合同是合法約束雙方的法律文件，它規(guī)定了雙方的權(quán)利和義務(wù)需要詳細(xì)約定付款方式和時間。6.當(dāng)合同中存在爭議或糾紛時，可以通過法律途徑解決，維護自身權(quán)益。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇一
甲方：
乙方：
一、承包范圍：
二、合同開工、竣工日期： 年 月 日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
三、承包方式：全過程承包，招投標(biāo)、材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險等所有費用由乙方自行承擔(dān)，自負(fù)盈虧，甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結(jié)算與財務(wù)管理辦法：
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算，經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義，由乙方負(fù)責(zé)辦理，乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業(yè)稅、個人所得稅等按國家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納，本項目工程由甲方財務(wù)統(tǒng)一做帳，工程款(進度款)匯入甲方后，甲方扣除3%管理費后，甲方必須在3個工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日，甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方，如公司無能承擔(dān)工程款(進度款)、包括利息，由劉建光個人財產(chǎn)擔(dān)保乙方的所有款項給乙方。
4、工程款(進度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合，如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款)，甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進度款)的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
高速公路養(yǎng)護承包合同篇二
發(fā)包方：xxx(以下簡稱甲方)。
承包方：xxx(以下簡稱乙方)。
為做好xxx養(yǎng)護工作，使養(yǎng)護管理工作專業(yè)化、規(guī)范化，提高高速公路養(yǎng)護質(zhì)量，改善高速公路的通行服務(wù)水平，根據(jù)《中華人民共和國公路法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，雙方就xxx的維修保養(yǎng)工作委托給乙方承包事宜，經(jīng)過友好協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、維修保養(yǎng)范圍。
甲方所管轄的項目資產(chǎn)范圍，即xxx征地紅線圖以內(nèi)主線xxx公里(起點xxx，終點xxx)，收費廣場及匝道的車道折合里程xxx公里，維修保養(yǎng)總里程xxxxxx公里，統(tǒng)一委托乙方維修保養(yǎng)。
二、維修保養(yǎng)內(nèi)容。
維修保養(yǎng)內(nèi)容包括：日常保潔及小修保養(yǎng)，具體內(nèi)容如下：
1、日常保潔：指高速公路經(jīng)常性的清掃、清理、清洗和清疏等日常性養(yǎng)護和日常巡查工作。
路基、路面保潔工作內(nèi)容：路面清掃;清撿路面、路基、中央分隔帶、邊坡、隔離柵等的垃圾;清除路面積水;交通事故現(xiàn)場清潔，小面積油污處理，以及有關(guān)廢棄物的處理工作。
清理、清疏工作內(nèi)容：橋梁、涵洞構(gòu)造物(包含泄水孔、伸縮縫、橋墩、橋臺)異物清理;墩臺雜物清理;排水系統(tǒng)(包含排水溝、邊溝、急流槽、截水溝、涵洞、通道、集水井)以及廢棄物的處理工作。
日常巡查工作內(nèi)容：包括路基坍塌、沖刷;路面坑槽、裂縫、積水、
唧泥等病害;橋梁、涵洞的水毀、伸縮縫及排水系統(tǒng);沿線交通設(shè)施的完好狀況;以及綠化的病蟲害、管養(yǎng)情況等。
2.小修保養(yǎng)：是指高速公路及配套設(shè)施的各種輕微病害的處理工作，是主要以人工消耗為主的維修保養(yǎng)工作。
路基：排水設(shè)施及路肩、錐坡和邊坡工程的局部恢復(fù)維修與加固工作。路面：包含水泥混凝土路面和瀝青混凝土路面恢復(fù)維修和保養(yǎng)工程。中央分隔帶：路緣石、方磚等的更換維修工程，單點維修在1m范圍內(nèi)。
橋梁：橋梁支座保養(yǎng)、墩、臺清理;伸縮縫兩側(cè)剛性帶鋼筋混凝土維修;橋梁梁板輕微裂縫封閉。
生活管理區(qū)：綠化、道路及垃圾堆放點的定期清理。
綠化：包含收費站等站區(qū)、中央分隔帶及沿線的灌喬木和花草等綠化工程的保養(yǎng)，主要工作為修剪、除雜草、松土、澆水、施肥、除蟲、喬木的支撐和扶正、刷白、補植。
三、維修保養(yǎng)工程質(zhì)量。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照公路水泥混凝土路面養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范(jtj073.1-20xx)、公路橋涵養(yǎng)護規(guī)范(jtgh11-20xx)、公路隧道養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范(jtgh12-20xx)、公路養(yǎng)護安全作業(yè)規(guī)程(jtgh30-20xx)的要求進行高速公路的養(yǎng)護作業(yè)，及時完成路基、路面、結(jié)構(gòu)物及其沿線附屬設(shè)施的修復(fù)，確保高速公路及附屬設(shè)施的運營處于良好的狀態(tài)。維持良好的路容、路況、路貌，保證行車的“安全、快速、舒適、暢通”，使xxx的養(yǎng)護工作達到優(yōu)良水平的要求。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇三
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）。
承包人：(以下簡稱乙方）。
為做好我市20xx年度農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作，確保農(nóng)村公路完好暢通。依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公路法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。遵循自愿、公平、公正、公開和誠信的原則，發(fā)包人將下述農(nóng)村公路的小修保養(yǎng)養(yǎng)護工程發(fā)包給承包人，經(jīng)雙方協(xié)商，共同達成如下合同條款：
縣道(線路編號、名稱)公路(里程范圍)段，總里程公里。
農(nóng)村公路小修保養(yǎng)養(yǎng)護工程承包單價為(每年每公里元)(人民幣結(jié)算，承包單價包括了為實施和完成合同工程所需的勞務(wù)、材料、機械、質(zhì)檢(自檢)、安裝、缺陷修復(fù)、管理、保險、稅費、利潤等費用，以及合同明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和一般風(fēng)險。其中安全生產(chǎn)費用為每年每公里壹佰元整。)。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
四、農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量要求：
農(nóng)村公路小修保養(yǎng)養(yǎng)護工程的工作內(nèi)容、質(zhì)量安全要求及檢查考核評定方法等應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：
3、《公路水泥混凝土路面養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》(jtj073.1—20xx);。
4、《公路瀝青路面養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》(jtj073.2—20xx);。
5、《公路橋涵養(yǎng)護規(guī)范》(jtgh11—20xx);。
6、《公路養(yǎng)護安全作業(yè)規(guī)程》(jtgh30—20xx)。
