zhì)量原因不得隨意退換。

三、保修:本合同內(nèi)銷售產(chǎn)品均提供原廠標準服務。原廠保修期限為________個月。

四、交貨方式

1.交貨方式:送貨上門。

3.交貨時間:________年____月____日之前

4.聯(lián)系人:_____________ 聯(lián)系方式:______________

五、付款時間:貨到付款。

六、付款方式:支票(現(xiàn)票)或現(xiàn)金方式支付全額貨款。

七、違約責任

1.乙方如未能按本合同第四條內(nèi)容執(zhí)行,乙方每逾期一天按合同價款的_________%向甲方予以賠款。

2.甲方如未能按本合同第

五、六條內(nèi)容執(zhí)行,甲方每逾期一天按合同價款的________%向乙方予以賠款。

3.由于不可抗拒因素造成的違約,由供需雙方協(xié)商解決。

八、其他:本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。如有未盡事宜,雙方依有關法規(guī)協(xié)商解決。

甲方(蓋章):_______________

帳號:_______________________

開戶銀行:___________________

稅號:_______________________

代理人:_____________________

地址:_______________________

e:________________________

fa:____

日期:_______________________

乙方:_______________________

帳號:_______________________

開戶銀行:___________________

稅號:_______________________

代理人:_____________________

地址:_______________________

e:________________________

fa:____日期

房屋預買賣合同篇十二

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協(xié)議:

平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米。

第二條計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該房屋價款:1.按建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。

2.按套內(nèi)建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。

3.按套(單元)計算,該房屋總價款為(幣)千百拾萬千百拾元整。

買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第種方式處理:

(2)逾期超過日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。

第四條交付期限出賣人應當在年月日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:

1.該房屋經(jīng)驗收合格。

2.該房屋經(jīng)綜合驗收合格。

3.該房屋經(jīng)分期綜合驗收合格。

4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。

1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金。

第五條交接

房屋達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。

第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。

1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的%賠償買受人損失。

2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的%向買受人支付違約金。

第七條買受人的房屋僅作使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結(jié)構、承重結(jié)構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。

第八條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:1.提交仲裁委員會仲裁。 2.依法向人民法院起訴。

第九條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。

第十條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第十一條本合同連同附件共頁,一式份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下:出賣人份,買受人份,份。

第十二條本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向申請登記備案。

出賣人(簽章):_____ 買受人(簽章):_____

【法定代表人】:_____ 【法定代表人】:_____

【委托代理人】:_____(簽章) 【委托代理人】:_____(簽章)

簽訂日期:____年____月___日 簽訂日期:____年____月___日

房屋預買賣合同篇十三

協(xié)議雙方:。

甲方(受委托方):

乙方(委托方):

一、乙方應如實填寫《出售房屋登記表》,并出示產(chǎn)權證及身份證,提供產(chǎn)權證復印件。

二、乙方保證該房屋權屬清楚無爭議,無糾紛,并已征得共有人(或產(chǎn)權人)同意,否則造成不良后果均由乙方負責。

三、該方最終成交價,由買賣雙方自主商定,甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達成買賣協(xié)議時,須交甲方按成交價的1%的中介費,成交價低于伍萬元按500元收費。

四、乙方也可同時委托他人或自行聯(lián)系賣房,但不得與甲方介紹的買方以各種借口私下交易,否則,應承擔雙倍的中介服務費(乙方賣房一旦可以成交,因乙方原因不能成交,乙方須按規(guī)定給付中介費)。

五、甲方應通過媒體發(fā)布賣房信息。物色,篩選,推薦適合買方。帶客戶到乙方現(xiàn)場看房。如實傳遞買賣雙方的要求,積極周旋,直至買賣成交。

六、甲方還可以為乙方提供下列服務:起草房屋買賣協(xié)議、代辦產(chǎn)權轉(zhuǎn)移過戶手續(xù);為定金、房款的收付提供信用帳戶,鈍化矛盾、調(diào)解糾紛,提供有關法律服務。

七、本協(xié)議壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章后生效,如雙方今后另行簽訂協(xié)議或委托書,本協(xié)議終止,權利義務關系以后簽協(xié)議為準。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

房屋預買賣合同篇十四

隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的.房屋買賣合同范本,希望對大家有所幫助。

賣方:_______________(簡稱甲方)

身份證號碼:_____________________

買方:_______________(簡稱乙方)

身份證號碼:_____________________

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。

第三條 付款時間與辦法:

