合同是維護當事人合法權益和社會秩序的重要工具。在合同中，可以加入保密條款和爭議解決方式，以規(guī)范合同的執(zhí)行過程。以下是一些常見合同模板，供您參考和使用。
標識牌制作合作合同篇一
xxxx：
為了使污水廠員工明確各種突發(fā)事件處理的流程，加強對于突發(fā)事件、緊急事件的控制，提高污水處理廠各類事故應急處理能力，全力、及時、迅速、高效地控制各類事故，最大限度地減少事故損失，我部門建議制作污水廠應急處置程序上墻標牌，共六幅。標牌規(guī)格：800*600mm。
妥否，請指示。
標識牌制作合作合同篇二
標識牌制作簡單,使用方便,而且價格低廉,可以隨時根據(jù)需要增減。那么簽訂制作標識牌。
合同。
需要注意什么?以下是在本站小編為大家整理的制作標識牌合同范文，感謝您的欣賞。
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬甲方標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議：
一、制作。
1、規(guī)格、數(shù)量：logo+“xx駕校”四個主字。
2、制作工藝：平雕平面字不銹鋼圍邊，烤漆鍍鋅板封底,防水、防。
二、安裝。
安裝地點：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
三、工程造價、支付方式及驗收。
1、標識標牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣xxxxx元，大寫：貳萬肆仟陸佰元整。
2、支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付定金12300元，大寫：
四、工程期限。
1、以甲方通知現(xiàn)場施工起20天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;。
2、向乙方提供標識標牌位置;。
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;。
4、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發(fā)生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的廣告字體、logo材質保質保量按期進行制作、
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任。
1、甲方未能按本合同三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同約定定按時保質制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工維修。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、其他。
1、此合同后附材質報價說明，為本合同附件，具有同等法律效力。
2、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
3、本合同在執(zhí)行中發(fā)生未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，在合同條款履行中雙方發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，向廊坊市廣陽區(qū)人民法院提起訴訟。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
電話：電話：
年月日年月日。
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》等相關規(guī)定，現(xiàn)就甲方委托乙方制作圍墻宣傳版面等有關事宜，雙方本著平等互利、團結互助、真誠合作的原則，經(jīng)協(xié)商達成一致，訂立本合同，以資信守執(zhí)行。
一、項目內容、價格：
1、配送地址：甲方指定地點上海市浦東新區(qū)源深路368號。
2、標牌交貨時間：20xx年7月15日前,乙方包裝并送貨到上述指定地點。
3、嚴守工期約定，按時完工，以乙方設計排版打出圖樣給甲方認可后，甲方在圖樣上簽字后方可制作。
4、乙方應保證具備相應的廣告設計及工商注冊手續(xù)。
二、價款及付款方式。
1、合同價共計20xx0元(貳萬圓整)。
2、付款方式：在標牌完工并經(jīng)甲方驗收合格，乙方開具全額普通發(fā)票給甲方后30日內付清，甲方通過賬戶向乙方支付貨款。
甲方開戶銀行：帳號：
乙方開戶銀行：帳號：
3、合同總價包括人工費、材料費、管理費、稅金、產品制作、運輸、裝卸、安裝、及交驗前的成品保護等全部費用，不得另行加收其他費用。
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
標識牌制作合作合同篇三
甲方：_______（以下簡稱甲方）。
乙方：_______（以下簡稱乙方）。
依照《中華人民共和國合同法》等相關規(guī)定，現(xiàn)就甲方委托乙方制作圍墻宣傳版面等有關事宜，雙方本著平等互利、團結互助、真誠合作的原則，經(jīng)協(xié)商達成一致，訂立本合同，以資信守執(zhí)行。
一、項目內容、價格：
1、配送地址：甲方指定地點上海市浦東新區(qū)源深路368號。
2、標牌交貨時間：20__年7月15日前，乙方包裝并送貨到上述指定地點。
3、嚴守工期約定，按時完工，以乙方設計排版打出圖樣給甲方認可后，甲方在圖樣上簽字后方可制作。
4、乙方應保證具備相應的廣告設計及工商注冊手續(xù)。
二、價款及付款方式。
1、合同價共計_______元（貳萬圓整）。
2、付款方式：在標牌完工并經(jīng)甲方驗收合格，乙方開具全額普通發(fā)票給甲方后30日內付清，甲方通過賬戶向乙方支付貨款。
甲方開戶銀行：_______帳號：_______。
乙方開戶銀行：_______帳號：_______。
3、合同總價包括人工費、材料費、管理費、稅金、產品制作、運輸、裝卸、安裝、及交驗前的成品保護等全部費用，不得另行加收其他費用。
三、雙方權利、義務。
1、甲方如由不得已的變更應提前通知乙方，雙方協(xié)調解決，增添費用應由甲方承擔。
2、乙方不得無故拖延工期及停止加工，如因甲方原因或遇不可抗力自然因素，工期順延。
3、乙方所提供產品必須符合甲方認可的`效果圖要求，甲方必須在乙方完工后3天內驗收，逾期不驗收，視同合格。
三、違約責任。
1、本合同簽訂雙方不得無條件終止合同，如單方終止合同應向另一方賠償總合同價款10%的違約金。
2、質保期1年（人為損壞不在質保范圍內）。
3、甲方不得無條件拖延付款時間，乙方必須在合同規(guī)定時間內完工，任何一方違約造成對方損失由違約方承擔相應的違約責任。
四、適用的法律。
