合同是指當(dāng)事人之間就民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系確定各自權(quán)利義務(wù)的協(xié)議書。在制定合同前,應(yīng)詳細(xì)考慮各種可能的情況和風(fēng)險(xiǎn),以便做出合理的約定和規(guī)避措施。如果您需要制定一份合同,可以參考下面的樣本,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
個(gè)人裝修施工合同篇一
乙方:__________________(施工方)。
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)酒店裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn):___________________。
1.2工程內(nèi)容及做法(詳見附表1:酒店裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。附表2:酒店裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列承包方式。
(1)包工包料。
1.4工程期限_____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫):____________元(詳見附表酒店裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二條甲方的義務(wù)。
2.2提供施工期間的水源,電源;。
2.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與酒店各部門之間的關(guān)系;。
2.4施工期間乙方負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;。
2.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場,竣工驗(yàn)收。
第三條乙方的義務(wù)。
3.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾客人及污染環(huán)境;。
3.3保護(hù)好原酒店內(nèi)的家具和陳設(shè),保證酒店內(nèi)上,下水管道的暢通;。
3.4保證施工現(xiàn)場的'整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第四條工程變更。
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表酒店裝修工程變更單)。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)乙方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第七條工程驗(yàn)收和保修。
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
7.3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單。
第八條工程款支付方式。
8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方按約定直接向承包人支付工程款:
8.2工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具工程收據(jù)。
第九條違約責(zé)任。
9.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
9.5由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
第十條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條幾項(xiàng)具體規(guī)定。
10.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)。
第十二條附則。
12.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
12.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
12.3本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份_________部門____份。
12.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):_______。
個(gè)人裝修施工合同篇二
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
現(xiàn)就乙方承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成余下條款:
一、工程概況。
工程名稱:
工程地點(diǎn):
承包范圍:
承包方式:
工期要求:12月8日前必須全部完成。
二、甲方工作。
1、甲方設(shè)立該工程的項(xiàng)目部作為工地代表,負(fù)責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、用料、安全文明施工等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
負(fù)責(zé)向乙方提供臨時(shí)水電。
三、乙方工作。
1、乙方為駐地代表,常駐現(xiàn)場,負(fù)責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗(yàn)收交鑰匙前的成品保護(hù)工作由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方應(yīng)自備施工所需工具。
4、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。
5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術(shù)、進(jìn)度、質(zhì)量、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排,保證工完廠清;若乙方拒絕或漠視甲方對上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、關(guān)于質(zhì)量的約定。
1、乙方須嚴(yán)格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達(dá)到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(gb-50210、gb50303-20__、gb50242-20__、gb50327-20__等)作為本工程的質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、如因乙方原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗(yàn)收,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為貳年,質(zhì)量保修期自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責(zé)任。
5、如出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方通知后,乙方應(yīng)在收到通知后24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場進(jìn)行維修。
五、關(guān)于工期的約定。
1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六、關(guān)于價(jià)款和結(jié)算的約定。
1、結(jié)算方式:根據(jù)現(xiàn)場完成面積計(jì)算及結(jié)算。
2、合同價(jià)格:
3、本價(jià)格包含人工費(fèi)、稅票、機(jī)械費(fèi)、進(jìn)退場、垃圾清運(yùn)、材料上運(yùn)費(fèi)等。
4、付款方式:
(1)開工后7日內(nèi),甲方按乙方進(jìn)場施工人數(shù)每天發(fā)放35元生活費(fèi),每周發(fā)放一次。
(2)每月甲方按乙方當(dāng)月完成工程量付80%進(jìn)度款,生活費(fèi)從進(jìn)度款中減除。
(3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗(yàn)收后,甲方付總工程量結(jié)算款95%。此時(shí)乙方需提供全額的合格稅票。
(4)余款5%,在貳年保修期滿后結(jié)清(無息支付)。
七、關(guān)于材料的約定。
1、甲方負(fù)責(zé)同業(yè)主聯(lián)系及時(shí)提供乙方所需材料,并按時(shí)到場。經(jīng)乙方驗(yàn)收入庫后,由乙方負(fù)責(zé)保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價(jià)賠償。
2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時(shí)用電),材料損耗按定額計(jì),超支的不合理材耗由乙方自行承擔(dān),并在結(jié)算款中扣減。
3、所有進(jìn)場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。
八、關(guān)于安全的約定。
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為合同附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴(yán)格遵守甲方和物業(yè)部門的規(guī)章制度,以及對外面現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須應(yīng)該遵守安全協(xié)議中的條款,嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀(jì)等行為。若因乙方造成安全事故的,由乙方負(fù)責(zé)。