發(fā)包人按照“合同管理、計量支付、按質(zhì)計酬、獎優(yōu)罰劣”的原則，依據(jù)每季度養(yǎng)護質(zhì)量檢查考核結(jié)果按季度支付養(yǎng)護費用。其中：第一季度按每季度每公里陸佰元支付;第二季度(半年度)按每季度每公里陸佰元支付;第三季度按每季度每公里陸佰元支付，支付時間為每季度第三個月的二十八日。第四季度(年度檢查考核)按每季度每公里壹仟貳佰元支付，支付時間為年度養(yǎng)護檢查考核之后。
六、發(fā)包人職責(zé)。
1、指導(dǎo)和協(xié)助承包人的養(yǎng)護管理工作，為提高承包人養(yǎng)護技術(shù)創(chuàng)造條件。
2、組織人員對承包人養(yǎng)護工作進行月度、季度、半年度、年度定期或不定期的檢查考核。
3、協(xié)調(diào)承包人解決在養(yǎng)護工作中發(fā)生的糾紛。
4、支付承包人養(yǎng)護費用。
七、承包人職責(zé)。
1、承包人應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)村公路養(yǎng)護管理的法規(guī)政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，全面達到日常養(yǎng)護“七無三有”的標(biāo)準(zhǔn)。
2、承包人必須服從發(fā)包人的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)，并配合發(fā)包人進行路政管理工作，維護公路的路產(chǎn)路權(quán)。
3、做好養(yǎng)護作業(yè)安全生產(chǎn)工作，上路作業(yè)必須穿著帶有反光標(biāo)志的橘紅色工作服裝，戴安全帽，設(shè)置養(yǎng)護維修作業(yè)的交通標(biāo)志，特殊條件下作業(yè)做好勞動保護措施，嚴(yán)格遵守養(yǎng)護作業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程，確保人身安全。
4、遇有特殊情況時，要服從發(fā)包人、線路所在地鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府的統(tǒng)一調(diào)遣和指揮。
八、農(nóng)村公路小修保養(yǎng)養(yǎng)護工程工作內(nèi)容。
1、負(fù)責(zé)路面清掃，及時清除路面泥土、雜物，排除路面積水、積雪、積冰等，保持路面長期整潔。
2、負(fù)責(zé)路基及邊坡的維護，確保路基無缺口，邊坡無沖刷。
3、負(fù)責(zé)公路兩側(cè)路肩的清理、反坡的鏟除及路肩草割除，確保路肩無雜草、雜物和路肩無反坡，無路肩或路肩缺損路段應(yīng)逐步按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培土路肩。
4、負(fù)責(zé)防護工程的維護，及時清除擋土墻、護坡滋生的有礙設(shè)施功能發(fā)揮的雜草，修理伸縮縫疏通泄水孔，及清除松動石塊。
5、負(fù)責(zé)公路兩側(cè)排水溝及邊溝的維護，及時清理疏通排水設(shè)施，確保排水系統(tǒng)暢通，排水設(shè)施無堵塞和積水，無邊溝的應(yīng)逐步開挖完善，邊溝斷面尺寸為40厘米×40厘米(溝深×底寬)。
6、做好橋梁、涵洞的日常養(yǎng)護工作，保持橋面清潔，及時清除污泥、積雪、積冰、雜物;泄水孔疏通，伸縮縫養(yǎng)護、支座維護、欄桿油漆(每年一次);經(jīng)常檢查疏通涵管，確保排水暢通。
7、做好交通工程及沿線設(shè)施的維護、定期清洗及修理、油漆工作(每年一次)。
8、做好行道樹、花草的修剪、治蟲及冬季刷白工作，確保綠化生長良好、美觀、無病蟲害及不影響行車安全。
9、及時清除零星塌方(小于5立方米/處)，瀝青路面坑槽挖補(2平方米/月.公里)，水泥路面日常清灌縫及堵塞裂縫(20米/月.公里);發(fā)現(xiàn)路基邊坡重大塌方、路面嚴(yán)重沉陷、橋梁垮塌及公路水毀等險情時，應(yīng)立即設(shè)置標(biāo)志、路障等安全措施，確保行人和車輛安全，并及時上報險情。
10、負(fù)責(zé)養(yǎng)護管理資料的編制、上報及交通流量調(diào)查工作，每天上路養(yǎng)護巡查，做好巡查記錄，遇到特殊天氣和保暢任務(wù)時應(yīng)加大巡查頻率，及時上報路況信息。及時阻止和舉報在公路控制區(qū)內(nèi)建筑、超限超載、挖掘和侵占公路等違法行為。
九、有下列情況發(fā)生時，發(fā)包人可以解除合同。
1、承包人不服從發(fā)包人工作安排，不履行合同義務(wù)，養(yǎng)護工作轉(zhuǎn)讓他人的。
2、承包人養(yǎng)護工作不能使沿線群眾滿意，受上級有關(guān)單位通報批評的。
3、承包人養(yǎng)護工作檢查考核不合格的。
4、承包人因身體原因不能繼續(xù)從事養(yǎng)護承包工作的。
5、承包人被依法追究刑事責(zé)任的。
6、本合同與上級政策文件不相符的，按上級政策規(guī)定需要解除合同的。
十、獎罰和其他。
1、承包人養(yǎng)護工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，每次檢查考核為優(yōu)秀等次的，發(fā)包人在年終給予表彰獎勵，獎金額度為人民幣貳仟元整;對于在養(yǎng)護巡查和檢查考核中發(fā)現(xiàn)的不合格養(yǎng)護項目按以下標(biāo)準(zhǔn)扣除養(yǎng)護費用：
2、承包人應(yīng)嚴(yán)格遵守養(yǎng)護工程建設(shè)安全生產(chǎn)的規(guī)定，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。因承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和發(fā)生的費用，由承包人自己承擔(dān)。在承包期內(nèi)養(yǎng)護工作人員的生產(chǎn)安全、人身安全、意外傷害處理等由承包人自行負(fù)責(zé)。
3、養(yǎng)護工作的勞動力、工具、材料由承包人負(fù)責(zé)。
十一、本合同一式三份，發(fā)包人執(zhí)兩份，承包人執(zhí)一份，雙方自簽字蓋章之日起合同生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決，合同期滿合同自行終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇四
甲方： 法人代表：
乙方：
年 月 日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
全過程承包，招投標(biāo)、工程材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險等所有費用由乙方自行承擔(dān)，自負(fù)盈虧，甲方不提供任何材料和資金。
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算，經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義，由乙方負(fù)責(zé)辦理，乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業(yè)稅、個人所得稅等按國家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納，本項目工程由甲方財務(wù)統(tǒng)一做帳，工程款(進度款)匯入甲方后，甲方扣除3%管理費后，甲方必須在3個工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日，甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方，如公司無能承擔(dān)工程款(進度款)、包括利息，由劉建光個人財產(chǎn)擔(dān)保乙方的所有款項給乙方。
4、工程款(進度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合，如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款)，甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進度款)的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章生效。
甲方：
年 月 日
乙方：
高速公路養(yǎng)護承包合同篇五
甲方：（以下簡稱甲方）乙方：（以下簡稱乙方）。
因甲方承建工程施工任務(wù)，需進行道路路面混凝土工程施工，由于工期緊、任務(wù)重，乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。為確保工程質(zhì)量和進度，甲、乙雙方本著互惠互利、平等的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī)，遵循自愿、誠實守信的原則，就乙方承攬甲方道路路面混凝土工程施工有關(guān)事項，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資共同信守：
