合同是商業(yè)交易中一種重要的法律文書(shū)，它具有明確約定雙方權(quán)益和義務(wù)的作用。在合同撰寫(xiě)過(guò)程中，如何遵守相關(guān)法律法規(guī)和約定？希望以下合同范文能為您的合同起草提供一定的幫助和參考。
屋頂施工合同篇一
古浪縣畜牧獸醫(yī)局辦公樓屋頂滲水維修協(xié)議書(shū)甲方：
乙方：
茲有古浪縣農(nóng)牧局辦公樓屋頂滲水，需維修做防水處理，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由乙方對(duì)古浪縣農(nóng)牧局辦公樓屋頂做防水維修處理；為了維護(hù)甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)中華人民共和國(guó)《合同法》相關(guān)規(guī)定，本著公開(kāi)、公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
1、甲方要求乙方對(duì)古浪縣農(nóng)牧局辦公樓屋頂?shù)木S修必須在2013年11月30日前完成。
2、甲方要求乙方對(duì)古浪縣農(nóng)牧局辦公室屋頂所有滲漏的漏點(diǎn)進(jìn)行破開(kāi)查出根源，并先維修堵漏，然后對(duì)所有屋面裂口用3mm厚sbs彈性體瀝青防水卷材統(tǒng)一做一遍防水處理；乙方在維修中要注意勞動(dòng)安全，如出現(xiàn)安全事故一切責(zé)任及費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)，甲方慨不負(fù)責(zé)。
3、乙方對(duì)甲方辦公樓屋頂防水層多處裂縫、滲水進(jìn)行維修做防水處理后，保證5年內(nèi)屋頂不滲水，質(zhì)保期內(nèi)如有滲水發(fā)生，乙方必須無(wú)條件對(duì)甲方辦公樓屋頂進(jìn)行免費(fèi)維修。
4、維修費(fèi)用為：人工、材料費(fèi)等合計(jì)費(fèi)用5000元。
5、結(jié)帳方式：乙方維修完工后，經(jīng)甲方進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收合格后即付清工程款。
6、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份、簽字生效，不準(zhǔn)違約，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方：（蓋章）乙方：（簽字）。
日期：年月日日期：年月日
屋頂施工合同篇二
工程概況：_________________。
1、工程名稱(chēng)：_________________樓及二層屋頂花園。
2、工程地點(diǎn)：______________路。
3、工程內(nèi)容：_________________樓屋面及二層屋頂花園防水分項(xiàng)工程。
4、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件甲方配備施工上人電梯每幢2臺(tái)。
二、工作內(nèi)容。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的設(shè)計(jì)施工圖及現(xiàn)行施工規(guī)范完成如下工作。
1、清除屋面基層衛(wèi)生。澆灌分格縫處的防水油膏。
2、_____________。
_____________年_______月_______日。
屋頂施工合同篇三
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的`原則協(xié)商一致，特簽訂以下協(xié)議，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱(chēng)：
二、工程地址：
三、承包內(nèi)容：
四、承包方式：
五、承包價(jià)格：
六、付款方式：
七、甲、乙雙方責(zé)任與義務(wù)
(1)甲方：
1、按照合同約定時(shí)支付工程款。
2、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督：檢查乙方在施工過(guò)程中的質(zhì)量、安全進(jìn)度、驗(yàn)收等。
3、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)各工種之間的工作配合，解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的矛盾。
4、給乙方及時(shí)提供在施工過(guò)程中滿足施工要求的條件。
(2)乙方：
1、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成合同范圍的施工任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行防水工程相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
2、提供防水材料的合格證和相關(guān)資料。
3、遵守甲方在合同范圍內(nèi)的相關(guān)規(guī)定。
4、嚴(yán)格管理好自己的施工人員，不拖欠員工工資，乙方人員及設(shè)備、材料自行管理。
八、違約責(zé)任
如違約，造成的一切責(zé)任由違約方全權(quán)承擔(dān)一切責(zé)任。 本施工合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，相關(guān)工程款項(xiàng)結(jié)清時(shí)終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
屋頂施工合同篇四
委托方甲方：
承建方乙方：
根據(jù)《__________》與《建筑安裝工程承包條例》規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方同意，簽署下列合同。此合同受法律保護(hù)，雙方代表必須履行合同簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，望雙方共同執(zhí)行。
1、工程名稱(chēng)：經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院樓頂防水。
2、工程：房頂新做防水層、圍墻翻修，四周加排氣。
3、承建方式：由乙方包工包料。
