合同是一種經(jīng)過雙方協(xié)商、約定并簽署的具有法律效力的文書。合同的內(nèi)容應簡明扼要,避免使用模糊和歧義的措辭。學習一份合同范本可以幫助讀者了解合同常用的格式和內(nèi)容。
通信建設工程施工合同篇一
乙方(承包方):_____________。
法定代表人:_________________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條:工程項目。
1、工程名稱:________________。
2、工程地點:________________。
3、工程內(nèi)容:________________。
4、承包形式:________________。
第二條:工程期限。
1、合同工期。
開工日期:_____年____月____日
竣工日期:_____年____月____日
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期可相應順延。
(2)因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
3、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條:工程價款、結(jié)算及付款方式。
甲方付款前,乙方應提供發(fā)票。
本合同實行固定總價,經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為人民幣__________元(大寫:________)。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。
1、本合同簽訂后___日內(nèi),甲方支付人民幣________元工程款;
2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付人民幣____元工程款;
3、余款人民幣______元作為質(zhì)量保證金,待保修期滿后十五個工作日內(nèi)無息支付。
第四條:建筑材料、設備的供應和采購。
1、工程材料、設備由乙方采購。
2、乙方采購的材料、設備,必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的.,方可用于工程;復驗不符合質(zhì)量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條:施工與設計變更。
1、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為施工的有效依據(jù),乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,并及時做好現(xiàn)場簽證。
3、設計變更增減數(shù)應以甲方代表簽證單為依據(jù),工程采用包干價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。
第六條:工程質(zhì)量管理及驗收。
1、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
2、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
3、工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標準。
第七條:安全施工。
乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第八條:質(zhì)量保修。
1、本工程保修期限為年,自工程竣工驗收合格起算。
2、在保修期內(nèi),乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后12小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權(quán)自行解決,由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
乙方保修聯(lián)系電話:___________;乙方保修聯(lián)系人:______________。
第九條:違約責任。
1、乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期15日以上視為根本性違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。
2、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴重違約,視情節(jié)輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
3、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條:糾紛解決辦法。
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條:附則。
1、甲方代表為,乙方代表為。
2、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方(蓋章):______________。
聯(lián)系人:_____________________。
聯(lián)系方式:___________________。
地址:_______________________。
乙方(蓋章):______________。
聯(lián)系人:_____________________。
聯(lián)系方式:___________________。
地址:_______________________。
簽署時間:_______年____月_____日。
通信建設工程施工合同篇二
承包方(乙方):__________________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及通信工程建設的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況。
1.工程名稱:______________________________。
2.工程地點:______________________________。
3.工程范圍和內(nèi)容:________________________。
第二條甲方權(quán)利和義務。
1.組織工程建設項目的技術(shù)交底,向乙方明確施工任務;。
2.提供必要的施工條件;。
3.負責主材的供應,詳見發(fā)包人供應材料、設備一覽表;。
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;。
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關(guān)部門及時組織驗收;。
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條乙方權(quán)利和義務。
2.應編制《工程施工概、預算》,經(jīng)甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據(jù);。
4.非經(jīng)甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;。
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;。
10.線路工程的施工,乙方同時承擔電話機及數(shù)據(jù)終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內(nèi),乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內(nèi)的電話機及數(shù)據(jù)終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,切實做好安全生產(chǎn)工作。乙方在施工中所發(fā)生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故,事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔,并不得因此影響工程進度。
第四條工程期限。
本工程開工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。
第五條竣工驗收。
1.工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內(nèi)按鐵通網(wǎng)建[xx]32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的'竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關(guān)部門及時組織驗收,驗收以施工圖紙、圖說、技術(shù)交底紀要、設計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。
3.驗收合格后,雙方簽署竣工驗收通過的文件,并將工程移交給甲方管理。驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求的,由乙方負責修改再進行驗收??⒐と掌谝则炇胀ㄟ^的日期為準。
第六條質(zhì)量保證。
1.保修期限:工程竣工驗收通過后十二個月;。
2.保修責任:乙方對交付的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任,由于乙方施工原因造成的質(zhì)量問題,乙方負責無償修復。
第七條工程考核。
1.乙方采購的材料不符合質(zhì)量標準或弄虛作假、以次充好,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),乙方自行承擔整改所需的工料費,同時向甲方支付工程最終結(jié)算價款________%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。情節(jié)惡劣的,取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外,工期延誤的責任由乙方承擔,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結(jié)算價款0.5%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。
