合同是商業(yè)交易不可或缺的一環(huán)，它規(guī)定了交易的法律關(guān)系和責(zé)任。在簽訂合同之前，雙方可以委托專業(yè)人士對合同進(jìn)行法律審核。在合同生效前，請確保所有合同條款的充分商議和達(dá)成一致意見。
消防包清工合同篇一
發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）。
承包方：_________（以下簡稱乙方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，就本項工程建設(shè)有關(guān)事項，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
1、本合同工程定于______年______月______日開工；于______年______月______日竣工。合同工期日歷天數(shù)為______天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數(shù)為______天。
2、承包方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出：__________________.
3、工期提前或延誤的獎罰，由雙方協(xié)商后在合同中約定：__________________.
圖紙發(fā)包方于______，向承包方提供______套圖紙。
發(fā)包方工程師姓名：______；項目經(jīng)理姓名：______。
開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構(gòu)筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現(xiàn)場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現(xiàn)場工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，提交辦理有關(guān)證件、批件的`合法手續(xù)，將水準(zhǔn)點與座標(biāo)控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現(xiàn)場交驗，協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護(hù)建筑）、古樹名木和地下管線的保護(hù)及施工擾民問題，凡在有毒有害環(huán)境中施工時，發(fā)包方按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護(hù)措施，并承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)支出。
1、每月______日向發(fā)包方報送月度施工計劃和己完工程進(jìn)度統(tǒng)計報表。
2、遵守國家及本市有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的交通和施工噪音等管理規(guī)定，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等各項工作，做好施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護(hù)建筑）、古樹名木和地下管線的保護(hù)。發(fā)現(xiàn)地下障礙和文物時，及時報告有關(guān)部門并采取有效保護(hù)措施，按有關(guān)具體規(guī)定處置，發(fā)包方承擔(dān)由此發(fā)生的費用，延誤的工期相應(yīng)順延。承包方不按合同約定完成各項工作時，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，工期不予順延。
1、當(dāng)工程具備覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間驗收部位以前，承包方自檢，并于48小時前通知發(fā)包方參加，驗收合格后，方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。因發(fā)包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經(jīng)濟(jì)支出，由發(fā)包方承擔(dān)。檢驗不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行，如影響施工正常進(jìn)行，檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包方承擔(dān)。除此之外影響正常施工的經(jīng)濟(jì)支出由發(fā)包方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。
2、工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市工程竣工有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發(fā)包方10天內(nèi)組織驗收。發(fā)包方不能按約定日期組織驗收，應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)工程保管責(zé)任及應(yīng)支付的費用。發(fā)包方、承包方辦理工程竣工驗收手續(xù)后，發(fā)包方于5日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報竣工工程質(zhì)量備案本合同即告終止。承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
1、施工中發(fā)包方對原設(shè)計進(jìn)行變更，經(jīng)批準(zhǔn)后，發(fā)包方應(yīng)在變更前10天向承包方發(fā)出書面變更通知，否則，承包方有權(quán)拒絕變更。承包方按通知進(jìn)行變更，并于5天內(nèi)，根據(jù)約定的可調(diào)整承包方式提出變更價款報告的完整資料，因變更導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)支出和承包方損失，由發(fā)包方承擔(dān)，發(fā)包方收到變更價款報告之日起5天內(nèi)予以簽認(rèn)，無正當(dāng)理由不簽認(rèn)時自變更價款報告送達(dá)之日起5天后自行生效，由此延誤的工期相應(yīng)順延。
2、本工程按可調(diào)整的承包方式對承包造價作如下調(diào)整：
雙方按國家和本市有關(guān)主管部門現(xiàn)行規(guī)定，在合同生效后，開工前七天，發(fā)包方應(yīng)向承包方預(yù)付______%工程款；進(jìn)度款根據(jù)每月1號所報工程進(jìn)度撥款；承包人按發(fā)包方要求履行完全部義務(wù)后，向發(fā)包方提交竣工結(jié)算報告，發(fā)包方應(yīng)在收到竣工結(jié)算報告后______內(nèi)向承包方予以結(jié)清，發(fā)包方不按時撥付工程款，從應(yīng)付之日起承擔(dān)應(yīng)付款的利息。發(fā)包人承包人履行合同全部義務(wù)，竣工結(jié)算價款支付完畢，承包人向發(fā)包人交付竣工工程后，本合同即告終止。
1、發(fā)包方、承包方雙方應(yīng)對各自負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料設(shè)備，提供產(chǎn)品合格證明；如與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品，重新采購符合要求的產(chǎn)品，各自承擔(dān)由此發(fā)生的費用。
2、承包方需使用代用材料時，須經(jīng)發(fā)包方代表批準(zhǔn)方可使用，由此增減的費用雙方議定。
發(fā)包方、承包方雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機(jī)構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向______仲裁委員會申請仲裁；
第二種爭議解決方式：向______人民法院起訴。雙方約定按第______種爭議解決方式解決。
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
保修內(nèi)容包括：
1、工程主體結(jié)構(gòu)終身保修；
2、屋面防水結(jié)構(gòu)保修5年；
3、裝飾裝修及其他保修兩年。