本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋，如甲、乙雙方在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應盡量通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，甲、乙雙方或其中一方有權將爭議或糾紛提交甲乙所在地的人民法院進行訴訟。
五、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方（章）：_______乙方（章）：_______。
代表人：_______代表人：_______。
電話：_______電話：_______。
傳真：_______傳真：_______。
標識牌制作合作合同篇四
甲方：乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬甲方標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議：
一、制作。
1、規(guī)格、數(shù)量：+“_駕?！彼膫€主字。
2、制作工藝：平雕平面字不銹鋼圍邊，烤漆鍍鋅板封底,防水、防。
二、安裝安裝地點：_。
三、工程造價、支付方式及驗收。
1、標識標牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣_元，大寫：貳萬肆仟陸佰元整。
2、支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付定金元，大寫：
四、工程期限。
1、以甲方通知現(xiàn)場施工起20天完成。
如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務甲方：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;。
2、向乙方提供標識標牌位置;。
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;4、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發(fā)生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的廣告字體、材質保質保量按期進行制作、
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任。
1、甲方未能按本合同三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同約定定按時保質制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。
如未達到乙方應承擔返工維修。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。
乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、其他。
1、此合同后附材質報價說明，為本合同附件，具有同等法律效力。
2、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
3、本合同在執(zhí)行中發(fā)生未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，在合同條款履行中雙方發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，向廊坊市廣陽區(qū)人民法院提起訴訟。
甲方：乙方：甲方代表：
乙方代表：電話：電話：
年月日年月日。
標識牌制作合作合同篇五
1、甲方如由不得已的變更應提前通知乙方，雙方協(xié)調解決，增添費用應由甲方承擔。
2、乙方不得無故拖延工期及停止加工，如因甲方原因或遇不可抗力自然因素，工期順延。
3、乙方所提供產品必須符合甲方認可的效果圖要求，甲方必須在乙方完工后3天內驗收，逾期不驗收，視同合格。
三、違約責任。
1、本合同簽訂雙方不得無條件終止合同，如單方終止合同應向另一方賠償總合同價款10%的違約金。
2、質保期1年(人為損壞不在質保范圍內)。
3、甲方不得無條件拖延付款時間，乙方必須在合同規(guī)定時間內完工，任何一方違約造成對方損失由違約方承擔相應的違約責任。
四、適用的法律。
本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋，如甲、乙雙方在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應盡量通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，甲、乙雙方或其中一方有權將爭議或糾紛提交甲乙所在地的人民法院進行訴訟。
五、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方(章)：乙方(章)：
代表人：代表人：
電話：電話：
傳真：傳真：
年月日年月日。
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共各國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一、制作。
1、規(guī)格、數(shù)量：1000×900×1500(腳高)十九塊;70公分反光交通錐50個;平面固定鋼管支柱圍檔1800×1000100米。
2、材料：安全標牌:框架及立柱為50×30方鋼,面板為0.5mm彩鋼板;安全圍檔：支護鋼管、彩鋼瓦。
二、安裝。
安裝地點：西二環(huán)北延至克井大街。
三、工程造價、支付方式及驗收。
2、支付方式：制作安裝完成，經(jīng)甲方在(三個工作日內)組織驗收合格后，五個工作日內支付工程款17550元，大寫：壹萬柒仟伍佰伍拾元整，乙方提供正規(guī)發(fā)票。
四、工程期限。
1、以甲方通知現(xiàn)場施工起五天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;。
2、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工;。
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;。
4、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發(fā)生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙按期進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任。
1、甲方未能按本合同三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
