合同可以明確約定當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),規(guī)范交易行為,防止糾紛發(fā)生。合同中應(yīng)包含有效期限和解除條款,確保雙方都有法律保護(hù)和選擇。如果對于合同的起草還存在一些困惑,不妨參考一下小編為大家準(zhǔn)備的合同樣本。
工程合同承諾書解除合同承諾書篇一
甲方:
乙方: ?
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將江蘇省如皋市圖書館、博物館、文化館、科技規(guī)劃館建設(shè)工程(簡稱文化廣場)交由乙方總承包施工,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)關(guān)系,達(dá)成如下協(xié)議,供雙方嚴(yán)格遵照執(zhí)行:
第一條 涉及的工程:
一、工程名稱:如皋市圖書館、博物館、文化館、科技規(guī)劃館建設(shè)工程。
二、工程地址:如皋市惠政東路以北、解放路以南、府西路以西、新城花園以東。
三、主體工程概況:圖書館、博物館、文化館、科技規(guī)劃館等。
四、建筑面積:約3.5萬平方米。
五、工程造價:暫定約為1億元,最后造價為審計部門的`審計決算價。
六、工期:工程擬于xx年7月底前進(jìn)場籌建,xx年底全部主體工程封頂,xx年5月底前全部工程驗收合格后交付給甲方使用,約為9個月。
七、工程承包范圍及內(nèi)容:土建、安裝(水、電、弱電、通訊、消防、室外附屬總體、綠化、空調(diào)安裝、電梯設(shè)備安裝等)室內(nèi)外裝飾裝修。
八、承包方式:包工包料。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程,并獲得中國建筑行業(yè)魯班獎。
第二條 工程款支付方式:
1、全部工程驗收合格交付甲方后,甲方支付工程合同總價款的50%。
2、其余50%的工程款在全部工程交付給甲方后2年度內(nèi)付清。即一年期滿甲方支付乙方30%工程款,二年期滿甲方支付乙方除5%質(zhì)量保證金外的其余工程款。甲方按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率支付乙方利息。
3、本協(xié)議中未明確事宜由雙方協(xié)商解決。
第三條 工程結(jié)算約定:
甲方按bt方式執(zhí)行,按國內(nèi)通行慣例,由如皋市城建投資有限公司擔(dān)保(擔(dān)保協(xié)議作為本協(xié)議的重要附件,與本協(xié)議書具有同等法律效力),按5:3:2的比例,分三年支付乙方墊付的建設(shè)款。工程造價根據(jù)國家建設(shè)工程《工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-xx)及省市現(xiàn)行有關(guān)定額規(guī)定執(zhí)行,材料價格執(zhí)行如皋市施工同期造價信息指導(dǎo)價執(zhí)行,沒有指導(dǎo)價的由合同雙方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價,并經(jīng)審計部門審計決算后,以造價不下浮作為最終結(jié)算依據(jù)。
第四條
1、甲方應(yīng)極力配合乙方辦理相關(guān)施工手續(xù),相關(guān)費用的承擔(dān)按國家規(guī)定執(zhí)行。
2、管理班子:乙方為建筑工程國家總承包一級資質(zhì),乙方選派公司管理人員齊全、技術(shù)力量雄厚、管理制度先進(jìn)、設(shè)備優(yōu)良、施工隊伍素質(zhì)高、擅長本類結(jié)構(gòu)施工的優(yōu)秀項目部參加施工。
3、乙方保證“合理安排、精心施工”,把質(zhì)量擺在第一位,工程一次驗收合格率達(dá)100%,并做到“目標(biāo)管理,全過程監(jiān)控”。
4、乙方保證嚴(yán)格執(zhí)行國家
安全
施工規(guī)范,確保本工程無重大事故發(fā)生,負(fù)責(zé)所有治安保衛(wèi)、消防、市容、保潔、衛(wèi)生和現(xiàn)場文明施工管理工作,達(dá)到“標(biāo)準(zhǔn)化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全責(zé)任事故,一切責(zé)任均由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān)。第五條 違約責(zé)任
1、如乙方由于自身資金不能及時到位或
其他
原因?qū)е虏荒茼樌┕せ蛲V故┕?0天以上,甲方有權(quán)要求中止合同并要求乙方退場,乙方自愿承擔(dān)500萬元違約金,退場后的工程價款按已完工程量審計決算結(jié)算。2、乙方保證在施工過程中所有工程由自己施工隊伍直接施工,不得發(fā)包、分包、轉(zhuǎn)包,如有上述情況甲方有權(quán)終止合同并由乙方承擔(dān)一切違約責(zé)任。
第六條
本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,雙方簽字、蓋章后生效。本補(bǔ)充協(xié)議與施工合同具有同等法律效力。
甲方:江蘇省如皋市人民政府
乙方:浙江中企建設(shè)集團(tuán)有限公司
擔(dān)保單位:如皋市城建投資有限公司
日期:二〇〇九年六月二十六日
工程合同承諾書解除合同承諾書篇二
鑒于山東勝邦魯南農(nóng)藥有限公司的全部股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,經(jīng)營體制發(fā)生了根本性改變,為此本人鄭重承諾如下:
2011年9月30日前與山東勝邦魯南農(nóng)藥有限公司簽訂的勞動合同,放棄領(lǐng)取經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償款,與該公司重新簽訂勞動合同。
解除勞動合同,按《中華人民共和國勞動合同法》有關(guān)規(guī)定如需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)模?0xx年9月30日前的工作年限,本人自愿按元補(bǔ)償。
家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,若有違反,公司有權(quán)按《中華人民共和國勞動合同法》有關(guān)規(guī)定對本人進(jìn)行處理。
特此承諾。
承諾人(簽字蓋章):
20xx年10月9日。
工程合同承諾書解除合同承諾書篇三
乙方身份證號地址電話。
甲乙雙方就20xx年6月15日共同簽訂的《門面房租賃合同》(以下稱合同)的'解除相關(guān)事宜約定如下,以資遵守:
一、甲乙雙方友好協(xié)商,一致同意解除合同。
二、甲乙雙方共同確定以下事實:
1、甲方已收取乙方自20xx年6月15日至20xx年6月15日租金共計人民幣捌萬捌仟貳佰元整。
2、乙方已實際對承租房進(jìn)行裝修,但未裝完已停工。外墻受損嚴(yán)重,門窗待修整。
3、乙方承租房屋共添置了二臺空調(diào),別無其它家具和電器。
4、乙方從20xx年6月15日租房至本協(xié)議簽訂之日未付水費、電費、物業(yè)管理費、房產(chǎn)稅等費用。
5、乙方在裝修期間,因違規(guī)操作,私拆外墻攝像頭,造成攝像頭零件缺失,無法恢復(fù)安裝。
三、乙方須向甲方付給:外墻門窗修補(bǔ)費用,因違約造成的拖欠房租、違約金共計人民幣25000元。但因乙方情況特殊,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方愿意乙方以兩臺空調(diào)抵充此款,互不相欠。
四、合同解除后,乙方所有的可移動物品歸甲方所有,租賃房屋內(nèi)固定物品及裝修部分歸屬甲方,本條約可移動物品具體是兩臺空調(diào)。
五、乙方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起,日內(nèi)遷出租賃房屋,把門面房歸還甲方。
六、乙方須于此協(xié)議簽訂之日起10日內(nèi)到工商部門辦完營業(yè)執(zhí)照遷址或注銷手續(xù)。
七、自20xx年6月15日至本協(xié)議簽訂期間,乙方因裝修與別人發(fā)生的經(jīng)濟(jì)糾紛,違規(guī)裝修,私拆損壞攝像頭等罰款和索賠均與甲方無關(guān),一切后果由乙方承擔(dān)。
八、乙方在此協(xié)議簽訂之日,須到物業(yè)管理部門交清在租賃期間的水費、電費、物業(yè)管理費和因裝修造成攝像頭零件丟失等費用。
九、自本協(xié)議簽訂之日,原《門面房租賃合同》作廢。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
甲方(簽字)乙方(簽字)。
年月日年月日。
工程合同承諾書解除合同承諾書篇四
甲方(用人單位):
乙方(勞動者):???????,身份證號碼:?????????????????????????????。