合同范本《》。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于 付給甲方。

第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結(jié)清。

第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔。

第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條 本合同一式三份。甲方一份,乙方一份、房地產(chǎn)交易中心一份。

第八條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。

第九條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十條 雙方約定的其他事項:

出賣方(甲方):_________________

購買方(乙方):__________________

身份證號碼:__________________

身份證號碼: ___________________

地 址:___________________

地 址:____________________

郵 編:___________________

郵 編:____________________

電 話:___________________

電 話:____________________

代理人(甲方):_________________

代理人(乙方): _________________

身份證號碼: ___________________

身份證號碼: ___________________

簽署日期:_______年____月____日

房屋預買賣合同篇十五

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將位于萬福店農(nóng)場西環(huán)路住房一套及一樓中間門面一間售給乙方,現(xiàn)就房屋買賣事宜簽訂以下合同資料:

一、房屋位置、面積、價格:

1、房屋位置:_____________;

3、房屋價格:壹拾伍萬元整。

二、房屋質(zhì)量及裝修要求:

1、房屋建筑質(zhì)量為合格等級,除人力不可抗拒的自然災害等特殊狀況外如有房屋非人為質(zhì)量問題甲方負責維修。

2、甲方負責所有塑鋼窗戶、進門防盜門、室內(nèi)三套玻璃門、門面轉(zhuǎn)閘門、室內(nèi)地板磚(客廳80__80mm,其他60__60mm)及水電安裝、廁所大便器安裝、墻壁普通裝修。甲方同時負責水過戶手續(xù)到位。

三、付款方式:首付捌萬元,第二次在年內(nèi)付二萬,乙方付款時甲方另帶給房產(chǎn)證、土地使用證副本各一份。

四、其他;

3、甲方保證所售房屋沒有產(chǎn)權糾紛,否則一切職責由甲方承擔;

4、該房屋的所有稅費含在房屋價格中。

五、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具備同等的法律效力,協(xié)商不成時由當?shù)胤ㄔ号袥Q。

六、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,一份報主管部門備案。

七、本合同雙方簽字之日起生效。

甲方:

乙方:

房屋預買賣合同篇十六

甲方:

乙方:

甲方房屋座落于()區(qū)(),房契號為()。該物業(yè)符合北京市國土資源和房屋管理局規(guī)定的置換條件,并經(jīng)本單位同意允許與其它物業(yè)進行置換。

乙方房屋座落于()區(qū)(),房契號為()。該物業(yè)符合北京市國土資源和房屋管理局規(guī)定的置換條件,并經(jīng)本單位同意允許與其它物業(yè)進行置換。

雙方經(jīng)協(xié)商,就上述房屋的置換事宜,訂立本合同。

第一條:甲乙雙方同意將上述兩處房屋進行置換。由于地理位置、設備標準、破損程度、面積等存在差異,乙方同意支付甲方人民幣()元,做為補償。

第二條:甲乙雙方承諾,上述兩處房屋進行置換均已征得本單位同意,并保證對方今后可參加本單位的房改。

第三條:雙方同意在本合同簽訂后十日內(nèi),乙方將補償款支付給甲方。

第四條:甲乙雙方約定在()年()月()日前將房屋交付給對方。

第五條:甲乙雙方約定,甲方在交付給乙方物業(yè)時,應確保物業(yè)騰空,水、電、暖、煤氣(天然氣)、物業(yè)管理費、房費已結(jié)清;乙方相應作出同樣的承諾。

第六條:甲乙雙方同意,房屋置換后接受原物業(yè)管理單位對物業(yè)進行統(tǒng)一管理。

第七條:在辦理手續(xù)過程中所發(fā)生的稅費按北京市有關規(guī)定繳納。

第八條:本契約生效后,除不可抗力外,雙方不得撤消合同。如因單方原因造成本合同終止,應先退還房屋補償款,同時違約方將支付人民幣()萬元作為違約金支付給對方。

第九條:本合同自雙方簽字之日起生效,未盡事宜雙方可另簽補充協(xié)議,本契約的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。

第十條:本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成的雙方同意按以下第(大寫數(shù)字)種方式解決糾紛:

(一)提交北京仲裁委員會仲裁;

(二)任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。

第十一條:本合同正本一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,副本貳份。

甲方:乙方:

身份證號碼:身份證號碼:

地址:地址:

電話:電話:

郵政編碼:郵政編碼:

代理人:代理人:

簽約日期:簽約日期:

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/18755938.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