八、本合同在執(zhí)行中發(fā)生未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，在合同條款履行中雙方發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，向原告法人單位工商注冊所在地提起訴訟。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
電話：電話：
年月日年月日。
標識牌制作合作合同篇六
1、甲方如由不得已的變更應提前通知乙方，雙方協(xié)調解決，增添費用應由甲方承擔。
2、乙方不得無故拖延工期及停止加工，如因甲方原因或遇不可抗力自然因素，工期順延。
3、乙方所提供產品必須符合甲方認可的效果圖要求，甲方必須在乙方完工后3天內驗收，逾期不驗收，視同合格。
三、違約責任。
1、本。
合同。
簽訂雙方不得無條件終止合同，如單方終止合同應向另一方賠償總合同價款10%的違約金。
2、質保期1年(人為損壞不在質保范圍內)。
3、甲方不得無條件拖延付款時間，乙方必須在合同規(guī)定時間內完工，任何一方違約造成對方損失由違約方承擔相應的違約責任。
四、適用的法律。
本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋，如甲、乙雙方在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應盡量通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，甲、乙雙方或其中一方有權將爭議或糾紛提交甲乙所在地的人民法院進行訴訟。
五、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方(章)：乙方(章)：
代表人：代表人：
電話：電話：
傳真：傳真：
年月日年月日。
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一、制作。
1、規(guī)格、數(shù)量：1000×900×1500(腳高)十九塊;70公分反光交通錐50個;平面固定鋼管支柱圍檔1800×1000100米。
2、材料：安全標牌:框架及立柱為50×30方鋼,面板為0.5mm彩鋼板;安全圍檔：支護鋼管、彩鋼瓦。
二、安裝。
安裝地點：西二環(huán)北延至克井大街。
三、工程造價、支付方式及驗收。
2、支付方式：制作安裝完成，經(jīng)甲方在(三個工作日內)組織驗收合格后，五個工作日內支付工程款17550元，大寫：壹萬柒仟伍佰伍拾元整，乙方提供正規(guī)發(fā)票。
四、工程期限。
1、以甲方通知現(xiàn)場施工起五天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;。
2、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工;。
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;。
4、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發(fā)生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙按期進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任。
1、甲方未能按本合同三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
八、本合同在執(zhí)行中發(fā)生未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，在合同條款履行中雙方發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，向原告法人單位工商注冊所在地提起訴訟。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
電話：電話：
年月日年月日。
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
標識牌制作合作合同篇七
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿的原則，協(xié)商一致，特就甲方向乙方訂做廣告牌事項訂立以下協(xié)議。
第一條合同標的為木吊牌、科室牌、制度牌等。
第二條質量標準：乙方保證質量符合甲方要求的標準，只要不是人為破壞，終身保修。
第三條數(shù)量與價格：示范村木吊牌、科室牌、制度牌、刮墻等總價款肆仟柒佰伍拾捌元柒角正(4758.70)。
第四條交貨地點：由乙方送貨到甲方，并負責安裝完畢。
第五條交貨時間：20xx年9月24日前安裝完畢即交貨。
第六條付款方式及期限：安裝完畢后經(jīng)甲方驗收合格，憑乙方開具的正規(guī)發(fā)票付款。
第七條違約責任：乙方必須按協(xié)議約定的時間、地點、質量標準進行制作或安裝，雙方交接清楚，付清約定的款項，如任何一方違約，應按總價款的10%支付給對方違約金。
第八條合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
第九條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的，提交當?shù)胤ㄔ翰脹Q。
第十條合同生效時間為最后一方簽字或蓋章之日。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標識牌制作合作合同篇八
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共各國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一、制作。
1、規(guī)格、數(shù)量：1000×900×1500(腳高)十九塊;70公分反光交通錐50個;平面固定鋼管支柱圍檔1800×1000100米。
2、材料：安全標牌:框架及立柱為50×30方鋼,面板為0.5mm彩鋼板;安全圍檔：支護鋼管、彩鋼瓦。
二、安裝。
安裝地點：西二環(huán)北延至克井大街。
三、工程造價、支付方式及驗收。
2、支付方式：制作安裝完成，經(jīng)甲方在(三個工作日內)組織驗收合格后，五個工作日內支付工程款17550元，大寫：壹萬柒仟伍佰伍拾元整，乙方提供正規(guī)發(fā)票。
四、工程期限。
1、以甲方通知現(xiàn)場施工起五天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;。
2、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工;。
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;。
4、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發(fā)生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙按期進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任。