3、甲方為乙方繳納社會保險費至本協(xié)議簽訂之日起終止;
9、本協(xié)議經(jīng)甲方蓋章,乙方簽字后生效。本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份,
致:北京市xx-xxx-x有限公司
我單位鄭重承諾: 年 月 日與北京市xx-xxx-x有限公司簽訂的 工程,合同內(nèi)容: 。合同金額為: ?,F(xiàn)申請此合同終止。
我公司承諾:終止上述合同后,我公司不在向貴公司申請材料款,由此造成的一切損失均由我單位承擔(dān)。
承諾單位(全稱、公章):
年 月 日
第1 / 1頁
甲方(用人單位名稱):______________
乙方:___________ 性別:_________
由于甲乙雙方的勞動合同尚未期滿,現(xiàn)乙方因個人原因于 _____年 _____月
日提出解除勞動合同,經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,共同就解除勞動合同事宜達(dá)成以下協(xié)議:
1、雙方同意于 _____年 _____月 _____日解除勞動合同,工薪及福利同時截止。
2、乙方保證在本協(xié)議書簽訂之日起一周之內(nèi),按照甲方的相關(guān)規(guī)定和要求辦理完畢全部的交接手續(xù),包括但不限于:項目的移交,資產(chǎn)的回收,工作的匯報,轉(zhuǎn)單的簽返,付清對甲方的應(yīng)付款項,提供客戶信息等,與此同時,雙方辦理完畢全部的.離職手續(xù)。
3、因乙方在職期間曾擔(dān)任二級公司的總經(jīng)理,為保障甲方的權(quán)益,乙方保證在離職后遵守如下約定:
(1)繼續(xù)遵守和甲方簽訂的保密協(xié)議,不外泄在職期間從甲方獲悉的任何商業(yè)秘密;
(2)自解除勞動合同之日起一年內(nèi),不得參與二級公司主營業(yè)務(wù)相沖突的商業(yè)活動。
(3)不得以任何方式做出有損于甲方與客戶的合作關(guān)系的行為。
4、為彌補(bǔ)乙方因上述約定而有可能出現(xiàn)的損失,甲方同意支付給乙方補(bǔ)償金 ___________元人民幣(大寫:__________)(稅后)
5、乙方按照本協(xié)議書的約定辦理完畢全部的離職手續(xù)后,甲方將在勞動合同解除后的第一個發(fā)薪日,將50%的補(bǔ)償金直接劃到乙方的工資卡上。
6、如果乙方嚴(yán)格遵守第3條中的約定,甲方將在解除勞動合同之日起一年后將剩余的50%的補(bǔ)償金支付給乙方;如果乙方出現(xiàn)了違反約定的行為,甲方可以不支付該50%的補(bǔ)償金。
7、乙方承諾將繼續(xù)履行勞動合同中約定的在勞動合同終止或解除后乙方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)的其他義務(wù)。
8、甲乙雙方一致同意,除本協(xié)議內(nèi)容以外,不再向?qū)Ψ教岢鋈魏我蟆?/p>
9、甲乙任何一方違反本協(xié)議的約定,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?________元。
10、本協(xié)議書壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,于雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方:_________ 乙方:_________
一、根據(jù)甲、乙雙方于 年 月 日簽訂的勞動合同,甲方按照以下合同條款之( )項原因,決定自 年 月 日終止與乙方簽訂的勞動合同。
1、 合同期限屆滿,不再續(xù)訂新的勞動合同;
2、 在試用期內(nèi)證明乙方不符合錄用條件;
3、 乙方嚴(yán)重違反甲方依法制定的規(guī)章制度;
4、 乙方以欺詐、脅迫的手段使甲方違背真實意思簽訂勞動合同致使勞動合同無效;
6、 乙方嚴(yán)重失職,營私舞弊,給用人單位造成重大損害;
7、 乙方被依法追究刑事責(zé)任;
11、 甲乙雙方協(xié)商一致同意解除勞動合同;
12、 乙方主動提出辭職;
13、 法律規(guī)定的其他情形;
14、 其他勞動合同約定的條款。
二、 甲方按照相關(guān)勞動法規(guī)規(guī)定以及勞動合同書約定的條款,對經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金做如下決定:
1、 不予支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金;
2、 按照合同規(guī)定,支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金共計 月工資合計 元。
三、本協(xié)議書一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章): 乙方(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
甲方:____________
乙方:____________
甲乙雙方于________年____月____日__簽訂為期____年的勞動合同,現(xiàn)甲乙雙方同意解除勞動合同關(guān)系。經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議如下:
2、乙方工資結(jié)算至離職之日,支付時間為甲方正常發(fā)放工資時間。乙方獎金為元,差旅費、交通費、手機(jī)費等費用合計__元,以上費用均需扣除所得稅,甲方同意在乙方辦理完工作移交手續(xù)后三日內(nèi)一次性支付給乙方。
3、甲方同意向乙方支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金共計人民幣__元。(稅前)甲方同意在乙方辦理完工作移交手續(xù)后三日內(nèi)一次性支付給乙方。
4、甲方為乙方繳納基本養(yǎng)老保險金、基本醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金、工傷保險金、生育保險金、住房公積金至__年__月__日止。
5、甲方根據(jù)相關(guān)勞動法規(guī)和規(guī)定,向乙方提供勞動合同解除的證明并辦理相關(guān)退工手續(xù);
6、乙方應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議簽訂后3日內(nèi)妥善辦理所有工作移交手續(xù),離職后不得作出有損公司名譽(yù)或利益之行為。
7、乙方應(yīng)為所掌握的甲方之任何商業(yè)秘密(包括本協(xié)議內(nèi)容)進(jìn)行保密,不得泄露給任何第三方,否則應(yīng)向甲方支付違約金__元。
8、甲乙雙方之間無任何競業(yè)限制協(xié)議,合同解除后,乙方無需履行任何競業(yè)限制義務(wù)。
9、本協(xié)議是解決雙方之間勞動爭議的所有安排和規(guī)定,雙方之間不再存在其他任何勞動爭議。
此協(xié)議書一式三份,各份具有同等的法律效力,甲乙雙方各持一份,另一份留存乙方本人檔案。自雙方簽署之日起成立并生效。
甲方(蓋章):乙方(簽字或蓋章):
法定代表人或授權(quán)委托人
(簽字或簽章):
工程合同承諾書解除合同承諾書篇五
根據(jù)山西省煤炭工業(yè)局晉煤辦發(fā)[20xx]742號和晉煤規(guī)發(fā)[20xx]177號文,承諾人對下列送審資料做出承諾,保證送審資料真實、客觀、無偽造、無編造篡改等虛假內(nèi)容,否則后果由承諾人自行承擔(dān)。
1、資料編制單位的資質(zhì)性證明。
2、報告、設(shè)計等技術(shù)資料(包括附圖、附表、附件)的內(nèi)容。
3、報告、設(shè)計等技術(shù)資料中涉及的原始資料及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
4、查明了采(古)空區(qū)范圍及其積水、積氣、火區(qū)情況。
5、評審中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交的與評審工作有關(guān)的
其他
資料。資料編制承諾單位(公章)
法定代表人:
太原理工礦山設(shè)計研究所
20xx年8月
工程合同承諾書解除合同承諾書篇六
甲方:沈陽希爾斯物業(yè)管理有限公司 (如甲方不是本公司,要調(diào)整) 乙方:(若是法人,需與營業(yè)執(zhí)照名稱一致,若是自然人,則同于身份證) 身份證號碼:(若是自然人,即留存此項)
【此處填寫解除合同/協(xié)議的原因】原因致使原合同/協(xié)議無法繼續(xù)履行,現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
方之前簽訂的合同/協(xié)議名稱】解除,雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任;
