常見(jiàn)的承攬合同(優(yōu)質(zhì)20篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-19 14:44:10
常見(jiàn)的承攬合同(優(yōu)質(zhì)20篇)
時(shí)間:2023-11-19 14:44:10     小編:書香墨

合同是一種書面的法律文件,用于確保各方在交易或協(xié)議中的權(quán)益。在合同中設(shè)立適當(dāng)?shù)臓?zhēng)議解決機(jī)制,如仲裁或合同解釋爭(zhēng)議的約定,以便在發(fā)生問(wèn)題時(shí)得到解決。這些合同范文可以幫助你了解合同的基本結(jié)構(gòu)和要點(diǎn)。

常見(jiàn)的承攬合同篇一

本合同于____年_月__日生效,合同內(nèi)容為_(kāi)yz公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)與abc公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)之間關(guān)于乙方向甲方提供___工程咨詢服務(wù)的約定。雙方協(xié)議如下:

一、服務(wù)內(nèi)容。

1.乙方同意向甲方提供______________的咨詢服務(wù)。并約定了服務(wù)的內(nèi)容、時(shí)限、衡量成果的標(biāo)準(zhǔn)。其中的主要內(nèi)容包括:

乙方義務(wù):向甲方提供___工程建設(shè)全面咨詢服務(wù),直到甲方承攬到本合同所指的____工程項(xiàng)目,并與本工程項(xiàng)目業(yè)主簽訂工程合同后,才結(jié)束全面咨詢服務(wù)。乙方在履行合同期間或合同規(guī)定期內(nèi),不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的保密資料,且不得向第三方提供本工程項(xiàng)目的咨詢服務(wù)。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)甲方與本工程項(xiàng)目有關(guān)的第三方的協(xié)調(diào),免費(fèi)為甲方工作提供順暢的外部條件。乙方應(yīng)當(dāng)在約定的時(shí)間內(nèi),及時(shí)免費(fèi)向甲方提供與本項(xiàng)目咨詢業(yè)務(wù)相關(guān)的資料及信息。

乙方權(quán)利:乙方可以因甲方不再積極配合本工程項(xiàng)目的咨詢工作,提出中止咨詢業(yè)務(wù)。

甲方義務(wù):在乙方提供咨詢服務(wù)過(guò)程中,免費(fèi)向乙方提供甲方相關(guān)資質(zhì)證件等資料,便于乙方展開(kāi)相關(guān)咨詢服務(wù)。

甲方權(quán)利:甲方有向乙方詢問(wèn)工作進(jìn)展情況及相關(guān)內(nèi)容的權(quán)利,當(dāng)甲方認(rèn)定乙方不按規(guī)定履行其職責(zé)或義務(wù),或與第三方串通給甲方造成任何損失的,甲方有權(quán)要求中止合同并要求乙方承擔(dān)甲方相應(yīng)損失。

2.如果乙方在工作中因自身過(guò)錯(cuò)而發(fā)生任何錯(cuò)誤或遺漏,乙方應(yīng)無(wú)條件更正,而不另外收費(fèi),并對(duì)因此而對(duì)甲方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償以載明的該項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容對(duì)應(yīng)之服務(wù)費(fèi)為限。若因甲方原因造成工作的延誤,將由甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失。

二、驗(yàn)收。

1.乙方完成階段性工作后向甲方交付工作成果。成果的提交形式為書面文件及有效的電子文件,其中書面文件的提交數(shù)量為二份。因成果提交而產(chǎn)生的任何費(fèi)用(包括但不限于郵寄費(fèi))甲方均不需負(fù)擔(dān)。

2.若一方對(duì)階段性的工作成果有異議,必須在工作成果交付之日起的__個(gè)工作日內(nèi)向另一方以書面形式提出。雙方應(yīng)在書面異議提出之日起的__個(gè)工作日內(nèi)對(duì)于該工作成果是否達(dá)到約定工作標(biāo)準(zhǔn)(或工作目標(biāo))進(jìn)行商定并確認(rèn)。雙方所商定并確認(rèn)工作成果的事宜不得被無(wú)故拖延。

3.如經(jīng)雙方書面認(rèn)可確認(rèn)達(dá)到約定工作標(biāo)準(zhǔn)(或工作目標(biāo))的,則乙方將向甲方發(fā)出該階段的費(fèi)用帳單;若未達(dá)到約定的工作標(biāo)準(zhǔn)(或工作目標(biāo))的,甲方有權(quán)暫時(shí)停止支付該部分的約定服務(wù)費(fèi)并由乙方采取必要的補(bǔ)救措施。

三、服務(wù)費(fèi)的支付。

1.中標(biāo)價(jià)如果比按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計(jì)算得到造價(jià)高5%,則服務(wù)費(fèi)總額為本工程項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)去掉暫定金及暫估價(jià)后的3%;中標(biāo)價(jià)如果比按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計(jì)算得到造價(jià)低5%-10%,則服務(wù)費(fèi)總額為本工程項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)去掉暫定金及暫估價(jià)后的2%;中標(biāo)價(jià)如果比按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計(jì)算得到造價(jià)低10%-15%,則服務(wù)費(fèi)總額為本工程項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)去掉暫定金及暫估價(jià)后的1%;中標(biāo)價(jià)如果比按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定額及編制辦法所計(jì)算得到造價(jià)低15%以上,則服務(wù)費(fèi)總額為本工程項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)去掉暫定金及暫估價(jià)后的0.5%。甲方將在與本工程項(xiàng)目業(yè)主簽訂正式工程施工合同之日起的__個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付應(yīng)付服務(wù)費(fèi)的30%,余額將在本工程項(xiàng)目正式開(kāi)工且業(yè)主支付的工程開(kāi)工預(yù)付款到賬后的5個(gè)月內(nèi),等額支付給乙方。

2.本費(fèi)用結(jié)構(gòu)僅限于本工程項(xiàng)目咨詢的工作。如果甲方要求擴(kuò)大項(xiàng)目范圍,或因甲方改變已經(jīng)議定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容導(dǎo)致乙方需變更項(xiàng)目步驟,乙方將需要重新評(píng)估上述費(fèi)用結(jié)構(gòu)。

