2023年工程借款合同(21篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-18 13:55:14
2023年工程借款合同(21篇)
時(shí)間:2023-02-18 13:55:14     小編:zdfb

隨著人們法律意識的加強(qiáng),越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,希望大家能夠喜歡!

工程借款合同篇一

身份證號:

住址:

聯(lián)系電話:

出借人:

身份證號:

住址:

聯(lián)系電話:

甲方因本人需要,向乙方申請人民幣貸款,乙方同意向甲方發(fā)放上述貸款。甲、乙雙方遵照有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條乙方同意出借金額為人民幣¥___元,借款于本協(xié)議生效后按本協(xié)議第二條約定的方式支付。

第二條本合同雙方同意選擇第項(xiàng)作為乙方向甲方支付借款的方式:

1、銀行轉(zhuǎn)帳方式收款:乙方通過銀行轉(zhuǎn)帳方式給付款項(xiàng)的,甲、乙雙方應(yīng)保留銀行劃款記錄,甲方收到款項(xiàng)后,應(yīng)為乙方出具本人簽署的收條或收據(jù);

2、現(xiàn)金方式收款:乙方通過現(xiàn)金方式給付款項(xiàng)的,乙方應(yīng)保留銀行取款憑證,甲方收到款項(xiàng)后,應(yīng)為乙方出具本人簽署的收條和收據(jù)。

第三條本次借款月利率為%。

第四條借款期限為天,自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。

第五條甲方保證該貸款的用途符合法律規(guī)定,因所借款項(xiàng)用于法律所限制或禁止的用途導(dǎo)致的任何責(zé)任均由甲方獨(dú)立承擔(dān)。

第六條甲方在借款期限屆滿時(shí)一次性償還本金,按月支付利息。

第七條本協(xié)議履行期間,出現(xiàn)下列情況之一的,乙方有權(quán)要求甲方提前償還全部借款本金及利息,甲方或甲方的繼承人、法定監(jiān)護(hù)人應(yīng)在收到乙方發(fā)出通知后5日內(nèi)一次性償還借款本金和實(shí)際發(fā)生的利息:

1、甲方提供虛假或非法的證明、信息或資料;

2、甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失蹤、喪失民事行為能力。

第八條甲方違反本約定的,乙方有權(quán)提前收回借款。

第九條如甲方未按約還款和支付利息,則需支付日萬分之五的違約金。

第十條因本次協(xié)議有關(guān)事項(xiàng)辦理公證、登記、轉(zhuǎn)讓、第三方協(xié)助、稅收或律師見證時(shí),該費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

第十一條與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議,雙方同意向乙方住所地的人民法院提起訴訟。

第十二條本協(xié)議所登記的地址為當(dāng)事人接收通知、傳真、及其他文件的地址,一方當(dāng)事人和有關(guān)司法機(jī)關(guān)以的方式向另一方發(fā)出相關(guān)的法律文件,不論對方是否收悉,發(fā)出文件三日后即視為送達(dá)。

第十三條本協(xié)議一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)一份,登記機(jī)關(guān)執(zhí)四份。

甲方:

身份證號:

簽訂日期:

乙方:

身份證號:

簽訂日期:

工程借款合同篇二

甲方:___________________________

乙方:___________________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑法》以及現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定,在平等、互利、自愿合作的前提下,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方將王家灣居民安置小區(qū)道路工程項(xiàng)目,以單包的形式承包給乙方,為了保證甲、乙雙方的利益,雙方訂立如下協(xié)議:

一、工程管理

乙方是甲方所屬的專業(yè)工種人員,所有人員的日常工作都是在公司的統(tǒng)一管理下進(jìn)行的,為加快工程進(jìn)度,保證工程質(zhì)量,發(fā)揮分項(xiàng)專業(yè)工種的管理作用,乙方在合同及協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)接受甲方的檢查、監(jiān)督,一切必須服從甲方的統(tǒng)一管理(項(xiàng)目管理制度附后)。

二、工程的基本情況

工程名稱:__________________________

施工地點(diǎn): __________________________

三、承包的形式

為保證甲、乙雙方的共同利益,本工程由乙方實(shí)行合同內(nèi)容全部承包,乙方按照甲方的要求,達(dá)到質(zhì)量、進(jìn)度要求。

四、工程承包的具體內(nèi)容

1、道路工程整平及碾壓;

2、道路工程按設(shè)計(jì)寬度,10㎝碎石基層,20㎝厚c30

3、道路邊雨水管、污水管及檢查井土方開挖;

4、檢查井每隔12米各砌筑一個(gè)雨水檢查井和一個(gè)污水檢查井;

5、道路邊雨水管dn300,污水管dn400,預(yù)制鋼筋砼管道安裝;

6、道路施工后養(yǎng)護(hù)由乙方負(fù)責(zé),道路伸縮切縫由甲方負(fù)責(zé);

7、人行道平整(不含墊層、面磚);

8、其它未列項(xiàng)目如實(shí)際發(fā)生由甲、乙雙方協(xié)商解決。

五、工程價(jià)款:_____________________元(_______________________元整)。

六、施工工期

乙方同甲方訂立施工協(xié)議后,應(yīng)按照甲方的施工工期,嚴(yán)密組織施工,組織精干的施工人員及管理人員,確保工程按時(shí)完成,如因乙方不能按甲方要求完工,所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及后果全部由乙方承擔(dān)。

擬定開工時(shí)間為: 根據(jù)項(xiàng)目部要求

擬定竣工時(shí)間為: 按項(xiàng)目部規(guī)定

七、工程質(zhì)量

1、該工程的質(zhì)量等級為 合格 。

2、乙方應(yīng)精心組織施工,精心管理,采取嚴(yán)格的質(zhì)量控制措施,確保合同規(guī)定的工程質(zhì)量等級,甲方有權(quán)隨時(shí)對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查,對達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的部位提出整改意見,必要

時(shí)可對乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,乙方應(yīng)積極配合,如工程質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)的情況,以及靠整改來達(dá)到質(zhì)量等級的,甲方有權(quán)收回承包權(quán),所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及后果由乙方承擔(dān)。

八、施工安全

乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行施工,同甲方簽訂專門安全合同,并落實(shí)到每個(gè)人,乙方對所有上崗的工人必須進(jìn)行安全教育和施工安全交底,杜絕一切安全事故,如果乙方在安全管理工作中出現(xiàn)疏忽,不聽甲方安全管理,造成安全事故,一切經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任全部由乙方承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé),甲方負(fù)責(zé)給乙方施工人員配備安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(費(fèi)用乙方自負(fù))

九、文明施工管理

文明施工管理是體現(xiàn)一個(gè)公司綜合管理能力的標(biāo)志,文明施工管理工作的好壞,直接影響公司的形象,乙方應(yīng)按照文明施工的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,做到工完、場清、料盡,施工現(xiàn)場文明整潔,保證達(dá)到文明樣板工地。

十、計(jì)劃生育管理

乙方必須按照國家計(jì)劃生育管理的有關(guān)規(guī)定,對施工人員進(jìn)行計(jì)劃生育管理,所有施工的工人,必須持有關(guān)當(dāng)?shù)赜?jì)生部門的《流動(dòng)人口計(jì)生證》,對不符合計(jì)劃生育規(guī)定的人員不得使用,并接受有關(guān)部門的檢查,對乙方不按規(guī)定使用未辦計(jì)劃生育證人員,造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

十一、治安管理

乙方對施工人員必須進(jìn)行治安教育,對施工人員的身份證進(jìn)行審查,并將復(fù)印件每人一份報(bào)甲方備查,對來歷不明犯罪嫌疑的人員不得使用,并接受當(dāng)?shù)毓膊块T的檢查,如乙方人員未按要求進(jìn)行管理,或在施工過程中打架斗毆所出現(xiàn)的一切后果,由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。

十二、工程款結(jié)算辦法

1、按預(yù)算造價(jià)簽訂合同總價(jià)包干形式 。

2、預(yù)算總價(jià)未計(jì)價(jià)按現(xiàn)場簽證辦理調(diào)價(jià)計(jì)入結(jié)算總價(jià)中 。

十三、工程款的支付辦法

乙方工程竣工驗(yàn)收合格一次性結(jié)清,中途不付任何費(fèi)用。

十四、甲方的權(quán)利及義務(wù)

1、甲方應(yīng)對乙方進(jìn)行施工技術(shù)交底、管理交底。

2、甲方應(yīng)履行合同中的條款。

3、甲方隨時(shí)有權(quán)按合同規(guī)定對乙方進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

十五、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)遵守合同條款。

2、乙方應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)行管理。

3、乙方有權(quán)對甲方提出建議。

4、甲方如不遵守合同,乙方有權(quán)上訴。

十六、其它規(guī)定

如因乙方原因中途退場,或不履行合同,甲方不給乙方結(jié)算工程款,一切由乙方承擔(dān)。在施工過程中,為了達(dá)到管理的方便、及時(shí)有效,乙方第一責(zé)任人必須住在施工現(xiàn)場。

十七、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效,工程完工,尾款付清后自行失效。

十八、其它未盡事項(xiàng),甲、乙雙方協(xié)商解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

十九、附件內(nèi)容

1、安全合同;

2、承諾書

二十、履行本合同如發(fā)生爭議請利川市仲裁委員會(huì)仲裁

甲方代表:__________________________ 乙方代表:__________________________

_________年____月____日

工程借款合同篇三

進(jìn)貨方:______________________(以下簡稱甲方)

供貨方:______________________(以下簡稱乙方)

一、自本合同生效之日起,乙方為甲方之供貨商,甲方如需購買生產(chǎn)所需設(shè)備,即應(yīng)及時(shí)書面通知乙方,由乙方組織貨源。

二、乙方于收到甲方的書面通知之日起即積極組織貨源,根據(jù)甲方的要求提供生產(chǎn)設(shè)備,甲方每次所需購買設(shè)備的具體規(guī)格、價(jià)款、供貨時(shí)間、供貨方式、價(jià)款支付方式由雙方另行協(xié)商后簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。

三、乙方保證對提供生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量問題負(fù)責(zé),否則無條件退換,并保證商品之合法性,決不提供假貨、仿冒品、劣品,或標(biāo)示不明之商品,甲方于驗(yàn)收后發(fā)覺得于三日內(nèi)退回乙方。若因銷售商品不合法性所引起對第三者之刑事、民事責(zé)任一切由乙方無條件全權(quán)負(fù)責(zé),甲方只善盡協(xié)調(diào)溝通之責(zé)任。

四、本合同有效期間為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期間甲乙任何一方不得無故終止合同。甲方無故終止合同,除應(yīng)向乙方付清已購設(shè)備的所有貨款外,還應(yīng)支付乙方_______萬元的違約金;乙方無故終止供貨,甲方有權(quán)扣留乙方之部份貨款作為求償業(yè)務(wù)之損失。

五、乙方對于供給甲方之商品于甲方付款時(shí)提供符合規(guī)定的正式發(fā)票。

六、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商,簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。雙方因履行本協(xié)議所簽訂的一切書面補(bǔ)充協(xié)議均為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。

七、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方首先應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。

八、本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(章):_____________________ 乙方(章):_____________________

法定代表人(簽字):_____________ 法定代表人(簽字):_____________

公司地址:_______________________ 公司地址:_______________________

聯(lián)絡(luò)電話:_______________________ 聯(lián)絡(luò)電話:_______________________

簽訂日期:_____________________年_________________月______________日

工程借款合同篇四

委托方:______

受委托方: ______

經(jīng)雙方協(xié)商,由委托方委托受委托方承擔(dān)__工程的可行性研究,特訂立本合同。

第一條委托方在合同簽訂之日起__天以內(nèi),向受委托方提供所有與研究工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料,并對資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

1.提供數(shù)據(jù)、資料的內(nèi)容如下:__(略)。

2.在合同期內(nèi),委托方進(jìn)行與本工程有關(guān)的討論、詢價(jià)、對外談判、調(diào)研考察等所得的信息資料,應(yīng)及時(shí)提供給受委托方,必要時(shí)可吸收受委托方參加本工程可行性研究的人員參加。

第二條受委托方應(yīng)在__年__月__日以前,向委托方提交本合同工程的可行性報(bào)告,并對此承擔(dān)責(zé)任,可行性報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:

1.經(jīng)營評價(jià)指標(biāo):

(1)投資內(nèi)部收益率:____。

(2)投資回收期:____。

2.貸款償還能力分析:____。

3.外匯償還能力分析:____。

4.盈虧平衡、靈敏度分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):__。

5.結(jié)論:____。

受委托方應(yīng)向委托方提交可行性報(bào)告__份。

委托方如在合同期間對____工程提出重大變更,甚至原始資料、數(shù)據(jù)有重大變動(dòng),有可能導(dǎo)致受委托方對可行性報(bào)告作修改甚至返工時(shí),須經(jīng)雙方協(xié)商,對本合同進(jìn)行修改,或增加任務(wù)變更附件,或另訂合同。