3.不服從甲方指揮,拒絕或延誤電話機及數(shù)據(jù)終端安裝,乙方向甲方支付工程最終結(jié)算價款__________%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除,并同時取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網(wǎng)建[xx]32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件的,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結(jié)算價款0.5%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。
第八條工程價款的結(jié)算與支付。
1.本工程采用包工部分包料方式,根據(jù)乙方編制的施工預算,合同價暫定為__________。
2.工程竣工后,由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規(guī)定據(jù)實編制竣工決算報告,經(jīng)甲方指定的具有通信工程審計資質(zhì)的第三方審計,審計費的支付按浙江省物價局浙價服[xx]262號文件執(zhí)行。
3.工程最終結(jié)算款的確定:工程最終結(jié)算款由以下兩部分組成,(1)審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調(diào)整,按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建筑安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分),乙方同意按浙鐵通計建[xx]303號文的規(guī)定調(diào)整相關(guān)費率后下浮__________%。
4.乙方向甲方開具建安和材料統(tǒng)一發(fā)票后,甲方先行支付工程最終結(jié)算價款的90%(甲方有權(quán)在該款項中扣除乙方應支付的違約金),待十二個月保修期滿后,若無工程質(zhì)量遺留問題,甲方付清剩余工程價款。
第九條合同解除。
1.雙方協(xié)商同意可解除本合同。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方將承包工程的任何部分分包給他人的,甲方有權(quán)解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉(zhuǎn)包給他人的,甲方有權(quán)解除本合同。
4.有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同無法履行;。
(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5.一方依據(jù)本條2、3、4款約定要求解除合同的,應以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知,通知到達對方時合同解除,合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作,并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條爭議解決方式。
在履行合同時發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,或向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十一條其他。
1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關(guān)文件內(nèi)容;。
2.本協(xié)議未盡事項,雙方另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力;。
3.本協(xié)議一式六份,甲乙雙方各執(zhí)三份,協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章)______________。
地址:____________________。
法定代表人:______________。
委托代理人:______________。
開戶銀行:________________。
帳號:____________________。
電話:____________________。
郵政編碼:________________。
乙方(蓋章)______________。
地址:____________________。
法定代表人:______________。
委托代理人:______________。
開戶銀行:________________。
帳號:____________________。
電話:____________________。
郵政編碼:________________。
簽約日期:________________
簽約地點:________________。
通信建設工程施工合同篇三
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》,本著平等、自愿、公平、公正的原則,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商一致,甲方自愿將位于建筑工程承包給乙方施工,特訂立本合同如下:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包工程內(nèi)容:除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外,其余所有本工程施工圖中包含的內(nèi)容由乙方包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質(zhì)量由甲方負責)。
四、工程造價:本工程建筑面積共計平方米單價元,工程總造價。
五、付款方式:甲方按工程進度,在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款,余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后,再經(jīng)甲方驗收合格后,(除扣留2%的工程質(zhì)保金外)一次性結(jié)清,保修期滿后,退還質(zhì)保金。
六、甲、乙雙方的權(quán)利和義務:甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調(diào)工作。本工程在施工合同簽訂后,本工程的工傷保險由乙方自行購買,在施工期間,乙方必須做到安全文明施工,如出現(xiàn)任何安全事故,一切后果由乙方承擔。
在施工期間,甲方必須保證工程款的按時支付,如果由于工程款的拖欠,造成的一切后果及損失,由甲方承擔。
七、合同工期:有效天氣為能超出陸個月,如在超期陸個月后再超期,每超期一天,甲方懲罰乙方壹仟元人民幣,以此類推。
八、保修責任:按國家規(guī)定執(zhí)行,在保修期內(nèi),乙方在接到甲方通知后24小時內(nèi),必須派人到場維修,否則甲方有權(quán)自行維修,所產(chǎn)生的費用從乙方保修金中扣除,不足部分由乙方補足。
九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
通信建設工程施工合同篇四
為了指導建設工程施工合同當事人的簽約行為,維護合同當事人的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》以及相關(guān)法律法規(guī),住房城鄉(xiāng)建設部、國家工商行政管理總局對《建設工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)進行了修訂,制定了《建設工程施工合同(示范文本)》(gf-20xx-0201)(以下簡稱《示范文本》)。為了便于合同當事人使用《示范文本》,現(xiàn)就有關(guān)問題說明如下:。
《示范文本》由合同協(xié)議書、通用合同條款和專用合同條款三部分組成。
(一)合同協(xié)議書。
《示范文本》合同協(xié)議書共計13條,主要包括:工程概況、合同工期、質(zhì)量標準、簽約合同價和合同價格形式、項目經(jīng)理、合同文件構(gòu)成、承諾以及合同生效條件等重要內(nèi)容,集中約定了合同當事人基本的合同權(quán)利義務。
(二)通用合同條款。
通用合同條款是合同當事人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,就工程建設的實施及相關(guān)事項,對合同當事人的權(quán)利義務作出的原則性約定。
度、材料與設備、試驗與檢驗、變更、價格調(diào)整、合同價格、計量與支付、驗收和工程試車、竣工結(jié)算、缺陷責任與保修、違約、不可抗力、保險、索賠和爭議解決。前述條款安排既考慮了現(xiàn)行法律法規(guī)對工程建設的有關(guān)要求,也考慮了建設工程施工管理的特殊需要。
(三)專用合同條款。
專用合同條款是對通用合同條款原則性約定的細化、完善、補充、修改或另行約定的條款。合同當事人可以根據(jù)不同建設工程的特點及具體情況,通過雙方的談判、協(xié)商對相應的專用合同條款進行修改補充。在使用專用合同條款時,應注意以下事項:。
1、專用合同條款的編號應與相應的通用合同條款的編號一致;。
3、在專用合同條款中有橫道線的地方,合同當事人可針對相應的通用合同條款進行細化、完善、補充、修改或另行約定;如無細化、完善、補充、修改或另行約定,則填寫“無”或劃“/”。
《示范文本》為非強制性使用文本?!妒痉段谋尽愤m用于房屋建筑工程、土木工程、線路管道和設備安裝工程、裝修工程等建設工程的施工承發(fā)包活動,合同當事人可結(jié)合建設工程具體情況,根據(jù)《示范文本》訂立合同,并按照法律法規(guī)規(guī)定和合同約定承擔相應的法律責任及合同權(quán)利義務。
目錄。
通信建設工程施工合同篇五
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
風險提示:發(fā)包人的相對義務。
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
