在簽訂合同之前，雙方應(yīng)當(dāng)詳細(xì)閱讀合同條款，并確保自己理解并同意其中的內(nèi)容。那么，在撰寫合同時，我們應(yīng)該注意哪些方面呢？首先，確保合同涵蓋了所有必要的條款和條件，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。其次，盡量簡潔明了，避免使用模棱兩可或難以理解的語言。此外，遵守法律和法規(guī)，并使用準(zhǔn)確的詞匯和術(shù)語也是十分重要的。最后，核對合同中的細(xì)節(jié)和金額，確保其準(zhǔn)確無誤。以下是小編為大家收集的合同范本，供大家參考和借鑒。
總價包干施工合同篇一
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律行政法規(guī)，遵循平等自愿公平誠實信用的原則，雙方就工程施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一工程概況：
1工程名稱：
2工程地點：
3工程內(nèi)容：
4工程期限：
工程施工工期：自甲方通知進場施工開始計算工期，總工期每拖延一天，乙方需支付甲方每日元違約金。
在施工過程中，如遇下列情況則順延工期，具體順延期限通過雙方及時協(xié)商，并以書面形式確定：
1因自然災(zāi)害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;。
2因甲方提出的工程變更以至延長工期者;。
3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5工程承包方式：本工程采用包工包料，并采用固定總價包干。
6工程價款：經(jīng)甲乙雙方核定認(rèn)可本工程價款(大寫)元人民幣。
二：甲乙方工作：
1甲方工作。
甲方現(xiàn)場代表：聯(lián)系電話。
施工場地具備開工條件;。
甲方負(fù)責(zé)施工中指導(dǎo)督促及施工質(zhì)量檢查驗收等工作。
甲方負(fù)責(zé)檢查督促乙方做好安全文明施工。;。
2乙方工作。
乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：，身份證號：，聯(lián)系電話：
乙方施工中必須經(jīng)常對全體施工人員加強安全教育，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，做到安全文明施工，并做到工完料清，做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故，均有乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。
工程按甲方現(xiàn)場交底施工。施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
負(fù)責(zé)處理施工現(xiàn)場的周邊關(guān)系和安全防護工作，并承擔(dān)與此相關(guān)費用，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場內(nèi)的治安保衛(wèi)工作。
工程已竣工未交付甲方使用之前，乙方負(fù)責(zé)工程保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復(fù)。
提供竣工驗收技術(shù)資料和結(jié)算資料，參加竣工驗收，辦理竣工結(jié)算。
三工程結(jié)算及付款方式：
1工程竣工驗收合格后，雙方按合同約定辦理結(jié)算。
2工程款付至工程總額90%，預(yù)留維修金10%。保修期六個月，如無質(zhì)量事故維修金一次性付清。
四工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)：
1乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)范施工，并確保驗收;。
2乙方應(yīng)確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格品牌產(chǎn)地要求的合格品;。
3乙方施工期間出現(xiàn)達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不滿足進度要求不服從管理等情況的，甲方有權(quán)要求乙方停工整改，情節(jié)嚴(yán)重的甲方有權(quán)勒令乙方無條件退場，并承擔(dān)由此造成一切損失。
五工程保修：
1保修內(nèi)容：所施工的全部內(nèi)容;。
2保修期：土建工程保修六個月;。
3保修責(zé)任：在保修期間發(fā)生由于乙方施工質(zhì)量出現(xiàn)的問題由乙方負(fù)責(zé)維修，并賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔(dān)造成所有經(jīng)濟損失。
六違約責(zé)任：
1乙方施工期間達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不滿足甲方進度要求的，甲方有權(quán)要求乙方自費返工至達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2如乙方施工拖延導(dǎo)致甲方工程延期的，由此造成的損失由乙方予以賠償。
七附則：
1如有特別情況或未盡事宜，雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款，作為本合同之附件。
2本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。
3其他未盡事宜雙方可另行商定。
4合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份;。
5本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗收并結(jié)清余款后自行失效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
地址：地址：
法人代表：(蓋章)。
或委托人(簽字)。
法人代表：(蓋章)或委托人(簽字)。
電話：電話：：
總價包干施工合同篇二
發(fā)包方：___________________，（簡稱甲方）。
承包方：___________________，（簡稱乙方）。
企業(yè)經(jīng)營者_________________。
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，簽訂本合同。
一、承包期限：_________________。
二、承包形式為下列第__________種：_________________。
1.定額補貼，超虧不補，減虧全留。
(1)承包期間，財政共給乙方虧損補貼_________________元，其中_____________年_____________元;_____________年_______________元;___________年_______________元。
(3)乙方虧損數(shù)額低于上述定額，低于定額的部分全部留給乙方。
2.虧損補貼，減虧分成。
乙方的全部虧損，由財政給予補貼：_________________減虧部分，由甲、乙雙方按下述比例分成;_____________年，甲方_______________%，乙方_______________%;___________年，甲方_______________%，乙方_______________%;_____________年，甲方_______________%，乙方_______________%。
三、減虧留成的使用。
四、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)：_____________。
五、技術(shù)改造任務(wù)：_____________。
六、固定資產(chǎn)的增值和維護：_____________。
八、承包期間，乙方享有國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定的經(jīng)營管理自主權(quán)。
企業(yè)經(jīng)營者________________為乙方法定代表人，對企業(yè)經(jīng)營管理中的下列事項，有依法自主決定權(quán)。
九、違約責(zé)任：_____________。
十、對企業(yè)經(jīng)營者的獎懲。
獎勵：_____________。
處罰：_____________。
十一、爭議的解決方式：_____________。
十二、合同的生效條件和生效日期：________________
十三、其他事項。
總價包干施工合同篇三
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照中華人民共和國民法典及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，雙方就_____________工程施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程概況。
1、工程名稱：___________________________。
2、工程地點：___________________________。
3、工程內(nèi)容：___________________________。
4、工程期限：
(1)、工程施工工期：自甲方通知進場施工開始計算工期，總工期_______天。
每拖延一天，乙方需支付甲方每日____元違約金。
(2)、在施工過程中，如遇自然災(zāi)害或人力不能抗拒的原因被迫停工則順延工期，具體順延期限通過雙方及時協(xié)商，并以書面形式確定。
5、工程承包方式：本工程采用包工包料，并采用固定總價包干。
6、工程價款：經(jīng)甲乙雙方核定認(rèn)可本工程價款______________元人民幣。
二、甲乙方工作。
1、甲方工作。
(1)、甲方現(xiàn)場代表：___________。
(2)、施工場地具備開工條件。
(3)、甲方負(fù)責(zé)施工中指導(dǎo)、督促及施工質(zhì)量檢查、驗收等工作。
(4)、甲方負(fù)責(zé)檢查、督促乙方做好安全、文明施工。