發(fā)包方或承包方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務(wù)及發(fā)生使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
本合同正本兩份具有同等效力，由發(fā)包方承包方雙方分別保存；副本______份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
消防包清工合同篇二
單位名稱：(以下簡稱甲方)
單位名稱：
油漆工(班組) (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，本著平等、自愿、互利、互惠的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同。
第一條工程名稱及地點
工程名稱：
工程地點：
第二條工程范圍及內(nèi)容
工程范圍：的內(nèi)外墻、平頂涂料工程。包括清理基層、搭拆架子、括膩子(摻白水泥)二遍，配料、打磨砂紙、刷涂料三遍等全部工作內(nèi)容。
工程承包形式：包工包料(并由承包方自備機(jī)具、工具。)
第三條結(jié)算方式
1、按實做面積進(jìn)行結(jié)算，工程量計算方式按定額規(guī)定。
2、合同暫定數(shù)量：內(nèi)墻涂料m2，外墻涂料m2，其它：。
3、單價約定：內(nèi)墻涂料元/ m2，外墻涂料元/ m2，其它：。
第四條合同價款的支付
本工程根據(jù)每月完成進(jìn)度部位，在月底按完成的工程量結(jié)帳，并按70%支付工資。工資于次月5日前由班組長按出工人數(shù)造好工資表報項目部，次月15號左右發(fā)放到各工人手中，工程余款在工程結(jié)頂經(jīng)驗收達(dá)到要求后一個月內(nèi)支付，乙方需開具勞務(wù)發(fā)票。
第五條工程質(zhì)量要求
1、按建筑、安裝規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范，并按gb50210-20xx建筑工程質(zhì)量驗評定標(biāo)準(zhǔn)及《杭州市提高建筑安裝感觀質(zhì)量的若干規(guī)定》進(jìn)行施工和檢驗。
2、材料要有質(zhì)量檢驗合格證，如因乙方責(zé)任造成返工，其損失費由乙方承擔(dān)，保修期暫定為工程竣工交付建設(shè)單位使用后半年。
3、在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時報告甲方。按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行處理，一切損失及費用均由乙方負(fù)責(zé)。如由于管理不善或有意的偷工減料等，甲方根據(jù)情節(jié)輕重和造成影響程度，有權(quán)向有乙方處以罰款、停工，甚至終止合同。
4、乙方必須負(fù)責(zé)其所承擔(dān)的工作完成之前的成品、半成品的保護(hù)工作。對項目部經(jīng)查不符合要求的，由項目部開出整改通知單，班組如不及時整改的則按有關(guān)條例處罰。
第六條施工工期及進(jìn)度要求
1、施工工期：暫定為年月日開工，具體各幢施工工期必須符合現(xiàn)場項目部計劃要求;并于年月日前完工。
2、進(jìn)度要求：乙方必須根據(jù)甲方每周安排的.進(jìn)度計劃施工，如按時保質(zhì)、保量完成的，將給予2元/m2的獎勵。如由乙方原因引起拖延工程進(jìn)度情況，甲方將乙方本月完成工程量結(jié)算價中扣除5元/m2，嚴(yán)重的甲方有權(quán)辭退乙方，并按完成工作量的70%結(jié)算。
第七條工程雙標(biāo)化管理
1、工程施工人員進(jìn)場必須具有身份證、勞務(wù)證、暫住證，暫住證可由甲方代辦，費用由乙方自負(fù)。
2、乙方施工人員進(jìn)場七天內(nèi)，承包人必須將全部名單報給項目部，并交身份證復(fù)印件和一寸照片2張。
3、乙方施工人員必須嚴(yán)格遵守工地的一切規(guī)章制度，如有違反按規(guī)定在當(dāng)月生活費中扣除相應(yīng)的罰款金額。
4、乙方在工地住宿人員必須服從甲方統(tǒng)一安排，不得留宿外來人員，必須保持宿舍內(nèi)清潔，每周項目部對宿舍進(jìn)行檢查，對檢查不符合要求的處以20-100元的罰款。
5、乙方在施工中必須嚴(yán)格落實，在施工中不得浪費原材料，真正做到工完料清，否則甲方視情況對乙方處以相應(yīng)的罰款。落手清必須鋼筋頭用掉，或堆放好。如發(fā)現(xiàn)未清理或浪費者，按每跟5元扣罰。
6、施工現(xiàn)場清潔衛(wèi)生實行包干制，乙方必須由專人負(fù)責(zé)清理衛(wèi)生，并在包干范圍內(nèi)的所有垃圾運到甲方指定地點。
7、絕對禁止婦女及兒童進(jìn)入工地現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)一次當(dāng)事人罰100元，承包人罰200元。如確需要用女工的班組，應(yīng)將名單上報項目部，由項目部統(tǒng)一劃分宿舍住宅，絕不允許男女混居。
8、乙方在施工現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁發(fā)生打架事件和賭博，如發(fā)生不管雙方對錯及賭額大小，均對當(dāng)事人罰200元/次，承包人罰500元/次，情節(jié)嚴(yán)重的送公安機(jī)關(guān)處理。
9、要求班組長在施工過程中的到崗率不小于%。班組在一個月內(nèi)違反以上規(guī)定三項次以上，在當(dāng)月完成工作量的結(jié)算中扣除21元/ m。
第八條安全要求
施工人員進(jìn)入工地必須戴好安全帽，必須遵守安全制度及安全紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，杜絕安全事故。如因乙方原因而發(fā)生安全事故，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);如因其它原因發(fā)生的安全事故，雙方協(xié)調(diào)解決。甲、乙雙方必須共同簽訂安全合同。
第九條合同生效
乙方在簽訂本合同時必須簽訂相關(guān)的安全合同和遞交工程量總價8%的金額作為保證金。只有在簽訂安全合同及提交保證金后，本合同才生效。合同正本一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，副本若干份。
第十條其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
20xx年____月____日
20xx年____月____日
消防包清工合同篇三
甲方：
乙方：
根據(jù)《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于本施工的具體情況雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
一、施工名稱：xx市大名縣水榭花都一期車庫。
二、施工地點：大名縣縣城北環(huán)路。
三、承包方式：清包人工費。
四、承包范圍：
本合同包含1—7#樓地下車庫頂（含頂）以下的主體建筑勞務(wù)工作，給定的施工圖紙范圍內(nèi)所有土建施工施工中的各項勞務(wù)，即包括清槽、放線、墊層制作及墊層以上模板制作安裝及圓釘圓絲、鋼筋加工及安裝、架子施工、室內(nèi)砌筑施工、混凝土澆筑、內(nèi)墻抹灰。
甲方提供的材料有：所有周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械設(shè)備及塔吊、輔材、耗材、其余工具和圓釘圓絲由乙方提供。
五、開竣工日期：20xx年6月1日至9月1日，正常工期每耽誤一天，扣施工款5000元，依次累計。耽誤工期超過10天，甲方有權(quán)另行安排隊伍施工，乙方無條件退場。
六、施工面積及單價：
1、按該施工設(shè)計圖紙為準(zhǔn)，計算項目總面積施工量。
2、項目總面積約16000平方米。
3、施工承包價：每平方米218元，不包括稅金。
4、施工總價約348000元。
七、付款方式：
無預(yù)付款，本合同內(nèi)容全部完工后5日內(nèi)，甲方支付乙方70%施工款；三個月內(nèi)支付剩余的全部施工款項。
八、雙方責(zé)任：
甲方責(zé)任：
1、向乙方提供完整圖紙，并進(jìn)行圖紙交流，如有變更應(yīng)在第一時間通知乙方，避免造成不必要的損失。如不及時書面通知乙方所造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
2、對施工質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，對不合格施工勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
3、給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水及生活用電、用水、居住場地和床。