3.乙方同意服務(wù)費(fèi)按階段支付。每階段末,甲方將在乙方提出申請(qǐng)的__天內(nèi),向乙方支付約定的費(fèi)用。雙方同意以人民幣形式付款。

4.階段付款的比例及時(shí)間約定如下:

費(fèi)用階段付款比例付款時(shí)間。

第一階段30%協(xié)議簽署之后。

第二階段14%工程開(kāi)工預(yù)付款到賬后的第一個(gè)月末。

第三階段14%工程開(kāi)工預(yù)付款到賬后的第二個(gè)月末。

第四階段14%工程開(kāi)工預(yù)付款到賬后的第三個(gè)月末。

第五階段14%工程開(kāi)工預(yù)付款到賬后的第四個(gè)月末。

第六階段14%工程開(kāi)工預(yù)付款到賬后的第五個(gè)月末。

5.乙方將自行承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的全部費(fèi)用,并不得以任何理由向甲方索要其他費(fèi)用。

四、服務(wù)的變更。

甲方可以提前_個(gè)工作日以書面形式要求變更或增加所提供的服務(wù)。該變更最終應(yīng)由雙方互相商定認(rèn)可,其中包括與該變更有關(guān)的任何費(fèi)用調(diào)整。

五、合同解除。

1.雙方中任一方均不得隨意終止該合同,除非任一方有下列實(shí)質(zhì)性的違約事件發(fā)生。違約方應(yīng)向另一方支付本合同總金額的5%作為違約金。

甲方未按約定及時(shí)支付服務(wù)費(fèi),并經(jīng)乙方書面催討后仍不支付的;。

乙方未按約定標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù),并在甲方書面提出后仍無(wú)法進(jìn)行合理性補(bǔ)救的。

2.在本合同期限內(nèi),若本工程項(xiàng)目取消或乙方咨詢失敗,雙方同意按以下步驟解除本合同。

乙方應(yīng)于確認(rèn)項(xiàng)目失敗的正式宣布之日起的5日內(nèi)通知甲方。

合同解除后,乙方已完成的階段性工作量相對(duì)應(yīng)的費(fèi)用,甲方不再支付給乙方。

六、不可抗力造成的遲延。

凡因不可抗力而延遲履行的,任何一方均不因此而被視為違反本合同,而且任何一方均不對(duì)由此而造成的損害承擔(dān)賠償責(zé)任。

合同雙方將盡其合理的努力,促使其各自的代理人、雇員和代表盡量減少對(duì)另一方保密信息的散發(fā)和復(fù)制,并防止作出未經(jīng)授權(quán)的透露。合同雙方同意,只有有必要知悉另一方保密信息的該方代理人、雇員和代表才會(huì)得到該等保密信息。未經(jīng)另一方事先書面同意,任何一方不得將另一方的保密信息透露給第三方。

七、雙方保證。

1.乙方保證。

1.1其有權(quán)利、經(jīng)驗(yàn)、技能簽訂和充分履行本合同;。

1.2其將遵守在履行服務(wù)時(shí)所實(shí)行的一切適用的中國(guó)的法律與法規(guī);。

2.甲方保證。

甲方將把其所掌握的而且是乙方履行本合同范圍內(nèi)服務(wù)所需的一切信息提交給乙方。甲方應(yīng)對(duì)提交給乙方的一切信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。甲方同意將所提交的信息中存在的任何問(wèn)題或錯(cuò)誤盡快通知乙方。

3由于甲方的原因致使乙方為更正信息或資料所提供的服務(wù)可能會(huì)發(fā)生的額外費(fèi)用,雙方約定將協(xié)商談?wù)撝匦略u(píng)估費(fèi)用。

八、涉及第三方的責(zé)任。

有下列情形之一的,對(duì)于第三方(如計(jì)劃受托人、參與人或政府機(jī)構(gòu))提出的任何性質(zhì)的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責(zé)任和費(fèi)用(包括律師費(fèi)),甲方應(yīng)向乙方作出補(bǔ)償,并使其免于承擔(dān)責(zé)任;對(duì)因乙方下述行為而導(dǎo)致的任何性質(zhì)的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責(zé)任和費(fèi)用(包括律師費(fèi)),乙方應(yīng)向甲方作出補(bǔ)償,并使其免于承擔(dān)責(zé)任:

1.違反本合同保密規(guī)定的條款;。

3.嚴(yán)重疏忽或故意行為不當(dāng)。

九、訴訟條款。

雙方同意,除了為保證本合同保密條款的強(qiáng)制執(zhí)行而求助于法院以外,雙方同意因本合同終止或執(zhí)行所產(chǎn)生的其他一切爭(zhēng)議應(yīng)首先爭(zhēng)取通過(guò)友好協(xié)商解決該爭(zhēng)議;協(xié)商不成,則任何一方可將爭(zhēng)議提交甲方所在地人民法院起訴。

十、其他規(guī)定。

1.本合同僅為甲方和乙方的利益而簽訂,在任何情況下,均不因本合同而另設(shè)任何第三方權(quán)益或義務(wù)。

2.本合同以中文簽署一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具同等效力。

3.本合同的任何規(guī)定均不得被視為或解釋為為任何目的而在雙方之間建立合營(yíng)或合伙關(guān)系。就一切目的而言(包括但不限于確定由誰(shuí)負(fù)責(zé)承擔(dān)與工資有關(guān)的一切義務(wù)的問(wèn)題),乙方的人員仍是乙方的雇員。

4.如果本合同的任何條款或其任何部分被宣告無(wú)效,則其余條款仍然充分有效。

雙方于下列日期簽署本合同,以資證明。

代表:_yz公司日期:____年__月__日

代表:abc公司日期:____年__月__日

常見(jiàn)的承攬合同篇二

定作人:

承攬人:

簽訂地點(diǎn):

簽訂時(shí)間:年月日。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況(如定作物為工程類,可另行表述或附件,寫為見(jiàn)合同附件一)。

1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替)。

1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào))。

1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)。

1.4備注:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)。

2.1合同價(jià)款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。

2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。

2.3付款時(shí)間:(寫明年、月、日)。

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):

