在合同簽訂之前,雙方應當仔細審查合同條款,確保自己的權(quán)益不受損害。在合同簽訂之前,應全面了解相關法律和規(guī)定,以規(guī)避風險。請您在使用合同范本前進行仔細審查和修改以符合實際情況。
工程施工居間合同篇一
甲方(委托人): 身份證號碼:
乙方(居間人): 身份證號碼:
本著優(yōu)勢互補、互惠互利的經(jīng)營宗旨,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依據(jù)平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業(yè)承包施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的.聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續(xù)齊全,能夠正常施工。
2.4 如工程款支付遇到問題,乙方應利用自身關系協(xié)助甲方與業(yè)主方或其他方共同追繳工程款。
2.5乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后,報酬為總中標金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內(nèi)一次性付清。
4.3甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式支付。
4.4 報酬支付到指定賬號。
賬戶名:
賬號:
五、保密事項
5.1甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
6.1本合同簽字生效后,如中標合同未簽訂本合同自動終止。
6.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
6.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有,則由乙方自行承擔法律責任。
8.3本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。 甲方(簽章):
乙方(簽章):
簽訂日期: 年 月 日
工程施工居間合同篇二
合同編號:
甲方(委托人):________建筑公司。
聯(lián)系地址:________。
乙方(居間人):________。
聯(lián)系地址:________。
聯(lián)系電話:________。
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《_____》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就________省____________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內(nèi),應向乙方支付____元整;在正常施工的兩個月內(nèi),應支付____;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按____%的比例支付;竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后五日內(nèi)全部結(jié)清。3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔____差_________等____費用)。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至20____年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地_____委員會_____。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:____________。
合同簽訂日:____________。
法定代表人或委托代理人:____法定代表人或委托代理人:____。
工程施工居間合同篇三
甲方(承包方):
乙方(居間方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第23章,居間部份第424條之規(guī)定,居間方和承包方共同配合簽訂在四川廣元旺蒼鑫泓皓水利電公司投資的“水利水電開發(fā)項目”,東河明珠水利水電有限責任公司主建的水利水電項目的建設合同,為保障雙方的合法利益,特達成以下條款:
一、由甲方參予投標,并與東河明珠水利水電有限責任公司簽定工程承包合同合書,工程造價為項目真實可靠。
二、乙方不參與甲方的管理,甲方自愿向乙方交給居間費,按合同總造價7%甲方向乙方繳納勞務報酬費。
三、甲方向乙方支付居間費共分三次,第一次簽定意向協(xié)議書時,甲方向乙方支付式合同進場15日內(nèi),甲方向乙方支付 人民幣,第三次甲方施工三月內(nèi)向乙方支付 萬人民幣。
四、乙方收取的居間費用不出具任何收款手續(xù)的票據(jù)。此居間費屬稅后款項。
五、甲方不得以任何理由拖欠乙方的居間費。居間費履行
完畢,此合同自動終止。
六、甲方收到工程款后未按時支付居間費用。若拖欠,按所欠金額每月8%向乙方了承擔違約金,直至向乙方付清為止。
七、因履行本協(xié)議發(fā)生糾紛,由乙方所在地人民法院管轄仲裁。
八、本協(xié)議一式三份,甲方一份,乙方兩份,經(jīng)甲方簽字蓋章,乙方簽字蓋手印后生效。
甲方:
法定代表人(簽字、?。?/p>
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方(代表簽字、手印):
身份證號碼:
2017年 月 日
甲方(委托人): 某某建筑公司
聯(lián)系地址:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就**省***工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的'義務
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠
找律師就上律師365
實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的**%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內(nèi),應向乙方支付***元整;在正常施工的兩個月內(nèi),應支付***;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按***%的比例支付;竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后五日內(nèi)全部結(jié)清。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔**差*等**費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
找律師就上律師365
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
工程施工居間合同篇四
聯(lián)系地址:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就**省***工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
好甲方與建設單位的關系。 6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的**%.
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內(nèi),應向乙方支付***元整;在正常施工的兩個月內(nèi),應支付***;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按***%的比例支付;竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后五日內(nèi)全部結(jié)清。 3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔**差*等**費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的`居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式 如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
聯(lián)系地址:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就**省***工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
《建筑工程施工居間合同范本》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示,剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
工程施工居間合同篇五
甲方:
聯(lián)系地址:
乙方:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國民法典》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就__省___工程項目,引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的__%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內(nèi),應向乙方支付___元整;在正常施工的兩個月內(nèi),應支付___;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按___%的比例支付;竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后五日內(nèi)全部結(jié)清。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至_________年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方::乙方:
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
工程施工居間合同篇六
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國民法典》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就xx省xxx工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。 6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的xx%.