2、乙方工作。
(1)、乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：____________。
(2)、乙方施工中必須經(jīng)常對全體施工人員加強安全教育，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，做到安全文明施工，并做到工完料清，做好施工的安全防范措施。
因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故，均有乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。
(3)、工程按甲方現(xiàn)場交底施工。
施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
(4)、負(fù)責(zé)處理施工現(xiàn)場的周邊關(guān)系和安全防護工作，并承擔(dān)與此相關(guān)費用，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場內(nèi)的治安保衛(wèi)工作。
(5)、工程已竣工未交付甲方使用之前，乙方負(fù)責(zé)工程保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復(fù)。
(6)、提供竣工驗收技術(shù)資料和結(jié)算資料，參加竣工驗收，辦理竣工結(jié)算。
三、工程結(jié)算及付款方式。
1、工程竣工驗收合格后，雙方按合同約定辦理結(jié)算。
2、工程款付至工程總額90%，預(yù)留維修金10%。
保修期六個月，如無質(zhì)量事故維修金一次性付清。
四、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)范施工，并確保驗收。
2、乙方應(yīng)確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地要求的合格品。
3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不滿足進度要求、不服從管理等情況的，甲方有權(quán)要求乙方停工整改，情節(jié)嚴(yán)重的甲方有權(quán)勒令乙方無條件退場，并承擔(dān)由此造成一切損失。
五、工程保修。
1、保修內(nèi)容：所施工的全部內(nèi)容。
2、保修期：土建工程保修__個月。
3、保修責(zé)任：在保修期間發(fā)生由于乙方施工質(zhì)量出現(xiàn)的問題由乙方負(fù)責(zé)維修，并賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔(dān)造成所有經(jīng)濟損失。
六、違約責(zé)任。
1、乙方施工期間達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不滿足甲方進度要求的，甲方有權(quán)要求乙方自費返工至達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、如乙方施工拖延導(dǎo)致甲方工程延期的，由此造成的損失由乙方予以賠償。
七、其他。
1、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。
2、其他未盡事宜雙方可另行商定。
3、合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份;。
4、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗收并結(jié)清余款后自行失效。
甲方：______________。
乙方：______________。
法人代表：(蓋章)________法人代表：(蓋章)：_______。
電話：_______________電話：_____________。
地址：_______________地址：_______________。
__年_月_日__年_月_日。
總價包干施工合同篇四
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就裝飾裝修工程爭議事宜經(jīng)平等協(xié)商后達成以下補充意見：
一、雙方議定該工程總包價(一口價)由原合同小寫元修訂為大寫：人民幣貳佰壹拾捌萬零伍佰玖拾伍元整(小寫：元)，該金額包含本項目內(nèi)的基礎(chǔ)施工、高層加建、開挖地下室及乙方施工效果圖中與裝修有關(guān)的所有費用。該工程為交鑰匙工程，乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。負(fù)一層?xùn)|側(cè)地下室(尚未開挖)工程量及主材另計。
二、本工程的驗收標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方在最終驗收時以甲方簽名的施工圖紙為準(zhǔn);變更工程以甲方簽名的《工程變更單》為準(zhǔn);效果圖中有裝修項目但圖紙中沒有的，以效果圖為準(zhǔn)。效果圖中的家用電器、家私、窗簾、裝飾品不在乙方承包范圍內(nèi)。
三、經(jīng)雙方協(xié)定，原主合同及附件條款不變，該補充協(xié)議與原簽署的主合同及文件有沖突的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。
四、原協(xié)議中因乙方工作失誤導(dǎo)致施工項目及材料(如櫥柜、電線)遺漏預(yù)算的，由乙方自行負(fù)責(zé)(甲方概不負(fù)責(zé)補充費用)。原主合同中的潔具、燈具、大理石雙方協(xié)定由甲方自行負(fù)責(zé)購買，乙方負(fù)責(zé)安裝施工，甲方不另付其人工費。
五、甲方同意向乙方追加工程款人民幣30萬元(已包含在合同總價款2，180，595元中)，該款項是高層加建、已開挖地下室部分工程款及其相應(yīng)裝修費用，該30萬元中含5萬元的藝術(shù)涂料款，甲方選擇的藝術(shù)涂料的貨款總額超過5萬元部分由甲方另行支付。乙方合同項下的主材含主合同內(nèi)及加建、挖建等增加工程等所有項目內(nèi)的樓梯扶手、房間實木復(fù)合門、鐵藝門、馬賽克、木地板、中式櫥柜、西式櫥柜、衣柜等。
六、工程款的支付方式：乙方根據(jù)工程進度的需要，應(yīng)在用款十天前向甲方提交申請付款報告，甲方在收到乙方的申請報告后一周內(nèi)安排付款。
七、本協(xié)議一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，自雙方協(xié)議簽字蓋章之日起生效。
八、原協(xié)議約定爭議管轄作廢，因主合同及本補充協(xié)議引起的爭議由廣州市黃埔區(qū)人民法院管轄。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
融資合同：融資合同。
版權(quán)登記合同許可合同。
版權(quán)登記合同轉(zhuǎn)讓合同。
個人合同買賣合同。
勞動合同補充合同。
金融合同：還款合同。
借款合同和貸款合同。
贈與合同屬于諾成合同還是實踐合同。
雇傭合同、勞動合同與承攬合同的差別。
版權(quán)登記合同注冊申明合同。
總價包干施工合同篇五
甲方：_________乙方：_________立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方)，本契約不動產(chǎn)標(biāo)示委建事項經(jīng)由甲乙雙方同意訂立條款如下，以資共同遵守：
第一條房地標(biāo)示：本契約房屋坐落在_________市_________區(qū)_________地號土地內(nèi)定名“_________”，經(jīng)暫編號_________區(qū)_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條房屋面積：本契約房屋面積包括室內(nèi)、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間，其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設(shè)施分?jǐn)偯娣e在內(nèi)計約_________平方米，(實際面積以當(dāng)?shù)卣畽C關(guān)復(fù)丈后，建筑改良物所有權(quán)狀記載的面積為準(zhǔn))，但雙方同意建筑改良物所有權(quán)狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設(shè)施分?jǐn)偯娣e等，即相當(dāng)于本契約所記載面積，若有增減，而其面積差額未逾百分之二時，雙方均不得異議，若增減面積誤差超過百分之二時，其誤差超過百分二部分，即以該戶出售時的平均單價為計算基準(zhǔn)，由雙方互為補償。
第三條本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外，乙方的投資、規(guī)劃，其使用權(quán)歸乙方，但乙方應(yīng)對甲方提供較一般人優(yōu)惠的服務(wù)。
第四條本大樓地下室產(chǎn)權(quán)登記為本大樓全體所有人共有，地下室除機電設(shè)外，其余場地如遇空襲時，應(yīng)開放為公共避難場所，地下室平時作為停車場，由本大樓管理委員會統(tǒng)籌管理，其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條甲方所訂購房屋的室內(nèi)隔間裝飾及設(shè)備工程，其施工標(biāo)準(zhǔn)悉依_________市政府_________局核準(zhǔn)的建造執(zhí)照圖說按圖施工，如甲方要求變更或增減等，須征求乙方意，惟屬大樓整體裝置者不得刪減，變更后的工程款由雙方協(xié)議定之，但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方，甲方未繳清增加的工程款前，乙方不得施工，如雙方對變更后工程款未能達成協(xié)議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時，視為甲方取消變更或增減，乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條工程期限：本契約房屋建筑工程，乙方應(yīng)于本契約簽訂后____月內(nèi)工，自開工之日起_________工作天完工，并以開始申請使用執(zhí)照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限，乙方不負(fù)遲延完工之責(zé)。