3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)。

3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))。

3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:(注:可以另設(shè)合同附件,寫明見(jiàn)合同附件二)。

4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)。

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條技術(shù)資料、圖紙的提供。

5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人。

5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。

6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)。

6.2驗(yàn)收方法:(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)。

6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間:(寫明具體時(shí)間年、月、日)。

6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址)。

6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以(寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)。

7.1雙方約定由定作人自提定作物。

7.1.1自提定作物的時(shí)間:(寫明年、月、日)。

7.1.2自提定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址不可省略)。

7.2雙方約定由承攬人送交定作物。

7.2.1送交定作物的時(shí)間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.2.2送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。

8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))。

第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。

9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。

第十條定作物的保修。

10.1定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)。

10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。

第十一條定金及預(yù)付款。

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。

11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間:(寫明年、月、日)。

11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。

11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間:(寫明年、月、日)。

第十二條承攬人的違約責(zé)任:

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的____________%的違約金。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的________________%的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。

12.12其它違約責(zé)任:_______________。

第十三條定作人的違約責(zé)任:

13.1未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,定作人應(yīng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

13.5超過(guò)合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的,每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金,直至付清時(shí)止。

13.6無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

13.8其它違約責(zé)任:____________。

第十四條不可抗力。

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

第十五條爭(zhēng)議的解決方式。

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種):

1.提交_______________仲裁委員會(huì)仲裁;。

2.依法向_______________人民法院起訴。

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十七條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。

第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。

委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:傳真:開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:賬號(hào):賬號(hào)郵政編碼:郵政編碼:

合同簽訂時(shí)間:年月日。

常見(jiàn)的承攬合同篇三

甲方:

乙方:

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。

建設(shè)單位:

工程名稱:

一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程,實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施,甲方予以監(jiān)管。

二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測(cè)以及備案的,甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負(fù)擔(dān)具體問(wèn)題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項(xiàng)目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失,全部由乙方承擔(dān);同時(shí)甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項(xiàng)目部。

三、甲方有權(quán)對(duì)正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對(duì)發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問(wèn)題,所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動(dòng)工資問(wèn)題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級(jí)有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺(jué)遵守上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定,按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時(shí)接受上級(jí)部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。

七、現(xiàn)場(chǎng)保險(xiǎn)費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn),并對(duì)施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。

八、乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計(jì)算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi),其余撥付給乙方。

九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時(shí),若工程質(zhì)量、工期沒(méi)有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

十、乙方對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級(jí)部門的處罰和法律責(zé)任。

十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。

十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動(dòng)解除。

十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。

未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

甲方:

乙方:

簽定日期:

常見(jiàn)的承攬合同篇四

定作人:

簽訂地點(diǎn):

承攬人:

簽訂時(shí)間:年月日。

第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限。

加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量。

數(shù)量。

名稱、型號(hào)單位、單價(jià)金額合計(jì)。

合計(jì)人民幣金額(大寫):

(注:空格如不夠用,可以另接)。

第二條定作人提供的材料。

材料規(guī)格。

計(jì)量。

數(shù)量質(zhì)量。

提供日期

消耗定額。

名稱型號(hào)單位。

(注:空格如不夠用,可以另接)。

第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:

第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:

第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:

第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):

第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:

第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:

第十三條定作人在年月日前交定金(大寫)元。

第十四條本合同解除的條件:

第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責(zé)任:

第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:

(一)提交仲裁委員會(huì)仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項(xiàng):

定作人(章):

住所:

住所:

法定代表人:

法定代表人:

居民身份證號(hào)碼:

居民身份證號(hào)碼:

委托代理人:

委托代理人:

電話:

電話:

開(kāi)戶銀行:

開(kāi)戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)。

賬號(hào):

賬號(hào):

經(jīng)辦人:

郵政編碼:

郵政編碼:

監(jiān)制部門:

印制單位:

常見(jiàn)的承攬合同篇五

甲方:

乙方:

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過(guò)街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

一、工程內(nèi)容。

乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為20_________年12月30日。

二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任。

1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。

三、工程造價(jià)及付款方式。

1、乙方承包單價(jià):3元(人民幣)/平方米。

2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。

四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。

甲方:乙方:

簽字(蓋章):簽字(蓋章):

常見(jiàn)的承攬合同篇六

經(jīng)雙方洽談,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定,特簽訂以下合同:

1、辦公桌臺(tái):規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。

2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。

3、椅子按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的高度配套。

4、以上辦公家具的款式按樣板制作。

數(shù)量、單價(jià)及金額:

制作辦公桌椅共_________套,桌臺(tái)為_(kāi)________元/套,椅子為_(kāi)________元/張,_________個(gè)_________書柜,為_(kāi)________元/個(gè)??偨痤~:_________元。。

以上價(jià)格為不變價(jià),含稅費(fèi)、安裝及運(yùn)費(fèi)等,需方不再承擔(dān)其它任何費(fèi)用。

質(zhì)量要求:

甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認(rèn)可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé)修改。

加工、售后服務(wù)方式:

甲方負(fù)責(zé)全包工包料,應(yīng)嚴(yán)格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗(yàn)。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時(shí),乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

保修期為_(kāi)________年,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,甲方應(yīng)免費(fèi)修理。

在保修期內(nèi),因同一嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,修理兩次仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的,憑修理記錄和有關(guān)證明,甲方應(yīng)為乙方免費(fèi)調(diào)換同規(guī)格型號(hào)、同樣式的產(chǎn)品。

交貨時(shí)間及地點(diǎn):

在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點(diǎn)在_________。

產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時(shí),應(yīng)當(dāng)按原定購(gòu)價(jià)格一次退清貨款。

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式:

甲方交貨給乙方進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收以所封樣板為標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標(biāo)準(zhǔn),甲方負(fù)責(zé)修改或更換直至驗(yàn)收合格為止。乙方提出小批量的增補(bǔ),甲方應(yīng)按原價(jià)和乙方提出的交貨時(shí)間,保質(zhì)保量地按時(shí)完成。

包裝、裝卸、運(yùn)輸方式及費(fèi)用:

包裝必須按廠家原包裝標(biāo)準(zhǔn),裝載必須與運(yùn)輸方式相符,期間損壞、費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)。包裝不予退還。

付款方式及期限:

即貨到驗(yàn)收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。

違約責(zé)任:

1、甲方違約責(zé)任:

甲方如中途變更訂做,應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失。

甲方如中途廢止合同,應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。

甲方逾期交付標(biāo)的物,應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向乙方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

甲方實(shí)行代運(yùn)或送貨的標(biāo)的物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付標(biāo)的物的責(zé)任。

2、乙方違約責(zé)任:

乙方中途變更標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值10%-30%的違約金。

乙方如無(wú)故超過(guò)合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取標(biāo)的物的,除償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。乙方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取標(biāo)的物的,甲方有權(quán)將標(biāo)的物變賣所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給乙方;變賣標(biāo)的物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),乙方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如標(biāo)的物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失。

無(wú)故拒絕接收標(biāo)的物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

變更交付標(biāo)的物地點(diǎn)或接收單位,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

甲、乙雙方必須嚴(yán)格認(rèn)真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機(jī)關(guān)證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

合同雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。

甲方:_________乙方:_________。

地址:_________地址:_________。

甲方代表:_________乙方代表:_________。

電話號(hào)碼:_________電話號(hào)碼:_________。

開(kāi)戶銀行:_________開(kāi)戶銀行:_________。

銀行帳號(hào):_________銀行帳號(hào):_________。

簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。

常見(jiàn)的承攬合同篇七

簽訂日期:

甲方:

乙方:

經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):

3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:

4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

5.結(jié)算辦法及期限:

6.原材料供應(yīng)辦法:

7.其他:

違約責(zé)任:

第一點(diǎn):甲方承擔(dān)。

(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí),應(yīng)償付乙方實(shí)際損失。

(2)中途退貨的,償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值的違約金。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。

(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。

(8)其他。

第二點(diǎn):乙方承擔(dān)。

(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

(7)其他。

本合同一式份。有效期自年月日到年月日止。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

電話:電話:

地址:地址:

開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:

帳號(hào):帳號(hào):

常見(jiàn)的承攬合同篇八

電話:電話:

聯(lián)絡(luò)人:部門:聯(lián)絡(luò)人:部門:

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它國(guó)家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實(shí)履行如后條款:

第一條:工程名稱:(下稱“本工程”或“工程”)。

第二條:工程地點(diǎn):

第三條:工程范圍:(詳如本合同圖說(shuō)附件一)。

第四條:工程期限:本工程的開(kāi)工日期為年月日(下稱“開(kāi)工日”),并自開(kāi)工日起計(jì)60個(gè)日歷天內(nèi)完成并通過(guò)甲方驗(yàn)收。

第五條:工程總價(jià):人民幣。

第六條:付款辦法。

6.1乙方銀行賬戶:戶名:

銀行名稱:賬號(hào):

6.2本合同總貨款按下列約定支付:

簽訂合同,甲方應(yīng)付乙方總工程款的30%,即人民幣;

工程全部完工在驗(yàn)收之前,甲方應(yīng)付乙方總工程款的15%,即人民幣。

工程全部完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,同時(shí)乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應(yīng)支付乙方工程總價(jià)之12%,即人民幣.

6.3保修金條款。

本工程不需要繳納保修金。

乙方同意工程總價(jià)之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務(wù)時(shí),乙方可向甲方申請(qǐng)無(wú)息領(lǐng)回。

本工程按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應(yīng)在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務(wù)的,乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

6.4經(jīng)乙方申請(qǐng),甲方應(yīng)當(dāng)于收到申請(qǐng)3日內(nèi)核對(duì)本工程進(jìn)度款,七日內(nèi)核對(duì)保修金,并于核對(duì)完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。

6.5乙方請(qǐng)領(lǐng)各項(xiàng)工程款應(yīng)付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會(huì)簽證明。

第七條:工程價(jià)款。

7.1本合同第五條工程總價(jià)包括但不限于本工程所需的所有材料、設(shè)備成本、機(jī)具、運(yùn)費(fèi)、各種應(yīng)付稅款、搬運(yùn)費(fèi)、工資、安裝費(fèi)、一般支出費(fèi)、利潤(rùn)、保險(xiǎn)費(fèi)、管理費(fèi)、保修費(fèi)、工程查驗(yàn)費(fèi),以及就本工程所做的試驗(yàn)所需各項(xiàng)費(fèi)用及其它履行本合同有關(guān)的各項(xiàng)成本與費(fèi)用,甲方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向政府繳納的一切相關(guān)費(fèi)用除外。

7.2乙方確認(rèn)并同意本合同工程總價(jià)系屬確定價(jià)格,乙方不得因工程所需的材料、供應(yīng)品及設(shè)備價(jià)格的漲跌,或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費(fèi)用的增加為理由而要求調(diào)整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價(jià)款或請(qǐng)求額外補(bǔ)償。

第八條:圖說(shuō)附件。

8.1本合同附件、議價(jià)紀(jì)錄表、圖樣、估價(jià)單、施工說(shuō)明書、工程項(xiàng)目書、工程進(jìn)度表和乙方的執(zhí)行計(jì)劃,暨甲方提供的各項(xiàng)工程圖說(shuō)及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說(shuō)附件”),經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同的內(nèi)容,對(duì)雙方具有法律上約束力。

8.2乙方已詳細(xì)審閱、了解本合同及其圖說(shuō)附件,并經(jīng)檢視工程地點(diǎn),已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項(xiàng)情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準(zhǔn)的圖說(shuō)附件,提送執(zhí)行計(jì)劃,包括工程質(zhì)量管理計(jì)劃和品質(zhì)保證計(jì)劃等,并提供各項(xiàng)工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應(yīng)品與設(shè)備,以完成本工程并提供其它各項(xiàng)服務(wù)。

8.3如遇圖說(shuō)附件均未載明,而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)定為應(yīng)做的工作的,乙方應(yīng)按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價(jià)。

8.4乙方應(yīng)依本合同暨有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負(fù)責(zé)取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