第三條費(fèi)用支付條款

1.本工程的可行性研究費(fèi)為人民幣___元整。于合同生效之日,委托方應(yīng)向受委托方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時(shí)全部付清。

2.委托方中止合同時(shí),無權(quán)要求受委托方退還定金。

3.受委托方不履行本合同規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)時(shí),應(yīng)雙倍償還定金。

第四條違約罰金

1.受委托方不按合同規(guī)定的日期提交可行性研究報(bào)告時(shí),每拖期一天,應(yīng)扣除其所應(yīng)得費(fèi)用的千分之五,作為違約罰金。

2.受委托方提供的可行性研究報(bào)告中出現(xiàn)錯(cuò)誤,且此等錯(cuò)誤純屬受委托方造成者,應(yīng)扣除其所應(yīng)得費(fèi)用的10-30%,視錯(cuò)誤性質(zhì)嚴(yán)重程度而定。

3.因委托方責(zé)任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,應(yīng)另行增加費(fèi)用,其數(shù)額由雙方商定。

4.委托方超過合同規(guī)定日期付費(fèi)時(shí),應(yīng)償付給受委托方以逾期違約罰金,以每逾期一天按合同規(guī)定費(fèi)用的5‰計(jì)算。

第五條本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出修改或補(bǔ)充規(guī)定。修改或補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

第六條本合同正本一式__份,雙方各執(zhí)一份。合同副本一式__份,送__各一份備案。

委托方:____(蓋章)

地址:____

負(fù)責(zé)人:____(簽名)

聯(lián)系人:____(簽名)

開戶銀行:____

帳號:____

電話號碼:____

受委托方:____(蓋章)

地址:____

負(fù)責(zé)人:____(簽名)

聯(lián)系人:____(簽名)

開戶銀行:____

帳號:____

電話號碼:____

__年__月__日訂立

工程借款合同篇五

甲方:_________乙方:_________雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

第一條總則

一、井位

1.鉆井施工地點(diǎn):_________;

2.地形圖:_________;

3.井位設(shè)計(jì)圖:_________;

4.地層構(gòu)造圖:_________.

二、國家、部、局對鉆進(jìn)工程施工的批準(zhǔn)投資計(jì)劃、工程項(xiàng)目,設(shè)計(jì)任務(wù)書等文件號及影印件。

三、井別:_________.

四、鉆井口數(shù):_________.

五、井深結(jié)構(gòu):_________.

六、質(zhì)量:

1.井身質(zhì)量合格率_________,

2.固井質(zhì)量合格率_________.

七、價(jià)格

1.調(diào)整井單價(jià)_________元米,合計(jì)金額_________元

2.開發(fā)井單價(jià)_________元米,合計(jì)金額_________元

第二條工程期限本合同鉆井工程自________年____月____日開鉆至________年____月____日全部鉆完。在組織鉆井工程施工中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商,并通過書面形式確定順延期限;

一、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

二、因甲方提出變更計(jì)劃或更變施工圖而不能繼續(xù)施工者;

三、因甲方不能按期提供技術(shù)文件、技術(shù)圖紙和鉆井施工條件,被迫停工或不能繼續(xù)施工者。

第三條鉆前準(zhǔn)備

一、甲方在開鉆前應(yīng)辦妥征地拆遷和井場道路的墊方;清除施工場地及進(jìn)出道路范圍內(nèi)影響施工的原有建筑物、構(gòu)筑物、管線、樹木、青苗等阻礙物。解決施工用的水、電和鉆機(jī)安裝搬運(yùn)的道路。

二、甲方按時(shí)向乙方交付井位設(shè)計(jì)、完鉆井深、層位和完井要求,負(fù)責(zé)鉆井區(qū)塊的斷層分布圖;斷層數(shù)據(jù);小層平面圖;構(gòu)造圖和鄰井圖壓力資料數(shù)據(jù),并向乙方進(jìn)行地質(zhì)和工程技術(shù)要求交底。

三、乙方在開鉆前應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員學(xué)習(xí)和熟悉各種設(shè)計(jì)圖紙,參加地質(zhì)設(shè)計(jì)交底,編好施工圖預(yù)算,負(fù)責(zé)安排鉆機(jī)運(yùn)行計(jì)劃,施工方案,做好一切施工準(zhǔn)備。

第四條工程款結(jié)算

一、按不同的機(jī)型、井別、井深、另加風(fēng)險(xiǎn)金,確定承包費(fèi)用。對承包范圍以外的費(fèi)用,按規(guī)定結(jié)算。

二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應(yīng)在____日內(nèi)按工程費(fèi)用總額_________元的百分之_________一次撥給乙方,作為乙方備料及施工費(fèi)。

第五條施工與設(shè)計(jì)變更

一、乙方在組織施工中,必須為油田開發(fā)著想,嚴(yán)格按照部、局頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),以及設(shè)計(jì)要求組織施工。

二、在鉆井施工中,乙方必須堅(jiān)持按技術(shù)要求施工,甲方派員監(jiān)督。任何一方不得隨意變更設(shè)計(jì),如遇下列情況造成乙方井噴、卡鉆等事故和費(fèi)用增加,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān);

1.鉆井施工設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或甲方提供的技術(shù)資料與實(shí)際不符造成的事故由甲方負(fù)責(zé)。如乙方及時(shí)發(fā)現(xiàn)并通知甲方,甲方接到通知后立即(當(dāng)天)提出修改或變更設(shè)計(jì),經(jīng)雙方同意后方可改變施工計(jì)劃,由此而引起的費(fèi)用增加,由甲方承擔(dān),并由甲方賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失。

2.鉆井施工中如有設(shè)計(jì)變更,超出原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或加大鉆井難度時(shí),需經(jīng)上級有關(guān)部門審批同意,甲乙雙方辦理有關(guān)增加的生產(chǎn)費(fèi)用手續(xù)后方可施工,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。在設(shè)計(jì)變更尚未批準(zhǔn)前,任何一方不得強(qiáng)行施工。

3.甲方未盡協(xié)助義務(wù)給乙方造成損失。

三、在鉆井施工中,由乙方本身原因造成的損失自理。

四、鉆井是隱蔽工程,乙方在施工中必須按標(biāo)準(zhǔn)操作,做好每一道工序的記錄,接受甲方的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收。

五、甲方遇到特殊情況,要求乙提前完____區(qū)塊鉆井任務(wù)的,由雙方協(xié)商解決。乙方因此增加的費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。

第六條完井驗(yàn)收、結(jié)算與保修

一、乙方在完井前____日,應(yīng)及時(shí)通知甲方,如甲方不能按期驗(yàn)收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗(yàn)收日期。但甲方必須承認(rèn)乙方的完井時(shí)間。甲方推遲驗(yàn)收,其間發(fā)生的管理費(fèi)、車輛費(fèi)由甲方負(fù)擔(dān)。

二、施工完畢的井要以部、局的統(tǒng)一質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),甲方不準(zhǔn)提高驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

三、經(jīng)檢驗(yàn)合格的井,從驗(yàn)收即日起為移交完畢。移交后發(fā)生井口套管頭損壞、晃動(dòng)或井口帽子丟失、井下落物,乙方概不負(fù)責(zé)。

四、由于甲方提供的資料、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或其他原因,造成鉆井質(zhì)量不合格,由甲方負(fù)責(zé)。需乙方修井的甲方還要承擔(dān)修井費(fèi)用和乙方的窩工費(fèi),窩工費(fèi)按每小時(shí)_________元計(jì)算。

五、因乙方本身原因造成不合格的井,由乙方自己承擔(dān)。

六、施工完畢并已驗(yàn)收合格交給甲方的井,甲方在未射孔之前,若出現(xiàn)管內(nèi)外冒油、水、氣現(xiàn)象,乙方負(fù)責(zé)保修,保修期為六個(gè)月,超過保修發(fā)生管內(nèi)外噴冒氣油、水,乙方不予負(fù)責(zé)。

第七條獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰與仲裁

一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下,提前完成鉆井任務(wù),為甲方提前投產(chǎn)創(chuàng)造了條件,增加了效益,甲方應(yīng)按總施工費(fèi)用的_________‰給乙方獎(jiǎng)勵(lì)。

二、甲方不能隨意借故拖欠或拒付乙方施工完畢、并已驗(yàn)收合格的井,如逾期不付,甲方應(yīng)增付未付款項(xiàng)的利息。

三、合同糾紛的解決方式。

第八條工傷事故乙方有責(zé)任教育工人,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,文明生產(chǎn)、安全施工、防火防盜。在施工中發(fā)生傷亡事故和乙方管理不善造成的其它經(jīng)濟(jì)損失,均由乙方自負(fù),不得因此影響工程進(jìn)度。

第九條附則

一、本合同條款如對特別情況尚有未說盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定擬定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等是合同的組成部分,具有合同效力。

二、本合同訂立之前,雙方簽訂的工程協(xié)議書,在簽訂本合同后可作為本合同之附件,與本合同抵觸之處,以本合同為準(zhǔn)。

第十條合同附件(略)

一、鉆井施工圖紙;

二、地形圖;

三、井位設(shè)計(jì)圖;

四、地層構(gòu)造圖;

五、國家、部、局對鉆井工程施工的批準(zhǔn)投資計(jì)劃、工程項(xiàng)目、設(shè)計(jì)任務(wù)書等文件影印件_________份。甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________負(fù)責(zé)人(簽字):_________負(fù)責(zé)人(簽字):_________________年____月____日________年____月____

工程借款合同篇六

甲方__________

乙方__________

甲方_________(以下簡稱_____商),和乙方_________(以下簡稱分包商),于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于_____商已同_________國______________大型電氣項(xiàng)目管理局(以下簡稱業(yè)主),就在_________國的__________號工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì),運(yùn)輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實(shí)施土建和安裝工程而報(bào)了價(jià),鑒于_____商已接受分包商的報(bào)價(jià),依據(jù)分包商________年____月____日,_______號文件及其所附的報(bào)價(jià)表(注),現(xiàn)雙方達(dá)成協(xié)議如下:

一、下列文件應(yīng)是本分包協(xié)議的一個(gè)組成部分

1.電氣、機(jī)械及技術(shù)操作的合同通用條款(________年第一版)。

2.合同的特殊條款。

3._________工程項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范。

4.工作范圍和技術(shù)要求。

5.土建和安裝工程分包合同的報(bào)價(jià)表。

二、定義

1.“_____商”:系指甲方_____________________________________________。

2.“分包商”:系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉(zhuǎn)包給別的任何專業(yè)公司或機(jī)構(gòu)。

3.“_____商的工程師”:系指由商指派的監(jiān)督分包商工作的人員。

4.“分包”:系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規(guī)定而要執(zhí)行的工作。

三、工作范圍本工程包括在_________國境內(nèi),根據(jù)業(yè)主的技術(shù)規(guī)定,建設(shè)_________工程項(xiàng)目,如圖所示。

1.提供所有工程的監(jiān)督人員,熟練和非熟練工人,提供運(yùn)輸、測繪工具及設(shè)備,挖掘及鉆孔機(jī)械,吊車,以用于塔架安裝和絕緣箍,地線配件,拉力條的安裝以及導(dǎo)線掛垂和拉直等工作。

2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋,并運(yùn)送到工地。

3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛(wèi)生設(shè)備、交通費(fèi)用和社會(huì)保險(xiǎn)。

4.運(yùn)送由商提供的材料:商在bb庫房中的塔架、導(dǎo)線、絕緣材料、五金構(gòu)件、接地材料,包括從商在bb的庫房到施工現(xiàn)場的運(yùn)輸,并負(fù)責(zé)卸車和保管。

5.分包商應(yīng)按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置,分包商應(yīng)測量檢驗(yàn),以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術(shù)規(guī)范的要求,并在取得商批準(zhǔn)后,應(yīng)對測繪圖作相應(yīng)的更改或修正。

四、符合技術(shù)規(guī)范要求熟悉業(yè)主技術(shù)規(guī)范的分包商,應(yīng)按照業(yè)主的要求,并承擔(dān)屬于分包工程范圍內(nèi)的與分包商有關(guān)的全部責(zé)任。

五、勞動(dòng)力分包商應(yīng):

1.自始至終提供足夠數(shù)量的工人,以滿足_____商工程師在工程進(jìn)度方面的要求。

2.在工作時(shí)間、節(jié)假日方面,應(yīng)遵守當(dāng)?shù)胤?、?guī)定和風(fēng)俗習(xí)慣。

3.支付工資并服從當(dāng)?shù)仃P(guān)于對工人報(bào)酬的一切規(guī)定。

4.為其雇員提供住宿及膳食。

5.向_____商和_________國主管部門提供他們所需的有關(guān)其雇員的一切情況。

6.對與本分包工程有關(guān)的各種性質(zhì)的索賠或風(fēng)險(xiǎn),自費(fèi)為其雇員和工人提供保險(xiǎn)費(fèi)及工人補(bǔ)償。