一、工程名稱：項目。
二、工程地點：
三、承包范圍、數(shù)量及內(nèi)容：
（一）承包范圍、道路路面混凝土工程（約米），最終數(shù)量以現(xiàn)場實際完成工程數(shù)量為準(zhǔn)。
（二）主要工程施工內(nèi)容：
1、道路路面混凝土工程：強度等級。
2、道路路面厚度200mm厚，寬度（按圖紙和甲方要求的尺寸施工）；
3、澆筑、壓光、壓痕；
4、路面養(yǎng)護；
5、伸縮、縮縫、鋸縫、嵌縫；
6、路面混凝土保護；
凡與道路路面混凝土工程施工相關(guān)所有事項均由乙方承擔(dān)。
四、施工工期及班組要求：
1、工期要求：
開工日期：20xx年月日
竣工日期：20xx年月日
工期總?cè)諝v天數(shù)天。
2、乙方在甲方要求開工的機械跟上造成施工進度滯后，甲方有權(quán)要求乙方整改，拒不整改或可能造成工期延誤時，甲方有權(quán)解除合同。由甲方直接組織隊伍進行施工，且造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
3、工期延誤分清責(zé)任方，屬甲方責(zé)任造成，則甲方承擔(dān)；由乙方造成工期延誤；則由乙方承擔(dān)責(zé)任，如乙方未按期完成，則按工程總價的%支付違約金。
五、工程質(zhì)量：
1、路面混凝土澆筑嚴(yán)格按照設(shè)計及相關(guān)驗收規(guī)范組織施工。
2、路面混凝土施工前必須對各班組所有參建人員進行技術(shù)交底并簽字確認(rèn)。
3、模板必須采用定型鋼模，模板支撐牢固，成型后必須做到大。
彎園順、小彎取直、線形順直美觀。
4、現(xiàn)場砼必須振搗密實（采用振動棒或振動梁配合平板振動器），現(xiàn)場各班組必須采用磨光機進行磨光、人工二次收面，確保砼表面平整無積水現(xiàn)象。
未按要求的配合比進行拌和時或任意加水者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000～20xx元每次的罰款。
6、混凝土澆筑后應(yīng)按要求及時進行養(yǎng)護，并應(yīng)采用塑料溥膜進行遮蓋保溫、保濕養(yǎng)護，達到一定強度后及時組織切縫，確保無斷板發(fā)生，同時各班組必須對成品路面采取保護措施，待混凝土達到設(shè)計強度后才能允許重型車輛通過。
六、安全責(zé)任：
1、施工前乙方必須做好進場作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)和交底，施工過程中做好安全防范措施，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)要求作業(yè)。
2、在現(xiàn)場設(shè)置警示標(biāo)志。
3、負(fù)責(zé)道路路面施工現(xiàn)場機械及車輛使用管理，嚴(yán)格遵守交通規(guī)劃及項目部相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)禁無牌、無駕駛證操作，嚴(yán)禁酒后開車。
4、乙方在施工期間，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《四川省安全生產(chǎn)條例》的要求，必須保證現(xiàn)場施工人員的安全，組織合理、指揮得當(dāng)，在施工時對甲方提出的合理要求，乙方必須按要求執(zhí)行。施工期間不得是在場內(nèi)還是場外所發(fā)生的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
七、承包單價及計量方式：
承包單價：包工元每平方米。
計量方式：按實際完成工程量結(jié)算。
八、付款方式及質(zhì)量保證金扣留和退返：
經(jīng)雙方共同商定，乙方嚴(yán)格按照甲方要求完成路面砼施工任務(wù)，并經(jīng)省國土資源廳竣工驗收合格后，甲方按每月完成工程量的80%進行支付，其余20%在工程完工壹月內(nèi)進行支付。
九、其他。
合同簽定后，甲、乙雙方遵照協(xié)議執(zhí)行，不得無故單方面毀約，否則視為違約，賠償守約方合同總價款的10%的違約金。
本合同如發(fā)生糾紛，當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)及時解決，協(xié)商不成時，任何一方可請業(yè)務(wù)主管機關(guān)調(diào)解，調(diào)解不成時，可申請當(dāng)?shù)刂俨脵C關(guān)仲裁或向人民法院起訴。
本協(xié)議未盡事宜，雙方簽字后生效，具同等法律效力，完工結(jié)算付清余款后失效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
身份證號：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇六
甲方：法人代表：
乙方：
一、承包范圍：
二、合同開工、竣工日期：年月日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
三、承包方式：全過程承包，招投標(biāo)、工程材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險等所有費用由乙方自行承擔(dān)，自負(fù)盈虧，甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結(jié)算與財務(wù)管理辦法：
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算，經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義，由乙方負(fù)責(zé)辦理，乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業(yè)稅、個人所得稅等按國家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納，本項目工程由甲方財務(wù)統(tǒng)一做帳，工程款(進度款)匯入甲方后，甲方扣除3%管理費后，甲方必須在3個工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日，甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方，如公司無能承擔(dān)工程款(進度款)、包括利息，由劉建光個人財產(chǎn)擔(dān)保乙方的所有款項給乙方。
4、工程款(進度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合，如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款)，甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進度款)的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章生效。。
甲方：
年月日乙方：
高速公路養(yǎng)護承包合同篇七
定作方：________________。
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方________元(即總價款的________%)，在加工量達到________%，定作方付給承攬方________元(即總價款的________%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方________元(即總價款的________%)，預(yù)留________元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其它。
(如：.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的.，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________(蓋章)。
代表人：________________(蓋章)。
地址：________________。
電話：________________。
開戶銀行：________________。
帳號：________________。
承攬方：________________(蓋章)。
代表人：________________(蓋章)。
地址：________________。
電話：________________。
開戶銀行：________________。
帳號：________________。
________年________月________日訂。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇八
一、承包范圍：