8.5圖說(shuō)附件和執(zhí)行計(jì)劃的提供日期:甲方將于合同訂立時(shí)或約定日期,交付其圖說(shuō)附件予乙方。乙方應(yīng)于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計(jì)劃予甲方。

8.6圖說(shuō)附件的保密要求:甲方提供的圖說(shuō)附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過(guò)程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應(yīng)維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

8.7第8.1款所述的所有相關(guān)數(shù)據(jù),乙方應(yīng)妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應(yīng)隨時(shí)提供。

(本條中關(guān)于圖書附件的約定要注意:1、認(rèn)真核實(shí)工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標(biāo)注和說(shuō)明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標(biāo)注工程范圍的圖紙)應(yīng)為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請(qǐng)注意8。1中“經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同內(nèi)容”),該原件應(yīng)在簽約同時(shí)作為合同附件由我方收管。)。

第九條:工程及材料監(jiān)理。

9.1乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應(yīng)隨時(shí)與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào),并接受其指導(dǎo)監(jiān)督與管理,同時(shí)應(yīng)避免本合同與乙方其它進(jìn)行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進(jìn)度有關(guān)的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關(guān)文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。

9.2履行本合同之一切工程材料,應(yīng)經(jīng)甲方檢查合格后方準(zhǔn)使用,如甲方認(rèn)為不合格,乙方應(yīng)在監(jiān)理工程師見(jiàn)證下取樣送交雙方共同認(rèn)可之檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w檢驗(yàn),如檢驗(yàn)結(jié)果為不合格,乙方應(yīng)立刻調(diào)換,因此而發(fā)生之搬運(yùn)、損耗及其它一切費(fèi)用均由乙方負(fù)擔(dān)。如材料品質(zhì)或等級(jí)不甚明了時(shí),悉依甲方解釋為準(zhǔn)。

9.3甲方可指定監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時(shí)對(duì)本工程作業(yè)進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。

9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應(yīng)送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。

第十條:工程變更。

10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說(shuō)附件內(nèi),但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者,乙方均應(yīng)照做,此并非工程變更,乙方絕對(duì)不得要求變更本合同工程總價(jià)。

10.2甲方認(rèn)為工程有變更的必要時(shí),一經(jīng)通知乙方,乙方應(yīng)即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價(jià)款的計(jì)算,仍以原定單價(jià)為準(zhǔn);但如系新增項(xiàng)目,則由雙方協(xié)議新單價(jià)。倘因甲方變更計(jì)劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計(jì)劃所及的合格材料時(shí),由甲方核定驗(yàn)收后,參照本合同所定單價(jià)或比照合同簽定時(shí)市場(chǎng)料價(jià)計(jì)算之。

10.3乙方于工程開(kāi)始執(zhí)行后,應(yīng)定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應(yīng)書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。

第十一條:履行進(jìn)度。

11.1乙方應(yīng)于第四條開(kāi)工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。

11.2乙方應(yīng)在第四條開(kāi)工日前三日內(nèi),提交甲方核定與本工程各項(xiàng)工作與目標(biāo)有關(guān)的詳細(xì)工程進(jìn)度時(shí)間表,顯示每一細(xì)部工程項(xiàng)目的預(yù)計(jì)開(kāi)工日與竣工期,乙方應(yīng)按工程進(jìn)度履約,定期由甲方驗(yàn)收,且應(yīng)按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說(shuō)附件所述的每項(xiàng)工作以及全部工程。

11.3乙方應(yīng)于每周的次日送交甲方一份工作周報(bào)表,包括本工程各分項(xiàng)工作的最新進(jìn)度時(shí)間表,敘明每項(xiàng)工作的現(xiàn)狀、完工率、預(yù)計(jì)完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計(jì)劃。

11.4凡因天候或其它因素致無(wú)法如期施工,乙方應(yīng)無(wú)條件以夜工或其它方式趕工彌補(bǔ),在任何情況下不得延長(zhǎng)或逾期,且甲方得視需要,隨時(shí)通知乙方增加工作人數(shù)及設(shè)備趕工,乙方不得拒絕。

(此條約定過(guò)于苛刻,如確實(shí)因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`,我方應(yīng)有權(quán)要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時(shí),應(yīng)考慮勞動(dòng)法對(duì)于加工工資方面的約定。建議與對(duì)方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責(zé)任和成本)。

第十二條:施工管理。

12.1乙方應(yīng)于工程地點(diǎn)明顯位置,日間設(shè)置具有警示作用的裝置,夜間設(shè)置照明裝置,或加防護(hù)設(shè)施;對(duì)于工地附近人畜及公私財(cái)產(chǎn)的安全均應(yīng)預(yù)為防范,工程進(jìn)行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財(cái)產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負(fù)責(zé)賠償。

12.2乙方應(yīng)派富有工程經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進(jìn)度時(shí)間表,切實(shí)執(zhí)行并遵照甲方的指示照?qǐng)D施工;甲方或監(jiān)理工程師認(rèn)為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時(shí),得要求乙方更換之,乙方應(yīng)立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。

12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽(tīng)指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應(yīng)于二十四小時(shí)之內(nèi),予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。

12.4乙方負(fù)責(zé)所有工人的管理、安全、勞動(dòng)保護(hù)、保險(xiǎn)及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者,概由乙方負(fù)責(zé);如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無(wú)涉。

12.5本工程使用的材料及機(jī)具設(shè)備,甲方得于進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查之,且經(jīng)認(rèn)可的一切在場(chǎng)機(jī)具設(shè)備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點(diǎn)。

12.6本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說(shuō)附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應(yīng)立即拆除,并依照規(guī)定圖說(shuō)附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時(shí)間及金錢之損失概歸乙方負(fù)擔(dān)。

12.7凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時(shí)設(shè)施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時(shí),乙方與該承包商,有互相協(xié)調(diào)合作的義務(wù);如因工作不能協(xié)調(diào),而致發(fā)生錯(cuò)誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負(fù)責(zé)賠償。

12.8本工程在未經(jīng)甲方驗(yàn)收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機(jī)具、材料,概由乙方負(fù)責(zé)保管與防護(hù)。凡一切非人力所能預(yù)防,或意外損壞,皆由乙方完全負(fù)責(zé)。