1、甲方未能按本合同三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
八、本合同在執(zhí)行中發(fā)生未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，在合同條款履行中雙方發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，向原告法人單位工商注冊所在地提起訴訟。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
電話：電話：
年月日年月日。
標識牌制作合作合同篇九
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》等相關規(guī)定，現(xiàn)就甲方委托乙方制作圍墻宣傳版面等有關事宜，雙方本著平等互利、團結互助、真誠合作的原則，經(jīng)協(xié)商達成一致，訂立本合同，以資信守執(zhí)行。
一、項目內容、價格：
1、配送地址：甲方指定地點上海市浦東新區(qū)源深路368號。
2、標牌交貨時間：20_年7月15日前,乙方包裝并送貨到上述指定地點。
3、嚴守工期約定，按時完工，以乙方設計排版打出圖樣給甲方認可后，甲方在圖樣上簽字后方可制作。
4、乙方應保證具備相應的廣告設計及工商注冊手續(xù)。
二、價款及付款方式。
1、合同價共計20_0元(貳萬圓整)。
2、付款方式：在標牌完工并經(jīng)甲方驗收合格，乙方開具全額普通發(fā)票給甲方后30日內付清，甲方通過賬戶向乙方支付貨款。
甲方開戶銀行：帳號：
乙方開戶銀行：帳號：
3、合同總價包括人工費、材料費、管理費、稅金、產品制作、運輸、裝卸、安裝、及交驗前的成品保護等全部費用，不得另行加收其他費用。
三、雙方權利、義務。
1、甲方如由不得已的變更應提前通知乙方，雙方協(xié)調解決，增添費用應由甲方承擔。
2、乙方不得無故拖延工期及停止加工，如因甲方原因或遇不可抗力自然因素，工期順延。
3、乙方所提供產品必須符合甲方認可的效果圖要求，甲方必須在乙方完工后3天內驗收，逾期不驗收，視同合格。
四、適用的法律。
本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋，如甲、乙雙方在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應盡量通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，甲、乙雙方或其中一方有權將爭議或糾紛提交甲乙所在地的人民法院進行訴訟。
五、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方(章)：乙方(章)：
代表人：代表人：
電話：電話：
傳真：傳真：
年月日年月日。
標識牌制作合作合同篇十
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)實際情況及《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及有關規(guī)定，簽訂本合同，并共同遵守。
一、項目名稱：青島市鹽業(yè)職工醫(yī)院社區(qū)和查體中心指示牌/發(fā)光字/顯示屏的制作及安裝。
二、設置地點：乙方根據(jù)甲方要求進行現(xiàn)場測量經(jīng)由甲方認可決定。
三、規(guī)格/數(shù)量/保修：
1.戶外指示牌：
制作工藝：鋼結構骨架、不銹鋼包邊、正反兩面高清高光布噴繪價格:1800元。
2.通道標識牌：
尺寸：300cmx200cmx10cm。
制作工藝：鋼結構骨架、不銹鋼包邊、正反兩面高清高光布價格：1200元。
3.東側發(fā)光字字牌：
尺寸：350cmx310cm。
制作工藝：鋼結構骨架、鋁塑板、亞克力發(fā)光字。
4.南側櫥窗顯示屏：
尺寸：170cmx220cm。
鋼化玻璃：
制作工藝：戶外型高亮顯示屏外罩0.8cm鋼化玻璃。
3.74平方3200元11968元。
0.8cm鋼化玻璃罩1100元。
價格合計：13068元。
四、廣告制作完工時限：簽訂合同收到甲方預付款后7個工作日內。
五、完工驗收：制作完工后，乙方通知甲方驗收，甲方接到驗收通知書7天內組織驗收完畢，逾期視為驗收合格。
六、廣告版面、結構圖紙設計：乙方按甲方意圖設計，經(jīng)由甲方認可。
七、合同價款：(大寫)人民幣萬圓整(壹年)。
(以上價格含制作費、安裝費、稅費、)。
八、付款方式：
1.合同簽訂時，甲方支付人民幣元(計元)的定金。
2.制作完成后經(jīng)驗收合格一個周內,甲方付清余款，人民幣萬元(計元)。
甲方：
乙方：
單位名稱(章)：
單位名稱(章)：
法定代表人：
法定代表人：
____年____月____日。
標識牌制作合作合同篇十一
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共各國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬甲方標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議：
一、制作。
1、規(guī)格、數(shù)量：logo+“xx駕?！彼膫€主字。
2、制作工藝：平雕平面字不銹鋼圍邊，烤漆鍍鋅板封底，防水、防。
二、安裝。
安裝地點：
三、工程造價、支付方式及驗收。
1、標識標牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣xxxxx元，大寫：貳萬肆仟陸佰元整。
2、支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付定金12300元，大寫：
四、工程期限。
1、以甲方通知現(xiàn)場施工起20天完成。如遇不可抗力因素（如雨、雪、大風）工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見；
2、向乙方提供標識標牌位置；
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考；
4、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發(fā)生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的廣告字體、logo材質保質保量按期進行制作、
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任。
1、甲方未能按本合同三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同約定定按時保質制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工維修。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、其他。