二、合同開工、竣工日期：______年______月______日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
三、承包方式：全過程承包，招投標(biāo)、工程材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險等所有費用由乙方自行承擔(dān)，自負(fù)盈虧，甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結(jié)算與辦法：
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算，經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義，由乙方負(fù)責(zé)辦理，乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價的3、0%向乙方收取配合費、營業(yè)稅、個人所得稅等按國家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納，本項目工程由甲方財務(wù)統(tǒng)一做帳，工程款（進度款）匯入甲方后，甲方扣除3%管理費后，甲方必須在3個工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日，甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方，如公司無能承擔(dān)工程款（進度款）、包括利息，由劉建光個人財產(chǎn)擔(dān)保乙方的`所有款項給乙方。
4、工程款（進度款）由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合，如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款（進度款），甲方不承擔(dān)因此不支付工程款（進度款）的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章生效。
甲方：______乙方：______。
______年______月______日。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇九
在不斷進步的社會中，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，合同的`簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的高速公路施工承包合同，歡迎大家分享。
(發(fā)包人名稱)(以下簡稱甲方)：_________________
(承包人名稱)(以下簡稱乙方)：_________________
山西忻阜高速公路建設(shè)管理處(發(fā)包人名稱，以下簡稱發(fā)包人)為實施(項目名稱)，已接受河南省__________工程有限公司(承包人名稱，以下簡稱承包人)對該項目第三標(biāo)段施工的投標(biāo)。發(fā)包人和承包人共同達成如下協(xié)議。
1.第標(biāo)段由至，長約，主要工程內(nèi)容為隧道供配電照明、通風(fēng)系統(tǒng)工程，(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2.下列文件應(yīng)視為構(gòu)成合同文件的組成部分：_________________
(1)本協(xié)議書及各種合同附件(含評標(biāo)期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料);
(2)中標(biāo)通知書;
(3)補遺書;
(4)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;
(5)項目專用合同條款;
(6)山西省公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術(shù)規(guī)范;
(10)圖紙;
(11)已標(biāo)價工程量清單;
(12)投標(biāo)人信用承諾書及目標(biāo)承諾書、承包人有關(guān)人員、設(shè)備投入的承諾;
(13)根據(jù)承諾提供的詳細(xì)人員、設(shè)備清單;
(14)施工組織設(shè)計安排;
(15)農(nóng)民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3.上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。
4.根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計數(shù)量和單價或總額價計算的簽約合同價：_________________人民幣(大寫)叁仟伍佰貳拾柒萬伍仟肆佰壹拾陸元叁角肆分(小寫)(35275416.34元)。
6.工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。
7.承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的實施、完成及缺陷修復(fù)。
8.發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9.承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工，工期為225日歷天。
10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保及信用保證金后，由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗收合格、缺陷責(zé)任期滿及保修期終止分別簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書及保修期終止證書后失效。
11.本協(xié)議書正本二份、副本陸份，合同雙方各執(zhí)正本一份，副本叁份，當(dāng)正本與副本的內(nèi)容不一致時，以正本為準(zhǔn)。
12.合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議是合同的組成部分。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇十
在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的'呢？以下是小編幫大家整理的最新高速公路承包合同模板，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
(發(fā)包人名稱)：_________________(以下簡稱甲方)
(承包人名稱)：_________________(以下簡稱乙方)
___________高速公路建設(shè)管理處(發(fā)包人名稱，以下簡稱發(fā)包人)為實施(項目名稱)，已接受河南省___________工程有限公司(承包人名稱，以下簡稱承包人)對該項目第三標(biāo)段施工的投標(biāo)。發(fā)包人和承包人共同達成如下協(xié)議。
1.第標(biāo)段由至，長約，主要工程內(nèi)容為隧道供配電照明、通風(fēng)系統(tǒng)工程，(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2.下列文件應(yīng)視為構(gòu)成合同文件的組成部分：
(1)本協(xié)議書及各種合同附件(含評標(biāo)期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料);
(2)中標(biāo)通知書;
(3)補遺書;
(4)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;
(5)項目專用合同條款;
(6)____________公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術(shù)規(guī)范;
(10)圖紙;
(11)已標(biāo)價工程量清單;
(12)投標(biāo)人信用承諾書及目標(biāo)承諾書、承包人有關(guān)人員、設(shè)備投入的承諾;
(13)根據(jù)承諾提供的詳細(xì)人員、設(shè)備清單;
(14)施工組織設(shè)計安排;
(15)農(nóng)民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3.上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。
4.根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計數(shù)量和單價或總額價計算的簽約合同價：_________________人民幣。