本著團結(jié)協(xié)作、緊密配合、分工負責的原則,按照《中華人民共和國合同法》和《建筑合同承包條例》的規(guī)定:結(jié)合工程具體情況,經(jīng)雙方充分協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包項目及主要工程量:
四、承包方式:包工包料。
風險提示:關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時,可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
五、開工時間:_______年_____月____日;
竣工時間:_______年_____月____日。
六、工程價款:____萬元。
七、工程質(zhì)量保證金:
合同簽訂后,乙方向甲方繳納工程總投資的10%,即85.067萬元作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收一年后如數(shù)退還乙方。
工程差額保證金:
合同簽訂后,乙方向甲方繳納20萬元作為工程差額保證金,方可進行施工,待乙方進場30天后如數(shù)退還乙方。
八、工程付款辦法:
合同簽訂之日起20個工作日內(nèi)乙方組織工作人員、機械設備進場,甲方支付給乙方工程總價的10%即85.067萬元作為進場款,正式開工后每月按乙方所報工程月進度經(jīng)核定后支付工程量的60%,工程竣工驗收后,除按規(guī)定扣留工程總價10%即______萬元,作為工程保修金(考驗期一年)外剩余部分付給乙方,保修金待質(zhì)量考驗期滿后付清給乙方。
九、設計資料提供:
合同簽訂后由甲方提供施工圖紙二份;(包括配套說明和有關(guān)技術(shù)資料)。
十、施工中甲方職責:
1、負責建設期內(nèi)協(xié)調(diào)土地占用、青苗、樹木賠償?shù)纫约捌渌杓追絽f(xié)調(diào)的事宜。
2、施工前向乙方進行技術(shù)和圖紙交底及有關(guān)地址和地下埋設、設施資料的交待。
3、________工程管理(集團)有限公司配合乙方進行施工質(zhì)量監(jiān)督管理、技術(shù)指導、辦理現(xiàn)場簽證。
4、工程竣工后,指導施工方編制工程竣工資料、組織竣工驗收工程。
5、甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤,承擔由此造成的經(jīng)濟支出,賠償乙方有關(guān)損失,工期相應順延。
6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延誤,甲方應賠償乙方的誤工損失,工期相應順延。
十一、施工中乙方職責:
1、嚴格按設計圖紙施工,重要工序及隱蔽工程完工后,需經(jīng)甲方驗證后方可進行下道工序施工。
2、在施工過程中,須接受甲方的質(zhì)量管理監(jiān)督,聽從甲方的合理化建議。
3、施工所用各種建筑材料及設備等,須符合有關(guān)規(guī)范要求,并征得甲方認可,方能使用。
風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責。
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關(guān)標準要求時,承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設計或有關(guān)標準要求的材料、工程設備運出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
十二、材料供應辦法:商品混凝土由甲方提供,其它材料乙方自行組織。
十三、工程質(zhì)量:
風險提示:工程質(zhì)量未符合標準的歸責。
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、乙方工程必須按甲方提供的設計圖紙、施工技術(shù)要求以及有關(guān)技術(shù)規(guī)范進行施工。
2、甲方施工技術(shù)負責人有權(quán)對施工質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查,對不合格的部分有權(quán)提出返工要求,乙方必須服從。
十四、工程設計變更和增減:
施工如需進行設計變更和工程數(shù)量增減,必須經(jīng)甲方同意,并將工程量的增減變化計入工程決算,增減量大影響和延誤的工期相應順延。
十五、竣工驗收工程完工后,由乙方提出驗收報告,施工總結(jié)和有關(guān)資料報請甲方組織驗收。
十六、竣工決算:
竣工報告批準后,乙方按有關(guān)規(guī)定和協(xié)議規(guī)定和協(xié)議條款提交工程量變化簽證、有關(guān)質(zhì)量檢驗報告、工程結(jié)算書及編制說明、施工總結(jié)、竣工圖紙等,交由甲方審核,并配合甲方作好工程竣工資料整編,報請上級主管部門和審核部門審批,最后以審核部門審核為準。
十七、違約的索賠:
風險提示:明確違約責任。
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
合同簽字生效后,任何一方不履行合同,應付給對方違約金,違約金按預計工程總價的5%付給,計人民幣_____萬元,如在施工過程中一方終止合同或違約給對方造成經(jīng)濟損失超過違約金時,違約方還應向?qū)Ψ劫r償超出違約的金額。
乙方在施工過程中,應按有關(guān)規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡、事故概由責任方承擔和有關(guān)費用。
十九、糾紛解決:
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,提請上級主管部門調(diào)解,調(diào)解無效時,可向____________人民法院起訴。
二十、合同的生效與終止:
本合同雙方簽字蓋章后即行生效,工程竣工資料交清,費用結(jié)算付清后,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其余條款自行終止。
二十一、合同份數(shù):
本合同一式____份,其中正本____份,甲方執(zhí)___份,乙方執(zhí)____份,具有同等效力。
甲方:
法定代表人:
_____年____月____日。
乙方:
法定代表人:
_____年____月____日。
通信建設工程施工合同篇六
甲方__________為興建_________工程,接受了乙方_________對本工程的投標,為明確雙方責任、權(quán)利及義務,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議:
1.本協(xié)議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規(guī)定的含義相同。
2.下列文件構(gòu)成整個合同不可分割的整體,各文件相互補充,若有不明確或不一致之處,以下列次序在先者為準。
(1)雙方商定的補充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄;
(2)合同協(xié)議書;
(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;
(4)合同專用條款;
(5)合同通用條款;
(6)中標通知書、投標書和招標書;
(7)與本合同有關(guān)的其他文件。
3.本合同總價款為人民幣_______萬元。
4.本合同工程的施工期為______個月(天),或:自_______年_____月_____日至_______年______月_____日。
5.甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務。
6.本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經(jīng)竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結(jié)清后合同終止。
7.本協(xié)議書正本二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;副本_______份,雙方各執(zhí)_____份,當副本與正本不一致時,以正本為準。
甲方: 乙方:
或 或
其授權(quán)的代理人:________ 其授權(quán)的代理人:___________
簽約日期:______________
簽約地點:______________
第一條詞語定義
在本合同中,除合同專用條款另有約定外,下列名詞和用語應具有本條所指定的含義:
1.甲方:指由合同約定的具有發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。又稱發(fā)包方。
2.甲方代表:指由甲方授權(quán),代表甲方履行合同和作出決定的代表人。
3.乙方:指由合同約定的具有承包主體資格并被甲方接受承建本合同工程的當事人。又稱承包方。
4.乙方代表:指由乙方授權(quán)負責履行本合同的代表人。又稱項目經(jīng)理。
通信建設工程施工合同篇七
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及通信工程建設的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況。
1.工程名稱:______________________________。
2.工程地點:______________________________。
3.工程范圍和內(nèi)容:________________________。
第二條甲方權(quán)利和義務。
1.組織工程建設項目的技術(shù)交底,向乙方明確施工任務;。
2.提供必要的施工條件;。
3.負責主材的供應,詳見發(fā)包人供應材料、設備一覽表;。
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;。
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關(guān)部門及時組織驗收;。
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條乙方權(quán)利和義務。
2.應編制《工程施工概、預算》,經(jīng)甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據(jù);。