九、關(guān)于違約責(zé)任的約定。
1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴(yán)禁乙方將本項(xiàng)目再次分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。
3、乙方須給進(jìn)場施工人員購買人身保險(xiǎn),在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,由乙方賠償,而且甲方有權(quán)單方面終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效,履行完畢后終止。
甲方(簽章):乙方(簽字):
個(gè)人裝修施工合同篇三
乙方:__________________(施工方)。
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)酒店裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1.1工程地點(diǎn):___________________。
1.2工程內(nèi)容及做法(詳見附表1:酒店裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。附表2:酒店裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列承包方式。
(1)包工包料。
1.4工程期限_____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫):____________元(詳見附表酒店裝修工程報(bào)價(jià)單)。
2.2提供施工期間的水源,電源;
2.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與酒店各部門之間的關(guān)系;
2.4施工期間乙方負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
2.5參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場,竣工驗(yàn)收。
3.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的.規(guī)定,不得擾客人及污染環(huán)境;
3.3保護(hù)好原酒店內(nèi)的家具和陳設(shè),保證酒店內(nèi)上,下水管道的暢通;
3.4保證施工現(xiàn)場的'整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表酒店裝修工程變更單)。
5.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)乙方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
7.3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單。
8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方按約定直接向承包人支付工程款:
8.2工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具工程收據(jù)。
9.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.2因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.3由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
9.4由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
10.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)。
12.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
12.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
12.3本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份_________部門____份。
12.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):_______。
個(gè)人裝修施工合同篇四
承接方(乙方):_________。
工程項(xiàng)目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
2、居室規(guī)格:
總計(jì):施工面積____________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、工程開工日期:______年______月______日
5、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照浙江省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的.50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
甲方付清工程價(jià)款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
1、本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):_________(簽章)乙方:_________(簽章)。
電話:_________電話:_________。
簽約日期:_________
個(gè)人裝修施工合同篇五
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》,雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方將工程分包給乙方施工。本著平等互利、協(xié)商一致的原則雙方就有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議:
第1條總包工程概況:
1.1工程名稱:
1.2工程地點(diǎn):
1.3整體工程開竣工日期:開工日期:年月日
竣工日期:年月日第2條本分包合同承包范圍:按人工報(bào)價(jià)清單的工程項(xiàng)
第3條承包方式:清包工(包工不包料)。
第4條合同工期:
4.1本項(xiàng)目施工期:年月日止。
4.2根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況雙方確定本分包合同施工的詳細(xì)工程施工進(jìn)度計(jì)劃,乙方應(yīng)嚴(yán)格按施工進(jìn)度計(jì)劃施工,保證每區(qū)段工作和整個(gè)分包工程按時(shí)完工,任一區(qū)段工作的延誤都應(yīng)被視為工期延誤。
第5條合同價(jià)款。
5.1本工程合同款單價(jià):按人工報(bào)價(jià)清單(報(bào)價(jià)清單作為合同的符件1)(不含稅價(jià))。
5.2工程量計(jì)算原則:實(shí)際面積或人工報(bào)價(jià)清單說明。
5.3零工按每人每天元結(jié)算(八小時(shí)制)。
第6條分項(xiàng)工程質(zhì)量要求:
6.1分項(xiàng)工程質(zhì)量達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范及建設(shè)方的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求(建設(shè)方的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求,作為合同的符件2)。
第7條甲方責(zé)任:
7.1分項(xiàng)工程開始施工前,甲方負(fù)責(zé)組織圖紙技術(shù)交底,審查乙方的裝修分項(xiàng)工程施工方案。
7.6協(xié)調(diào)本分包合同范圍內(nèi)分項(xiàng)工程施工與其它工序施工之間的關(guān)系。
7.7及時(shí)提供乙方施工所需指令、批文、圖紙洽商等有關(guān)工程文件。
7.8監(jiān)督檢查乙方施工,辦理驗(yàn)收手續(xù)。
第8條乙方責(zé)任:
8.1按合同約定及甲方要求的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場;。
8.2按設(shè)計(jì)質(zhì)量要求編制施工方案,根據(jù)甲方月、周施工計(jì)劃組織施工。
8.3施工前先做樣板,經(jīng)甲方和監(jiān)理單位同意后方可進(jìn)行大面積施工。
8.5明確工地負(fù)責(zé)人,并向甲方提供施工人員名單及本工種上崗證。
8.6負(fù)責(zé)分包工程的成品保護(hù)工作,并保證不損壞其它施工方的已完項(xiàng)目,如有損壞,乙方自費(fèi)予以修復(fù)。
8.7乙方如果施工中途故意停工,影響工程施工進(jìn)度,甲方有權(quán)解除合同,并不支費(fèi)已完成工程量的所余工程款,并追究其法律責(zé)任。
8.8乙方如果中途自動退場的,甲方有權(quán)扣除乙方所有工程款,并保留對其追查法律責(zé)任的權(quán)力。
8.9分包方負(fù)責(zé)施工所用工具(含各種電鋸及鋸片、各種電鉆及各種型號電鉆頭、云石機(jī)及云石機(jī)介片、各種型號的開孔器、鋁合金靠尺、介刀介刀片、施工用手套、沙紙架、沙紙打磨機(jī)、切割機(jī)、磨機(jī))及所用的電線、地拖線等,并保證所用工具性能良好,符合甲方的安全要求、形象要求及國家和當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定。
8.10遵守甲方現(xiàn)場關(guān)于安全、文明施工、后勤衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。違反規(guī)定,造成的一切責(zé)任及損失均由乙方承擔(dān)。