【需要承擔(dān)違約責(zé)任時使用本條款】本協(xié)議由甲乙雙方簽字蓋章后生效,本協(xié)議生效之日,原《 》【此處填寫甲乙雙方之前簽訂的合同/協(xié)議名稱】解除,___方需要依照原合同/協(xié)議的約定于本協(xié)議生效時向___方支付____元違約金。
【其他未盡事宜,可以根據(jù)實際情況添加】
5、本協(xié)議一式2份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
工程合同承諾書解除合同承諾書篇七
現(xiàn)就本案發(fā)表如下代理意見,懇請支持采納。
1、根據(jù)雙方簽訂的合法有效的《房產(chǎn)買賣合同》第一條約定:“房產(chǎn)有抵押,買方已經(jīng)核實產(chǎn)權(quán)相關(guān)文件記載信息”,即原告理應(yīng)知道抵押情況。
2、據(jù)原告提供的證據(jù)《樓宇按揭抵押貸款合同》,原告不明知該套房產(chǎn)與其他兩套房產(chǎn)共同抵押,不是事實,不符合常規(guī)常識。因該份合同第1.2條款明確寫明:“專項用于購買城市主場公寓a座1411、2412、2413物業(yè)(期樓或現(xiàn)樓)?!钡?.3條款寫明:“貸款期限120個月?!倍摵贤炗喌臅r間是2015年9月19日,那么顯然,該貸款期限應(yīng)該到2016年止。應(yīng)該說,原告不知道銀行有這么霸道,竟然不同意只贖回其中一套房產(chǎn),而只同意捆-綁贖樓。
3、根據(jù)雙方簽訂的《房產(chǎn)買賣合同》第八條第五款明確約定:“以上稅、費,雙方約定由買方承擔(dān)其中第(1)---(24)項稅、費,買方承擔(dān)第/項稅、費”,即本案雙方已經(jīng)約定一切稅費均,包括,賣方無需承擔(dān)任何稅費。其中第(20)項就是贖樓費,第(24)項是。之所以約定其他實際發(fā)生的費用,就是預(yù)防沒有想到的一些項目的收費情況。這也就是立法技術(shù)上的兜底條款。既然已經(jīng)有明確約定,就應(yīng)該嚴(yán)格按照約定辦理。
4、認(rèn)為贖樓是買方的責(zé)任,其實是一個誤區(qū)。無論贖樓是哪方的責(zé)任,但繳納贖樓費和其他實際發(fā)生的費用,按照合同明確約定,是原告的責(zé)任。
贖樓,就是付清賣方該物業(yè)的抵押貸款本息并注銷抵押登記的行為。
贖樓費是按贖樓金額和擔(dān)保方式來算的,贖樓有現(xiàn)金和擔(dān)保兩種,一般最多的是擔(dān)保贖樓。擔(dān)保贖樓收費是贖樓金額的1%,現(xiàn)金贖樓是2%以上。
贖樓所需資料:
1、賣方身份證復(fù)印件;
2、房產(chǎn)證復(fù)印件;(有房產(chǎn)證才可贖樓)
3、抵押借款合同原件;
4、賣方供樓存折原件加密碼;(銀行扣款時用)
7、買賣協(xié)議;
8、公證委托書。
1、身份證復(fù)印件;
2、有資金監(jiān)管的提供監(jiān)管協(xié)議;
3、銀行貸款承諾書。
顯然,本案的贖樓絕對不是單方單方的責(zé)任也不是單方可以完成的。
此案合同第八條第四款約定:“如在合同正常履行過程中,因國家和地方政策原因,增設(shè)稅費種類或提高稅、費的,雙方約定按以下第a種方式處理:a、買賣雙方同意協(xié)商承擔(dān)?!备鶕?jù)上述約定,雙方應(yīng)該協(xié)商處理,不應(yīng)擅自單方解除合同。事實上,在協(xié)商中,被告同意承擔(dān)另兩套房捆-綁按揭貸款的贖樓費用以及公證費,并已經(jīng)通知中介公司中聯(lián)地產(chǎn)的經(jīng)辦人蔡燦聲;但原告又要求被告承擔(dān)律師費,被告拒絕后,原告單方行使合同解除權(quán),解除合同,導(dǎo)致交易失敗。
如果原告真心想成交,完全可以也應(yīng)該選擇更好的解決辦法:先將合同上已經(jīng)約定的贖樓費交了,如果你認(rèn)為你不應(yīng)該交這么多(三套房產(chǎn)捆-綁抵押貸款的贖樓費一共4000多元,一套只要交2000元左右),認(rèn)為全部要你交,不合理不合法,你完全可以履行合同后,行使撤銷之訴或不當(dāng)?shù)美V。以多交的2000元左右為標(biāo)的,向被告起訴,那該是多么簡單而明了的事情。
本案目前的關(guān)鍵事實是:該套房產(chǎn)至今被告沒有出賣,也同意重新與原告簽訂合同,繼續(xù)將該房賣給原告;同時,被告已經(jīng)代替原告交納了三套房產(chǎn)的全部贖樓費,該房已經(jīng)贖出。
合同法第九十六條:“當(dāng)事人一方依照本法第九十三條第二款、第九十四條的規(guī)定主張解除合同的,應(yīng)當(dāng)通知對方。合同自通知到達(dá)對方時解除。對方有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力?!北景副桓娣?jīng)]有向法院或仲裁機(jī)構(gòu)提出確認(rèn)請求,自然不能抗拒合同被解除的結(jié)果。同時,《最高人民法院
關(guān)于
適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(二)》第二十四條還對解除異議訴訟或仲裁的提出,作出了時間限制:“當(dāng)事人對合同法第九十六條、第九十九條規(guī)定的合同解除或者債務(wù)抵銷雖有異議,但在約定的異議期限屆滿后才提出異議并向人民法院起訴的,人民法院不予支持;當(dāng)事人沒有約定異議期間,在解除合同或者債務(wù)抵銷通知到達(dá)之日起三個月以后才向人民法院起訴的,人民法院不予支持。”(一)解除合同屬合同法調(diào)整范圍,應(yīng)當(dāng)適用合同法?!逗贤ā穼獬贤暮蠊延忻鞔_的規(guī)定,只能按照法律規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)我國合同法第九十七條規(guī)定:“合同解除后,尚未履行的,終止履行;已經(jīng)履行的,根據(jù)履行情況和合同性質(zhì),當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施,并有權(quán)要求賠償損失?!奔热涣⒎ㄉ蠜]有給解除合同方適用定金罰則這種權(quán)利,合同上也沒有這種權(quán)利,原告的這一訴請,不應(yīng)支持。即使原告能證明其單方解除合同,符合同法第96條的相關(guān)規(guī)定,被告方也只能承擔(dān)返還財產(chǎn)、賠償損失的責(zé)任,而不能承擔(dān)違約定金責(zé)任。
解除合同,是解除合同當(dāng)事人之間因合同而產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的一種方式。按理論界的通說,在合同訂立后、履行中出現(xiàn)法律規(guī)定或者合同約定的事由,合同當(dāng)事人一方依照法律或者合同約定的條件程序,解除合同權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的一種民事法律行為。它包括約定解除和法定解除二種形式,解除合同將產(chǎn)生如下法律后果,一是使得該合同的法律效力喪失;二是雙方的財產(chǎn)回復(fù)到訂立合同時的初始階段;三是必須賠償守約方的經(jīng)濟(jì)損失。
(二)適用定金罰則屬于擔(dān)保法規(guī)范范疇,應(yīng)該適用擔(dān)保法?!稉?dān)保法》第五條規(guī)定:“擔(dān)保合同是主合同的從合同,主合同無效,擔(dān)保合同無效?!薄稉?dān)保法》第二條規(guī)定:“本法規(guī)定的擔(dān)保方式為保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金?!庇纱丝梢?,定金合同是擔(dān)保合同的一種,它與所擔(dān)保的基礎(chǔ)合同二者之間形成主從合同關(guān)系?;A(chǔ)合同即主合同被解除后,其法律效力歸于沒有法律效力。按主從合同的關(guān)系,定金合同作為從合同也隨所擔(dān)保的主合同的無效而無效,由此,不能再適用定金罰則。因解除合同造成損失的,由過錯方賠償,支付定金的一方有權(quán)要求對方退還定金,當(dāng)對方不退還定金時,其可以行使不當(dāng)?shù)美颠€請求權(quán)。換言之,根據(jù)主、從合同的理論,定金合同也隨其所擔(dān)保的主合同無效而無效,如違約的當(dāng)事人是收受定金的,則將該定金返還給支付定金一方,不再執(zhí)行雙倍返還定金的定金罰則。如違約的一方是支付定金的,在扣除賠償因違約給對方所造成的損失,不包括可得利益的損失,其余部分應(yīng)予以返還。