5.承包人項目經(jīng)理：_________________。承包人項目總工：_________________。
6.工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。
7.承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的實施、完成及缺陷修復(fù)。
8.發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9.承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工，工期為_______日歷天。
10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保及信用保證金后，由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗收合格、缺陷責(zé)任期滿及保修期終止分別簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書及保修期終止證書后失效。
11.本協(xié)議書正本二份、副本陸份，合同雙方各執(zhí)正本一份，副本叁份，當(dāng)正本與副本的內(nèi)容不一致時，以正本為準(zhǔn)。
12.合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議是合同的組成部分。
甲方(公章)：_________________
法定代表人(簽字)：___________________
___________年__________月__________日
乙方(公章)：_________________
法定代表人(簽字)：_________________
_____________年__________月__________日
高速公路養(yǎng)護承包合同篇十一
(發(fā)包人名稱)：_________________(以下簡稱甲方)。
(承包人名稱)：_________________(以下簡稱乙方)。
___________高速公路建設(shè)管理處(發(fā)包人名稱，以下簡稱發(fā)包人)為實施(項目名稱)，已接受河南省___________工程有限公司(承包人名稱，以下簡稱承包人)對該項目第三標(biāo)段施工的投標(biāo)。發(fā)包人和承包人共同達成如下協(xié)議。
1.第標(biāo)段由至，長約，主要工程內(nèi)容為隧道供配電照明、通風(fēng)系統(tǒng)工程，(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2.下列文件應(yīng)視為構(gòu)成合同文件的組成部分：
(2)中標(biāo)通知書;。
(3)補遺書;。
(4)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;。
(5)項目專用合同條款;。
(6)____________公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專用合同條款;。
(8)通用合同條款;。
(9)技術(shù)規(guī)范;。
(10)圖紙;。
(11)已標(biāo)價工程量清單;。
(12)投標(biāo)人信用承諾書及目標(biāo)承諾書、承包人有關(guān)人員、設(shè)備投入的承諾;。
(13)根據(jù)承諾提供的詳細(xì)人員、設(shè)備清單;。
(14)施工組織設(shè)計安排;。
(15)農(nóng)民工工資支付承諾書;。
(16)其他合同文件。
3.上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。
4.根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計數(shù)量和單價或總額價計算的簽約合同價：_________________人民幣。
5.承包人項目經(jīng)理：_________________。承包人項目總工：_________________。
6.工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。
7.承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的實施、完成及缺陷修復(fù)。
8.發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9.承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工，工期為_______日歷天。
10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保及信用保證金后，由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗收合格、缺陷責(zé)任期滿及保修期終止分別簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書及保修期終止證書后失效。
11.本協(xié)議書正本二份、副本陸份，合同雙方各執(zhí)正本一份，副本叁份，當(dāng)正本與副本的內(nèi)容不一致時，以正本為準(zhǔn)。
12.合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議是合同的組成部分。
甲方(公章)：_________________。
法定代表人(簽字)：_________________。
_____________年__________月__________日。
乙方(公章)：_________________。
法定代表人(簽字)：_______________。
_______________年__________月__________日。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇十二
(發(fā)包人名稱)：_________________(以下簡稱甲方)
(承包人名稱)：_________________(以下簡稱乙方)
___________高速公路建設(shè)管理處(發(fā)包人名稱，以下簡稱發(fā)包人)為實施(項目名稱)，已接受河南省___________工程有限公司(承包人名稱，以下簡稱承包人)對該項目第三標(biāo)段施工的投標(biāo)。發(fā)包人和承包人共同達成如下協(xié)議。
1.第標(biāo)段由至，長約，主要工程內(nèi)容為隧道供配電照明、通風(fēng)系統(tǒng)工程，(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2.下列文件應(yīng)視為構(gòu)成合同文件的組成部分：
(2)中標(biāo)通知書;
(3)補遺書;
(4)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;
(5)項目專用合同條款;
(6)山西省公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術(shù)規(guī)范;
(10)圖紙;
(11)已標(biāo)價工程量清單;
(12)投標(biāo)人信用承諾書及目標(biāo)承諾書、承包人有關(guān)人員、設(shè)備投入的承諾;
(13)根據(jù)承諾提供的詳細(xì)人員、設(shè)備清單;
(14)施工組織設(shè)計安排;
(15)農(nóng)民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3.上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準(zhǔn)。
4.根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計數(shù)量和單價或總額價計算的簽約合同價：_________________人民幣(大寫)叁仟伍佰貳拾柒萬伍仟肆佰壹拾陸元叁角肆分(小寫)(35275416.34元)。
5.承包人項目經(jīng)理：_________________。承包人項目總工：_________________。
6.工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。
7.承包人承諾按合同約定承擔(dān)工程的實施、完成及缺陷修復(fù)。
8.發(fā)包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9.承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工，工期為225日歷天。