4、協(xié)調(diào)施工大包方，保證施工材料及時無誤地供應(yīng)到現(xiàn)場。如耽誤工期由甲方負(fù)責(zé)。
5、保證按時給乙方撥付施工款，按月累計停工5天，人員誤工費由甲方負(fù)責(zé)，工期續(xù)延。
6、向乙方提供施工場地的施工地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
乙方責(zé)任：
1、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各種技術(shù)人員、管理人員和作業(yè)工具，配備專職人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，安全文明施工；主要負(fù)責(zé)人保證吃住在現(xiàn)場。
2、乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴(yán)格遵守工地的一切規(guī)章制度，不得和主管部門及有關(guān)職能部門發(fā)生沖突；對有關(guān)部門提出的整改通知必須按時完成。
3、嚴(yán)格執(zhí)行特種工種上崗，如：電焊工、電工等特殊工種。
4、嚴(yán)格規(guī)范施工，保證每個分項施工符合標(biāo)準(zhǔn)，凡因質(zhì)量進(jìn)度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔(dān)。
5、施工中注意安全施工，杜絕傷亡事故的發(fā)生。
九、施工安全施工生產(chǎn)目標(biāo)承諾：
1、杜絕重大安全事故，死亡事故為零。
2、杜絕重大設(shè)備、火災(zāi)事故。
3、安全生產(chǎn)、文明施工隨甲方與建設(shè)合同同步實施。
十、安全合同內(nèi)容：
1、甲方必須對勞務(wù)人員進(jìn)行安全保險費，如在施工中發(fā)生傷亡事故，費用在10000元以內(nèi)由乙方全部承擔(dān)，超過10000元的部分由甲方承擔(dān)80%，乙方承擔(dān)20%保險公司給付保險金首先抵付傷亡費用。若屬第三方所造成，而責(zé)任及所有費用由造成方負(fù)責(zé)，甲方進(jìn)行協(xié)調(diào)解決處理。
2、甲乙雙方必須自覺遵守、執(zhí)行xxx《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》，以及有關(guān)的各項規(guī)范，自學(xué)遵守當(dāng)?shù)卣?、有關(guān)安全施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及各項規(guī)定，切實保障施工人員的安全與健康。甲方做到主樓上的安全防護(hù)。
3、乙方應(yīng)有安全管理組織體制，包括抓安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，各級專職、兼職的安全員，應(yīng)有各工種的安全操作規(guī)程，特種作業(yè)人員的審證考核制度及各級安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制和定期安全檢查制度，安全教育制度等。
4、乙方必須執(zhí)行下列安全管理制度：
（1）根據(jù)施工內(nèi)容、特點，甲乙雙方應(yīng)做好安全技術(shù)交底，并有交底書材料，雙方各執(zhí)一份。
（2）乙方必須執(zhí)行各級安全教育培訓(xùn)以及持證上崗制度。
（3）乙方生產(chǎn)負(fù)責(zé)人技術(shù)人員必須接受安全培訓(xùn)，考試合格后辦理分包單位安全資格審查認(rèn)可證后方可組織施工。
（4）乙方的工長、技術(shù)員、機(jī)械操作人員等部門負(fù)責(zé)人以及各專業(yè)安全管理人員等部門負(fù)責(zé)人必須接受安全技術(shù)培訓(xùn)持證上崗。
（5）乙方工人入場一律接受安全教育，合格后方準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場施工。
（6）乙方的特種作業(yè)人員的配置必須滿足施工需要，并持有勞動部門核發(fā)的特種作業(yè)臨時操作證，持證上崗。
（7）乙方必須按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產(chǎn)檢查制度，并且嚴(yán)格貫徹實施。
（8）乙方必須設(shè)立專職安全人員實施日常安全生產(chǎn)檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。
（9）乙方必須執(zhí)行安全防護(hù)措施，設(shè)備驗收制度和施工作業(yè)轉(zhuǎn)換后的交接檢驗制度。
（10）乙方必須執(zhí)行安全防范制度。
十一、現(xiàn)場文明施工及其人員行為的管理：
1、乙方必須遵守現(xiàn)場安全文明施工的各項管理規(guī)定，必須符合現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化布置的要求。
2、乙方應(yīng)采取一切合理的措施，防止其勞務(wù)人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為，否則由此造成的一切損失和費用由乙方自已負(fù)責(zé)。
3、乙方的工人和管理人員要舉止文明，行為規(guī)范，遵章守紀(jì)，對人有禮貌，禁止上工時喝酒尋釁鬧事。
甲方（簽字）：
日期：
乙方（簽字）：
日期：
消防包清工合同篇四
甲方：
乙方：
現(xiàn)就室內(nèi)裝飾工程，以清包工形式，承包給乙方施工，為明確雙方職責(zé)，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致，特訂立以下條款，望甲乙雙方共同遵守履行，并為工程完工后結(jié)算依據(jù)，協(xié)議如下：
1.甲方安排工程進(jìn)度，提供施工材料，安全設(shè)施。
2.甲方保證材料的及時供應(yīng)，除特殊加工的材料按其所需的加工周期除外，其他常規(guī)材料必須保證雙方協(xié)定之時間內(nèi)送到。
3.乙方按照圖紙復(fù)審后，根據(jù)圖紙、生產(chǎn)、裝配（如有差異、以本公司所發(fā)布文件為準(zhǔn)或由工程部決定）。根據(jù)甲方的指令，按實際的施工進(jìn)度、乙方根據(jù)現(xiàn)場實際情況，負(fù)責(zé)增減勞務(wù)人員。作到安全生產(chǎn)，如違反安全條例，導(dǎo)致傷亡事故，除追究主要責(zé)任外，一切費用由乙方自理。
4.乙方應(yīng)辦理人身安全保險手續(xù)，費用自理。
5.乙方應(yīng)配備現(xiàn)場指定安全員、施工員，并在承包合同中簽字。
6.乙方各工種應(yīng)互相配合，出現(xiàn)問題當(dāng)場解決，也可通過工程管理部共同解決。
7.乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成施工任務(wù)，節(jié)假日應(yīng)確保勞動力平衡，乙方不得無故拖延工期。
8.乙方應(yīng)對本工程包質(zhì)量、包工期、包驗收通過。
按時按質(zhì)完工，經(jīng)有關(guān)單位一次性驗收合格并評定為優(yōu)良工程的，另獎勵/套。
以上費用包括施工人員人工費，現(xiàn)場材料保管費、工人勞務(wù)費、現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)費、現(xiàn)場施工工具費、產(chǎn)品移交給客戶前的產(chǎn)品清理、保護(hù)費等。
注：必須把該施工隊配備的施工人員的名單及工資標(biāo)準(zhǔn)呈報公司，并保證工人工資的發(fā)放是其所拿的按比例發(fā)放；如違反，甲方有權(quán)在承包人在場的情況下代承包人發(fā)放工人工資。
暫定年日——月根據(jù)甲方施工流程表施工，總工期控制在天內(nèi)，具體按甲方工程計劃進(jìn)度要求進(jìn)行。如延期，按每天150—500元/天進(jìn)行處罰。如因甲方主觀原因，造成工期拖延，工期順延，并補給給施工隊相應(yīng)生活費。
進(jìn)場按7天預(yù)付工程總款5%的生活費進(jìn)行發(fā)放（施工人員配備必須達(dá)到施工要求）。
泥木工分部（分項）工程結(jié)束，驗收合格后就付工程總款40%。
竣工驗收合格簽署后，付至工程總款60%，交房后10—15日結(jié)算工程款。
1.本工程必須按國家標(biāo)準(zhǔn)和市場質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求施工。按國標(biāo)與企標(biāo)即《住宅裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》及上海市地方標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗收，并保證質(zhì)量驗收合格以上，施工質(zhì)量以蘇真發(fā)放施工隊簽字確認(rèn)的施工驗收單里面規(guī)定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