(一)甲方未依約定付款辦法的39;規(guī)定交付價款時。
(二)甲方要求變更內(nèi)部隔間與設(shè)計，致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災(zāi)人或法律法規(guī)限制等不可歸責(zé)于乙方的事由，以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設(shè)工程，不受本條約完工時限的拘束，電等的接通供應(yīng)悉憑該公用事業(yè)作業(yè)程序而決定。
第七條保固期限：本契約房屋領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起，對本契約房屋建筑結(jié)構(gòu)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保固________年，但天災(zāi)或不可歸責(zé)于乙方的原因而發(fā)生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負(fù)責(zé)保固)。
第八條甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整，包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整，包括建筑基地，道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設(shè)施用地等費用。
第九條付款辦法：本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整，分為備款人民幣_________(大寫)元整，優(yōu)惠貸款人民幣_________(大寫)元整，銀行貸款人民幣_________(大寫)元整，甲方應(yīng)按下列進度，將分期付款表上的金額，經(jīng)乙方通知于繳款期限內(nèi)繳付乙方，絕不拖延短欠。
第十條貸款辦法：本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時，應(yīng)另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條甲方如全部或一部分不履行本契約(。
第三者或為其他處分，甲方絕無異議，甲方若依前條約定的付款規(guī)定，以票據(jù)支付時，甲方保證兌現(xiàn)，如有遭退票情形等，視為甲方未繳款，依前述約定方式處理。
第十二條本約房屋如乙方非因。
第五條的情形而逾期交屋時，其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途發(fā)生糾葛不能出賣等情況時，除應(yīng)將既收價款全數(shù)退還甲方外，并應(yīng)賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責(zé)于乙方的事由，致使乙方不能交付本契約房屋時，雙方同意解除本契約，乙方應(yīng)將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條契約房屋已登記于甲方名義，如甲方違約拒付款項，經(jīng)乙方催仍不交付時，甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。
第十四條甲方負(fù)責(zé)訂購本房屋土地，其房屋產(chǎn)權(quán)及基地產(chǎn)權(quán)的移轉(zhuǎn)登記事，乙方負(fù)責(zé)于本房屋建造完成，經(jīng)政府主管單位發(fā)給使用執(zhí)照，及甲方依約履行其義務(wù)后，乙方負(fù)責(zé)聘請代書與甲方共同委托統(tǒng)籌辦理，甲方應(yīng)按照乙方通知的時間內(nèi)，將應(yīng)提出的證件及在有關(guān)文件上蓋章，連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應(yīng)負(fù)擔(dān)的費用如下：
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監(jiān)證費(或公證費用各項規(guī)費及代辦產(chǎn)權(quán)登記費用由甲方負(fù)擔(dān)。
(二)本契約土地移轉(zhuǎn)過戶前的土地價款及移轉(zhuǎn)過戶時發(fā)生的增值稅由乙負(fù)擔(dān)。
(三)本契約房地移轉(zhuǎn)登記及質(zhì)押款的抵押權(quán)設(shè)定登記移轉(zhuǎn)規(guī)費，公定紙、印花稅、保險費及代辦手續(xù)費均由甲方負(fù)擔(dān)。
(四)自領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起所發(fā)生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方，均由甲方負(fù)擔(dān)如數(shù)繳清不得異議。
(五)以上各項應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)的費用，如由乙方先行墊付或代繳，甲方應(yīng)數(shù)歸還需要。
第十五條產(chǎn)權(quán)登記：本契約房地產(chǎn)權(quán)登記由乙方指定代理人，統(tǒng)一辦理土移轉(zhuǎn)登記，建物所有權(quán)登記及貸款抵押權(quán)設(shè)定登記等手續(xù)。
第十六條本契約房地，乙方保證產(chǎn)權(quán)清楚，絕無任何糾紛或設(shè)定他項權(quán)利象，如有任何糾葛，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)清理，不得損害甲方的利益。
第十七條甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起，無論所開列單據(jù)的抬為任何一方，均就負(fù)擔(dān)下列費用：
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領(lǐng)得使用執(zhí)照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應(yīng)由全體住戶分擔(dān)的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設(shè)施及設(shè)備的整理、操作與維護等事項應(yīng)由全體住戶分擔(dān)的管理費用。
(五)本房屋有關(guān)公共管理費用的分擔(dān)。
第十八條本契約房屋于建筑完成經(jīng)主管機關(guān)發(fā)給使用執(zhí)照后，甲方應(yīng)付清列款項稅費等，乙方始行交屋，甲方如不協(xié)辦或遲延逾期的，致影響本契約各項產(chǎn)權(quán)登記或施工進度時視同違約，并應(yīng)負(fù)賠償乙方一切損失之責(zé)。
(一)繳付本約。
第十四條。
第一、三、四項約定應(yīng)付的稅捐。
(二)辦妥產(chǎn)權(quán)登記及代辦貸款等費用，并預(yù)付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優(yōu)惠貸款。
第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時，負(fù)有通知乙方的義務(wù)。
第二十條其他事項：
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設(shè)計，須以書面征得乙方同意后托乙方辦理，所需工程費用經(jīng)雙方議定價格后，差價由甲方于變更同時給付乙方，但經(jīng)不減少于原定總價為原則，如甲方未在約定期間內(nèi)給付時，乙方即視為甲方已取消變更設(shè)計的要求，乙方為避免影響工程的進度，得按原合約圖說施工，甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續(xù)、土地移轉(zhuǎn)登記完畢甲方領(lǐng)所有權(quán)同時，本契約書及本約有連帶關(guān)系的契約、附件，甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條本契約的約束與效力：
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權(quán)利義務(wù)自行轉(zhuǎn)讓他人，但經(jīng)雙方同意后，本契約所約定事項對甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分，與本契約具有同等效力，附件未定的，依據(jù)本契約的規(guī)定。
第二十二條未盡事宜：本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條契約分存：上述契約事項經(jīng)雙方同意，恐口頭無憑。特立本契書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑，并自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。
乙方(蓋章)：_________代表人(簽字)：_________。
代表人(簽字)：_________住址：_________。
住址：_________身份證號碼：_________。
身份證號碼：_________電話：_________。
電話：_________________年____月____日。
________年____月____日簽訂地點：_________。
簽訂地點。
總價包干施工合同篇六
發(fā)包人(發(fā)包方)：
承包人(承包方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱：工程。