4、保修辦法：免費(fèi)保修期為5年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日，保修期內(nèi)確屬施工質(zhì)量問(wèn)題滲漏，乙方應(yīng)免費(fèi)維修，乙方接到保修通知后，三天之內(nèi)組織人力物力趕赴現(xiàn)場(chǎng)，乙方不得以任何理由推托。
5、乙方在施工中發(fā)現(xiàn)與甲方有關(guān)的問(wèn)題及時(shí)通知甲方、如造成甲方經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承擔(dān)。乙方工傷事故自負(fù)，施工期間乙方做好防護(hù)工作、若造成甲方設(shè)施、設(shè)備及電路、電線、損害、落石導(dǎo)致人員受傷乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
6、驗(yàn)收方式：甲方負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量驗(yàn)收。
7.付款方式：完工付總款60%，三個(gè)月無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付20%，剩余20%保證金兩年后付清。
8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。
甲方。
乙方。
__________年__________月__________日。
屋頂施工合同篇五
總則。
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承租甲方房產(chǎn)屋頂之相關(guān)事宜簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
甲方將位于區(qū)路號(hào)的房屋屋頂使用權(quán)出租給乙方作為廣告位使用，______年，按季付費(fèi)，每年租賃費(fèi)遞增。租賃期起始日為房屋屋頂實(shí)際交付乙方使用之日的次日，租賃期_______年。
乙方根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙建設(shè)廣告位，并自行經(jīng)營(yíng)。
甲方提供圖紙畫(huà)定的位置建設(shè)廣告位，并保證本項(xiàng)目所使用的建筑物屋頂具備_________年以上的產(chǎn)權(quán)。
甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理政府許可文件、依照有關(guān)規(guī)定需以甲方為申請(qǐng)主體進(jìn)行辦理的，在明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系后，甲方予以積極協(xié)助辦理，為乙方建設(shè)提供水、電、臨時(shí)場(chǎng)地等必要條件，據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)和告知所發(fā)生費(fèi)用交由乙方承擔(dān)。
甲方應(yīng)為乙方檢修維護(hù)和故障處理提供便利。如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目設(shè)備故障或丟失，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方，配合乙方進(jìn)行維修和監(jiān)督。
甲方不得拆除、更換、更改、添加或移動(dòng)項(xiàng)目設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)地。
乙方有需要時(shí)，甲方應(yīng)保證屋頂廣告牌位的供電事宜。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由甲、乙方雙方協(xié)商解決，所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
乙方按時(shí)交納租金，負(fù)責(zé)到城管等相關(guān)部門(mén)辦理廣告位全部相關(guān)審批、備案等手續(xù)，并承擔(dān)因此發(fā)生的一切費(fèi)用。
廣告位的制作、安裝由乙方負(fù)責(zé)。乙方必須按照抗風(fēng)抗震等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、制作廣告牌，確保廣告牌的質(zhì)量與使用安全，使用期間發(fā)生一切安全事故責(zé)任均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方應(yīng)確保嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全及不得隨意改變建筑物屋頂?shù)默F(xiàn)狀和附著物，不得破壞建筑物屋頂結(jié)構(gòu)層、防水層和保溫隔熱層及其他不可移除的構(gòu)筑物。
乙方自行承擔(dān)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的方案實(shí)施過(guò)程中涉及甲方所有的建筑、電力設(shè)施等的改造、加固、維修、維護(hù)等相關(guān)費(fèi)用。
因乙方原因造成甲方建筑物損壞的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)徹底修復(fù)，并承擔(dān)所發(fā)生費(fèi)用。如由此對(duì)甲方或本幢建筑物的實(shí)際使用人及其雇員、代理人、訪客造成影響或發(fā)生其它損失，損失均由乙方承擔(dān)。
乙方承諾使用甲方建筑物屋頂僅用于建設(shè)廣告位于廣告大屏及附屬設(shè)施，不得用于其他用途，抵押第三方。
乙方在租賃期間因廣告牌位所發(fā)生的事故及造成他人傷害的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。但因不可抗拒的原因(如地震、火災(zāi)等)或者因城市規(guī)劃建設(shè)致使雙方解除合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失雙方互不承擔(dān)責(zé)任。