1、此合同后附材質報價說明，為本合同附件，具有同等法律效力。
2、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
3、本合同在執(zhí)行中發(fā)生未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，在合同條款履行中雙方發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，向廊坊市廣陽區(qū)人民法院提起訴訟。
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
標識牌制作合作合同篇十二
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬甲方標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議：
一、制作。
1、規(guī)格、數(shù)量：
+“駕?！彼膫€主字主字體為3厚紅色優(yōu)質亞克力，大小為?;為3厚紅色、灰色亞克力，大小為。
字與周圍用1厚不銹鋼包邊，內部光源使用瑞普森光源，字體背部用厚鍍鋅板烤漆封底，整字厚度為，整體面積為平方米，使用鍍鋅角鋼25根。
2、制作工藝：平雕平面字不銹鋼圍邊，烤漆鍍鋅板封底,防水、防雷、抗風;。
二、安裝安裝地點：
三、工程造價、支付方式及驗收。
1、標識標牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣元，大寫：貳萬肆仟陸佰元整。
2、支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付定金元，大寫：元整，制作安裝完成，經(jīng)甲方在(三個工作日內)組織驗收合格后，十五個工作日內支付尾款元，大寫：元整，乙方提供票據(jù)。
四、工程期限。
1、以甲方通知現(xiàn)場施工起天完成。
如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務甲方：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;。
2、向乙方提供標識標牌位置;。
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;。
4、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發(fā)生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的廣告字體、材質保質保量按期進行制作、安裝。
如現(xiàn)場條件不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任。
1、甲方未能按本合同三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同約定定按時保質制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。
如未達到乙方應承擔返工維修。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。
乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、其他。
1、此合同后附材質報價說明，為本合同附件，具有同等法律效力。
2、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
3、本合同在執(zhí)行中發(fā)生未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，在合同條款履行中雙方發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，向廊坊市廣陽區(qū)人民法院提起訴訟。
甲方：
甲方代表：
電話：
乙方：
乙方代表：
電話：
標識牌制作合作合同篇十三
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一、制作。
1、規(guī)格、數(shù)量：1000×900×1500(腳高)十九塊;70公分反光交通錐50個;平面固定鋼管支柱圍檔1800×1000100米。
2、材料：安全標牌:框架及立柱為50×30方鋼,面板為0.5mm。
彩鋼板;。
安全圍檔：支護鋼管、彩鋼瓦。
二、安裝。
安裝地點：西二環(huán)北延至克井大街。
三、工程造價、支付方式及驗收。
2、支付方式：制作安裝完成，經(jīng)甲方在(三個工作日內)組織驗收合格后，五個工作日內支付工程款17550元，大寫：壹萬柒仟伍佰伍拾元整，乙方提供正規(guī)發(fā)票。
四、工程期限。
1、以甲方通知現(xiàn)場施工起五天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;。
2、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工;。
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;。
5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發(fā)生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙按期進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任。
1、甲方未能按本合同三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
八、本合同在執(zhí)行中發(fā)生未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，在合同條款履行中雙方發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，向原告法人單位工商注冊所在地提起訴訟。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
電話：電話：
地址：地址：
年月日年月日。
標識牌制作合作合同篇十四
甲方：
法定代表人：
地址：?。
乙方：
法定代表人：電話：
銀行帳號：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿的原則，協(xié)商一致，特就甲方向乙方訂做廣告牌事項訂立以下協(xié)議。
第一條合同標的為木吊牌、科室牌、制度牌等。
第二條?質量標準：乙方保證質量符合甲方要求的標準，只要不是人為破壞，終身保修。