4.非經(jīng)甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;。
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;。
10.線路工程的施工,乙方同時承擔電話機及數(shù)據(jù)終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內(nèi),乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內(nèi)的電話機及數(shù)據(jù)終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,切實做好安全生產(chǎn)工作。乙方在施工中所發(fā)生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故,事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔,并不得因此影響工程進度。
第四條工程期限。
本工程開工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。
第五條竣工驗收。
1.工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內(nèi)按鐵通網(wǎng)建[xx]32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關(guān)部門及時組織驗收,驗收以施工圖紙、圖說、技術(shù)交底紀要、設計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。
3.驗收合格后,雙方簽署竣工驗收通過的文件,并將工程移交給甲方管理。驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求的,由乙方負責修改再進行驗收??⒐と掌谝则炇胀ㄟ^的.日期為準。
第六條質(zhì)量保證。
1.保修期限:工程竣工驗收通過后十二個月;。
2.保修責任:乙方對交付的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任,由于乙方施工原因造成的質(zhì)量問題,乙方負責無償修復。
第七條工程考核。
1.乙方采購的材料不符合質(zhì)量標準或弄虛作假、以次充好,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),乙方自行承擔整改所需的工料費,同時向甲方支付工程最終結(jié)算價款________%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。情節(jié)惡劣的,取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外,工期延誤的責任由乙方承擔,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結(jié)算價款0.5%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。
3.不服從甲方指揮,拒絕或延誤電話機及數(shù)據(jù)終端安裝,乙方向甲方支付工程最終結(jié)算價款__________%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除,并同時取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網(wǎng)建[xx]32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件的,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結(jié)算價款0.5%的違約金,甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。
第八條工程價款的結(jié)算與支付。
1.本工程采用包工部分包料方式,根據(jù)乙方編制的施工預算,合同價暫定為__________。
2.工程竣工后,由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規(guī)定據(jù)實編制竣工決算報告,經(jīng)甲方指定的具有通信工程審計資質(zhì)的第三方審計,審計費的支付按浙江省物價局浙價服[xx]262號文件執(zhí)行。
3.工程最終結(jié)算款的確定:工程最終結(jié)算款由以下兩部分組成,(1)審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調(diào)整,按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建筑安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分),乙方同意按浙鐵通計建_____號文的規(guī)定調(diào)整相關(guān)費率后下浮__________%。
4.乙方向甲方開具建安和材料統(tǒng)一發(fā)票后,甲方先行支付工程最終結(jié)算價款的90%(甲方有權(quán)在該款項中扣除乙方應支付的違約金),待十二個月保修期滿后,若無工程質(zhì)量遺留問題,甲方付清剩余工程價款。
第九條合同解除。
1.雙方協(xié)商同意可解除本合同。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方將承包工程的任何部分分包給他人的,甲方有權(quán)解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉(zhuǎn)包給他人的,甲方有權(quán)解除本合同。
4.有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同無法履行;。
(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5.一方依據(jù)本條2、3、4款約定要求解除合同的,應以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知,通知到達對方時合同解除,合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作,并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條爭議解決方式。
在履行合同時發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,或向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十一條其他。
1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關(guān)文件內(nèi)容;。
2.本協(xié)議未盡事項,雙方另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力;。
3.本協(xié)議一式六份,甲乙雙方各執(zhí)三份,協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章)______________。
地址:____________________。
法定代表人:______________。
委托代理人:______________。
開戶銀行:________________。
帳號:____________________。
電話:____________________。
郵政編碼:________________。
乙方(蓋章)______________。
地址:____________________。
法定代表人:______________。
委托代理人:______________。
開戶銀行:________________。
帳號:____________________。
電話:____________________。
郵政編碼:________________。
簽約日期:________________
簽約地點:________________。
通信建設工程施工合同篇八
甲方:
乙方:
施工地點:
工程項目名稱:
經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》與相關(guān)法律法規(guī)的條款,本著平等、自愿、守信的原則,達成協(xié)議如下:
一、甲方土橋社區(qū)___建設工程交由乙方承建,所承建的項目有社區(qū)道路、給排水設施、社區(qū)綠化、公益設施、新農(nóng)村住房等新農(nóng)村規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的建設項目。
二、乙方在項目建設施工過程中要按安全規(guī)范要求進行施工,對所有的安全生產(chǎn)負有全部責任,定期開展安全教育,避免安全事故發(fā)生,嚴把質(zhì)量關(guān),實行崗位責任制,每一個環(huán)節(jié)都必須落實到人。
三、甲方將水、電安置到施工現(xiàn)場,施工用地的一切拆遷工作均由甲方按施工要求負責全部拆除,實施無障礙作業(yè)并做到“三通一平”,否則影響施工進度由甲方承擔責任,甲方應向乙方提供甲方已確認過的施工圖紙和相關(guān)的工程確認文書,依保障乙方施工的準確性。甲方要配備專人全力協(xié)助乙方開展施工,協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的問題及施工隊與村民之間的糾紛。
四、本工程采取分項、分期的方式,甲乙雙方要在施工前訂立工程附加協(xié)議,以確定該項目工程量、工程進度、工程款拔付方式及其它要求。
五、道路工程給排水工程及其它公益設施,乙方應按甲方指定的工程總量的10%為一個結(jié)算段與甲方進行結(jié)算,待該項工程全部結(jié)束時,甲乙雙方將全部款項全部結(jié)清。
六、新農(nóng)村建設的戶型要求按甲方提供的圖紙由乙方進行施工。
七、工程款由甲方按照乙方每期實際施工進度分期付款的方式進行結(jié)算,基礎完工(士0)甲方付乙方總工程款的10%,一層板完工甲方付乙方總工程款的30%,二層主體完工甲方付乙方總工程款的40%,室內(nèi)毛墻、毛地、室外外墻漆完工、入戶門安裝完畢,甲方付乙方總工程款的20%.