廣告內(nèi)容，由乙方負(fù)責(zé)審查、制作、安裝、發(fā)布，廣告內(nèi)容須符合國(guó)家法律規(guī)定。
如遇政府規(guī)劃，甲方須書(shū)面通知乙方，由乙方協(xié)調(diào)或者拆除廣告牌，如廣告牌重建本合同依然有效，甲方給予乙方三個(gè)______月的租賃期。廣告牌拆除后，乙方預(yù)交的租賃費(fèi)，___日內(nèi)甲方按剩余的天數(shù)退還乙方。雙方約定的合同條款，雙方應(yīng)共同遵守，乙方應(yīng)按時(shí)支付租金。
乙方拖欠租金或其他費(fèi)用________日以上，經(jīng)甲方書(shū)面催告繳仍拒不補(bǔ)繳的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失由乙方自行承擔(dān)。
甲方在乙方審批手續(xù)完備的情況下出現(xiàn)無(wú)故阻礙乙方安裝、使用、維修設(shè)備，或?qū)⒔ㄖ镂蓓斉沧魉茫驘o(wú)正當(dāng)理由安裝影響項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的附著物等行為的，甲方應(yīng)根據(jù)乙方要求期限整改，并承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
甲方擅自解除合同，提前收回建筑物屋頂?shù)模追綉?yīng)賠償乙方由此造成的損失。
甲乙雙方中任一方應(yīng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大，否則不能就擴(kuò)大部分的損失要求賠償。
因政府具體行政為及地震、臺(tái)風(fēng)等不可抗力致使協(xié)議根本上無(wú)法履行，可以提前解除協(xié)議。如不可抗力事件不足以導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)其對(duì)協(xié)議履行的影響程度確定延期履行或部分協(xié)議解除。
因甲乙雙方中一方不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)展或乙方進(jìn)入破產(chǎn)程序的，另一方可書(shū)面通知對(duì)方解除本協(xié)議。
本協(xié)議解除后，項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)終止實(shí)施，除本協(xié)議另有約定外，項(xiàng)目資產(chǎn)在雙方約定合同時(shí)間內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)拆除、取回。
本協(xié)議的解除不影響任意一方根據(jù)協(xié)議或相關(guān)法律法規(guī)向?qū)Ψ綄で筚r償?shù)臋?quán)利，也不影響任意一方在協(xié)議解除前到期的付款義務(wù)的履行。
甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定協(xié)商解決。
雙方不能協(xié)商解決的，甲乙雙方均可就爭(zhēng)議事項(xiàng)向項(xiàng)目所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
甲乙雙方均應(yīng)對(duì)本協(xié)議涉及的所有信息承擔(dān)保密義務(wù)。未經(jīng)另一方書(shū)面同意，任何一方不得以任何方式將泄露于第三方。
甲乙雙方均需設(shè)定專(zhuān)職聯(lián)系人負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體工作。一方變更項(xiàng)目聯(lián)系人，應(yīng)在_______日內(nèi)以書(shū)面形式通知另一方。
本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至租賃期滿時(shí)終止。在實(shí)施過(guò)程中，經(jīng)雙方同意可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，均具同等法律效力。
甲方__________________(蓋章)。
授權(quán)代表____________(簽字)。
聯(lián)系人：________________。
電話：________________。
傳真：________________。
電子郵箱：________________。
簽訂日期：________________
______年______月______日。
乙方__________________(蓋章)。
授權(quán)代表____________(簽字)。
聯(lián)系人：________________。
電話：________________。
傳真：________________。
電子郵箱：________________。
簽訂日期：________________
______年______月______日。
屋頂施工合同篇六
甲方：
乙方：
依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)建筑法及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、工程概況。
1、工程地點(diǎn)：xx鎮(zhèn)一中校園內(nèi)。
2、工程名稱(chēng)：xx鎮(zhèn)一中一號(hào)樓、二號(hào)樓、門(mén)崗樓頂防水。
3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層sbs改性瀝青防水卷材施工，包含細(xì)部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。
二、承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進(jìn)度、包文明施工。
三、主材選用及工程價(jià)款等：
2、全部包工包料，單價(jià)為40元/平方。
3、面積：按甲方確認(rèn)的實(shí)做面積結(jié)算。
四、工期：按甲方項(xiàng)目部所安排的進(jìn)度施工。
五、工程要求：
1、防水材料、產(chǎn)品名稱(chēng)：
2、乙方必須安全、文明施工，工完料凈、場(chǎng)地清。