(三)最高人民法院公報(2015年第5期)公布了最高院(2015)民一終字第23號《最高人民法院民事判決書》,并在【判決摘要】中指出:“《中華人民共和國合同法》第九十七條規(guī)定:‘合同解除后,尚未履行的,終止履行;已經(jīng)履行的,根據(jù)履行情況和合同性質(zhì),當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施,并有權(quán)要求賠償損失。’合同解除導(dǎo)致合同關(guān)系歸于消滅,故合同解除的`法律后果不表現(xiàn)為違約責(zé)任,而是返還不當(dāng)?shù)美?、賠償損失等形式的民事責(zé)任。”最高院該份判決在判文中再次指出:“本院認(rèn)為,合同解除的法律效果是使合同關(guān)系歸于消滅,解除合同的后果,違約方的責(zé)任承擔(dān)方式也不表現(xiàn)為支付違約金。因此,對桂冠公司(一審原告)要求支付違約金的主張,本院亦不予支持?!痹摲菖袥Q嚴(yán)格按照合同法第97條的規(guī)定,判決違約方僅承擔(dān)返還不當(dāng)?shù)美?,賠償損失的責(zé)任,而駁回了一審原告要求雙倍返還定金以及承擔(dān)違約金的請求。希望也相信貴法院能嚴(yán)格依法判決;希望也相信最高院公報公布的案例能對貴法院的判決有指導(dǎo)意義。
(四)最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國擔(dān)保法》若干問題的解釋第一百二十二條規(guī)定:“因不可抗力、意外事件致使主合同不能履行的,不適用定金罰則?!北景赴l(fā)生三套房產(chǎn)必須捆-綁一起贖樓的情況,可以認(rèn)定屬于意外情況。因捆-綁贖樓,并不是法定的。如果銀行能夠通融,能夠協(xié)商,完全可以只將其中一套贖回,但基于銀行壟斷經(jīng)營的狀況,作為按揭借款的個人,在其面前根本沒有話語權(quán)。他說必須捆-綁贖樓,借款人毫無辦法。出現(xiàn)這種必須捆-綁贖樓的情況,應(yīng)該是雙方當(dāng)事人均沒有想到的意外情況。根據(jù)上述司法解釋,也不能適用定金罰則。
(五)第一百二十條規(guī)定:“因當(dāng)事人一方遲延履行或者其他違約行為,致使合同目的不能實現(xiàn),可以適用定金罰則。但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。當(dāng)事人一方不完全履行合同的,應(yīng)當(dāng)按照未履行部分所占合同約定內(nèi)容的比例,適用定金罰則?!奔词贡景副桓嬗羞t延履行的行為,也沒有導(dǎo)致合同目的不能實現(xiàn),故不能適用定金罰則;即使要適用定金罰則也應(yīng)該根據(jù)其不履行合同的具體情況,即所占合同約定義務(wù)的比例適用定金罰則,不能全額適用。
原告的徹底解除合同的違約行為,不需要承擔(dān)任何責(zé)任,還能得到雙倍定金;而僅僅遲延履行合同的被告,卻要承擔(dān)雙倍返還定金的責(zé)任。這應(yīng)該是不需要
專業(yè)
知識就能做出的評判。從專業(yè)角度分析,也只能得到同樣的結(jié)論。
這個問題是合同法的核心問題之一。在大陸法系,合同的終止是指合同向著將來發(fā)生作用,而合同解除是溯及既往的發(fā)生效力,就像合同沒有發(fā)生一樣,一般要發(fā)生恢復(fù)原狀的效力。而合同法第九十七條將大陸法系的終止和解除放在一起,并且整個合同法第六章用終止代替了合同的消滅。所以,我們理解起來就有困難。但有一點是明確的,不管是解除還是終止,合同約定的一些東西已經(jīng)沒有作用了,也就是非違約方要么繼續(xù)保留合同的效力,要么解除合同。我國的合同法規(guī)定是可以要求違約方承擔(dān)賠償損失的責(zé)任,但是不能再根據(jù)合同要求承擔(dān)原來約定的違約金了,因為很明顯,要求解除合同一方已經(jīng)不想保留合同的效力了,而違約金、定金都是在合同有約束力的情況下才能請求的。但要注意,有些條款還是不會失去效力的,如解決爭議的條款,在合同無效的情況下它都是有效的。正是從這個意義出發(fā),我國合同法將“合同的權(quán)利義務(wù)終止”列為第六章,而將“違約責(zé)任”平行的列為第七章,可見終止、解除與違約責(zé)任本身就不在一個章節(jié)中,不能混為一談。
合同法》第九十四條規(guī)定:“有下列情形之一的,當(dāng)事人可以解除合同:
“(一)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
“(三)當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
“(四)當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的;
“(五)法律規(guī)定的其他情形?!?/p>
縱觀本案,應(yīng)該不能適用第(一)、(二)項。那么能否適用第(三)呢?第(三)項
明確規(guī)定:當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行,那么本案被告的主要債務(wù)是
什么
?無疑不是關(guān)于贖樓費那4000多元贖樓費之爭,而應(yīng)該是交樓義務(wù),被告至今沒有拒絕交樓的違約行為和意思表示,至今隨時準(zhǔn)備將房產(chǎn)交給原告;第二,什么是合理期限,原告在2015年8月29日與被告簽訂房產(chǎn)買賣合同,因4000多元贖樓費發(fā)生爭議,原告2015年9月21日久起訴到法院,要求法院判令解除房產(chǎn)買賣合同,原告給了被告合理的期限嗎?結(jié)論:被告即使沒有遲延履行主要義務(wù),原告也沒有給被告合理的期限。所以,原告不能適用此項要求解除合同。那么原告能否適用第(四)項,即使是被告遲延履行,也不可能導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的(如前述);是原告的擅自解除合同才導(dǎo)致合同目的不能實現(xiàn)。結(jié)論:原告也不能適用該項規(guī)定。即被告已經(jīng)收取的5萬元定金,被告有權(quán)不予退還。事實和理由:
1、被告收到原告委托的律師郵寄來的《律師函》稱“委托人現(xiàn)正式通知你方解除《房產(chǎn)買賣合同》,并保留追究你方法律責(zé)任的權(quán)利?!笔聦嵶C明:原告已經(jīng)解除合同,并向法院起訴,即實踐了律師函的諾言。
2、根據(jù)法律規(guī)定和合同約定,原告既然已經(jīng)解除合同,那么就應(yīng)該為其解除合同的行為承擔(dān)責(zé)任,該種責(zé)任就是無權(quán)要回已經(jīng)繳納的定金。
3、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國擔(dān)保法若干問題的解釋》第一百一十七條規(guī)定:“定金交付后,交付定金的一方可以按照合同的約定以喪失定金為代價而解除主合同,收受定金的一方可以雙倍返還定金為代價而解除主合同。對解除主合同后責(zé)任的處理,適用《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。”
1、沒有根據(jù)《房產(chǎn)買賣合同》第九條,提供銀行的貸款承諾書(函);
2、沒有繳納自己認(rèn)為應(yīng)該繳納的涉案房產(chǎn)的相應(yīng)贖樓費。
綜上,請求依法駁回原告的全部訴訟請求。
謝謝!
代理人?晏?輝
二〇一一年一月十一日
致:北京市xx-xxx-x有限公司
我單位鄭重承諾: 年 月 日與北京市xx-xxx-x有限公司簽訂的 工程,合同內(nèi)容: 。合同金額為: ?,F(xiàn)申請此合同終止。
我公司承諾:終止上述合同后,我公司不在向貴公司申請材料款,由此造成的一切損失均由我單位承擔(dān)。
承諾單位(全稱、公章):
年 月 日
甲方(原合同出賣人):
乙方(原合同買受人):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲乙雙方同意解除雙方于2015年9月24日簽定的商品房買賣合同(以下簡稱該合同),編號為:
二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。
三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。
四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關(guān)部門之收費等,均由乙方支付。
五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。
六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。
七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。
甲方:乙方:
二oo八年五月十五日
工程合同承諾書解除合同承諾書篇八
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。下面本站小編給大家?guī)斫獬こ毯贤?/p>
通知書。
供大家參考!