六、法定責(zé)任分包商應(yīng)對下列事項(xiàng)承擔(dān)責(zé)任:

1.遵守_________國關(guān)于所得稅的規(guī)定。如果其雇員中有人對雇主給他們的報(bào)酬不付個(gè)人所得稅,分包商也應(yīng)對此完全負(fù)責(zé)。

2.根據(jù)_________國的法律,為其雇員支付各種國家安全捐款。

3.分包商應(yīng)服從所有適用于本分包工程范圍內(nèi)的_________國的法律、地方法及規(guī)定。

七、與業(yè)主談判除_____商的工程師授權(quán)外,分包商任何時(shí)候均不能與業(yè)主接觸或談判。

八、維修保證期分包商將從接收補(bǔ)步驗(yàn)收證書之日起12個(gè)月內(nèi)擔(dān)保所有工程,不會(huì)由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質(zhì)量差而發(fā)生事故。

九、意外事故或損失的責(zé)任在工程移交之前,分包商應(yīng)保障商不承擔(dān)各種人身傷亡或財(cái)產(chǎn)(非工程部分的財(cái)產(chǎn))損失的責(zé)任,并保障_____商不承擔(dān)屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費(fèi)、指控和其他費(fèi)用的責(zé)任。

十、保險(xiǎn)

1.工程保險(xiǎn):_____商應(yīng)按合同一般條款的規(guī)定,自費(fèi)對永久和臨時(shí)性工程、施工機(jī)械及設(shè)備進(jìn)行保險(xiǎn),這應(yīng)包括分包工程在內(nèi)

2.第三方保險(xiǎn):包括分包商在內(nèi)的第三方保險(xiǎn),將由商承擔(dān),而分包商不付任何費(fèi)用。

3.工人補(bǔ)償:分包商應(yīng)自費(fèi)負(fù)責(zé)其工人的保險(xiǎn),包括與分包工程有關(guān)的各種性質(zhì)的索賠。

4.對以_____商名義的保險(xiǎn)單中的索賠補(bǔ)償?shù)拇_定,分包商應(yīng)在3天內(nèi)備齊各種有效的證單。不能由第三方和工程保險(xiǎn)償付的各種損失和費(fèi)用,分包商應(yīng)對此承擔(dān)責(zé)任。所有扣減款額應(yīng)記在分包商的帳上。對屬于分包商自己的,或租借_____商的或租給_____商的全部機(jī)動(dòng)車輛運(yùn)輸設(shè)備和工具,如未計(jì)入_____商的保險(xiǎn)單,分包商應(yīng)自費(fèi)保險(xiǎn)。

十一、運(yùn)輸分包商應(yīng)提供該分包工程施工及運(yùn)送其人員往返工地所需要的全部運(yùn)輸車輛。

十二、工具及設(shè)備該分包工程施工和維修所需的全部工具,包括拉力設(shè)備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動(dòng)滑車等、分包商應(yīng)自費(fèi)提供。分包商應(yīng)遵守_________國有關(guān)各種工具、設(shè)備、機(jī)械及運(yùn)輸工具方面的所有法律和海關(guān)規(guī)定,并支付由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。一俟該分包工程竣工,分包商就應(yīng)負(fù)責(zé)把上述全部設(shè)備和工具撤出_________國。

十三、_____商材料的交付_____商應(yīng)負(fù)責(zé)交付材料,包括塔架、塔架附件、導(dǎo)線、絕緣裝置、絕緣體及導(dǎo)線配件、接地棒及接地線等。分包商應(yīng)在_____商的倉庫提取材料,將材料裝車,運(yùn)送到施工現(xiàn)場并卸車,費(fèi)用自行承擔(dān),按雙方同意的工程進(jìn)度計(jì)劃,對分包商各項(xiàng)工作所需要的材料,至少要在該項(xiàng)工作開始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商,_____商應(yīng)準(zhǔn)許分包商一個(gè)相應(yīng)的延長期

十四、材料的有效利用分包商應(yīng)注意該分包工程所需要材料,如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等,在_________國市場可能會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況時(shí),分包商應(yīng)自費(fèi)安排從其他國家獲得這些材料,從而保證該分包工程不間斷地進(jìn)行。

十五、分包工程量在該分包工程價(jià)格表中所列的工程量只是大約數(shù),變化范圍在177;_________%之內(nèi),則單價(jià)不作任何變化。如果變化值超過_____;_________%,應(yīng)按_____合同一般條款中第_________條規(guī)定處理。

十六、分包商的宿舍區(qū)_____商應(yīng)取得由業(yè)主寫給市政府有關(guān)部門的介紹信,為分包商選定建立其宿舍區(qū)的場地。函件所花費(fèi)用和有關(guān)宿舍區(qū)的一切費(fèi)用均由分包商承擔(dān)。

十七、_____商的監(jiān)督_____商將指定一位或幾位工程師監(jiān)督該項(xiàng)分包工程,分包商的人員應(yīng)對其承擔(dān)義務(wù)。

十八、許可證和執(zhí)照_____商應(yīng)幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動(dòng)證、該分包工程所需的施工材料和設(shè)備進(jìn)口許可證,以及生活用房和物資進(jìn)口許可證,要獲取由業(yè)主寫給_________國有關(guān)當(dāng)局的證明信。辦理這些函件所花的費(fèi)用以及由此產(chǎn)生的一切開支均應(yīng)由分包商承擔(dān)。

十九、竣工及懲罰根據(jù)雙方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表,只要分包商能及時(shí)得到材料,分包商就應(yīng)按下列規(guī)定日期完成各分項(xiàng)工程的施工。(各分項(xiàng)工程的竣工日期略)如果由于分包商的錯(cuò)誤或疏忽,未能按上述日期完成該分包工程,分包商同意每延誤一天,就向_____商支付拖延分項(xiàng)工程的分包合同價(jià)的_________%,作為罰金或違約罰款金,罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價(jià)的_________%。

二十、分包商的過錯(cuò)如果_____商認(rèn)為分包商未能認(rèn)真或迅速地進(jìn)行施工,或沒有準(zhǔn)確地按合同施工,或忽視_____商工程師所發(fā)布的與工程有關(guān)的各種合理的書面指示,或違反合同規(guī)定,_____商可以向分包商發(fā)出書面通知,要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內(nèi),未能執(zhí)行通知的要求,在此情況下,_____商將有權(quán)雇用其他人并立即對被忽略部分的工程進(jìn)行施工。另一種方法是在不損害_____商其他正常權(quán)利的情況下,將工程的一部分或全部從分包商手中要回,給其他人完成。在此種情況下,_____商可隨時(shí)自由使用分包商的一切設(shè)備(已在工地與工程有況下,將工程的一部分或全部從分包商手中要回,給其他人完成。在此種情況下,_____商可隨時(shí)自由使用分包商的一切設(shè)備(已在工地與工程有關(guān)的),并對設(shè)備正常磨損不承擔(dān)任何責(zé)任,亦不考慮分包商對這些設(shè)備所擁有的任何權(quán)利。此外,對按分包合同規(guī)定應(yīng)屬分包商的那部分余款,或所述那部分工程的施工款,_____商有權(quán)保留并要求不付,或根據(jù)已完工程的具體情況而定按前所述,完成這項(xiàng)工程或?qū)嵤┢渲械囊徊糠?,費(fèi)用如超過應(yīng)屬分包商的余款,那么分包商應(yīng)承擔(dān)這部分超過的款項(xiàng)

二十一、進(jìn)度報(bào)告分包商應(yīng)按_____商同意的格式,呈送每周和每月的進(jìn)度報(bào)表。

二十二、廠商證明書和試驗(yàn)報(bào)告分包商應(yīng)呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗(yàn)報(bào)告,并取得_____商對此批準(zhǔn)?;炷猎噳K的報(bào)告單應(yīng)同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗(yàn)及試驗(yàn)報(bào)告書應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。

二十三、支付條款_____商應(yīng)按如下規(guī)定向分包商付款

1.預(yù)付款,其金額為分包合同價(jià)總額的_________%,自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預(yù)付款保函之日起15天內(nèi),付給分包商;保函有效期為_________個(gè)月。

2.每月完成的并經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收的工程占分包合同價(jià)的_________%。

3.分段工程占分包合同價(jià)的_________%;憑暫時(shí)驗(yàn)收證書。

4.分段工程占分包價(jià)的_________%;憑最終驗(yàn)收證書。按_____合同規(guī)定,只有工程經(jīng)業(yè)主在四周內(nèi)驗(yàn)收后,上述1、2及4條規(guī)定的付款,自收到分包商發(fā)票之日起五周內(nèi),才能付給分包商應(yīng)付給分包商的款額按下列百分比支付:_________國的當(dāng)?shù)刎泿牛篲________%;美元:_________%;用當(dāng)?shù)刎泿胖Ц兜牟糠衷赺________國付款,用美元支付的部分,通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號,匯費(fèi)應(yīng)由商負(fù)擔(dān)。預(yù)付款將用美元支付,預(yù)付款中超過_________%的美元數(shù)額應(yīng)從前三次的進(jìn)度付款中按比例扣除。

二十四、驗(yàn)收工程所有工程都應(yīng)符合業(yè)主的要求,如相應(yīng)的規(guī)范和在現(xiàn)場協(xié)商中作出的決定,總的原則應(yīng)該是商工程師對工程質(zhì)量所作的決定是最終的,但一旦發(fā)生爭議,則業(yè)主代表的決定應(yīng)為主導(dǎo)意見。

二十五、稅捐分包商應(yīng)對所有與該分包工程有關(guān)的稅捐的付款承擔(dān)責(zé)任,包括但不限于所得稅稅款。

二十六、履約保函在分包合同簽訂后15天內(nèi),分包商應(yīng)根據(jù)所附的保函格式,提交一份_________銀行開具的無條件履約保函,額度相當(dāng)于分包合同價(jià)的_________%,有效期為_________個(gè)月,自本分包合同簽訂之日起。

二十七、第_________號法律(_________國對承包工程的特定法律)_____商受_________國_________號法律保護(hù),并享有第______條,______條款所規(guī)定的免稅權(quán),這些免稅權(quán)也適用于分包商。

二十八、爭議的解決_________________________________________________________________。

二十九、文件和圖紙?jiān)谑盏阶罱K付款之時(shí),或在此之前,分包商應(yīng)向_____商退還所有_____商向其提供的文件、圖紙和技術(shù)規(guī)范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協(xié)議目的以外的其他任何目的;同時(shí)分包商亦不能泄露或使用由_____商或業(yè)主所提供的文件中的任何資料。涉及本協(xié)議目的的除外

甲方:_______

乙方:_______

日期:_______

工程借款合同篇七

基本建設(shè)工程儲(chǔ)備借款合同

借款方:_________貸款方:_________

借款方為下年度基本建設(shè)工程儲(chǔ)備設(shè)備(材料)所需貸款,經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放。為明確雙方責(zé)任,恪守信用,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,特簽訂本合同。

第一條本年度貸款方向借款方計(jì)劃發(fā)放基本建設(shè)儲(chǔ)備貸款人民幣(大寫)_________元,用于_________。本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。

第二條本貸款是為建設(shè)項(xiàng)目下年度儲(chǔ)備國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備(材料)的專項(xiàng)貸款,實(shí)行??顚S?。不得用于擴(kuò)大基本建設(shè)工程量、彌補(bǔ)投資缺口、計(jì)劃外工程儲(chǔ)備、墊付工程款、不符合國家規(guī)定的設(shè)備(材料)預(yù)付款、長線產(chǎn)品和能源緊張地區(qū)耗能高的產(chǎn)品項(xiàng)目、地方級建設(shè)項(xiàng)目的儲(chǔ)備、不符合貸款對象的其他基本建設(shè)所需的儲(chǔ)備貸款、其他開支等。

第三條自支用貸款之日起,貸款方按實(shí)際支用數(shù)按季計(jì)收利息。在合同規(guī)定的借款期內(nèi),月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲(chǔ)積壓設(shè)備(材料)占用的貸款加收利息_________%。

第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規(guī)定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權(quán)限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

第五條貸款方保證在下達(dá)的貸款指標(biāo)額度內(nèi)發(fā)放貸款,如未按期提供貸款,應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

第六條貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的經(jīng)營管理、計(jì)劃執(zhí)行、設(shè)備采購、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫存等情況。借款方應(yīng)向借款方提供有關(guān)設(shè)計(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的文件資料。借款方不按合同規(guī)定使用貸款,貸款方有權(quán)扣回貸款本息,并對違約使用部分加收罰息_________%。