第三條?數(shù)量與價格：示范村木吊牌、科室牌、制度牌、刮墻等總價款肆仟柒佰伍拾捌元柒角正(4758.70)。
第四條?交貨地點：由乙方送貨到甲方，并負責安裝完畢。
第五條?交貨時間：20xx年9月24日前安裝完畢即交貨。
第六條付款方式及期限：安裝完畢后經(jīng)甲方驗收合格，憑乙方開具的正規(guī)發(fā)票付款。
第七條違約責任：乙方必須按協(xié)議約定的時間、地點、質量標準進行制作或安裝，雙方交接清楚，付清約定的款項，如任何一方違約，應按總價款的10%支付給對方違約金。
第八條?合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
第九條?合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的，提交當?shù)胤ㄔ翰脹Q。
第十條合同生效時間為最后一方簽字或蓋章之日。
甲方：蓋章。
乙方：蓋章。
法定代表人委托的代理人：法定代表人：
標識牌制作合作合同篇十五
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬醴陵泰安醫(yī)院標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一：標識標牌制作。
1、規(guī)格、數(shù)量：見標識標牌甲方技術要求。
2、材質與投標時所提供小樣材質相同。
3、標識標牌的顏色、規(guī)格、款式選擇必須按甲方的要求完成。
二：標識標牌安裝。
安裝地點：醫(yī)院綜合大樓。
三：工程造價及支付方式。
1、標識標牌合同總價款：捌萬柒仟玖佰肆拾元整。
2、支付方式：
安裝全部完工驗收合格后二日內支付合同總金額的95%，余5%為質保金，質保期為一年，質保期滿后七個工作日內支付全部余款。
3、規(guī)格、數(shù)量增減按照乙方預算單價表及合同扣率執(zhí)行。
四：工程期限：
1、合同工期20天，簽訂合同后第二天開始計算。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
(1)甲方權力、義務：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。
2、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
(2)乙方權力、義務：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報書面通知甲方，請甲方協(xié)商修改確定。
3、在標識標牌安裝期間，乙方要嚴把質量關，保證標識標牌的安裝安全、牢固，不存在安全隱患。
4、安裝標識標牌期間出現(xiàn)的一切安全問題，由乙方負責。
5、在安裝標識標牌過程中不得損壞主體工程墻面及屋頂，如有損壞乙方負責恢復。
六：關于驗收。
1、乙方全部制作安裝完工后3個工作日內，甲方必須組織。
正式驗收，甲方在完工后3個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
七：售后服務。
2、標識標牌上的顏色在6年內不褪色、不變形，若出現(xiàn)褪色、變形乙方負責免費更換。
八、違約責任：
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，支付違約金1000元，工期順延。
2、乙方未按合同第四條規(guī)定時間完工，每逾期一日，支付違約金1000元。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
九、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表(簽字)：代表(簽字)：
電話：電話：
標識牌制作合作合同篇十六
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬甲方標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議：
一、制作。
1、規(guī)格、數(shù)量：logo+“駕校”四個主字主字體為3mm厚紅色優(yōu)質亞克力，大小為20xxmm*20xxmm;logo為3mm厚紅色、灰色亞克力，大小為20xxmm*3900mm。字與logo周圍用1mm厚不銹鋼包邊，內部光源使用瑞普森led光源，字體背部用0.8mm厚鍍鋅板烤漆封底，整字厚度為10cm，整體面積為23.8平方米，使用鍍鋅角鋼25根。
2、制作工藝：平雕平面字不銹鋼圍邊，烤漆鍍鋅板封底,防水、防雷、抗風;。
二、安裝。
安裝地點：
三、工程造價、支付方式及驗收。
1、標識標牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣x元，大寫：貳萬肆仟陸佰元整。
2、支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付定金12300元，大寫：壹萬貳仟叁佰元整，制作安裝完成，經(jīng)甲方在(三個工作日內)組織驗收合格后，十五個工作日內支付尾款12300元，大寫：壹萬貳仟叁佰元整，乙方提供票據(jù)。
四、工程期限。
1、以甲方通知現(xiàn)場施工起20天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;。
2、向乙方提供標識標牌位置;。
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;。
4、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發(fā)生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的廣告字體、logo材質保質保量按期進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任。
1、甲方未能按本合同三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同約定定按時保質制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工維修。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、其他。
1、此合同后附材質報價說明，為本合同附件，具有同等法律效力。
2、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
3、本合同在執(zhí)行中發(fā)生未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，在合同條款履行中雙方發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，向廊坊市廣陽區(qū)人民法院提起訴訟。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
電話：電話：