3.每月應(yīng)排出工程實際進(jìn)度表，交工程管理部。
4.如工程管理人員查出不合格者，由管理人員開出整改通知書，施工隊將無條件在規(guī)定時間內(nèi)修復(fù)，直至工程管理部批準(zhǔn)為止。如由甲方主觀原因造成的返工，其費用由甲方承擔(dān)。
5.對現(xiàn)場使用的材料或者零配件，應(yīng)加以保護(hù)，不能夠隨便亂放亂堆，工程部將對這些材料及零配件對帳查看，除適當(dāng)?shù)膿p耗外，其余材料數(shù)量將按預(yù)算部開出的材料單對照，損耗超出過大部分，由乙方負(fù)責(zé)賠償，錢款在其施工工程款中扣除。
6.對損壞公司材料，整改項目超標(biāo)使用材料的，也將在項目款中扣除該錢款。
7．在施工過現(xiàn)場的每位員工，都應(yīng)樹立保護(hù)成品的概念，對各工種的產(chǎn)品成品，都要保護(hù)好，如有損壞，將照價賠償。
8．乙方使用的所有工具必須妥善保護(hù)，如乙方領(lǐng)取的機(jī)械、工具、電線、碘鎢燈、安全帽等材料，工程完工后應(yīng)如數(shù)歸還（易耗品、舊品歸還沖帳）甲方，發(fā)現(xiàn)欠缺部分按假賠償。
9.乙方的施工用料，應(yīng)按照每套房型的用才定量進(jìn)行施工、如超出定量，則超出部分由施工隊自行承擔(dān)（材料定量由公司工程部進(jìn)行實地測量），特別是當(dāng)天拌和的水泥沙漿，必須當(dāng)天用完，做到工完場清。甲方不定期進(jìn)行檢查，每發(fā)現(xiàn)一次處50-200元的處罰。
1.乙方應(yīng)負(fù)責(zé)工程的整個施工進(jìn)度與質(zhì)量，包括保修期內(nèi)的服務(wù)，負(fù)責(zé)施工隊人員的安全生產(chǎn)、施工紀(jì)律等。嚴(yán)格執(zhí)行工程計劃，把好質(zhì)量關(guān)。協(xié)助工程部經(jīng)理協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作，每天做好施工日記。以公司驗收單為準(zhǔn)則，服從工程管理部統(tǒng)一安排。
2.對刁難工程管理人員或拒不執(zhí)行工程部指令的隊伍，工程部有權(quán)要求該施工隊或相關(guān)人員退場，并且馬上終止合同，對此決定如有不服，可以向公司上級領(lǐng)導(dǎo)反映，但退場決定必須服從。
3.乙方必須做到以“安全生產(chǎn)，文明施工”為原則，切實執(zhí)行勞動、安全、法律、法規(guī)，重視安全生產(chǎn)，加強(qiáng)安全教育，落實安全防范措施，杜絕工傷事故的發(fā)生。若乙方發(fā)生人身、機(jī)械、設(shè)備等造成事故，一切責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失均由乙方自負(fù)。
4.乙方在組織生產(chǎn)過程中，必須嚴(yán)格遵守國家和各級行政主管部門關(guān)于勞動保護(hù)、勞動安全和社會治安的規(guī)定。不得用承包而取消或?qū)⒌吐毠ず团け＝〈?，?yán)禁使用童工。乙方操作人員必須是乙方在冊職工，并有相關(guān)的上崗證書，保證技術(shù)素質(zhì)好，遵守甲方各項管理制度，服從甲方管理人員的生產(chǎn)調(diào)動。
5.乙方在合同簽定時，把全體施工人員的名字、身份證復(fù)印件及照片交工程管理部統(tǒng)一管理，并應(yīng)接受甲方檢查、督促、獎罰，按當(dāng)?shù)嘏沙鏊?guī)定辦理暫住證及治安管理費，費用由乙方自理。
6.在施工場地，員工一律不得在工地?zé)垷?，一律在指定的地方燒飯、做菜、用餐，并保證場地衛(wèi)生、整潔、安全。
雙方共同協(xié)商解決，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章后即生效，款項付清后，本合同自行失效。
（工程管理部對實地施工所需的現(xiàn)場發(fā)放的相關(guān)文件）。
甲方：
乙方：
電話：電話：
xx年xx月xx日。
消防包清工合同篇五
業(yè)主(以下簡稱甲方)：聯(lián)系電話：
施工隊(以下簡稱乙方)：聯(lián)系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的.情況下簽定如下合同：
一、工程概況
工程名稱：。
二、工程量、價格
1、單價：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽談。
三、付款方式：現(xiàn)金付款。
四、設(shè)計
甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。
五、材料、水電由甲方提供。
六、工期
從年月日起至年月日止，工期為天。
七、材料運輸
甲方負(fù)責(zé)材料在施工現(xiàn)場的垂直運輸條件。
八、施工機(jī)具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，由乙方無償維修。
十、此工程出現(xiàn)任何安全事故，由乙方承擔(dān)。
十一、合同爭議
出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商，協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。本合同一式兩份，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
消防包清工合同篇六
業(yè)主(以下簡稱甲方)：聯(lián)系電話：
施工隊(以下簡稱乙方)：聯(lián)系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：
一、工程概況。
工程名稱：。
二、工程量、價格。
1、單價：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽談。
三、付款方式：現(xiàn)金付款。
四、設(shè)計。
甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。
五、材料、水電由甲方提供。
六、工期。
從年月日起至年月日止，工期為天。
七、材料運輸。
甲方負(fù)責(zé)材料在施工現(xiàn)場的垂直運輸條件。
八、施工機(jī)具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，由乙方無償維修。
十、此工程出現(xiàn)任何安全事故，由乙方承擔(dān)。
出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商，協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。本合同一式兩份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
消防包清工合同篇七
用人單位（甲方）：
身份證號碼：
聯(lián)系方式：
承包人（乙方）：
身份證號碼：
聯(lián)系方式：
按照國家、省、市有關(guān)勞動法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，招用（以下稱乙方）為泥水工承包人。雙方根據(jù)“平等自愿、協(xié)商一致”的原則，簽定本合同，確立勞動關(guān)系，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，并共同遵守履行。
1、工種名稱：泥水工。
2、工程地點：惠州博羅縣石灣鎮(zhèn)一品中央8棟206室。
3、承包范圍：
1.拆除并運走入戶花園花壇矮墻、欄桿基座瓷片、接待區(qū)與辦公區(qū)之間隔墻、辦公區(qū)與主臥房之間隔墻及書房、辦公區(qū)、主臥房、客房的飄窗窗臺。
2.砌筑辦公區(qū)與主臥房之間的衣柜隔墻并批蕩。
3.全屋廚衛(wèi)陽臺地面及墻面的防水涂刷。
4.主次衛(wèi)生間的沉池回填和混凝土澆灌找平。
5.全屋廚衛(wèi)墻面及全屋地面、踢腳線、門檻石（含雜物房、陽臺及露臺）磚類的鋪貼。
6.廚柜地柜預(yù)制水泥板柜身制作并貼瓷片。
7.廚房排水管包管。
8.水電管路線槽的修補及其他泥水相關(guān)的修邊修補。
4、承包方式：人工總價包干（人工費總價為壹萬元整）。
5、本工程自年月日開工，于年月日竣工（如因乙方本身因素導(dǎo)致超過工期一天扣除總工款2%）。
完工驗收合格后付款%，其余%為質(zhì)量保證金（天后證明無質(zhì)量問題付清全部余款）.