甲方:
乙方:
甲方____與乙方____原于___年___月___日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)合同,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意,合同于___年___月___日予以解除,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,乙方提前撤出施工現(xiàn)場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場協(xié)議:
一、經(jīng)雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經(jīng)雙方對上述費用進(jìn)行核算統(tǒng)計,截止__年__月__日甲方應(yīng)付乙方款項共計___萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計___萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現(xiàn)甲方尚欠乙方款項計___萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款___萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系,甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。
五、合同解除后,乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應(yīng)承擔(dān)拖延費10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
法人代表:(蓋章)法人代表:(蓋章)。
年月日年月日。
河南×××公司:
河南金合力律師事務(wù)所接受×××委托,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī),就貴司與委托人之間關(guān)于“×××”店面裝飾裝修工程施工糾紛一事,特向貴司致函如下:根據(jù)現(xiàn)場查勘情況和委托人提供的資料證實:××年××月××日,貴司與委托人簽訂《建筑裝飾裝修工程。
》(yzh-96-0206),委托人將位于鄭州市×××店面交由貴司以包工包料的形式承包裝飾裝修工程,合同價款為×××元,××年××月××日完工,工程質(zhì)量達(dá)到合格。后雙方又簽訂了工期延期單,將工期延至××年××月××日,超期一天扣×××元,并就工程質(zhì)量和施工內(nèi)容提出異議和整改意見,但至今該工程未能按期保質(zhì)保量的完工。委托人多次與貴司協(xié)商解決此事,但貴司的相關(guān)工作人員一直推脫至今,未能解決,嚴(yán)重影響了委托人對該店面的使用,給委托人造成了房租、物業(yè)費、員工工資、預(yù)期可得利益、重新裝修等等巨大損失。據(jù)此,我們依據(jù)委托人的授權(quán)鄭重函告貴司如下:1.解除委托人與貴司簽訂的《建筑裝飾裝修工程施工合同》(yzh-96-0206),限貴司兩日內(nèi)退出施工現(xiàn)場。2.限貴司按照雙方之間的約定于兩日內(nèi)就給委托人造成的各項損失予以賠償(約5萬元)。望貴司在接到本解除通知書后能以誠信為本、本著客戶利益至上的原則,及時退出施工現(xiàn)場、及時對委托人的各項損失予以賠償。否河南金合力律師事務(wù)所解除合同通知書地址:鄭州市金水路226號楷林國際13層電話:0371-66655501傳真:0371-66655502郵編:4500002則,委托人將采取一切合理手段維權(quán)到底,包括投訴至相關(guān)管理部門、請求媒體幫助、起訴至法院等,直至問題解決。
特此函告。
河南金合力律師事務(wù)所。
律師:
×××20xx年8月7日。
新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司,新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司許昌分公司:
經(jīng)公開招標(biāo),你公司中標(biāo)我公司開發(fā)的溪雅苑二期13#-15#樓工程三標(biāo)的總承包施工。我公司與你公司分別在20xx年4月19日和20xx年4月20日簽署建設(shè)工程施工合同和補(bǔ)充協(xié)議。因你公司于停工后惡意停工至今,期間監(jiān)理公司多次書面通知,我公司也書面送達(dá)合同履約風(fēng)險告知書,催促你公司盡快復(fù)工,而你公司至今不能復(fù)工,至此你公司已停工天,造成工期延誤天,延誤竣工至今日已天,你公司此番違反合同的惡意違約行為,已造成我公司巨額經(jīng)濟(jì)損失,我公司無法再容忍貴公司惡意拖延工期,決定與你公司解除于20xx年4月19日簽署的建設(shè)工程施工合同和于20xx年4月20日簽署補(bǔ)充協(xié)議。
有關(guān)你公司惡意違約造成的我公司的巨額經(jīng)濟(jì)損失,我公司將通過司法途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。
年10月24日。
工程合同承諾書解除合同承諾書篇九
甲方(用人單位):
乙方(勞動者):???????,身份證號碼:?????????????????????????????。
3、甲方為乙方繳納社會保險費至本協(xié)議簽訂之日起終止;
9、本協(xié)議經(jīng)甲方蓋章,乙方簽字后生效。本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份,
甲方(用人單位):
乙方(勞動者):?????????????????,身份證號碼:???????????????????????????????。
甲、乙雙方于??????年????月????日簽訂【為期?????年】/【無固定期限】的勞動合同,現(xiàn)乙方向甲方提出申請,要求提前解除雙方之間的勞動合同,甲方同意與乙方解除勞動合同。經(jīng)雙方充分協(xié)商,就解除勞動合同的有關(guān)事項達(dá)成如下協(xié)議。
一、雙方一致同意于??????年????月????日解除勞動合同,雙方的勞動權(quán)利義務(wù)終止。
二、因是乙方提出與甲方解除勞動合同,按照《勞動合同法》的規(guī)定,甲方不需要向乙方支付解除勞動合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、賠償金等。乙方知悉《勞動合同法》的規(guī)定,不要求甲方支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、賠償金等費用。
三、甲方為乙方繳納社會保險費至??????年?????月?????日止。
四、甲、乙雙方在此確認(rèn):勞動合同履行期間,雙方已依法簽訂了書面的勞動合同,甲方依法履行了義務(wù),包括乙方應(yīng)享有的社會保險、勞動保護(hù)等。雙方無違反勞動法律、法規(guī)的行為。解除勞動合同之日前的勞動報酬(含加班工資、獎金、補(bǔ)貼等)已結(jié)清。乙方不再因為原勞動合同的履行、解除,向甲方要求支付其他任何費用、補(bǔ)償或賠償。
五、乙方應(yīng)在本協(xié)議簽字后???日內(nèi)與甲方有關(guān)部門(原所在部門、勞資、財務(wù)、后勤等)辦理完工作交接、物品歸還、賬務(wù)交接、償還財務(wù)借款等事項(見《員工離職工作交接、款物清償一覽表》)。如有乙方負(fù)責(zé)辦理的對外業(yè)務(wù)沒有清算完畢,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)將往來賬目核對清楚,并將由對方蓋章、簽字確認(rèn)的對賬單(或欠款證明)交甲方財務(wù)部門。否則,由此給甲方造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
六、勞動合同解除后,乙方仍負(fù)有保守所知悉的甲方商業(yè)秘密(包括本協(xié)議內(nèi)容)的義務(wù),不得泄露給任何第三方,否則應(yīng)向甲方支付違約金????????元。乙方在解除勞動合同之前與甲方簽訂了《保密協(xié)議》、《競業(yè)禁止協(xié)議》的,仍應(yīng)遵守原協(xié)議的約定。
七、乙方辦理完各項交接之后5日內(nèi),甲方向乙方提供解除勞動合同、黨團(tuán)關(guān)系、計劃生育的證明。乙方應(yīng)于勞動合同解除后15日內(nèi)到甲方辦理檔案、社會保險、黨團(tuán)關(guān)系、計劃生育關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù),逾期不辦責(zé)任自負(fù)。
八、甲、乙雙方解除勞動合同后,乙方不得以任何方式對甲方進(jìn)行詆毀、誹謗、惡意中傷、及任何有損甲方形象或利益的行為,否則甲方有權(quán)追究乙方相應(yīng)的法律責(zé)任。
九、本協(xié)議經(jīng)甲方蓋章,乙方簽字后生效。本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各一份,養(yǎng)老保險、失業(yè)保險處各一份。
甲方(蓋章):????????????????????????????????????乙方(簽字):
甲方:xx-xx-x-xx-x-xx-x有限公司
乙方: 身份證號:
甲乙雙方就解除勞動關(guān)系相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲乙雙方均同意勞動關(guān)系自200 年 月 日解除。
2、自本協(xié)議簽訂之日起三日內(nèi),甲方向乙方以現(xiàn)金方式支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、社會保險費及其他費用等共計人民幣 元(大寫: )。
3、雙方均認(rèn)為本協(xié)議已將雙方解除勞動關(guān)系后所有爭議事項全部了結(jié),任何一方均不得在本協(xié)議簽訂后反悔。如乙方反悔,甲方有權(quán)要求乙方將本協(xié)議第2條所約定的款項返還給甲方,并由有權(quán)機(jī)構(gòu)重新作出處理。
4、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。
5、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
(以下無正文)
甲方:xx-xx-x-xx-x-xx-x-x有限公司 乙方(簽字):
法定代表人或委托代理人:
年 月 日 年 月 日
致:***********
我,姓名: ,身份證號碼: ,已與原工作單位(名稱): ,地址: ,電話: ,解除/終止勞動關(guān)系,并已辦理完畢相關(guān)離職手續(xù),與原工作單位已不存在勞動關(guān)系及爭議。