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內(nèi),應向乙方支付xxx元整;在正常施工的兩個月內(nèi),應支付xxx;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按xxx%的比例支付;竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后五日內(nèi)全部結(jié)清。 3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔 居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔xx差x等xx費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式 如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
工程施工居間合同篇七
甲方委托乙方為其提供、招攬工程業(yè)務,甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權(quán)利義務,經(jīng)雙方充分協(xié)商,訂立合同如下:
一、甲方委托乙方,為其單位提供、招攬工程業(yè)務,雙方其他業(yè)務,不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯(lián)系,以促成甲方實際與建設方簽訂工程合同。
三、報酬及給付方式:在乙方促成的工程合同簽訂后,甲方承諾將工程單價元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式:建設方每向甲方支付一筆工程款后三日內(nèi),甲方即向乙方支付相應的報酬,以此類推,直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付,需另給付乙方應付報酬的日萬分之五的滯納金。
四、乙方保證:在未促成甲方與建設方簽訂工程施工合同之前,不得向甲方收取任何費用。
五、目前確定乙方為甲方提供的工程為:
六、甲方依據(jù)相關法律、法規(guī)履行與建設方簽訂的建設合同,因此合同與建設方發(fā)生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據(jù)相關法律、法規(guī)合法經(jīng)營,因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務喪失,甲方仍應參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。
八、乙方保證為甲方提供業(yè)務的合法性,對違法業(yè)務,甲方有權(quán)拒絕,并不對乙方支付任何費用。
九、本合同對甲、乙雙方長期有效。
十、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。解決不成的,可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
雙方簽字:
___年___月__日
工程施工居間合同篇八
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將_______環(huán)境景觀工程委托給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據(jù)《中華人民共和國民法典》之規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,達成如下合同條款,雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條工程名稱:
第二條工程范圍和內(nèi)容工程范圍:按甲方批準的施工圖為準。工程內(nèi)容包括:硬景(硬質(zhì)鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條設計周期本合同簽訂以后于________年____月____日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調(diào)整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內(nèi)容需另行補簽設計合同。
第四條設計價款及支付方式該項目乙方按______萬元(大寫:______元正)人民幣包干進行設計取費。合同簽訂后____日內(nèi)甲方支付乙方______萬元(大寫:______元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計并經(jīng)甲方認可后,甲方支付乙方剩余設計尾款即______元(大寫:______元正)人民幣。
第五條施工工期開工日期:以甲方批準的施工報告為準(開工時間最遲不超過________年____月____日)??⒐と掌冢涸谟惺┕龅氐臈l件下,工期為______天。因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,并作相應順延?。
第六條取費原則。
1、?本工程執(zhí)行____省建設工程造價管理總站發(fā)行的______定額:gd1-20至gd7-20,收費級別按四類工程二級檔。
2、?苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質(zhì)共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養(yǎng)護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規(guī)格、高度、冠幅、胸徑及數(shù)量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經(jīng)甲方工程人員確認效果,并經(jīng)價格確認。甲方對照驗收,數(shù)量按實收方結(jié)算。乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算范圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、施工期間發(fā)生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經(jīng)雙方核實后協(xié)商解決。
第七條工程施工價款及支付方式。
1、本工程總造價暫定為?萬元(大寫:)人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、?本合同備料款為合同總價的______%,其中______%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場____日后,甲方在三天時間內(nèi)將該款項支付到乙方帳戶上。剩余______%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。
3、乙方每月25號上報已完成的工程產(chǎn)值,甲方____日內(nèi)審核并撥付乙方完成量的80%的工程進度款。
4、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后,雙方于____日內(nèi)辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質(zhì)保金,將剩余工程款支付給乙方。
5、?本工程質(zhì)保金為工程總造價的______%,在相應項目質(zhì)保期滿后,如未出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方于____日內(nèi)付清全部尾款,質(zhì)保金不計利息。
第八條材料供應該工程所有材料原則上由乙方采購,甲方認質(zhì)認價。乙方采購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方采購和甲方驗收標準。如甲方核定價格后,認為個別材料、設備或植物高于市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回,可書面通知甲方組織供應。
第九條工程質(zhì)量及質(zhì)保期。
第六條。
第一、二款執(zhí)行。