基本要求。
2.廚房，衛(wèi)生間貼墻，地磚時要先保護(hù)好上下水口，防止水泥砂漿流入下水道。
3.泥工的工作特點是濕，臟，水泥，磚渣。垃圾多對施工現(xiàn)場環(huán)境及公司形象影響較大，故每一位施工員都一定要做到完成一處工程，馬上清理施工現(xiàn)場的垃圾，在鐵皮上和彩條布上和水泥砂漿。
一．改動門窗位置。
1.一定要保證墻體上門洞或窗洞的寬度不超過（門葉，窗葉）的寬度加門套線。
2.通過吊線，打水平尺，量角尺等方法確保墻體上門洞方正，窗洞兩側(cè)現(xiàn)地面垂直，所有轉(zhuǎn)角是90度。
二．防水處理工程。
1.清理基層，粉水泥，砂漿，待水泥完全干固后，使用比較好的防水涂料，均勻粉刷在墻面，地面上。水泥防水劑的使用一定要按照說明書上的比例操作，水泥防水的使用一定要按照說明書上的比例操作。
2.包下水管時，特別注意不準(zhǔn)封閉下水管道上的檢修口。
三．墻地磚工程。
1.對進(jìn)入現(xiàn)場的墻地磚進(jìn)行開箱檢查看材料的品種規(guī)格是否符合設(shè)計要求，嚴(yán)格檢查相同的材料是否有色差，仔細(xì)查看是否有破損，裂紋，測量其寬窄，對角線是否在允許偏差范圍內(nèi)（2mm），檢查平整，滲水度以及是否做過防污處理，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)詳談告業(yè)主，請業(yè)主選擇退貨，如果業(yè)主堅持要用，須請業(yè)主簽字認(rèn)可。
2.計算瓷磚用量時以實際使用量x2-4%的損耗。
3.貼磚前，應(yīng)檢查各面的直度及表面平整度，檢查陽角是否方正，如果超過允許值，必須把基層粉末抹平整后再開始貼磚。
4.貼面前，應(yīng)充分考慮磚在陰角處的壓向，要求從進(jìn)門的角度看不到磚縫，一般先進(jìn)門對面的然后再貼面，先貼切整板央，在貼下水管道處的陽角。
5.貼磚時，應(yīng)先確定腰線的高度，（一般在1m左右，而且腰線不會被地柜，吊頂?shù)任镎趽酰?/p>
6.貼釉面磚之前，必須用水浸泡充分，以保持瓷磚鑲貼牢固：同時在粘磚時，應(yīng)在墻磚上抹一層厚度適宜的釉灰，用橡皮錘敲打平整，使四角都有水泥，以防墻磚貼出空鼓現(xiàn)象。
7.貼墻磚時，必須吊垂線和水平線，以保證墻磚的垂直度，表面平整度及縱橫磚縫相互垂且對齊。
8.在陽角處，必須采用瓷磚的原邊磨45度角相拼粘貼，使兩磚在交角處吻合好成90度，并保證水泥頃之間飽滿，無崩楞掉角及空角，無銳利鋒口。
9.在拐角處非整磚寬度小于500mm時，應(yīng)采用兩塊非整磚來代替整磚和非整磚，并將兩塊非整磚分開貼在墻面的兩側(cè)邊緣處，以保證很好的視覺效果。
10.貼墻地磚時應(yīng)注意壓向，必須墻磚壓地磚。
11.貼廚房、衛(wèi)生間的地磚時。應(yīng)適當(dāng)放坡以現(xiàn)場實際最大坡度放（坡度為4—8mm），并保證能使地面殘水從地漏流盡而不積水。陽臺坡度為8—15mm（不封的話）。
12.貼地磚時，應(yīng)先考慮從哪里貼起，既美觀有不使磚的損耗最小，其次，拉縱橫水平線時，應(yīng)保證房間的最高處水泥砂漿有20mm，同時，應(yīng)清掃地面并將地面澆濕后刷水泥漿，再貼磚，以防地磚起殼。
13.貼地磚時，基層用粗砂，水泥按3：1的比例加適量的水調(diào)和，達(dá)到既擰的緊有散的開的狀態(tài)后找平拼板，再在地磚上抹一層素水泥灰進(jìn)行粘貼，用橡皮錘敲打，使其四角與四周磚角平齊，并保證砂漿充實無空鼓（既找平）。
1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《xxx消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共各國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
3、由于甲方確認(rèn)的圖紙，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
1.乙方應(yīng)保證承包期內(nèi)不能缺工，若乙方?jīng)]有合理原因缺工3天以上并且未預(yù)先通知甲方，甲方有權(quán)要求乙方退場并另安排其它泥水班組進(jìn)場施工，所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
2.合同期內(nèi)，乙方不能以任何理由要求增加工程款，且未經(jīng)甲方同意不能中途退場，如中途退場，所完成工程之款項不予結(jié)支。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。
3.乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。
4.甲方未辦理裝修的任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5.未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
6.因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商調(diào)解不成時，雙方可選擇兩種方式解決：
（1）向東莞市仲裁委員會申請仲裁。
（2）向人民法院起訴。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
本合同履行完成后自動終止。
甲方：
蓋章：
乙方：
蓋章：
xx年xx月xx日。
消防包清工合同篇八
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著自愿、平等、互惠互利的原則，就石頭的供需事項平等協(xié)商，達(dá)成如下合同條款：
一、乙方提供的石頭必須為合格產(chǎn)品，不允許出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，否則視乙方違約；材料價格隨行就市，雙方協(xié)商確定，數(shù)量甲方簽收為準(zhǔn)。
二、交貨地點：甲方堆料場。
三、交貨方式：由乙方運至甲方現(xiàn)場，一切運輸費用均由乙方負(fù)責(zé)。所有安全事故產(chǎn)生的刑事責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。
四、數(shù)量驗收：石頭按實際方量計算，以甲方驗收人簽收為準(zhǔn)。
五、質(zhì)量驗收：乙方所有石頭含泥量、壓碎值、強(qiáng)度、級配等必須符合規(guī)范要求，否則產(chǎn)生的一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
六、結(jié)算方式及期限：每月底結(jié)算，甲方向乙方全部貨款。
七、違約責(zé)任：乙方必須保證甲方石頭供應(yīng)，如不能保證石頭供應(yīng)，造成甲方損失均由乙方承擔(dān)。
八、本合同如有爭議，雙方協(xié)商或人民法院調(diào)解。
九、雙方簽字蓋章即生效，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
消防包清工合同篇九
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)文件法律、法規(guī)。本著相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原則，現(xiàn)就項目的水電安裝具體事宜簽立合同如下條款，雙方共同遵照執(zhí)行：
第一條工程概況。
一、安裝工程名稱：
二、安裝工程地點：
三、安裝工程范圍和內(nèi)容：乙方作為甲方水電項目的施工人員對承建的項目工程的清包施工，包括綜合樓、宿舍樓、廠房、倉庫及附屬設(shè)施室內(nèi)的給排水、強(qiáng)弱電，避雷、系統(tǒng)調(diào)試及配合驗收和場內(nèi)臨時用電等。
四、工程造價：廠房24元人民幣(大寫：二十四元)每平方，辦公室、宿舍樓、研發(fā)樓(大寫：)每平方(待進(jìn)場后拿到施工圖紙結(jié)合兩地市場價格取平均價手寫填入)。
五、工期：合同簽立生效后，隨土建項目時間續(xù)延。
第二條承包方式。
1，本工程的承包方式：乙方清包工。
2，自合同簽訂之時起乙方交納5萬元工程保證金三個月全部返還。
3，水電材料由乙方開列數(shù)量清單報給甲方，由甲方選擇品牌自主購買，乙方負(fù)責(zé)施工。乙方的施工工具及試壓和檢測工具由乙方自備。大型工具由甲方提供。
4，乙方應(yīng)提前3天將需要購買的材料清單提供給甲方，甲方應(yīng)在5天內(nèi)(考慮異地購買材料)及時采購材料供施工隊使用，雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
5，乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入施工現(xiàn)場和材料存放地。
6，乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護(hù)。
7，未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價格的五倍從人工費中扣除。
第三條工程款支付與結(jié)算。
第四條質(zhì)保條件及期限。
1，嚴(yán)格按照水電規(guī)范要求施工，每道工序須經(jīng)質(zhì)檢，監(jiān)理驗收合格為準(zhǔn)。
2，在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)問題，由乙方免費維修，質(zhì)保時間根據(jù)《水電安裝合同(編號：20xx050501)》為準(zhǔn)。