工程地點：靈武市寧東鎮(zhèn)寶豐能源項目區(qū)內(nèi)。
承包方式：
二、工程承包范圍。
承包范圍：
三、合同工期。
開工日期：竣工日期：
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
五、合同價款。
按約定的承包方式、承包范圍等，固定總價為人民幣元(大寫)(含稅);除非發(fā)生了不可抗力，此固定總價不作調(diào)整。
六、組成合同的文件。
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書。
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
5、圖紙。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
在同時滿足下列條件時，本合同即告生效：
雙方的法定代表人或其授權(quán)代表已在本協(xié)議書上簽字、并加蓋單位公章或合同專用章。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
擔(dān)保合同通用范本。
通用借款合同范本。
總價包干施工合同篇七
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，雙方就工程施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：
4、工程期限：
4.1、工程施工工期：自甲方通知進場施工開始計算工期，總工期每拖延一天，乙方需支付甲方每日元違約金。
4.2、在施工過程中，如遇下列情況則順延工期，具體順延期限通過雙方及時協(xié)商，并以書面形式確定：
4.2.1因自然災(zāi)害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
4.2.2因甲方提出的工程變更以至延長工期者；
4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5、工程承包方式：本工程采用包工包料，并采用固定總價包干。
6、工程價款：經(jīng)甲乙雙方核定認(rèn)可本工程價款（大寫）元人民幣。
二：甲乙方工作：
1、甲方工作。
1.1甲方現(xiàn)場代表：聯(lián)系電話。
1.2施工場地具備開工條件；
1.3甲方負(fù)責(zé)施工中指導(dǎo)、督促及施工質(zhì)量檢查、驗收等工作。
1.4甲方負(fù)責(zé)檢查、督促乙方做好安全、文明施工。；
2、乙方工作。
2.1乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：，身份證號：，聯(lián)系電話：
2.2乙方施工中必須經(jīng)常對全體施工人員加強安全教育，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，做到安全文明施工，并做到工完料清，做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故，均有乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。
2.3工程按甲方現(xiàn)場交底施工。施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
2.4負(fù)責(zé)處理施工現(xiàn)場的周邊關(guān)系和安全防護工作，并承擔(dān)與此相關(guān)費用，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場內(nèi)的治安保衛(wèi)工作。
2.5工程已竣工未交付甲方使用之前，乙方負(fù)責(zé)工程保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復(fù)。
2.6提供竣工驗收技術(shù)資料和結(jié)算資料，參加竣工驗收，辦理竣工結(jié)算。
三、工程結(jié)算及付款方式：
1、工程竣工驗收合格后，雙方按合同約定辦理結(jié)算。
2、工程款付至工程總額90%，預(yù)留維修金10%。保修期六個月，如無質(zhì)量事故維修金一次性付清。
四、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)：
1、乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)范施工，并確保驗收；
2、乙方應(yīng)確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地要求的合格品；
3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不滿足進度要求、不服從管理等情況的，甲方有權(quán)要求乙方停工整改，情節(jié)嚴(yán)重的甲方有權(quán)勒令乙方無條件退場，并承擔(dān)由此造成一切損失。
五、工程保修：
1、保修內(nèi)容：所施工的全部內(nèi)容；
2、保修期：土建工程保修六個月；
3、保修責(zé)任：在保修期間發(fā)生由于乙方施工質(zhì)量出現(xiàn)的問題由乙方負(fù)責(zé)維修，并賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔(dān)造成所有經(jīng)濟損失。
六、違約責(zé)任：
1、乙方施工期間達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不滿足甲方進度要求的，甲方有權(quán)要求乙方自費返工至達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、如乙方施工拖延導(dǎo)致甲方工程延期的，由此造成的損失由乙方予以賠償。
七、附則：
1、如有特別情況或未盡事宜，雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款，作為本合同之附件。
2、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。
3、其他未盡事宜雙方可另行商定。
4、合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份；
5、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗收并結(jié)清余款后自行失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
總價包干施工合同篇八
企業(yè)經(jīng)營者_____________________________。
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，簽訂本合同。
一、承包期限：____________________________。
二、承包形式為下列第____種：
1、定額補貼，超虧不補，減虧全留。
（1）承包期間，財政共給乙方虧損補貼__________元，其中________年________元；________年______元；_____年______元。
（3）乙方虧損數(shù)額低于上述定額，低于定額的部分全部留給乙方。
2、虧損補貼，減虧分成。
乙方的全部虧損，由財政給予補貼：減虧部分，由甲、乙雙方按下述比例分成；________年，甲方______%，乙方______%；_____年，甲方______%，乙方______%；________年，甲方______%，乙方______%。
三、減虧留成的使用。
四、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)：_________________________。
五、技術(shù)改造任務(wù)：_________________________。
六、固定資產(chǎn)的增值和維護：_________________________。
八、承包期間，乙方享有國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定的經(jīng)營管理自主權(quán)。
企業(yè)經(jīng)營者______________為乙方法定代表人，對企業(yè)經(jīng)營管理中的下列事項，有依法自主決定權(quán)。
九、違約責(zé)任：_________________________。
十、對企業(yè)經(jīng)營者的獎懲。
獎勵：_________________________。
處罰：_________________________。
十一、爭議的解決方式：_________________________。
十二、合同的生效條件和生效日期：_________________
十三、其他事項。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
總價包干施工合同篇九
發(fā)包人（發(fā)包方）：
承包人（承包方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱：工程。
工程地點：靈武市寧東鎮(zhèn)寶豐能源項目區(qū)內(nèi)。
承包方式：
二、工程承包范圍。
承包范圍：
三、合同工期。
開工日期：竣工日期：
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
五、合同價款。
按約定的承包方式、承包范圍等，固定總價為人民幣元（大寫）（含稅）；除非發(fā)生了不可抗力，此固定總價不作調(diào)整。
六、組成合同的文件。
組成本合同的`文件包括：
1、本合同協(xié)議書。
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
5、圖紙。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
在同時滿足下列條件時，本合同即告生效：
雙方的法定代表人或其授權(quán)代表已在本協(xié)議書上簽字、并加蓋單位公章或合同專用章。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
總價包干施工合同篇十
承包單位：___________________。