8.11每天下午下班時(shí)乙方必須清理現(xiàn)場衛(wèi)生,否則每次罰款100元;。
8.12負(fù)責(zé)配合甲方對本分包工程竣工驗(yàn)收及資料的編制。
8.13乙方必須嚴(yán)格按照施工進(jìn)度計(jì)劃施工,如因乙方人力不足或其他原因造成工期延誤,甲方有權(quán)按500元/天處罰。
第9條工程質(zhì)量與驗(yàn)收:
9.1甲乙雙方根據(jù)建設(shè)方工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工和驗(yàn)收。
9.2乙方隨時(shí)接受甲方對工程質(zhì)量的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件,如乙方施工的工程未能達(dá)到建設(shè)方工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,應(yīng)進(jìn)行返工、修改并承擔(dān)返工修改的費(fèi)用,工期不予順延。
9.3在分包施工中,乙方應(yīng)服從甲方發(fā)出的任何工作指令,因甲方指令或其它非乙方原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量事故責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出或因甲方指令引起的合同外經(jīng)濟(jì)支出,均由甲方承擔(dān)。
第10條工程款支付:
10.1本分包工程進(jìn)度款支付方式按月進(jìn)度付款。
10.3保修期兩年??⒐そY(jié)算時(shí)留5%保修金,保修期滿后十天內(nèi)結(jié)清。
第11條違約:
11.1甲方代表不能及時(shí)給出明確指令、確認(rèn)、批準(zhǔn),不履行合同約定的有關(guān)責(zé)任,應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切違約責(zé)任。
11.2乙方施工質(zhì)量達(dá)不到建設(shè)方工程質(zhì)量要求、不履行合同約定的有關(guān)責(zé)任,應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失。
11.3因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前3天通知違約方后,方可中止或解除合同,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
第12條安全及文明施工:
12.1乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,對其施工人員進(jìn)行安全教育及安全交底,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故,由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費(fèi)用。
發(fā)生重大傷亡事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)有關(guān)部門并通知甲方代表。同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件,發(fā)生的費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
在有毒有害環(huán)境中施工,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定自備相應(yīng)的防護(hù)措施,費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
12.2乙方負(fù)責(zé)所承包工程施工的安全防護(hù)工作,配備專職安全員,對操作工人的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
12.3乙方在施工中所用的全部機(jī)具必須經(jīng)檢驗(yàn)合格,并符合國家有關(guān)規(guī)定和機(jī)具安全使用標(biāo)準(zhǔn)。若乙方違反操作規(guī)程或使用不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的各類機(jī)械設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)具,而造成的一切安全事故,均由分包方自行負(fù)責(zé),并承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第13條工期、質(zhì)量約定:
13.1由于乙方原因造成工期延誤,每拖延一天,乙方應(yīng)向甲方交納1000元,乙方不預(yù)繳納的,甲方有權(quán)利直接在乙方工程合同款里扣除作為拖期罰款。
13.2甲方未能按時(shí)提供合格工作面或其他原因致使乙方不能按期施工,由此產(chǎn)生的一切損失由甲方承擔(dān),并且每延誤一天甲方支付乙方實(shí)際發(fā)生的窩工損失費(fèi)。
13.3因乙方原因致使本分包工程施工質(zhì)量不符合建設(shè)方的規(guī)定或質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)按甲方的要求進(jìn)行拆除、剝離及重做,并承擔(dān)因此發(fā)生的所有經(jīng)濟(jì)支出以及因此給甲方帶來的經(jīng)濟(jì)損失。
第14條合同生效與終止。
14.1本合同自雙方簽字蓋章或簽字之日起生效;。
15.2本合同在雙方完成約定工作內(nèi)容,工程款結(jié)算后即告終止。
第15條合同份數(shù)。
15.1本合同一式兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
日期:
個(gè)人裝修施工合同篇六
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計(jì)施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
第二條:工程價(jià)款。
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;2、人工費(fèi)__________元;。
3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元;4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元;。
5、搬卸費(fèi)__________元;6、管理費(fèi)__________元;。
7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式。
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
個(gè)人裝修施工合同篇七
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進(jìn)行設(shè)計(jì)裝修、燈具、電路、木地板鋪置等。
二、項(xiàng)目具體內(nèi)容。
乙方按甲方書面確認(rèn)的裝飾方案進(jìn)行施工設(shè)計(jì)方案包括平面圖、水電圖、施工電路布置圖等。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)甲方的權(quán)利。
1、甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計(jì)意圖的地方要求返工的權(quán)利;。
2、對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外,還有終止合同的權(quán)利。
(二)甲方的義務(wù)。
裝修工程驗(yàn)收合格后,甲方配合辦理乙方裝修保證金退還手續(xù)。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)乙方的權(quán)利:乙方有按時(shí)取得勞動報(bào)酬的權(quán)利,甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務(wù)。
1、乙方應(yīng)做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);因乙方原因造成的火災(zāi)事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2、自甲方交付乙方之日起,乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。
5、精心施工,認(rèn)真負(fù)責(zé),打造精品工程,質(zhì)量要求:
(1)所有墻壁外向?qū)谴纱u的鋪貼均采用45度切對角,切角過程包括:機(jī)器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導(dǎo)致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現(xiàn):接縫不嚴(yán)不平,板面紋理不順,反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
(3)墻面括完ici后,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
5.施工過程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價(jià)賠償。
6.按照房屋物業(yè)/居委會相關(guān)管理規(guī)定,乙方在簽訂合同后繳納裝修保證金_____元,待裝修工程驗(yàn)收合格后,甲方配合辦理保證金退還手續(xù)。
五、工程內(nèi)容及合同金額。
(一)工程內(nèi)容及單價(jià)按甲乙雙方簽字認(rèn)定的裝飾項(xiàng)目預(yù)算單按實(shí)際項(xiàng)目計(jì)算;。
(二)合同預(yù)算金額:________________。
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣:(大寫)_______元整;。
六、分期付款方式。