由于 (原因),本人無法提供原工作單位書面離職證明/解除勞動關(guān)系證明書?,F(xiàn)本人鄭重承諾如下:我保證現(xiàn)與原工作單位已不存在勞動關(guān)系及爭議,保證提供的所有資料(證件、信息等)真實有效。在職期間,本人如有違反承諾或提供了任何虛假、誤導(dǎo)性的資料(證件、信息等),我自愿承擔(dān)相應(yīng)地處分或無條件同意解除勞動合同并放棄補(bǔ)償,同時自愿承擔(dān)因此給貴單位造成的損失。
承諾人:
日期: 年 月 日
第 1 頁 共 1 頁
甲方:
乙方:
甲乙雙方于xx-xx年xx月xx日x簽訂為期xx年的勞動合同,現(xiàn)甲乙雙方同意解除勞動合同關(guān)系。經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議如下:
2、 乙方工資結(jié)算至離職之日,支付時間為甲方正常發(fā)放工資時間。乙方獎金為元,差旅費、交通費、手機(jī)費等費用合計x元,以上費用均需扣除所得稅,甲方同意在乙方辦理完工作移交手續(xù)后三日內(nèi)一次性支付給乙方。
3、 甲方同意向乙方支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金共計人民幣x元。(稅前)甲方同意在乙方辦理完工作移交手續(xù)后三日內(nèi)一次性支付給乙方。
4、 甲方為乙方繳納基本養(yǎng)老保險金、基本醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金、工傷保險金、生育保險金、住房公積金至x年x月x日止。
6、 乙方應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議簽訂后3日內(nèi)妥善辦理所有工作移交手續(xù),離職后不得作出有損公司名譽(yù)或利益之行為。
7、 乙方應(yīng)為所掌握的甲方之任何商業(yè)秘密(包括本協(xié)議內(nèi)容)進(jìn)行保密,不得泄露給任何第三方,否則應(yīng)向甲方支付違約金x元。
8、 甲乙雙方之間無任何競業(yè)限制協(xié)議,合同解除后,乙方無需履行任何競業(yè)限制義務(wù)。
9、 本協(xié)議是解決雙方之間勞動爭議的所有安排和規(guī)定,雙方之間不再存在其他任何勞動爭議。
此協(xié)議書一式三份,各份具有同等的法律效力,甲乙雙方各持一份,另一份留存乙方本人檔案。自雙方簽署之日起成立并生效。
甲方(蓋章): 乙方(簽字或蓋章):
法定代表人或授權(quán)委托人
(簽字或簽章):
年 月 日 年 月 日
工程合同承諾書解除合同承諾書篇十
甲方:________(以下簡稱甲方)。
乙方:________(以下簡稱甲方)。
乙方于________年________月________日與“________房地產(chǎn)有限公司”簽訂了《________工程承包合同及其補(bǔ)充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。
二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔(dān)保的責(zé)任項目同時解除。
三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)均由乙方負(fù)責(zé)自行解決、并承擔(dān)因此所引起的一切責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)、必須急時采取相關(guān)措施、至到驗收合格為準(zhǔn)。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經(jīng)監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于年月日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內(nèi)容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場實測后以文書形式雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。
七、工程結(jié)算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價咨詢有限公司的審計結(jié)果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內(nèi)容的最終結(jié)算。
八、最終結(jié)算報告經(jīng)甲、乙雙方簽字認(rèn)同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用,包括甲方擔(dān)保費用、按財務(wù)要求對帳并予以確認(rèn)、并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應(yīng)先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的`全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進(jìn)行結(jié)算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進(jìn)行本項目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進(jìn)入施工現(xiàn)場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。
十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任和保修責(zé)任以及合同履行過程中的違約責(zé)任。
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):________乙方(蓋章):________。
法定代表人(簽章):________法定代表人(簽章):________。
委托代理人(簽章):________委托代理人(簽章):________。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
工程合同承諾書解除合同承諾書篇十一
賈利平:
楊杖子村民委員會與你于1998年10月12日,簽訂的《土地承包合同》,在合同履行期間,做為承包人你多年不按合同約定向村委會繳納承包費;并未經(jīng)村委會同意非法轉(zhuǎn)讓土地,并非法改變土地農(nóng)業(yè)用途;違背合同條款及法律明確規(guī)定,土地承包合同全部無法履行,做為承包方你已喪失土地經(jīng)營能力,無法完成承包合同規(guī)定的義務(wù),現(xiàn)發(fā)包方村民委員會,依法書面通知你:村委會與你于1998年10月12日簽訂的《土地承包合同》,依據(jù)合同第四條的明確規(guī)定,發(fā)包方有權(quán)收回承包土地予以解除。請你于接到本通知15日內(nèi),給予明確答復(fù),無正當(dāng)理由不予答復(fù)的,視同默認(rèn),本合同予以解除。發(fā)包方收回17、75畝土地,另行發(fā)包。
通知單位:
送達(dá)人:
工程合同承諾書解除合同承諾書篇十二
一、經(jīng)雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經(jīng)雙方對上述費用進(jìn)行核算統(tǒng)計,截止_____年_____月_____日甲方應(yīng)付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單。現(xiàn)甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系,甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。
五、合同解除后,乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應(yīng)承擔(dān)拖延費10000元/日。
六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
法人代表:_________________(蓋章)法人代表:_________________(蓋章)。
________年____月____日________年____月____日。
工程合同承諾書解除合同承諾書篇十三
一、經(jīng)雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經(jīng)雙方對上述費用進(jìn)行核算統(tǒng)計,截止_____年_____月_____日甲方應(yīng)付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單?,F(xiàn)甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系,甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。
五、合同解除后,乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應(yīng)承擔(dān)拖延費10000元/日。
甲方(蓋章)___________。
法定代表人(簽章)___________。
乙方(簽章)___________。
____年_____月_____日。
工程合同承諾書解除合同承諾書篇十四
甲方:(全稱)。
乙方:
丙方:
甲乙丙于20xx年8月22日共同簽署的《輕鋼結(jié)構(gòu)工程施工承包合同三方協(xié)議書》,因乙方掛靠人自20xx年卷款潛逃事件,導(dǎo)致甲方有限公司麗水工程至今未能竣工驗收。現(xiàn)三方為了甲方工程能夠順利完工驗收,體現(xiàn)企業(yè)互惠友好的經(jīng)營理念。經(jīng)三方商議決定解除三方合同。
合同內(nèi)容條例如下;。
1、20xx年8月22日丙方以分包形式在乙方的名義下承包甲方公司麗水南城新區(qū)十路鋼結(jié)構(gòu)廠房,根據(jù)當(dāng)時三方合同條例,甲方工程款項總額2755440.00元(貳佰柒拾伍萬伍仟肆佰肆拾元)匯入乙方賬戶,經(jīng)乙方扣除稅金及管理費后由乙方匯入丙方指定戶頭,至今丙方收到乙方匯入工程款總計為20xx000.00元(貳佰零貳萬壹仟元),現(xiàn)三方合同確定為解除。由此丙方未收到的工程款555440.00元(伍拾伍萬伍仟肆佰肆拾元)經(jīng)乙方同意,由甲方直接匯入丙方(有限公司賬戶)甲方已經(jīng)匯入乙方的工程款金額,乙方必須按付款金額開具稅票給甲方!接下來匯入丙方的工程款金額,甲方在未付金額555440.00元(伍拾伍萬伍仟肆佰肆拾元)中直接扣除6%的稅點即可。
2、原三方合同規(guī)定:工程所有驗收資料由乙方向甲方提供,現(xiàn)三方合同解除、丙方代。
4、甲方在工程驗收所需費用的全部由甲方負(fù)責(zé),丙方負(fù)責(zé)配合及協(xié)助。
6、質(zhì)保金40000(肆萬元)在驗收合格后一個月內(nèi)付清給丙方(限公司)則合同解除。