(乙方依照本合同約定向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)的,甲方應(yīng)在7日內(nèi)作出回應(yīng)并安排驗(yàn)收,超過(guò)15日甲方未作出回應(yīng)或安排驗(yàn)收的,視為工程驗(yàn)收合格,已完工工程同時(shí)視為已移交甲方接管,乙方不再承擔(dān)保管及防護(hù)責(zé)任)。

12.9乙方或其人員因施工之過(guò)失,造成第三者及甲方或其人員身體或財(cái)產(chǎn)上的損害,應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。

12.10乙方應(yīng)遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。

12.11乙方應(yīng)保證其施工人員應(yīng)遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。

12.12乙方保證施工隊(duì)使用的區(qū)域,應(yīng)維持環(huán)境清潔,并負(fù)保安責(zé)任。

12.13乙方各項(xiàng)施工應(yīng)符合本合同約定,如有未約定者,則應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。

12.14如涉及隱蔽工程,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收者,甲方有權(quán)要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗(yàn)收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開(kāi)隱蔽工程及驗(yàn)收費(fèi)用由乙方承擔(dān);如無(wú)問(wèn)題由甲方承擔(dān)。如乙方未通知甲方驗(yàn)收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時(shí)要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗(yàn)收,由此產(chǎn)生一切費(fèi)用,含打開(kāi)隱蔽工程、驗(yàn)收費(fèi)用等,由乙方承擔(dān)。甲方驗(yàn)收合格后,乙方方可繼續(xù)進(jìn)行其余工程的施工。

12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進(jìn)場(chǎng)的或使用中的材料、設(shè)備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。

12.16乙方應(yīng)遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責(zé)任造成的罰款由乙方自行負(fù)擔(dān)。

第十三條:工程驗(yàn)收。

工程全部完工,乙方應(yīng)將所有設(shè)備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請(qǐng)甲方驗(yàn)收。工程驗(yàn)收時(shí),如甲方認(rèn)為有開(kāi)挖或拆除一部分工作,以作檢驗(yàn)者,乙方不得推諉,并負(fù)責(zé)修復(fù),涉及之費(fèi)用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說(shuō)附件、國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標(biāo)準(zhǔn)。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)的,應(yīng)當(dāng)由政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。工程驗(yàn)收時(shí)如有與圖說(shuō)附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格者,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)無(wú)償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過(guò)整改后,造成逾期交付的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對(duì)該工程的無(wú)償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔(dān),乙方不得有異議,乙方除承擔(dān)該其它施工方整改工程費(fèi)用外,承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費(fèi)用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。

第十四條:品質(zhì)條款。

14.1乙方應(yīng)當(dāng)保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關(guān)許可證照。

14.2乙方必須實(shí)施工程品質(zhì)管理制度,符合國(guó)家工程品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)及各地區(qū)相關(guān)部門相應(yīng)的建筑施工標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

14.3乙方應(yīng)設(shè)專門負(fù)責(zé)的工程品質(zhì)管理組織,其負(fù)責(zé)人須具有品質(zhì)工程師訓(xùn)練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。

14.4乙方于每一細(xì)部工程完成后應(yīng)由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進(jìn)度表及圖說(shuō)附件等相關(guān)數(shù)據(jù),提請(qǐng)甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建,如在限期內(nèi)未完成,甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。

14.5乙方應(yīng)保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標(biāo)準(zhǔn)。

14.6乙方應(yīng)每年辦理一次全面性稽查,負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)工作,保護(hù)期間發(fā)生自然損壞,乙方自費(fèi)予以修復(fù)。

第十五條:違約罰款。

乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應(yīng)按照工程總價(jià)仟分之壹計(jì)算,給付甲方違約金,此項(xiàng)違約金,甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,如有不足,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。

(3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計(jì)價(jià)方式外,對(duì)于該部分工程款的支付期限也應(yīng)另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。)。

第十六條:保修期限。

甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應(yīng)按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗(yàn)收合格之日起為期貳年,另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個(gè)采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動(dòng)、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時(shí),乙方應(yīng)于甲方通知期限內(nèi)按照?qǐng)D說(shuō)附件,負(fù)責(zé)無(wú)償修復(fù),如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。

第十七條:工程保險(xiǎn)。

乙方應(yīng)依法為其從事危險(xiǎn)作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險(xiǎn),并自付保險(xiǎn)費(fèi),并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險(xiǎn)的保險(xiǎn)單復(fù)印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險(xiǎn)約定如下:

本工程未約定保險(xiǎn)條款。

本工程由甲方向國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司辦理工程一切險(xiǎn)及第三人意外責(zé)任險(xiǎn)。出險(xiǎn)時(shí),乙方需保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、拍照留存、及時(shí)通知甲方;并應(yīng)協(xié)助甲方申請(qǐng)保險(xiǎn)、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。

第十八條:稅捐條款。

因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負(fù)擔(dān)。

第十九條:解約條款。

19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:

19.1.1乙方有破產(chǎn)之虞、進(jìn)行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。

19.1.2乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。

19.1.3違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。

19.1.4工作草率、偷工減料或不聽(tīng)從甲方的指示者。

19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說(shuō)附件說(shuō)明,甲方認(rèn)為其不能履約者。

19.2如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí),乙方應(yīng)立即停工,負(fù)責(zé)遣散工人,清理現(xiàn)場(chǎng),并于甲方通知后,五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對(duì)此乙方不得異議,且應(yīng)積極配合甲方辦理工程報(bào)建等相關(guān)項(xiàng)目的變更登記手續(xù)。

19.3如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí),甲方因此所受一切損失,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)負(fù)責(zé)賠償。

(如因甲方延遲支付任何應(yīng)支付款項(xiàng)超過(guò)日的,乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運(yùn)至工地之材料和設(shè)備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負(fù)責(zé),乙方因此所受一切損失,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償)。

第二十條:不得轉(zhuǎn)讓條款。

20.1乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無(wú)論已完或未完工程,或已運(yùn)入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔(dān)保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。

20.2乙方對(duì)本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者:

20.2.1由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機(jī)具使能完成施工的工程。

20.2.2一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對(duì)工程有利者。

第二十一條:合同期限。

本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責(zé)任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。

第二十二條:管轄條款。

甲乙雙方同意由本合同所生的爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營(yíng)業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。

(如甲方營(yíng)業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)。

第二十三條:通知條款。

23.1雙方通知可以電話、電報(bào)、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號(hào)或快遞等形式進(jìn)行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達(dá)人。

23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認(rèn)的地址為準(zhǔn)。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達(dá)并發(fā)生送達(dá)之效力。

23.3本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

第二十四條:附則。

投標(biāo)文件或圖說(shuō)附件若與本合同有抵觸時(shí),以本合同為準(zhǔn)。

甲方:乙方:

有權(quán)簽字人:有權(quán)簽字人:

常見(jiàn)的承攬合同篇九

委托方:(甲方)。

承攬方:(乙方)。

1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格、交貨期:

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之,但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

4、交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

5、質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

6、結(jié)算方式:通過(guò)銀行托收。

7、違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

甲方:

乙方:

法定代表人:

法定代表人:

地址:

地址:

銀行帳號(hào):

銀行帳號(hào):

常見(jiàn)的承攬合同篇十

電話:________________________。

承攬方(乙方):______________。

電話:________________________。

經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。

品名。

規(guī)格。

單位。

數(shù)量。

加工費(fèi)。

單價(jià)。

金額。

定作方供應(yīng)原材料:

原材料。

規(guī)格。

單位。

數(shù)量。

日期

成品單位耗用量。

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。

2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________。

3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):__________________________________。

4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):_______________。

乙方(蓋章):_______________。

常見(jiàn)的承攬合同篇十一

依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

1.1項(xiàng)目(媒介):_________。

1.2廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號(hào)_________。承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定,認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。

1.3發(fā)布地點(diǎn)或形式:_________。

1.4顏色:_________。

1.5規(guī)格或材料:_________。

1.6刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期:_________

1.7其他要求:_________。

2.1費(fèi)用:

2.2結(jié)算方式和期限:_________。

2.3承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。

4.1委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費(fèi)的_________%,向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的_________償付違約金。

4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費(fèi)的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的_________支付違約金。

4.3其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:

5.1提交_________仲裁委員會(huì)(_________仲裁委員會(huì))仲裁;

5.2依法向人民法院起訴。

7.1本合同附件_________,名稱_________。

7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。

7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。

常見(jiàn)的承攬合同篇十二

承攬方(乙方):_____________________

經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。

加工費(fèi)______________

單價(jià) ____________金額____________

定作方供應(yīng)原材料:

原材料____________________

規(guī)格________________________

單位_______________________

數(shù)量_______________________

日期_____________________

成品單位耗用量______________________

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_____________________。

2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________。

3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):_____________________。

4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:_____________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

常見(jiàn)的承攬合同篇十三

甲方:(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)乙方:(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)。

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則,達(dá)成一致。遵循《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)廣告法》及有關(guān)規(guī)定,就乙方為甲方制作事宜,簽定合同,以期共同遵守。

一、工程項(xiàng)目名稱:

二、工程總金額:大寫:

三、施工要求。

1、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、安裝。

2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時(shí),甲方須向乙方首付合同的50%,即待工程安裝完畢當(dāng)日,其剩余款額計(jì)人民幣,甲方須向乙方一次付清。

四、支付方式:甲方向乙方支付貨款用支票或現(xiàn)金須將款項(xiàng)支付給持有乙方蓋章的《收款單》的乙方職員。

五、權(quán)利與責(zé)任:

六、乙方按固定工藝程序制作,如有特殊要求,合同須直接體現(xiàn),自按裝之日起半年內(nèi),乙方對(duì)以人為本誠(chéng)信務(wù)實(shí)戶外廣告牌出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)免費(fèi)更換、維修。如發(fā)生下列情況者,乙方則不承擔(dān)責(zé)任:

1、甲方由于操作不當(dāng)或人為損壞;。

2、用戶自行拆卸、檢查;。

3、不可抗力如雷擊、火災(zāi)、水災(zāi)、地震及其他自然災(zāi)害。

注:如發(fā)生以上情節(jié)之一所造成損壞,由乙方維修,甲方需負(fù)擔(dān)維修需費(fèi)用。

七、乙方要保證安全施工,對(duì)施工人員的安全負(fù)全部責(zé)任,出現(xiàn)一切傷亡、工傷等事故所產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。乙方在保證安全施工的前提下,對(duì)甲方的建筑物不得進(jìn)行嚴(yán)重?fù)p壞,如乙方在施工時(shí)對(duì)甲方的建筑物進(jìn)行嚴(yán)重?fù)p壞,要負(fù)責(zé)賠償。

八、如出現(xiàn)糾紛,應(yīng)協(xié)商解決,若無(wú)法達(dá)成一致,訴訟至房山區(qū)人民法院。

九、承攬項(xiàng)目涉及著作權(quán)、肖像權(quán)、專利權(quán)、安裝場(chǎng)地權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等,概由甲方承擔(dān)一切法律責(zé)任。

十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字,蓋章即時(shí)生效。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

常見(jiàn)的承攬合同篇十四

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號(hào))達(dá)成如下和解協(xié)議:

1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù),__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。

2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴,為彌補(bǔ)甲方的損失,乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛。

4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

甲方:__________________有限公司

法定代表人:____________________

乙方:__________________有限公司

代理人:________________________

__________年_______月_______日

常見(jiàn)的承攬合同篇十五

經(jīng)過(guò)甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見(jiàn),簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:

一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項(xiàng)包括:

1、日常清潔區(qū)域:

2、定期保潔區(qū)域:

3、垃圾區(qū)域:

二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見(jiàn)時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見(jiàn)及時(shí)改正,直到達(dá)到甲方的要求。

三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。

六、保潔加工承攬費(fèi)用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:

七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用。

十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

常見(jiàn)的承攬合同篇十六

定作方(乙方):____________________________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

風(fēng)險(xiǎn)提示:

加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

風(fēng)險(xiǎn)提示:

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

風(fēng)險(xiǎn)提示:

定作方應(yīng)對(duì)自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對(duì)圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí),要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會(huì)承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示:

加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉(cāng)庫(kù)提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對(duì)自己有利的方式。

1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

風(fēng)險(xiǎn)提示:

運(yùn)輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具??偟囊笫沁\(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。

注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。

此外,運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān),應(yīng)結(jié)合貨物價(jià)款考慮,要明確約定清楚,以避免爭(zhēng)議。

第十條轉(zhuǎn)包

風(fēng)險(xiǎn)提示:

在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時(shí)交付工作成果,應(yīng)當(dāng)在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權(quán)解除合同。

1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

(2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(____)項(xiàng)處理:

1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。

定作方:

代表人:

______年____月____日

承攬方:

代表人:

_______年____月____日

常見(jiàn)的承攬合同篇十七

承攬方廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司簽訂日期:年月日依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國(guó)廣告法》、《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

1.1 項(xiàng)目:________

1.2 制作地點(diǎn):________

1.3 顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設(shè)計(jì)稿制作,以委托方簽字稿為準(zhǔn);

1.4 起訖時(shí)間、日期:________年________月________日

2.1廣告制作與安裝費(fèi)

乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。

2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。

4.1 委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費(fèi)的2 %,向承攬方償付違約金,超過(guò)合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的2 ‰,償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費(fèi)的2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的2 ‰,償付違約金。

4.3 其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項(xiàng)規(guī)定辦理。

1、向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2、向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

6.1 本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。

6.2 本合同有效期:自年月日至年月日終止。

常見(jiàn)的承攬合同篇十八

甲方:

乙方:

甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,在平等自愿的基礎(chǔ)上,與乙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

一、合同期內(nèi),甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。

二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。

三、甲方的責(zé)任和義務(wù):

1.甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有。

2.甲方委托乙方安裝的具體品牌、時(shí)間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺(tái)。

3.甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時(shí)通知乙方上門服務(wù)(支架由方承擔(dān))。

四、乙方的責(zé)任和義務(wù):

1.合同時(shí),需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調(diào)安裝資質(zhì)等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復(fù)印件等材料。

2.乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來(lái)履行本合同,必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《空調(diào)機(jī)安裝技術(shù)規(guī)范》,各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員上門服務(wù)規(guī)范》,以及其他相關(guān)規(guī)定,保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)甲方的企業(yè)形象和信譽(yù)。

3.乙方必須對(duì)其安裝工履行本合同的所有行為負(fù)責(zé)。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟(jì)和其他損失,須由乙方自行承擔(dān)。

4.乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進(jìn)行安裝,若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費(fèi)用(交通費(fèi))由甲方承擔(dān)。

5.乙方在安裝過(guò)程中可能出現(xiàn)的退換機(jī)事宜由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決,因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題除外。

6.乙方工人在安裝過(guò)程中,必須注意安全問(wèn)題,如工人發(fā)生人身安全問(wèn)題,由乙方自行承擔(dān)。

五、費(fèi)用結(jié)算(有安裝卡結(jié)算):

1.必須在次月5日前向甲方核對(duì)上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費(fèi)的明細(xì),并在隔月10日前結(jié)清所有費(fèi)用,甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費(fèi),所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進(jìn)行。

3.下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費(fèi)按10元/臺(tái)由甲方支付給乙方。

六、違約責(zé)任:

1.乙方當(dāng)天如未能完成甲方安排或乙方確認(rèn)的安裝量,乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費(fèi)用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。

2.乙方如服務(wù)不規(guī)范面引起的用戶投訴,經(jīng)甲方查證屬實(shí),乙方按每起50元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。

3.甲方在合同期內(nèi),所售空調(diào)不得再向其他單位或個(gè)人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付100元/臺(tái)的違約金。

七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。

八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。

甲方:(公章)乙方:(公章)代表人:代表人:

電話:電話:

日期:日期:

常見(jiàn)的承攬合同篇十九

甲方(承租方):

乙方(出租方):

因甲方演出需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

1、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置;

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作。

3、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸;

4、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的錄像。

設(shè)備的名稱見(jiàn)附表1和附表2。

租賃用途:演出所用。

使用時(shí)間:20年月日、

安裝時(shí)間:20年月日開(kāi)始,音響led屏14日上午9時(shí)前交付使用。

安裝地點(diǎn):信和源華庭廣場(chǎng)。

拆卸時(shí)間:20年月日12時(shí)前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場(chǎng)。

租賃設(shè)備的進(jìn)退場(chǎng)調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)、

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負(fù)責(zé)賠償、

4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場(chǎng)地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負(fù)責(zé)。

1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)、(由乙方造成的原因除外)。

2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。

甲方:

乙方:

常見(jiàn)的承攬合同篇二十

委托方(甲方)。

依照《合同法》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。

第一條、制作承攬內(nèi)容。

1.1項(xiàng)目:

1.2項(xiàng)目?jī)?nèi)容:

1.3工期要求:

1.4其他要求:

第二條、制作費(fèi)用。

2.1費(fèi)用明細(xì):乙方按照甲方標(biāo)準(zhǔn)完成相關(guān)項(xiàng)目制作及安裝要求,待甲方驗(yàn)收合格后,按項(xiàng)目結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。

第三條雙方約定的其他事項(xiàng)。

3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關(guān)系,甲方無(wú)義務(wù)為乙方提供任何安全責(zé)任保險(xiǎn)及福利。

3.2乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時(shí),必須規(guī)范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關(guān)安全措施,以確保人身安全。

3.3合同期間,乙方各種工具、設(shè)備等均由乙方自備。廣告項(xiàng)目使用的施工機(jī)械、工器具及防護(hù)設(shè)施,乙方必須按時(shí)進(jìn)行安全檢查。交通工具、設(shè)備和工具的維修與保養(yǎng)費(fèi)用,乙方自行承擔(dān);乙方及乙方雇傭的臨時(shí)工、民工或勞務(wù)協(xié)作者,在各項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生傷亡事故的費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān),安全責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不負(fù)任何連帶責(zé)任。

3.4本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章之日起生效。

甲方:乙方:

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/13371587.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