八、施工圖紙和每平方造價以甲方簽字蓋章后為確認依據(jù)。
九、附加協(xié)議。
1、社區(qū)道路___原有路面的基礎上加寬6米并取直,每平方____元。
2、按實際工程量結(jié)算,20cm三七灰土墊層18cm,30砼路面。
2、社區(qū)排水溝。
全封閉排水溝,每米造價30元/m2,按實際工程量結(jié)算,24×2m×1m,陰井:按實際工程量結(jié)算,每個造價150元。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方蓋章簽字后生效,未盡事宜另行協(xié)商。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
日期:
通信建設工程施工合同篇九
答:我個人認為仲裁處理該類案件是同樣應當把《司法解釋》第四條規(guī)定作為法律依據(jù)的。因為《合同法》《民法通則》都有對無效合同當事人非法所得進行收繳的相關(guān)規(guī)定,如果收繳這部分非法所得在法院處理時可行,在仲裁時不處理,在理論上是講不通的,在實踐中也是行不通的。
這個問題與法院和仲裁在處理優(yōu)先受償權(quán)時碰到的問題有些相似。當時,在最高院頒布有關(guān)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的司法解釋后,也有人提過相同的問題,即該司法解釋規(guī)定行使優(yōu)先受償權(quán)的拍賣工程應由法院處理,那么仲裁案件時能否判優(yōu)先受償權(quán)?當時有人就說仲裁不能裁,因為合同法第286條規(guī)定是“人民法院依法拍賣”。而實際上,仲裁庭還是可以裁決的,只是裁決完了要由法院去執(zhí)行,而且仲裁對收繳非法所得做出裁決后由法院去執(zhí)行,和仲裁裁決本來就由人民法院執(zhí)行也是不相沖突的。
答:這本身就是黑白合同的認定問題?!端痉ń忉尅芬?guī)定,中標合同備案后,當事人不得就合同中實質(zhì)性內(nèi)容另行約定,應以中標合同為準。當然,這并不是說合同簽訂后就不能變更了,按《合同法》的規(guī)定,合同簽訂后當然可以變更,只是補充協(xié)議對實質(zhì)性內(nèi)容進行變更后也需要再次備案,只有進行了重新備案后才能作為依據(jù)。這個問題就像是夫妻結(jié)婚后可以離婚可以再結(jié)婚一樣,這是你的自由,只是每次都要去履行登記手續(xù),未履行這個手續(xù)就是非法的。當然,黑白合同和是否是真實意思表示不能相提并論。在實踐中,有的黑合同并非當事人的真實意思表示,是承包人出自無奈或者為了中標或承包工程而不得已而為的。我認為《司法解釋》第21條規(guī)定的本意是限制當事人以真實意思為由規(guī)避法律和政府的相關(guān)規(guī)定,這是法律對當事人的不正確的“真實意思”的干予。因此,履約過程中如要簽訂與中標合同實質(zhì)性內(nèi)容發(fā)生變更的補充協(xié)議的關(guān)鍵是要有法定的變更事由并同樣辦理備案手續(xù)。
答:這涉及到變更的簽證確認及具體操作問題。有的變更簽證只是確定一個事實,上面寫著“情況屬實”甚至“收到”,這和確定合同變更的具體金額價款是不同的概念。因此,我認為關(guān)鍵是看變更的簽證手續(xù)應該如何規(guī)范操作。如果對簽證具體價款變更已經(jīng)作了明確約定的,那就作為合同結(jié)算依據(jù)加進去就是了;如果簽證只是確定了具體事實而未確定變更價款的,那么就以圖紙為依據(jù)來確定變更價款,按照《司法解釋》第16條和第19條來操作,也即當事人對變更的價款不能協(xié)商一致,可以提交鑒定單位確定。這里要注意的是,有些合同約定要在7天內(nèi)提出變更的價款,但還要看雙方是否對7天期限作了明確約定。如果沒有,則可以看合同是否有默示條款。如果沒有合同約定也沒有默示條款,那么7天期限就不應限制當事人,即便過了7天期限,仍可繼續(xù)提出變更價款請求,其適用的是時效依據(jù),即不超過二年。
答:《司法解釋》第20條的立法用意是有效制約逾期不結(jié)算工程價款,鼓勵雙方對結(jié)算期限的法律后果作明確約定,以體現(xiàn)“過期視為認可”這樣一種原則,這對制約某些發(fā)包人以拖延決算為手段達到拖延支付工程款的目的是有重要意義的。但如果合同僅僅約定了期限而沒有約定逾期后的法律后果——過期視作認可,實際上等于沒有充分利用“司法解釋”這一精神,自然視為沒有約定。關(guān)于"不予答復"的理解,我認為是發(fā)包人對承包人申報的結(jié)算價款的同意與否是否作了答復。而且,如果發(fā)包人不同意結(jié)算,要注意其限制條件是“沒有正當理由”。如果發(fā)包人有正當?shù)睦碛蓻]有同意承包人的結(jié)算,則不能當然視為“不予答復”。
答:這種既沒有設計圖紙,也沒有計價的設計依據(jù),卻又以固定價格承發(fā)包工程的情況是根本違反建設程序中的基本規(guī)則的。我認為,如果實際情況就是如此,則應適用按實結(jié)算的原則,即按《司法解釋》第16條的規(guī)定處理。只要干活了,就要計價。邊施工邊設計的工程,施工中的圖紙就是你的計價圖紙,如果沒有設計圖紙就按照承包人實際施工量來計算對價。這種所謂的"一口價"是沒有標的的,如果在確定“一口價”的時候沒有任何圖紙,那就沒有包干依據(jù),應當全部打開,予以鑒定,對實際發(fā)生的工程量計價,叫做"約而不定,包而不實",因為包干的標的就是設計圖紙。如果確定“一口價”的計價方式時沒有圖紙,那么就只能按照施工過程中提供的圖紙來按實計算。
答:這里有很多個概念,利息、滯納金、違約金、賠償金、雙倍利息等等,這和《合同法》有關(guān)違約責任的規(guī)定是相符的。違約責任的承擔方式基本有兩種,一種是補償性的,一種是懲罰性的。當事人可以根據(jù)合同的具體情況自由約定剛才說的這幾種違約責任的承擔方式。問題是所涉及的利息和滯納金標準,如果當事人對這兩種違約金有具體約定都要從約定。此外還有個法律問題,當事人約定了比較高的違約金后,當需要依約定追究責任時一方當事人認為約定的標準過高要求降低的,按《合同法》第114條規(guī)定是可以申請人民法院或仲裁庭降低的。至于是否降低,如何降低,則要由雙方各自舉證以影響法官或仲裁員的自由心證。因此關(guān)于標準的高低應從合同的具體情況出發(fā)由當事人自己約定,就標準而言不應該有限制,只要當事人自己有約定即可。
通信建設工程施工合同篇十
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修方法》,經(jīng)協(xié)商一致,對(工程全稱)簽定工程質(zhì)量保修書。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容。
承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程質(zhì)量保修責任。
質(zhì)量保修范圍包括地基基礎工程、主體構(gòu)工程,屋面防水工程、又防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻的防滲漏,供熱與共冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:
二、質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修期如下:
1、地基基礎工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;。
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻的防滲漏為年;。
3、裝修工程為年;。
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為年;。
5、供熱與供冷系統(tǒng)為個采暖期、供冷期;。