本協(xié)議生效后,即成為《輕鋼結(jié)構(gòu)工程施工承包合同》中的三方合同解除協(xié)議與《輕鋼結(jié)構(gòu)工程施工承包合同》具有同等法律效力。
本合同一式三份,三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
補(bǔ)充條款:
合同生效:
合同解除時間:年月日。
甲方:(公章)乙方:(公章)。
位所:位所:
法定代理人:法定代理人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
手機(jī):手機(jī):
丙方:(公章)。
位所:
法定代理人:
委托代理人:
電話:
工程合同承諾書解除合同承諾書篇十五
乙方(勞動者):_________________。
地址:_________________。
性別:_________________。
年齡:_________________。
經(jīng)濟(jì)類型:_________________有限公司。
文化程度:_________________。
法定代表人:_________________。
身份證號碼:_________________。
一、聘用期:_________________甲方聘用乙方的期限為_______年。即從_______年_______月_______日,到_______年_______月_______日止。
四、聘用期間,乙方每年的'繼續(xù)教育、注冊地業(yè)務(wù)培訓(xùn)、協(xié)會會議費用均由甲方負(fù)擔(dān),乙方憑相關(guān)票據(jù)向甲方報銷。
五、乙方完成注冊到甲方名下后,乙方同意將《注冊監(jiān)理工程師》交由甲方保管。甲方有責(zé)任妥善保管其為乙方代為保管的注冊證書。注冊監(jiān)理工程師注冊章及其它證書原件應(yīng)及時交還乙方本人保管,但涉及公司年審須提供有關(guān)證書原件時,乙方有義務(wù)及時向甲方提供相關(guān)證件。
六、乙方提供證書使用的范圍僅限于甲方公司企業(yè)資質(zhì)申報及年檢方面。除此之外,甲方在未取得乙方許可的情況下,不得擅自使用乙方的《注冊監(jiān)理工程師》;否則,由此出現(xiàn)的任何責(zé)任均由甲方全部承擔(dān)。
七、甲方保證乙方資格的年檢及時、有效,保證乙方繼續(xù)教育等工作的及時進(jìn)行。
八、在甲方辦理資質(zhì)年檢及建設(shè)行政主管部門的檢查時,乙方需配合甲方及時提供有關(guān)身份證、職稱證明文件、學(xué)歷文憑等。甲方應(yīng)為乙方在《執(zhí)業(yè)手冊》上登記聘用期間的執(zhí)業(yè)情況,并為乙方辦理該證的年檢工作,年檢費用由甲方支付。
九、本協(xié)議條款貨幣形式均為人民幣。
十、續(xù)聘:_________________聘用期滿,雙方有意簽訂續(xù)聘合同,具體條件由雙方另行商議。
十一、本合同一式兩份。雙方各執(zhí)壹份,具同等效力。
十二、本合同自雙方簽定之日起生效,聘用期滿解聘,聘用工資付清后失效。
十三、本合同所指金額均為稅后金額,如本合同發(fā)生繳稅情況,均由甲方承擔(dān)。
十四、未盡事宜,雙方再協(xié)商解決。
法定代表人:_________________。
簽訂日期:_________________
工程合同承諾書解除合同承諾書篇十六
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》,《建筑安裝工程承包條例》及《建筑安裝工程總分包實施辦法》等有關(guān)規(guī)定,雙方本著共同合作,互惠互利的原則,制定本合同,具體條款如下:
給甲方園區(qū)內(nèi)的兩棟廠房以清包的方式上彩鋼瓦,包括焊砣,下預(yù)埋件,上彩鋼瓦等相關(guān)彩鋼的項目。
1、乙方在施工過程中必須按工地的各項施工管理制度執(zhí)行。
2、乙方在施工過程中必須以報價單的施工項目、施工工藝、施工材料為準(zhǔn)。
3、乙方在每天的下班前必須把施工工地的衛(wèi)生搞好,做到每天清掃干凈。
4、現(xiàn)場的施工材料必須堆放整齊,擺放有序。
5、乙方在施工過程中必須以公司簽訂的`施工工期為準(zhǔn)并在施工工期內(nèi)完工。
1、甲方負(fù)責(zé)與乙方的各項協(xié)調(diào)工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方辦理入場的各項管理手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)工程進(jìn)展的監(jiān)督檢查,竣工驗收。
1、乙方作為工程合同的具體執(zhí)行人,要對甲方負(fù)責(zé)。
2、負(fù)責(zé)工程的施工管理、施工質(zhì)量、施工工藝、施工材料、施工質(zhì)量驗收工作。
3、必須保證施工人員的人身安全,出現(xiàn)各種安全事故乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。
4、勞動保護(hù)用品及施工工具由乙方自行解決。
5、由于乙方對各種事故負(fù)全責(zé),乙方應(yīng)承擔(dān)各種事故給甲方造成的各種損失并賠償損失。
1、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽后生效。
2、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效率。
3、本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行商議。
甲方簽:乙方簽:
年月日年月日。
住所:
企業(yè)(法人)營業(yè)執(zhí)照注冊號:
法定代表(負(fù)責(zé))人:
工程合同承諾書解除合同承諾書篇十七
根據(jù)實際情況,在平等協(xié)商,自愿互諒的基礎(chǔ)上,本于誠信,甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一、甲乙雙方同意解除__________年7月16日簽訂的《工程承包合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自協(xié)議解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消滅。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對方的違約責(zé)任。
第二:_________________甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負(fù)責(zé)擔(dān)。
第三:_________________鑒于合同未能履行是由于客觀經(jīng)濟(jì)形勢變遷造成的,甲方同意于本協(xié)議簽訂之日一次性退還乙方已經(jīng)交納的甲方施工管理費16.5萬元;待該工程施工完成計量結(jié)算后(__________年12月6日前)甲方退還乙方已交納甲方10萬元履約保證金。
第四、甲乙雙方都保留通過訴訟解決本合同爭議的權(quán)利,在本協(xié)議生效后,如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務(wù),另一方有權(quán)尋求通過訴訟解決爭議。在訴訟過程中,本協(xié)議將不利于違約方的解釋。
第五、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
代表人:_________________(蓋章)代表人:_________________(蓋章)
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
工程合同承諾書解除合同承諾書篇十八
經(jīng)公開招標(biāo),你公司中標(biāo)我公司開發(fā)的溪雅苑二期13#-15#樓工程三標(biāo)的.總承包施工。我公司與你公司分別在20xx年4月19日和20xx年4月20日簽署建設(shè)工程施工合同和補(bǔ)充協(xié)議。
因你公司于停工后惡意停工至今,期間監(jiān)理公司多次書面通知,我公司也書面送達(dá)合同履約風(fēng)險告知書,催促你公司盡快復(fù)工,而你公司至今不能復(fù)工,至此你公司已停工天,造成工期延誤天,延誤竣工至今日已天,你公司此番違反合同的惡意違約行為,已造成我公司巨額經(jīng)濟(jì)損失,我公司無法再容忍貴公司惡意拖延工期,決定與你公司解除于20xx年4月19日簽署的建設(shè)工程施工合同和于20xx年4月20日簽署補(bǔ)充協(xié)議。有關(guān)你公司惡意違約造成的我公司的巨額經(jīng)濟(jì)損失,我公司將通過司法途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。
年10月24日。
工程合同承諾書解除合同承諾書篇十九
乙方(蓋章):_________。
甲方委托乙方對工程的施工進(jìn)行約定范圍內(nèi)的監(jiān)理。為明確雙方的職責(zé)、權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議:
1.本協(xié)議書中的名詞和用語與下文提到的合同條款中規(guī)定的含義相同。
2.下列文件構(gòu)成全部監(jiān)理合同文件(以下稱本合同)不可分割的整體,各文件相互補(bǔ)充,若有不明確或不一致之處,以下列文件次序在先者為準(zhǔn):
(1)在本合同履行中雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議與修正文件;。
(2)本合同協(xié)議書;。
(3)合同專用條款;。
(4)合同通用條款;。
(5)施工監(jiān)理委托書或監(jiān)理中標(biāo)通知書;。
(6)與本合同有關(guān)的其它文件。
3.甲乙雙方同意按照本合同的約定,承擔(dān)和履行各自的'全部職責(zé)和義務(wù)。
4.雙方同意本合同約定監(jiān)理范圍內(nèi)和監(jiān)理期內(nèi)的監(jiān)理酬金總額為人民幣_________元。
5.本合同施工監(jiān)理期為_________個月(天),即從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
6.本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)的代理人在協(xié)議書上簽字和加蓋公章后生效,至監(jiān)理合同期滿并結(jié)清監(jiān)理酬金終止。
7.本合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。副本份,雙方各執(zhí)份。當(dāng)正本與副本不一致時,以正本為準(zhǔn)。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
單位地址:_________單位地址:_________。
郵編:_________郵編:_________。
電話:_________電話:_________。
傳真:_________傳真:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
帳號:_________帳號:_________。
