在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，越來(lái)越多事情需要用到合同，它也是實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。怎樣寫(xiě)合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助。
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇一
身份證號(hào)：
住址：
聯(lián)系電話：
出借人：
身份證號(hào)：
住址：
聯(lián)系電話：
甲方因本人需要，向乙方申請(qǐng)人民幣貸款，乙方同意向甲方發(fā)放上述貸款。甲、乙雙方遵照有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條乙方同意出借金額為人民幣￥___元，借款于本協(xié)議生效后按本協(xié)議第二條約定的方式支付。
第二條本合同雙方同意選擇第項(xiàng)作為乙方向甲方支付借款的方式：
1、銀行轉(zhuǎn)帳方式收款：乙方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳方式給付款項(xiàng)的，甲、乙雙方應(yīng)保留銀行劃款記錄，甲方收到款項(xiàng)后，應(yīng)為乙方出具本人簽署的收條或收據(jù);
2、現(xiàn)金方式收款：乙方通過(guò)現(xiàn)金方式給付款項(xiàng)的，乙方應(yīng)保留銀行取款憑證，甲方收到款項(xiàng)后，應(yīng)為乙方出具本人簽署的收條和收據(jù)。
第三條本次借款月利率為%。
第四條借款期限為天，自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。
第五條甲方保證該貸款的用途符合法律規(guī)定，因所借款項(xiàng)用于法律所限制或禁止的用途導(dǎo)致的任何責(zé)任均由甲方獨(dú)立承擔(dān)。
第六條甲方在借款期限屆滿時(shí)一次性償還本金，按月支付利息。
第七條本協(xié)議履行期間，出現(xiàn)下列情況之一的，乙方有權(quán)要求甲方提前償還全部借款本金及利息，甲方或甲方的繼承人、法定監(jiān)護(hù)人應(yīng)在收到乙方發(fā)出通知后5日內(nèi)一次性償還借款本金和實(shí)際發(fā)生的利息：
1、甲方提供虛假或非法的證明、信息或資料;
2、甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失蹤、喪失民事行為能力。
第八條甲方違反本約定的，乙方有權(quán)提前收回借款。
第九條如甲方未按約還款和支付利息，則需支付日萬(wàn)分之五的違約金。
第十條因本次協(xié)議有關(guān)事項(xiàng)辦理公證、登記、轉(zhuǎn)讓、第三方協(xié)助、稅收或律師見(jiàn)證時(shí)，該費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第十一條與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方同意向乙方住所地的人民法院提起訴訟。
第十二條本協(xié)議所登記的地址為當(dāng)事人接收通知、傳真、及其他文件的地址，一方當(dāng)事人和有關(guān)司法機(jī)關(guān)以的方式向另一方發(fā)出相關(guān)的法律文件，不論對(duì)方是否收悉，發(fā)出文件三日后即視為送達(dá)。
第十三條本協(xié)議一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)一份，登記機(jī)關(guān)執(zhí)四份。
甲方：
身份證號(hào)：
簽訂日期：
乙方：
身份證號(hào)：
簽訂日期：
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇二
甲方：___________________________
乙方：___________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑法》以及現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，在平等、互利、自愿合作的前提下，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將王家灣居民安置小區(qū)道路工程項(xiàng)目，以單包的形式承包給乙方，為了保證甲、乙雙方的利益，雙方訂立如下協(xié)議：
一、工程管理
乙方是甲方所屬的專(zhuān)業(yè)工種人員，所有人員的日常工作都是在公司的統(tǒng)一管理下進(jìn)行的，為加快工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量，發(fā)揮分項(xiàng)專(zhuān)業(yè)工種的管理作用，乙方在合同及協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)接受甲方的檢查、監(jiān)督，一切必須服從甲方的統(tǒng)一管理(項(xiàng)目管理制度附后)。
二、工程的基本情況
工程名稱(chēng)：__________________________
施工地點(diǎn)： __________________________
三、承包的形式
為保證甲、乙雙方的共同利益，本工程由乙方實(shí)行合同內(nèi)容全部承包，乙方按照甲方的要求，達(dá)到質(zhì)量、進(jìn)度要求。
四、工程承包的具體內(nèi)容
1、道路工程整平及碾壓;
2、道路工程按設(shè)計(jì)寬度，10㎝碎石基層，20㎝厚c30
3、道路邊雨水管、污水管及檢查井土方開(kāi)挖;
4、檢查井每隔12米各砌筑一個(gè)雨水檢查井和一個(gè)污水檢查井;
5、道路邊雨水管dn300，污水管dn400，預(yù)制鋼筋砼管道安裝;
6、道路施工后養(yǎng)護(hù)由乙方負(fù)責(zé)，道路伸縮切縫由甲方負(fù)責(zé);
7、人行道平整(不含墊層、面磚);
8、其它未列項(xiàng)目如實(shí)際發(fā)生由甲、乙雙方協(xié)商解決。
五、工程價(jià)款：_____________________元(_______________________元整)。
六、施工工期
乙方同甲方訂立施工協(xié)議后，應(yīng)按照甲方的施工工期，嚴(yán)密組織施工，組織精干的施工人員及管理人員，確保工程按時(shí)完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及后果全部由乙方承擔(dān)。
擬定開(kāi)工時(shí)間為： 根據(jù)項(xiàng)目部要求
擬定竣工時(shí)間為： 按項(xiàng)目部規(guī)定
七、工程質(zhì)量
1、該工程的質(zhì)量等級(jí)為 合格 。
2、乙方應(yīng)精心組織施工，精心管理，采取嚴(yán)格的質(zhì)量控制措施，確保合同規(guī)定的工程質(zhì)量等級(jí)，甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的部位提出整改意見(jiàn)，必要
時(shí)可對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，乙方應(yīng)積極配合，如工程質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)的情況，以及靠整改來(lái)達(dá)到質(zhì)量等級(jí)的，甲方有權(quán)收回承包權(quán)，所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及后果由乙方承擔(dān)。
八、施工安全
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行施工，同甲方簽訂專(zhuān)門(mén)安全合同，并落實(shí)到每個(gè)人，乙方對(duì)所有上崗的工人必須進(jìn)行安全教育和施工安全交底，杜絕一切安全事故，如果乙方在安全管理工作中出現(xiàn)疏忽，不聽(tīng)甲方安全管理，造成安全事故，一切經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任全部由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)，甲方負(fù)責(zé)給乙方施工人員配備安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(費(fèi)用乙方自負(fù))
九、文明施工管理
文明施工管理是體現(xiàn)一個(gè)公司綜合管理能力的標(biāo)志，文明施工管理工作的好壞，直接影響公司的形象，乙方應(yīng)按照文明施工的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，做到工完、場(chǎng)清、料盡，施工現(xiàn)場(chǎng)文明整潔，保證達(dá)到文明樣板工地。
十、計(jì)劃生育管理
乙方必須按照國(guó)家計(jì)劃生育管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工人員進(jìn)行計(jì)劃生育管理，所有施工的工人，必須持有關(guān)當(dāng)?shù)赜?jì)生部門(mén)的《流動(dòng)人口計(jì)生證》，對(duì)不符合計(jì)劃生育規(guī)定的人員不得使用，并接受有關(guān)部門(mén)的檢查，對(duì)乙方不按規(guī)定使用未辦計(jì)劃生育證人員，造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
十一、治安管理
乙方對(duì)施工人員必須進(jìn)行治安教育，對(duì)施工人員的身份證進(jìn)行審查，并將復(fù)印件每人一份報(bào)甲方備查，對(duì)來(lái)歷不明犯罪嫌疑的人員不得使用，并接受當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)的檢查，如乙方人員未按要求進(jìn)行管理，或在施工過(guò)程中打架斗毆所出現(xiàn)的一切后果，由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。
十二、工程款結(jié)算辦法
1、按預(yù)算造價(jià)簽訂合同總價(jià)包干形式 。
2、預(yù)算總價(jià)未計(jì)價(jià)按現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理調(diào)價(jià)計(jì)入結(jié)算總價(jià)中 。
十三、工程款的支付辦法
乙方工程竣工驗(yàn)收合格一次性結(jié)清，中途不付任何費(fèi)用。
十四、甲方的權(quán)利及義務(wù)
1、甲方應(yīng)對(duì)乙方進(jìn)行施工技術(shù)交底、管理交底。
2、甲方應(yīng)履行合同中的條款。
3、甲方隨時(shí)有權(quán)按合同規(guī)定對(duì)乙方進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
十五、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)遵守合同條款。
2、乙方應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)行管理。
3、乙方有權(quán)對(duì)甲方提出建議。
4、甲方如不遵守合同，乙方有權(quán)上訴。
十六、其它規(guī)定
如因乙方原因中途退場(chǎng)，或不履行合同，甲方不給乙方結(jié)算工程款，一切由乙方承擔(dān)。在施工過(guò)程中，為了達(dá)到管理的方便、及時(shí)有效，乙方第一責(zé)任人必須住在施工現(xiàn)場(chǎng)。
十七、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。
十八、其它未盡事項(xiàng)，甲、乙雙方協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
十九、附件內(nèi)容
1、安全合同;
2、承諾書(shū)
二十、履行本合同如發(fā)生爭(zhēng)議請(qǐng)利川市仲裁委員會(huì)仲裁
甲方代表：__________________________ 乙方代表：__________________________
_________年____月____日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇三
進(jìn)貨方：______________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
供貨方：______________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
一、自本合同生效之日起，乙方為甲方之供貨商，甲方如需購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)所需設(shè)備，即應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知乙方，由乙方組織貨源。
二、乙方于收到甲方的書(shū)面通知之日起即積極組織貨源，根據(jù)甲方的要求提供生產(chǎn)設(shè)備，甲方每次所需購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的具體規(guī)格、價(jià)款、供貨時(shí)間、供貨方式、價(jià)款支付方式由雙方另行協(xié)商后簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。
三、乙方保證對(duì)提供生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)，否則無(wú)條件退換，并保證商品之合法性，決不提供假貨、仿冒品、劣品，或標(biāo)示不明之商品，甲方于驗(yàn)收后發(fā)覺(jué)得于三日內(nèi)退回乙方。若因銷(xiāo)售商品不合法性所引起對(duì)第三者之刑事、民事責(zé)任一切由乙方無(wú)條件全權(quán)負(fù)責(zé)，甲方只善盡協(xié)調(diào)溝通之責(zé)任。
四、本合同有效期間為_(kāi)______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期間甲乙任何一方不得無(wú)故終止合同。甲方無(wú)故終止合同，除應(yīng)向乙方付清已購(gòu)設(shè)備的所有貨款外，還應(yīng)支付乙方_______萬(wàn)元的違約金；乙方無(wú)故終止供貨，甲方有權(quán)扣留乙方之部份貨款作為求償業(yè)務(wù)之損失。
五、乙方對(duì)于供給甲方之商品于甲方付款時(shí)提供符合規(guī)定的正式發(fā)票。
六、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商，簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。雙方因履行本協(xié)議所簽訂的一切書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議均為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方首先應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。
八、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（章）：_____________________ 乙方（章）：_____________________
法定代表人（簽字）：_____________ 法定代表人（簽字）：_____________
公司地址：_______________________ 公司地址：_______________________
聯(lián)絡(luò)電話：_______________________ 聯(lián)絡(luò)電話：_______________________
簽訂日期：_____________________年_________________月______________日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇四
委托方：______
受委托方： ______
經(jīng)雙方協(xié)商，由委托方委托受委托方承擔(dān)__工程的可行性研究，特訂立本合同。
第一條委托方在合同簽訂之日起__天以內(nèi)，向受委托方提供所有與研究工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并對(duì)資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
1.提供數(shù)據(jù)、資料的內(nèi)容如下：__(略)。
2.在合同期內(nèi)，委托方進(jìn)行與本工程有關(guān)的討論、詢價(jià)、對(duì)外談判、調(diào)研考察等所得的信息資料，應(yīng)及時(shí)提供給受委托方，必要時(shí)可吸收受委托方參加本工程可行性研究的人員參加。
第二條受委托方應(yīng)在__年__月__日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報(bào)告，并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任，可行性報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：
1.經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)指標(biāo)：
(1)投資內(nèi)部收益率：____。
(2)投資回收期：____。
2.貸款償還能力分析：____。
3.外匯償還能力分析：____。
4.盈虧平衡、靈敏度分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：__。
5.結(jié)論：____。
受委托方應(yīng)向委托方提交可行性報(bào)告__份。
委托方如在合同期間對(duì)____工程提出重大變更，甚至原始資料、數(shù)據(jù)有重大變動(dòng)，有可能導(dǎo)致受委托方對(duì)可行性報(bào)告作修改甚至返工時(shí)，須經(jīng)雙方協(xié)商，對(duì)本合同進(jìn)行修改，或增加任務(wù)變更附件，或另訂合同。
第三條費(fèi)用支付條款
1.本工程的可行性研究費(fèi)為人民幣_(tái)__元整。于合同生效之日，委托方應(yīng)向受委托方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時(shí)全部付清。
2.委托方中止合同時(shí)，無(wú)權(quán)要求受委托方退還定金。
3.受委托方不履行本合同規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)時(shí)，應(yīng)雙倍償還定金。
第四條違約罰金
1.受委托方不按合同規(guī)定的日期提交可行性研究報(bào)告時(shí)，每拖期一天，應(yīng)扣除其所應(yīng)得費(fèi)用的千分之五，作為違約罰金。
2.受委托方提供的可行性研究報(bào)告中出現(xiàn)錯(cuò)誤，且此等錯(cuò)誤純屬受委托方造成者，應(yīng)扣除其所應(yīng)得費(fèi)用的10-30%，視錯(cuò)誤性質(zhì)嚴(yán)重程度而定。
3.因委托方責(zé)任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應(yīng)另行增加費(fèi)用，其數(shù)額由雙方商定。
4.委托方超過(guò)合同規(guī)定日期付費(fèi)時(shí)，應(yīng)償付給受委托方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規(guī)定費(fèi)用的5‰計(jì)算。
第五條本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出修改或補(bǔ)充規(guī)定。修改或補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第六條本合同正本一式__份，雙方各執(zhí)一份。合同副本一式__份，送__各一份備案。
委托方：____(蓋章)
地址：____
負(fù)責(zé)人：____(簽名)
聯(lián)系人：____(簽名)
開(kāi)戶銀行：____
帳號(hào)：____
電話號(hào)碼：____
受委托方：____(蓋章)
地址：____
負(fù)責(zé)人：____(簽名)
聯(lián)系人：____(簽名)
開(kāi)戶銀行：____
帳號(hào)：____
電話號(hào)碼：____
__年__月__日訂立
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇五
甲方：_________乙方：_________雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條總則
一、井位
1.鉆井施工地點(diǎn)：_________；
2.地形圖：_________；
3.井位設(shè)計(jì)圖：_________；
4.地層構(gòu)造圖：_________.