6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設施、道路等配套工程為年;。
7、其他項目保修期限約定如下:
質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
三、質(zhì)量保修責任。
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,承包人應當愛接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理。
2、發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題,就當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當?shù)亟ㄔO行政管理部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
4、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收。
四、保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。
五、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項:
本工程質(zhì)量保修書,由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
發(fā)包人(公章):承包人(公章):
年月日年月日。
通信建設工程施工合同篇十一
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及通信工程建設的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
1.工程名稱:______________________________
2.工程地點:______________________________
3.工程范圍和內(nèi)容:________________________
1.組織工程建設項目的技術(shù)交底,向乙方明確施工任務;
2.提供必要的施工條件;
3.負責主材的供應,詳見發(fā)包人供應材料、設備一覽表;
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關(guān)部門及時組織驗收;
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
4.非經(jīng)甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
通信建設工程施工合同篇十二
應甲方要求,在原甲方與乙方年月日簽訂《臨沂市羅莊區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大廈內(nèi)外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上,現(xiàn)根據(jù)甲方要求,作相應增項。根據(jù)原施工合同精神,經(jīng)雙方協(xié)商,作如下補充協(xié)議:
一、工程范圍:20__年__月__日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的設計制作安裝。
二、工期要求:20__年__月__日至20__年_______月_______日。
三、新增工程量:
詳見附表一:《高新區(qū)創(chuàng)新大廈后期加工標牌一覽表》。
四、質(zhì)量要求:按原合同承諾履行。
五、付款方式:按原合同執(zhí)行。施工合同補充協(xié)議六、其它:
1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:_______(蓋章)。
乙方:_______(蓋章)。
法定代表人:_______。
法定代表人:_______。
簽約日期:_______年_______月_______日
通信建設工程施工合同篇十三
發(fā)包人(全稱):________________(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):________________(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方委托乙方進行____開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程施工,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本工程具體,經(jīng)甲乙雙方洽商達成如下協(xié)議,雙方共同遵守。
一、工程概況。
1、工程名稱:____開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程。
2、工程地點:____市新城區(qū)。
3、工程范圍:設計圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容(若圖紙變更必須經(jīng)經(jīng)甲方確認)。
4、本工程承包方式為包工包料、包質(zhì)量、包安全,包驗收以及所有相關(guān)主管部門報批手續(xù)。
5、工程施工主要內(nèi)容:鋼筋砼檢查井3座、直埋管道段土方工程、管道安裝等設計圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容。
二、工期。
1、工程工期:乙方完成報批手續(xù)后進場施工,于20____年9月10日前開工,工期65天(因甲方原因?qū)е聼o法正常施工或驗收,工期相應順延)。
2、乙方完工后通知甲方驗收,甲方接到乙方通知后,5天內(nèi)組織相關(guān)部門進行驗收,并提供書面的驗收報告。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方應嚴格遵守國家及地方的有關(guān)標準及規(guī)范,按照施工圖紙設計要求精心組織施工,工程質(zhì)量應達國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗評定標準規(guī)定。
2、本工程質(zhì)量達到合格。
四、合同價款及支付方式。
1、本工程合同包干總造價為人民幣____________元整(小寫:________元)。總價款含材料費、輔材費、運輸費、安裝費、機械費、管理費、稅金等一切工程施工、驗收等過程所發(fā)生的費用。無論如何,乙方均不(包括數(shù)量以及漏項)向甲方提出,24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況,甲、乙雙方應及時協(xié)商解決。
2、本合同履行過程中根據(jù)合同發(fā)生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書以及補充合同等書面形式資料均應作為合同條款補充內(nèi)容以組成部份,與合同條款具有同等法律效力。本合同書經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章后生效。保修期滿后并結(jié)清尾款后失效。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:(公章)。
____年____月____日。
通信建設工程施工合同篇十四
簽訂施工合同,必須遵守國家法律,符合國家政策。從判決中學習如何寫合同,可以讓我們在合同寫作時更有的放矢、心有成竹。你是否在找正準備撰寫“建設工程施工合同”,下面小編收集了相關(guān)的素材,供大家寫文參考!