第五條安全文明施工。
乙方按照建筑施工相關(guān)規(guī)范、規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，乙方應(yīng)文明施工，按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《安全文明施工要求》，加強(qiáng)建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理，保障施工順利進(jìn)行。如因乙方未按相關(guān)規(guī)范安全施工，造成一切損失及后果由乙方全部承擔(dān)。
第六條違約責(zé)任。
乙方責(zé)任：工程質(zhì)量如不符合規(guī)定，乙方負(fù)責(zé)無償修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，期間發(fā)生的一切費用由乙方自理。乙方無權(quán)自行停止施工，因此造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
甲方責(zé)任：甲方確保材料及時到位，保證乙方正常施工，如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外)，造成乙方停工，三日內(nèi)不計算，停工三天以上的人工損失由甲方全部承擔(dān)。甲方必須按轉(zhuǎn)款節(jié)點(依據(jù)總承包合同的節(jié)點)及時付款，如因甲方資金不能及時到位，乙方有權(quán)停工，因此造成損失由甲方承擔(dān)。
甲方代表：乙方代表：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
聯(lián)系地址：聯(lián)系地址：
合同訂立時間。
消防包清工合同篇十
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：上海xx公司（以下簡稱乙方）。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)定，就甲方消防系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
系統(tǒng)、系統(tǒng)、系統(tǒng)、和系統(tǒng)，在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，保養(yǎng)期為________年。
（一）、本合同簽字生效后，乙方在日內(nèi)完成對消防系統(tǒng)的全面檢查，檢修。
（二）、本合同生效后________年內(nèi)，乙方對本消防系統(tǒng)進(jìn)行4次全面例行檢查、維護(hù)，分別在每季度的第一個月進(jìn)行。
（三）、遇到突發(fā)火災(zāi)報警系統(tǒng)故障，甲方應(yīng)及時通知乙方，乙方須緊急派員排除和維修。對于一般故障，乙方人員在24小時內(nèi)到達(dá)進(jìn)行維修。
（四）、消防主管部門進(jìn)行年檢時，乙方人員到場，并保證系統(tǒng)工作正常。
（五）、甲方應(yīng)為乙方工作人員現(xiàn)場工作提供方便及相應(yīng)安全措施，乙方工作人員應(yīng)遵守甲方的規(guī)章制度。
（六）、乙方在提供技術(shù)服務(wù)時，不負(fù)責(zé)任何間接責(zé)任或由此引起的其它責(zé)任（如間接損壞、損失及營業(yè)利益之損失）。
（七）、乙方維修保養(yǎng)范圍不包括人為損壞、更改裝修而產(chǎn)生的損壞。
（八）、每次維護(hù)保養(yǎng)后，甲方有關(guān)負(fù)責(zé)人需在維修記錄表上簽字，一式份，雙方備案。
（一）、本合同總價為：元整。
（二）、在完成對消防系統(tǒng)每季度一次的全面檢查、測試及維修后，甲方預(yù)付給乙方合同總價的%，即：元整。以此按每季度類推。
（一）、本合同以簽字日起生效，有效期為________年。
（二）、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。
（三）、合同中未盡事宜，通過友好協(xié)商解決。
甲方：乙方：上海xx公司法人代表：法人代表：
聯(lián)系人：聯(lián)系人：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真。
消防包清工合同篇十一
甲方：
乙方:。
為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關(guān)政策法令及現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范前提下，雙方充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，雙方共同遵守：
綜合樓。
xxx。
本工程所有施工內(nèi)容：
2、鋼筋(調(diào)直、制作、綁扎、安裝、保護(hù)層控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水電(上下水安裝、線路鋪設(shè)預(yù)埋及電器安裝);。
5、裝飾(內(nèi)外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛(wèi)生瓷磚的鋪設(shè))。
承包方式:本工程在承包范圍內(nèi)以包工不包料、包材料損耗、包臨設(shè)、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工、包材料及機(jī)具場內(nèi)60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)、包施工中乙方工人安全保護(hù)用品、工傷保險和勞保福利在內(nèi)、包物價上漲的形式由乙方承包。
結(jié)算方式:本工程按施工圖紙、設(shè)計變更及施工現(xiàn)場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進(jìn)行結(jié)算。乙方超出設(shè)計圖紙范圍(設(shè)計變更、工程更改、隱蔽驗收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。
單價：255元/平方米。
單價說明：1、包基礎(chǔ)施工前的施工準(zhǔn)備、配合工作，如施工放線等工作;2、包場地清理等工作;3、包機(jī)械安裝、調(diào)試、保養(yǎng)、操作等相關(guān)工作;3、包施工腳手架、扣件、架板、電纜線、模板、振動板、振動棒、斗斗車等工程施工中的一切工具在內(nèi);4、面積按建筑面積計算;5、乙方在施工的水電費不包含在內(nèi)。
1、甲方和監(jiān)理公司對工程質(zhì)量檢查驗收合格后，按進(jìn)度付款?；A(chǔ)完工付至10%;主體完工付至50%;裝飾工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，經(jīng)甲方有關(guān)部門驗收合格并辦理結(jié)算手續(xù)后30天內(nèi)付清結(jié)算款。
2、支付方式：甲方付款時采用現(xiàn)金。
1、總工期歷時___天，開工時間___年6月1日，竣工時間___年___月30日。
2、如遇下述情況:(a)甲方、建設(shè)單位重大設(shè)計變更影響;(b)不可抗力嚴(yán)重影響施工;則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。
1、乙方承包施工的工程質(zhì)量以甲、乙雙方確認(rèn)的施工圖紙及說明，施工方案，設(shè)計變更，技術(shù)交底，現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范，作為檢查、抽檢或驗收的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。
3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現(xiàn)場設(shè)置標(biāo)高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2cm之內(nèi)，否則由乙方承擔(dān)所有材料損失。
4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進(jìn)行自檢，合格方能由甲方向監(jiān)理驗收。監(jiān)理第一次驗收不合格，對乙處以500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內(nèi)整改完畢或雖整改完畢但經(jīng)監(jiān)理第二次驗收仍不合格的，甲方有權(quán)通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結(jié)算，并限期辦理有關(guān)退場手續(xù)。
6、工程質(zhì)量要求達(dá)到“合格”標(biāo)準(zhǔn)，若工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，則由乙方承擔(dān)所有材料損失及相關(guān)違約責(zé)任。
(一)甲方職責(zé)：
1、乙方進(jìn)場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