3、乙方應(yīng)保證嚴(yán)格遵守建筑法規(guī)、嚴(yán)格按照國(guó)家建筑質(zhì)量規(guī)范及屋面工程、防水工程施工規(guī)范合理施工，采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保工程質(zhì)量，乙方承諾對(duì)維修后的屋面防水質(zhì)量保修五年，五年內(nèi)出現(xiàn)滲漏水問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，因頂層層面滲漏水造成的裝修損壞或其他問(wèn)題均有乙方負(fù)責(zé)無(wú)償、及時(shí)修復(fù)。
如在保修期內(nèi)，甲方通知乙方后，乙方在三個(gè)工作日內(nèi)不予修復(fù)或甲方無(wú)法通知乙方，甲方有權(quán)另行聘請(qǐng)其他人維修，所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、工程施工中，乙方應(yīng)遵守甲方物業(yè)管理規(guī)定，避免對(duì)物業(yè)正常使用的影響，工程施工中安全問(wèn)題由乙方自行解決，甲方不對(duì)因本工程所產(chǎn)生的任何直接或間接安全事故負(fù)任何責(zé)任。
5、乙方施工需拆除、移動(dòng)，不能損壞業(yè)主財(cái)產(chǎn)，甲方給予必要的協(xié)助，否則，由此導(dǎo)致的一切責(zé)任，概由乙方承擔(dān)。
6、乙方施工時(shí)，必須將屋頂沙石垃圾清理干凈，不得損壞原有防水基礎(chǔ)。
六、結(jié)算方式：
1、乙方料進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)付工程款%工程款，為元。
2、乙方施工完畢，驗(yàn)收合格后付%工程款，為元。
3、房屋竣工驗(yàn)收交付使用后日內(nèi)付%，為元。
4、剩余5%工程款，作為工程保證金，待工程交付使用一年無(wú)質(zhì)量問(wèn)題情況下，支付給乙方。
七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
八、其他事項(xiàng)：
1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，向甲方所在地人民法院申請(qǐng)仲裁。
2、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：??乙方：
年月日?年月日。
屋頂施工合同篇七
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商決定，由乙方負(fù)責(zé)甲方指定位置的房頂防水施工。為保證房頂防水工程的施工質(zhì)量簽訂如下合同，確保雙方共同遵守執(zhí)行：
一、施工地址：xx大街中段北側(cè)（原財(cái)政樓西側(cè)地，稅樓東20米）。
二、施工標(biāo)準(zhǔn)：施工必須在保證不影響房屋的安全前提下進(jìn)行。施工以解決防漏為主。
三、施工面積：以屋頂實(shí)際施工面積為準(zhǔn)，經(jīng)雙方共同測(cè)量確認(rèn)施工面積為300平方米。
四、單位面積收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：35元人民幣/平方米。
五、施工工程總金額：10500.00人民幣元整。
六、施工期限：自20xx年7月15日起至20xx年7月19日止。
如遇降雨或因甲方原因而停工的，需經(jīng)甲乙雙方共同認(rèn)定并簽字后，工期予以順延。因乙方自身原因?qū)е掠馄诘?，每逾期一日，日罰金人民幣100整。
七、施工方式：乙方包工、包料。
八、施工要求：
1.在施工過(guò)程中，應(yīng)該把安全責(zé)任放在第一位，乙方負(fù)責(zé)所有的施工安全責(zé)任。乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的安全事故或由于乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)操作，造成的一切后果、損失均由乙方自己承擔(dān)。甲方不承擔(dān)連帶責(zé)任。
2.在施工過(guò)程中，乙方負(fù)責(zé)該棟樓住戶在樓頂放置的太陽(yáng)能等設(shè)施移位的協(xié)調(diào)及安全事宜，施工過(guò)程中損壞太陽(yáng)能等設(shè)施的由乙方承擔(dān)所有責(zé)任。
3.在施工過(guò)程中，所產(chǎn)生的垃圾由乙方及時(shí)清理干凈。
4.乙方因施工造成的其他責(zé)任由乙方承擔(dān)。
九、付款方式：甲方先付乙方定金，合人民幣。待防水工程施工完畢后，經(jīng)測(cè)試滴水不漏后，再付剩余全款，合10500.00人民幣。
十、質(zhì)保責(zé)任：
1.乙方應(yīng)保證使用材料的質(zhì)量屬實(shí)、保證施工質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。
2.施工過(guò)程中或驗(yàn)收過(guò)程中，因乙方在材料質(zhì)量、施工質(zhì)量等方面的原因造成漏水的，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償補(bǔ)修直至驗(yàn)收合格。在施工過(guò)程中或驗(yàn)收過(guò)程中因漏水而損壞室內(nèi)墻面，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償進(jìn)行修復(fù)粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3.質(zhì)保期責(zé)任：自防水工程結(jié)束并驗(yàn)收通過(guò)當(dāng)日起算，最低質(zhì)保期限為5周年。在沒(méi)有人為破壞情況下，質(zhì)保期內(nèi)漏水的，乙方需免費(fèi)在漏水24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)進(jìn)行施工整改和維修。因漏水而損壞室內(nèi)墻面，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償進(jìn)行修復(fù)粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十一、其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)6份。