首期:甲方先付__________元裝修款。
二期:開始正式施工,需購置材料,甲方付給乙方___________元部分材料款。
三期:工程初裝完成后付給乙方_____________元裝修款。
四期:工程完工后________天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格乙方向甲方出具稅率為____的增值稅(普通/專用發(fā)票)后,甲方付給乙方________元裝修款。余款_________元作為乙方對整個(gè)工程的質(zhì)量保證金,甲方驗(yàn)收合格滿________年后支付。
七、協(xié)議工程完成期限。
本工程施工期限自_______年___月___日起至______年___月___日止,共計(jì)______天。
本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守,除甲方因本協(xié)議第________原因有權(quán)終止合同外,未經(jīng)雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。
八、違約金條款。
若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費(fèi)________元。
九、特別約定。
1.本工程所有材料為乙方購買,此類材料的質(zhì)量必須達(dá)到甲方認(rèn)可后方可購買,在乙方的保修范圍內(nèi),但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗(yàn)向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿意。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同或者雙方共同簽字確認(rèn)的書面變更單予以確認(rèn),并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更報(bào)告,通知施工工地負(fù)責(zé)人。
3.為保障發(fā)包方的合理利益,應(yīng)在合同中明確約定,對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。裝修合同應(yīng)約定,工程竣工后,承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗(yàn)收,發(fā)包方在合理時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
4.如果發(fā)包方不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收,及時(shí)通知承包方另行安排時(shí)間驗(yàn)收。若發(fā)包方在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,可要求承包方賠償或返工。
十、工程隊(duì)驗(yàn)收及保修。
1、工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
2、工程竣工:乙方應(yīng)提前____天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知后____日內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。
3、自甲方驗(yàn)收合格起算,保修時(shí)間為____年。
十一、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
1、甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。
2、乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
3.如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
十二、其他約定。
1.雙方對于本協(xié)議約定的內(nèi)容發(fā)生爭議時(shí),應(yīng)友好協(xié)商,協(xié)商不成時(shí),雙方共同約定向合同簽署地管轄權(quán)法院起訴。
2.本合同一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)____份,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的內(nèi)容,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
3.合同附件為本合同的組成部分。
甲方(發(fā)包方):_________乙方(承包方):________。
負(fù)責(zé)人:______________負(fù)責(zé)人:______________。
日期:____年___月___日日期:____年___月___日
本協(xié)議附件:
(1)裝飾項(xiàng)目預(yù)算單一份;。
(2)施工圖紙或做法說明一份(包括平面圖、水電圖、施工電路布置圖等);。
(3)施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求一份;。
(4)裝飾裝修質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)一份。
個(gè)人裝修施工合同篇八
依據(jù)【民法典】以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的.具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致意見,為明確雙方在履行過程中的權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任,就乙方承攬甲方工程等事宜,制定本合同,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點(diǎn):德安縣楊橋工業(yè)園。
工程內(nèi)容:貼地面墻面磚、防水、衛(wèi)生間地面墻面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。
二、結(jié)算單價(jià):
1、工程造價(jià)按600_600地面磚每平方米15元,地腳線每米3元,樓梯踏步每步40元包括三角,衛(wèi)生間每個(gè)800元,公衛(wèi)按地面平方350元/平方。灶臺每組80元,廚房墻面磚每平方20元。
2、工程完成后付總工程款的80%,剩余工程款驗(yàn)收合格后兩個(gè)月內(nèi)付清。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求施工。
2、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按有關(guān)規(guī)定和本合同規(guī)定。經(jīng)甲方和有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗(yàn),工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
3、甲方可以隨時(shí)對工程作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關(guān)技術(shù)規(guī)定,甲方可要求乙方停工。
四、安全責(zé)任。
乙方必須加強(qiáng)施工人員安全管理,在施工過程中必須嚴(yán)格按照安全規(guī)范施工,如出現(xiàn)安全事故由甲乙雙方共同承擔(dān)。
五、雙方責(zé)任。
1、甲方責(zé)任:
2、乙方責(zé)任:
服從甲方現(xiàn)場質(zhì)量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內(nèi)容并交付使用,如出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,經(jīng)檢查后是乙方技術(shù)問題,乙方應(yīng)負(fù)全責(zé)。
六、爭議解決。
如雙方發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商,協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。
七、未盡事宜,雙方協(xié)商一致可以訂立補(bǔ)充條款合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
八、本合同自雙方簽字或蓋章后生效,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
個(gè)人裝修施工合同篇九
______________有限公司(以下簡稱甲方)。
______________(以下簡稱乙方)。
為統(tǒng)一和提高店面和產(chǎn)品形象,為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達(dá)成如下合同:
自合同簽定之日,甲方負(fù)責(zé)為乙方提供店面整體設(shè)計(jì)及裝修。裝修內(nèi)容包括:
門頭廣告牌的設(shè)計(jì)、制作、安裝;
產(chǎn)品形象墻的設(shè)計(jì)、制作、安裝;
產(chǎn)品展示架的設(shè)計(jì)、制作、安裝;
店內(nèi)主體色調(diào)的制定、粉刷;
店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計(jì)、制作、安裝;
甲方免費(fèi)為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。
自合同簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在合同簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護(hù)甲方的產(chǎn)品形象,并無違約情況,甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。
本合同一式_______份,甲方_______份,乙方_______份。