第七條本合同條款以外的其他事項(xiàng),雙方遵照《_____》的有關(guān)規(guī)定辦理。

第八條本合同經(jīng)雙方簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章后各執(zhí)一份,報(bào)送_________各一份。

借款方(公章):_________貸款方(公章):_________

負(fù)責(zé)人(簽字):_________負(fù)責(zé)人(簽字):_________

地址:_________地址:_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程借款合同篇八

上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達(dá)州__________公司)

住所地:_________________成都市__________路_____號_____樓

法定代表人:_________________黃__________執(zhí)行董事

被上訴人(一審原告):_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

身份證號:_____________

住所地:_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

被上訴人(一審被告):_________________乙公司

住所地:_________________成都市__________巷__________號

法定代表人:_________________劉__________總經(jīng)理

上訴請求:_________________

1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。

3、判令本案一審、二審訴訟費(fèi)由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。

上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現(xiàn)提起上訴。

上訴人“甲公司“認(rèn)為:_________________我單位從沒有參與過“達(dá)州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工,亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達(dá)州市建設(shè)局簽訂《建設(shè)工程施工合同》,更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實(shí)真相,錯(cuò)誤的認(rèn)定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程,并交由被上訴人萬__________組織施工,實(shí)屬事實(shí)不清,證據(jù)不足,認(rèn)定錯(cuò)誤。其理由有三:_________________

一、達(dá)州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯(cuò)誤的認(rèn)定萬__________以“達(dá)州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實(shí)。

年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實(shí)。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進(jìn)行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標(biāo),該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達(dá)州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》,并由萬__________實(shí)際組織施工,這與“達(dá)州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因?yàn)?,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會(huì)是同一件事,同一個(gè)工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認(rèn)定牽強(qiáng)附會(huì),缺乏根據(jù),不能成立。

二、一審判決認(rèn)定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進(jìn)行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先,萬__________同“達(dá)州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議,又沒有結(jié)算書依據(jù),哪來的工程結(jié)算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價(jià)預(yù)(結(jié))算書》復(fù)印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時(shí),既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項(xiàng)目部”公章,該欄的旁邊有“達(dá)州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術(shù)負(fù)責(zé)人,并非項(xiàng)目經(jīng)理或承包人。眾所周知,工程竣工造價(jià)結(jié)算,是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間,而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算,那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算,那為什么不是萬__________同“達(dá)州__________公司”結(jié)算,而又是“達(dá)州__________公司”同“盛龍建司第一項(xiàng)目部”結(jié)算?既然是萬__________個(gè)人沒有資質(zhì)需打“達(dá)州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達(dá)州__________公司”牌子?再則,工程造價(jià)一欄為865666元,而一審認(rèn)定工程總結(jié)算價(jià)為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費(fèi)112966元。而事實(shí)上,標(biāo)底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費(fèi)呢?凡此種種,疑點(diǎn)重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問,這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達(dá)州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認(rèn)真核實(shí)審查,主觀武斷的認(rèn)為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進(jìn)行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算,因此認(rèn)定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據(jù)。

三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認(rèn)定“乙公司”將工程交“達(dá)州__________公司”承建,“達(dá)州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。

根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定:_________________“訴訟過程中,當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認(rèn)的對己方不利的事實(shí)和認(rèn)可的證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn),但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外?!憋@然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認(rèn)。同時(shí),本案有其他證據(jù)足以證實(shí)“達(dá)州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外,還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達(dá)州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系,那既是“達(dá)州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會(huì)說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實(shí)的認(rèn)定顯然不能成立。

綜上所述,一審判決無視本案事實(shí)真相,將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強(qiáng)行認(rèn)定在上訴人身上,并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認(rèn)定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù),同時(shí),在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對的證據(jù)復(fù)印件的真實(shí)性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法,實(shí)屬認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤,沒有任何法律依據(jù),應(yīng)予改判。請二審法院查明本案事實(shí),依法作出公正判決,以維護(hù)上訴人之合法權(quán)益。

此致

成都市中級人民法院

上訴人:_________________甲公司

年_____月_____日

工程借款合同篇九

甲方:乙方:經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,本著誠信互利的原則,就廣告代理達(dá)成如下協(xié)議:

一、 甲方委托乙方代理 上海xx公司 廣告業(yè)務(wù),代理辦法執(zhí)行《 上海xx公司 廣告代理實(shí)施辦法》(后簡稱 ;辦法;)規(guī)定。

二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關(guān)政策法規(guī),未經(jīng)雙方書面同意,任何一方均不得將本合約之權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓于第三方。

三、 乙方不得損害 上海xx公司 的信譽(yù),不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發(fā)生的經(jīng)濟(jì)糾紛與甲方無關(guān)。如乙方出現(xiàn)上述行為,甲方有權(quán)取消其代理資格,并保留法律訴訟的權(quán)利。

四、 甲乙雙方簽定的廣告合同,乙方按合作協(xié)議扣除代理費(fèi)后,須將播出款項(xiàng)轉(zhuǎn)付甲方指定的銀行賬戶。

五、 乙方所代理的廣告,按 上海xx公司 正在執(zhí)行的廣告收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

六、 乙方應(yīng)按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發(fā)送到 上海xx公司 ,廣告發(fā)布后甲方提供廣告樣張給乙方,具體事宜按《 上海xx公司廣告 投放說明》辦法處理。

七、 合同付款說明:

1、 遵守先付款后發(fā)布的原則。

2、 的確無法做到發(fā)布前付款,須在廣告發(fā)布前支付30%的發(fā)布費(fèi),余款須在廣告發(fā)布5個(gè)工作日內(nèi)付清。

3、 違反以上款項(xiàng),視為違約,甲方有權(quán)終止其廣告播出。逾期1天,追繳拖欠款5%的滯納金。

八、 如遇特殊情況廣告不能按時(shí)播出,甲乙雙方需及時(shí)協(xié)商解決。

九、 在合同的落實(shí)和執(zhí)行中,有關(guān)合同和協(xié)議條款確需修訂,須經(jīng)雙方協(xié)定。

十、 未盡事宜,甲乙雙方按本協(xié)議第九條規(guī)定協(xié)商處理。十

一、 協(xié)議、合同均需遵守中華人民共和國民法典及廣告法等有關(guān)法律條款。十

二、 代理期限為:________年____月____日至200________年____月____日。十

三、 本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。(甲乙雙方簽章)甲方(廣告客戶或代理單位):____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務(wù):____________乙方(廣告發(fā)布單位名稱):____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務(wù):____________甲乙雙方根據(jù)國務(wù)院《中華人民共和國廣告法》及有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。

一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期間發(fā)布____ 廣告。

二、廣告發(fā)布媒介為________________________________.

三、單位廣告規(guī)格為________________________________.

四、廣告采用樣稿(樣帶),未經(jīng)甲方同意,乙方不得改動(dòng)廣告樣稿(樣帶)。

五、乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合法律、法規(guī)的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方可要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。

六、廣告樣稿(樣帶)為合同附件,與本合同一并保存。

七、廣告單價(jià)____ 元,加急費(fèi)____ 元,其他費(fèi)用____ 元,扣除優(yōu)惠____ 元,扣除代理費(fèi)________元,播出(刊登)次數(shù)____ ,總計(jì)________元。

八、甲方應(yīng)在________年____月____日前將廣告發(fā)布費(fèi)付給乙方,付款方式____.

九、違約責(zé)任________________.

十、合同糾紛解決方式:

(1)由____ 仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)向____ 人民法院起訴。十

一、其他:十

二、廣告的編排方式和發(fā)布時(shí)間表:十

三、本合同一式兩份,經(jīng)雙方代表人簽字后生效。甲方:____________________代表人:________乙方:____________________代表人:________________年____月____日

工程借款合同篇十

甲方:_____________________(以下簡稱甲方)

乙方:_____________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,就本項(xiàng)目協(xié)商一致,訂立協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。

第一條:工程名稱:

第三條:工程范圍:見附件.

第四條:工程總價(jià):

人民幣 (此項(xiàng)為投標(biāo)價(jià),支付以實(shí)際工程量為依據(jù),此為稅后價(jià)),乙方包工包料。

第五條:

5.1竣工日期:(竣工報(bào)告為準(zhǔn)) 交付日

5.2合同總工期: 元。

5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。

第六條:本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

按設(shè)計(jì)文件及相關(guān)規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)施工且符合國家相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

第七條:代表

甲方應(yīng)指定一到兩名人員作為甲方的代表,有他親筆簽名的文件即認(rèn)為是甲方的正式文件,此項(xiàng)人員的授權(quán)委托書作為本合同的一部分。如發(fā)生變更,甲方應(yīng)當(dāng)自變更后即日書面通知乙方,因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔(dān)。

第八條:工地管理

8.1乙方必須加強(qiáng)施工人員的安全及職業(yè)技能教育,在施工過程中,必須保證安全,清除隱患,杜絕一切事故的發(fā)生。

8.2嚴(yán)格執(zhí)行工地上的各項(xiàng)管理制度,施工現(xiàn)場必須做到文明施工,做到工完場清,垃圾歸堆并運(yùn)送指定地點(diǎn)。

8.3 乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后,不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節(jié)嚴(yán)重移交司法部門處理。

第九條:設(shè)備、材料、通行及配套

9.1 甲方提供乙方臨時(shí)用房,以及為了履行完成、養(yǎng)護(hù)分包工程所需的暫時(shí)或永久性質(zhì)的設(shè)備。

9.2 本工程使用的材料:見附件。

9.3 乙方堆置器材設(shè)備之場所,應(yīng)在甲方許可之范圍內(nèi),不得妨礙工程之進(jìn)行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工,應(yīng)向乙方提供使其設(shè)備足夠能進(jìn)入其工地的一部分或幾個(gè)部分的便利措施。

9.4本工程施工期間工地及相關(guān)場所臨時(shí)水電設(shè)施由甲方負(fù)責(zé)提供,甲方應(yīng)隨時(shí)注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設(shè)施之安全正常營運(yùn)。

第十條:工程保險(xiǎn)

10.1乙方應(yīng)對其員工購買保險(xiǎn)

10.2由甲方辦理的保險(xiǎn)單以履行總包合同通則,如果涉及乙方應(yīng)當(dāng)享有保險(xiǎn)單內(nèi)利益,甲方應(yīng)當(dāng)將乙方享有的利益注明或特別載列于保險(xiǎn)單上和附表本部份之上。

10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外,工期延長,應(yīng)由甲方支付續(xù)保費(fèi)用。

第十一條:變更設(shè)計(jì)

11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程:

11.2經(jīng)由本合同雙方協(xié)商一致減少的事項(xiàng)。

11.3為了甲方利益,由乙方可以書面提前10天通知甲方,變更或增加或減少的事項(xiàng)。

11.4所增加或變更之費(fèi)用,乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價(jià)定價(jià)。

11.5減少之工程,甲方除承擔(dān)乙方已購材料之損失外,還應(yīng)支付乙方為此支付合理的費(fèi)用。

第十二條:工程延期

12.1須延長完工日期時(shí),乙方可于原因發(fā)生后3日內(nèi)據(jù)實(shí)將工程延期通知單書面通知甲方,但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

12.2本工程施工期間,甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

第十三條:驗(yàn)收

13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間驗(yàn)收部位時(shí),甲方應(yīng)在接到乙方通知之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。

13.2本工程進(jìn)度于符合完工或階段性驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí),乙方應(yīng)以書面報(bào)請完工驗(yàn)收。經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后,由甲方驗(yàn)收。

13.3乙方在驗(yàn)收前3日,將驗(yàn)收日期以書面通知甲方,如甲方不能按時(shí)參加,須提前2日書面通知乙方,因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。

13.4甲方在收到乙方通知后3天內(nèi)未進(jìn)行驗(yàn)收、也未提出延期的,乙方提交的已驗(yàn)收通知中開列的工程量即視為被認(rèn)可,通知的驗(yàn)收日期即視為驗(yàn)收合格之日,作為支付合同價(jià)款的依據(jù)。

13.5本工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)在10天內(nèi)移交予甲方。驗(yàn)收合格之日即視為所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移。

第十四條:違約及損害賠償責(zé)任

14.1一方如有下列情事之一者,另一方可終止或解除本合約,一方應(yīng)給付另一方按工程總價(jià)10%計(jì)算之違約金。

14.2一方要求減少工程金額達(dá)原合約金額之百分之二十。

14.3一方要求停工達(dá)15日,除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。

14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產(chǎn)或財(cái)務(wù)發(fā)生困難情事之虞,或一方顯無能力支付工程款。

14.5本合約依上述原因而終止或解除時(shí),或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件,一方仍得依法向另一方求償。