十三、本合同自簽訂之日起生效。
甲方簽字：身份證號(hào)碼：聯(lián)系電話：
乙方簽字：身份證號(hào)碼：?聯(lián)系電話：
屋頂施工合同篇八
發(fā)包人：(甲方)。
承包人：(乙方)。
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)__中分公司通信樓屋頂防水處理、營(yíng)業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)__中分公司通信樓屋頂防水處理、營(yíng)業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚。
2、工程地點(diǎn)：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)__中分公司園內(nèi)。
二、工程承包范圍：
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)__中分公司通信樓屋頂防水處理(鋼結(jié)構(gòu)彩鋼板屋頂)、營(yíng)業(yè)樓屋頂防水處理、屋頂局部鋪地磚。
三、合同工期:總?cè)諝v天數(shù)20天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格(無(wú)滲漏)。
五、合同價(jià)款：
金額(大寫(xiě))：整(小寫(xiě)：人民幣)。
六、付款方式：
施工合同簽訂后甲方支付乙方工程總造價(jià)50%工程款;屋頂防水工程及地磚施工完畢后除扣2%保修金外，全部付清。
七、保修期限：
本屋面防水工程保修期為二年，兩年后甲方全部退還乙方2%保修金。
八、施工安全：
1、乙方必須遵守各項(xiàng)安全施工規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到安全、文明施工。
2、防止事故發(fā)生，甲方不能將非施工人員帶入屋頂施工現(xiàn)場(chǎng)。
九、違約責(zé)任：
1、因乙方原因造成的停工和工程質(zhì)量不合格的損失由乙方承擔(dān)。
2、施工期間由甲方原因造成停、窩工、材料的`損失由雙方七日內(nèi)認(rèn)定后，由甲方承擔(dān)并順延工期。
十、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決，如本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議以協(xié)商解決，解決不了以漢中市仲裁委仲裁為準(zhǔn)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋頂施工合同篇九
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就yyy“10mw分布式太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)發(fā)電站項(xiàng)目”合作事宜協(xié)商，簽訂本協(xié)議。
___年，乙方租賃甲方屋頂12.61萬(wàn)平方米建設(shè)“10mw分布式太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)發(fā)電站項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”）為使項(xiàng)目盡快完工和順利通過(guò)驗(yàn)收，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下一致條款：
一、項(xiàng)目建設(shè)所需資金：由乙方自籌解決。
二、由乙方負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、收益、處置，項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。
三、屋頂租賃：經(jīng)協(xié)商，乙方租用甲方屋頂建設(shè)項(xiàng)目，采用分塊發(fā)電，電站所產(chǎn)生的電能以用戶側(cè)并網(wǎng)，供甲方優(yōu)先使用，甲方按照市場(chǎng)工業(yè)用電價(jià)格月結(jié)算費(fèi)用、余電上網(wǎng)模式。租賃期限為_(kāi)__年，自___年___月___日起，至___年___月___日。租賃滿___年后，光伏電站歸甲方所有，其節(jié)能效益全部由甲方受益，具體操作如下：
1、甲方固定租賃費(fèi)用：自光伏電站驗(yàn)收投入運(yùn)行之日起20xx年內(nèi)，按照1元/平方/月×實(shí)際租賃面積，每月一結(jié)算。
2、乙方發(fā)電收益計(jì)算公式為：電價(jià)×光伏電站發(fā)電甲方用量-固定租賃費(fèi)+光伏余電上網(wǎng)電價(jià)×余電上網(wǎng)電量，甲方用電電價(jià)按照當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)工業(yè)用電峰段價(jià)格確定。
四、各方責(zé)任：
1、甲方責(zé)任：
（1）積極配合乙方完成項(xiàng)目驗(yàn)收所需工作;。
（2）保證優(yōu)先使用項(xiàng)目運(yùn)行后所發(fā)電力，按月支付電費(fèi)給乙方;。
（5）全面配合乙方申請(qǐng)國(guó)家各級(jí)政府的政策支持。
2、乙方責(zé)任：
（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)所需資金的籌集;。
（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和維護(hù);。
（3）每月根據(jù)甲方所支付的電費(fèi)，開(kāi)具普通發(fā)票給甲方;。
（4）屋面電站維護(hù)以及因屋面電站原因?qū)е碌慕ㄖ镂菝娣浪S護(hù)：在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移前（1-20xx年）由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用;產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移后（20xx年后）由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