2、乙方在施工中應加強質(zhì)量管理,建立有效的質(zhì)量控制和檢查制度,積極配合甲方、監(jiān)理人員進行工程質(zhì)量監(jiān)督,若由于乙方施工原因造成部分工程質(zhì)量不合格,乙方應在期限內(nèi)進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保范圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝________年、草坪養(yǎng)護______個月、灌木養(yǎng)護半年、喬木?;頮_______年。
4、苗木在質(zhì)保期內(nèi)由乙方?;睿舫霈F(xiàn)死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內(nèi)到現(xiàn)場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權(quán)另行安排,費用在質(zhì)保金中扣除。
第十條雙方協(xié)作事項。
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現(xiàn)行的該行業(yè)各項施工驗收規(guī)范,若施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時與甲方協(xié)商,雙方及時處理。
2、甲方現(xiàn)場負責人?,乙方現(xiàn)場負責人,負責處理施工中可能出現(xiàn)的問題及協(xié)調(diào)相關單位關系。
第十一條甲方職責及義務。
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,并做好現(xiàn)場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品,______小時之內(nèi)進行認質(zhì)認價。
3、?對隱蔽工程______小時之內(nèi)進行驗收。
4、?甲方負責提供與環(huán)境工程設計、施工相關的技術(shù)資料,指定臨設位置及負責現(xiàn)場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規(guī)定承擔相應費用。
5、?接到乙方交工驗收通知后,甲方應于____日內(nèi)組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格后,辦好驗收手續(xù)。乙方職責及義務:
1、乙方應認真保質(zhì)、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度采取措施,發(fā)現(xiàn)影響工程進度因素在______小時內(nèi)報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包其他施工單位,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)要求乙方整改,乙方經(jīng)整改仍達不到要求,甲方有權(quán)解除合同,并由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質(zhì)量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規(guī)范要求,甲方有權(quán)要求乙方進行整改,若整改后仍達不到要求,甲方有權(quán)解除合同。
6、交工前乙方產(chǎn)生的垃圾清運工作由乙方負責??⒐を炇眨汗こ叹邆淇⒐l件后,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后____日內(nèi)乙方應向甲方提交工程技術(shù)資料、竣工圖紙一式兩套。結(jié)算辦法:
1、本合同價款為暫定價。
2、結(jié)算范圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內(nèi)容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現(xiàn)場簽證、隱蔽紀錄等。
第十二條違約責任。
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過____日,乙方有權(quán)暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條本合同未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商訂立補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
第十四條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程竣工并結(jié)清工程款后,本合同自行失效。
第十五條本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
發(fā)包人:(章)承包人:(章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
地址:地址:
開?戶?銀?行:?開?戶?銀?行:
賬號:賬?號:
郵?政?編?碼:?郵?政?編?碼:
簽訂合同地點:
簽訂合同日期:________年____月
工程施工居間合同篇九
委托方:
居間方:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》的相關規(guī)定,在互惠互利和自愿誠信的'原則下,雙方達成以下合同條款:
一、甲方委托乙方:聯(lián)系承攬開發(fā)區(qū)廣場公寓室內(nèi)裝修工程。
二、項目、工程概況。
1、項目工程名稱:
2、項目工程地點:
3、項目工程內(nèi)容:
4、項目工程造價:
三、居間費用:
1、乙方前期投入了大量的人力物力財力促成甲方與正簽合同甲方自愿付給乙方費用。
2、無論合同名稱或項目,工程負責人及法人發(fā)生變化,甲方付給乙方的報酬都要如約履行。
3、本合同在執(zhí)行過程中結(jié)束,甲方在上述發(fā)包方繼續(xù)簽訂裝修工程合同也要按合同執(zhí)行。
四、居間費用付款方式:
1、工程報酬:按本工程總造價3%提取報酬,以實際發(fā)生工程量為準。
2、付款方式:年完工結(jié)算剩余50%一次性付清。
五、違約責任:
甲乙雙方發(fā)生爭議時,乙方有權(quán)向仲裁機構(gòu)和法院起訴。
六、合同及法律生效:
本合同一式貳份,甲乙雙方每人各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
工程施工居間合同篇十
甲方(委托人):乙方(居間人):甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)腵原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項1、乙方接受甲方委托,負責就()工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成與該項目管理方簽訂專業(yè)承包施工合同,協(xié)助甲方完成整個合同履行期間的協(xié)調(diào)工作,保障合同的順利實施。2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。二、乙方的義務1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內(nèi)),乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與項目管理方的關系,特別是在工程結(jié)算問題上,乙方全面負責協(xié)調(diào),乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和項目管理方進行合同談判。2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元(叁元)結(jié)算(完稅后)。2、甲方每周為乙方結(jié)算一次,每周一為乙方結(jié)算上周居間費用,乙方有權(quán)向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現(xiàn)不實結(jié)算乙方有權(quán)索回,并保留雙倍賠償?shù)臋?quán)利。3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價計算依據(jù),甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償。4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據(jù)合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協(xié)商。