年月日年月日。
標識牌制作合作合同篇十七
標識制作報價清單屬商業(yè)機密。合同任何一方，如未獲得對方書面認可，不得向任何第三方透露本合同的任何內容及相關的信息，否則守約方有權追究違約方的責任。
本合同由以下雙方于????年????月????日共同簽署：
單位名稱（章）：
單位地址：
郵政編碼：
法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：
電話：
傳真：
合同執(zhí)行負責人：?。
電話：
開戶行：
帳號：
簽署時間：????年????月????日。
單位名稱（章）：
單位地址：
郵政編碼：
法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：
電話：
傳真：
合同執(zhí)行負責人：?。
電話：
開戶行：
帳號：
簽署時間：????年????月????日。
標識牌制作合作合同篇十八
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬甲方標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議：
一、制作。
1、規(guī)格、數(shù)量：logo+“駕?！彼膫€主字主字體為3mm厚紅色優(yōu)質亞克力，大小為20xxmm*20xxmm;logo為3mm厚紅色、灰色亞克力，大小為20xxmm*3900mm。字與logo周圍用1mm厚不銹鋼包邊，內部光源使用瑞普森led光源，字體背部用0.8mm厚鍍鋅板烤漆封底，整字厚度為10cm，整體面積為23.8平方米，使用鍍鋅角鋼25根。
2、制作工藝：平雕平面字不銹鋼圍邊，烤漆鍍鋅板封底,防水、防雷、抗風;。
二、安裝。
安裝地點：
三、工程造價、支付方式及驗收。
1、標識標牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣x元，大寫：貳萬肆仟陸佰元整。
2、支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付定金12300元，大寫：1壹萬貳仟叁佰元整，制作安裝完成，經(jīng)甲方在(三個工作日內)組織驗收合格后，十五個工作日內支付尾款12300元，大寫：壹萬貳仟叁佰元整，乙方提供票據(jù)。
四、工程期限。
1、以甲方通知現(xiàn)場施工起20天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;。
2、向乙方提供標識標牌位置;。
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;。
4、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發(fā)生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的廣告字體、logo材質保質保量按期進行制作、2安裝。如現(xiàn)場條件不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任。
1、甲方未能按本合同三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同約定定按時保質制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工維修。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、其他。
1、此合同后附材質報價說明，為本合同附件，具有同等法律效力。
2、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
3、本合同在執(zhí)行中發(fā)生未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決，在合同條款履行中雙方發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商，協(xié)商不成，向廊坊市廣陽區(qū)人民法院提起訴訟。
標識牌制作合作合同篇十九
甲方：遵義天華源物業(yè)管理有限責任公司 乙方：新概念廣告 甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：維也納小區(qū)標識標牌 的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一：廣告制作
1、規(guī)格 、數(shù)量：頁
2、材質：所有邊框材質見附圖標明（涉及不銹鋼制作的必須采用長城牌的）
二：廣告安裝
安裝地點：寧波路維也納小區(qū)
三：工程造價及支付方式
1、標識標牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣 20545.0元，大寫：貳萬零伍佰肆拾伍圓 整。
2.支付方式：
制作安裝完成，經(jīng)甲方在3個工作日內組織驗收合格后，在完工后 的5個工作日內支付工程款19545.00元大寫：壹萬玖仟伍佰肆拾伍圓 整。
后13個月內付清.
四： 工程期限
1、自合同簽訂之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方：
1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。
3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、 自甲方通知
可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報。請甲方協(xié)商修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六：關于驗收
1. 乙方全部制作安裝完工后3個工作日內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后3個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
七、違約責任：
1.甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3. 乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
九、本合同一經(jīng)簽訂即產生法律效力。
十、注：_________________________________________________________________ __________________________________________________________。
甲方： 乙方：
電話： 電話：
地址： 地址：
年 月 日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/17755083.html】