二、國(guó)家、部、局對(duì)鉆進(jìn)工程施工的批準(zhǔn)投資計(jì)劃、工程項(xiàng)目，設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等文件號(hào)及影印件。
三、井別：_________.
四、鉆井口數(shù)：_________.
五、井深結(jié)構(gòu)：_________.
六、質(zhì)量：
1.井身質(zhì)量合格率_________，
2.固井質(zhì)量合格率_________.
七、價(jià)格
1.調(diào)整井單價(jià)_________元米，合計(jì)金額_________元
2.開(kāi)發(fā)井單價(jià)_________元米，合計(jì)金額_________元
第二條工程期限本合同鉆井工程自________年____月____日開(kāi)鉆至________年____月____日全部鉆完。在組織鉆井工程施工中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商，并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限；
一、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出變更計(jì)劃或更變施工圖而不能繼續(xù)施工者；
三、因甲方不能按期提供技術(shù)文件、技術(shù)圖紙和鉆井施工條件，被迫停工或不能繼續(xù)施工者。
第三條鉆前準(zhǔn)備
一、甲方在開(kāi)鉆前應(yīng)辦妥征地拆遷和井場(chǎng)道路的墊方；清除施工場(chǎng)地及進(jìn)出道路范圍內(nèi)影響施工的原有建筑物、構(gòu)筑物、管線、樹(shù)木、青苗等阻礙物。解決施工用的水、電和鉆機(jī)安裝搬運(yùn)的道路。
二、甲方按時(shí)向乙方交付井位設(shè)計(jì)、完鉆井深、層位和完井要求，負(fù)責(zé)鉆井區(qū)塊的斷層分布圖；斷層數(shù)據(jù)；小層平面圖；構(gòu)造圖和鄰井圖壓力資料數(shù)據(jù)，并向乙方進(jìn)行地質(zhì)和工程技術(shù)要求交底。
三、乙方在開(kāi)鉆前應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員學(xué)習(xí)和熟悉各種設(shè)計(jì)圖紙，參加地質(zhì)設(shè)計(jì)交底，編好施工圖預(yù)算，負(fù)責(zé)安排鉆機(jī)運(yùn)行計(jì)劃，施工方案，做好一切施工準(zhǔn)備。
第四條工程款結(jié)算
一、按不同的機(jī)型、井別、井深、另加風(fēng)險(xiǎn)金，確定承包費(fèi)用。對(duì)承包范圍以外的費(fèi)用，按規(guī)定結(jié)算。
二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應(yīng)在____日內(nèi)按工程費(fèi)用總額_________元的百分之_________一次撥給乙方，作為乙方備料及施工費(fèi)。
第五條施工與設(shè)計(jì)變更
一、乙方在組織施工中，必須為油田開(kāi)發(fā)著想，嚴(yán)格按照部、局頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)計(jì)要求組織施工。
二、在鉆井施工中，乙方必須堅(jiān)持按技術(shù)要求施工，甲方派員監(jiān)督。任何一方不得隨意變更設(shè)計(jì)，如遇下列情況造成乙方井噴、卡鉆等事故和費(fèi)用增加，應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)；
1.鉆井施工設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或甲方提供的技術(shù)資料與實(shí)際不符造成的事故由甲方負(fù)責(zé)。如乙方及時(shí)發(fā)現(xiàn)并通知甲方，甲方接到通知后立即(當(dāng)天)提出修改或變更設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方同意后方可改變施工計(jì)劃，由此而引起的費(fèi)用增加，由甲方承擔(dān)，并由甲方賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失。
2.鉆井施工中如有設(shè)計(jì)變更，超出原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或加大鉆井難度時(shí)，需經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門(mén)審批同意，甲乙雙方辦理有關(guān)增加的生產(chǎn)費(fèi)用手續(xù)后方可施工，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。在設(shè)計(jì)變更尚未批準(zhǔn)前，任何一方不得強(qiáng)行施工。
3.甲方未盡協(xié)助義務(wù)給乙方造成損失。
三、在鉆井施工中，由乙方本身原因造成的損失自理。
四、鉆井是隱蔽工程，乙方在施工中必須按標(biāo)準(zhǔn)操作，做好每一道工序的記錄，接受甲方的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收。
五、甲方遇到特殊情況，要求乙提前完____區(qū)塊鉆井任務(wù)的，由雙方協(xié)商解決。乙方因此增加的費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。
第六條完井驗(yàn)收、結(jié)算與保修
一、乙方在完井前____日，應(yīng)及時(shí)通知甲方，如甲方不能按期驗(yàn)收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗(yàn)收日期。但甲方必須承認(rèn)乙方的完井時(shí)間。甲方推遲驗(yàn)收，其間發(fā)生的管理費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)由甲方負(fù)擔(dān)。
二、施工完畢的井要以部、局的統(tǒng)一質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，甲方不準(zhǔn)提高驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
三、經(jīng)檢驗(yàn)合格的井，從驗(yàn)收即日起為移交完畢。移交后發(fā)生井口套管頭損壞、晃動(dòng)或井口帽子丟失、井下落物，乙方概不負(fù)責(zé)。
四、由于甲方提供的資料、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或其他原因，造成鉆井質(zhì)量不合格，由甲方負(fù)責(zé)。需乙方修井的甲方還要承擔(dān)修井費(fèi)用和乙方的窩工費(fèi)，窩工費(fèi)按每小時(shí)_________元計(jì)算。
五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承擔(dān)。
六、施工完畢并已驗(yàn)收合格交給甲方的井，甲方在未射孔之前，若出現(xiàn)管內(nèi)外冒油、水、氣現(xiàn)象，乙方負(fù)責(zé)保修，保修期為六個(gè)月，超過(guò)保修發(fā)生管內(nèi)外噴冒氣油、水，乙方不予負(fù)責(zé)。
第七條獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下，提前完成鉆井任務(wù)，為甲方提前投產(chǎn)創(chuàng)造了條件，增加了效益，甲方應(yīng)按總施工費(fèi)用的_________‰給乙方獎(jiǎng)勵(lì)。
二、甲方不能隨意借故拖欠或拒付乙方施工完畢、并已驗(yàn)收合格的井，如逾期不付，甲方應(yīng)增付未付款項(xiàng)的利息。
三、合同糾紛的解決方式。
第八條工傷事故乙方有責(zé)任教育工人，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，文明生產(chǎn)、安全施工、防火防盜。在施工中發(fā)生傷亡事故和乙方管理不善造成的其它經(jīng)濟(jì)損失，均由乙方自負(fù)，不得因此影響工程進(jìn)度。
第九條附則
一、本合同條款如對(duì)特別情況尚有未說(shuō)盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定擬定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等是合同的組成部分，具有合同效力。
二、本合同訂立之前，雙方簽訂的工程協(xié)議書(shū)，在簽訂本合同后可作為本合同之附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準(zhǔn)。
第十條合同附件(略)
一、鉆井施工圖紙；
二、地形圖；
三、井位設(shè)計(jì)圖；
四、地層構(gòu)造圖；
五、國(guó)家、部、局對(duì)鉆井工程施工的批準(zhǔn)投資計(jì)劃、工程項(xiàng)目、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等文件影印件_________份。甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________負(fù)責(zé)人(簽字)：_________負(fù)責(zé)人(簽字)：_________________年____月____日________年____月____
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇六
甲方__________
乙方__________
甲方_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)_____商)，和乙方_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)分包商)，于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于_____商已同_________國(guó)______________大型電氣項(xiàng)目管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)業(yè)主)，就在_________國(guó)的__________號(hào)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，運(yùn)輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實(shí)施土建和安裝工程而報(bào)了價(jià)，鑒于_____商已接受分包商的報(bào)價(jià)，依據(jù)分包商________年____月____日，_______號(hào)文件及其所附的報(bào)價(jià)表(注)，現(xiàn)雙方達(dá)成協(xié)議如下：
一、下列文件應(yīng)是本分包協(xié)議的一個(gè)組成部分
1.電氣、機(jī)械及技術(shù)操作的合同通用條款(________年第一版)。
2.合同的特殊條款。
3._________工程項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范。
4.工作范圍和技術(shù)要求。
5.土建和安裝工程分包合同的報(bào)價(jià)表。
二、定義
1.“_____商”：系指甲方_____________________________________________。
2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉(zhuǎn)包給別的任何專(zhuān)業(yè)公司或機(jī)構(gòu)。
3.“_____商的工程師”：系指由商指派的監(jiān)督分包商工作的人員。
4.“分包”：系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規(guī)定而要執(zhí)行的工作。
三、工作范圍本工程包括在_________國(guó)境內(nèi)，根據(jù)業(yè)主的技術(shù)規(guī)定，建設(shè)_________工程項(xiàng)目，如圖所示。
1.提供所有工程的監(jiān)督人員，熟練和非熟練工人，提供運(yùn)輸、測(cè)繪工具及設(shè)備，挖掘及鉆孔機(jī)械，吊車(chē)，以用于塔架安裝和絕緣箍，地線配件，拉力條的安裝以及導(dǎo)線掛垂和拉直等工作。
2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，并運(yùn)送到工地。
3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛(wèi)生設(shè)備、交通費(fèi)用和社會(huì)保險(xiǎn)。
4.運(yùn)送由商提供的材料：商在bb庫(kù)房中的塔架、導(dǎo)線、絕緣材料、五金構(gòu)件、接地材料，包括從商在bb的庫(kù)房到施工現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸，并負(fù)責(zé)卸車(chē)和保管。
5.分包商應(yīng)按商提供的縱斷面圖和測(cè)繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置，分包商應(yīng)測(cè)量檢驗(yàn)，以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術(shù)規(guī)范的要求，并在取得商批準(zhǔn)后，應(yīng)對(duì)測(cè)繪圖作相應(yīng)的更改或修正。
四、符合技術(shù)規(guī)范要求熟悉業(yè)主技術(shù)規(guī)范的分包商，應(yīng)按照業(yè)主的要求，并承擔(dān)屬于分包工程范圍內(nèi)的與分包商有關(guān)的全部責(zé)任。
五、勞動(dòng)力分包商應(yīng)：
1.自始至終提供足夠數(shù)量的工人，以滿足_____商工程師在工程進(jìn)度方面的要求。
2.在工作時(shí)間、節(jié)假日方面，應(yīng)遵守當(dāng)?shù)胤?、?guī)定和風(fēng)俗習(xí)慣。
3.支付工資并服從當(dāng)?shù)仃P(guān)于對(duì)工人報(bào)酬的一切規(guī)定。
4.為其雇員提供住宿及膳食。
5.向_____商和_________國(guó)主管部門(mén)提供他們所需的有關(guān)其雇員的一切情況。
6.對(duì)與本分包工程有關(guān)的各種性質(zhì)的索賠或風(fēng)險(xiǎn)，自費(fèi)為其雇員和工人提供保險(xiǎn)費(fèi)及工人補(bǔ)償。
六、法定責(zé)任分包商應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)責(zé)任：
1.遵守_________國(guó)關(guān)于所得稅的規(guī)定。如果其雇員中有人對(duì)雇主給他們的報(bào)酬不付個(gè)人所得稅，分包商也應(yīng)對(duì)此完全負(fù)責(zé)。
2.根據(jù)_________國(guó)的法律，為其雇員支付各種國(guó)家安全捐款。
3.分包商應(yīng)服從所有適用于本分包工程范圍內(nèi)的_________國(guó)的法律、地方法及規(guī)定。
七、與業(yè)主談判除_____商的工程師授權(quán)外，分包商任何時(shí)候均不能與業(yè)主接觸或談判。
八、維修保證期分包商將從接收補(bǔ)步驗(yàn)收證書(shū)之日起12個(gè)月內(nèi)擔(dān)保所有工程，不會(huì)由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質(zhì)量差而發(fā)生事故。
九、意外事故或損失的責(zé)任在工程移交之前，分包商應(yīng)保障商不承擔(dān)各種人身傷亡或財(cái)產(chǎn)(非工程部分的財(cái)產(chǎn))損失的責(zé)任，并保障_____商不承擔(dān)屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費(fèi)、指控和其他費(fèi)用的責(zé)任。
十、保險(xiǎn)
1.工程保險(xiǎn)：_____商應(yīng)按合同一般條款的規(guī)定，自費(fèi)對(duì)永久和臨時(shí)性工程、施工機(jī)械及設(shè)備進(jìn)行保險(xiǎn)，這應(yīng)包括分包工程在內(nèi)