五、保密事項1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節(jié)及項目合作中相關利益人的秘密,任何乙方發(fā)現(xiàn)對方出現(xiàn)泄密行為均有權(quán)提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
七、合同終止本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結(jié)束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結(jié)束。
八、爭議解決方式如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地址:合同簽訂日:甲方:(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
工程施工居間合同篇十一
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,按照《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定,達成本合同。
第一條甲方因與建設工程施工合同(以下簡稱建設工程施工合同),委托乙方提供居間服務(以下簡稱居間服務)。
第二條甲方簽訂建設工程施工合同時,視為乙方完成居間服務。建設工程施工合同作為本合同的附件,在甲方簽訂后三個工作日內(nèi)交復印件一份(加蓋甲方公章)給乙方保存。
本合同簽訂后,甲方簽訂建設工程施工合同的,均視為由乙方提供居間服務所簽訂,甲方不得提出任何異議。
第三條甲方應當提供確切的需求和真實的信息,以便乙方提供居間服務。
甲方應當向乙方提供建設工程施工合同相關的甲方文件及信息,包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人身份信息、甲方的施工資質(zhì)等。乙方需要其他文件的,應當書面通知甲方,甲方應當及時提供給乙方,一般不超過三個工作日。
第四條乙方的居間報酬為人民幣十萬元。
第五條乙方完成居間服務的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居間報酬。
乙方應當提供相應的賬號供甲方支付居間報酬,該賬戶信息作為本合同的附件。乙方變更賬號的,應當及時書面告知甲方。甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方違約金一千元。
第六條甲、乙雙方均應保守所知悉的本合同相關的信息,不得對外泄露,否則,泄露方應支付違約金人民幣三萬元,但乙方為了完成居間服務或者取得本合同相對方書面授權(quán)的除外。
國家法律、法規(guī)或者有關國家機關要求提供本合同的,依照相關規(guī)定執(zhí)行。
第六條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,甲、乙雙方應當協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向乙方所在地人民法院起訴。
第七條如有未盡事宜,甲、乙雙方可以另行簽訂補充協(xié)議進行約定,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第八條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
合同各方簽署于下:
甲方(簽章):乙方(簽章)。
授權(quán)簽約代表:
授權(quán)簽約代表:簽約時間:年月日。
工程施工居間合同篇十二
甲方:(以下簡稱:甲方)身份證號碼:
乙方:(以下簡稱:乙方)身份證號碼:
甲、乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項。
乙方接受甲方委托,負責就達萬高速wd11合同段橋梁等工程(以下簡稱:達萬高速項目),引薦甲方和達萬高速項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程的施工合同。如合同未能簽訂乙方不得向甲方索取任何費用。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內(nèi)容包括:合同條件、工程量清單總價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%/天向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為:250萬元(大寫:貳佰伍拾萬元整)。
2、付款方式:
3、甲方必須以現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工居間合同篇十三
居間人:______________________。
簽訂時間:____________________。
從________年____月____日至________年____月____日。
居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的________%或者(大寫)________元。委托人應在合同成立后的________日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
1、當事人就解除合同協(xié)商一致;
2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
委托人(章):_____________________。
居間人(章):_____________________。
住所:___________________________。
住所:___________________________。
法定代表人:____________________。
法定代表人:_____________________。
居民身份證號碼:_______________。
居民身份證號碼:_________________。
委托代理人:____________________。
委托代___________________________。
電話:___________________________。
電話:___________________________。
開戶銀行:______________________。
開戶銀行:_______________________。
賬號:___________________________。
賬號:___________________________。
郵政編碼:______________________。
郵政編碼:_______________________。
__________年_______月__________日。
__________年__________月_______日。
工程施工居間合同篇十四
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國民法典》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就____________工程項目,引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權(quán)取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金____________元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權(quán)取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的______%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內(nèi),應向乙方支付______元整;在正常施工的兩個月內(nèi),應支付______;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按______%的比例支付;竣工結(jié)算完畢,甲方取得全部工程款后五日內(nèi)全部結(jié)清。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至______年______月______日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:____________________。
合同簽訂日:____________________。
甲方::__________乙方:__________。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/16876630.html】