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程地點:
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)。
工程立項批準文號:
資金來源:
承包范圍:
三、合同工期。
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、質(zhì)量標準。
工程質(zhì)量標準:
五、合同價款。
金額(大寫)元(人民幣)元。
六、組成合同的文件。
1.本合同協(xié)議書。
2.中標通知書。
3.投標書及其附件。
4.本合同專用條款。
5.本合同通用條款。
6.標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
7.圖紙。
8.工程量清單。
9.工程報價單或預算書。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效。
合同訂立時間:年月日。
合同訂立地點:
本合同雙方約定天后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包方:_____。
承包方:_____。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,定論立本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱。
2、工程地點。
3、工程內(nèi)容。
二、工期。
1、承包方應按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期
竣工日期
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
2、工期獎罰:本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時,每推遲一天罰款元。
3、有下列情況之一,并經(jīng)發(fā)包方簽證,工期可以順延。
(1)因發(fā)包方原因影響開工。
(2)工程量有較大的增加。
(3)不可抗力。
(4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方應承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。
三、工程質(zhì)量及驗收。
1、質(zhì)量標準。
2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關(guān)施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現(xiàn)場工人的操作、施工方法、施工技術(shù)措施的可靠性、安全性負完全責任,因承包方責任造成工程質(zhì)量事故、返工,其經(jīng)濟損失由承包方自負,因此造成工期延誤的,承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理,及時辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)。承包方應按國家竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質(zhì)量達不到約定標準,發(fā)包方罰承包方總造價的。
四、過程結(jié)算、工程款支付。
1、結(jié)算方式:
(1)承包方式:
(2)計價方法:
(3)合同價款(大寫):
(4)結(jié)算方法:
2、工程支付:
五、材料供應及設備管理。
1、全部材料由承包方自行采購,經(jīng)發(fā)包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
六、發(fā)包方責任。
1、負責辦理有關(guān)建設手續(xù)。
2、審查承包方編制的施工方案,各種技術(shù)資料和工程預決算。
3、提供施工圖紙?zhí)住?/p>
4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。
5、發(fā)包人指派同志為工地代表。
七、承包方的責任。
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理等管理制度,接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后日內(nèi)編制出施工方案,報發(fā)包方審核,并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄,按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式,匯集施工技術(shù)資料,提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派同志為工地代表。
八、安全生產(chǎn)與文明施工。
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理,加強使用過程中的檢查,確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現(xiàn)場文明整潔。
3、承包方在施工中,應嚴格安全措施,嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中,如發(fā)生人身和設備事故,一切費用和善后問題的處理,均由承包方負責,并承擔因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失。
九、其它。
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字,蓋章后生效。
2、合同份數(shù):
(1)本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本份(發(fā)包方執(zhí),承包方執(zhí))。
十、補充條款。
發(fā)包方:_____承包方:_____。
合同訂立日期:_____年_____月
發(fā)包方(甲方):________________。
承包方(乙方):________________。
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況。
1.1工程名稱:________________。
1.2工程地點:________________。
1.3承包范圍:外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期:本工程自20__年10月15日開工,于20__年12月30日前竣工。
1.5工程質(zhì)量:達到國家規(guī)定的裝飾驗收標準(jgj73—91)。
1.6結(jié)算方式:按雙方約定單價為結(jié)算依據(jù)。
注:(雙方約定單價明細為本合同附件)。
1.7合同價款:
(人民幣大寫):
注:(按雙方約定單價和實際工程量為結(jié)算依據(jù))。
第2條甲方工作。
以上只作為首付款依據(jù),施工圖由乙方自行設計,經(jīng)設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
第3條乙方工作。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
4.5、此工程于11月15日—20日供熱,若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束,如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量驗收的約定。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。乙方應向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗收。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。:
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后,甲方首付款30%。
第二次付款工程完成70%以上,付款30%。
第三次付款工程完成90%,付款20%。
第四次付款按雙方商定結(jié)算價格結(jié)清,付款17%。
第五次付款尾款3%質(zhì)保金一年。
第7條關(guān)于材料供應的約定。
凡由乙方采購的材料,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案,因甲方不進行修改方案,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產(chǎn)損失由乙方負責并承擔。
第9條獎勵和違約責任。
9.2、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條爭議或糾紛處理。
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,協(xié)商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜,雙方另行簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第12條其它。
第13條附則。
12.1、本合同正本肆份,雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止。
甲方:________________乙方:________________。
______年______月______日:
發(fā)包人(全稱):_____________。
承包人(全稱):____________。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就下述建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:_____________。