2.第三方保險(xiǎn)：包括分包商在內(nèi)的第三方保險(xiǎn)，將由商承擔(dān)，而分包商不付任何費(fèi)用。
3.工人補(bǔ)償：分包商應(yīng)自費(fèi)負(fù)責(zé)其工人的保險(xiǎn)，包括與分包工程有關(guān)的各種性質(zhì)的索賠。
4.對(duì)以_____商名義的保險(xiǎn)單中的索賠補(bǔ)償?shù)拇_定，分包商應(yīng)在3天內(nèi)備齊各種有效的證單。不能由第三方和工程保險(xiǎn)償付的各種損失和費(fèi)用，分包商應(yīng)對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。所有扣減款額應(yīng)記在分包商的帳上。對(duì)屬于分包商自己的，或租借_____商的或租給_____商的全部機(jī)動(dòng)車(chē)輛運(yùn)輸設(shè)備和工具，如未計(jì)入_____商的保險(xiǎn)單，分包商應(yīng)自費(fèi)保險(xiǎn)。
十一、運(yùn)輸分包商應(yīng)提供該分包工程施工及運(yùn)送其人員往返工地所需要的全部運(yùn)輸車(chē)輛。
十二、工具及設(shè)備該分包工程施工和維修所需的全部工具，包括拉力設(shè)備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動(dòng)滑車(chē)等、分包商應(yīng)自費(fèi)提供。分包商應(yīng)遵守_________國(guó)有關(guān)各種工具、設(shè)備、機(jī)械及運(yùn)輸工具方面的所有法律和海關(guān)規(guī)定，并支付由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。一俟該分包工程竣工，分包商就應(yīng)負(fù)責(zé)把上述全部設(shè)備和工具撤出_________國(guó)。
十三、_____商材料的交付_____商應(yīng)負(fù)責(zé)交付材料，包括塔架、塔架附件、導(dǎo)線、絕緣裝置、絕緣體及導(dǎo)線配件、接地棒及接地線等。分包商應(yīng)在_____商的倉(cāng)庫(kù)提取材料，將材料裝車(chē)，運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)并卸車(chē)，費(fèi)用自行承擔(dān)，按雙方同意的工程進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)分包商各項(xiàng)工作所需要的材料，至少要在該項(xiàng)工作開(kāi)始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商，_____商應(yīng)準(zhǔn)許分包商一個(gè)相應(yīng)的延長(zhǎng)期
十四、材料的有效利用分包商應(yīng)注意該分包工程所需要材料，如水泥、鋼筋、燃料、潤(rùn)滑劑等，在_________國(guó)市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況時(shí)，分包商應(yīng)自費(fèi)安排從其他國(guó)家獲得這些材料，從而保證該分包工程不間斷地進(jìn)行。
十五、分包工程量在該分包工程價(jià)格表中所列的工程量只是大約數(shù)，變化范圍在177;_________%之內(nèi)，則單價(jià)不作任何變化。如果變化值超過(guò)_____;_________%，應(yīng)按_____合同一般條款中第_________條規(guī)定處理。
十六、分包商的宿舍區(qū)_____商應(yīng)取得由業(yè)主寫(xiě)給市政府有關(guān)部門(mén)的介紹信，為分包商選定建立其宿舍區(qū)的場(chǎng)地。函件所花費(fèi)用和有關(guān)宿舍區(qū)的一切費(fèi)用均由分包商承擔(dān)。
十七、_____商的監(jiān)督_____商將指定一位或幾位工程師監(jiān)督該項(xiàng)分包工程，分包商的人員應(yīng)對(duì)其承擔(dān)義務(wù)。
十八、許可證和執(zhí)照_____商應(yīng)幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動(dòng)證、該分包工程所需的施工材料和設(shè)備進(jìn)口許可證，以及生活用房和物資進(jìn)口許可證，要獲取由業(yè)主寫(xiě)給_________國(guó)有關(guān)當(dāng)局的證明信。辦理這些函件所花的費(fèi)用以及由此產(chǎn)生的一切開(kāi)支均應(yīng)由分包商承擔(dān)。
十九、竣工及懲罰根據(jù)雙方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表，只要分包商能及時(shí)得到材料，分包商就應(yīng)按下列規(guī)定日期完成各分項(xiàng)工程的施工。(各分項(xiàng)工程的竣工日期略)如果由于分包商的錯(cuò)誤或疏忽，未能按上述日期完成該分包工程，分包商同意每延誤一天，就向_____商支付拖延分項(xiàng)工程的分包合同價(jià)的_________%，作為罰金或違約罰款金，罰金或違約罰款金最高限額不得超過(guò)分包合同總價(jià)的_________%。
二十、分包商的過(guò)錯(cuò)如果_____商認(rèn)為分包商未能認(rèn)真或迅速地進(jìn)行施工，或沒(méi)有準(zhǔn)確地按合同施工，或忽視_____商工程師所發(fā)布的與工程有關(guān)的各種合理的書(shū)面指示，或違反合同規(guī)定，_____商可以向分包商發(fā)出書(shū)面通知，要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內(nèi)，未能執(zhí)行通知的要求，在此情況下，_____商將有權(quán)雇用其他人并立即對(duì)被忽略部分的工程進(jìn)行施工。另一種方法是在不損害_____商其他正常權(quán)利的情況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時(shí)自由使用分包商的一切設(shè)備(已在工地與工程有況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時(shí)自由使用分包商的一切設(shè)備(已在工地與工程有關(guān)的)，并對(duì)設(shè)備正常磨損不承擔(dān)任何責(zé)任，亦不考慮分包商對(duì)這些設(shè)備所擁有的任何權(quán)利。此外，對(duì)按分包合同規(guī)定應(yīng)屬分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，_____商有權(quán)保留并要求不付，或根據(jù)已完工程的具體情況而定按前所述，完成這項(xiàng)工程或?qū)嵤┢渲械囊徊糠?，費(fèi)用如超過(guò)應(yīng)屬分包商的余款，那么分包商應(yīng)承擔(dān)這部分超過(guò)的款項(xiàng)
二十一、進(jìn)度報(bào)告分包商應(yīng)按_____商同意的格式，呈送每周和每月的進(jìn)度報(bào)表。
二十二、廠商證明書(shū)和試驗(yàn)報(bào)告分包商應(yīng)呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗(yàn)報(bào)告，并取得_____商對(duì)此批準(zhǔn)?；炷猎噳K的報(bào)告單應(yīng)同地基工程付款申請(qǐng)單一起呈送。所有試驗(yàn)及試驗(yàn)報(bào)告書(shū)應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。
二十三、支付條款_____商應(yīng)按如下規(guī)定向分包商付款
1.預(yù)付款，其金額為分包合同價(jià)總額的_________%，自分包商提交由_________銀行開(kāi)具的等值銀行預(yù)付款保函之日起15天內(nèi)，付給分包商;保函有效期為_(kāi)________個(gè)月。
2.每月完成的并經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收的工程占分包合同價(jià)的_________%。
3.分段工程占分包合同價(jià)的_________%;憑暫時(shí)驗(yàn)收證書(shū)。
4.分段工程占分包價(jià)的_________%;憑最終驗(yàn)收證書(shū)。按_____合同規(guī)定，只有工程經(jīng)業(yè)主在四周內(nèi)驗(yàn)收后，上述1、2及4條規(guī)定的付款，自收到分包商發(fā)票之日起五周內(nèi)，才能付給分包商應(yīng)付給分包商的款額按下列百分比支付：_________國(guó)的當(dāng)?shù)刎泿牛篲________%;美元：_________%;用當(dāng)?shù)刎泿胖Ц兜牟糠衷赺________國(guó)付款，用美元支付的部分，通過(guò)電匯付給分包商在_________銀行_________帳號(hào)，匯費(fèi)應(yīng)由商負(fù)擔(dān)。預(yù)付款將用美元支付，預(yù)付款中超過(guò)_________%的美元數(shù)額應(yīng)從前三次的進(jìn)度付款中按比例扣除。
二十四、驗(yàn)收工程所有工程都應(yīng)符合業(yè)主的要求，如相應(yīng)的規(guī)范和在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商中作出的決定，總的原則應(yīng)該是商工程師對(duì)工程質(zhì)量所作的決定是最終的，但一旦發(fā)生爭(zhēng)議，則業(yè)主代表的決定應(yīng)為主導(dǎo)意見(jiàn)。
二十五、稅捐分包商應(yīng)對(duì)所有與該分包工程有關(guān)的稅捐的付款承擔(dān)責(zé)任，包括但不限于所得稅稅款。
二十六、履約保函在分包合同簽訂后15天內(nèi)，分包商應(yīng)根據(jù)所附的保函格式，提交一份_________銀行開(kāi)具的無(wú)條件履約保函，額度相當(dāng)于分包合同價(jià)的_________%，有效期為_(kāi)________個(gè)月，自本分包合同簽訂之日起。
二十七、第_________號(hào)法律(_________國(guó)對(duì)承包工程的特定法律)_____商受_________國(guó)_________號(hào)法律保護(hù)，并享有第______條，______條款所規(guī)定的免稅權(quán)，這些免稅權(quán)也適用于分包商。
二十八、爭(zhēng)議的解決_________________________________________________________________。
二十九、文件和圖紙?jiān)谑盏阶罱K付款之時(shí)，或在此之前，分包商應(yīng)向_____商退還所有_____商向其提供的文件、圖紙和技術(shù)規(guī)范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協(xié)議目的以外的其他任何目的;同時(shí)分包商亦不能泄露或使用由_____商或業(yè)主所提供的文件中的任何資料。涉及本協(xié)議目的的除外
甲方:_______
乙方：_______
日期：_______
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇七
基本建設(shè)工程儲(chǔ)備借款合同
借款方：_________貸款方：_________
借款方為下年度基本建設(shè)工程儲(chǔ)備設(shè)備(材料)所需貸款，經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特簽訂本合同。
第一條本年度貸款方向借款方計(jì)劃發(fā)放基本建設(shè)儲(chǔ)備貸款人民幣(大寫(xiě))_________元，用于_________。本貸款期從開(kāi)始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_(kāi)________年。
第二條本貸款是為建設(shè)項(xiàng)目下年度儲(chǔ)備國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備(材料)的專(zhuān)項(xiàng)貸款，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。不得用于擴(kuò)大基本建設(shè)工程量、彌補(bǔ)投資缺口、計(jì)劃外工程儲(chǔ)備、墊付工程款、不符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)備(材料)預(yù)付款、長(zhǎng)線產(chǎn)品和能源緊張地區(qū)耗能高的產(chǎn)品項(xiàng)目、地方級(jí)建設(shè)項(xiàng)目的儲(chǔ)備、不符合貸款對(duì)象的其他基本建設(shè)所需的儲(chǔ)備貸款、其他開(kāi)支等。
第三條自支用貸款之日起，貸款方按實(shí)際支用數(shù)按季計(jì)收利息。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，月利率為_(kāi)________‰。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對(duì)超儲(chǔ)積壓設(shè)備(材料)占用的貸款加收利息_________%。
第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國(guó)家規(guī)定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權(quán)限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條貸款方保證在下達(dá)的貸款指標(biāo)額度內(nèi)發(fā)放貸款，如未按期提供貸款，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第六條貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營(yíng)管理、計(jì)劃執(zhí)行、設(shè)備采購(gòu)、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫(kù)存等情況。借款方應(yīng)向借款方提供有關(guān)設(shè)計(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的文件資料。借款方不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)扣回貸款本息，并對(duì)違約使用部分加收罰息_________%。
第七條本合同條款以外的其他事項(xiàng)，雙方遵照《_____》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第八條本合同經(jīng)雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執(zhí)一份，報(bào)送_________各一份。
借款方(公章)：_________貸款方(公章)：_________
負(fù)責(zé)人(簽字)：_________負(fù)責(zé)人(簽字)：_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇八
上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達(dá)州__________公司)
住所地：_________________成都市__________路_____號(hào)_____樓
法定代表人：_________________黃__________執(zhí)行董事
被上訴人(一審原告)：_________________萬(wàn)__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號(hào)：_____________
住所地：_________________成都市__________街_____號(hào)_____棟_____單元_____樓_____號(hào)
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司
住所地：_________________成都市__________巷__________號(hào)