發(fā)包方：_________________(以下簡稱甲方)。
承包方：_________________(以下簡稱乙方)。
甲方承建之______，現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機械、設(shè)備、安全生產(chǎn)及安全設(shè)施等大包干方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內(nèi)容。
按施工圖紙設(shè)計方案各站點、區(qū)間交通設(shè)施或信號燈單項工程項目的工作內(nèi)容，具體為：________站、________區(qū)間交通設(shè)施部分工程。
二、方式。
甲方根據(jù)乙方負(fù)責(zé)施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結(jié)算價對乙方進行結(jié)算，但乙方需向甲方繳納該結(jié)算總價的0%為施工責(zé)任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)。
(1)乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導(dǎo)及管理，遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。
(2)乙方必須確保進場人員的技術(shù)素質(zhì)，所有工種均持證上崗。在施工責(zé)任期內(nèi)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術(shù)力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
(3)乙方必須指定專職管理人員，負(fù)責(zé)安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。
四、雙方責(zé)任。
1、甲方責(zé)任：
(1)負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
(2)負(fù)責(zé)安排乙方工作量及現(xiàn)場進度，審核完成工程量，申報預(yù)決算，申請撥付工程款。
(3)負(fù)責(zé)與業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關(guān)文件資料。
2、乙方責(zé)任：
(1)嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計變更通知施工，嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術(shù)驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)并確保達到優(yōu)良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴(yán)格杜絕火災(zāi)等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生之全部責(zé)任。
(3)工人進入施工現(xiàn)場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計，由甲方負(fù)責(zé)以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場，未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問題均由乙方承擔(dān)。
(6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標(biāo)志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設(shè)施，并且必須符合我市有關(guān)道路施工操作規(guī)程及相關(guān)法律規(guī)定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負(fù)責(zé)，相關(guān)費用由乙方自承擔(dān)。
(7)乙方及其施工人員必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關(guān)條例。如有違反且情節(jié)嚴(yán)重、嚴(yán)重影響甲方及公司聲譽，甲方可責(zé)令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應(yīng)對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負(fù)責(zé)。
(8)該工程完工并移交甲方前，乙方應(yīng)保障甲方不承擔(dān)任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責(zé)任，保障甲方不承擔(dān)任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責(zé)任及可能發(fā)生之相關(guān)費用。
(9)乙方不得將依據(jù)本責(zé)任書取得，經(jīng)甲方委托施工之施工任務(wù)再行轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)立即收回本施工項目。
(10)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結(jié)。
五、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求、質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔(dān)，由此造成之材料浪費及經(jīng)濟全部由乙方負(fù)責(zé)賠償，工期不予順延。
六、工期。
乙方必須嚴(yán)格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務(wù)，若拖延工期，每延期一日，按結(jié)算總價的_____‰或_____元向甲方支付罰金。
七、付款方法。
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結(jié)算之工程款，到甲方帳戶后____天內(nèi)按____%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質(zhì)保金：質(zhì)保金按工程總造價的____%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收兩年后，據(jù)實返還。因質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負(fù)責(zé)，返修費用由乙方承擔(dān)。工程保修期間，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知____日內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它。
(1)若乙方無正當(dāng)理由單方終止本責(zé)任書，除承擔(dān)由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外，還應(yīng)向甲方支付工程總造價____%的違約金。
(2)若乙方違反本責(zé)任書之上述有關(guān)約定，不按工期竣工、質(zhì)量達到設(shè)計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導(dǎo)致本責(zé)任收無法履行的行為，甲方有權(quán)單方解除本責(zé)任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應(yīng)當(dāng)予以賠償。
九、甲方對本責(zé)任書上述各條款具有解釋權(quán)。
十、本責(zé)任書一式兩份，甲、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。該責(zé)任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負(fù)責(zé)施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結(jié)算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：_____。
乙方：_____。
總價包干施工合同篇十一
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______承包給乙方施工，為使工程能夠順利進行，特訂立此協(xié)議，雙方共同遵守。
二、工期從____年____月____日-____年____月____日，共計____天。
三、甲方責(zé)任派駐現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)工程管理和協(xié)調(diào)工作，甲方現(xiàn)場代表定為：
四、乙方責(zé)任。
1.派駐現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)工程管理和協(xié)調(diào)工作，乙方現(xiàn)場代表指定為：
2.服從甲方指揮，接受甲方監(jiān)管，按質(zhì)量完成工作;。
3.對施工安全負(fù)全部責(zé)任，對乙方人員的安全負(fù)全部責(zé)任;。
4.遵守法紀(jì)，文明施工;。
6.負(fù)責(zé)乙方施工用水電的水電費;。
7.負(fù)責(zé)乙方所有人員的吃、住、交通安排;。
8.負(fù)責(zé)乙方自用臨時設(shè)施的搭建、自用工具設(shè)備的管理;。
9.道路起點接____公司路口便道，終點在一號中。
10.路面結(jié)構(gòu)采用0-5碎石面層，級配開山石基層，路面寬6米。
11.臨時路面的平整度必須嚴(yán)格按設(shè)計及施工驗收規(guī)范要求施工。
12.路面的密實度達到90%.