五、電站產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移。
乙方有權(quán)將電站轉(zhuǎn)移給第三方，甲方有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。電站轉(zhuǎn)移給第三方后，本合同下乙方權(quán)力和義務(wù)由第三方承擔(dān)。
六、違約責(zé)任：
1、甲方未按合同約定支付光伏電站月電費(fèi)，逾期每天應(yīng)支付所欠款項(xiàng)10%作為違約金支付給乙方。（注：甲方支付電費(fèi)時(shí)間為乙方發(fā)票到達(dá)甲方2日內(nèi)付清）。
2、若電站運(yùn)行未滿20xx年需要拆除，如屬乙方原因，乙方應(yīng)承擔(dān)屋面電站拆除和屋面恢復(fù)的全部費(fèi)用以及給甲方造成的直接損失;如屬甲方原因，甲方應(yīng)按未滿20xx年部分的電費(fèi)收入賠償乙方損失，損失額的計(jì)算公式為：電站拆除上一年度乙方發(fā)電收益分成×（20-已運(yùn)行年數(shù)）。
3、任意單方面違背上述協(xié)議條款，按有關(guān)法律追究違約責(zé)任，并賠償對(duì)方的一切經(jīng)濟(jì)損失。
七、爭(zhēng)議的解決辦法：協(xié)商或訴訟。訴訟由甲方所在地的人民法院裁決。
八、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）：____________。
乙方（蓋章）：____________。
代表人簽字：____________。
代表人簽字：____________。
簽約時(shí)間：___年___月___日。
簽約時(shí)間：___年___月___日。
屋頂施工合同篇十
經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商，形成一致性意見(jiàn)，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程范圍：屋面xxxm2左右，單價(jià)xxx元/m2（以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)），合同價(jià)格為xxxxx元整。
二、材料要求：荊州九鳥(niǎo)王防水材料（sbs，3mm厚）。
三、工程質(zhì)量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質(zhì)量保修期為5年，保修期間如有質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須及時(shí)到場(chǎng)進(jìn)行維修處理。
四、工程時(shí)間：簽訂全同之日4個(gè)工作日，雨天順延，按甲方要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完工。
五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時(shí)間、不趕時(shí)間、不做冒險(xiǎn)事，在施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、付款方式：待工程完工，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十一
為了防止公司綜合樓漏水依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),經(jīng)雙方洽談和協(xié)商，就甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行綜合樓樓樓頂及廁所防水一事達(dá)成協(xié)議，內(nèi)容如下。
第一條：工程概況。
1.工程地址：湖北____縣____區(qū)。
2.工程項(xiàng)目：公司綜合樓樓面廁所地面防水。
3.施工內(nèi)容：甲方要求乙方，防止樓頂.廁所地面漏水，漏雨的目的。
4.承包方式：包工不包料、包工期、包質(zhì)量、包安全。
第二條：工程價(jià)格：
1.屋面b每平米8元（含燃?xì)猓?/p>
2.廁所丙綸布每平米_________元。
第三條：質(zhì)量要求。
1.施工中甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2.工程質(zhì)量除符合國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工后，樓頂整體平面平整，無(wú)鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通暢，室內(nèi)外各處無(wú)任何漏水痕跡。
第四條：工程工期。
1.工程時(shí)間：自_________年_________月_________日開(kāi)工，至_________年_________月_________日竣工。
2.如果因乙方原因而延遲完工，每日罰款500元。
第五條：付款方式。
1.工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作為工程維修押金，
2.工程保修期________年，在工程交工后________年內(nèi)，工程質(zhì)量出現(xiàn)任何問(wèn)題，均由乙方無(wú)償修理，保修期滿后由甲方將工程款的5%（工程維修押金）撥付乙方。
乙方必須保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔，并遵守甲方公司安全管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工人員人為造成的不安全后果負(fù)全責(zé)。
2.施工結(jié)束后，由公司派人對(duì)施工布局、施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，凡是沒(méi)有達(dá)到要求的.不符合標(biāo)準(zhǔn)的地方，重新施工，返工全部費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
第七條：合同生效：本合同雙方蓋章、簽字后生效。.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力.