法定代表人：_________________劉__________總經(jīng)理
上訴請(qǐng)求：_________________
1、撤銷(xiāo)成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號(hào)《民事判決書(shū)》。
2、依法改判上訴人甲公司對(duì)萬(wàn)__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
3、判令本案一審、二審訴訟費(fèi)由被上訴人萬(wàn)__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號(hào)《民事判決書(shū)》，上訴人對(duì)該判決不服，現(xiàn)提起上訴。
上訴人“甲公司“認(rèn)為：_________________我單位從沒(méi)有參與過(guò)“達(dá)州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒(méi)有從被上訴人“乙公司”處承接過(guò)該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達(dá)州市建設(shè)局簽訂《建設(shè)工程施工合同》，更沒(méi)有將前述工程交由被上訴人萬(wàn)__________組織施工。而一審法院卻無(wú)視事實(shí)真相，錯(cuò)誤的認(rèn)定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬(wàn)__________組織施工，實(shí)屬事實(shí)不清，證據(jù)不足，認(rèn)定錯(cuò)誤。其理由有三：_________________
一、達(dá)州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營(yíng)合同》錯(cuò)誤的認(rèn)定萬(wàn)__________以“達(dá)州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬?gòu)埞诶畲?，不講事實(shí)。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬(wàn)__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營(yíng)合同》是實(shí)。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進(jìn)行承包施工，工程名稱(chēng)為_(kāi)_________街整治工程。后來(lái)，由于沒(méi)能中標(biāo)，該合同自然終止，沒(méi)能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達(dá)州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》，并由萬(wàn)__________實(shí)際組織施工,這與“達(dá)州__________公司”則沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)。因?yàn)椋癬_________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會(huì)是同一件事，同一個(gè)工程呢?只不過(guò)__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認(rèn)定牽強(qiáng)附會(huì)，缺乏根據(jù)，不能成立。
二、一審判決認(rèn)定年月日萬(wàn)__________同“乙公司”、“甲公司”進(jìn)行了結(jié)算。這也是毫無(wú)根據(jù)的。首先，萬(wàn)__________同“達(dá)州__________公司”既沒(méi)有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議，又沒(méi)有結(jié)算書(shū)依據(jù)，哪來(lái)的工程結(jié)算呢?其次，庭審中萬(wàn)__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價(jià)預(yù)(結(jié))算書(shū)》復(fù)印件，卻稱(chēng)拿不出原件，僅說(shuō)原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒(méi)有結(jié)算書(shū)原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒(méi)有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時(shí)，既沒(méi)有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章，也沒(méi)有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項(xiàng)目部”公章，該欄的旁邊有“達(dá)州__________公司”公章，而萬(wàn)__________在上面僅是技術(shù)負(fù)責(zé)人，并非項(xiàng)目經(jīng)理或承包人。眾所周知，工程竣工造價(jià)結(jié)算，是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間，而這份結(jié)算書(shū)卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算，那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒(méi)有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算，那為什么不是萬(wàn)__________同“達(dá)州__________公司”結(jié)算，而又是“達(dá)州__________公司”同“盛龍建司第一項(xiàng)目部”結(jié)算?既然是萬(wàn)__________個(gè)人沒(méi)有資質(zhì)需打“達(dá)州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達(dá)州__________公司”牌子?再則，工程造價(jià)一欄為865666元，而一審認(rèn)定工程總結(jié)算價(jià)為752700元，稱(chēng)扣除“乙公司”墊支拆遷費(fèi)112966元。而事實(shí)上，標(biāo)底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來(lái)扣拆遷費(fèi)呢?凡此種種，疑點(diǎn)重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無(wú)疑問(wèn)，這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達(dá)州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認(rèn)真核實(shí)審查，主觀武斷的認(rèn)為上訴人甲公司與被上訴人萬(wàn)__________進(jìn)行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算，因此認(rèn)定萬(wàn)__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無(wú)據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認(rèn)定“乙公司”將工程交“達(dá)州__________公司”承建，“達(dá)州__________公司”又分包一部分給萬(wàn)__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定：_________________“訴訟過(guò)程中，當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認(rèn)的對(duì)己方不利的事實(shí)和認(rèn)可的證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn)，但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認(rèn)。同時(shí)，本案有其他證據(jù)足以證實(shí)“達(dá)州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外，還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書(shū)》稱(chēng)“乙公司”欠萬(wàn)__________、李__________民工工資。既然是“達(dá)州__________公司”與萬(wàn)__________發(fā)生的分包關(guān)系，那既是“達(dá)州__________公司”欠萬(wàn)__________的工程款，“乙公司”就不會(huì)說(shuō)自己欠萬(wàn)__________的民工工資。因而，一審判決對(duì)這一事實(shí)的認(rèn)定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無(wú)視本案事實(shí)真相，將與上訴人甲公司根本無(wú)關(guān)的__________橋亮化、美化工程強(qiáng)行認(rèn)定在上訴人身上，并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營(yíng)合同》來(lái)認(rèn)定為是上訴人與被上訴人萬(wàn)__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù)，同時(shí)，在上訴人及被上訴人乙公司對(duì)本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無(wú)法與原件核對(duì)的證據(jù)復(fù)印件的真實(shí)性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬(wàn)__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法，實(shí)屬認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，沒(méi)有任何法律依據(jù)，應(yīng)予改判。請(qǐng)二審法院查明本案事實(shí)，依法作出公正判決，以維護(hù)上訴人之合法權(quán)益。
此致
成都市中級(jí)人民法院
上訴人：_________________甲公司
年_____月_____日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇九
甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，本著誠(chéng)信互利的原則，就廣告代理達(dá)成如下協(xié)議：
一、 甲方委托乙方代理 上海xx公司 廣告業(yè)務(wù)，代理辦法執(zhí)行《 上海xx公司 廣告代理實(shí)施辦法》（后簡(jiǎn)稱(chēng) ;辦法;）規(guī)定。
二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關(guān)政策法規(guī)，未經(jīng)雙方書(shū)面同意，任何一方均不得將本合約之權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓于第三方。
三、 乙方不得損害 上海xx公司 的信譽(yù)，不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發(fā)生的經(jīng)濟(jì)糾紛與甲方無(wú)關(guān)。如乙方出現(xiàn)上述行為，甲方有權(quán)取消其代理資格，并保留法律訴訟的權(quán)利。
四、 甲乙雙方簽定的廣告合同，乙方按合作協(xié)議扣除代理費(fèi)后，須將播出款項(xiàng)轉(zhuǎn)付甲方指定的銀行賬戶。
五、 乙方所代理的廣告，按 上海xx公司 正在執(zhí)行的廣告收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、 乙方應(yīng)按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發(fā)送到 上海xx公司 ，廣告發(fā)布后甲方提供廣告樣張給乙方，具體事宜按《 上海xx公司廣告 投放說(shuō)明》辦法處理。
七、 合同付款說(shuō)明：
1、 遵守先付款后發(fā)布的原則。
2、 的確無(wú)法做到發(fā)布前付款，須在廣告發(fā)布前支付30%的發(fā)布費(fèi)，余款須在廣告發(fā)布5個(gè)工作日內(nèi)付清。
3、 違反以上款項(xiàng)，視為違約，甲方有權(quán)終止其廣告播出。逾期1天，追繳拖欠款5%的滯納金。
八、 如遇特殊情況廣告不能按時(shí)播出，甲乙雙方需及時(shí)協(xié)商解決。
九、 在合同的落實(shí)和執(zhí)行中，有關(guān)合同和協(xié)議條款確需修訂，須經(jīng)雙方協(xié)定。
十、 未盡事宜，甲乙雙方按本協(xié)議第九條規(guī)定協(xié)商處理。十
一、 協(xié)議、合同均需遵守中華人民共和國(guó)民法典及廣告法等有關(guān)法律條款。十
二、 代理期限為：________年____月____日至200________年____月____日。十
三、 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。（甲乙雙方簽章）甲方（廣告客戶或代理單位）：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________乙方（廣告發(fā)布單位名稱(chēng)）：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________甲乙雙方根據(jù)國(guó)務(wù)院《中華人民共和國(guó)廣告法》及有關(guān)規(guī)定，簽訂本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期間發(fā)布____ 廣告。
二、廣告發(fā)布媒介為_(kāi)_______________________________.
三、單位廣告規(guī)格為_(kāi)_______________________________.
四、廣告采用樣稿（樣帶），未經(jīng)甲方同意，乙方不得改動(dòng)廣告樣稿（樣帶）。
五、乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，對(duì)不符合法律、法規(guī)的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。
六、廣告樣稿（樣帶）為合同附件，與本合同一并保存。
七、廣告單價(jià)____ 元，加急費(fèi)____ 元，其他費(fèi)用____ 元，扣除優(yōu)惠____ 元，扣除代理費(fèi)________元，播出（刊登）次數(shù)____ ，總計(jì)________元。
八、甲方應(yīng)在________年____月____日前將廣告發(fā)布費(fèi)付給乙方，付款方式____.
九、違約責(zé)任________________.
十、合同糾紛解決方式：
（1）由____ 仲裁委員會(huì)仲裁；
（2）向____ 人民法院起訴。十
一、其他：十
二、廣告的編排方式和發(fā)布時(shí)間表：十
三、本合同一式兩份，經(jīng)雙方代表人簽字后生效。甲方：____________________代表人：________乙方：____________________代表人：________________年____月____日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇十
甲方：_____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：_____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就本項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條：工程名稱(chēng)：
第三條：工程范圍：見(jiàn)附件.