13.臨時路兩邊各修一排水明溝，明溝內(nèi)不允許出現(xiàn)倒坡積水等，邊坡要求機械拍打。
14.負(fù)責(zé)年的工程質(zhì)量保證維護。乙方承擔(dān)工程完工后年內(nèi)的質(zhì)量保證和質(zhì)量維護，保質(zhì)期內(nèi)發(fā)生事故，乙方需在接到甲方電話或書面通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場維修，若發(fā)生需立即搶修、無法等乙方到來的情況，甲方也可委托第三方搶修。事故維修或搶修的費用，若事故屬施工質(zhì)量問題引至，由乙方負(fù)責(zé)。
五、處罰責(zé)任。
1.因甲方未能及時提供其責(zé)任范圍的施工條件或其他甲方責(zé)任造成誤工時間工期順延。
2.因乙方責(zé)任發(fā)生安全事故，造成人員傷亡或財產(chǎn)損失的，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，賠償損失，并罰款____元/次，屬重大安全事故的，甲方并有權(quán)終止責(zé)任書。
3.因乙方未能遵守安全文明施工規(guī)定，不聽從甲方勸阻的，罰款____元/次，在安全文明施工檢查中被政府有關(guān)部門處罰的，乙方除需承擔(dān)所處罰金額外，并罰款______元/次，被登報點名批評的，甲方并有權(quán)終止責(zé)任書。
4.因乙方責(zé)任工程未能按合同工期完工，乙方除需承擔(dān)甲方因此受到罰金外，并罰款____元/天，造成甲方總工期延誤超過____天的，甲方有權(quán)終止本責(zé)任書。
5.保質(zhì)期內(nèi)，乙方未能按時對工程進行維護，或發(fā)生事故時乙方未能在規(guī)定時間到場維修，罰款____元/次。
6.工程途中所有機械設(shè)備以及承包方人員不得退出，不得討價還價。否則，全部工程量不予結(jié)算，當(dāng)作賠償。
六、工作內(nèi)容及單價。
1.臨時便道長度暫定____，總價____圓，結(jié)算時按實際長度按比例多除少補。
2.乙方負(fù)責(zé)1+040處砼排水管的安裝，不再給乙方增加費用。工程款____。
七、付款方式乙方必須于工程完成后將工程進度報給甲方，甲方____日內(nèi)審核完畢并將結(jié)果通知乙方，工程完成____%后支付____萬圓工程款給乙方，余下工程款驗收合格后兩個月付清。
八、其他。
1該協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方：
乙方：
日期：
總價包干施工合同篇十二
3月1日，甲公司通過公開招投標(biāo)中標(biāo)奧林花園一期工程，隨即依據(jù)招投標(biāo)文件與乙公司訂立《建設(shè)工程施工合同》，約定：乙公司將奧林花園一期工程交給甲公司施工，合同價款4500萬元，合同價款可調(diào)整，調(diào)整方法為施工圖紙加變更、簽證，根據(jù)定額工程量按實計算，材料價格按約定方式計算。204月1日，甲公司向乙公司出具一份《承諾書》，承諾對奧林花園工程予以讓利，具體內(nèi)容：奧林花園一期4號樓、5號樓、6號樓、7號樓、8號樓及地下車庫附屬工程按工程決算總額讓利20％。
8月15日，奧林花園一期工程經(jīng)竣工驗收合格，但雙方因工程款糾紛訴至法院。
二、法院裁判情況。
一審期間，法院委托工程造價咨詢有限公司對奧林花園一期項目進行工程造價鑒定。工程造價咨詢有限公司出具《工程造價鑒定報告》，認(rèn)定奧林花園一期4號樓至8號樓及地下車庫附屬工程在扣除水電費、甲供材及承諾讓利后的工程總造價為4278萬元，合計讓利898萬元。
一審法院認(rèn)為，本案的焦點問題是甲公司于年4月1日向乙公司出具的《承諾書》應(yīng)否作為確定工程價款的依據(jù)。因該《承諾書》違反了招投標(biāo)法律強制性規(guī)定，承諾讓利的部分也超出了承建工程所得利潤，應(yīng)為無效。另查明乙公司實際已支付甲公司工程款4703萬元，而涉案工程總造價為5176萬元，乙公司還應(yīng)支付甲公司473萬元。據(jù)此，一審法院判決：乙公司于判決生效后10日內(nèi)支付甲公司工程款473萬元，案件受理費72153元，由乙公司負(fù)擔(dān)35000元，甲公司負(fù)擔(dān)37153元。
乙公司不服一審法院判決上訴，二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第46條和最高院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（本文以下簡稱最高院《解釋》）第21條之規(guī)定，招標(biāo)人（發(fā)包人）與中標(biāo)人（承包人）按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立《建設(shè)工程施工合同》后，中標(biāo)人單方出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書構(gòu)成對工程價款的實質(zhì)性變更，該承諾書無效，不產(chǎn)生變更《建設(shè)工程施工合同》的效力。遂判決駁回乙公司的上訴，維持原判。
三、主要觀點及理由。
本案的爭議焦點是：承包人通過招投標(biāo)中標(biāo)人與發(fā)包人簽訂《建設(shè)工程施工合同》后，又向發(fā)包人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書是否有效。
我們認(rèn)為招標(biāo)人（發(fā)包人）與中標(biāo)人（承包人）按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立《建設(shè)工程施工合同》后，中標(biāo)人單方出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以讓利，該讓利承諾書構(gòu)成對工程價款的實質(zhì)性變更，該承諾無效，不產(chǎn)生變更《建設(shè)工程施工合同》的效力。理由如下：
讓利承諾書本質(zhì)上是“黑合同”。建設(shè)工程“黑白合同”又稱“陰陽合同”，它是指建設(shè)工程施工合同的當(dāng)事人就同一建設(shè)工程簽訂兩份或兩份以上實質(zhì)性內(nèi)容相異的合同。通常把經(jīng)過招投標(biāo)并經(jīng)備案的正式合同稱為“白合同”，把實際履行的協(xié)議或補充協(xié)議稱為“黑合同”。最高院《解釋》第21條將“黑合同”表述為另行訂立的建設(shè)工程施工合同，容易給人誤解為“黑合同”必須是具備全部施工合同內(nèi)容的比較完備的建設(shè)工程施工合同。而實踐中，“黑合同”一般都以協(xié)議、補充協(xié)議、會議紀(jì)要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現(xiàn)出來。本案涉及的讓利承諾書，雖然承包人出具讓利承諾書的行為是單方民事行為，但發(fā)包人對此予以接受認(rèn)可，便形成了合意，雙方意思表示一致，從而符合了合同成立的要件，形成完備的合同形式。該承諾書記載的內(nèi)容因與中標(biāo)的建設(shè)工程施工合同不一致而成為“黑合同”。因此，不管黑合同的形式如何，只要雙方形成合意，對“白合同”的工程價款、工程質(zhì)量、工程期限或違約責(zé)任任一方面進行了實質(zhì)性變更，就構(gòu)成與備案的中標(biāo)合同“實質(zhì)性內(nèi)容不一致”，法院不認(rèn)可其效力，應(yīng)以備案的中標(biāo)合同為結(jié)算工程價款的依據(jù)。