10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔(dān)保及信用保證金后，由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗收合格、缺陷責(zé)任期滿及保修期終止分別簽發(fā)缺陷責(zé)任終止證書及保修期終止證書后失效。
11.本協(xié)議書正本二份、副本陸份，合同雙方各執(zhí)正本一份，副本叁份，當(dāng)正本與副本的內(nèi)容不一致時，以正本為準(zhǔn)。
12.合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議是合同的組成部分。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇十三
甲方將_________綠化委托乙方承包養(yǎng)護(簡稱養(yǎng)護)，雙方本著平等、互利、合作的原則協(xié)商達成如下合同條款。
一、一般條款。
1、甲方將_________綠化共_________2委托乙方養(yǎng)護。
2、合同期限為_____年，自_____年____月___日至____年___月___日。合同期滿，雙方可續(xù)約，但須提前一個月辦妥有關(guān)手續(xù)。
3、委托方法為乙方整體承包方式。
二、綠化養(yǎng)護工作要求綠化養(yǎng)護工作分為基本工作項目(簡稱基本工作)和定期工作項目(簡稱定期工作)兩部分?；竟ぷ魇侵敢话愕卣＞S護，即澆水、清理垃圾、防風(fēng)防汛、補植和防人為損壞及零星病蟲害防治、除雜草和修剪等;定期工作是指全面修剪整形、施肥、除雜草、松土和全面病蟲害防治。綠化養(yǎng)護工作要求及檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)詳見附件一。
三、雙方責(zé)任和義務(wù)。
甲方責(zé)任。
1、凡經(jīng)園林專業(yè)技術(shù)人員鑒定確認(rèn)與季節(jié)或立地條件不相適應(yīng)的植物，在乙方接收養(yǎng)護前須作必要更換的，其費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、全面監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、驗收乙方工作。
3、在檢查時如發(fā)現(xiàn)有不合格之處，應(yīng)以“質(zhì)量整改通知書”的形式書面通知乙方及時為乙方辦理結(jié)算，按時支付當(dāng)季應(yīng)付費用。
乙方責(zé)任。
1、認(rèn)真按合同標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護管理，遵守甲方的各項規(guī)章制度，服從甲方的管理。
2、對甲方驗收不合格之處，甲方應(yīng)及時進行適當(dāng)?shù)恼摹?/p>
3、負(fù)責(zé)對合同范圍內(nèi)綠地的主要觀賞植物進行掛牌宣傳，說明其品種原產(chǎn)地，生長特性及養(yǎng)護方法。
4、統(tǒng)一著裝，佩戴工卡上崗。做到工完場清，文明作業(yè)。
5、每逢重大節(jié)日，乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求合理布置花壇、園林小品等，費用另計。
6、為保證管理到位，乙方應(yīng)配備專職管理人員，做好日常養(yǎng)護記錄，建立綠化養(yǎng)護技術(shù)檔案。
有緊急情況隨叫隨到。
四、結(jié)算及付款方式。
1、費用計算方法：、綠化養(yǎng)護費按平均_________元/年計算，綠化面積共_________，綠化養(yǎng)護承包總費用共計人民幣_________元/年，季平均_________元。
2、更新、改造、非乙方責(zé)任補植按實際面積乘以單價結(jié)算。
3、逢重大節(jié)日，乙方根據(jù)甲方要求合理布置花壇、園林小品等的費用由甲方按實際支付。
4、付款方式、綠化養(yǎng)護費按季度(每3個月)平均支付。合同簽訂時甲方應(yīng)支付首期費用，以后提前一個月支付下一季度的養(yǎng)護費用。
5、養(yǎng)護區(qū)域的綠化更新、改造、非乙方責(zé)任補植花卉樹木，以及布置節(jié)日花壇、設(shè)置園林小品等應(yīng)甲方要求新增項目，在確定造價后甲方應(yīng)先預(yù)付60%用于購買必要的花卉植物和工程材料，其余40%在完工驗收合格后1個月內(nèi)一次性付清。
五、合同解除及違約責(zé)任。
1、中途退約：甲乙雙方無須提出任何理由，提前60天書面通知對方即可解除合同。
2、若不提前通知對方，退約方應(yīng)支付另一方2個月的養(yǎng)護費作為經(jīng)濟賠償。
六、其它事項。
1、甲方應(yīng)根據(jù)乙方事先通知的作業(yè)計劃，安排專門人員協(xié)調(diào)解決水電等配套工作。
2、如遇不可抗拒自然災(zāi)害(如強臺風(fēng)、冰雹等)造成重大損失由甲乙雙方商議解決補救辦法，費用由甲方承擔(dān)。
3、由乙方工作失誤造成的一切損失由乙方自負(fù)。
4、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意，簽訂補充協(xié)議作合同附件，與本合同具有同等效力。
5、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
6、本合同自簽字蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
_______年____月____日_______年____月____日。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇十四
甲方：_________________(以下簡稱甲方)。
乙方：_________________(以下簡稱乙方)。
為做好我縣農(nóng)村道路養(yǎng)護工作，提高農(nóng)村公路的養(yǎng)護質(zhì)量和通行能力，為地方經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。甲方將管轄范圍內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程委托乙方承包日常養(yǎng)護，經(jīng)雙方協(xié)商，共同達成如下合同：
一、承包路段里程和報酬。
承包路段里程：_________________。
合計里程：_________________。
承包路段報酬：_________________。
合計報酬：_________________。
二、承包時間。
該路段養(yǎng)護承包期限為________年，自___________年___________月________________日起，至___________年___________月___________日止。
三、養(yǎng)護質(zhì)量的`檢查和評定。
甲方按照《_________農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量檢查考核辦法》標(biāo)準(zhǔn)，每月月底進行檢查驗收，半年度、年終組織相關(guān)人員進行定期檢查，按考核結(jié)果撥付承包款。
四、甲方職責(zé)。
1、指導(dǎo)和協(xié)助乙方的養(yǎng)護工作，為提高乙方養(yǎng)護技術(shù)創(chuàng)造條件。
2、月初制定本月的養(yǎng)護計劃，月底組織人員進行考核。
3、組織人員對承包者養(yǎng)護公路進行月度、季度、半年度、年度進行定期不定期檢查。
五、乙方職責(zé)。
1、路面保持長年清潔、平整、無堆積物、行車順適，雨季無積水，無破損。
2、路肩整潔、平整、無草，無堆積，無路基缺口，路肩順適，邊坡堅固，穩(wěn)定，無松散坍塌現(xiàn)象。
3、保持邊溝排水暢通。及時養(yǎng)護排水設(shè)施和邊溝，確保排水暢通，無堵塞和積水。
4、及時清理塌方，發(fā)現(xiàn)重大塌方和水毀等險情時，應(yīng)立即設(shè)立標(biāo)志，設(shè)置路障等防范措施，確保行人和車輛安全，并及時上報塌方情況。
5、做好病害的防治及處理工作，并自備養(yǎng)護工具。
6、乙方必須按照甲方制定的月計劃完成本月任務(wù)。
7、做好安全生產(chǎn)，上路作業(yè)必須穿安全標(biāo)志服，戴標(biāo)志帽，嚴(yán)格遵守養(yǎng)護作業(yè)操作流程，確保人身安全;發(fā)生安全事故的由乙方負(fù)責(zé)，乙方必須給養(yǎng)護工投平安保險，在勞務(wù)承包期間因作業(yè)事故或交通事故行成人員損害的經(jīng)濟責(zé)任，除平安保險理賠外，由乙方自負(fù)或以個人名義起訴侵害者處理。
六、違約責(zé)任。
1、乙方不服從甲方工作安排，不履行合同義務(wù)，養(yǎng)護工作轉(zhuǎn)讓他人，甲方可終止合同。
2、乙方工作受上級有關(guān)單位通報批評或年度考核不合格后，仍不立即改正的，甲方可終止合同。
七、合同的生效及終止。