第四條：工程總價(jià)：
人民幣 (此項(xiàng)為投標(biāo)價(jià)，支付以實(shí)際工程量為依據(jù)，此為稅后價(jià))，乙方包工包料。
第五條：
5.1竣工日期：(竣工報(bào)告為準(zhǔn)) 交付日
5.2合同總工期： 元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。
第六條：本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
按設(shè)計(jì)文件及相關(guān)規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)施工且符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
第七條：代表
甲方應(yīng)指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認(rèn)為是甲方的正式文件，此項(xiàng)人員的授權(quán)委托書(shū)作為本合同的一部分。如發(fā)生變更，甲方應(yīng)當(dāng)自變更后即日書(shū)面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第八條：工地管理
8.1乙方必須加強(qiáng)施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過(guò)程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。
8.2嚴(yán)格執(zhí)行工地上的各項(xiàng)管理制度,施工現(xiàn)場(chǎng)必須做到文明施工，做到工完場(chǎng)清，垃圾歸堆并運(yùn)送指定地點(diǎn)。
8.3 乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節(jié)嚴(yán)重移交司法部門(mén)處理。
第九條：設(shè)備、材料、通行及配套
9.1 甲方提供乙方臨時(shí)用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護(hù)分包工程所需的暫時(shí)或永久性質(zhì)的設(shè)備。
9.2 本工程使用的材料：見(jiàn)附件。
9.3 乙方堆置器材設(shè)備之場(chǎng)所，應(yīng)在甲方許可之范圍內(nèi)，不得妨礙工程之進(jìn)行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應(yīng)向乙方提供使其設(shè)備足夠能進(jìn)入其工地的一部分或幾個(gè)部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關(guān)場(chǎng)所臨時(shí)水電設(shè)施由甲方負(fù)責(zé)提供，甲方應(yīng)隨時(shí)注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設(shè)施之安全正常營(yíng)運(yùn)。
第十條：工程保險(xiǎn)
10.1乙方應(yīng)對(duì)其員工購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)
10.2由甲方辦理的保險(xiǎn)單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應(yīng)當(dāng)享有保險(xiǎn)單內(nèi)利益，甲方應(yīng)當(dāng)將乙方享有的利益注明或特別載列于保險(xiǎn)單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過(guò)失外，工期延長(zhǎng)，應(yīng)由甲方支付續(xù)保費(fèi)用。
第十一條：變更設(shè)計(jì)
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：
11.2經(jīng)由本合同雙方協(xié)商一致減少的事項(xiàng)。
11.3為了甲方利益，由乙方可以書(shū)面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項(xiàng)。
11.4所增加或變更之費(fèi)用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對(duì)高價(jià)定價(jià)。
11.5減少之工程，甲方除承擔(dān)乙方已購(gòu)材料之損失外，還應(yīng)支付乙方為此支付合理的費(fèi)用。
第十二條：工程延期
12.1須延長(zhǎng)完工日期時(shí)，乙方可于原因發(fā)生后3日內(nèi)據(jù)實(shí)將工程延期通知單書(shū)面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。
第十三條：驗(yàn)收
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間驗(yàn)收部位時(shí)，甲方應(yīng)在接到乙方通知之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
13.2本工程進(jìn)度于符合完工或階段性驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，乙方應(yīng)以書(shū)面報(bào)請(qǐng)完工驗(yàn)收。經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后，由甲方驗(yàn)收。
13.3乙方在驗(yàn)收前3日，將驗(yàn)收日期以書(shū)面通知甲方，如甲方不能按時(shí)參加，須提前2日書(shū)面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。
13.4甲方在收到乙方通知后3天內(nèi)未進(jìn)行驗(yàn)收、也未提出延期的，乙方提交的已驗(yàn)收通知中開(kāi)列的工程量即視為被認(rèn)可，通知的驗(yàn)收日期即視為驗(yàn)收合格之日，作為支付合同價(jià)款的依據(jù)。
13.5本工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)在10天內(nèi)移交予甲方。驗(yàn)收合格之日即視為所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移。
第十四條：違約及損害賠償責(zé)任
14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應(yīng)給付另一方按工程總價(jià)10%計(jì)算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達(dá)原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達(dá)15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過(guò)失除外 。
14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產(chǎn)或財(cái)務(wù)發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無(wú)能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時(shí)，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工的，甲方應(yīng)賠償乙方違約金15萬(wàn)元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應(yīng)按每人100元/天對(duì)乙方承擔(dān)賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費(fèi)用包括但不限于施工機(jī)具折舊費(fèi)、工地費(fèi)用及管理費(fèi)用等。甲方應(yīng)于通知停工之十日內(nèi)主動(dòng)賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準(zhǔn)時(shí)支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價(jià)的百分之三支付違約金。
第十五條：糾紛處理
甲乙雙方如對(duì)本合約條款發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)平等協(xié)商，協(xié)商不成，由 人民法院管轄。
第十六條：其它
16.1合約時(shí)效：本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。
16.2合同份數(shù)：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷(xiāo)。
16.4一方提供之地址為可送達(dá)之地址，如果變更應(yīng)及時(shí)通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達(dá)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇十一
發(fā)包方：_________
承包方：_________
根據(jù)《民法典》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程名稱(chēng)_________;工程地點(diǎn)_________;工程規(guī)模_________;工程投資_________。
第二條委托方根據(jù)本合規(guī)定填寫(xiě)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)委托書(shū)。(見(jiàn)附表一、二)
第三條勘察設(shè)計(jì)費(fèi)取費(fèi)的依據(jù)和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的撥付辦法，自合同生效后_________天內(nèi)，委托方應(yīng)向承包方給付定金。合同履行后，定金抵作勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，不足部分委托方應(yīng)在_________天內(nèi)一次結(jié)清(或訂為分若干次結(jié)清)。
勘察任務(wù)的定金為勘察費(fèi)的30%，設(shè)計(jì)任務(wù)的定金為估算設(shè)計(jì)費(fèi)的20%。本工程的勘察費(fèi)為_(kāi)________元，估算設(shè)計(jì)費(fèi)為_(kāi)________元。
委托方不履行合同的，無(wú)權(quán)要求返還定金;承包方不履行合同的，應(yīng)雙倍返還定金。
第四條委托方的義務(wù)
1.委托方應(yīng)在商定的時(shí)間內(nèi)向承包方提供必要的資料并對(duì)提供的時(shí)間、進(jìn)度與資料的可靠性負(fù)責(zé)。提供資料的內(nèi)容，技術(shù)要求及期限見(jiàn)附表三。
2.在勘察設(shè)計(jì)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或配合施工時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)提供以下工作和生活條件：_________。
3.委托方配合引進(jìn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)，從詢價(jià)、對(duì)外談判、國(guó)內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各階段，應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計(jì)任務(wù)的承包方參加。
4.按有關(guān)規(guī)定的勘察設(shè)計(jì)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如期如數(shù)付給承包方勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。
5.維護(hù)承包方的勘察成果和設(shè)計(jì)文件，不得擅自修改或轉(zhuǎn)讓給第三方重復(fù)使用。
第五條承包方的義務(wù)
1.承包方應(yīng)在_________年_________月_________日前提交有關(guān)勘察成果和設(shè)計(jì)文件，并承擔(dān)責(zé)任。提交勘察成果的范圍、進(jìn)度和質(zhì)量，以及設(shè)計(jì)的階段、進(jìn)度、質(zhì)量和設(shè)計(jì)文件份數(shù)。詳見(jiàn)附表四。
2.初步設(shè)計(jì)經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)審查后，在原定任務(wù)書(shū)范圍內(nèi)的必要修改，由承包方負(fù)責(zé)。原定任務(wù)書(shū)有重大變更而重作或修改設(shè)計(jì)時(shí)，須具有設(shè)計(jì)審批機(jī)關(guān)或設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見(jiàn)書(shū)，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。
3.設(shè)計(jì)單位對(duì)所承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配合施工，進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底，解決施工過(guò)程中有關(guān)設(shè)計(jì)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算，參加試車(chē)考核及工程竣工驗(yàn)收。對(duì)于大中型工業(yè)項(xiàng)目和復(fù)雜的民用工程應(yīng)派現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表，并參加隱蔽工程驗(yàn)收。常駐代表費(fèi)用由雙方協(xié)商(另附協(xié)議)。
第六條違約責(zé)任
1.因勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察設(shè)計(jì)文件拖延工期造成損失，由承包方繼續(xù)完善勘察設(shè)計(jì)任務(wù)，并視造成的損失浪費(fèi)大小減收或免收勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。具體規(guī)定如下：_________。
2.因勘察設(shè)計(jì)錯(cuò)誤而造成工程重大質(zhì)量事故，承包方除免收受損失部分的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)外，還應(yīng)付給委托方與直接受損失部分的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)相等的賠償金。
3.承包方不按合同規(guī)定的期限提交勘察成果、設(shè)計(jì)文件，每拖延一天，應(yīng)向委托方交納按勘察設(shè)計(jì)費(fèi)5‰的違約金。
4.由于變更計(jì)劃、提供的資料不準(zhǔn)確、未按期提供勘察設(shè)計(jì)必需的資料或工作條件而造成勘察設(shè)計(jì)工作的返工、窩工或修改設(shè)計(jì)，委托方應(yīng)按承包方實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。具體規(guī)定如下：_________。
5.因委托方責(zé)任造成勘察設(shè)計(jì)工作的重大返工或重作設(shè)計(jì)，應(yīng)另行增加勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用。
6.委托方超過(guò)合同規(guī)定的日期付費(fèi)時(shí)，應(yīng)償付逾期的違約金。違約金每逾期一天，按該工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的5‰計(jì)算。
第七條爭(zhēng)議的解決方式
合同執(zhí)行過(guò)程中如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方屬于一個(gè)部門(mén)的，由上級(jí)主管部門(mén)調(diào)解;調(diào)解不成，或雙方不屬于同一部門(mén)的，合同雙方任何一方均可向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，也可直接向人民法院起訴。
第八條附則
本合同未言明事項(xiàng)，一律按《民法典》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
本合同附件：《建設(shè)工程設(shè)計(jì)委托書(shū)》、《工程地質(zhì)勘察委托書(shū)》、《建設(shè)文件和勘察設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料交付日期一覽表》、《勘察設(shè)計(jì)文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本_________份，委托方、承包方各執(zhí)1份;副本_________份，分別報(bào)送_________備案。
委托方(蓋章)：_________承包方(蓋章)：_________
法定代表人(簽名)：_________法定代表人(簽名)：_________
委托代理人(簽名)：_________委托代理人(簽名)：_________
地址：_________地址：_________
開(kāi)戶銀行：_________開(kāi)戶銀行：_________
帳號(hào)：_________帳號(hào)：_________
電話：_________電話：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇十二
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建設(shè)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)合同條例》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，甲方對(duì)十天高速公路建設(shè)標(biāo)段的臨時(shí)施工用電，委托乙方進(jìn)行勘測(cè)設(shè)計(jì)并施工。為明確雙方在勘測(cè)設(shè)計(jì)和施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
一 、 工程名稱(chēng)：十天高速a-4標(biāo)合同段施工用電工程
二、工程地點(diǎn)：石泉縣
三、承包范圍及規(guī)模：
承包范圍：十天高速a-4標(biāo)合同段施工用電，35kv線路勘測(cè)設(shè)計(jì)施工(“t”接點(diǎn)至變壓器高壓樁頭)。
工程規(guī)模:架設(shè)35kv線路2106米，由35kv長(zhǎng)曾線“t”接，安裝35kv/0.4kv變壓器1臺(tái)，總負(fù)荷為1600kv/a，低壓出現(xiàn)分散輻 射
五、合同價(jià)款：伍拾萬(wàn)元整(￥77.922萬(wàn)元)。
第二條 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)用計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)：
定額按照《電力建設(shè)工程預(yù)算定額》第三冊(cè)電氣設(shè)備安裝和第四冊(cè)送電線路工程、第六冊(cè)調(diào)試工程(20xx年版)執(zhí)行，取費(fèi)按照陜西省電力公司陜電基建(20xx)56號(hào)文件執(zhí)行。
第一條工程期限
一、 根據(jù)國(guó)家工期定額和使用需要，商定工程工期為20天(日歷天)，自20xx年4月22日開(kāi)工至20xx年5月12日竣工驗(yàn)收。
二、開(kāi)工前3天，承包方向發(fā)包方發(fā)出開(kāi)工通知書(shū)。
三、如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方簽證后，工期相應(yīng)順延：
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場(chǎng)地、水、電源，道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場(chǎng)施工：
2 、凡發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備未能保證施工需要或因交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進(jìn)度;
3、不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大變更，致使設(shè)計(jì)方案改變或由于施工無(wú)法進(jìn)行的原因而影響進(jìn)度;
4、未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款而影響施工;
5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條 工程質(zhì)量
一、 本工程質(zhì)量要求達(dá)到： 合格
二、承包方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒布發(fā)的建設(shè)工程規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受發(fā)包方的監(jiān)督。