14.6除能夠證明是乙方故意不按時(shí)進(jìn)場施工的,甲方應(yīng)賠償乙方違約金15萬元。

14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方應(yīng)按每人100元/天對乙方承擔(dān)賠償金,并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費(fèi)用包括但不限于施工機(jī)具折舊費(fèi)、工地費(fèi)用及管理費(fèi)用等。甲方應(yīng)于通知停工之十日內(nèi)主動(dòng)賠償乙方。

14.8甲方不按照合同約定準(zhǔn)時(shí)支付工程款、違約金、賠償金等,每遲延一天按照工程總價(jià)的百分之三支付違約金。

第十五條:糾紛處理

甲乙雙方如對本合約條款發(fā)生爭議,雙方應(yīng)平等協(xié)商,協(xié)商不成,由 人民法院管轄。

第十六條:其它

16.1合約時(shí)效:本合同經(jīng)雙方蓋章后生效,自付清尾款后終止。

16.2合同份數(shù):本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。

16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

16.4一方提供之地址為可送達(dá)之地址,如果變更應(yīng)及時(shí)通知,否則按照合同約定地址投遞即視為送達(dá)。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程借款合同篇十一

發(fā)包方:_________

承包方:_________

根據(jù)《民法典》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。

第一條工程名稱_________;工程地點(diǎn)_________;工程規(guī)模_________;工程投資_________。

第二條委托方根據(jù)本合規(guī)定填寫建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)委托書。(見附表一、二)

第三條勘察設(shè)計(jì)費(fèi)取費(fèi)的依據(jù)和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按國家規(guī)定執(zhí)行。

勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的撥付辦法,自合同生效后_________天內(nèi),委托方應(yīng)向承包方給付定金。合同履行后,定金抵作勘察設(shè)計(jì)費(fèi),不足部分委托方應(yīng)在_________天內(nèi)一次結(jié)清(或訂為分若干次結(jié)清)。

勘察任務(wù)的定金為勘察費(fèi)的30%,設(shè)計(jì)任務(wù)的定金為估算設(shè)計(jì)費(fèi)的20%。本工程的勘察費(fèi)為_________元,估算設(shè)計(jì)費(fèi)為_________元。

委托方不履行合同的,無權(quán)要求返還定金;承包方不履行合同的,應(yīng)雙倍返還定金。

第四條委托方的義務(wù)

1.委托方應(yīng)在商定的時(shí)間內(nèi)向承包方提供必要的資料并對提供的時(shí)間、進(jìn)度與資料的可靠性負(fù)責(zé)。提供資料的內(nèi)容,技術(shù)要求及期限見附表三。

2.在勘察設(shè)計(jì)人員進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)或配合施工時(shí),應(yīng)負(fù)責(zé)提供以下工作和生活條件:_________。

3.委托方配合引進(jìn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù),從詢價(jià)、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各階段,應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計(jì)任務(wù)的承包方參加。

4.按有關(guān)規(guī)定的勘察設(shè)計(jì)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如期如數(shù)付給承包方勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。

5.維護(hù)承包方的勘察成果和設(shè)計(jì)文件,不得擅自修改或轉(zhuǎn)讓給第三方重復(fù)使用。

第五條承包方的義務(wù)

1.承包方應(yīng)在_________年_________月_________日前提交有關(guān)勘察成果和設(shè)計(jì)文件,并承擔(dān)責(zé)任。提交勘察成果的范圍、進(jìn)度和質(zhì)量,以及設(shè)計(jì)的階段、進(jìn)度、質(zhì)量和設(shè)計(jì)文件份數(shù)。詳見附表四。

2.初步設(shè)計(jì)經(jīng)上級主管部門審查后,在原定任務(wù)書范圍內(nèi)的必要修改,由承包方負(fù)責(zé)。原定任務(wù)書有重大變更而重作或修改設(shè)計(jì)時(shí),須具有設(shè)計(jì)審批機(jī)關(guān)或設(shè)計(jì)任務(wù)書批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見書,經(jīng)雙方協(xié)商,另訂合同。

3.設(shè)計(jì)單位對所承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)書的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配合施工,進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底,解決施工過程中有關(guān)設(shè)計(jì)的問題,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算,參加試車考核及工程竣工驗(yàn)收。對于大中型工業(yè)項(xiàng)目和復(fù)雜的民用工程應(yīng)派現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表,并參加隱蔽工程驗(yàn)收。常駐代表費(fèi)用由雙方協(xié)商(另附協(xié)議)。

第六條違約責(zé)任

1.因勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察設(shè)計(jì)文件拖延工期造成損失,由承包方繼續(xù)完善勘察設(shè)計(jì)任務(wù),并視造成的損失浪費(fèi)大小減收或免收勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。具體規(guī)定如下:_________。

2.因勘察設(shè)計(jì)錯(cuò)誤而造成工程重大質(zhì)量事故,承包方除免收受損失部分的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)外,還應(yīng)付給委托方與直接受損失部分的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)相等的賠償金。

3.承包方不按合同規(guī)定的期限提交勘察成果、設(shè)計(jì)文件,每拖延一天,應(yīng)向委托方交納按勘察設(shè)計(jì)費(fèi)5‰的違約金。

4.由于變更計(jì)劃、提供的資料不準(zhǔn)確、未按期提供勘察設(shè)計(jì)必需的資料或工作條件而造成勘察設(shè)計(jì)工作的返工、窩工或修改設(shè)計(jì),委托方應(yīng)按承包方實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。具體規(guī)定如下:_________。

5.因委托方責(zé)任造成勘察設(shè)計(jì)工作的重大返工或重作設(shè)計(jì),應(yīng)另行增加勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用。

6.委托方超過合同規(guī)定的日期付費(fèi)時(shí),應(yīng)償付逾期的違約金。違約金每逾期一天,按該工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的5‰計(jì)算。

第七條爭議的解決方式

合同執(zhí)行過程中如有爭議,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),雙方屬于一個(gè)部門的,由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成,或雙方不屬于同一部門的,合同雙方任何一方均可向_________仲裁委員會(huì)申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。

第八條附則

本合同未言明事項(xiàng),一律按《民法典》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》規(guī)定執(zhí)行。

本合同附件:《建設(shè)工程設(shè)計(jì)委托書》、《工程地質(zhì)勘察委托書》、《建設(shè)文件和勘察設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料交付日期一覽表》、《勘察設(shè)計(jì)文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,正本_________份,委托方、承包方各執(zhí)1份;副本_________份,分別報(bào)送_________備案。

委托方(蓋章):_________承包方(蓋章):_________

法定代表人(簽名):_________法定代表人(簽名):_________

委托代理人(簽名):_________委托代理人(簽名):_________

地址:_________地址:_________

開戶銀行:_________開戶銀行:_________

帳號:_________帳號:_________

電話:_________電話:_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________

工程借款合同篇十二

承包方:(以下簡稱甲方)

發(fā)包方:(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程勘測設(shè)計(jì)合同條例》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,甲方對十天高速公路建設(shè)標(biāo)段的臨時(shí)施工用電,委托乙方進(jìn)行勘測設(shè)計(jì)并施工。為明確雙方在勘測設(shè)計(jì)和施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

第一條 工程項(xiàng)目

一 、 工程名稱:十天高速a-4標(biāo)合同段施工用電工程

二、工程地點(diǎn):石泉縣

三、承包范圍及規(guī)模:

承包范圍:十天高速a-4標(biāo)合同段施工用電,35kv線路勘測設(shè)計(jì)施工(“t”接點(diǎn)至變壓器高壓樁頭)。

工程規(guī)模:架設(shè)35kv線路2106米,由35kv長曾線“t”接,安裝35kv/0.4kv變壓器1臺,總負(fù)荷為1600kv/a,低壓出現(xiàn)分散輻 射

五、合同價(jià)款:伍拾萬元整(¥77.922萬元)。

第二條 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

1、 勘測設(shè)計(jì)費(fèi)用計(jì)取標(biāo)準(zhǔn):

定額按照《電力建設(shè)工程預(yù)算定額》第三冊電氣設(shè)備安裝和第四冊送電線路工程、第六冊調(diào)試工程(20xx年版)執(zhí)行,取費(fèi)按照陜西省電力公司陜電基建(20xx)56號文件執(zhí)行。

第一條工程期限

一、 根據(jù)國家工期定額和使用需要,商定工程工期為20天(日歷天),自20xx年4月22日開工至20xx年5月12日竣工驗(yàn)收。

二、開工前3天,承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。

三、如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方簽證后,工期相應(yīng)順延:

1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場地、水、電源,道路未能接通,障礙物未能清除,影響進(jìn)場施工:

2 、凡發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備未能保證施工需要或因交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進(jìn)度;

3、不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大變更,致使設(shè)計(jì)方案改變或由于施工無法進(jìn)行的原因而影響進(jìn)度;

4、未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款而影響施工;

5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第四條 工程質(zhì)量

一、 本工程質(zhì)量要求達(dá)到: 合格

二、承包方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布發(fā)的建設(shè)工程規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受發(fā)包方的監(jiān)督。

三、承包方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定:

1、由承包方提供的主要原材料、設(shè)備必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證,或進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方可用于工程;

2、由發(fā)包方提供的主要原材料、設(shè)備也必須有質(zhì)量合格證方可用于工程;

3、隱蔽工程必須經(jīng)發(fā)包方檢查、驗(yàn)收簽章后,方可進(jìn)行下一道工序;

4、承包方應(yīng)該按質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量進(jìn)行評定,并及時(shí)將單位工程質(zhì)量評定結(jié)果送發(fā)包方。單位工程結(jié)果完工時(shí),應(yīng)會(huì)同發(fā)包方進(jìn)行中間驗(yàn)收。

5、承包方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)包方。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計(jì)建設(shè)單位簽證后實(shí)施;

第五條 建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)、驗(yàn)收和差價(jià)處理

一 、由發(fā)包方供應(yīng)以下材料、設(shè)備(詳見附件);

二、除發(fā)包方供應(yīng)以外的其他材料、設(shè)備由承包方采購;

三 、發(fā)包方供應(yīng) 、承包方采購的材料、設(shè)備,必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程,任何一方認(rèn)為對方提供的材料需要復(fù)驗(yàn)的,應(yīng)允許復(fù)驗(yàn)。經(jīng)復(fù)驗(yàn)符合質(zhì)量要求的,方可用于工程,其復(fù)驗(yàn)費(fèi)由要求復(fù)驗(yàn)方承擔(dān);不符合質(zhì)量要求的,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理,其復(fù)驗(yàn)費(fèi)由提供材料、設(shè)備方承擔(dān)。

第六條 工程價(jià)款的支付與結(jié)算

一、本合同簽訂后 七 日內(nèi),發(fā)包方支付不少于合同總價(jià)的 50% 備料款,計(jì)人民幣 肆拾萬元整(¥ 40萬元)。工程進(jìn)度款由發(fā)包方按照工程進(jìn)度及時(shí)撥付。

二、工程完工驗(yàn)收后,支付全部合同金額。

三、工程竣工后,承、 發(fā)包雙方及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù),工程結(jié)算款應(yīng)在竣工后一周內(nèi)付清。

第七條 施工與設(shè)計(jì)變更

一 、發(fā)包方交付的設(shè)計(jì)圖紙 說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為施工的有效依據(jù),開工前由發(fā)包方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審做出會(huì)審紀(jì)要,作為施工的補(bǔ)充依據(jù),承、發(fā)包雙方均不擅自修改。

二、承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的前提下,提出修改設(shè)計(jì),經(jīng)發(fā)包方或有關(guān)技術(shù)部門同意后采取實(shí)施,其節(jié)約的價(jià)值按國家規(guī)定分配。

第八條工程驗(yàn)收

一、竣工工程驗(yàn)收,以國家頒發(fā)的《關(guān)于基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》和國務(wù)院有關(guān)部門制定的竣工驗(yàn)收規(guī)定及施工圖紙及說明書、施工技術(shù)文件為依據(jù)。

二 、工程竣工驗(yàn)收后,發(fā)包方方可使用。在規(guī)定的保修期內(nèi),凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應(yīng)由承包方無償保修。

第九條 違約責(zé)任 承包方的責(zé)任:

一 、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負(fù)責(zé)無償修理或返修。

二、 工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的,按合同中第九條關(guān)于建設(shè)工期提前或拖后的獎(jiǎng)罰規(guī)定償付逾期違約金。

發(fā)包方的責(zé)任:

一 、青賠 、征地費(fèi)用和變壓器土建由發(fā)包方負(fù)責(zé)。

二 、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。

三、 工程中途停建、 緩建造成的返工、 應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失。同時(shí),賠償承包方由此造成的停工、 窩工、 返工、 倒運(yùn)、 人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、 材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。

四 、工程未經(jīng)驗(yàn)收,發(fā)包方提前使用或擅自動(dòng)用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由此包方承擔(dān)責(zé)任。