2、提供施工圖兩份。
3、甲方指派代表，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結(jié)算手續(xù)等。
(二)乙方職責(zé)：
1、乙方進(jìn)場前必須與工人簽訂用工協(xié)議書，內(nèi)容包括工程質(zhì)量、施工安全、管理職責(zé)和工資發(fā)放等手續(xù)。
2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業(yè)人員，否則發(fā)生一切責(zé)任，由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護(hù)用品等;費用包括在承包單價內(nèi)。
4、乙方不得將承包范圍內(nèi)的工程轉(zhuǎn)包給他人，否則，甲方有權(quán)解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產(chǎn)和生活設(shè)施)。
1、人員進(jìn)場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴(yán)格按照現(xiàn)行有關(guān)安全操作規(guī)程施工，執(zhí)行公司和工地有關(guān)安全生產(chǎn)制度(處罰標(biāo)準(zhǔn))，用電機(jī)具要專人管理專人操作，若違反規(guī)定造成工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。
2、施工現(xiàn)場乙方必須有專人負(fù)責(zé)安全管理和監(jiān)控工作，及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方一概不負(fù)責(zé)。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應(yīng)由乙方自行負(fù)責(zé)。對于這類傷害或賠償，乙方應(yīng)保證并持續(xù)保證甲方不負(fù)任何責(zé)任。
5、乙方自行負(fù)責(zé)工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
因本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。
a)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結(jié)清余款后自行終止;。
b)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份均具同等法律效力。
甲方：乙方：
電話：電話：
簽訂日期：___年___月___日
消防包清工合同篇十二
為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關(guān)政策法令及現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范前提下，雙方充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，雙方共同遵守：
一、工程名稱：綜合樓。
二、工程地點：_________。
三、承包范圍及詳細(xì)部位：_________。
本工程所有施工內(nèi)容：
2、鋼筋(調(diào)直、制作、綁扎、安裝、保護(hù)層控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水電(上下水安裝、線路鋪設(shè)預(yù)埋及電器安裝);。
5、裝飾(內(nèi)外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛(wèi)生瓷磚的鋪設(shè))。
四、承包方式和結(jié)算方式：
承包方式:本工程在承包范圍內(nèi)以包工不包料、包材料損耗、包臨設(shè)、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工、包材料及機(jī)具場內(nèi)60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)、包施工中乙方工人安全保護(hù)用品、工傷保險和勞保福利在內(nèi)、包物價上漲的形式由乙方承包。
結(jié)算方式:本工程按施工圖紙、設(shè)計變更及施工現(xiàn)場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進(jìn)行結(jié)算。乙方超出設(shè)計圖紙范圍(設(shè)計變更、工程更改、隱蔽驗收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。
五、承包單價：
單價：255元/平方米。
單價說明：
1、包基礎(chǔ)施工前的施工準(zhǔn)備、配合工作，如施工放線等工作;。
3、包機(jī)械安裝、調(diào)試、保養(yǎng)、操作等相關(guān)工作;。
5、面積按建筑面積計算;。
6、乙方在施工的水電費不包含在內(nèi)。
六、付款方式。
1、甲方和監(jiān)理公司對工程質(zhì)量檢查驗收合格后，按進(jìn)度付款?；A(chǔ)完工付至10%;主體完工付至50%;裝飾工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，經(jīng)甲方有關(guān)部門驗收合格并辦理結(jié)算手續(xù)后30天內(nèi)付清結(jié)算款。
2、支付方式：甲方付款時采用現(xiàn)金。
七、工期條款。
1、總工期歷時天，開工時間_________年6月1日，竣工時間_________年_________月30日。
2、如遇下述情況:(a)甲方、建設(shè)單位重大設(shè)計變更影響;(b)不可抗力嚴(yán)重影響施工;則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。
八、質(zhì)量條款。
1、乙方承包施工的工程質(zhì)量以甲、乙雙方確認(rèn)的施工圖紙及說明，施工方案，設(shè)計變更，技術(shù)交底，現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范，作為檢查、抽檢或驗收的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。
3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現(xiàn)場設(shè)置標(biāo)高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2cm之內(nèi)，否則由乙方承擔(dān)所有材料損失。
4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進(jìn)行自檢，合格方能由甲方向監(jiān)理驗收。監(jiān)理第一次驗收不合格，對乙處以500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內(nèi)整改完畢或雖整改完畢但經(jīng)監(jiān)理第二次驗收仍不合格的，甲方有權(quán)通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結(jié)算，并限期辦理有關(guān)退場手續(xù)。
6、工程質(zhì)量要求達(dá)到“合格”標(biāo)準(zhǔn)，若工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，則由乙方承擔(dān)所有材料損失及相關(guān)違約責(zé)任。
九、甲、乙雙方職責(zé)：
(一)甲方職責(zé)：
1、乙方進(jìn)場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
2、提供施工圖兩份。
3、甲方指派代表，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結(jié)算手續(xù)等。
(二)乙方職責(zé)：
1、乙方進(jìn)場前必須與工人簽訂用工協(xié)議書，內(nèi)容包括工程質(zhì)量、施工安全、管理職責(zé)和工資發(fā)放等手續(xù)。
2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業(yè)人員，否則發(fā)生一切責(zé)任，由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護(hù)用品等;費用包括在承包單價內(nèi)。
4、乙方不得將承包范圍內(nèi)的工程轉(zhuǎn)包給他人，否則，甲方有權(quán)解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產(chǎn)和生活設(shè)施)。
十、安全條款。
1、人員進(jìn)場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴(yán)格按照現(xiàn)行有關(guān)安全操作規(guī)程施工，執(zhí)行公司和工地有關(guān)安全生產(chǎn)制度(處罰標(biāo)準(zhǔn))，用電機(jī)具要專人管理專人操作，若違反規(guī)定造成工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。