三、承包方在施工過(guò)程中必須遵守下列規(guī)定：
1、由承包方提供的主要原材料、設(shè)備必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方可用于工程;
2、由發(fā)包方提供的主要原材料、設(shè)備也必須有質(zhì)量合格證方可用于工程;
3、隱蔽工程必須經(jīng)發(fā)包方檢查、驗(yàn)收簽章后，方可進(jìn)行下一道工序;
4、承包方應(yīng)該按質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，并及時(shí)將單位工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)果送發(fā)包方。單位工程結(jié)果完工時(shí)，應(yīng)會(huì)同發(fā)包方進(jìn)行中間驗(yàn)收。
5、承包方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)包方。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設(shè)計(jì)建設(shè)單位簽證后實(shí)施;
第五條 建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)、驗(yàn)收和差價(jià)處理
一 、由發(fā)包方供應(yīng)以下材料、設(shè)備(詳見(jiàn)附件);
二、除發(fā)包方供應(yīng)以外的其他材料、設(shè)備由承包方采購(gòu);
三 、發(fā)包方供應(yīng) 、承包方采購(gòu)的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程，任何一方認(rèn)為對(duì)方提供的材料需要復(fù)驗(yàn)的，應(yīng)允許復(fù)驗(yàn)。經(jīng)復(fù)驗(yàn)符合質(zhì)量要求的，方可用于工程，其復(fù)驗(yàn)費(fèi)由要求復(fù)驗(yàn)方承擔(dān);不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理，其復(fù)驗(yàn)費(fèi)由提供材料、設(shè)備方承擔(dān)。
第六條 工程價(jià)款的支付與結(jié)算
一、本合同簽訂后 七 日內(nèi)，發(fā)包方支付不少于合同總價(jià)的 50% 備料款，計(jì)人民幣 肆拾萬(wàn)元整(￥ 40萬(wàn)元)。工程進(jìn)度款由發(fā)包方按照工程進(jìn)度及時(shí)撥付。
二、工程完工驗(yàn)收后，支付全部合同金額。
三、工程竣工后，承、 發(fā)包雙方及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，工程結(jié)算款應(yīng)在竣工后一周內(nèi)付清。
第七條 施工與設(shè)計(jì)變更
一 、發(fā)包方交付的設(shè)計(jì)圖紙 說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，開(kāi)工前由發(fā)包方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審做出會(huì)審紀(jì)要，作為施工的補(bǔ)充依據(jù)，承、發(fā)包雙方均不擅自修改。
二、承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，提出修改設(shè)計(jì)，經(jīng)發(fā)包方或有關(guān)技術(shù)部門(mén)同意后采取實(shí)施，其節(jié)約的價(jià)值按國(guó)家規(guī)定分配。
第八條工程驗(yàn)收
一、竣工工程驗(yàn)收，以國(guó)家頒發(fā)的《關(guān)于基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)制定的竣工驗(yàn)收規(guī)定及施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、施工技術(shù)文件為依據(jù)。
二 、工程竣工驗(yàn)收后，發(fā)包方方可使用。在規(guī)定的保修期內(nèi)，凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應(yīng)由承包方無(wú)償保修。
第九條 違約責(zé)任 承包方的責(zé)任：
一 、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負(fù)責(zé)無(wú)償修理或返修。
二、 工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，按合同中第九條關(guān)于建設(shè)工期提前或拖后的獎(jiǎng)罰規(guī)定償付逾期違約金。
發(fā)包方的責(zé)任：
一 、青賠 、征地費(fèi)用和變壓器土建由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
二 、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
三、 工程中途停建、 緩建造成的返工、 應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失。同時(shí)，賠償承包方由此造成的停工、 窩工、 返工、 倒運(yùn)、 人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、 材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。
四 、工程未經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)包方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問(wèn)題，由此包方承擔(dān)責(zé)任。
五 、承包方驗(yàn)收通知書(shū)送達(dá) 七 日后不進(jìn)行驗(yàn)收的，按有關(guān)規(guī)定償付逾期違約金。
第十條 糾紛解決辦法
執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁。
第十一條 附則
一 、本合同一式 四 份，合同附件 四 份，合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。發(fā)包方執(zhí)兩份，承包方執(zhí)四份。
二 、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同用章即生效;工程竣工驗(yàn)收符合要求，結(jié)清工程款后終止。
三 、本合同簽訂后，承 發(fā)包雙方如需要提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇十三
工程名稱(chēng)（以單位工程為準(zhǔn)）：___________
發(fā)包方：（甲方）_______________________
承包方：（乙方）_______________________
工程名稱(chēng)：________________________
本工程在保修期內(nèi)如發(fā)生施工質(zhì)量問(wèn)題，工程承包方應(yīng)按照國(guó)家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)保修。
一、保修期限
自工程竣工驗(yàn)收并取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書(shū)》之日起計(jì)算。
1.民用與公共建筑、一般工業(yè)建筑、構(gòu)筑物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年；
2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個(gè)月；
3.建筑物的供熱及供冷為一個(gè)采暖期及供冷期；
4.室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為一年；
5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發(fā)包單位和承包單位另行議定。
二、保修項(xiàng)目?jī)?nèi)容及范圍
1.屋面漏雨；
2.煙道、排氣孔道、風(fēng)道不通；
3.室內(nèi)地坪空鼓、開(kāi)裂、起砂、面磚松動(dòng)、有防水要求的地面漏水；
4.內(nèi)外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落，墻面漿活起堿脫皮；
5.門(mén)窗開(kāi)關(guān)不靈或縫隙超過(guò)規(guī)范規(guī)定；
6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水；
7.外墻板漏水，陽(yáng)臺(tái)積水；
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；
9.室內(nèi)上下水、供熱系統(tǒng)管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落；
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區(qū)道路沉陷；
11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結(jié)構(gòu)及其它承重結(jié)構(gòu)變形、裂縫超過(guò)國(guó)家規(guī)范和設(shè)計(jì)要求；
12.因施工單位造成的其他質(zhì)量問(wèn)題。
三、保修責(zé)任
施工單位自接到建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書(shū)（式樣附后）之日起，必須在兩周內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)與建設(shè)單位共同明確責(zé)任方，商議返修內(nèi)容。屬施工單位責(zé)任的，如施工單位未能按期到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，建設(shè)單位應(yīng)再次通知施工單位；施工單位自接到再次通知書(shū)起一周內(nèi)仍不能到達(dá)時(shí)，建設(shè)單位有權(quán)按原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)自行返修，所發(fā)生的費(fèi)用由原施工單位承擔(dān)。
四、保修抵押金
1.保修抵押金計(jì)算方法。按工程結(jié)算造價(jià)扣除甲方供應(yīng)的設(shè)備、成品價(jià)后的金額計(jì)算，由承包方向發(fā)包方支付保修抵押金。其中：
（1）承包一般建安工程200萬(wàn)元以內(nèi)的，按2.0％計(jì)算；200萬(wàn)元（不含200萬(wàn)元）至500萬(wàn)元的，按1.5％計(jì)算；500萬(wàn)元以上（不含500萬(wàn)元）的，按1.0％計(jì)算。
（2）單獨(dú)承包裝飾工程，按1.0％計(jì)算。
2.本工程保修抵押金為_(kāi)_________________元。
金額大寫(xiě)：____________________________。
五、保修抵押金返還
工程保修期滿，發(fā)包方按以下規(guī)定向承包方返還保修抵押金。
1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％為_(kāi)_____________元。
保修期滿三年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。
2.單獨(dú)承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。
六、爭(zhēng)議
甲、乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過(guò)協(xié)商或者申請(qǐng)施工合同管理機(jī)構(gòu)會(huì)同有關(guān)部門(mén)調(diào)解。不愿通過(guò)協(xié)商或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭(zhēng)議解決方式：向________________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；
第二種爭(zhēng)議解決方式：向________________人民法院起訴。
雙方約定按第________種爭(zhēng)議解決方式解決。
七、合同生效與終止
1.本合同自訂立之日起生效。
2.工程保修期滿，發(fā)包方按規(guī)定向承包方返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告終止。
八、合同份數(shù)
1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本____份，由甲乙雙方分送施工合同管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門(mén)。
九、工程質(zhì)量出現(xiàn)永久性缺陷的，應(yīng)按照國(guó)家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不在本保修范圍內(nèi)。
十、屬于設(shè)計(jì)原因造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)按照國(guó)家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不在本保修范圍內(nèi)。
十一、雙方議定的其他事項(xiàng)：__________________________________________
承包方（施工保修單位）：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
開(kāi)戶銀行：
帳號(hào)：
（公章）
保修合同訂立時(shí)間： 年 月 日
發(fā)包方（用戶）：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
開(kāi)戶銀行：
帳號(hào)：
（公章）
年 月 日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇十四
外墻粉刷施工合同工程承包人（甲方）：勞務(wù)分包人（乙方）：依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，鑒于公司與工程承包人已經(jīng)簽訂施工承包合同，雙方就工程外墻抹灰 專(zhuān)業(yè)勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
一、承包內(nèi)容及承包方式：
1、承包內(nèi)容：外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；
2、承包形式：包工不包料
二、粉刷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求：
1、嚴(yán)格按照國(guó)家建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（gb50210－20）標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
2、施工及使用過(guò)程中出現(xiàn)的由于乙方施工質(zhì)量原因空鼓、脫落等引起的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)賠償，同時(shí)乙方必須在甲方指定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)修復(fù)完畢并驗(yàn)收合格。
三、勞務(wù)報(bào)酬結(jié)算與支付：
1、結(jié)算價(jià)格：完成合同內(nèi)所有工作內(nèi)容，按 元∕2進(jìn)行結(jié)算。計(jì)算時(shí)面積按實(shí)際粉刷面積計(jì)算。
2、工程付款: 本抹灰分項(xiàng)工程施工至工程量一半時(shí)，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項(xiàng)工程施工結(jié)束后，付工程總價(jià)的50﹪；余款在本抹灰分項(xiàng)工程結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)結(jié)清。
四、工期：本抹灰分項(xiàng)工程工期25天，從________年____月____日開(kāi)始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因?qū)е虏荒苁┕さ那闆r下，工期相應(yīng)順x。
五、甲方責(zé)任：
1、變更施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容、規(guī)模（數(shù)量）、條件時(shí)，須書(shū)面通知乙方，變更后需重新明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容和數(shù)量，進(jìn)行協(xié)商并及時(shí)辦理簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、在施工期間乙方施工人員出現(xiàn)以下情形，甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如乙方的施工人員出現(xiàn)打架、斗毆事件，無(wú)論何種原因?qū)σ曳教幰?0.00元處罰，同時(shí)乙方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任；不及時(shí)清理衛(wèi)生對(duì)乙方處以300-500元處罰；相應(yīng)處罰款項(xiàng)自工程款中扣除。
3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負(fù)責(zé)順x。
六、乙方責(zé)任：
1、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，必須加強(qiáng)自身隊(duì)伍素質(zhì)教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動(dòng)，要堅(jiān)持“安全
第
一、質(zhì)量第
一、文明施工”的原則。
2、服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)指揮，并遵守甲方的規(guī)章制度。嚴(yán)格按確認(rèn)的設(shè)計(jì)要求施工，并按
第二條的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行施工和驗(yàn)收。
3、總進(jìn)場(chǎng)施工人數(shù)按施工勞動(dòng)力計(jì)劃。如由于施工技術(shù)力量不足，不按甲方要求施工，不能按規(guī)定工期完成任務(wù)，不按國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，所造成的一切損失由乙方承擔(dān)，同時(shí)甲方有權(quán)解除合同并更換隊(duì)伍。
4、做好文明安全施工，并堅(jiān)持工完場(chǎng)清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生。
5、加強(qiáng)自身隊(duì)伍素質(zhì)教育和管理，不做違法、違規(guī)的事，不從事非法活動(dòng)，做好安全、防火、防盜工作。
6、乙方現(xiàn)場(chǎng)施工期間水、電管理、衛(wèi)生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規(guī)范要求執(zhí)行，如造成浪費(fèi)由乙方承擔(dān)。
七、安全施工與檢查：
1、勞務(wù)分包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護(hù)措施到位后，由于勞務(wù)分包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用，由勞務(wù)分包人承擔(dān)。
2、工程承包人應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。工程承包人不得要求勞務(wù)分包人違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。
八、糾紛解決：在合同履約過(guò)程中發(fā)生糾紛，雙方友好協(xié)商，如協(xié)商不成時(shí)，可向人民法院提出訴訟。
九、其它：
1、由于不可抗力因素致使合同無(wú)法履行時(shí)，雙方及時(shí)協(xié)商解決。
2、本合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方履行完合同全部義務(wù)，勞務(wù)報(bào)酬價(jià)款支付完畢，勞務(wù)分包人向工程承包人交付勞務(wù)作業(yè)成果，并經(jīng)工程承包人驗(yàn)收合格后，本合同即告終止。
4、本合同共三頁(yè)，合同一式叁份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)壹份。工程承包人：勞務(wù)分包人：代表：代表：________年____月____日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇十五
北京市建設(shè)工程保修合同(1994版)
編號(hào)：
工程名稱(chēng)
（以單位工程為準(zhǔn)）＿＿＿＿＿＿＿