本合同修改由雙方協(xié)商解決。
本合同自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。
甲方:_______乙方:_______。
負(fù)責(zé)人:_______負(fù)責(zé)人:_______。
聯(lián)系電話:_______聯(lián)系電話:_______。
____年___月___日____年___月___日。
個(gè)人裝修施工合同篇十
甲方:
乙方:
甲方就乙方對商鋪進(jìn)行裝修改造活動,根據(jù)《北京市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《鳳翔商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項(xiàng)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本裝修用工合同。
本裝修用工合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內(nèi)之層號商鋪。
裝修期限自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
乙方進(jìn)入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金2000元,裝修完成后,經(jīng)商廈管理處確認(rèn)無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后,一個(gè)月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運(yùn)等各項(xiàng)費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費(fèi)用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成,否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍)元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置),應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造,或增加照明設(shè)施等,須報(bào)經(jīng)商廈管理處審核,并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復(fù)原狀,并承擔(dān)由此造成的一切費(fèi)用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全,消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營,否則,乙方應(yīng)立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時(shí)清掃干凈,不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條裝修用工合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本裝修用工合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
20xx年xx月xx日。
個(gè)人裝修施工合同篇十一
甲方:
乙方:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
發(fā)包人的相對義務(wù)。
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。鑒于裝修實(shí)際情況的需要,按照《中華人民共和國民法典》及建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達(dá)成以下合同條款,雙方自覺遵守。
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程預(yù)算:
4、工程承包方式:
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
第二條裝修工程造價(jià)。
1、總價(jià)款:______元,大寫:______(不含稅金),雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2、報(bào)價(jià)單根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。
第三條裝修工程設(shè)計(jì)。
1、乙方根據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)行本工程施工,甲方必須提供有關(guān)本工程的土建施工圖及有關(guān)設(shè)計(jì)要求。甲方不得隨意更改設(shè)計(jì),合同簽訂后甲方若有設(shè)計(jì)更改必須提前______個(gè)工作日通知乙方并支付由此產(chǎn)生的相應(yīng)費(fèi)用。
2、乙方需嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工,不得隨意更改,如因現(xiàn)場需要必須變更,需雙方協(xié)商后確定最終施工方案,乙方方可進(jìn)行施工。
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
第四條裝修材料提供。
1、本工程甲方采購的材料、設(shè)備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)現(xiàn)場。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或三無產(chǎn)品造成損失,由甲方自行承擔(dān)。
2、凡由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),其品牌、規(guī)格、單價(jià)、產(chǎn)地及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)甲方檢驗(yàn)后才能使用,否則造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第五條裝飾裝修工程款支付方式雙方商定本工程結(jié)算以實(shí)際工程量及參考預(yù)算單價(jià)為準(zhǔn)。
1、在預(yù)算項(xiàng)目內(nèi)有發(fā)生施工完成才結(jié)算,沒有做的項(xiàng)目不結(jié)算。增加的工程項(xiàng)目按甲方簽認(rèn)計(jì)算。
2、工程款的支付方式:
3、甲、乙雙方簽訂合同后,甲方支付____%工程款。乙方完成____,甲方支付____%工程款。乙方完成____,甲方支付____%工程款。
4、余款(保修金除外)在工程完工通過驗(yàn)收,在雙方確定結(jié)算后____天內(nèi)甲方支付完畢。
5、乙方以人民幣____工程保修金,待保修期滿后十天內(nèi)結(jié)清。
6、本工程項(xiàng)目的增減約定。
7、工程所發(fā)生的在預(yù)算項(xiàng)目之外的工程項(xiàng)目,均需雙方商定并辦理簽認(rèn)確定手續(xù),才能進(jìn)行結(jié)算。甲方確定不做的項(xiàng)目不能結(jié)算。
1、乙方應(yīng)按合同期限完成整個(gè)工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設(shè)計(jì)方案和停電、停水等不可抗力因素導(dǎo)致停工_______小時(shí)以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方一天_______的違約金。
2、若甲方增加工程內(nèi)容,按新增加工程量順延工期。
第七條裝修工程及驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)。
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。
1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn),本工程保修期_______。
2、甲、乙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方如不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方在征得甲方同意后可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn),復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
3、工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知_______天內(nèi)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。
第八條工程監(jiān)理監(jiān)理工程師的姓名_________________;單位_________________;聯(lián)系方式_________________;監(jiān)理工程師的職責(zé)________________________。
第九條其他事項(xiàng)。
1、開工前,甲方全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,陳__等甲方要采取保護(hù)措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設(shè)備(此費(fèi)用不計(jì)入合同價(jià)款中),并說明使用注意事項(xiàng)。
2、如須拆改建原建筑結(jié)構(gòu),建筑外觀或設(shè)備管線,甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)審批手續(xù)。未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),乙方不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。