五 、承包方驗(yàn)收通知書送達(dá) 七 日后不進(jìn)行驗(yàn)收的,按有關(guān)規(guī)定償付逾期違約金。

第十條 糾紛解決辦法

執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁。

第十一條 附則

一 、本合同一式 四 份,合同附件 四 份,合同附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。發(fā)包方執(zhí)兩份,承包方執(zhí)四份。

二 、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同用章即生效;工程竣工驗(yàn)收符合要求,結(jié)清工程款后終止。

三 、本合同簽訂后,承 發(fā)包雙方如需要提出修改時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程借款合同篇十三

工程名稱(以單位工程為準(zhǔn)):___________

發(fā)包方:(甲方)_______________________

承包方:(乙方)_______________________

工程名稱:________________________

本工程在保修期內(nèi)如發(fā)生施工質(zhì)量問題,工程承包方應(yīng)按照國家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)保修。

一、保修期限

自工程竣工驗(yàn)收并取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》之日起計(jì)算。

1.民用與公共建筑、一般工業(yè)建筑、構(gòu)筑物的土建工程為一年,其中屋面防水工程為三年;

2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個(gè)月;

3.建筑物的供熱及供冷為一個(gè)采暖期及供冷期;

4.室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為一年;

5.其他特殊要求的工程,其保修期限由發(fā)包單位和承包單位另行議定。

二、保修項(xiàng)目內(nèi)容及范圍

1.屋面漏雨;

2.煙道、排氣孔道、風(fēng)道不通;

3.室內(nèi)地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動(dòng)、有防水要求的地面漏水;

4.內(nèi)外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落,墻面漿活起堿脫皮;

5.門窗開關(guān)不靈或縫隙超過規(guī)范規(guī)定;

6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;

7.外墻板漏水,陽臺積水;

8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

9.室內(nèi)上下水、供熱系統(tǒng)管道漏水、漏氣、暖氣不熱,電器、電線漏電,照明燈具墜落;

10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區(qū)道路沉陷;

11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結(jié)構(gòu)及其它承重結(jié)構(gòu)變形、裂縫超過國家規(guī)范和設(shè)計(jì)要求;

12.因施工單位造成的其他質(zhì)量問題。

三、保修責(zé)任

施工單位自接到建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書(式樣附后)之日起,必須在兩周內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場與建設(shè)單位共同明確責(zé)任方,商議返修內(nèi)容。屬施工單位責(zé)任的,如施工單位未能按期到達(dá)現(xiàn)場,建設(shè)單位應(yīng)再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內(nèi)仍不能到達(dá)時(shí),建設(shè)單位有權(quán)按原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)自行返修,所發(fā)生的費(fèi)用由原施工單位承擔(dān)。

四、保修抵押金

1.保修抵押金計(jì)算方法。按工程結(jié)算造價(jià)扣除甲方供應(yīng)的設(shè)備、成品價(jià)后的金額計(jì)算,由承包方向發(fā)包方支付保修抵押金。其中:

(1)承包一般建安工程200萬元以內(nèi)的,按2.0%計(jì)算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的,按1.5%計(jì)算;500萬元以上(不含500萬元)的,按1.0%計(jì)算。

(2)單獨(dú)承包裝飾工程,按1.0%計(jì)算。

2.本工程保修抵押金為__________________元。

金額大寫:____________________________。

五、保修抵押金返還

工程保修期滿,發(fā)包方按以下規(guī)定向承包方返還保修抵押金。

1.承包一般建安工程,保修期滿一年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為______________元。

保修期滿三年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

2.單獨(dú)承包裝飾工程,保修期滿一年,返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

六、爭議

甲、乙雙方發(fā)生爭議時(shí),可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機(jī)構(gòu)會(huì)同有關(guān)部門調(diào)解。不愿通過協(xié)商或調(diào)解不成的,可以采取下列一種方式解決:

第一種爭議解決方式:向________________仲裁委員會(huì)申請仲裁;

第二種爭議解決方式:向________________人民法院起訴。

雙方約定按第________種爭議解決方式解決。

七、合同生效與終止

1.本合同自訂立之日起生效。

2.工程保修期滿,發(fā)包方按規(guī)定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告終止。

八、合同份數(shù)

1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。

2.本合同副本____份,由甲乙雙方分送施工合同管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門。

九、工程質(zhì)量出現(xiàn)永久性缺陷的,應(yīng)按照國家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不在本保修范圍內(nèi)。

十、屬于設(shè)計(jì)原因造成的質(zhì)量缺陷,應(yīng)按照國家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不在本保修范圍內(nèi)。

十一、雙方議定的其他事項(xiàng):__________________________________________

承包方(施工保修單位):

地址:

郵政編碼:

法定代表人:

委托代理人:

聯(lián)系電話:

開戶銀行:

帳號:

(公章)

保修合同訂立時(shí)間: 年 月 日

發(fā)包方(用戶):

地址:

郵政編碼:

法定代表人:

委托代理人:

聯(lián)系電話:

開戶銀行:

帳號:

(公章)

年 月 日

工程借款合同篇十四

外墻粉刷施工合同工程承包人(甲方):勞務(wù)分包人(乙方):依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,鑒于公司與工程承包人已經(jīng)簽訂施工承包合同,雙方就工程外墻抹灰 專業(yè)勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。

一、承包內(nèi)容及承包方式:

1、承包內(nèi)容:外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層;

2、承包形式:包工不包料

二、粉刷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:

1、嚴(yán)格按照國家建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)及建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(gb50210-20)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

2、施工及使用過程中出現(xiàn)的由于乙方施工質(zhì)量原因空鼓、脫落等引起的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)賠償,同時(shí)乙方必須在甲方指定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)修復(fù)完畢并驗(yàn)收合格。

三、勞務(wù)報(bào)酬結(jié)算與支付:

1、結(jié)算價(jià)格:完成合同內(nèi)所有工作內(nèi)容,按 元∕2進(jìn)行結(jié)算。計(jì)算時(shí)面積按實(shí)際粉刷面積計(jì)算。

2、工程付款: 本抹灰分項(xiàng)工程施工至工程量一半時(shí),付完成工作量的50﹪;本抹灰分項(xiàng)工程施工結(jié)束后,付工程總價(jià)的50﹪;余款在本抹灰分項(xiàng)工程結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)結(jié)清。

四、工期:本抹灰分項(xiàng)工程工期25天,從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工,如遇天氣條件原因?qū)е虏荒苁┕さ那闆r下,工期相應(yīng)順x。

五、甲方責(zé)任:

1、變更施工項(xiàng)目內(nèi)容、規(guī)模(數(shù)量)、條件時(shí),須書面通知乙方,變更后需重新明確項(xiàng)目內(nèi)容和數(shù)量,進(jìn)行協(xié)商并及時(shí)辦理簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2、在施工期間乙方施工人員出現(xiàn)以下情形,甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行相應(yīng)的處罰,如乙方的施工人員出現(xiàn)打架、斗毆事件,無論何種原因?qū)σ曳教幰?0.00元處罰,同時(shí)乙方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任;不及時(shí)清理衛(wèi)生對乙方處以300-500元處罰;相應(yīng)處罰款項(xiàng)自工程款中扣除。

3、如甲方資金不到位,施工方案不確定,造成延誤工期由甲方負(fù)責(zé)順x。

六、乙方責(zé)任:

1、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后,必須加強(qiáng)自身隊(duì)伍素質(zhì)教育和管理,做好安全文明施工管理,不得從事和參與各種非法活動(dòng),要堅(jiān)持“安全

一、質(zhì)量第

一、文明施工”的原則。

2、服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)指揮,并遵守甲方的規(guī)章制度。嚴(yán)格按確認(rèn)的設(shè)計(jì)要求施工,并按

第二條的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行施工和驗(yàn)收。

3、總進(jìn)場施工人數(shù)按施工勞動(dòng)力計(jì)劃。如由于施工技術(shù)力量不足,不按甲方要求施工,不能按規(guī)定工期完成任務(wù),不按國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工,所造成的一切損失由乙方承擔(dān),同時(shí)甲方有權(quán)解除合同并更換隊(duì)伍。

4、做好文明安全施工,并堅(jiān)持工完場清,施工垃圾每天清除到指定位置,保持現(xiàn)場清潔衛(wèi)生。

5、加強(qiáng)自身隊(duì)伍素質(zhì)教育和管理,不做違法、違規(guī)的事,不從事非法活動(dòng),做好安全、防火、防盜工作。

6、乙方現(xiàn)場施工期間水、電管理、衛(wèi)生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規(guī)范要求執(zhí)行,如造成浪費(fèi)由乙方承擔(dān)。

七、安全施工與檢查:

1、勞務(wù)分包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。工程承包人安全防護(hù)措施到位后,由于勞務(wù)分包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用,由勞務(wù)分包人承擔(dān)。

2、工程承包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對他們的安全負(fù)責(zé)。工程承包人不得要求勞務(wù)分包人違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。

八、糾紛解決:在合同履約過程中發(fā)生糾紛,雙方友好協(xié)商,如協(xié)商不成時(shí),可向人民法院提出訴訟。

九、其它:

1、由于不可抗力因素致使合同無法履行時(shí),雙方及時(shí)協(xié)商解決。

2、本合同未盡事宜,雙方友好協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方履行完合同全部義務(wù),勞務(wù)報(bào)酬價(jià)款支付完畢,勞務(wù)分包人向工程承包人交付勞務(wù)作業(yè)成果,并經(jīng)工程承包人驗(yàn)收合格后,本合同即告終止。

4、本合同共三頁,合同一式叁份,甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)壹份。工程承包人:勞務(wù)分包人:代表:代表:________年____月____日

工程借款合同篇十五

北京市建設(shè)工程保修合同(1994版)

編號:

工程名稱

(以單位工程為準(zhǔn))_______

發(fā)包方(甲方)_________

承包方(乙方)_________

施工合同編號__________

交付竣工工程日期?年?月?日

北京市工商行政管理局

監(jiān)制

北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

一九九四年十二月

發(fā)包方(用戶)名稱:

工程名稱:

本工程在保修期內(nèi)如發(fā)生施工質(zhì)量問題,工程承包方應(yīng)按照國家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)保修。

一、保修期限:

自工程竣工驗(yàn)收并取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》之日起計(jì)算。

1.民用與公共建筑、一般工業(yè)建筑、構(gòu)筑物的土建工程為一年,其中屋面防水工程為三年;

2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個(gè)月;

3.建筑物的供熱及供冷為一個(gè)采暖期及供冷期;

4.室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為一年;

5.其他特殊要求的工程,其保修期限由發(fā)包單位和承包單位另行議定。

二、保修項(xiàng)目內(nèi)容及范圍:

1.屋面漏雨;

2.煙道、排氣孔道、風(fēng)道不通;

3.室內(nèi)地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動(dòng)、有防水要求的地面漏水;

4.內(nèi)外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落,墻面漿活起堿脫皮;

5.門窗開關(guān)不靈或縫隙超過規(guī)范規(guī)定;

6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;

7.外墻板漏水,陽臺積水;

8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

9.室內(nèi)上下水、供熱系統(tǒng)管道漏水、漏氣、暖氣不熱,電器、電線漏電,照明燈具墜落;

10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區(qū)道路沉陷;

11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結(jié)構(gòu)及其它承重結(jié)構(gòu)變形、裂縫超過國家規(guī)范和設(shè)計(jì)要求;

12.因施工單位造成的其他質(zhì)量問題。

三、保修責(zé)任:

施工單位自接到建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書(式樣附后)之日起,必須在兩周內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場與建設(shè)單位共同明確責(zé)任方,商議返修內(nèi)容。屬施工單位責(zé)任的,如施工單位未能按期到達(dá)現(xiàn)場,建設(shè)單位應(yīng)再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內(nèi)仍不能到達(dá)時(shí),建設(shè)單位有權(quán)按原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)自行返修,所發(fā)生的費(fèi)用由原施工單位承擔(dān)。

四、保修抵押金:

1.保修抵押金計(jì)算方法。按工程結(jié)算造價(jià)扣除甲方供應(yīng)的設(shè)備、成品價(jià)后的金額計(jì)算,由承包方向發(fā)包方支付保修抵押金。其中:

(1)承包一般建安工程200萬元以內(nèi)的,按2.0%計(jì)算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的,按1.5%計(jì)算;500萬元以上(不含500萬元)的,按1.0%計(jì)算。

(2)單獨(dú)承包裝飾工程,按1.0%計(jì)算。

2.本工程保修抵押金為_________元。

金額大寫:______________。

五、保修抵押金返還:

工程保修期滿,發(fā)包方按以下規(guī)定向承包方返還保修抵押金。

1.承包一般建安工程,保修期滿一年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為_______元。

保修期滿三年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

2.單獨(dú)承包裝飾工程,保修期滿一年,返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

六、爭議:

甲、乙雙方發(fā)生爭議時(shí),可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機(jī)構(gòu)會(huì)同有關(guān)部門調(diào)解。不愿通過協(xié)商或調(diào)解不成的,可以采取下列一種方式解決:

第一種爭議解決方式:向_________(dá)____委員會(huì)申請_____;

第二種爭議解決方式:向________人民法院起訴。

雙方約定按第____種爭議解決方式解決。

七、合同生效與終止。

1.本合同自訂立之日起生效。

2.工程保修期滿,發(fā)包方按規(guī)定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告終止。

八、合同份數(shù)。

1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。

2.本合同副本__份,由甲乙雙方分送施工合同管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門。

九、工程質(zhì)量出現(xiàn)永久性缺陷的,應(yīng)按照國家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不在本保修范圍內(nèi)。

十、屬于設(shè)計(jì)原因造成的質(zhì)量缺陷,應(yīng)按照國家和本市關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不在本保修范圍內(nèi)。

十一、雙方議定的其他事項(xiàng):_____________________

----------------------------

|承包方(施工保修單位):|

|地址:|

|編碼:|

|法定代表人:|

|委托代理人:|

|聯(lián)系電話:|

|開戶銀行:|

|帳號:|

||

||

|(公章)|

||

|保修合同訂立時(shí)間:?年?月?日|

|--------------------------|

|發(fā)包方(用戶):|

|地址:|

|編碼:|

|法定代表人:|

|委托代理人:|

|聯(lián)系電話:|

|開戶銀行:|

|帳號:|

||

||

|(公章)?|

|年?月?日?|

||

----------------------------

附件:?建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書?工程名稱

(以單位工程為準(zhǔn)):

保修合同編號:

使用單位

(用戶)名稱:?施工單位名稱:

本工程于年?月?日發(fā)生質(zhì)量問題,按照編號:

《北京市建設(shè)工程保修合同》有關(guān)內(nèi)容,請你單位派人檢查修理為盼。

-------------------------

|?質(zhì)量問題及部位:|

||

||

||

||

-------------------------

------------------------------------

|?施工單位名稱:|

|?使用單位(用戶)對修理結(jié)果的意見(由使用單位(用戶)填寫):?|

||

||

|使用單位(用戶)公章|

|年?月?日|

||

|----------------------------------|

|?使用單位(用戶):|

|?通訊地址:|

|?編碼:|

|?電話號碼:|

|?聯(lián)系人姓名:(公章)|

|通知書發(fā)出日期:?年?月?日|

|(投遞以郵戳日期為準(zhǔn))|

||

------------------------------------

填表方法:

1.本表由發(fā)包方(使用單位)填寫,一式三份,送承包方二份;

2.承包方(施工單位)對保修項(xiàng)目,進(jìn)行維修后,經(jīng)雙方蓋章,退發(fā)包方一份,自存一份。

工程借款合同篇十六

發(fā)包方(以下簡稱甲方)

承包方(一下簡稱乙方)

本工程于20xx年----月----日議定,由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過程中權(quán)利和義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合工作,保證質(zhì)量按期完成任務(wù),根據(jù)《中華人民共和國建筑合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同以使共同遵守。

第一條 工程概況

一、工程名稱:

二、工程地點(diǎn):

三、承包范圍:

四、結(jié)構(gòu)形式及建筑面積:

第二條 承包方式和工程造價(jià)

一、承包方式:按甲、乙雙方商定后意見及預(yù)算項(xiàng)目工程,包工我、包工期、包質(zhì)量、包安全

二、承包金額,暫定工程造價(jià):

第三條 工期總天數(shù)(有效工期)----天

一、開工日期于20xx年----月----日開工,竣工日期于20xx年----月----日竣工。

三、竣工日期,遇到有下列情況經(jīng)甲方簽證,工期方可順延

1、因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成停工。

2、工程變更。

3、其他原因。

四、物資材料

凡乙方采購的物資材料要及時(shí)通知甲方,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可用于工程上。凡由乙方采購的物資,資料不符合要求的,而造成的損失,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。

五、工程支付方式

工程施工隊(duì)進(jìn)場撥付包工,工程資----,主體一層封頂后撥----,主體合格后撥----,總體驗(yàn)收合格后撥----(包括材料)

六、乙方負(fù)責(zé)

1、按《施工及技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范》要求進(jìn)行精心施工,確保工程質(zhì)量,確保工期,由乙方造成的返工,停工費(fèi)用由乙方承擔(dān)(包括材料)

2、按施工安全要求和文明施工要求,搞好安全和文明施工,由于自身原因造成的設(shè)備損壞和人員傷亡事故的,其費(fèi)用乙方自負(fù)

3、若因乙方責(zé)任發(fā)生的人身傷亡施工員,其費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)。

4、乙方進(jìn)場前后,運(yùn)輸費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)等由乙方負(fù)責(zé)。

5、乙方不得拖欠工人工資,若拖欠工人工資或工人上訪鬧事,與甲方無關(guān)。

七、因一方不履行合同,而造成的經(jīng)濟(jì)損失,由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和賠償對方的經(jīng)濟(jì)損失。

八、在履行合同中若雙方發(fā)生爭議,應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,協(xié)商決定。

九、本合同一式兩份,甲乙雙方各1份,本合同簽字之日生效,注(未盡事宜由雙方協(xié)商后解決)

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程借款合同篇十七

發(fā)包人(全稱) (以下簡稱甲方)

承包人(全稱)__(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工協(xié)商一致,訂立本合同。

一、 工程概況

工程名稱: ※

工程地點(diǎn): ※

結(jié)構(gòu)形式: 框架剪力墻 層數(shù):地上28層地下1/2層 建筑面積:※

群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附表1)

工程立項(xiàng)文號: ※

資金來源: 自籌

二、 工程承包范圍

承包范圍: ※

不包括的工程范圍: /

三、 合同工期

總?cè)諝v天數(shù) 1080 天

開工日期:__※年10月10日

竣工日期:__※年9月23日

四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格

四、 合同價(jià)款

1、合同總價(jià)(大寫):※(人民幣)(小寫)¥: ※ 元(其中:工程預(yù)留金 20xx萬元、零星工作費(fèi) / 元,安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) ※ 元,工程分包和材料購置費(fèi) / 元,總承包服務(wù)費(fèi) / 元。)

2、綜合單價(jià):詳見承包人的報(bào)價(jià)書。

五、 組成合同的文件

組成本合同的文件包括:

1、 本合同協(xié)議書

2、 本合同專用條款

3、 本合同通用條款

4、 中標(biāo)通知書

5、 投標(biāo)書、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書及其附件

6、 招標(biāo)文件、答疑紀(jì)要及工程量清單

7、 圖紙

8、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

雙方為履行本合同的有關(guān)洽商、變更等書面協(xié)議、文件視為本合同的組成部分。

七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。

八、承包人按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

九、發(fā)包人按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

十、合同生效

10.1合同訂立時(shí)間: 20xx 年 9 月 30 日

10.2合同訂立地點(diǎn): ________________________

10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程借款合同篇十八

甲方:乙方:經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,就趙一級電站機(jī)電設(shè)備安裝工程勞務(wù)分包達(dá)成如下協(xié)議,為了明確甲、乙雙方各自的權(quán)利、責(zé)任義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成以下條款,以資共同遵守。

一、工程名稱:趙一級電站機(jī)電設(shè)備安裝工程

二、工程地點(diǎn):

三、工程內(nèi)容:完成現(xiàn)有需改造機(jī)電設(shè)備的拆除(含運(yùn)出洞外)以及4臺水輪發(fā)電機(jī)組(1機(jī)組大修)、3臺進(jìn)水閘閥、油水氣系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)(配合主機(jī)改造)、高壓開關(guān)柜、升壓站設(shè)備、直流系統(tǒng)的安裝及電纜敷設(shè),主機(jī)電氣設(shè)備試驗(yàn)調(diào)試及試運(yùn)行等所有工作(詳見安裝工程量清單)。

四、工程價(jià)款及工程結(jié)算:乙方的報(bào)價(jià)是根據(jù)甲方提供的工程量清單和部分設(shè)計(jì),該總價(jià)包括完成工程施工內(nèi)容所需的人工費(fèi)、設(shè)備轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)、消耗性材料費(fèi)、施工管理費(fèi)、生活費(fèi)、安全措施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)以及稅金等所有費(fèi)用。工程結(jié)算以施工圖工程量為基礎(chǔ),根據(jù)最終完成的工程量及單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。

五、工程工期及進(jìn)度:

1、根據(jù)甲乙雙方商定,乙方在________年____月____日前進(jìn)場施工,________年____月____日前完成電站所有機(jī)電設(shè)備安裝及調(diào)試工作。

2、在乙方安裝過程中,如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因?qū)е碌墓て谘娱L,乙方不能向甲方索賠任何費(fèi)用,但工期可考慮順延。

3、乙方必須滿足甲方的總體安排,主機(jī)安裝考慮分兩階段進(jìn)行,保證一臺機(jī)組開機(jī)發(fā)電運(yùn)行。

六、付款方式:

1、工程預(yù)付款:在本合同簽訂乙方人員進(jìn)場并提供相應(yīng)保險(xiǎn)憑證后,甲方按合同總價(jià)的10%支付工程預(yù)付款。

2、工程進(jìn)度款:按進(jìn)度實(shí)際完成工程量經(jīng)總承包方報(bào)量支付后按95%給乙方支付,余下5%質(zhì)保金________年質(zhì)保期滿后支付。

3、乙方在結(jié)算過程中承擔(dān)“工程總價(jià)款215;10%”的稅,稅由甲方在乙方工程款中代扣代繳。

七、雙方責(zé)任:甲方:

1、提供施工圖紙技術(shù)資料,并組織乙方現(xiàn)場技術(shù)交底。

2、甲方提供乙方在施工現(xiàn)場的施工用電及生產(chǎn)、生活場地。

3、甲方協(xié)助乙方做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作,協(xié)調(diào)各施工單位之間的關(guān)系。乙方:

1、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工圖紙、規(guī)程、規(guī)范進(jìn)行施工,不得隨意更改設(shè)計(jì),若出現(xiàn)責(zé)任事故其責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失一切由乙方負(fù)責(zé)。

2、乙方簽訂合同后,在7天內(nèi)編制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)(含施工進(jìn)度計(jì)劃),施工技術(shù)措施,質(zhì)量保證措施和安全技術(shù)措施并上報(bào)甲方備案。

3、乙方在施工期間,做好安全生產(chǎn)、文明施工,尊重業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位駐派人員,并處理好與各施工單位的關(guān)系。

4、乙方負(fù)責(zé)做好為完成本工程所做的一切輔助性工程,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

5、負(fù)責(zé)協(xié)助甲方對設(shè)備進(jìn)行開箱檢查、記錄與檢測,確保所有設(shè)備檢測合格后方能安裝,做好安裝時(shí)各種測量數(shù)據(jù)記錄并負(fù)責(zé)原始資料收集。

6、安裝時(shí)記錄好單元工程質(zhì)量評定表、中間計(jì)量表。

6、乙方不得將工程分包或轉(zhuǎn)包給其他單位施工。

八、質(zhì)量驗(yàn)收:

1、乙方在機(jī)電設(shè)備的安裝過程中,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)要求,如未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)要求乙方返工,直至符合標(biāo)準(zhǔn)。

2、設(shè)備安裝單元質(zhì)量檢查、驗(yàn)收的簽證單,作為工程款結(jié)算支付的依據(jù)。

3、乙方在施工過程中,無條件服從監(jiān)理工程師和業(yè)主的質(zhì)量檢查,凡具備覆蓋條件的工序和部位均按質(zhì)檢規(guī)定,書面報(bào)請監(jiān)理工程師和業(yè)主進(jìn)行中間驗(yàn)收,監(jiān)理工程師和業(yè)主在24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下一道工序施工。

4、由乙方自行采購的設(shè)備材料,必須提供材質(zhì)合格證,堅(jiān)決杜絕使用不合格的材料。

5、乙方由于自身原因無法保證質(zhì)量時(shí),甲方隨時(shí)有權(quán)收回本工程,乙方應(yīng)無條件服從,并承擔(dān)甲方一切損失責(zé)任。

九、安全管理:

1、乙方必須認(rèn)真貫徹國家的有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī),牢固樹立安全生產(chǎn),責(zé)任重于泰山的高度責(zé)任感,建立完善的安全管理機(jī)構(gòu),嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程,加強(qiáng)安全管理工作,強(qiáng)化安全技術(shù)措施的實(shí)施,并接受甲方和地方安檢部門的監(jiān)督和檢查。