工程地點:_____________。
工程內(nèi)容:_____________。
工程立項批準文號:_____________。
資金來源:_____________。
承包范圍:_____________。
三、合同工期:
開工日期:_____________
竣工日期:_____________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、質(zhì)量標準。
合格。
五、合同價款。
金額(大寫):_____元(人民幣)(小寫):_____元(人民幣)。
六、組成合同的文件。
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書。
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、中標通知書。
5、招標文件及答疑澄清。
6、投標文件。
7、工程建設標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
8、圖紙。
9、工程量清單。
10、工程報價單或預算書。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效。
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:_____乙方:_____。
_____年_____月_____日。
通信建設工程施工合同篇十五
發(fā)包方(甲方):xx市xx電力實業(yè)總公司。
承包方(乙方):xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按xx能達電力設計有限責任公司設計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進行計算及核定。
一、 工程名稱:xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點: xx嶺110kv變電所內(nèi)。
三、 工程范圍及內(nèi)容:
1:xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2:xx嶺110kv變電所全所照明安裝。
本工程甲方將工程以包工包料 按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用xx年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預算價格執(zhí)行xx電力公司黔電定字(xx)04號文件頒發(fā)的(關(guān)于發(fā)布xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(xx年價)的通知);費用構(gòu)成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定)(xx年版);根據(jù)xx省電力公司電技經(jīng)(xx)43、44號文件:其它相關(guān)費用依據(jù)其它相關(guān)資料計算。
1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。
2. 預付款方式:按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。
3. 結(jié)算方式:工程竣工驗收合格后,按審計后的結(jié)算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進行施工,相關(guān)驗收標準執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定,并通過相關(guān)職能部門驗收,本工程的保修期一年。
甲方負責:
一:甲方應協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系,確保該工程的施工進度。
二: 甲方應根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關(guān)部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關(guān)部門審核。
按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責任。
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協(xié)商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
本工程年月日前完工。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結(jié)算。
本合同正本2份,雙方各執(zhí)正1份。
甲 方:(公章) 乙 方:
負責人:(簽章) 負責人:(簽章)
日期:年 月 日 日期: 年 月 日
通信建設工程施工合同篇十六
甲方:
乙方:
施工地點:
工程項目名稱:
經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》與相關(guān)法律法規(guī)的條款,本著平等、自愿、守信的原則,達成協(xié)議如下:
一、甲方土橋社區(qū)建設工程交由乙方承建,所承建的項目有社區(qū)道路、給排水設施、社區(qū)綠化、公益設施、新農(nóng)村住房等新農(nóng)村規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的建設項目。
二、乙方在項目建設施工過程中要按安全規(guī)范要求進行施工,對所有的安全生產(chǎn)負有全部責任,定期開展安全教育,避免安全事故發(fā)生,嚴把質(zhì)量關(guān),實行崗位責任制,每一個環(huán)節(jié)都必須落實到人。
三、甲方將水、電安置到施工現(xiàn)場,施工用地的一切拆遷工作均由甲方按施工要求負責全部拆除,實施無障礙作業(yè)并做到“三通一平”,否則影響施工進度由甲方承擔責任,甲方應向乙方提供甲方已確認過的施工圖紙和相關(guān)的工程確認文書,依保障乙方施工的準確性。甲方要配備專人全力協(xié)助乙方開展施工,協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的問題及施工隊與村民之間的糾紛。
四、本工程采取分項、分期的方式,甲乙雙方要在施工前訂立工程附加協(xié)議,以確定該項目工程量、工程進度、工程款拔付方式及其它要求。
五、道路工程給排水工程及其它公益設施,乙方應按甲方指定的工程總量的10%為一個結(jié)算段與甲方進行結(jié)算,待該項工程全部結(jié)束時,甲乙雙方將全部款項全部結(jié)清。
六、新農(nóng)村建設的戶型要求按甲方提供的圖紙由乙方進行施工。
七、工程款由甲方按照乙方每期實際施工進度分期付款的方式進行結(jié)算,基礎完工(士0)甲方付乙方總工程款的10%,一層板完工甲方付乙方總工程款的30%,二層主體完工甲方付乙方總工程款的40%,室內(nèi)毛墻、毛地、室外外墻漆完工、入戶門安裝完畢,甲方付乙方總工程款的20%.
八、施工圖紙和每平方造價以甲方簽字蓋章后為確認依據(jù)。
九、附加協(xié)議。
1、社區(qū)道路原有路面的基礎上加寬6米并取直,每平方120元。
2、按實際工程量結(jié)算,20cm三七灰土墊層18cm,30砼路面。
2、社區(qū)排水溝。
全封閉排水溝,每米造價30元/m2,按實際工程量結(jié)算,24×2m×1m,陰井:按實際工程量結(jié)算,每個造價150元。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方蓋章簽字后生效,未盡事宜另行協(xié)商。
甲方(簽字):乙方(簽字):
通信建設工程施工合同篇十七
發(fā)包方:____市建設局(以下簡稱甲方)。
承包方:____有限公司(以下簡稱乙方)。
為了明確甲。乙方雙方在工程建設過程中的權(quán)利,義務和責任,維護雙方的合法利益,達到保證期,保證工程質(zhì)量,保證安全文明施工的目的,雙方在遵守法律,行政法規(guī),自愿、公平的基礎上,結(jié)合本工程具體實際,經(jīng)雙方協(xié)商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。
1、街道路亮化照明工程。
2、工程地點:____。
3、工程內(nèi)容:基礎澆筑、電器、燈桿、燈具制作、安裝和調(diào)試。
1、開工日期:____年7月20日
2、交工日期:____年8月30日
優(yōu)良。
工程采用中標價款承包:施工承包合同總價款為____人民幣。
1、承包范圍:所有工程(燈具、燈桿、電器、控制箱等)的施工,安裝和調(diào)試。
2、本工程價款為優(yōu)良工程條款,當工程竣工驗收達到優(yōu)良標準時,在竣工結(jié)算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經(jīng)濟處罰。
3、甲、乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議,應當協(xié)商解決,如未能達成一致,可提交有關(guān)部門協(xié)商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構(gòu)或向合同簽訂地人民法院起訴。
4、全合同不得轉(zhuǎn)讓,未盡事宜,由雙方另作協(xié)商并簽訂書面協(xié)議,協(xié)商內(nèi)容經(jīng)雙方簽字、蓋章后,與本合同有同等法律效力。
5、本合同一式六份(正本兩份、副本四份),甲、乙雙方簽字,蓋章之日起合同生效,分送有關(guān)部門。
6、本合同簽定時間:____年____月____日。
7、本合同簽定地點:
建設單位(蓋章):____施工單位(蓋章):____。
電話:____電話:____。
____年____月____日____年____月____日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/18327487.html】