發(fā)包方（甲方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方（乙方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿
施工合同編號(hào)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
交付竣工工程日期?年?月?日
北京市工商行政管理局
監(jiān)制
北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
一九九四年十二月
發(fā)包方（用戶）名稱(chēng)：
工程名稱(chēng)：
本工程在保修期內(nèi)如發(fā)生施工質(zhì)量問(wèn)題，工程承包方應(yīng)按照國(guó)家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)保修。
一、保修期限：
自工程竣工驗(yàn)收并取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書(shū)》之日起計(jì)算。
1.民用與公共建筑、一般工業(yè)建筑、構(gòu)筑物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年；
2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個(gè)月；
3.建筑物的供熱及供冷為一個(gè)采暖期及供冷期；
4.室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為一年；
5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發(fā)包單位和承包單位另行議定。
二、保修項(xiàng)目?jī)?nèi)容及范圍：
1.屋面漏雨；
2.煙道、排氣孔道、風(fēng)道不通；
3.室內(nèi)地坪空鼓、開(kāi)裂、起砂、面磚松動(dòng)、有防水要求的地面漏水；
4.內(nèi)外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落，墻面漿活起堿脫皮；
5.門(mén)窗開(kāi)關(guān)不靈或縫隙超過(guò)規(guī)范規(guī)定；
6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水；
7.外墻板漏水，陽(yáng)臺(tái)積水；
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；
9.室內(nèi)上下水、供熱系統(tǒng)管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落；
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區(qū)道路沉陷；
11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結(jié)構(gòu)及其它承重結(jié)構(gòu)變形、裂縫超過(guò)國(guó)家規(guī)范和設(shè)計(jì)要求；
12.因施工單位造成的其他質(zhì)量問(wèn)題。
三、保修責(zé)任：
施工單位自接到建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書(shū)（式樣附后）之日起，必須在兩周內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)與建設(shè)單位共同明確責(zé)任方，商議返修內(nèi)容。屬施工單位責(zé)任的，如施工單位未能按期到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，建設(shè)單位應(yīng)再次通知施工單位；施工單位自接到再次通知書(shū)起一周內(nèi)仍不能到達(dá)時(shí)，建設(shè)單位有權(quán)按原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)自行返修，所發(fā)生的費(fèi)用由原施工單位承擔(dān)。
四、保修抵押金：
1.保修抵押金計(jì)算方法。按工程結(jié)算造價(jià)扣除甲方供應(yīng)的設(shè)備、成品價(jià)后的金額計(jì)算，由承包方向發(fā)包方支付保修抵押金。其中：
（1）承包一般建安工程200萬(wàn)元以內(nèi)的，按2.0％計(jì)算；200萬(wàn)元（不含200萬(wàn)元）至500萬(wàn)元的，按1.5％計(jì)算；500萬(wàn)元以上（不含500萬(wàn)元）的，按1.0％計(jì)算。
（2）單獨(dú)承包裝飾工程，按1.0％計(jì)算。
2.本工程保修抵押金為＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
金額大寫(xiě)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
五、保修抵押金返還：
工程保修期滿，發(fā)包方按以下規(guī)定向承包方返還保修抵押金。
1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％為＿＿＿＿＿＿＿元。
保修期滿三年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。
2.單獨(dú)承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。
六、爭(zhēng)議：
甲、乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過(guò)協(xié)商或者申請(qǐng)施工合同管理機(jī)構(gòu)會(huì)同有關(guān)部門(mén)調(diào)解。不愿通過(guò)協(xié)商或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭(zhēng)議解決方式：向＿＿＿＿＿＿＿＿_(dá)____委員會(huì)申請(qǐng)_____；
第二種爭(zhēng)議解決方式：向＿＿＿＿＿＿＿＿人民法院起訴。
雙方約定按第＿＿＿＿種爭(zhēng)議解決方式解決。
七、合同生效與終止。
1.本合同自訂立之日起生效。
2.工程保修期滿，發(fā)包方按規(guī)定向承包方返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告終止。
八、合同份數(shù)。
1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本＿＿份，由甲乙雙方分送施工合同管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門(mén)。
九、工程質(zhì)量出現(xiàn)永久性缺陷的，應(yīng)按照國(guó)家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不在本保修范圍內(nèi)。
十、屬于設(shè)計(jì)原因造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)按照國(guó)家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不在本保修范圍內(nèi)。
十一、雙方議定的其他事項(xiàng)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜承包方（施工保修單位）：｜
｜地址：｜
｜編碼：｜
｜法定代表人：｜
｜委托代理人：｜
｜聯(lián)系電話：｜
｜開(kāi)戶銀行：｜
｜帳號(hào)：｜
｜｜
｜｜
｜（公章）｜
｜｜
｜保修合同訂立時(shí)間：?年?月?日｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜發(fā)包方（用戶）：｜
｜地址：｜
｜編碼：｜
｜法定代表人：｜
｜委托代理人：｜
｜聯(lián)系電話：｜
｜開(kāi)戶銀行：｜
｜帳號(hào)：｜
｜｜
｜｜
｜（公章）?｜
｜年?月?日?｜
｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
附件：?建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書(shū)?工程名稱(chēng)
（以單位工程為準(zhǔn)）：
保修合同編號(hào)：
使用單位
（用戶）名稱(chēng)：?施工單位名稱(chēng)：
本工程于年?月?日發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，按照編號(hào)：
《北京市建設(shè)工程保修合同》有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)你單位派人檢查修理為盼。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜?質(zhì)量問(wèn)題及部位：｜
｜｜
｜｜
｜｜
｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜?施工單位名稱(chēng)：｜
｜?使用單位（用戶）對(duì)修理結(jié)果的意見(jiàn)（由使用單位（用戶）填寫(xiě)）：?｜
｜｜
｜｜
｜使用單位（用戶）公章｜
｜年?月?日｜
｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜?使用單位（用戶）：｜
｜?通訊地址：｜
｜?編碼：｜
｜?電話號(hào)碼：｜
｜?聯(lián)系人姓名：（公章）｜
｜通知書(shū)發(fā)出日期：?年?月?日｜
｜（投遞以郵戳日期為準(zhǔn)）｜
｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
填表方法：
1.本表由發(fā)包方（使用單位）填寫(xiě)，一式三份，送承包方二份；
2.承包方（施工單位）對(duì)保修項(xiàng)目，進(jìn)行維修后，經(jīng)雙方蓋章，退發(fā)包方一份，自存一份。
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇十六
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方(一下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
本工程于20xx年----月----日議定，由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過(guò)程中權(quán)利和義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合工作，保證質(zhì)量按期完成任務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同以使共同遵守。
第一條 工程概況
一、工程名稱(chēng)：
二、工程地點(diǎn)：
三、承包范圍：
四、結(jié)構(gòu)形式及建筑面積：
第二條 承包方式和工程造價(jià)
一、承包方式：按甲、乙雙方商定后意見(jiàn)及預(yù)算項(xiàng)目工程，包工我、包工期、包質(zhì)量、包安全
二、承包金額，暫定工程造價(jià)：
第三條 工期總天數(shù)(有效工期)----天
一、開(kāi)工日期于20xx年----月----日開(kāi)工，竣工日期于20xx年----月----日竣工。
三、竣工日期，遇到有下列情況經(jīng)甲方簽證，工期方可順延
1、因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成停工。
2、工程變更。
3、其他原因。
四、物資材料
凡乙方采購(gòu)的物資材料要及時(shí)通知甲方，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可用于工程上。凡由乙方采購(gòu)的物資，資料不符合要求的，而造成的損失，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。
五、工程支付方式
工程施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)撥付包工，工程資----，主體一層封頂后撥----，主體合格后撥----，總體驗(yàn)收合格后撥----(包括材料)
六、乙方負(fù)責(zé)
1、按《施工及技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范》要求進(jìn)行精心施工，確保工程質(zhì)量，確保工期，由乙方造成的返工，停工費(fèi)用由乙方承擔(dān)(包括材料)
2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文明施工，由于自身原因造成的設(shè)備損壞和人員傷亡事故的，其費(fèi)用乙方自負(fù)
3、若因乙方責(zé)任發(fā)生的人身傷亡施工員，其費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方進(jìn)場(chǎng)前后，運(yùn)輸費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)等由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方不得拖欠工人工資，若拖欠工人工資或工人上訪鬧事，與甲方無(wú)關(guān)。
七、因一方不履行合同，而造成的經(jīng)濟(jì)損失，由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和賠償對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失。
八、在履行合同中若雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，協(xié)商決定。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各1份，本合同簽字之日生效，注(未盡事宜由雙方協(xié)商后解決)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇十七
發(fā)包人(全稱(chēng)) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人(全稱(chēng))__(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工協(xié)商一致，訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱(chēng)： ※
工程地點(diǎn)： ※
結(jié)構(gòu)形式： 框架剪力墻 層數(shù)：地上28層地下1/2層 建筑面積：※
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附表1)
工程立項(xiàng)文號(hào)： ※
資金來(lái)源： 自籌
二、 工程承包范圍
承包范圍： ※
不包括的工程范圍： /
三、 合同工期
總?cè)諝v天數(shù) 1080 天
開(kāi)工日期：__※年10月10日
竣工日期：__※年9月23日
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 合格
四、 合同價(jià)款
1、合同總價(jià)(大寫(xiě))：※(人民幣)(小寫(xiě))￥： ※ 元(其中：工程預(yù)留金 20xx萬(wàn)元、零星工作費(fèi) / 元，安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) ※ 元，工程分包和材料購(gòu)置費(fèi) / 元，總承包服務(wù)費(fèi) / 元。)
2、綜合單價(jià)：詳見(jiàn)承包人的報(bào)價(jià)書(shū)。
五、 組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、 本合同協(xié)議書(shū)
2、 本合同專(zhuān)用條款
3、 本合同通用條款
4、 中標(biāo)通知書(shū)
5、 投標(biāo)書(shū)、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)及其附件
6、 招標(biāo)文件、答疑紀(jì)要及工程量清單
7、 圖紙
8、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
雙方為履行本合同的有關(guān)洽商、變更等書(shū)面協(xié)議、文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
八、承包人按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
10.1合同訂立時(shí)間： 20xx 年 9 月 30 日
10.2合同訂立地點(diǎn)： ________________________
10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇十八
甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就趙一級(jí)電站機(jī)電設(shè)備安裝工程勞務(wù)分包達(dá)成如下協(xié)議，為了明確甲、乙雙方各自的權(quán)利、責(zé)任義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成以下條款，以資共同遵守。
一、工程名稱(chēng)：趙一級(jí)電站機(jī)電設(shè)備安裝工程
二、工程地點(diǎn)：
三、工程內(nèi)容：完成現(xiàn)有需改造機(jī)電設(shè)備的拆除（含運(yùn)出洞外）以及4臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組（1機(jī)組大修）、3臺(tái)進(jìn)水閘閥、油水氣系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)（配合主機(jī)改造）、高壓開(kāi)關(guān)柜、升壓站設(shè)備、直流系統(tǒng)的安裝及電纜敷設(shè),主機(jī)電氣設(shè)備試驗(yàn)調(diào)試及試運(yùn)行等所有工作（詳見(jiàn)安裝工程量清單）。
四、工程價(jià)款及工程結(jié)算：乙方的報(bào)價(jià)是根據(jù)甲方提供的工程量清單和部分設(shè)計(jì)，該總價(jià)包括完成工程施工內(nèi)容所需的人工費(fèi)、設(shè)備轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)、消耗性材料費(fèi)、施工管理費(fèi)、生活費(fèi)、安全措施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)以及稅金等所有費(fèi)用。工程結(jié)算以施工圖工程量為基礎(chǔ)，根據(jù)最終完成的工程量及單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
五、工程工期及進(jìn)度：
1、根據(jù)甲乙雙方商定，乙方在________年____月____日前進(jìn)場(chǎng)施工，________年____月____日前完成電站所有機(jī)電設(shè)備安裝及調(diào)試工作。
2、在乙方安裝過(guò)程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因?qū)е碌墓て谘娱L(zhǎng)，乙方不能向甲方索賠任何費(fèi)用，但工期可考慮順延。
3、乙方必須滿足甲方的總體安排，主機(jī)安裝考慮分兩階段進(jìn)行，保證一臺(tái)機(jī)組開(kāi)機(jī)發(fā)電運(yùn)行。
六、付款方式：
1、工程預(yù)付款：在本合同簽訂乙方人員進(jìn)場(chǎng)并提供相應(yīng)保險(xiǎn)憑證后，甲方按合同總價(jià)的10%支付工程預(yù)付款。
2、工程進(jìn)度款：按進(jìn)度實(shí)際完成工程量經(jīng)總承包方報(bào)量支付后按95%給乙方支付，余下5%質(zhì)保金________年質(zhì)保期滿后支付。
3、乙方在結(jié)算過(guò)程中承擔(dān)“工程總價(jià)款215;10%”的稅，稅由甲方在乙方工程款中代扣代繳。
七、雙方責(zé)任：甲方：
1、提供施工圖紙技術(shù)資料，并組織乙方現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底。
2、甲方提供乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用電及生產(chǎn)、生活場(chǎng)地。
3、甲方協(xié)助乙方做好現(xiàn)場(chǎng)安全保衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)各施工單位之間的關(guān)系。乙方：
1、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工圖紙、規(guī)程、規(guī)范進(jìn)行施工，不得隨意更改設(shè)計(jì)，若出現(xiàn)責(zé)任事故其責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失一切由乙方負(fù)責(zé)。
2、乙方簽訂合同后，在7天內(nèi)編制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)（含施工進(jìn)度計(jì)劃），施工技術(shù)措施，質(zhì)量保證措施和安全技術(shù)措施并上報(bào)甲方備案。
3、乙方在施工期間，做好安全生產(chǎn)、文明施工，尊重業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位駐派人員，并處理好與各施工單位的關(guān)系。