2、加強(qiáng)施工現(xiàn)場對特殊工種人員的安全管理工作,堅(jiān)持持證上崗。

3、監(jiān)理工程師和甲方在檢查施工安全過程中,有權(quán)對不按操作規(guī)程施工的人和事發(fā)出《重大隱患通知書》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的規(guī)定時(shí)間內(nèi),沒有進(jìn)行整改,監(jiān)理工程師和甲方按安全法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行罰款處理。以提高乙方及全體施工人員的安全意識,保證施工現(xiàn)場安全。

4、對于從事高空作業(yè)的施工人員,必須設(shè)置必要的安全設(shè)施和配備防護(hù)用品,對于危險(xiǎn)地段,設(shè)置必要的警示標(biāo)志、安全哨和防護(hù)設(shè)施。

5、乙方必須重視施工現(xiàn)場的文明生產(chǎn)和消防防火工作,杜絕發(fā)生安全責(zé)任事故。如果施工中發(fā)生因乙方原因的人員傷害、機(jī)械設(shè)備損壞及材料損失,所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。由于乙方的原因造成對第三者的傷害和其他損失,均由乙方負(fù)責(zé)賠償,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

十、違約、仲裁:

1、甲、乙各方不得無正當(dāng)理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方違約,對方有權(quán)按《民法典》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例》追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,違約方必須賠償對方經(jīng)濟(jì)損失。違約金按工程承包總價(jià)5%進(jìn)行處罰。

2、甲、乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時(shí),雙方友好協(xié)商解決,當(dāng)不能協(xié)商時(shí),可在甲方當(dāng)?shù)?,按法律有關(guān)程序執(zhí)行,其發(fā)生的費(fèi)用由違約方承擔(dān)。十

一、其他:

1、下列文件均作為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。

1)設(shè)計(jì)圖紙及招投標(biāo)文件的技術(shù)要求。

2)設(shè)備安裝工程單元質(zhì)量評定表、記錄表。

3)設(shè)計(jì)變更通知等技術(shù)文件。

2、乙方必須對現(xiàn)場的施工人員進(jìn)行人身保險(xiǎn),保險(xiǎn)費(fèi)由乙方自行承擔(dān)。

3、乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部職工的教育和管理,整治好生活設(shè)施和周圍的環(huán)境衛(wèi)生,尊重當(dāng)?shù)氐拿耧L(fēng)民俗。當(dāng)發(fā)生矛盾時(shí),通過組織協(xié)調(diào),依靠當(dāng)?shù)卣鉀Q,防止事態(tài)擴(kuò)大。

4、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。十

二、合同份數(shù):本合同一式2份,甲、乙雙方各持1份。甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________________年____月____日乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________________年____月____日

工程借款合同篇十九

借款方為下年度基本建設(shè)工程儲(chǔ)備設(shè)備(材料)所需貸款,經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放。為明確雙方責(zé)任,恪守信用,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,特簽訂本合同。

第一條、本年度貸款方向借款方計(jì)劃發(fā)放基本建設(shè)儲(chǔ)備貸款人民幣(大寫)_________元,用于_________.本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。

第二條、本貸款是為建設(shè)項(xiàng)目下年度儲(chǔ)備國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備(材料)的專項(xiàng)貸款,實(shí)行??顚S?。不得用于擴(kuò)大基本建設(shè)工程量、彌補(bǔ)投資缺口、計(jì)劃外工程儲(chǔ)備、墊付工程款、不符合國家規(guī)定的設(shè)備(材料)預(yù)付款、長線產(chǎn)品和能源緊張地區(qū)耗能高的產(chǎn)品項(xiàng)目、地方級建設(shè)項(xiàng)目的.儲(chǔ)備、不符合貸款對象的其他基本建設(shè)所需的儲(chǔ)備貸款、其他開支等。

第三條、自支用貸款之日起,貸款方按實(shí)際支用數(shù)按季計(jì)收利息。在合同規(guī)定的借款期內(nèi),月利率為_________。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲(chǔ)積壓設(shè)備(材料)占用的貸款加收利息_________%.

第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規(guī)定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權(quán)限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

第五條、貸款方保證在下達(dá)的貸款指標(biāo)額度內(nèi)發(fā)放貸款,如未按期提供貸款,應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

第六條、貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的經(jīng)營管理、計(jì)劃執(zhí)行、設(shè)備采購、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫存等情況。借款方應(yīng)向借款方提供有關(guān)設(shè)計(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的文件資料。借款方不按合同規(guī)定使用貸款,貸款方有權(quán)扣回貸款本息,并對違約使用部分加收罰息_________%.

第七條、本合同條款以外的其他事項(xiàng),雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。

第八條、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章后各執(zhí)一份,報(bào)送_________各一份。

借款方(公章)_________貸款方(公章)_________

負(fù)責(zé)人(簽字)_________負(fù)責(zé)人(簽字)_________

地址:_________地址:_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程借款合同篇二十

貸款方:

聯(lián)系方式:

借款方:

聯(lián)系方式:

根據(jù)國家規(guī)定,借款方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款,經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。

第一條 借款用途:

第二條 借款金額

借款方向貸款方借款人民幣(大寫)______元。

借款數(shù)額肯定要寫的,大家也都會(huì)寫,只是要注意數(shù)額應(yīng)該用大寫,并標(biāo)上幣種。在大寫的旁邊再附注小寫,并寫上小數(shù)點(diǎn)。這樣做主要是防止數(shù)額被更改。寫清楚了,如果你是借款人,你不用擔(dān)心數(shù)額被修改。如果你是出借人,不用擔(dān)心借款人說數(shù)額被你改過。

第三條 借款利率

自支用貸款之日起,按實(shí)際支用數(shù)計(jì)算利息,并計(jì)算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi),年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款,逾期部分加收利率______%。

利息可以由雙方自行約定,但如最終引發(fā)糾紛,對于未支付的部分利息,只要未超過年利率24%,人民法院會(huì)給予保護(hù);約定的利率超過年利率36%,超過部分的利息約定無效。但如果約定的年利率為24%--36%,借款人已經(jīng)支付的部分利息,出借人可不予返還。

第四條 借款期限

借款方保證從________年____月起至________年____月止,用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分,貸款方有權(quán)限期追回貸款,或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

借款時(shí)間是認(rèn)定借款期限和訴訟時(shí)效的重要依據(jù),也是認(rèn)定借條事實(shí)的重要因素,應(yīng)該在寫明________年____月____日。年份不能省略,如果沒寫年份,一旦發(fā)生糾紛,難以確定具體的時(shí)間。如果你是借款人,為防止借款日期被修改,應(yīng)當(dāng)用漢字大寫:如:二〇一二年三月十六日。

第五條 因國家調(diào)整計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時(shí),由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。

第六條 違約責(zé)任

貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款,應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù),付給借款方違約金。違約金的計(jì)算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計(jì)算相同。

除違約金的約定外,為了保障款項(xiàng)的回收,還可以就借款設(shè)置抵押。

需要注意,借款的抵押如果涉及不動(dòng)產(chǎn),要到相關(guān)部門辦理登記手續(xù),才能對抗第三人。

第七條 貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的經(jīng)營管理、計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表及資料。

借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款,貸款方有權(quán)收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的,應(yīng)按規(guī)定減收利息。

第八條 本合同條款以外的其它事項(xiàng),雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定辦理。

第九條 爭議解決方式

甲乙雙方在本合同履行期間如果發(fā)生爭議,雙方應(yīng)該協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向本合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

借款合同糾紛的訴訟時(shí)效為________年。如約定還款期限的,訴訟時(shí)效從借款到期次日開始計(jì)算。到期有催討的,從催討次日重新計(jì)算,但須保存催討的證據(jù);沒有約定還款期限的,債權(quán)人可以隨時(shí)提出還款主張,不受兩年訴訟時(shí)效的限制,但提出還款主張后兩年內(nèi)沒有繼續(xù)主張的,視為超過訴訟時(shí)效,法律不予支持。

第十條 本合同經(jīng)過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。

本合同一式五份,簽章各方各執(zhí)一份,報(bào)送主管部門、總行、分行各一份,具有同等法律效力。

為了確保簽名的真實(shí)性,應(yīng)要求當(dāng)事人提供身份證復(fù)印件,而且復(fù)印件上還應(yīng)當(dāng)讓債務(wù)人簽字。最好有借款人按手印,因?yàn)樯矸葑C也有假的,如果有蓋手印會(huì)更好。尤其是在簽名潦草的情況下更是如此。

貸款方(蓋章):

負(fù)責(zé)人:

________年____月____日

借款方(蓋章):

負(fù)責(zé)人:

________年____月____日

工程借款合同篇二十一

常用版建設(shè)工程合同范本

承租方:(以下簡稱甲方)

出租方:(以下簡稱乙方)

根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定,為明確設(shè)備租賃雙方的權(quán)利義務(wù),甲方根據(jù)工程需要,租賃乙方施工機(jī)械(附表),經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就租賃機(jī)械設(shè)備事宜簽訂協(xié)議如下,以便共同遵守。

一、車型:(見附表)

二、租賃使用地點(diǎn):

三、租用期限:乙方接到甲方電話通知時(shí),且機(jī)械設(shè)備到達(dá)甲方指定現(xiàn)場之日起計(jì)租,租期至甲方正式通知乙方退場時(shí)止,乙方因任何原因而未按通知規(guī)定時(shí)限退場的,將不再計(jì)算租賃費(fèi)。

四、機(jī)械設(shè)備租賃形式及結(jié)算方式:

1、乙方以月租形式將機(jī)械設(shè)備租給甲方,月租金為人民幣大寫:___________元月,________元小時(shí),租賃時(shí)間不足____月者,按實(shí)際使用天數(shù)結(jié)算。日租金月租金31天;

2、機(jī)械設(shè)備在租賃期間產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé);

3、租金的結(jié)算方式:甲方原則上每月____日對乙方進(jìn)行租賃費(fèi)結(jié)算一次,并在下月____日前支付上月租賃費(fèi)用。如因甲方上級或業(yè)主撥款不到位時(shí),乙方充分理解甲方資金的困難,同意相對延遲支付;如若甲方還需增加機(jī)械設(shè)備,增加的機(jī)械設(shè)備采用本合同中價(jià)格,費(fèi)用并隨本合同規(guī)定支付;

4、乙方須配備合格的司機(jī)并持有效的本機(jī)操作證,二十四小時(shí)隨叫隨到,以保證甲方施工需要。司機(jī)住宿、工資、伙食費(fèi)用等由乙方負(fù)責(zé)。

五、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)

1、機(jī)械設(shè)備在租賃期間,乙方機(jī)械司機(jī)要服從甲方的.工作安排,因乙方司機(jī)不服從甲方的安排,甲方有權(quán)要求更換司機(jī)和終止合同。司機(jī)在作業(yè)期間對機(jī)械設(shè)備和自身安全負(fù)全責(zé)。嚴(yán)格按照機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程操作,不得違規(guī),否則由此引發(fā)的一切安全事故均由乙方負(fù)責(zé),費(fèi)用自理;

2、乙方負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)、燃油、輔油等及其相應(yīng)費(fèi)用,完好率每月不低于28天,每低于一天從月租金扣除一天,確保甲方工程施工正常進(jìn)行;

3、甲方提供工程施工場地,并保證施工環(huán)境良好。乙方同意甲方提供的施工場地和環(huán)境符合機(jī)械設(shè)備作業(yè)條件;

4、乙方為甲方提供的機(jī)械設(shè)備必須手續(xù)齊全(合格證、技術(shù)檢驗(yàn)證等)。如因機(jī)械設(shè)備手續(xù)不全而被地方扣留等一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);

5、乙方的機(jī)械設(shè)備應(yīng)保證外觀整潔、技術(shù)性能良好、運(yùn)轉(zhuǎn)正常,滿足施工需要,在機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)故障且乙方不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)修理好時(shí),應(yīng)提前采取措施,保證甲方工程的正常施工;

6、乙方的機(jī)械設(shè)備管理人員和司機(jī)必須服從甲方的管理,嚴(yán)格遵守甲方的各項(xiàng)管理制度;

7、甲方無權(quán)將乙方的設(shè)備轉(zhuǎn)租、拍賣、抵押。

六、違約責(zé)任:

1、甲、乙雙方必須嚴(yán)格履行本合同的各項(xiàng)條款,未經(jīng)對方同意,任何一方不得中途變更或解除合同,任何一方如違反本合同規(guī)定,將負(fù)責(zé)賠償對方因此而帶來的一切損失;

2、有關(guān)本合同一切爭議,甲乙雙方應(yīng)該根據(jù)《_____》及其他相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決;

3、本合同一式三份,甲方執(zhí)二份、乙方執(zhí)一份,自簽字之日起生效,每份都具有同等法律效力。機(jī)械設(shè)備退場結(jié)算后合同自行作廢。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

代表人:代表人:

經(jīng)辦人:電話:

身份證號碼:

簽訂時(shí)間:簽訂地點(diǎn):

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/1388805.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點(diǎn)擊

下載此文檔