_________年_________月_________日。
_________年_________月_________日。
屋頂施工合同篇十二
經(jīng)甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的原則協(xié)商一致，特簽訂以下協(xié)議，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱(chēng)：____________。
二、工程地址：____________。
三、承包內(nèi)容：____________。
四、承包方式：____________。
五、承包價(jià)格：____________。
六、付款方式：____________。
七、甲、乙雙方責(zé)任與義務(wù)。
（1）甲方：
1、按照合同約定時(shí)支付工程款。
2、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督：檢查乙方在施工過(guò)程中的質(zhì)量、安全進(jìn)度、驗(yàn)收等。
3、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)各工種之間的工作配合，解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的矛盾。
4、給乙方及時(shí)提供在施工過(guò)程中滿足施工要求的條件。
（2）乙方：
1、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成合同范圍的施工任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行防水工程相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
2、提供防水材料的合格證和相關(guān)資料。
3、遵守甲方在合同范圍內(nèi)的相關(guān)規(guī)定。
4、嚴(yán)格管理好自己的施工人員，不拖欠員工工資，乙方人員及設(shè)備、材料自行管理。
八、違約責(zé)任。
如違約，造成的一切責(zé)任由違約方全權(quán)承擔(dān)一切責(zé)任。本施工合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，相關(guān)工程款項(xiàng)結(jié)清時(shí)終止。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十三
發(fā)包人：____________（甲方）。
承包人：____________（乙方）。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營(yíng)業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營(yíng)業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚。
2、工程地點(diǎn)：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)漢中分公司園內(nèi)。
二、工程承包范圍：
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)漢中分公司通信樓屋頂防水處理（鋼結(jié)構(gòu)彩鋼板屋頂）營(yíng)業(yè)樓屋頂防水處理、屋頂局部鋪地磚。
三、合同工期：總?cè)諝v天數(shù)20天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格（無(wú)滲漏）。
五、合同價(jià)款：
金額（大寫(xiě)）：整（小寫(xiě)：人民幣）。
六、付款方式：
施工合同簽訂后甲方支付乙方工程總造價(jià)50%工程款；屋頂防水工程及地磚施工完畢后除扣2%保修金外，全部付清。
七、保修期限：
本屋面防水工程保修期為二年，兩年后甲方全部退還乙方2%保修金。
1、乙方必須遵守各項(xiàng)安全施工規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到安全、文明施工。
2、防止事故發(fā)生，甲方不能將非施工人員帶入屋頂施工現(xiàn)場(chǎng)。
九、違約責(zé)任：
1、因乙方原因造成的停工和工程質(zhì)量不合格的損失由乙方承擔(dān)。
2、施工期間由甲方原因造成停、窩工、材料的損失由雙方七日內(nèi)認(rèn)定后，由甲方承擔(dān)并順延工期。
十、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決，如本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議以協(xié)商解決，解決不了以漢中市仲裁委仲裁為準(zhǔn)。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十四
就甲方的一棟教學(xué)樓房頂防水及其它維修事宜達(dá)成如下維修協(xié)議：
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工；
2、工程質(zhì)量保修1年，若甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)及時(shí)維修；
3、如果在保修期內(nèi)工程出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問(wèn)題，乙方因各種因素?zé)o法維修，則乙方需賠償甲方相應(yīng)損失（損失包括就質(zhì)量問(wèn)題帶來(lái)的其他損失）房頂維修協(xié)議書(shū)合同范本。
三、費(fèi)用及付款方式。
簽訂本合同后，乙方開(kāi)始施工，工程完工，經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付工程款4800元.