4、乙方負(fù)責(zé)做好為完成本工程所做的一切輔助性工程，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
5、負(fù)責(zé)協(xié)助甲方對(duì)設(shè)備進(jìn)行開(kāi)箱檢查、記錄與檢測(cè)，確保所有設(shè)備檢測(cè)合格后方能安裝，做好安裝時(shí)各種測(cè)量數(shù)據(jù)記錄并負(fù)責(zé)原始資料收集。
6、安裝時(shí)記錄好單元工程質(zhì)量評(píng)定表、中間計(jì)量表。
6、乙方不得將工程分包或轉(zhuǎn)包給其他單位施工。
八、質(zhì)量驗(yàn)收：
1、乙方在機(jī)電設(shè)備的安裝過(guò)程中，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)要求，如未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方返工，直至符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、設(shè)備安裝單元質(zhì)量檢查、驗(yàn)收的簽證單，作為工程款結(jié)算支付的依據(jù)。
3、乙方在施工過(guò)程中，無(wú)條件服從監(jiān)理工程師和業(yè)主的質(zhì)量檢查，凡具備覆蓋條件的工序和部位均按質(zhì)檢規(guī)定，書(shū)面報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師和業(yè)主進(jìn)行中間驗(yàn)收，監(jiān)理工程師和業(yè)主在24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行下一道工序施工。
4、由乙方自行采購(gòu)的設(shè)備材料，必須提供材質(zhì)合格證，堅(jiān)決杜絕使用不合格的材料。
5、乙方由于自身原因無(wú)法保證質(zhì)量時(shí)，甲方隨時(shí)有權(quán)收回本工程，乙方應(yīng)無(wú)條件服從，并承擔(dān)甲方一切損失責(zé)任。
九、安全管理：
1、乙方必須認(rèn)真貫徹國(guó)家的有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)，牢固樹(shù)立安全生產(chǎn)，責(zé)任重于泰山的高度責(zé)任感，建立完善的安全管理機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，加強(qiáng)安全管理工作，強(qiáng)化安全技術(shù)措施的實(shí)施，并接受甲方和地方安檢部門(mén)的監(jiān)督和檢查。
2、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)特殊工種人員的安全管理工作，堅(jiān)持持證上崗。
3、監(jiān)理工程師和甲方在檢查施工安全過(guò)程中，有權(quán)對(duì)不按操作規(guī)程施工的人和事發(fā)出《重大隱患通知書(shū)》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，沒(méi)有進(jìn)行整改，監(jiān)理工程師和甲方按安全法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行罰款處理。以提高乙方及全體施工人員的安全意識(shí)，保證施工現(xiàn)場(chǎng)安全。
4、對(duì)于從事高空作業(yè)的施工人員，必須設(shè)置必要的安全設(shè)施和配備防護(hù)用品，對(duì)于危險(xiǎn)地段，設(shè)置必要的警示標(biāo)志、安全哨和防護(hù)設(shè)施。
5、乙方必須重視施工現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)和消防防火工作，杜絕發(fā)生安全責(zé)任事故。如果施工中發(fā)生因乙方原因的人員傷害、機(jī)械設(shè)備損壞及材料損失，所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。由于乙方的原因造成對(duì)第三者的傷害和其他損失，均由乙方負(fù)責(zé)賠償，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十、違約、仲裁：
1、甲、乙各方不得無(wú)正當(dāng)理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方違約，對(duì)方有權(quán)按《民法典》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例》追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，違約方必須賠償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失。違約金按工程承包總價(jià)5%進(jìn)行處罰。
2、甲、乙雙方在執(zhí)行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，雙方友好協(xié)商解決，當(dāng)不能協(xié)商時(shí)，可在甲方當(dāng)?shù)?，按法律有關(guān)程序執(zhí)行，其發(fā)生的費(fèi)用由違約方承擔(dān)。十
一、其他：
1、下列文件均作為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
1）設(shè)計(jì)圖紙及招投標(biāo)文件的技術(shù)要求。
2）設(shè)備安裝工程單元質(zhì)量評(píng)定表、記錄表。
3）設(shè)計(jì)變更通知等技術(shù)文件。
2、乙方必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工人員進(jìn)行人身保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部職工的教育和管理，整治好生活設(shè)施和周?chē)沫h(huán)境衛(wèi)生，尊重當(dāng)?shù)氐拿耧L(fēng)民俗。當(dāng)發(fā)生矛盾時(shí)，通過(guò)組織協(xié)調(diào)，依靠當(dāng)?shù)卣鉀Q，防止事態(tài)擴(kuò)大。
4、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。十
二、合同份數(shù)：本合同一式2份，甲、乙雙方各持1份。甲方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________________年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________________年____月____日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇十九
借款方為下年度基本建設(shè)工程儲(chǔ)備設(shè)備(材料)所需貸款，經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特簽訂本合同。
第一條、本年度貸款方向借款方計(jì)劃發(fā)放基本建設(shè)儲(chǔ)備貸款人民幣(大寫(xiě))_________元，用于_________.本貸款期從開(kāi)始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_(kāi)________年。
第二條、本貸款是為建設(shè)項(xiàng)目下年度儲(chǔ)備國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備(材料)的專(zhuān)項(xiàng)貸款，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。不得用于擴(kuò)大基本建設(shè)工程量、彌補(bǔ)投資缺口、計(jì)劃外工程儲(chǔ)備、墊付工程款、不符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)備(材料)預(yù)付款、長(zhǎng)線產(chǎn)品和能源緊張地區(qū)耗能高的產(chǎn)品項(xiàng)目、地方級(jí)建設(shè)項(xiàng)目的.儲(chǔ)備、不符合貸款對(duì)象的其他基本建設(shè)所需的儲(chǔ)備貸款、其他開(kāi)支等。
第三條、自支用貸款之日起，貸款方按實(shí)際支用數(shù)按季計(jì)收利息。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，月利率為_(kāi)________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對(duì)超儲(chǔ)積壓設(shè)備(材料)占用的貸款加收利息_________%.
第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國(guó)家規(guī)定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權(quán)限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條、貸款方保證在下達(dá)的貸款指標(biāo)額度內(nèi)發(fā)放貸款，如未按期提供貸款，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第六條、貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營(yíng)管理、計(jì)劃執(zhí)行、設(shè)備采購(gòu)、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫(kù)存等情況。借款方應(yīng)向借款方提供有關(guān)設(shè)計(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的文件資料。借款方不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)扣回貸款本息，并對(duì)違約使用部分加收罰息_________%.
第七條、本合同條款以外的其他事項(xiàng)，雙方遵照《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第八條、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執(zhí)一份，報(bào)送_________各一份。
借款方(公章)_________貸款方(公章)_________
負(fù)責(zé)人(簽字)_________負(fù)責(zé)人(簽字)_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇二十
常用版建設(shè)工程合同范本
承租方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
出租方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定，為明確設(shè)備租賃雙方的權(quán)利義務(wù)，甲方根據(jù)工程需要，租賃乙方施工機(jī)械(附表)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就租賃機(jī)械設(shè)備事宜簽訂協(xié)議如下，以便共同遵守。
一、車(chē)型：(見(jiàn)附表)
二、租賃使用地點(diǎn)：
三、租用期限：乙方接到甲方電話通知時(shí)，且機(jī)械設(shè)備到達(dá)甲方指定現(xiàn)場(chǎng)之日起計(jì)租，租期至甲方正式通知乙方退場(chǎng)時(shí)止，乙方因任何原因而未按通知規(guī)定時(shí)限退場(chǎng)的，將不再計(jì)算租賃費(fèi)。
四、機(jī)械設(shè)備租賃形式及結(jié)算方式：
1、乙方以月租形式將機(jī)械設(shè)備租給甲方，月租金為人民幣大寫(xiě)：___________元月，________元小時(shí)，租賃時(shí)間不足____月者，按實(shí)際使用天數(shù)結(jié)算。日租金月租金31天;
2、機(jī)械設(shè)備在租賃期間產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé);
3、租金的結(jié)算方式：甲方原則上每月____日對(duì)乙方進(jìn)行租賃費(fèi)結(jié)算一次，并在下月____日前支付上月租賃費(fèi)用。如因甲方上級(jí)或業(yè)主撥款不到位時(shí)，乙方充分理解甲方資金的困難，同意相對(duì)延遲支付;如若甲方還需增加機(jī)械設(shè)備，增加的機(jī)械設(shè)備采用本合同中價(jià)格，費(fèi)用并隨本合同規(guī)定支付;
4、乙方須配備合格的司機(jī)并持有效的本機(jī)操作證，二十四小時(shí)隨叫隨到，以保證甲方施工需要。司機(jī)住宿、工資、伙食費(fèi)用等由乙方負(fù)責(zé)。
五、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、機(jī)械設(shè)備在租賃期間，乙方機(jī)械司機(jī)要服從甲方的.工作安排，因乙方司機(jī)不服從甲方的安排，甲方有權(quán)要求更換司機(jī)和終止合同。司機(jī)在作業(yè)期間對(duì)機(jī)械設(shè)備和自身安全負(fù)全責(zé)。嚴(yán)格按照機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程操作，不得違規(guī)，否則由此引發(fā)的一切安全事故均由乙方負(fù)責(zé)，費(fèi)用自理;
2、乙方負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)、燃油、輔油等及其相應(yīng)費(fèi)用，完好率每月不低于28天，每低于一天從月租金扣除一天，確保甲方工程施工正常進(jìn)行;
3、甲方提供工程施工場(chǎng)地，并保證施工環(huán)境良好。乙方同意甲方提供的施工場(chǎng)地和環(huán)境符合機(jī)械設(shè)備作業(yè)條件;
4、乙方為甲方提供的機(jī)械設(shè)備必須手續(xù)齊全(合格證、技術(shù)檢驗(yàn)證等)。如因機(jī)械設(shè)備手續(xù)不全而被地方扣留等一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);
5、乙方的機(jī)械設(shè)備應(yīng)保證外觀整潔、技術(shù)性能良好、運(yùn)轉(zhuǎn)正常，滿足施工需要，在機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)故障且乙方不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)修理好時(shí)，應(yīng)提前采取措施，保證甲方工程的正常施工;
6、乙方的機(jī)械設(shè)備管理人員和司機(jī)必須服從甲方的管理，嚴(yán)格遵守甲方的各項(xiàng)管理制度;
7、甲方無(wú)權(quán)將乙方的設(shè)備轉(zhuǎn)租、拍賣(mài)、抵押。
六、違約責(zé)任：
1、甲、乙雙方必須嚴(yán)格履行本合同的各項(xiàng)條款，未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方如違反本合同規(guī)定，將負(fù)責(zé)賠償對(duì)方因此而帶來(lái)的一切損失;
2、有關(guān)本合同一切爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)該根據(jù)《_____》及其他相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決;
3、本合同一式三份，甲方執(zhí)二份、乙方執(zhí)一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。機(jī)械設(shè)備退場(chǎng)結(jié)算后合同自行作廢。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代表人：代表人：
經(jīng)辦人：電話：
身份證號(hào)碼：
簽訂時(shí)間：簽訂地點(diǎn)：
工程項(xiàng)目借款合同 建筑借款合同篇二十一
貸款方：
聯(lián)系方式：
借款方：
聯(lián)系方式：
根據(jù)國(guó)家規(guī)定，借款方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途：
第二條 借款金額
借款方向貸款方借款人民幣(大寫(xiě))______元。
借款數(shù)額肯定要寫(xiě)的，大家也都會(huì)寫(xiě)，只是要注意數(shù)額應(yīng)該用大寫(xiě)，并標(biāo)上幣種。在大寫(xiě)的旁邊再附注小寫(xiě)，并寫(xiě)上小數(shù)點(diǎn)。這樣做主要是防止數(shù)額被更改。寫(xiě)清楚了，如果你是借款人，你不用擔(dān)心數(shù)額被修改。如果你是出借人，不用擔(dān)心借款人說(shuō)數(shù)額被你改過(guò)。
第三條 借款利率
自支用貸款之日起，按實(shí)際支用數(shù)計(jì)算利息，并計(jì)算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為_(kāi)_____%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率______%。
利息可以由雙方自行約定，但如最終引發(fā)糾紛，對(duì)于未支付的部分利息，只要未超過(guò)年利率24%，人民法院會(huì)給予保護(hù);約定的利率超過(guò)年利率36%，超過(guò)部分的利息約定無(wú)效。但如果約定的年利率為24%--36%，借款人已經(jīng)支付的部分利息，出借人可不予返還。
第四條 借款期限
借款方保證從________年____月起至________年____月止，用國(guó)家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請(qǐng)借款單位的其它開(kāi)戶銀行代為扣款清償。
借款時(shí)間是認(rèn)定借款期限和訴訟時(shí)效的重要依據(jù)，也是認(rèn)定借條事實(shí)的重要因素，應(yīng)該在寫(xiě)明________年____月____日。年份不能省略，如果沒(méi)寫(xiě)年份，一旦發(fā)生糾紛，難以確定具體的時(shí)間。如果你是借款人，為防止借款日期被修改，應(yīng)當(dāng)用漢字大寫(xiě)：如：二〇一二年三月十六日。
第五條 因國(guó)家調(diào)整計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時(shí)，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 違約責(zé)任
貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計(jì)算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計(jì)算相同。
除違約金的約定外，為了保障款項(xiàng)的回收，還可以就借款設(shè)置抵押。
需要注意，借款的抵押如果涉及不動(dòng)產(chǎn)，要到相關(guān)部門(mén)辦理登記手續(xù)，才能對(duì)抗第三人。
第七條 貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營(yíng)管理、計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫(kù)存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對(duì)違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其它事項(xiàng)，雙方遵照《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第九條 爭(zhēng)議解決方式
甲乙雙方在本合同履行期間如果發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)該協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
借款合同糾紛的訴訟時(shí)效為_(kāi)_______年。如約定還款期限的，訴訟時(shí)效從借款到期次日開(kāi)始計(jì)算。到期有催討的，從催討次日重新計(jì)算，但須保存催討的證據(jù);沒(méi)有約定還款期限的，債權(quán)人可以隨時(shí)提出還款主張，不受兩年訴訟時(shí)效的限制，但提出還款主張后兩年內(nèi)沒(méi)有繼續(xù)主張的，視為超過(guò)訴訟時(shí)效，法律不予支持。
第十條 本合同經(jīng)過(guò)簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。
本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報(bào)送主管部門(mén)、總行、分行各一份，具有同等法律效力。
為了確保簽名的真實(shí)性，應(yīng)要求當(dāng)事人提供身份證復(fù)印件，而且復(fù)印件上還應(yīng)當(dāng)讓債務(wù)人簽字。最好有借款人按手印，因?yàn)樯矸葑C也有假的，如果有蓋手印會(huì)更好。尤其是在簽名潦草的情況下更是如此。
貸款方(蓋章)：
負(fù)責(zé)人：
________年____月____日
借款方(蓋章)：
負(fù)責(zé)人：
________年____月____日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/1388807.html】