2、施工現(xiàn)場乙方必須有專人負(fù)責(zé)安全管理和監(jiān)控工作，及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方一概不負(fù)責(zé)。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應(yīng)由乙方自行負(fù)責(zé)。對于這類傷害或賠償，乙方應(yīng)保證并持續(xù)保證甲方不負(fù)任何責(zé)任。
5、乙方自行負(fù)責(zé)工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十三、解決合同糾紛的方式：
因本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、其他;。
a)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結(jié)清余款后自行終止;。
b)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份均具同等法律效力。
乙方：_________。
電話：_________。
電話：_________。
簽訂日期：_________年_________月_________日
消防包清工合同篇十三
甲方：
乙方：
為了進(jìn)一步實施內(nèi)部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，明確雙方責(zé)權(quán)利關(guān)系，甲方承包的獨山鎮(zhèn)綜合文化站工程地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和裝飾裝修中的混凝土分項、鋼筋分項、外腳手架工程由乙方承包施工，根據(jù)實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商同意，鑒定以下條款，以資共同遵守。
一、工程名稱：獨山鎮(zhèn)綜合文化站工程。
二、工程地點：獨山鎮(zhèn)人民政府東側(cè)。
三、承包范圍：
鋼筋工程：鋼筋的上下車，調(diào)直加工制作、綁扎，成品搬運，每層的電渣壓力焊、對焊及圖紙中所有預(yù)埋件、拉結(jié)筋的焊接、安裝，保護(hù)層墊塊的`制作、掛設(shè)、廢料的匯集堆放等一系列鋼筋工工序均在承包范圍內(nèi)。材料由甲方提供。
土建、裝飾工程：甲方提供材料，包括自制混凝土、砌體、內(nèi)外粉、地坪貼磚;機(jī)械設(shè)備由乙方自理。
腳手架工程：腳手架所需的一切材料由乙方提供，必須達(dá)到安全要求。
四、承包方式：分包(包清工)乙方盈虧自負(fù)。
五、承包價格：按每平方元計算，共元。
六、工程款支付方式：
甲方在工程結(jié)構(gòu)一層封頂后一周內(nèi)付乙方工資總價款20%，三層封頂后一周內(nèi)付乙方工資總價款50%，余款待竣工驗收后一周內(nèi)一次性付清。
七、工程質(zhì)量保證措施及獎懲辦法：本工程質(zhì)量創(chuàng)群體優(yōu)良，必須達(dá)到一次性合格率100%，優(yōu)良率80%。甲乙雙方在施工中應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)抓好工程質(zhì)量，按照設(shè)計要求、施工規(guī)范及安徽省或六安市頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定實施。本工程所有驗收標(biāo)準(zhǔn)按六安市優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)核驗，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)者必須返工，返修所發(fā)生的一切費用及工期延誤等由乙方承擔(dān)，且業(yè)主對甲方的處罰罰金也由乙方負(fù)責(zé)。
八、安全生產(chǎn)及現(xiàn)場管理：
1、乙方所有施工人員必須經(jīng)安全教育并有書面證明后，方可上崗操作且辦理相關(guān)證件的各種費用由乙方自理，否則出現(xiàn)一切問題由乙方負(fù)責(zé)，包括罰金。承包期內(nèi)屬乙方原因所發(fā)生的一切安全事故，其一切費用均由乙方承擔(dān)，包括上級罰款。乙方必須服從甲方管理，嚴(yán)格遵照甲方制定的各項管理制度，在施工中由甲方檢查、監(jiān)督，對違章作業(yè)、不服從管理的，甲方有權(quán)制止、罰款，以至辭退。
2、乙方在施工中，必須遵照圖紙、嚴(yán)格按規(guī)范要求、參照鋼筋工技術(shù)交底施工，確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格按甲方制定的工程計劃施工，人員分配及夜間加班，甲方總施工員通知任務(wù)后，乙方務(wù)必遵照執(zhí)行。如不服從管理，出現(xiàn)質(zhì)量問題及延誤工期，甲方有權(quán)辭退乙方，且甲方只承認(rèn)乙方已完成工程量的50%承包款，其余款項作賠償甲方的損失和罰金。
3、乙方在施工中應(yīng)抓好安全生產(chǎn)、防火防盜工作，搞好環(huán)境衛(wèi)生，加強(qiáng)職工的職業(yè)道德教育和管理，如發(fā)生打架現(xiàn)象，一次罰款500元;嚴(yán)禁小孩進(jìn)入工地，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元;無上崗證者不能進(jìn)入工地做工，探親的不能進(jìn)入工地現(xiàn)場，不準(zhǔn)在生活區(qū)留宿，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
4、工地以外，乙方(工人)所發(fā)生的打架、斗毆、盜竊等一切事故，甲方概不負(fù)責(zé)。
九、甲方制定各項管理制度及補充協(xié)議中條款規(guī)定，如乙方有違反，甲方將依照管理制度和補充協(xié)議進(jìn)行處罰、開出罰款收據(jù)，一式三聯(lián)交乙方負(fù)責(zé)人一份，不需要乙方簽字認(rèn)可即可生效，罰金從承包工程工資款中直接扣除。
十、違約責(zé)任：甲、乙雙方應(yīng)自覺遵照合同條款及補充協(xié)議條款發(fā)行如一方違約，由違約方負(fù)全部責(zé)任。
十一、本合同未盡事宜，見鋼筋工補充協(xié)議。
十二、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效，至工程結(jié)算分配完終止。
十三、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
消防包清工合同篇十四
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依據(jù)《合同法》及其它有關(guān)規(guī)定，就甲乙雙方石材安裝相關(guān)事宜，遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致訂立以下合同條款，供雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程地點：
二、工程名稱：
三、質(zhì)量要求：線條要垂直，接縫要均勻，無明顯缺邊掉角，大角通順，具體按國家標(biāo)準(zhǔn)驗收。
四、施工期限：從年月日起至年月日。
五、安裝單價：詳見附件1。
六、付款方式：
1、因本工地施工成本較高，乙方進(jìn)場后，甲方預(yù)付工程款伍萬元整，其他付款按每棟門套安裝完后予以結(jié)清。
2、臺階及欄桿每15天按進(jìn)度付款90%,留10%安裝完驗收后予以全部結(jié)清。
七、結(jié)算方式：按現(xiàn)場的`實際安裝數(shù)量為準(zhǔn)結(jié)算。
八、其它約定事項：
1、甲方應(yīng)向乙方提供詳細(xì)(確認(rèn))可供施工的圖紙;。
2、乙方工人進(jìn)場后積極配合甲方的各項事項，遵守工地的文明施工公約，遵守各種規(guī)章制度。
3、甲方應(yīng)向乙方提供員工宿舍，及搭腳手架所有需要材料，如出現(xiàn)影響施工現(xiàn)場甲方應(yīng)配合乙方協(xié)商處理。
4、臺階底料黃沙、水泥不在安裝價格之內(nèi)。
5、現(xiàn)場如有變動或是增加部分，其價格及相關(guān)事宜另行商議簽定。
九、違約責(zé)任：合同簽訂后具有同等法律效應(yīng)，甲乙雙方應(yīng)共同遵守本合同所規(guī)定的條款，如有爭議雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章后生效。
甲方代表：
乙方代表：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系地址：
消防包清工合同篇十五
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔(dān)一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān)，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù)，對雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟(jì)損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/17616115.html】