本案中，2006年3月1日，乙公司與甲公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》是當(dāng)事人按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立的合同，是“白合同”，其后承包人承包人單方出具的讓利承諾書承諾讓利20％，發(fā)包人予以接受，雙方形成合意從而構(gòu)成對建設(shè)工程價款的實質(zhì)變更，如果照此履行，明顯與《建設(shè)工程施工合同》的實質(zhì)內(nèi)容相背離。《招標(biāo)投標(biāo)法》第46條規(guī)定：“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議?！备鶕?jù)該條規(guī)定，如果在確定中標(biāo)人后，中標(biāo)人向招標(biāo)人承諾讓利，改讓利承諾與招投標(biāo)中標(biāo)合同實質(zhì)背離，則該承諾應(yīng)為無效，不產(chǎn)生變更中標(biāo)建設(shè)工程施工合同的效力。
四、最高人民法院民一庭意見。
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第46條、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定，招標(biāo)人與中標(biāo)人按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立《建設(shè)工程施工合同》后，中標(biāo)人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，實質(zhì)上是對工程價款的實質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該承諾無效。
（原文：最高人民法院民一庭姚寶華本文有刪節(jié)）。
五、律師提示：
建筑市場上的“黑白合同”已成為業(yè)內(nèi)公開的秘密。為了規(guī)避相關(guān)部門的監(jiān)管，建設(shè)方表面上和施工企業(yè)簽訂一份經(jīng)過招投標(biāo)并經(jīng)備案的施工合同（白合同），背地卻在壓低價格與施工企業(yè)另簽一份合同（黑合同），最終常導(dǎo)致雙方紛爭四起。如上文所述，黑合同的表現(xiàn)形式比較靈活，一般都以協(xié)議、補充協(xié)議、會議紀(jì)要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現(xiàn)出來。并非需要另行簽訂完備的建設(shè)工程施工合同。白合同僅為規(guī)避政府部門的監(jiān)管，往往不作實際履行。
根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第四十六條規(guī)定：“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。”“黑合同”簽訂在“白合同”之后，且“黑合同”的內(nèi)容與“白合同”相比構(gòu)成了合同實質(zhì)性內(nèi)容的'違反或背離的，即簽訂在后的“黑合同”對“白合同”中的實質(zhì)性內(nèi)容進行了變更，則將違反《招標(biāo)投標(biāo)法》第四十六條的強制性規(guī)定，根據(jù)《合同法》第五十二條關(guān)于判斷合同無效的幾種法定情形的規(guī)定，那么變更的內(nèi)容為無效，即該“黑合同”條款無效。實質(zhì)性內(nèi)容應(yīng)指工程項目、工程價款、工程質(zhì)量、工期、違約責(zé)任等等。若黑合同構(gòu)成對這些內(nèi)容的變更應(yīng)為無效。本文所述案例即為變更工程價款，施工企業(yè)在合同備案后又作出讓利承諾，形成黑合同，黑合同無效，不能作為價款結(jié)算的依據(jù)。
最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定“當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù)?！边@是目前我國關(guān)于“黑白合同”效力的認(rèn)定及適用的唯一法律依據(jù)。該規(guī)定的適用范圍是建設(shè)工程項目發(fā)包采用了招投標(biāo)程序，并且根據(jù)中標(biāo)文件簽訂了建設(shè)工程施工合同。適用該規(guī)定有兩個前提：（1）備案的合同必須是中標(biāo)合同。（2）“備案的中標(biāo)合同”與“另行訂立的合同”在“實質(zhì)性內(nèi)容”方面存在不一致。即“黑合同”必須對“白合同”的工程價款結(jié)算等實質(zhì)性內(nèi)容加以變更。因此，廣大施工企業(yè)應(yīng)注意，在與建設(shè)方簽訂《建設(shè)工程施工合同》并經(jīng)備案后，工程價款的結(jié)算應(yīng)以備案的合同為準(zhǔn)。在確定中標(biāo)人前或者合同備案后施工企業(yè)進行讓利承諾，并且該讓利承諾并未載入備案合同中，那么施工企業(yè)的讓利行為應(yīng)認(rèn)定無效，該讓利承諾不構(gòu)成對合同價款結(jié)算的變更，工程價款的結(jié)算仍應(yīng)依據(jù)備案合同的約定。若在合同實際履行中，遇到法定或約定事由不得不對中標(biāo)合同主要條款進行調(diào)整時，要把握好權(quán)利的行使，雙方協(xié)商一致后可以變更合同，但變更后的協(xié)議應(yīng)及時到建設(shè)行政主管部門辦理變更登記備案，以免日后發(fā)生糾紛。
總價包干施工合同篇十三
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律行政法規(guī)，遵循平等自愿公平誠實信用的原則，雙方就工程施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一工程概況：
1工程名稱：
2工程地點：
3工程內(nèi)容：
4工程期限：
工程施工工期：自甲方通知進場施工開始計算工期，總工期每拖延一天，乙方需支付甲方每日元違約金。
在施工過程中，如遇下列情況則順延工期，具體順延期限通過雙方及時協(xié)商，并以書面形式確定：
1因自然災(zāi)害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2因甲方提出的工程變更以至延長工期者；
3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5工程承包方式：本工程采用包工包料，并采用固定總價包干。
6工程價款：經(jīng)甲乙雙方核定認(rèn)可本工程價款（大寫）元人民幣。
二：甲乙方工作：
1甲方工作。
甲方現(xiàn)場代表：聯(lián)系電話。
施工場地具備開工條件；