四、安全責(zé)任。
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國(guó)家的相應(yīng)的施工規(guī)范操作，做好勞動(dòng)保護(hù)，確保施工安全。
2、在施工過(guò)程中，若發(fā)生事故，責(zé)任有乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動(dòng)關(guān)系或雇傭關(guān)系。
五、其他事項(xiàng)1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改（過(guò)程變更部分除外）。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
日期：____________
屋頂施工合同篇十五
甲方：xxxxxxxxxxxxxxx(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
乙方：xxxxxxxxxxxxxxx(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商，形成一致性意見(jiàn)，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程范圍：屋面xxxm2左右，單價(jià)xxx元/m2(以實(shí)際施工面積為準(zhǔn))，合同價(jià)格為xxxxx元整。
二、材料要求：荊州九鳥(niǎo)王防水材料(sbs，3mm厚)。
三、工程質(zhì)量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質(zhì)量保修期為5年，保修期間如有質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須及時(shí)到場(chǎng)進(jìn)行維修處理。
四、工程時(shí)間：簽訂全同之日4個(gè)工作日，雨天順延，按甲方要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完工。
五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時(shí)間、不趕時(shí)間、不做冒險(xiǎn)事，在施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、付款方式：待工程完工，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十六
甲方：
乙方：
依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)建筑法及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、工程概況。
1、工程地點(diǎn)：__鎮(zhèn)一中校園內(nèi)。
2、工程名稱(chēng)：__鎮(zhèn)一中一號(hào)樓、二號(hào)樓、門(mén)崗樓頂防水。
3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層sbs改性瀝青防水卷材施工，包含細(xì)部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。
二、承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進(jìn)度、包文明施工。
三、主材選用及工程價(jià)款等：
2、全部包工包料，單價(jià)為40元/平方。
3、面積：按甲方確認(rèn)的實(shí)做面積結(jié)算。
四、工期：按甲方項(xiàng)目部所安排的進(jìn)度施工。
五、工程要求：
1、防水材料、產(chǎn)品名稱(chēng)：
2、乙方必須安全、文明施工，工完料凈、場(chǎng)地清。
3、乙方應(yīng)保證嚴(yán)格遵守建筑法規(guī)、嚴(yán)格按照國(guó)家建筑質(zhì)量規(guī)范及屋面工程、防水工程施工規(guī)范合理施工，采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保工程質(zhì)量，乙方承諾對(duì)維修后的屋面防水質(zhì)量保修五年，五年內(nèi)出現(xiàn)滲漏水問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，因頂層層面滲漏水造成的裝修損壞或其他問(wèn)題均有乙方負(fù)責(zé)無(wú)償、及時(shí)修復(fù)。
如在保修期內(nèi)，甲方通知乙方后，乙方在三個(gè)工作日內(nèi)不予修復(fù)或甲方無(wú)法通知乙方，甲方有權(quán)另行聘請(qǐng)其他人維修，所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、工程施工中，乙方應(yīng)遵守甲方物業(yè)管理規(guī)定，避免對(duì)物業(yè)正常使用的影響，工程施工中安全問(wèn)題由乙方自行解決，甲方不對(duì)因本工程所產(chǎn)生的任何直接或間接安全事故負(fù)任何責(zé)任。
5、乙方施工需拆除、移動(dòng)，不能損壞業(yè)主財(cái)產(chǎn)，甲方給予必要的協(xié)助，否則，由此導(dǎo)致的一切責(zé)任，概由乙方承擔(dān)。
6、乙方施工時(shí)，必須將屋頂沙石垃圾清理干凈，不得損壞原有防水基礎(chǔ)。
六、結(jié)算方式：
1、乙方料進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)付工程款%工程款，為元。
2、乙方施工完畢，驗(yàn)收合格后付%工程款，為元。
3、房屋竣工驗(yàn)收交付使用后日內(nèi)付%，為元。
4、剩余5%工程款，作為工程保證金，待工程交付使用一年無(wú)質(zhì)量問(wèn)題情況下，支付給乙方。
七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
八、其他事項(xiàng)：
1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，向甲方所在地人民法院申請(qǐng)仲裁。
2、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：乙方：
___年___月___日___年___月___日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/18255349.html】