3、甲方要配合乙方協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好保衛(wèi)、消防等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
5、乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民及周圍單位(住戶)的關(guān)系。
6、工程竣工未移交甲方之前,乙方負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第十條質(zhì)量保修風(fēng)險(xiǎn)提示:保修責(zé)任的起算。
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
1、本工程保修期限為________年,自工程竣工驗(yàn)收合格起算。
在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
第十一條違約責(zé)任。
1、乙方應(yīng)按合同期限完成整個(gè)工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設(shè)計(jì)方案和停電、停水等不可抗力因素導(dǎo)致停工2小時(shí)以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方一天500的違約金。
2、若甲方增加工程內(nèi)容,按新增加工程量順延工期。
3、若因違反施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
4、因一方原因,合同無法履行或繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對方,辦理合同終止手續(xù),并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。若不辦理合同終止手續(xù),擅自停止履約,違約方應(yīng)承擔(dān)違約金,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。(違約金按合同金額的10%支付,設(shè)計(jì)費(fèi)按每平方米50元建筑面積支付)。
第十二條爭議的解決。
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;蛳蚴惺覂?nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會投訴,請求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向_________________仲裁委員會申請仲裁;或向_________________人民法院提起訴訟。
第十三條合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。甲方(簽章):委托代理人:聯(lián)系電話:________年____月____日乙方(簽章):法定代表人:聯(lián)系電話:________年____月____日附件:
1、施工圖紙共_____張。
2、裝修預(yù)算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認(rèn))共_____頁。
3、甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
4、乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
5、其他:本合同共_____頁(附件)________________________________工程裝修預(yù)算書序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量合計(jì)材料及共計(jì)說明(包括備注)。
甲方:
乙方:
個(gè)人裝修施工合同篇十二
依照《___合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
1、工程地點(diǎn):______。
2、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
3、工程期限______天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
4、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫)______元。
第二條:工程監(jiān)理。
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條:施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)______元,由發(fā)包人支付。
第四條:發(fā)包人義務(wù)。
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
第五條:承包人義務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
3、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第六條:工程變更。
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第七條:材料的提供。
2、由承包人提供的材料、設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八條:工期延誤。
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第九條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):______。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由______部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十條:工程驗(yàn)收和保修。
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)______;
(2)______;
(3)______。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。
2、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為______月。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十一條:工程款支付方式。
1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按以下約定直接向承包人支付工程款:
第一次開工前三日支付______元。
第二次工程進(jìn)度過半支付______元。
第三次雙方驗(yàn)收合格支付______元。
工程進(jìn)度過半指:______。
(2)其他支付方式:______。
2、工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后______日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條:違約責(zé)任。
1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
5、由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
第十三條:合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條:幾項(xiàng)具體規(guī)定。
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫)______元。
2、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙______把,交給承包人保管。工程竣工驗(yàn)收后,發(fā)包人負(fù)責(zé)提供新鎖______把,由承包人當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分;下午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分。
第十五條:其他約定事項(xiàng):______。
第十六條:附則。
1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3本合同一式______份,雙方各執(zhí)______份,______部門______份。
發(fā)包人:__________________(簽字)。
承包人:__________________(蓋章)。
日期:______年______月______日
個(gè)人裝修施工合同篇十三
合同編號:
客戶姓名:
工程地址:
聯(lián)系電話:
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
委托代理人:
委托代理人:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的'基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點(diǎn):
1.2工程內(nèi)容及做法見室內(nèi)裝飾工程預(yù)算報(bào)價(jià)單、裝飾設(shè)計(jì)工程設(shè)計(jì)施工圖紙。
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第____種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主要部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限天,開工日期:年月日;竣工日期:年月日。
1.5合同價(jià)款:
本合同工程造價(jià)為(人民幣)元,金額大寫:
1.6若乙方報(bào)價(jià)單內(nèi)漏報(bào)常規(guī)室內(nèi)裝修必須施工項(xiàng)目的,則乙方增加施工,不增加施工費(fèi)用;若甲方施工過程中增加造型項(xiàng)目或其它額外不常做的施工項(xiàng)目,由經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后,另行計(jì)算資金。
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計(jì)施工圖紙,及時(shí)向乙方提供施工任務(wù)書(即設(shè)計(jì)施工圖紙,裝飾工程項(xiàng)目內(nèi)容,設(shè)備安裝要求,器具規(guī)格、型號、式樣)。圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
第三條甲方工作。
3.1甲方負(fù)責(zé)辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)繳納物業(yè)管理處報(bào)批的一切費(fèi)用,提供施工期間的水源、電源。
3.2開工前,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則,影響施工的酌情增加施工協(xié)調(diào)費(fèi)。
3.3甲方負(fù)責(zé)協(xié)助乙方材料進(jìn)場及與管理處之間的關(guān)系。
3.4如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
第四條乙方工作。
4.2施工中嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。
第五條工程變更。
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第六條材料事項(xiàng)。
6.1由甲方提供的主要材料、設(shè)備,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
6.2由乙方為甲方代購的主要材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,做好驗(yàn)收工作。
6.3主要部分材料項(xiàng)目:
(1)由甲方提供、乙方施工的主要材料項(xiàng)目:墻地面瓷磚、馬賽克、石材及其加工費(fèi)和上樓運(yùn)費(fèi);漏電開關(guān)、燈控開關(guān)面板、插座面板、燈具、排氣扇、取暖器等同等概念電氣材料;蹲便器及沖水箱、坐便器、拖把池、洗手盆套裝(含配件)、鏡子、角閥、水龍頭、淋浴花灑、掛件等同等概念衛(wèi)浴材料;地漏、鎖具、合頁、門吸、導(dǎo)軌、滑輪、鉸鏈、拉手等同等概念五金材料。
(2)由甲方提供、材料商施工的主要材料項(xiàng)目:整體櫥柜;大門;房間門;衛(wèi)生間門;木地板;酒柜鞋柜書柜衣柜吊柜地柜等整體柜類;沙發(fā);茶幾;床;臺;墻紙;廚衛(wèi)鋁扣板天花;水晶吊燈;樓梯扶手;淋浴區(qū)玻璃隔斷;工藝玻璃;石膏線;窗簾;防盜網(wǎng);紗窗;鋁合金門窗;露臺頂棚;晾衣架;空調(diào)移位及開孔。
第七條工期延誤。
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,工期相應(yīng)順延:(1)經(jīng)甲方確認(rèn)的工程量變化或設(shè)計(jì)變更;(2)因違反建筑規(guī)定或違反物業(yè)規(guī)定導(dǎo)致停工的;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條工程驗(yàn)收和保修。
8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)前期驗(yàn)收:防水工程試水完成(不作封閉)。
(2)中期驗(yàn)收:水路、電路鋪設(shè)完成(不作封閉)。
(3)竣工驗(yàn)收:整體驗(yàn)收。
(4)材料驗(yàn)收:主要材料進(jìn)場驗(yàn)收。
8.2乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫工程驗(yàn)收單,在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
8.3防水、水電隱蔽工程保修期為貳年,飾面工程保修期為貳年。
第九條工程款支付方式。
本合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:
支付次數(shù)。
支付時(shí)間。
支付金額(元)。
金額比例。
第一次。
30%。
第二次。
水電完工驗(yàn)收合格,泥水工進(jìn)場前。
30%。
第三次。
木作、泥水完工驗(yàn)收合格,漆工完工前。
30%。
第四次。
工程竣工雙方整體驗(yàn)收合格。
8%。
第五次。
工程竣工雙方驗(yàn)收合格三個(gè)月內(nèi)。
2%。
注:甲方所付工程款以乙方開出的票據(jù)或在該合同期限內(nèi)的銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)為準(zhǔn)。
收款賬戶:中國工商銀行番禺支行。
收款人:,賬號:。
第十條違約責(zé)任。
10.2未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
10.4由于乙方責(zé)任不能按約定工期完工的,拖延工期每天賠償金為合同總價(jià)的1‰,最高拖延工期賠償限額為合同總價(jià)的5%。
第十一條:其它約定條款:
第十二條附則。
12.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完后自動終止。
12.2本合同一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
12.3合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附件一:室內(nèi)裝飾工程預(yù)算報(bào)價(jià)書。
附件二:裝飾設(shè)計(jì)工程設(shè)計(jì)施工圖紙。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
日期:
日期:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
個(gè)人裝修施工合同篇十四
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
1.1 工程名稱:____________________
1.2 工程地點(diǎn):____________________
1.3 承包范圍:____________________
1.4 承包方式:____________________
1.5 工期:本工程自_____年_____月____日開工,于_____年____月____日竣工。
1.6 工程質(zhì)量:____________________
1.7 合同價(jià)款(人民幣大寫):_______________________
2.1 開工前7天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電信等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2 指派甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3 負(fù)責(zé)承擔(dān)周圍建筑物及裝修結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞的保護(hù)費(fèi)用。
2.4 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.5 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
3.1 進(jìn)行現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2 指派駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾銷納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及陰雨天氣等不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-1991)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-1998)等國家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3 甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)不合格,其驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期應(yīng)予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲主應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
6.1 雙方商定本合同價(jià)款采用第(3)種:
(1)固定價(jià)格。
(2)固定價(jià)格,加(___ %)包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。
(3)可調(diào)價(jià)格。按照國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2 本合同生效后,甲方分次按下表的約定支付工
程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。
支付次數(shù)
支付時(shí)間
支付金額
占總金額(%)
第一次
開工后7日
10
第二次
工程過半
40
第三次
驗(yàn)收合格
45