甲方負(fù)責(zé)施工中指導(dǎo)督促及施工質(zhì)量檢查驗收等工作。
甲方負(fù)責(zé)檢查督促乙方做好安全文明施工。；
2乙方工作。
乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：，身份證號：，聯(lián)系電話：
乙方施工中必須經(jīng)常對全體施工人員加強安全教育，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，做到安全文明施工，并做到工完料清，做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故，均有乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。
工程按甲方現(xiàn)場交底施工。施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
負(fù)責(zé)處理施工現(xiàn)場的周邊關(guān)系和安全防護工作，并承擔(dān)與此相關(guān)費用，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場內(nèi)的治安保衛(wèi)工作。
工程已竣工未交付甲方使用之前，乙方負(fù)責(zé)工程保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復(fù)。
提供竣工驗收技術(shù)資料和結(jié)算資料，參加竣工驗收，辦理竣工結(jié)算。
三工程結(jié)算及付款方式：
1工程竣工驗收合格后，雙方按合同約定辦理結(jié)算。
2工程款付至工程總額90%，預(yù)留維修金10%。保修期六個月，如無質(zhì)量事故維修金一次性付清。
四工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)：
1乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)范施工，并確保驗收；
2乙方應(yīng)確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格品牌產(chǎn)地要求的合格品；
3乙方施工期間出現(xiàn)達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不滿足進度要求不服從管理等情況的，甲方有權(quán)要求乙方停工整改，情節(jié)嚴(yán)重的甲方有權(quán)勒令乙方無條件退場，并承擔(dān)由此造成一切損失。
五工程保修：
1保修內(nèi)容：所施工的全部內(nèi)容；
2保修期：土建工程保修六個月；
3保修責(zé)任：在保修期間發(fā)生由于乙方施工質(zhì)量出現(xiàn)的問題由乙方負(fù)責(zé)維修，并賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔(dān)造成所有經(jīng)濟損失。
六違約責(zé)任：
1乙方施工期間達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不滿足甲方進度要求的，甲方有權(quán)要求乙方自費返工至達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2如乙方施工拖延導(dǎo)致甲方工程延期的，由此造成的損失由乙方予以賠償。
七附則：
1如有特別情況或未盡事宜，雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款，作為本合同之附件。
2本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。
3其他未盡事宜雙方可另行商定。
4合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份；
5本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗收并結(jié)清余款后自行失效。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）。
地址：地址：
法人代表：（蓋章）。
或委托人（簽字）。
法人代表：（蓋章）或委托人（簽字）。
電話：電話：：
總價包干施工合同篇十四
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就裝飾裝修工程爭議事宜經(jīng)平等協(xié)商后達成以下補充意見：
一、雙方議定該工程總包價（一口價）由原合同小寫元修訂為大寫：人民幣貳佰壹拾捌萬零伍佰玖拾伍元整（小寫：元），該金額包含本項目內(nèi)的基礎(chǔ)施工、高層加建、開挖地下室及乙方施工效果圖中與裝修有關(guān)的所有費用。該工程為交鑰匙工程，乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。負(fù)一層?xùn)|側(cè)地下室（尚未開挖）工程量及主材另計。
二、本工程的驗收標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方在最終驗收時以甲方簽名的施工圖紙為準(zhǔn)；變更工程以甲方簽名的《工程變更單》為準(zhǔn)；效果圖中有裝修項目但圖紙中沒有的，以效果圖為準(zhǔn)。效果圖中的家用電器、家私、窗簾、裝飾品不在乙方承包范圍內(nèi)。
三、經(jīng)雙方協(xié)定，原主合同及附件條款不變，該補充協(xié)議與原簽署的主合同及文件有沖突的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。
四、原協(xié)議中因乙方工作失誤導(dǎo)致施工項目及材料（如櫥柜、電線）遺漏預(yù)算的，由乙方自行負(fù)責(zé)（甲方概不負(fù)責(zé)補充費用）。原主合同中的潔具、燈具、大理石雙方協(xié)定由甲方自行負(fù)責(zé)購買，乙方負(fù)責(zé)安裝施工，甲方不另付其人工費。
五、甲方同意向乙方追加工程款人民幣30萬元（已包含在合同總價款2，180，595元中），該款項是高層加建、已開挖地下室部分工程款及其相應(yīng)裝修費用，該30萬元中含5萬元的藝術(shù)涂料款，甲方選擇的藝術(shù)涂料的貨款總額超過5萬元部分由甲方另行支付。乙方合同項下的主材含主合同內(nèi)及加建、挖建等增加工程等所有項目內(nèi)的樓梯扶手、房間實木復(fù)合門、鐵藝門、馬賽克、木地板、中式櫥柜、西式櫥柜、衣柜等。
六、工程款的支付方式：乙方根據(jù)工程進度的需要，應(yīng)在用款十天前向甲方提交申請付款報告，甲方在收到乙方的申請報告后一周內(nèi)安排付款。
七、本協(xié)議一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，自雙方協(xié)議簽字蓋章之日起生效。
八、原協(xié)議約定爭議管轄作廢，因主合同及本補充協(xié)議引起的爭議由廣州市黃埔區(qū)人民法院管轄。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/17387997.html】