本合同自簽字、蓋章之日起生效，協(xié)議期滿自行失效，如上年考核合格，可續(xù)簽次年承包合同。
八、合同份數(shù)。
本合同一式參份，具有同等法律效力，由甲、乙雙方簽字蓋章后分別保存一份，縣公路養(yǎng)護所留存一份。
合同簽訂時間：_________________。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇十五
甲方：法人代表：
乙方：
年月日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
全過程承包，招投標(biāo)、工程材料、施工、技術(shù)、意外風(fēng)險等所有費用由乙方自行承擔(dān)，自負(fù)盈虧，甲方不提供任何材料和資金。
1、工程按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同有關(guān)結(jié)算條款進行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算，經(jīng)甲方授權(quán)委托以甲方名義，由乙方負(fù)責(zé)辦理，乙方認(rèn)可并承受由其負(fù)責(zé)辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業(yè)稅、個人所得稅等按國家相關(guān)規(guī)定由乙方自行交納，本項目工程由甲方財務(wù)統(tǒng)一做帳，工程款(進度款)匯入甲方后，甲方扣除3%管理費后，甲方必須在3個工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日，甲方向乙方承擔(dān)按銀行最高利息的損失給乙方，如公司無能承擔(dān)工程款(進度款)、包括利息，由劉建光個人財產(chǎn)擔(dān)保乙方的`所有款項給乙方。
4、工程款(進度款)由乙方負(fù)責(zé)催收甲方配合，如有建設(shè)單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款)，甲方不承擔(dān)因此不支付工程款(進度款)的任何責(zé)任。
本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章生效。
甲方：
乙方：
高速公路養(yǎng)護承包合同篇十六
甲方(施工方)：
乙方(居間方)：
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托，負(fù)責(zé)就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標(biāo)段(大約總造價暫定共60億元人民幣)，推薦給甲方，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同，取得施工權(quán)。
2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同，取得施工權(quán)，即視為乙方全部完成居間服務(wù)委托事項。
二、乙方義務(wù)。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目前期的主要信息，并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，開展與業(yè)主方有效的協(xié)調(diào)，并促成甲方取得工程施工權(quán)。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目基本信息的真實可靠，最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務(wù)過程中，乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細(xì)節(jié)，不必向甲方匯報溝通，不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務(wù)。
1、甲方負(fù)責(zé)提供真實有效的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料，做好簽訂合同前所需的手續(xù)準(zhǔn)備。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行施工合同，認(rèn)真履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3、根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關(guān)于“居間人促成合同簽訂成功，居間人付出了大量人力、物力和艱辛，在簽訂工程合同過程中的各個重要環(huán)節(jié)發(fā)揮了決定性作用，使甲方與發(fā)包方順利簽訂了工程施工合同，甲方愿意履行按約定支付報酬”的規(guī)定。如果居間成功，則甲方應(yīng)向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。
四、居間報酬。
1、居間成功后，乙方居間報酬按合同總價款的2%計算支付。居間報酬如需納稅，由甲方承擔(dān)，本居間報酬為稅后金額。
五、支付方式。
乙方居間報酬分三次付清：
1、甲方在第一筆預(yù)付款5%到賬后，在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
2、甲方在第二筆預(yù)付款20%到賬后，在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
3、甲方按“乙方居間報酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬戶。
六、特別約定。
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發(fā)包方提供的相關(guān)資料是真實、有效、合法的，是可查詢、可驗證的。
2、居間服務(wù)成功完成后，在工程建設(shè)期間，若業(yè)主方與甲方發(fā)生實施過程中一切執(zhí)行糾紛或資金糾紛等，與居間人無關(guān)，居間人不承擔(dān)任何責(zé)任，一切法律責(zé)任和經(jīng)濟風(fēng)險由甲方全部承擔(dān)。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前，雙方為了創(chuàng)造經(jīng)濟效益跑項目，不管項目成與不成，所產(chǎn)生的一切費用，都由自己方承擔(dān)，與對方無關(guān)。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現(xiàn)的憑證，不受甲方企業(yè)改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項。
甲、乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密，包括甲方的財務(wù)信息、技術(shù)專利、經(jīng)營信息等，也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協(xié)議內(nèi)容，由泄密方承擔(dān)一切后果。但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有書面協(xié)議約定的除外。
八、合同終止。
1、乙方未完成居間服務(wù)的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責(zé)任和爭議解決方式。
1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更，造成乙方不能正常履約，不屬于乙方違約。
2、出現(xiàn)違章、違法施工，發(fā)生人員傷亡和工程質(zhì)量事故，造成政府和主管部門勒令停止施工，發(fā)生的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關(guān)本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí)，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項。
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致，如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業(yè)主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方，作前期對接準(zhǔn)備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商，達成一致后簽訂書面協(xié)議予以補充.