6.3 工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料兩天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在兩天內(nèi)結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1 本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由甲方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的.材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量總是或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值_______%的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2 凡由于乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
8.1 施工設(shè)計(jì)及施工工藝做法,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方負(fù)責(zé)部分違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
9.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的縮寫撥付款,每拖期一天,按付款額的______%支付滯納金。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
9.5 甲方未經(jīng)辦理任何手續(xù),乙主擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,或向人民法院起訴)。
12.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份。
12.3 本合同履行完成后自動終止。
(1)施工圖紙或作法說明;
(2)工程項(xiàng)目一覽表;
(3)工程預(yù)算書;
(4)甲方提供貨物清單;
(5)會議紀(jì)要;
(6)設(shè)計(jì)變更;
(7)其他。
個(gè)人裝修施工合同篇十五
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將位置晉江沙塘閩峰修理廠對面,外墻貼磚室內(nèi)鋪磚面承包給乙方施工,具體條款如下:
____年12月11日開工至為做完為止。(因天氣原因不能施工工期可順延)
1.外墻每平方米32元,打底一遍(兩三道另計(jì)算)、貼磚、擦縫、打角、(墻面清潔另外算)
2.室內(nèi)粉刷打底一平方6元,
3.樓頂鋪磚一平方25元,
4.摟頂做防水,一平凡35元(專用防水材料)
采用項(xiàng)目現(xiàn)金支付形式,進(jìn)場先付買設(shè)備:人民幣。班組進(jìn)場后每隔10天支付10000元生活費(fèi),照合同要求進(jìn)行支付工程款80%的工程款,(如果款沒到位乙方有權(quán)力停止施工)其它做完后全部付清余款。
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)瓷磚、水泥等主要材料。
2、負(fù)責(zé)接通電源、水源。(材料乙方可以代買)
1、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,施工期間發(fā)生的一切安全事故由乙方自己負(fù)責(zé)。(注:如果不是操作問題是來自架子問題一切問題由甲方負(fù)責(zé))
2、要按甲方要求進(jìn)行施工,確保裝修質(zhì)量。
3、裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)返工返修,費(fèi)用由乙方自負(fù)。
4、瓷磚省耗不得超過百分之二。
(注:以上如有變動整改經(jīng)雙方同意后再施工,以施工實(shí)際面積為準(zhǔn))此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方簽字:_______
身份證號碼:_______
聯(lián)系電話:_______
乙方簽字:_______
身份證號碼:_______
聯(lián)系電話:_______
____年__月__日
個(gè)人裝修施工合同篇十六
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合裝修工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
1、工程名稱:________________。
2、工程地點(diǎn):________________。
4、乙方按工程總造價(jià)收取6%管理費(fèi),計(jì)入工程款、
5、雙方商定本工程____個(gè)工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項(xiàng)目、即自_____年____月____日起(日期以施工材料進(jìn)場的第二天計(jì))
3、對工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗(yàn)收、登記手續(xù)和其它事宜、
4、按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料、
3、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)、
3、施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款、
1、因甲方原因影響工期,工期相應(yīng)順延,并承擔(dān)由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償:
a、不能按期、按時(shí)供水電:
b、不能保證每天有8小時(shí)工作時(shí)間(含加班時(shí)間):
c、不能按期提供自購的材料、設(shè)備:
d、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工:
e、不能按期付工程合款,而施工工程量未過半,乙方除收取已施工項(xiàng)目的費(fèi)用外另收工程設(shè)計(jì)費(fèi):
f、非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因、
2、乙方責(zé)任。
a、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān):
b、對竣工驗(yàn)收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責(zé)任的質(zhì)量問題,乙方免費(fèi)維修:
c、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害,責(zé)任由乙方負(fù)責(zé):
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償、
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)、
2、乙方必須嚴(yán)格按甲方簽認(rèn)的圖紙施工、安裝、
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元違約金、
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
個(gè)人裝修施工合同篇十七
申請?jiān)賹徣耍ㄒ粚彵桓?,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
負(fù)責(zé)人:王__________,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請?jiān)賹徣艘罁?jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng):“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請?jiān)賹彙?/p>
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請?jiān)賹徣瞬怀袚?dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費(fèi)用由被申請人承擔(dān)。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項(xiàng):“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二條和第七條之規(guī)定,認(rèn)定申請?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯,認(rèn)定申請?jiān)賹徣顺袚?dān)30%的責(zé)任是法律適用錯誤。
首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案申請?jiān)賹徣藢⑺膶铀鄻欠恳淮钡膬?nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯。
其次,建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案;沒有設(shè)計(jì)方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。
此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請?jiān)賹徝袷虏枚〞罡呷嗣穹ㄔ赫J(rèn)為,關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),故本案朱__________及其經(jīng)營的設(shè)計(jì)室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請?jiān)賹徣藳]有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請?jiān)賹徣苏堎F院依法再審,糾正錯誤,維護(hù)申請?jiān)賹徣说暮戏?quán)益。
此致
__________高級人民法院。
申請人:_________________。
__________年___月___日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/15755464.html】