簽約地點:_________簽約地點:_________。
工程合同承諾書解除合同承諾書篇二十
甲方:
乙方:
丙方:
監(jiān)理公司:
乙方于200--年--月--日與-----有限公司(甲方更名前公司)簽訂了-----有限公司---項目《建設(shè)工程。
》,包括本。
協(xié)議書。
前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),現(xiàn)甲、乙、丙、監(jiān)理公司四方就解除上述合同、補(bǔ)充協(xié)議書等原合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。
一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的關(guān)聯(lián)方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)等,包括但不限于執(zhí)行中甲方的擔(dān)保責(zé)任等內(nèi)容,由乙方負(fù)責(zé)自行解決,并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。
三、乙方、丙方必須按業(yè)主、監(jiān)理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗收所需資料:乙方負(fù)責(zé)完善20xx年1月21日前施工工程部分的資料,丙負(fù)責(zé)完善20xx年1月21日后施工工程部分的資料,乙方整理完善的資料由丙方負(fù)責(zé)檢查和接受,并負(fù)責(zé)承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果,監(jiān)理公司對乙方、丙方提供的上述資料進(jìn)行檢查和監(jiān)督,并承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作內(nèi)容(-------------等)工程造價:
1、200--年---月---日前完成部分:按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價司法鑒定》的司法鑒定結(jié)果下浮5%,作為乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分:按-----造價咨詢有限公司的審計結(jié)果,作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。
五、工程款支付:
1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款(含針對本工程所支付的各項費用,包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬元)按其財務(wù)要求予以確認(rèn),并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票,否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項。
2、本協(xié)議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內(nèi)容結(jié)算款的支付:
2.1該部分工程現(xiàn)存的質(zhì)量問題,由乙方委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行整改。整改費用合計----萬元(小寫:------元),由甲方從乙方結(jié)算款中扣減后代為支付給相關(guān)單位。
2.2本協(xié)議第2.1條質(zhì)量整改工作完成,并通過有關(guān)質(zhì)量檢測部門驗收后,支付至最終結(jié)算款95%(本款項分兩個月支付,每月支付一半);剩余5%為質(zhì)量保證金,保修期按國家規(guī)定執(zhí)行,在整體工程驗收完兩年后按實際發(fā)生的費用結(jié)算,余款無息返還乙方。質(zhì)量保證金在乙方提供等額銀行保函后,甲方可予先行支付。
3、本協(xié)議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內(nèi)容結(jié)算款的支付:
3.1按甲、丙雙方新合同及聯(lián)合聲明等約定支付條款支付。
3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費、鋼筋、資料完善等有關(guān)費用---萬元(小寫:----元),并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。
4、工程款支付時,乙方必須按甲方財務(wù)規(guī)定進(jìn)行前期已支付工程款的確認(rèn)并提供發(fā)票,且必須在乙方補(bǔ)齊前期已支付的各項工程款發(fā)票后才予支付后期各項工程款。
八、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并無息返還。
九、乙方前期代付臨時場地租賃費人民幣-----元(小寫:----元)由乙方提供相關(guān)票據(jù)后同工程結(jié)算款一并支付;乙方前期代付司法鑒定費用人民幣-----元(小寫:----元)按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中約定的承擔(dān)比例(即雙方各承擔(dān)一半)同工程結(jié)算款一并支付。
九、20---年---月21日后,施工的------等工程所涉及的債權(quán)債務(wù)由-----工程有限公司負(fù)責(zé)承擔(dān),并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。
十、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十一、本協(xié)議書一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,監(jiān)理一份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):
委托代理人(簽章):委托代理人(簽章):
-----工程建設(shè)監(jiān)理中心乙方(蓋章):
有限公司(蓋章)法定代表人(簽章):
法定代表人:委托代理人(簽章):
委托代理人:簽訂時間:
共
2
頁,當(dāng)前第。
2
頁
1
2
工程合同承諾書解除合同承諾書篇二十一
甲方:_________________市天澤實業(yè)有限公司(售房者)
乙方:______________(購房者)
1、經(jīng)雙方協(xié)商同意,購房合同于xxxx年xx月xx日予以解除。
2、甲方退回乙方已付房款人民幣貳拾萬玖仟玖佰叁拾叁元整,該款項必須于xxxx年xx月xx日前全部退清。
3、乙方配合甲方到房產(chǎn)管理部門辦理注銷抵押登記備案事宜,該項所產(chǎn)生費用由甲方負(fù)擔(dān)。
4、自本協(xié)議生效之日起,甲方或乙方均不得依據(jù)購房合同提出任何形式的違約或賠償請求。
本協(xié)議由雙方簽字生效。協(xié)議書一式二份,由雙方各收執(zhí)一份。
甲方:_________________
法定代表人:_________________(簽字)
乙方:_________________
法定代表人:_________________(簽字)
_____ 年 _____ 月 _____ 日
工程合同承諾書解除合同承諾書篇二十二
甲方委托乙方對工程的施工進(jìn)行約定范圍內(nèi)的監(jiān)理。為明確雙方的職責(zé)、權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議:
1.本協(xié)議書中的名詞和用語與下文提到的合同條款中規(guī)定的含義相同。
2.下列文件構(gòu)成全部監(jiān)理合同文件(以下稱本合同)不可分割的整體,各文件相互補(bǔ)充,若有不明確或不一致之處,以下列文件次序在先者為準(zhǔn):
(1)在本合同履行中雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議與修正文件;。
(2)本合同協(xié)議書;。
(3)合同專用條款;。
(4)合同通用條款;。
(5)施工監(jiān)理委托書或監(jiān)理中標(biāo)通知書;。
(6)與本合同有關(guān)的其它文件。
3.甲乙雙方同意按照本合同的約定,承擔(dān)和履行各自的全部職責(zé)和義務(wù)。
4.雙方同意本合同約定監(jiān)理范圍內(nèi)和監(jiān)理期內(nèi)的監(jiān)理酬金總額為人民幣_________元。
5.本合同施工監(jiān)理期為_________個月(天),即從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
6.本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)的代理人在協(xié)議書上簽字和加蓋公章后生效,至監(jiān)理合同期滿并結(jié)清監(jiān)理酬金終止。
7.本合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。副本份,雙方各執(zhí)份。當(dāng)正本與副本不一致時,以正本為準(zhǔn)。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
單位地址:_________單位地址:_________。
郵編:_________郵編:_________。
電話:_________電話:_________。
傳真:_________傳真:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
帳號:_________帳號:_________。
簽約地點:_________簽約地點:_________。
工程合同承諾書解除合同承諾書篇二十三
賈利平:
楊杖子村民委員會與你于10月12日,簽訂的《土地承包合同》,在合同履行期間,做為承包人你多年不按合同約定向村委會繳納承包費;并未經(jīng)村委會同意非法轉(zhuǎn)讓土地,并非法改變土地農(nóng)業(yè)用途;違背合同條款及法律明確規(guī)定,土地承包合同全部無法履行,做為承包方你已喪失土地經(jīng)營能力,無法完成承包合同規(guī)定的義務(wù),現(xiàn)發(fā)包方村民委員會,依法書面通知你:村委會與你于1910月12日簽訂的《土地承包合同》,依據(jù)合同第四條的明確規(guī)定,發(fā)包方有權(quán)收回承包土地予以解除。請你于接到本通知15日內(nèi),給予明確答復(fù),無正當(dāng)理由不予答復(fù)的,視同默認(rèn),本合同予以解除。發(fā)包方收回17、75畝土地,另行發(fā)包。
通知單位:
送達(dá)人:
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/14656481.html】