3、本合同自雙方或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效。
4、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇十七
為開發(fā)本村山區(qū)經(jīng)濟，經(jīng)生產(chǎn)隊長以上會議決定，將本村車站至雙坑口路段進行路面硬化。路段長約4.5公里，工程款以上撥資金為準(zhǔn)。工程以議標(biāo)方試承包，與乙方訂合同如下：
1、工程規(guī)格：路面硬化寬度3.5米，包括路基整平，涵洞設(shè)施（15cm水泥管埋設(shè)），雙坑口車站，不包括路肩。
2、工程質(zhì)量：按康莊工程標(biāo)準(zhǔn)施工，以上級相關(guān)部門驗收合格為準(zhǔn)。
3、施工期限：20_年12月31日前完工。（公歷）。
4、付款辦法：以上級部門撥給本路段路面硬化工程款如數(shù)給乙方。甲方提供乙方相關(guān)證明，乙方負(fù)責(zé)辦理相關(guān)驗收手續(xù)。（含路肩未做）。
5、包工包料：工程涉及的人工，材料，機械，水電等由乙方負(fù)責(zé)。填充料可以到水庫采取，里翁通往水庫路道，由乙方處理。村方指定場地（大會堂）。
6、押金：乙方交甲方押金壹萬元，自合同簽訂之日起10日內(nèi)未動工，沒收押金。硬化至山黃橋退回押金。
7、施工期間，發(fā)生本合同不可估計費用乙方自理（一切意外事故，路段沿岸自來水管損壞維修）。
8、本合同一式叁份，供雙方參照執(zhí)行。本合同未盡事宜參照相關(guān)法律。
______年______月______日。
高速公路養(yǎng)護承包合同篇十八
乙方(居間方)：
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托，負(fù)責(zé)就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標(biāo)段(大約總造價暫定共60億元人民幣)，推薦給甲方，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同，取得施工權(quán)。
2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同，取得施工權(quán)，即視為乙方全部完成居間服務(wù)委托事項。
二、乙方義務(wù)。
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目前期的主要信息，并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，開展與業(yè)主方有效的協(xié)調(diào)，并促成甲方取得工程施工權(quán)。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目基本信息的真實可靠，最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務(wù)過程中，乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細(xì)節(jié)，不必向甲方匯報溝通，不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務(wù)。
1、甲方負(fù)責(zé)提供真實有效的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料，做好簽訂合同前所需的手續(xù)準(zhǔn)備。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行施工合同，認(rèn)真履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3、根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關(guān)于“居間人促成合同簽訂成功，居間人付出了大量人力、物力和艱辛，在簽訂工程合同過程中的各個重要環(huán)節(jié)發(fā)揮了決定性作用，使甲方與發(fā)包方順利簽訂了工程施工合同，甲方愿意履行按約定支付報酬”的規(guī)定。如果居間成功，則甲方應(yīng)向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。
四、居間報酬。
1、居間成功后，乙方居間報酬按合同總價款的2%計算支付。居間報酬如需納稅，由甲方承擔(dān)，本居間報酬為稅后金額。
五、支付方式。
乙方居間報酬分三次付清：
1、甲方在第一筆預(yù)付款5%到賬后，在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
2、甲方在第二筆預(yù)付款20%到賬后，在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
3、甲方按“乙方居間報酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬戶。
六、特別約定。
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發(fā)包方提供的相關(guān)資料是真實、有效、合法的，是可查詢、可驗證的。
2、居間服務(wù)成功完成后，在工程建設(shè)期間，若業(yè)主方與甲方發(fā)生實施過程中一切執(zhí)行糾紛或資金糾紛等，與居間人無關(guān)，居間人不承擔(dān)任何責(zé)任，一切法律責(zé)任和經(jīng)濟風(fēng)險由甲方全部承擔(dān)。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前，雙方為了創(chuàng)造經(jīng)濟效益跑項目，不管項目成與不成，所產(chǎn)生的一切費用，都由自己方承擔(dān)，與對方無關(guān)。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現(xiàn)的憑證，不受甲方企業(yè)改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項。
甲、乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密，包括甲方的財務(wù)信息、技術(shù)專利、經(jīng)營信息等，也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協(xié)議內(nèi)容，由泄密方承擔(dān)一切后果。但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有書面協(xié)議約定的除外。
1、乙方未完成居間服務(wù)的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責(zé)任和爭議解決方式。
1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更，造成乙方不能正常履約，不屬于乙方違約。
2、出現(xiàn)違章、違法施工，發(fā)生人員傷亡和工程質(zhì)量事故，造成政府和主管部門勒令停止施工，發(fā)生的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關(guān)本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí)，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項。
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致，如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業(yè)主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方，作前期對接準(zhǔn)備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商，達成一致后簽訂書面協(xié)議予以補充.
3、本合同自雙方或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效。
4、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方公司蓋章：乙方簽章：
法定代表人簽字：代表人簽字：
身份證號碼:身份證號碼:。
合同簽訂日期：年月日合同簽訂日期：年月日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/13237272.html】
